第一篇：2017年上半年西藏一級建造師法律法規試題

2017年上半年西藏一級建造師法律法規試題

一、單項選擇題（共20題，每題3分，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、臨時用電工程應定期檢查，施工現場（）一次，基層公司（）一次?；鶎庸緳z查時，應復測接地電阻值。A.每月，每半年B.每季度，每半年 C.每月，每季度D.每周，每月 答案、C參見教材參見教材P283

2、干粉滅火系統、泡沫滅火系統、氣體滅火系統（）等。A.火災自動報警系統 B.防排煙系統 C.應急疏散系統 D.消防廣播系統 E.通風系統

答案ABCD參見教材P134

3、風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時，應設鋼板厚度不小于（）的預埋管或防護套管，風管與套管之間應采用不燃柔性材料密封。A.1.0mm B.1.2mm C.1.4mm D.1.6mm 答案D參見教材P121

4、高壓電器及成套裝置的主要性能有（）。A.通斷 B.保護 C.控制D.調節 E.適宜各種環境

答案ABCD參見教材P13

5、烘爐時，烘爐體前應先烘（）。A.煙囪及煙道B.進風管道

C.物料輸入系統D.物料輸出系統 答案A參見教材P101

6、建筑采暖管道穿過墻壁時應設置金屬或塑料套管，安裝在衛生間及廚房內的套管，其頂部應高出裝飾地面（）mm，底部應與樓板底面相平。A.30B.50 C.20D.40 答案B參見教材P108

7、某煉油廠建設安裝工程的一臺分餾塔分段到貨，需要在現場組焊?？梢猿袚撍M焊安裝的單位有（）。

A.具備1級壓力容器安裝許可證單位

B.具備GA1級壓力管道安裝許可證的單位 C.具備GC1級壓力管道安裝許可證的單位 D.該設備的制造單位

E.具備A1級壓力容器制造許可證的單位 答案CE參見教材P73-74

8、初驗測試和（）測試。A.復驗

B.試運行驗收 C.運行驗收 D.竣工驗收

答案B參見教材P132

9、排水塑料管在設計無要求時，伸縮節的間距不得大于（）。A.4m B.5m C.6m D.8m 答案A參見教材P107

10、直埋電纜的施工程序中，電纜敷設的緊后工序是（）。A.鋪沙B.蓋保護板 C.填土D.埋設標志樁 答案A參見教材P49

11、受振動和有沖擊的設備，不宜采用的襯里方法是（）。A.鉛襯里 B.橡膠襯里

C.玻璃鋼襯里 D.聚氯乙烯塑料襯里 答案A參見教材P88

12、建筑物部位來確定。A.建材 B.專業 C.工藝 D.作業 答案：B302

13、電站發電機安裝程序中，調整空氣間隙工作應在（）后進行。A.檢查及電氣試驗B.就位 C.附屬設備安裝D.穿轉子 答案D參見教材P44

14、焊接工藝主要考慮的因素有（）。A.母材的物理特性B.母材的化學特性 C.焊縫的受力狀況D.待焊部位的幾何形狀 E.焊接方法

答案ABCD參見教材P28

15、關于泄漏性試驗，正確的是（）。

A.采用發泡劑、顯色劑、氣體分子感測儀等手段檢查管道系統中泄漏點 B.輸送極度和高度危害介質以及可燃介質的管道必須進行泄漏性試驗 C.泄漏性試驗應在壓力試驗合格后進行

D.試驗介質宜采用空氣，試驗壓力為工作壓力

E.應巡回檢驗閥門填料函、法蘭或螺紋連接處、放空閥、排氣閥、排水閥等所有密封點有無泄漏

答案ABCE參見教材P59

16、管道三通部位金屬保護層的安裝，支管與主管相交部位宜翻邊固定，采用順水（）的連接方式。A.咬接B.搭接 C.插接D.嵌接

答案B參見教材P94

17、轉子安裝技術要點敘述不正確的是（）。

A.轉子安裝可以分為轉子吊裝、轉子測量和轉子、汽缸找中心三個部分 B.轉子吊裝應使用有制造廠提供并具備出廠試驗證書的專用橫梁和吊索 C.轉子吊裝若無專用橫梁和吊索，應進行1小時的150%的工作負荷試驗

D.轉子測量應包括軸頸圓度、圓柱度的測量、轉子跳動測量、轉子水平度測量 答案C參見教材P63-64

18、抗腐蝕性強、使用壽命長等特點的管件是（）。A.鑄鐵連接管件 B.鍍鋅法蘭管件

C.不銹鋼卡壓式管件 D.溝槽式管件 答案C參見教材P106

19、電力電纜交接試驗注意事項正確的有（）。

A.電壓等級6～10kV，不設防護欄時安全距離為0.8m B.高壓試驗結束后，直流試驗設備及大電容設備的放電時間至少1min以上 C.凡吸收比小于1.4的電動機都應先干燥后進行交流耐壓試驗 D.交流耐壓試驗應在分、合閘狀態下分別進行

E.直流耐壓試驗時試驗電壓按每級0.2倍額定電壓分階段升高，每階段停留1分鐘

答案BD參見教材P46

20、下列屬于特殊性能低合金高強度鋼的有（）。A.高強度螺栓B.汽車沖壓鋼板 C.天燃氣管線鋼D.鋼軌鋼 E.耐候鋼 答案BCDE參見教材P2

二、多項選擇題（共 15 題，每題4分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

21、施工合同索賠的依據主要有---------------合同文件法律法規工程建設慣例

22、施工成本計劃的編制方式有------------------按施工成本組成編制施工成本計劃按項目組成按工程進度編制

23、施工機械設備的質量控制包括---------------機械設備的選型主要性能參數指標的確定使用操作要求

24、分包工程合同價款可以采用的計價方式有----------------固定價格合同可調價格合同成本加酬金合同

25、項目管理目標責任書的主要內容包括--------------項目設計、采購、施工、試運行等管理的內容和要求組織與項目經理部之間的責任、權限和利益分配項目經理解職和項目經理部解體的條件及辦法

26、工序施工條件控制的依據主要有------------------設計質量標準操作規程材料質量標準機械設備技術性能標準

27、項目質量保證體系應有可行的質量計劃，質量計劃應根據------------------來編制

企業的質量手冊項目的質量目標

28、根據建筑安裝工程費用項目組成的規定，施工機械施工費包括--------------折舊費安拆費及場外運費人工費養路費及車船使用稅 10，建筑安裝工程費用中的社會保障費包括------------養老保險費失業保險費醫療保險費

29、根據建設工程項目管理規范，編制項目管理目標責任書的主要依據有-----------------項目合同文件組織的管理制度組織的經營方針和目標項目管理規劃大綱

30、常見的施工測量復核有----------------工業建筑測量復核民用建筑測量復核管線工程測量復核

31、建設工程定額中的周轉材料消耗量指標，應該用-------等指標表示 一次使用量攤銷量

32、建筑安裝工程費用的主要結算方式有--------------------------分段結算按月結算竣工后一次結算

33、對于一個施工項目而言，其成本計劃的編制是一個不斷深華的過程。在這一過程的不同階段形成深度和作用不同的成本計劃，按其作用可分為--------------------競爭性成本計劃指導性成本計劃實施性成本計劃、34、按建設工程生產組織的特點，一個項目往往由眾多參與單位承擔不同的建設任務，而各參與單位的----------不同，因此就形成了不同類型的項目管理。工作任務工作性質利益

35、施工質量影響因素主要有4M1E，其中4M是指-------------人機械方法材料

第二篇：全國一級建造師法律法規模擬試題

全國一級建造師法律法規

模 擬 試 卷

一、單項選擇題（共70題，每題一分。每題的備選項中，只有一個最符合題義）

1．根據《建造師執業資格制度暫行規定》，（）經注冊后，方有資格擔任建設工程項目施工的項目經理及從事其他施工活動的管理。

A.造價工程師

B.咨詢工程師

C.建造師

D.監理工程師

2．具有民事權利能力和民事行為能力，依法享有民事權利和承擔民事義務的組織為（）。

A．法人

B．自然人

C．法定代表人

D．法人代表

3．（）是引起法律關系產生、變更和終止的原因。

A.法律規范

B.法律事實 C.法律關系主體

D.法律關系客體

4．下列那一項不屬于委托代理關系終止的原因（）。

A.代理期限屆滿

B.被代理人取消委托或代理人辭去委托

C.代理人死亡

D.被代理人取得或恢復民事行為能力

5．甲公司與乙公司于2002年2月20日簽訂了一份設備租賃合同，合同約定乙公司應于2002年12月28日付租金。后甲公司履約，而乙公司未按期交付租金。則該筆租金的訴訟時效至（）期滿。

A、2003年2月19日

B、2004年2月19日 C、2003年12月27日

D、2004年12月27日

6．在債的發生根據中，（）是指既未受人之托，也不負有法律規定的義務，而是自覺為他人管理事物的行為。

A.合同

B.侵權行為 C.不當得利

D.無因管理

7．《建筑法》規定，新建、擴建、改建的建筑工程，（）必須在開工前向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取建設工程施工許可證。

A．監理單位

B．建設單位

C．施工單位

D．設計單位

8．根據《建筑法》規定，以下關于承攬工程的規定，哪一項是不準確的（）。

A． 承包建筑工程的單位應在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程 B． 大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程可以由兩個以上的承包單位聯合共同承包

C．兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照資質等級低的業務許可范圍承攬工程

D．共同承包的各方對承包合同的履行分別承擔責任

9．根據我國《建筑法》的規定，下列表述中正確的是（）。A、經建設單位認可，分包單位可將其承包的工程再分包

B、兩個以上不同資質等級的單位聯合承包工程的，可以按照資質等級高的單位考慮 C、施工現場的安全由建筑施工企業和工程監理單位共同負責 D、建筑施工企業應當為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險

10．建設單位申領施工許可證時，建設資金應當已經落實。按照規定，建設工期超過一年的，到位資金原則上不少于工程合同價款的（）。

A、10%

B、30%

C、50%

D、80% 11．根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》，大型基礎設施項目施工單項合同估算價和重要設備、材料的采購單項合同估算價在（）以上時，必須進行招標。

A．200萬元和100萬元

B．100萬元 和50萬元

C．200萬元和50萬元

D．3000萬元和100萬元

12．在某工程招標過程中，招標人不僅接收了一份在投標截止日期以后送達的標書，而且在評標時，該標書因價格最合理而中標。請問招標人的此做法違反了招投標活動的哪項原則（）。

A．公開原則

B．公平原則 C．公正原則

D．誠實信用原則

13．按照《招投標法》的規定，評標委員會由招標人依法組建，其成員人數（）其中技術經濟等方面的專家不得少于成員總數的（）

A.5人以上；2/3

B.5人以上單數；3/4 C.5人以上單數；2/3

D.5人以上；3/4 14.根據《招投標法》的規定，招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起（）內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

A．15日

B．30日 C．45日

D．60日

15．安全生產法適用于我國領域內（）。

A.道路交通安全

B.鐵路交通安全 C.建筑施工安全

D.民用航空安全

16．對于安全生產責任事故的應急救援，根據《安全生產法》的規定，礦山、建筑施工單位和危險物品的生產、經營、儲存單位，應當（）。

A.建立應急救援體系

B.設置安全生產管理機構

C.指定兼職的應急救援人員

D.建立應急救援組織

17．根據《安全生產法》的規定，當發現直接危及人身安全的緊急情況時，從業人員可以停止作業或者在采取可能的應急措施后撤離作業場所的權利是（）。

A．拒絕權

B．建議權

C．緊急避險權

D．自保權

18．生產經營單位新建、改建、擴建工程項目的（），必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。A.生活設施

B.安全設施 C.娛樂設施

D.附屬設施

19．在建設工程安全生產管理的基本制度中，（）是“安全第一，預防為主”的具體體現，是建筑安全生產的基本制度。

A．安全生產責任制

B．安全生產檢查制度

C．群防群治制度

D．安全責任追究制度 20．《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當為（）辦理意外傷害保險。

A．本單位職工

B．施工現場人員

C．施工現場從事危險作業的人員

D．施工現場從事特種作業人員

21．《建設工程安全生產管理條例》規定，實施爆破作業的，使用爆破器材的建設單位必須經上級主管部門審查同意，并且應當（），方準使用。

A．向上級主管部門領取《爆破物品使用許可證》 B．向建設行政主管部門申請領取施工許可證 C．向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》 D．向公安機關申請辦理施工方案的審批手續

22．根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，建設工程施工總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，（）

A．分包工程現場的安全生產由分包單位負總責

B．分包工程的生產安全事故由分包單位承擔責任

C．分包單位應當接受監理人員的安全生產管理

D，總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任

23．根據《建設工程質量管理條例》的規定，以下有關工程質量監督管理制度中政府對工程質量的監督管理的說法，哪一項是不準確的（）。

A.以保證工程使用安全和環境質量為主要目的 B.以法律、法規和強制性標準為依據 C.以地基基礎、主體結構、環境質量和與此有關的工程建設各方主體的質量行為為內容

D.以強制性措施為主要手段

24．建設單位在領取施工許可證之前，應當按照有關規定（）。

A．委托具有相應資質的監理單位實施監理

B．辦理工程質量監督手續

C．簽訂工程施工合同

D．辦理保證安全施工措施的備案手續

25．施工人員對涉及結構安全的試塊、試件取樣時（）。

A．應在建設單位的監督下取樣，并送交監理人員檢測

B．應在監理人員的監督下取樣，并送交建設單位檢測

C．應在設計單位的監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

D．應在監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

26．建設工程發生質量事故后，有關單位應當（），向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。

A．立即

B．在24小時內

C．在15 日內

D．在30 日內

27．《工程建設標準強制性條文》是（）的配套文件。

A．建筑法

B．建設工程質量管理條例

C．建設工程安全生產管理條例

D．環境影響評價法

28．根據《工程建設標準強制性條文》的規定，對于某項重點工程，或工程中某些重點內容進行的檢查，屬于以下監督檢查方式中的（）。

A、重點檢查

B、抽查 C、普查

D、專項檢查

29．涉及水土保持的建設項目，環境影響報告書中應當包括（）。

A．水土保持方案

B．水土治理方案

C．防止水土流失方案

D．經由水行政主管部門審查同意的水土保持方案

30．建設項目環境影響評價文件的審批部門應當自收到環境影響報告書之日起（）內，做出審批決定并書面通知建設單位。

A．15

B．30

C．45

D．60 31．某一建設工程項目，由土木建筑工程和設備安裝工程兩部分組成，整個項目按安裝工程一切險投保的情形是（）。

A．土木建筑項目不超過總價的10％

B．土木建筑項目不超過總價的20％

C．土木建筑項目介于總價的20％-50%之間的 D．土木建筑項目超過總價的50％

32．以下哪一項不屬于建筑工程一切險承保的危險（）。

A． B． 海嘯、洪水、地震、雪崩等自然災害

建筑材料在工地范圍內的運輸過程中遭受的損失和破壞 C． 由于工人、技術人員缺乏經驗、疏忽、過失導致的施工拙劣而造成的損失

D．因糾正或修復工程差錯而增加的支出

33．勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的，用人單位（）。

A．可以隨時解除勞動合同

B．必須解除勞動合同

C．可以解除合同，當應提前30 日通知勞動者

D．不得解除勞動合同

34．勞動保護，是國家為了勞動者在生產過程中的安全與健康而采取的各項保護措施，使職工肌體不受傷害，保持和提高勞動者持久的勞動能力的（）。

A．組織和管理措施的總稱

B．技術和管理措施的總稱

C．組織和技術措施的總稱

D．技術措施的總稱

35．《固體廢物污染環境防治法》規定，轉移固體廢棄物，應向移出地的省環保部門報告，并經（）省環保部門的許可。

A．移入地

B．移出地

C．途經地

D．接受地

36．在城市市區范圍內，建筑施工過程可能產生噪聲污染的，施工單位必須在（）以前，向工程所在地縣級以上環境行政主管部門申報該工程采取的環境噪聲污染防治情況。

A ．開工15天

B．開工前15天

C．施工前10天

D．開工一周

37．按照國家工程建筑消防技術標準進行消防設計的建筑工程竣工時，必須報經（）進行消防驗收，否則，不得投入使用。

A．建設行政主管部門

B．建設工程質量監督機構

C ．公安消防機構

D．工商行政管理機關

38．按照國家規定，進行電焊、氣焊等具有火災危險的作業人員和自動消防系統的操作人員，必須（），并嚴格遵守消防安全操作規程。

A．經培訓后上崗

B．經教育后上崗

C．持證上崗

D．經注冊后上崗

39．根據《稅收征收管理法》的規定，納稅人因有特殊困難，不能按期繳納稅款的，經省級稅務機關批準，可以延期繳納稅款，但最長不得超過（）。

A．1個月

B．3個月

C．6個月

D．12個月

40．根據《稅收征收管理法》的規定，納稅人以暴力、威脅方法拒不繳納稅款，情節嚴重的（）.A． 處3年以下有期徒刑或拘役

B．處3年以下有期徒刑或拘役，并處拒繳稅款1倍以上5倍以下的罰金 C．處3年以上7年以下有期徒刑

D．處3年以上7年以下有期徒刑，并處拒繳稅款1倍以上5倍以下的罰金 41．要約是指

（）。

A.同意和他人訂立合同的意思表示

B.希望和他人訂立合同的意思表示

C.希望他人向自己發出訂立合同的意思表示

D.招標公告

42.合同的訂立需要經過要約和承諾兩個階段，根據《合同法》規定，要約和承諾的生效是指（）。A.要約通知發出，承諾通知發出

B.要約到達受要約人，承諾通知發出

C.要約通知發出，承諾通知到達要約人 D.要約到達受要約人，承諾通知到達要約人 43．以下哪一項不是承諾的特征（）。

A.承諾必須由要約人做出

B.承諾只能向要約人做出

C.承諾的內容應當與要約的內容一致 D.承諾必須在承諾期限內發出

44．締約過失責任是指當事人在（）過程中因過錯給對方造成的損失所承擔的民事責任。

A．訂立合同

B.履行合同

C.竣工驗收

D.合同保修 45．以下當事人所訂立的合同哪一個是無效合同（）。A.無處分權的人處分他人財產的合同

B.一方以欺詐、脅迫的手段，使對方在違背真實意思的情況下簽訂的合同 C.顯失公平的合同

D.以合法形式掩蓋非法目的的合同

46．當事人在合同中未明確約定價款或報酬的，按（）的市場價格履行。

A.訂立合同時訂立地

B.訂立合同時履行地

C.履行合同時合同訂立地

D.履行合同時合同履行地

47．合同執行政府定價或政府指導價的，當事人逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按（）執行, 遇價格下降時,按（）執行。A.原價格；新價格

B.新價格；新價格

C.新價格；原價格

D.原價格；原價格

48．在施工合同履行過程中，（）享有“同時履行抗辯權”。

A.業主

B.承包商

C.工程師

D.業主和承包商

49．當事人約定由第三人向債權人履行債務的，當第三人不履行合同債務或履行債務不符合約定的，應由（）承擔違約責任。

A.債權人

B.債務人

C.第三人

D.公證人

50．甲公司欠乙公司100萬元，同時甲公司對丙公司享有150萬元到期債權。甲欠乙的債務已至清償期但無力償還，卻又不積極向丙追索債權，對此，下列表述正確的是（）。

A、乙可以要求丙向自己償還100萬元

B、乙可以自己的名義訴請人民法院要求丙向甲償還100萬元

C、乙可以自己的名義要求丙向甲償還150萬元

D、乙可以自己的名義訴請人民法院要求丙向甲償還150萬元 51．《合同法》規定，違約責任采取的是（）原則。

A．嚴格責任

B．過錯責任

C．締約過失責任

D．全面履行 52．當合同約定的違約金數額過分高于因違約行為造成的損失時，違約方（）。

A.必須按約定的數額支付

B.可以單方面修改已約定的違約金數額

C.可以請求人民法院或仲裁機構予以適當降低

D.可以要求建設行政主管部門裁定予以適降低

53．甲乙公司簽訂了一份購銷合同，總貨款50萬元。合同約定甲公司如不能交貨，應向乙公司償付不能交貨部分貨款總值的5%的違約金。合同簽訂后，甲公司收到乙公司8萬元定金和10萬元預付款。在合同約定的期限內，甲公司沒有交貨。經查明，該公司根本無貨可交。因甲公司違約，乙公司損失20萬元。乙公司可以最多請求償付（）萬元？

A．40.5

B．32.5

C．46

D．36 54．在合同履行過程中，當事人一方違約后，對方未及時采取適當措施致使損失擴大的，（）。

A． 所有的損失都可要求違約方賠償 B． 所有的損失均不得要求賠償 C． 不得就擴大的損失要求賠償 D． 只可就擴大的損失要求賠償

55．下列哪種合同，當事人一方無權請求人民法院或仲裁機構變更或撤銷（）。

A.因重大誤解而簽訂的合同

B.顯失公平的合同

C.一方乘人之危，使雙方在違背真實意思的情況下訂立的合同 D.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，該合同損害國家利益的

56．合同法規定，具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起（）內沒有行使撤銷權，該撤銷權消滅。

A.一年

B.二年

C.三年

D.四年 57.下列各項中，（）屬于附條件的法律行為

A、由于小張工作表現出色，所以單位年終發給他1萬元獎金

B、老張對小王說，等老張的兒子結婚時，老張租給小王的房子要收回

C、房屋買賣合同的當事人約定將辦理過戶登記手續作為該合同生效的條件

D、小馬對她父母許諾，在她父母60歲時由她送父母出國旅游

58．合同法規定債務人若將合同的義務全部或部分轉讓給第三人的，應當（），否則該轉讓不發生效力。

A.取得債權人的同意 B.通知債務人

C.取得受讓人的同意

D.通知受讓人

59.以下哪一項不是合同終止的原因（）。

A.債務人依法將標的物提存

B.經雙方協議解除

C.合同抵押物滅失

D.債權人免除債務

60.根據《擔保法》的規定，以下不可以抵押的財產是（）

A． B． C． 有《房屋買賣合同》和購房發票但未辦理產權證的商品房 抵押人依法承包并經發包人同意的荒丘、荒溝的土地使用權 醫院用盈利購買的汽車 D． 高等院校的實驗室、教室及學生宿舍

61．根據《民事訴訟法》的規定，以下不屬于證據種類的是（）。

A．勘驗筆錄

B．視聽資料

C．當事人的主張

D．書證、物證

62．甲乙兩公司因合同糾紛向某仲裁委員會申請仲裁，裁決做出后，甲方不服，則下列表述正確的是（）

A． B． C． 甲公司可以就同一糾紛再申請仲裁 甲公司可以就該糾紛向人民法院起訴

甲公司可以要求人民法院通過審判監督程序對仲裁裁決進行審查

D．仲裁裁決生效，甲方必須執行

63．下列各項中，關于仲裁員的產生，說法不正確的是（）。

A．當事人約定由3名仲裁員組成仲裁庭的，應當各自選定或者各自委托仲裁委員會主任指定1名仲裁員

B．第3名仲裁員由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定，首席仲裁員從3名仲裁員中推選產生

C．當事人約定由1名仲裁員成立仲裁庭的，應當由當事人共同選定或者共同委托仲裁委員會主任指定仲裁員

D．當事人未在仲裁規則規定的期限內約定仲裁庭的組成方式或者選定仲裁員的，由仲裁委員會主任指定

64．根據法律規定，施工合同糾紛產生后，當事人應向（）法院起訴。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.合同訂立地

D.工程所在地 65．法律規定，人民法院適用普通程序審理的案件，應當在立案之日起（）內結案。有特殊情況需要延長的，由本案院長批準，可以延長（）。A． 6個月；3個月

B． 3個月；3個月 C． 6個月；6個月 D． 3個月；6個月

66．在訴訟過程中，被告經傳喚無正當理由拒不到庭的（）A． 人民法院應當中止審理 B． 人民法院應當終止審理 C． 人民法院應視此行為為撤訴 D． 人民法院應當缺席審判

67．在工程建設常見的各類糾紛中，因承包商資質不符合要求而導致的糾紛屬于（）A． 合同質量糾紛 B． 分包與轉包糾紛 C． 主體糾紛 D． 審計糾紛

68．下列選項中，不屬于施工合同質量糾紛的成因是（）A． 建設單位不顧實際的降低造價，縮短工期 B． 建設單位將工程發包給沒有資質的承包商 C． “三邊工程”引起的工程造價失控

D． 施工單位脫離設計圖紙，在施工中偷工減料 69．下列法律責任的承擔方式中，不屬于民事責任承擔方式的是（）。

A．沒收違法所得

B．返還財產

C．賠禮道歉

D．消除危險

70．生產經營單位的主要負責人，依照安全生產法規定受刑事處罰或者撤職處分的，自刑罰執行完畢或者受處分之日起，（）不得擔任任何生產經營單位的主要負責人。

A.3年內

B.5年內 C.3-5年

D.永遠

二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；邵選，所選的每個選項的0.5分）

1.一級建造師應具備（）等執業技術能力。

A.豐富的施工管理實踐經驗和資歷

B．一定的施工組織能力

C．一定的工程管理理論水平

D．豐富的施工管理專業知識

E．接受繼續教育，更新知識，不斷提高業務水平2.工程建設法律關系由（）等要素構成.A.主體

B.客體

C.內容

D.事件

E.行為 3.根據法律規定，訴訟時效為一年的有（）。A.身體受到傷害要求賠償的 B.出售質量不合格商品未聲明的 C.當事人在合同履行過程中產生爭議的 D.延付或拒付租金的 E.寄存財物被丟失或者毀損的

4.下列代理行為中應當由被代理人承擔法律后果的是（）。

A、王某與第三人串通以合同形式損害了被代理人的利益 B、章某代其未成年兒子簽訂了一份房屋買賣合同

C、已經被辭退的王某持單位的空白合同書以單位的名義與某廠訂立了一份合同 D、趙某未經授權擅自以所在單位的名義簽訂了一份合同 E、某分公司以總公司的名義訂立一份合同

5.根據《建筑法》的規定，以下有關于分包的敘述正確的是（）A．建筑總承包單位分包工程時，除總承包合同中約定外，必須經建設單位認可 B．建筑工程主體結構的施工，可以分包給具有相應資質條件的其他施工單位 C ．分包單位按照分包合同對總承包單位負責 D．禁止分包單位將其承包的工程再分包

E.禁止承包單位將其承包的全部建筑工程轉包給其他單位 6.投標人之間串通投標的表現形式有（）。

A．投標人之間相互約定，一致抬高或者壓低投標價

B．投標人之間相互約定，在招標的項目中輪流以高價位中標

C．投標人以行賄手段謀取中標的 D．招標人向投標人泄露標底 E．招標人預先內定中標人，在確定中標人時以此決定取舍 7.生產經營單位的安全生產投入包括（）。

A．安全設施與工程建設項目同時投入生產使用

B．建筑施工單位應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員

C．安排進行安全生產培訓的經費

D．對安全設備進行經常性維護、保養，并定期檢測

E．進行爆破、吊裝等危險作業，安排專門人員進行現場安全管理 8.根據<<建設工程安全生產管理條例>>,以下說法正確的是（）。

A． 施工中發生事故時，建筑企業應當采取緊急措施減少人員傷亡和事故損失，并按國家規定及時向有關部門報告建設單位可以根據自已的情況要求施工單位壓縮合同約定的工期

C． 施工總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任 D． 施工單位不得在尚未竣工的建筑物內設置員工宿舍 E． 水泥工等特種作業人員必須持證上崗

9、根據《建設工程質量管理條例》，下列選項中（）符合施工單位質量責任和義務的規定。

A． 施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工 B． 施工單位不得轉包或分包工程

C． 施工單位應當依法取得相應資質等級的證書，并在資質等級許可的范圍內承攬工程。

D． 總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任 E． 建設工程實行質量保修制度，承包單位應履行保修義務。10．根據〈〈公司法〉〉的規定，有限責任公司的董事會可以行使如下職權（）

A． B． C． D． E． 決定公司的經營方式和投資計劃

審議批準公司的財務預算方案、決算方案 制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案 決定公司內部管理機構的設置 對公司增加或減少注冊資本作出決議

11．合同是平等主體的（）之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

A.自然人

B.法人

C.國家機關

D.其他組織

E.個體工商戶 12．數據電文是書面合同的一種，包括（）。

A.電報

B.電傳

C.傳真

D.電子數據交換

E.信件

13．按照合同法的規定，（）等方面的內容屬于各類合同應包括的主要條款。

A.質量的約定

B.合同價款和支付方式

C.合同擔保方式

D.合同投保的責任

E.解決合同爭議的方法

14．當事人在訂立合同過程中有（）情形，給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任。

A． 假借訂立合同，惡意進行磋商 B．不可抗力事件發生

C．故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況 D．有其他違背誠實、信用原則的行為

E.當事人在訂立合同時無過錯15．合同法規定以下合同屬無效合同。（）

A.一方當事人以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益 B.惡意串通，損害國家、集體或第三人利益 C.以合法形式掩蓋非法目的

D.一方當事人以欺詐、脅迫的手段或乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立合同

E.損害社會公共利益的合同16．我國《合同法》規定合同當事人在履行合同時，享有的抗辯權的有（）。

A.同時履行抗辯權

B.先訴抗辯權

C.后履行抗辯權

D.不安抗辯權

E.撤銷權

17．根據〈〈合同法〉〉規定，以下哪些效力待定合同是有效的（）A． 限制民事行為能力人訂立的合同經法定代理人追認的

B． 行為人超越代理權限以被代理人名義訂立的合同限制民事行為能力人簽訂的純獲利益的合同房屋租賃人將其實租賃的房屋出售所簽訂的買賣合同法定代表人越權訂立合同工同酬助相對人知道該情形的18．合同法規定合同解除的條件包括（）。

A.因不可抗力致使不能實現合同目的

B.在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務。

C.當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理的期限內仍未履行。D.當事人一方延遲履行債務或者有其他違法行為，致使不能實現合同目的的。E.當事人在合同中約定的解除合同的條件成就19.以下那些法律事實能夠導致合同終止（）。

A.合同已按約履行

B.債務互相抵消

C.債務人依法將標的物提存

D.債權人免除債務

E.法人的法定代表人更換 20.以下哪些合同屬于可變更、可撤銷的合同。（）

A.因重大誤解訂立的合同 B.在訂立合同時顯失公平的合同 C.以合法形式掩蓋非法目的

D.一方當事人以欺詐、脅迫的手段或乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立合同

E.一方當事人以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益21.第二審人民法院經審理，對上訴案件的處理原則為（）。

A．判決認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決

B．原判決認定事實錯誤，或者原判決認定事實不清，證據不足的，依法改判

C．判決適用法律錯誤的，裁定撤銷原判決，發回原審人民法院重審

D．原判決認定違反法定程序，可能影響案件正確判決的，裁定撤銷原判決，發回原審人民法院重審

E．案件依法重審，當事人對重審案件的判決、裁定不服的，可以上訴 22．當事人對自己提出的主張有責任提供證據，但對下列證據中的（），人民法院或仲裁機構應當調查收集。A． 可能滅失的證據 B． 今后難以取得的證據

C． 當事人因客觀原因不能自行收集的證據 D．訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據 E．人民法院、仲裁機構認為審理案件需要的證據 23．人民法院采取證據保全的方法主要有（）。

A．聽取當事人的陳述，并作記錄

B．對文書、物品等進行錄像、拍照、抄寫或者用其他方法加以復制

C．委托有資格的專業機構對證據采取處理措施，延長證據的留存期

D．向證人進行詢問調查，記錄證人證言

E ． 對證據進行鑒定或者勘驗

24．下列各項中，關于開庭質證，說法正確的有（）。A．證據應當在立案時出示，并由當事人在開庭時互相質證

B．經過法定程序公證證明的法律行為、法律事實和文書，人民法院或者仲裁機構應當作為認定事實的根據，但有相反證據足以推翻公證證明的除外 C．書證應當提交原件，物證應當提交原物

D．提交原件或者原物確有困難的，可以提交復制品、照片、副本、節錄本 E．提交外文書證，必須附有中文譯本 25.地域管轄包括（）A.級別管轄

B.一般地域管轄

C專屬管轄

D移送管轄

E.特殊地域管轄26．根據《招投標法》的規定，當出現以下哪幾種情形時，可對當事人處中標項目5‰以上10 ‰以下的罰款，對單位直接負責人和其他直接責任人員除單位罰款數額5%以上10%以下的罰款。（）A、投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的

B、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的 C、評標委員會成員收取投標人的財物或其他好處的

D、招標人在評標委員會依法推薦的中標候選人以外確定中標人的 E、招標人與中標人不按照招標文件和中標人的投標

27．施工單位的()未履行安全生產管理職責的，責令限期改正；逾期未改正的，責令施工單位停業整頓；造成重大安全事故、重大傷亡事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。

A．主要負責人

B．作業人員

C．后勤人員

D．項目負責人

E．職工代表

28．施工單位有下列行為()之一的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停業整頓，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節嚴重的，降低資質等級，直至吊銷資質證書；造成重大安全事故，構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規定追究刑事責任；造成損失的，依法承擔賠償責任。

A.在施工組織設計中未編制安全技術措施、施工現場臨時用電方案或者專項施工方案

B．使用未經驗收或者驗收不合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施

C．在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍

D．委托不具有相應資質的單位承擔施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施

E．安全防護用具、機械設備、施工機具及配件在進入施工現場前未經查驗或者查驗不合格即投入使用

29．根據《建設工程質量管理條例》的規定，施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的或者有不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的其他行為，造成建設工程質量不符合規定的質量標準的，（）。

A．負責修理

B．返工

C．沒收違法所得

D．賠償損失

E．情節嚴重的，責令停業整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書

30．根據《建設工程質量管理條例》的規定，施工單位（），責令改正，處10萬元以上20萬元以下的罰款。

A． 未對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料取樣檢測的 B． 施工單位在施工中偷工減料的

C． 施工單位不履行保修義務或者拖延履行保修義務的 D． 施工圖設計文件未經審查或者審查不合格，擅自施工的 E． 驗收不合格，擅自交付使用的

第三篇：2010年一級建造師法律法規模擬試題

2010年一級建造師法律法規模擬試題

一、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1.建造師初始注冊逾期未申請者，須（符合本專業繼續教育的要求后）方可申請注冊。

2.注冊建造師在注冊有效期滿需繼續執業的，應當在注冊有效期屆滿（30）日前申請延續注冊。3.由辦公室主任代表公司經理參加開標會議，這種代理是（委托代理）。

4.我國民法規定，從權利被侵害之日起超過（20年）的，人民法院不予保護。5.（合同）是引起債權債務關系發生的最主要、最普遍的根據。

6.以下物權中，既屬于用益物權，又屬于不動產物權的是（土地使用權）。7.物權的保護方式不包括（請求違約賠償）。

8.我國承認并以法律形式加以保護的主要知識產權不包括（名譽權）。9.建設單位必須在（建設工程立項批準后，工程發包之前），向建設行政主管部門或其授權的部門辦理工程報建登記手續。

10.建設單位領取施工許可證后不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，（延期以兩次為限，每次不得超過3個月）。

11．建筑施工企業從事建筑活動前，應當依據《安全生產許可證條例》向（省級以上建設主管部門）申請安全生產許可。

12.未經（總監理工程師）簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。13.建設工程安全生產管理基本制度中，不包括（事故預防制度）。

14.施工現場暫停止施工的，施工單位應當做好現場防護，所需費用由（責任方）承擔，或按合同約定執行。

15.建設工程質量必須實行（政府）監督管理。

16.建設工程在保修范圍和保修期限內發生質量問題的，施工單位應當履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任。對于保修費用，則由（質量缺陷的責任方）承擔。

17.對建設項目的環境可能造成輕度環境影響的，應當編制（環境影響報告表），對產生的環境影響進行分析或者專項評價。

18.保險合同的當事人為（保險人和投保人）。

19.重大建設項目的檔案驗收是由（檔案行政管理部門）組織。20.建設工程的保修期，自（竣工驗工合格時）起計算。

21.依據《建設工程質量管理條例》的規定，供暖系統的最低保修期限為（2）個采暖期。22.工程建設標準根據級別不同來劃分時不包括（部分標準）。23.根據《工程建設標準強制性條文》，對工程建設強制性標準實施情況進行監督檢查的方式中，對建設項目在某個方面或某個專項執行強制性標準情況進行的檢查是（專項檢查）。

24.所謂“三同時”制度，是指建設項目需要配套建設的環境保護措施，又須與主體工程（同時設計、同時施工、同時投產使用）。

25.我國工程建設領域，常見的建筑／安裝工程一切險所包括的第三者險應屬于（責任保險）。26.政府對工程質量的監督管理主要以（施工許可制度和竣工驗收備案制度）為主要手段。

27.如果出現用人單位可以解除勞動合同的情形，用人單位要解除勞動合同，應提前（1個月）以書面形式通知勞動者本人。

28.下列關于勞動合同的表述中，錯誤的說法是（經當事人協商一致訂立和變更的勞動合同都受法律保護）。

29.我國《環境噪聲污染防治法》規定，在城市范圍內從事生產活動確需排放偶發性強烈噪聲的，其批準單位應當是當地（公安部門）。

30.根據國家有關法律，機關、團體、企業、事業單位應當履行的消防安全職責不包括（組織制定并實施本單位的火災事故的應急救援預案）。31．（劃撥土地使用權）的轉讓、出租所得收益或者抵押拍賣所得價款，應當依據法律規定，上繳國家或者優先用于繳納土地使用權出讓金。

32.建筑意外傷害保險的保險期間是（自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止）。

33.以下用人單位不得解除勞動合同的情形是（患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的）。

34.根據《勞動法》規定，女職工生育享受不少于（90日）的產假。

35.環境保護法關于環境保護的基本原則不包括（企業對環境質量負責的原則）。

36.在城市市區范圍內，建筑施工過程可能產生噪聲污染，施工單位須在開工（15日）以前向所在地縣以上環境行政主管部門申報該工程采取的環境噪聲污染防治情況。37.不屬于稅務機關稅務管理三項制度的是（稅收保權制度）。

38.有限責任公司組織機構中董事的任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過（3年）。

39.2006年1月，某投資方（甲方）與某施工單位（乙方）簽訂了某生產廠房施工合同，約定：該廠房所有土建部分有乙方承建，2006年1月15日開工，2007年1月1日交工投產。合同中工程款支付規定：甲方從開工起每月初按乙方計劃上報工程量的50％支付工程款，月末按當月實際完成工程量計算。合同簽訂后，乙方按合同約定交付條件如期交工并保證投產。但甲方未全額支付工程款，截至2007年3月1日甲方尚欠應付工程款1600萬元，2007年6月1日乙方起訴甲方違約，要求支付應付工程款、延期付款利息及滯納金等。但甲方主張：因當初所簽合同中含有帶資承包的條款，所以合同無效，甲方不應承擔違約責任。你認為該合同的效力（自始有效）。

40.某施工企業與某建設單位訂立了某項目施工合同，但該施工企業迫于無奈簽署了有墊資施工的條款。該合同按期履行完畢，可該建設單位始終以該合同為無效合同拒付工程款，你認為該合同效力（有效）。41．關于無效合同，下列錯誤的是（自宣布無效之日起無效）。

42．按照我國《合同法》規定，由于合同當事人一方缺乏經驗造成的重大事故而訂立了損害

乙方利益的合同，則該當事人可以（請求人民法院變更該合同）。

43.因債務人無償轉移財產，對債權人造成損害，債權人可行使的撤銷權是指（請求法院撤銷債務人行為）。

44.關于合同變更下列說法錯誤的是（一定條件下可變更主體）。

45.下列關于當事人分立或合并后對合同效力的影響錯誤的是（部分影響合同的效力）。46.訂立合同過程中，（投標書）是要約。

47.《合同法》規定，承諾撤回的條件是，撤回承諾的通知應當在（承諾通知到達要約人之前）到達要約人。

48.合同的訂立需要經過要約和承諾兩個階段，按照我國《合同法》規定，要約和承諾的生效是指（要約到達受要約人、承諾通知到達要約人）。

49.要約人要撤銷要約，撤銷要約通知應在（對方發出承諾之前）到達對方。50.以下的合同形式不屬于書面形式的是（公證）。

51.合同一方當事人的法人合并后，原法定代表人簽訂的合同（有效）。52.定金合同自（實際交付定金之日）起生效。53.對（違約責任）實行嚴格責任原則。

54.調解是指建設工程當事人對法律規定或者合同約定的權利、義務發生糾紛，（第三人）依據一定的道德和法律規范，使雙方自愿達成協議，以求解決建設工程糾紛的方法。

55.訴訟是指建設工程當事人請求（人民法院）行使審判權，審理雙方之間發生的糾紛，作出由國家強制保證實現其合法權益，從而解決糾紛的審判活動。

56.在案發現場勘驗中，發現一封書信，根據書信中的字體鑒定結論，確定了犯罪嫌疑人。在本案中書信是（物證）。

57.人民法院指派的勘驗人員對案件的訴訟標的物和有關證據，經過現場勘驗、調查所作的記錄稱為（勘驗筆錄）。

58.上海市某建筑公司與天津市建材廠簽訂了一份建材購銷合同，雙方商定在濟南站交貨，但最終因不可預見的原因合同未得實際履行，若建筑公司欲對建材廠提起合同糾紛訴訟，應在（天津市人民法院）起訴。

59.李某訴張某一案經B市H區人民法院一審終結，判決張某賠償李某人民幣3900元。張某不服判決，向B市人民法院提出上訴，二審人民法院經過審理，駁回了張某的上訴。經查，李某居住在B市X區，張某在B市C區的銀行有存款4000元。則本案的執行法院是B市（H區人民法院）。60.根據我國《民事訴訟法》的規定，人民法院審理第二審民事案件（以開庭為原則，以不開庭為例外）。61．關于仲裁協議的作用，說明錯誤的是（合同當事人不受仲裁協議的約束）。62.以下關于保險相關概念說法正確的是（保險金額有可能與保險價值等同）。

63.在工程建設領域，建設工程行政糾紛當事人不可以申請行政復議的情形包括（行政機關的行政處分或其他人事處理決定）。

64.行政復議申請人不服行政復議決定的，除法律另有規定外，可以在收到行政復議決定書之日起（15）日之內向法院提起訴訟。

65.下列說法不正確的是（在工程發包與承包中索賄、受賄、行賄，構成犯罪的，處以罰款，沒收賄賂的財物）。

66.以下關于安全生產許可證與施工許可證說法正確的有（對未取得安全生產許可證的，不得頒發施工許可證）。

67.下列說法中不正確的是（行政處罰有記過、降職、開除、留用察看、撤職等形式）。

68.以下屬于行政責任的是（公民和法人因違反行政管理法律、法規的行為而應承擔的行政責任）。69.由于施工單位降低工程質量標準，造成工程倒塌，該犯罪行為構成（工程重大安全事故罪）。70.刑事處罰的附加刑不包括（降職）。

二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題中的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）1．建造師的執業范圍是（ACE）。

A.擔任建設工程項目施工的項目經理 B.擔任項目總承包的項目經理

C.從事其他施工活動的管理工作 D.從事各階段的項目管理工作

E.法律、行政法規或國務院建設行政主管部門規定的其他業務 2.工程建設法律關系的構成要素包括（ABE）。

A.主體B.客體C.權利D.義務E.內容

3.訴訟時效因（BCE）中斷。從中斷時起，訴訟時效期間重新計算。A.不可抗力 B.提起訴訟

C.當事人一方提出要求 D.某些障礙使權利人不能行使請求權

E.當事人一方同意履行義務

4.債權具有（AD）等特點。

A.對人權B.對世權C.絕對權D.相對權E.財產權 5.專利權的客體包括（BCD）。

A.商標B.發明C.實用新型D.外觀設計E.文學作品

6.根據《建筑法》有關規定，申請領取施工許可證應具備以下條件（BDE）。A.需要拆遷的，其拆遷工作已全部完成 B.已經確定建筑施工企業

C.主要材料、機械設備已經進場

D.建設資金已經落實

E.有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料 7.建筑工程總承包單位（ACDE）。

A.按總承包合同的約定對建設單位負責 B.和分包單位就各自的工作向建設單位負責

C.可以將部分工程發包給具有相應資質條件的分包單位，但除總承包合同中約定的分包外，必須經建設

單位認可

D.必須自行完成主體結構的施工

E.和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任 8.建筑工程監理應當依照（ABCE），對承包單位在施工質量、建設工期和建設資金使用等方面，代表建設單位實施監督。

A.法律、行政法規 B.有關的技術標準 C.設計文件D.施工組織設計

E.建筑工程承包合同

9.招標代理機構應當具備的條件是（ABCD）。

A.有從事招標代理業務的相應資金 B.有從事招標代理業務的營業場所

C.有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業力量

D.有可以作為評標委員會成員人選的技術、經濟等方面的專家庫 E.有類似工程代理招標的經驗

10.評標委員會成員的義務是（ABCE）。

A.遵守職業道德，對所提出的評審意見承擔個人責任 B.不得收受投標人的財物或者其他好處 C.不得私下接觸投標人

D.不得要求投標人對投標文件做任何說明

E.不得透露中標候選人的推薦情況 11.以下說法正確的是（BCDE）。

A.分包單位不承擔安全責任 B．總承包單位自行完成主體結構施工 C.禁止使用檢測不合格的配件 D.出租的機械設備應具有產品合格證 E.意外傷害保險費由施工單位支付

12.建筑意外傷害保險免除責任是（ABCE）。

A.被保險人駕駛無有效行駛證的字寫自卸汽車出現事故的 B.被保險人從事與建筑施工不相關的工作而發生意外的 C.被保險人在建筑施工現場之外發生意外的

D.被保險人在建筑施工區域外采購建筑材料發生意外的E.被保險人在建筑施工現場之內與他人打斗致傷的 13.以下關于營業稅說法正確的是（ACD）。

A.建筑安裝業務實行分包或轉包的，以總承包人為扣繳義務人

B.建筑安裝業的總承包人將工程分包或者轉包給他人的，以工程的全部承包額為營業額

C.納稅人從事建筑工程作業，無論與對方如何結算，其營業額均應包括工程所用原材料及其他物資及動力的價款在內

D.納稅人從事安裝工程作業，凡安裝的設備的價值作為安裝工程產值的，其營業額應包括設備價款 E.繳納營業稅的建筑施工企業應當同時繳納城市維護建設稅和教育費附加，以營業額為稅基計算 14.（ABD）情況之一的，要約不得撤銷。

A.要約人明確了承諾期限

B.要約人用其他形式明示要約不可撤銷 C.受要約人已為履行合同做了準備工作

D.受要約人有理由認為要約不可撤銷，并已為履行合同做了準備工作 E.受要約人對要約的內容作出實質性變更 15.債務人（BCD），給債權人造成損害的，債權人可行使撤銷權。

A.怠于行使其債權 B.放棄到期債權 C.無償轉讓財產 D.以明顯不合理的低價轉讓財產 E.藏匿財產

16.動產質押合同（CDE）。A.自合同簽訂時生效

B．可以約定在債務履行期限屆滿質權人未受清償時質物的所有權歸質權人所有

C.債務人不履行債務時，債權人有權以該動產折價優先受償 D.質權人負有妥善保管質物的義務

E.在質權人實現質權后，為質押擔保的第三人有權向債務人追償 17.可以是第三人作出擔保的方式有（ABC）。

A.保證 B.抵押 C.質押 D.留置 E.定金

18.（ABC）發生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。

A.保管合同 B.運輸合同 C.承攬合同 D.施工合同 E.買賣合同 19.在違約責任的承擔中，損失賠償額應當（ACD）。

A.相當于因違約造成的損失

B.不包括合同履行后可獲得的利益

C.包括合同履行后可獲得的利益

D.不得超過違約方訂立合同時預見的違約可能造成的損失 E.可以超過違約方訂立合同時預見的違約可能造成的損失 20.可以解除合同的條件有（BDE）。A.不可抗力發生

B.在履行期限屆滿之前，當事人明確表示不履行主要債務 C.當事人遲延履行債務

D.當事人違約使合同目的無法實現

E.在履行期限屆滿之前，當事人明確表示不履行主要債務 21．下列說法符合規定的是（BCD）。A.當事人對合同的效力不能約定任何附條件

B.附生效條件的合同，自條件成就時生效

C.當事人為自己的利益不正當地阻止條件成就的，視為條件已成就 D.當事人對合同的效力可以約定附期限 E.不正當地促成條件成就的，視為條件成就 22.以下說法中正確的是（ACDE）。

A.承諾生效時合同成立

B.承諾只能以通知方式作出，其他方式無效

C.通知的方式包括口頭形式和書面形式

D.要約沒有確定期限的，若要約以對話方式作出，應立即作出承諾，但當事人另有約定的除外 E.承諾生效是指承諾發生法律效力，即承諾對承諾人和要約人產生法律約束力

23.用人單位可以解除勞動合同，但應提前通知勞動者。出現下列（ACE）情形，用人單位可以在提前通知勞工者的情況下解除勞動合同。

A.勞動者患病或者因工負傷，醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排工作的 B.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的

C.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作崗位的 D.患職業病者因工負傷并被確認喪失或者部門喪失勞動能力的

E.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經當事人協商不能就變更勞動合同達成協議的

24.屬于不可抗力的事件包括（ABCD）。

A.戰爭B.火災C.政府法律D.行政行為 E.氣候條件 25.采用仲裁方式解決合同糾紛的原則是（AE）。

A.到雙方在合同內約定的或發生糾紛后協商約定的仲裁機構申請仲裁

B.任何一方當事人都可以到對方不同意的仲裁機構申請仲裁

C.仲裁機構作出的裁定應充分尊重一方當事人上級主管部門的意見 D.合同糾紛當事人各自選擇的仲裁員均應代表當事人的利益

E.盡管任何一方對裁定不滿意，也不能以同一原因再要求法院重新審理 26.以下關于保險合同說法正確的是（ACDE）。

A.投保屬于要約，承保屬于承諾

B.投保單是書面要約，保險單是書面承諾

C.投保人有告知義務，保險人有說明義務 D.保險單就是保單

E.保險人的代位求償權的行使范圍限于財產保險合同，而不適用于人身保險合同 27.關于拆遷補償，以下說法正確的是（AC）。

A.拆除違章建筑，按規定不予補償 B.拆除臨時建筑，按規定都不予補償

C.未超過批準期限的臨時建筑，也是合法建筑，因此拆除該類臨時建筑時，應按規定給予適當補償 D.超過批準期限的臨時建筑，必須由臨時建筑所有人在限定內負責拆除，但可考慮適當給予補償 E.拆遷補償的方式有貨幣補償和房屋產權調換兩種，任何情況下被拆遷人可以任意選擇其中一種 28.關于建設工程檔案的移交，下列說法正確的是（ADE）。

A.建設工程項目實行總承包的，由總承包單位及時向建設單位移交 B.建設工程項目實行總承包的，由各分包單位分別向建設單位移交

C.建設工程項目由幾個單位承包的，由主要承包單位收集、匯總其他分包單位檔案再向建設單位移交

D.建設工程項目由幾個單位承包的，由各承包單位收集、整理其承包項目的檔案再向建設單位移交 E.建設單位應當在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或其他部門移交

29.對于屬于工程建設強制性標準的節能標準，根據《建設工程質量管理條例》及相關法規，以下（ABCD）單位均應當嚴格遵守，未遵守相關規定的，應當按照《節約能源法》、《建設工程質量管理條例》等法律、法規承擔相關法律責任。

A.建設單位 B.勘察設計單位

C.施工圖設計文件審查單位 D．施工單位與監理單位 E.造價咨詢單位

30.在工程建設領域，建設工程行政糾紛當事人可以申請行政復議的情形包括（ABCE）。

A.行政處罰

B.行政強制性措施

C.認為行政機關侵犯其合法的經營自主權 D.行政機關的行政處分或其他人事處理決定

E.行政許可

第四篇：一級建造師法律法規重點

1、法律體系指由一個國家現行的各個部門法構成的有機聯系的統一整體，法律部門是根據一定標準、原則所指定的同類法律規范的總稱

2、民法是規定并調整平等主體的公民間、法人間及公民與法人間的財產關系和人身關系的法律規范總稱。商法是調整市場經濟關系中商人及商事活動的法律規范的總稱。包括合同法、物權法、侵權責任法、公司法、招標投標法等。

3、行政法是調整行政主體在行使行政職權和接受行政法制監督過程中而與行政相對人、行政法制監督主體之間發生的各種關系，以及行政主體內部發生的各種關系的法律規范的總稱。包括行政處罰法、行政許可法、環境影響評價法、城鄉規劃法、建筑法等。

4、經濟法是調整在國家協調、干預經濟運行的過程中發生的經濟關系的法律規范的總稱。包括統計法、土地管理法、標準化法、審計法、節約能源法、政府采購法、反壟斷法等。

5、社會法是調整勞動關系、社會保障和社會福利關系的法律規范的總稱。包括殘疾人保護法、礦石安全法、勞動法、職業病防治法、安全生產法、勞動合同法等

6、刑法是關于犯罪和刑罰的法律規范的總稱。

7、訴訟法指規范訴訟程序的法律的總稱。包括民事訴訟法、刑事訴訟法、行政訴訟法、仲裁法。

8、現行的建設行政法規主要有《建設工程質量管理條例》《建設工程安全生產管理條例》《建設工程勘察設計管理條例》《城市房地產開發經營管理條例》

9、建設法律、行政法規在調整建設活動中產生的社會關系，會形成民事商事法律關系，民商事法律關系的主要特點

1、是主體之間的民商事權利和民商事義務關系

2、是平等主體之間的關系

3、主要是財產關系

4、保障措施具有補償性和財產性。

10、法人具備的條件

1、依法成立

2、有必要的財產或者經費

3、有自己的名稱、組織機構和場所

4、能夠獨立承擔民事責任。

11、法人分為企業法人和非企業法人。非企業法人包括行政法人、事業法人、社團法人。機關法人從設立時起具有法人資格，無須經專門機構核準登記；企業法人經工商行政管理機關核準登記后取得法人資格；企業法人分立合并，應向登記機關辦理登記并公告；企業法人分立合并，其權利和義務由變更后的法人享有和承擔。

12、代理指代理人在被授予的代理權限范圍內，以被代理人的名義與第三人實施法律行為，而行為后果由被代理人承擔的民事法律制度。

13、代理的法律特性主要有：代理人必須在代理權限范圍內實施代理行為；代理人應該以被代理人得名義實施代理行為；代理行為必須具有法律意義的行為；代理行為的法律后果由被代理人承擔。

14、代理分為：委托代理、指定代理和法定代理。

15、委托代理終止

1、代理期間屆滿或者代理事務完成2、被代理人取消委托或者代理人辭去委托

3、代理人死亡

4、代理人喪失民事行為能力

5、作為被代理人或者代理人得法人終止。

16、法定代理或指定代理終止

1、被代理人取得或者恢復民事行為能力

2、被代理人或代理人死亡

3、代理人喪失民事行為能力

4、指定代理的人民法院或者指定單位取消指定

5、由其他原因引起的被代理人和代理人之間的監護關系消滅。

17、無權代理存在的三種表現：代理人沒有代理權、超越代理權范圍或代理權終止后進行代理活動的。

18、表見代理：是特殊的無權代理、表見代理的行為人沒有代理權、第三人有理由相信行為人有代理權、對本人產生有權代理的效力。

19、復代理就是轉委托，基于本代理而產生，由被代理人選擇，本代理人轉委托一般須經被代理人同意。

20、物權是指權利人依法對特定的物享有直接支配和排他的權利。

主要特性：物權是支配權，物權是絕對權，物權是財產權，物權具有排他性。

21、物權包括所有權、用益物權和擔保物權。所有權是所有人依法對自己財產所享有的占有、使用、收益和處分的權利。用益物權是權利人對他人所有的財產，依法享有占有、使用和收益的權利，包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。

22、債是按照合同的約定或者按照法律規定，在當事人之間產生的特定的權利和義務關系，享有權利的人是債權人，負有義務的人是債務人。債的內容是指主體雙方之間的權利與義務；債權相對性歸納為三個方面：主體相對性；內容的相對性；法律責任的相對性。

23、建設工程債產生的根據報括合同、侵權、無因管理和不當得利。

24、建設工程債常見種類有：施工合同債、買賣合同債、侵權之債。

25、知識產權包括著作權、專利權、商標專用權、發現權、發明權以及其他科技成果權。

26、發明專利權的期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年，均自申請日起計算；注冊商標的有效期為10年，自核準注冊之日起計算。

27、擔保方式為擔保、抵押、質押、留置和定金。

28、以下組織不能作為擔保人

1、國家機關不得為保證人

2、學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體不得為保證人。

3、企業法人的分支機構、職能部門不得為擔保人。

29、抵押是指債務人或者第三人不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。債務人不履行債務時，抵押權人具有優先受償權。質押是指債務人或者第三人將其動產或權利移交債權人占有，將該動產或權利作為債權的擔保。質押分為動產質押和權利質押。留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按合同約定的期限履行債務的，債權人有權按照法律規定留置該財產，享有優先受償權。

30、定金應當以書面形式約定，定金數額不得超過主合同標的額的20%，給付定金的一方不履行債務的，無權要求返還定金，收受定金的一方不履行合同，應雙倍返還定金。

31、保險是一種受法律保護的分散危險、消化損失的法律制度。保險合同是投保人與保險人約定保險權利義務關系的協議。保險合同分為財產保險合同和人身保險合同，建筑工程一切險和安裝工程一切

險屬于財產保險合同。投保人進行保險索賠必須提供必要的有效的證據，索賠的證據一般包括保單、建設工程合同、事故照片、鑒定報告以及保單中規定的證明文件。

32、建筑工程一切險的投保人為工程發包人、被保險人具體包括業主或工程所有人、承包商或者分包商和技術顧問。

33、按照違法行為的性質和危害程度，可以將法律責任分為：違憲法律責任、刑事法律責任、民事法律責任、行政法律責任和國家賠償責任。

34、承擔民事責任的方式主要有

1、停止侵害

2、排除妨礙

3、消除危險

4、返還財產

5、恢復原狀

6、修理、重作、更換

7、賠償損失

8、支付違約金

9、消除影響、恢復名譽

10、賠禮道歉。其中建筑工程民事責任的主要承擔方式

1、返還財產

2、修理

3、賠償損失

4、支付違約金。

35、行政責任的承擔方式包括行政處罰和行政處分。行政處罰種類：警告、罰款、沒收違法所得，沒收非法財物、責令停產停業，暫扣或者吊銷許可證，暫扣或者吊銷執照、行政拘留，法律行政法規規定的其他行政處罰。

36、不需要辦理施工許可證的建設工程

1、限額以下的小型工程（工程投資在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程）

2、搶險救災工程

3、按照國務院規定的權限和程序批準開工報告的建筑工程

4、臨時性建筑

5、軍用房屋建筑。

37、開工報告審查內容包括

1、資金到位情況

2、投資項目市場預測

3、設計圖紙是否滿足施工要求

4、現場條件是否具備三通一平等要求。

38、申請領取施工許可證應具備下列條件

1、已經辦理該建筑工程用地批準手續

2、在城市規劃區的建筑工程，已經取得規劃許可證

3、需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求

4、已經確定建筑施工企業

5、有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料

6、有保證工程質量和安全的具體措施

7、建設資金已經落實

8、法律行政法規規定的其他條件。

39、建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，延期以兩次為限，每次不超過3個月，既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。40、辦理施工許可證或開工報告違法行為應承擔的主要法律責任如下

1、未經許可擅自開工應承擔的法律責任

2、規范辦理施工許可證應承擔的法律責任

3、騙取和偽造施工許可證應承擔的法律責任

4、對違法行為的罰款額度。

41、建筑企業資質分為施工總承包、專業承包和勞務分包三個序列。

42、必須進行招標

1、大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目

2、全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目

3、使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

43、達到下列標準必須進行招標

1、施工單項合同估算價在人民幣200萬元以上的2、重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元以上的3、勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在人民幣50萬元以上的4、單項合同估算價低于1、2、3項規定的標準，但項目總投資額在

人民幣3000萬元以上的。

44、經審批部門批準，可以不進行施工招標的1、涉及國家安全、國家秘密或者搶救救災而不適宜招標的2、屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農民工的3、施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的4、施工企業自建自用的工程，且該施工企業資質等級符合工程要求的5、在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標人仍具備承包能力

6、法律、行政法規規定的其他情形。

45、可以進行邀請招標

1、項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的2、受自然地域環境限制的3、涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標的4、擬公開招標的費用與項目的價值相比，不值得的5、法律法規規定不宜公開招標的。

46、招標投標活動遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，基本程序主要包括：落實招標條件、委托招標代理機構、編制招標文件、發布招標公告或投標邀請書、資格審查、開標、評標、中標和簽訂合同等。

47、建設工程招標應當具備條件

1、招標人已經依法成立

2、初步設計及概算應當履行審批手續的，已經批準

3、招標范圍、招標方式和招標組織形式等應當履行核準手續的，已經核準

4、有相應資金或者資金來源已經落實

5、有招標所需的設計圖紙及技術資料。

48、自招標文件出售之日起至停售之日止，最短不得少于5個工作日，自招標文件開始發出之日起至提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日，招標人對已發出的招標文件需要修改的，應在投標截止時間至少15日前以書面形式通知所有的招標文件收受人，開標應在投標截止時間的同一時間公開進行。

49、中標通知書在法律上屬于承偌，對招標人和中標人具有法律效力，招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內訂立書面合同。

50、投標有效期由投標截止日起到中標通知書簽發之日止，投標保證金的有效期應超出投標有效期30天，其金額不得超過投標價的2%，且最高不得超過80萬元。

51、建設工程承包制度包括總承包、共同承包、分包等制度。其主要方式有：設計采購施工（EPC）/交鑰匙總承包；設計施工總承包（D-B）；設計采購（E-P）總承包；采購施工總承包（P-C）。

52、施工單位不良行為記錄認定標準分為5類

1、資質不良行為認定標準

2、承攬業務不良行為認定標準

3、工程質量不良行為認定標準

4、工程安全不良行為認定標準

5、拖欠工程款或工人工資不良行為的認定標準。

53、建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定作出后7日內，公布期限一般為6個月至3年，良好行為記錄信息公布期限一般為3年。不良行為公布期間，對整改確有實效的，由企業提出申請，經批準，可縮短其不良行為記錄信息公布期限，但公布期限最短不得少于3個月。對招標投標違法行為，應自行政處理決定作出之日起20個工作日內對外進行記錄公告，違法行為記錄公告期限為6個月。

54、合同的訂立應當遵循平等原則、自愿原則、公平原則、誠實信用原則、合法原則等。

55、發包人的主要義務有：不得違法分包，提供必要的施工條件，及時檢查隱蔽工程，及時驗收工程、支付工程價款。承包人主要義務有：不得轉包和違法分包工程、自行完成建設工程主體結構施工，接受發包人得有關檢查、交付竣工驗收合格的建設工程、工程質量不符合約定的無償修理。

56、竣工日期處理

1、竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

2、發包人拖延驗收的，以提交竣工驗收報告之日為竣工日期

3、未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有之日為竣工日期。

57、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延

1、發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件

2、發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款、致使施工不能正常進行

3、工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常的進行

4、設計變更和工程量增加

5、一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時

6、不可抗力

7、專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況。

58、違約責任承擔的方式主要有繼續履行、采取補救措施、停止違約行為、賠償損失、支付違約金或定金。

59、建筑工程施工合同由協議書、通用條款、專用條款三部分組成。

60、勞動合同的必備條款主要包括用人單位基本信息，勞動者基本信息，合同期限、工作內容和工作地點、工作時間和休息休假、勞動報酬、社會保險、勞動保護、勞動條件和職業危害防護及其他，而約定試用期、培訓、保守秘密、補充保險和福利待遇等事項屬于可備條款。

61、《勞動法》規定，以完成一定任務為期限的勞動合同不得約定使用期，勞動合同期限3個月以上不滿1年的，使用期不得超過1個月；勞動合同1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月，3年以上固定期限或無固定期限的合同，使用期不得超過6個月。

62、用人單位需要提前30日以書面形式通知勞動者本人或額外支付1個月工資后，可以解除勞動合同的情形包括：1）勞動者患病或非因工負傷，在規定的醫療期間滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的2）勞動者不能勝任工作的3）勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更合同達成協議的。63、環境噪音污染的防治主要包括兩個方面：1）建設項目環境噪聲污染的防治2）施工現場環境噪聲污染的防治。

64、在市區施工，可能產生噪聲的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱等。

65、建設項目可能產生環境噪音的，建設單位必須提出環境影響報告書，并按照國家規定的程序報環境保護行政主管部門批準。

66、《環境噪聲污染防治法》規定，產生環境噪聲污染的企業事業單位，必須保持防治環境噪聲污染的設施的正常使用，拆除或者閑置環境噪聲污染防治設施的，必須事先報經所在地的縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門批準。

67、根據《水污染防治法》規定，排水污染物限制治理的期限最長不超過1年。

68、建設項目的環境污染防治設施必須與主體工三同時“同時設計、同時施工、同時投產使用。69、根據施工現場固體廢物的減量化或回收再利用要求，施工單位應采取的有效措施：生活垃圾袋裝化，建筑垃圾分類化，建筑垃圾及時清運，設置封閉式垃圾容器。

70、《安全生產許可證條例》規定，國家對礦山企業、建筑施工企業和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產企業實行安全生產許可制度。

71、建筑企業取得安全生產許可證應具備的安全生產條件具體規定為：1）建立、健全安全生產責任制，制定完備的安全生產規章制定和操作規程2）保證本單位安全生產條件所需資金投入3）設置安全生產管理機構，按照國家有關規定配備專職安全生產管理人員4)主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格5）特種作業人員經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書6）管理人員和作業人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格7）依法參加工傷保險，依法為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，為從業人員交納保險費8）施工現場的辦公、生活區及作業場所和安全防護用具、機械設備、施工機具及配件符合有關安全生產法律、法規、標準和規程的要求9）有職業危害防治措施，并為作業人員配備符合國家標準或者行業標準的安全防護用具和安全防護服裝10）有對危險性較大的分部分項工程及施工現場易發生重大事故的部位、環節的預防、監控措施和應急預案11）有生產安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備12）法律法規規定其他條件。72、建筑企業特種作業人員是指建筑電工、建筑架子工、建筑起重信號司索工、建筑起重機械司機、建筑起重機械安裝拆卸工、高處作業吊籃安裝拆卸工等。

73、建筑施工企業申請安全生產許可證時，應向建設主管部門提供下列材料1）建筑施工企業安全生產許可證申請表2）企業法人營業執照3）與申請安全生產許可證應當具備的安全生產條件相關的文件、材料。建筑施工企業申請安全生產許可證，應當對申請材料實質內容的真實性負責，不得隱瞞有關情況或者提供虛假材料。/安全生產許可證有效期為3年，安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續，有效期延期3年。74、安全生產許可證頒發管理機關發現下列情形之一，可以吊銷已頒發的安全生產許可證1）安全生產許可證頒發管理機關工作人員濫用職權、玩忽職守頒發安全生產許可證的2）超越法定職權頒發安全生產許可證的3）違反法定程序頒發安全生產許可證的3）對不具備安全生產條件的建筑施工企業頒發安全生產許可證的5）依法可以撤銷已經頒發的安全生產許可證的其他情形。

75、《安全生產許可證條例》規定，為取得安全生產許可證擅自進行生產的，責令停止生產、沒收違法所得，處10萬以上50萬以下的罰款，造成重大事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依法追究刑事責任。安全生產許可證有效期滿未辦理延期手續，繼續進行生產的，責令停止生產，補辦延期手續，沒收違法所得，并處5萬元以上10萬元以下的罰款。轉讓安全生產許可證的，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款。

76、施工單位的安全生產責任制包括：施工單位主要負責人對安全生產工作全面負責、施工單位安全生產管理機構和專職安全生產管理人員的責任、安全生產規章制定和操作規程、安全生產條件所需要的資金投入。

77、施工項目負責人的安全生產責任包括1）對建設工程項目的安全施工負責2）落實安全生產責任制定、安全生產規章制度和操作規程3）確保安全生產費用的有效使用4）根據工程的特點組織制定安全事故措施、消除安全事故隱患5）及時、如實報告生產安全事故情況。

78、施工總承包和分包單位的安全生產責任，總包單位的法定安全生產責任包括1）分包合同應當明確總分包雙方的安全生產責任2）統一組織編制建設工程生產安全應急救援預案3）負責向有關部門上報生產安全事故4）自行完成建設工程主體結構的施工5）總、分包承擔質量連帶責任

78、分包單位的法定安全生產責任包括：分包單位應當服從總承包單位的安全生產管理，分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任。

79、施工作業人員安全生產的權利和義務1）施工作業人員應當享有的安全生產權利包括：知情權和建議權、獲得意外傷害保險賠償的權利2）施工作業人員應當履行的安全生產義務包括：守法遵章和正確使用安全防護用具等的義務、接受安全生產教育培訓的義務、安全事故隱患報告的義務。80、施工人員、作業人員安全生產教育培訓規定包括1）施工單位三類管理人員的考核2）每年至少進行一次全員安全生產教育培訓2）進入新的崗位或者新的施工現場前的安全生產教育培訓4）采用新技術、新工藝、新設備、新材料前的安全生產教育培訓5）特種作業人員的安全培訓考核6）消防安全教育培訓。

81、建筑企業安全生產管理機構專職安全生產人員配備應滿足以下要求1）建筑施工總承包資質企業：特級資質不少于6人，一級資質不少于4人；二級和三級以下資質不少于3人；2）建筑施工專業承包資質序列企業，一級資質不少于3人，二級和二級以下資質企業不少于2人；3）建筑施工勞務分包資質序列企業不少于2人；4）建筑施工企業的分公司、區域公司等較大的分支機構應根據實際生產情況配備2人的專職安全生產管理人員。

82、生產安全事故等級分類：1）特別重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失的事故2）重大事故:造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故3）較大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下死亡，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故4）一般事故：造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故。83、安全事故應急救援預案主要作用1）事故預防2）應急處理3）搶險救援

84、事故報告包括內容1）事故發生單位概況2）事故發生的時間、地點以及事故現場情況3）事故的簡要經過4）事故已經造成或者可能造成的傷亡人數和初步估計的直接經濟損失5）已經采取的措施6）其他應當報告的情況

85、安全事故發生后，施工單位采取措施1）報告事故，事故發生后，事故現場有關人員應當立即向

本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當與1小時向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告，情況緊急時，事故現場有關人員可以直接向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告。2）啟動事故應急預案，組織搶救，事故發生單位負責人接到事故報告后，應當立即啟動事故相應應急預案，或者采取有效措施，組織搶救、防止事故擴大，減少人員傷亡和財產損失3）事故現場保護，有關單位和個人應當妥善保護事故現場以及相關證據，任何單位和個人不得破壞事故現場、毀滅相關證據。因搶救人員、防止事故擴大以及疏通交通等原因，需要移動事故現場物件的，應當做出標志，繪制現場簡圖并做出書面記錄，妥善保存現場重要痕跡、物證。

86、事故調查組履行職責1）查明事故發生的經過、原因、人員傷亡情況及直接經濟損失2）認定事故的性質和事故責任3）提出對事故責任者的處理建議4）總結事故教訓，提出防范和整改措施5）提交事故調查報告。

87、四不放過即事故原因未查清不放過，事故責任者未受到處理不放過，事故責任人和周圍群眾未受到教育不放過，防范措施未落實不放過。

88、事故發生單位對事故負有責任的1）發生一般事故的，處10萬元以上20萬元以下的罰款2）較大事故的處20萬以上50萬以下的罰款3）重大事故的處50萬以上200萬以下的罰款4）發生特別重大事故的，處200萬元以上500萬元以下罰款。

89、建設單位安全責任：1）依法辦理有關批準手續2）向施工單位提供真實、準確和完整的有關資料3）不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期4）編制工程概算時應當確定建設工程安全費用5）不得要求購買、租賃和使用不符合安全施工要求的用具設備等6）申領施工許可證時應當提供有關安全施工措施的資料7）依法實施裝修工程和拆除工程8）建設單位違反行為應承擔的法律責任。90、我國標準分為國家標準、行業標準、地方標準和企業標準，國家標準、行業標準分為強制性標準和推薦性標準。

91、施工單位質量責任：1）違反資質管理規定和轉包、違法分包造成質量問題2）偷工減料等違反行為3）檢驗檢測違法行為4）構成犯罪的追究刑事責任。

92、建設單位質量責任：1）依法發包工程；2）依法向有關單位提供原始資料3）限制不合理的干預行為4）依法報審施工圖設計文件5）依法實行工程監理6）依法辦理工程質量監督手續7）依法保障建筑材料等符合要求8）依法進行裝修工程9）建設單位質量違法行為應承擔的法律責任。93、建設工程竣工驗收應當具備條件1）完成建設工程設計和合同約定的各項內容2）有完整的技術檔案和施工管理資料3）有工程使用的主要材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告4）有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件5）有施工單位簽署的工程保修書。建設工程經驗收合格后，方可交付使用。

94、施工單位應提交的檔案資料1）工程技術檔案資料2）工程質量保證資料3）工程檢驗評定資料4）竣工圖等。

95工程質量保修書包括以下內容1）質量保修范圍、質量保修期限、承諾質量保修責任。

96、建設工程的最低保修期限為：1）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限2）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏、為5年3）供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期4）電氣管線、給排管道、設備安裝和裝修工程2年。

1、民事糾紛分為兩大類：一類是財產關系方面的民事糾紛，如合同糾紛、損害賠償糾紛等；另一類是人身關系的民事糾紛，如名譽糾紛、繼承權糾紛等。

2、行政機關易發生行政糾紛的具體行政行：行政許可、行政處罰、行政獎勵、行政裁決。

3、民事糾紛的法律解決途徑主要有四種：和解、調解、仲裁、訴訟。和解可以在民事糾紛的任何階段進行，無論是否已經進入訴訟或仲裁程序，只要終審裁判未生效或者仲裁裁決未作出，當事人均可自行和解，調解的主要方式是人民調解、行政調解、仲裁調解、司法調解、行業調解以及專業機構調解。仲裁調整范圍僅限于民商事糾紛，具有自愿性、專業性、獨立性、保密性、快捷性的特點，民事訴訟是由人民法院代表國家意志行使司法審判權，通過司法手段解決平等民事主體之間的糾紛，其基本特征是：公權性、程序性、強制性。

4、行政糾紛的法律解決途徑主要有兩種：行政復議和行政訴訟。

5、行政復議是公民、法人或其他組織認為行政機關的具體行政行為侵犯其合法權益，依法請求法定的行政復議機關審查該具體行政行為的合法性、適當性，該復議機關依照法定程序對該具體行政行為進行審查，并作出行政復議決定的法律制度。

6、行政訴訟是公民、法人或其他組織依法請求法院對行政機關具體行政行為的合法性進行審查并依法裁判的法律制度。

7、地域管轄：一般地域管轄，通常實行“原告就被告”的原則，即以被告住所地作為確定管轄的標準；特殊地域管轄，是指以被告

第五篇：一級建造師《法律法規模擬試題2》

2011-8-23 64 分

2011-8-26 79.5分

一級建造師《法律法規模擬試題2》

一、單項選擇題（每題。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1.建設單位迫使承包方以低于成本的價格競標的，應處以（）的罰款。

A.20萬以下 B.20萬以上50萬以下

C.項目合同金額的5‰ D.項目合同金額的10‰

2.商標的構成要素不包括（）。

A.商標的名稱 B.商標的圖案

C.商標的顏色 D.商標的使用范圍

3.下列合同中，屬于從合同的是（）。

A.買賣合同 B.借款合同 C.保證合同 D.承攬合同

4.甲與乙簽訂一房屋買賣合同，甲已支付一半房款，此時甲請求乙交付房屋并辦理過戶手續，然后才支付另一半房款。以下說法正確的是（）。

A.依誠信原則，乙不得行使同時抗辯權 B.乙有權行使同時抗辯權

C.甲違約在先，乙有權解除合同 D.乙得行使不安抗辯權

5.根據我國法律，以下不屬于中標條件的一項是（）。

A.能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準

B.能夠滿足招標文件的實質性要求

C.投標價格低于成本

D.投標價格最低

6.以下情形中不符合生產經營單位安全生產基本要求的是（）。

A.生產經營單位為安全生產設施投入大量資金

B.設置安全生產管理機構管理危險物品的經營儲存

C.配備勞動防護用品

D.由從業人員個人繳納工傷社會保險

7.發包單位將工程發包給不具有相應資質條件的承包單位的，將被如何處理？（）

A.責令改正，處以罰款 B.責令停止施工

C.吊銷資質證書 D.沒收違法所得

8.當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起（）內向上一級人民法院提起上訴。

A.10日 B.15日 C.30 日 D.60日

9，股份有限公司的權力機構是（）。

A.股東大會 B.股東會 C.董事會 D.監事會

10.接受委托為建設項目影響評價提供技術服務的機構，應當經過（）考核審查合格后，頒發資質證書。

A.縣級以上環保行政主管部門

B.市級以上環保行政主管部門

C.省、自治區、直轄市的環保行政主管部門

D.國務院環保行政主管部門

11.下列情形中不屬于安裝工程一切險承保范圍的是（）。

A.短路、過電壓、電弧所造成的損失

B.超壓、離心力引起的斷裂所造成的損失

C.因結構、材料或在車間制作方面的錯誤導致的損失

D.因安裝地點的運輸所引起的意外時間

12.建設項目的環境影響評價文件自批準之日起超過（）方決定該項目開工建設的，應報原審批部門重新審核。

A.1年 B.5年 C.10年 D.15年

13.債務人或第三人將其動產或權利轉移債權人占有，用以擔保債權的實現，當債務人不能履行債務時，債權人依法有權就該動產或權利優先得到清償的法律行為，叫做（）。

A.保證 B.抵押 C.留置 D.質押

14.下列做法中不屬于投標人以非法手段騙取中標的是（）。

A.非法掛靠或借用其他企業的資質證書參加投標

B.以低于成本的報價競標

C.投標時遞交虛假業績證明、資格文件

D.假冒法定代表人簽名，遞交假的委托書

15.甲欠乙1噸鋼材，乙向甲借款3萬元，根據合同約定，兩項債務正好同時到期。于是甲乙協商兩個債務抵消，不再互為償還。此種債的消滅基于（）事實。

A.清償 B.混同 C.提存 D.抵消

16.下列權利中屬于著作財產權的是（）。

A.發表權 B.署名權 C.修改權 D.發行權

17.分包工程的安全生產責任，（）。

A.由總承包單位承擔責任

B.由分包單位承擔責任

C.由各分包單位承擔連帶責任

D.由總承包單位和分包單位承擔連帶責任

18.施工單位的下列措施中，不符合安全生產要求的是（）。

A.根據施工階段和周圍環境及季節、氣候的變化，在施工現場采取相應的施工措施

B.在施工現場人口處設置明顯的安全警示標志

C.施工現場的辦公、生活區設置在作業區內

D.制定用火、用電、使用易燃易爆材料等各項消防安全管理制度

19.從事工程建設項目招標代理業務的招標代理機構，其資格由（）認定。

A.國務院建設行政主管部門

B.省、自治區、直轄市人民政府的建設行政主管部門

C.國務院或省、自治區、直轄市人民政府的建設行政主管部門

D.縣級以人民政府的建設行政主管部門

20.下列做法中，違背我國勞動法規定的一項是（）。

A.用人單位對從事有職業危害作業的勞動者定期進行健康檢查

B.用人單位安排女職工從事礦山井下勞動

C.用人單位對勞動者進行勞動安全衛生教育

D.用人單位準予女職工100天的產假

21.某一人民法院受理案件后，發現自己對該案件沒有管轄權，將案件移送給有管轄權的人民法院審理，叫作（）。

A.移送管轄 B.指定管轄 C.級別管轄 D.地域管轄

22.招標人以不合理的條件限制投標人，強制要求投標人組成聯合體共同投標的，可以處以（）的罰款。

A.項目金額的5‰以上10‰以下

B.項目金額的5％以上10％以下

C.1萬元以上5萬元以下

D.1萬元以上10萬元以下

23.下列表述中，受要約人對要約內容的作出非實質性變更的是（）。

A.合同標的變更 B.履行方式的變更

C.增加說明性條款 D.提出新的解決爭議的方法

24.下列屬于要約的是（）。

A.寄送價目表 B.商業廣告的內容符合要約規定 C.拍賣公告 D.招標公告

25.下列債權讓與中，符合法律規定的是（）。

A.甲以遺囑方式將債權轉讓給繼承人乙

B.某鋼鐵廠宣告破產后將債權轉讓給第三人

C.某演出公司與演員張某簽訂演出合同后，將合同中對演員的轉讓給另一家公司

D.李某將其扶養請求權轉讓給王某

26.出售質量不合格的商品而未聲明的，訴訟時效為（）。

A.1年 B.2年 C.4年 D.20年

27.張某向某農場購買了1噸蘋果，約定在貨到達后付款。在裝車時，工作人員誤裝了1.5噸，張某和工作人員都沒有發現。結果張某運輸蘋果的車在途中翻入溝中，蘋果全部損失，張某應當向農場支付（）蘋果的價款。

A.1噸 B.1.5噸 C.2.5噸 D.0噸

28.從債權的內容看，債權的性質是（）。

A.對人權 B.對事權 C.相對權 D.絕對權

29.對于環境影響很小、不需要進行環境影響評價的，應當（）。

A.編制環境影響報告書

B.編制環境影響報告表

C.填報環境影響登記表

D.制作環境影響分析表

30.下列情形中，造成合同權利義務終止的是（）。

A.債權人拒絕受領標的物

B.當事人－方延遲履行義務

C.當事人－方下落不明

D.債權人免除債務

31.評標由（）負責。

A.建設行政主管部門組建的評標委員會

B.招標人依法組建的評標委員會

C.投標人依法組建的評標委員會

D.招標人與投標人共同組建的評標委員會

32.開標地點為（）。

A.招標文件中預先確定的地點 B.評標委員會確定的地點

C.投標人共同商議的地點 D.建設項目所在地

33.評標委員會的成員人數為（）。

A.5人以上雙數 B.5人以上單數

C.6人以上雙數 D.6人以上單數

34.甲公司得知乙公司正在與丙公司談判，甲為了排擠乙公司而向丙公司提出了更優惠的條件。乙公司退出后甲公司又借故中止談判，給丙公司造成了損失。甲公司的行為定性為（）。

A.欺詐 B.假借訂立合同惡意磋商

C.以合法形式掩蓋非法目的 D.正常的商業競爭

35.下列可以作為保證人的單位是（）。

A.國家機關 B.學校 C.醫院 D.合伙企業

36.中標人不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的，取消其（）內參加依法必須進行招標的項目的投標資格并予以公告。

A.1～2年 B.2～3年 C.3～4年 D.2～5年

37.要約的生效時間是（）。

A.到達受約人時生效 B.發出時生效

C.到達受約人的第二天生效 D.受約人發出承諾前

38.建設單位的下列做法符合法律規定的是（）。

A.在工程竣工驗收合格之日后20天辦理工程竣工驗收備案

B.在重新組織竣工驗收前使用工程

C.將建設工程發包給具有相應資質等級的單位

D.編造文件辦理竣工驗收備案

39.依我國法律，當事人對下列（）合同可以請求人民法院或仲裁機構變更或撤銷。

A.以合法形式掩蓋非法目的 B.損害社會公共利益

C.在訂立合同時顯失公平

D.惡意串通，損害國家、集體或第三人利益

40.人民法院對上訴案件應當在第二審立案之日起（）內審結。

A.1個月 B.3個月 C.6個月 D.1年

41.建設單位的下列做法中，沒有盡到消防安全職責的是（）。

A.確定本單位和所屬各部門、崗位的消防安全負責人

B.組織防火檢查

C.定期檢驗維修消防設施和器材

D.在設有倉庫的樓房內設置員工宿舍，以方便對倉庫的管理

42.招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起（）內訂立書面合同。

A.15日 B.30日 C.1個月 D.2個月

43.甲公司致電乙公司，欲訂購10噸鋼材，并提供了價格、數量，詢問是否同意。當日，乙公司也致電甲公司，表示現有10噸鋼材，說明質量、價格，詢問是否接受。然而雙方都沒有給對方明確的答復。1個月后，乙公司向甲公司發貨，甲公司拒收。甲乙公司之間的關系認定為（）。

A.合同關系未成立 B.合同關系已成立

C.合同關系成立且生效 D.合同關系成立但未生效

44.保證方式沒有約定或約定不明確的，（）。

A.按一般保證承擔保證責任

B.由當事人協商承擔保證責任

C.按連帶保證承擔保證責任

D.由債權人指定的保證人承擔保證責任

45.合同法所稱不可抗力是指（）。

A.不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況

B.不能預見但能夠避免的客觀情況

C.能夠預見但不可避免、不能克服的客觀情況

D.能夠預見，可以避免但不能克服的客觀情況

46.撤銷權的除斥期間是（）。

A.自債權人知道或應當知道撤銷事由之日起5年內

B.自債務人的行為發生之日起5年內

C.自債權人知道或應當知道撤銷事由之日起1年內

D.自債務人的行為發生之日起1年內

47.合同中履行費用負擔不明確的，應當由（）負擔。

A.債權人 B.合同雙方 C.債務人 D.履行義務的一方

48.組成一個聯合投標體共同投標的法人數目應為（）。

A.兩個 B.兩個以上 C.三個 D.三個以上

49.債務人部分履行債務給債權人增加的費用，由（）負擔。

A.債務人 B.債權人 C.債務人和債權人 D.過錯方

50.下列做法不屬于串通投標的是（）。

A.招標者在公開開標前，開啟標書，并將投標情況告知其他投標者

B.招標者預先內定中標者，在確定中標者時以此決定取舍

C.投標者在投標時遞交虛假業績證明

D.投標者與招標者商定在招投標時壓價，中標后再給招標者額外補償

51.當事人在合同中約定一方向對方給付定金作為債權擔保的，收受定金的一方不履行約定債務的，應（）。

A.將定金退還 B.雙倍返還定金

C.支付違約金 D.賠償對方損失

52.以下限制民事行為能力人訂立的合同中，要經過法定代理人追認才有效的是（）。

A.贈與合同 B.承攬合同

C.與年齡智力相適應訂立的合同 D.與精神狀況相適應訂立的合同

53.不屬于建筑業企業資質的序列是（）。

A.總承包 B.專業承包 C.專業分包 D.勞務分包

54.甲向乙借款1萬元，約定年息為10％，并由丙提供了保證?，F乙欲將債權轉讓給丁，在原保證合同對債權轉讓無約定的情況下，下列表述正確的是（）。

A.若該債權轉讓，丙即免除了保證責任

B.若該債權轉讓，丙在原保證擔保的范圍內繼續承擔保證責任

C.該債權轉讓在征得丙的同意后，丙才在原保證擔保的范圍內繼續承擔保證責任

D.該債權轉讓后由乙通知丙，丙才在原保證擔保的范圍內繼續承擔保證責任

55.以下情形中，不屬于無權代理行為的是（）。

A.行為人沒有代理權

B.行為人超越代理權限

C.行為人的代理基于口頭委托

D.行為人在代理權終止后仍以被代理人的名義訂立合同

56.無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的，（）。

A.由監護人承擔民事責任

B.由行為人自己承擔民事責任

C.由監護人和行為人承擔連帶責任

D.無須承擔責任

57.兩個以上不同資質等級的單位實行聯合共同承包的，應當按照（）的業務許可范圍承攬工程。

A.資質等級高的單位 B.資質等級低的單位

C.各單位協商確定 D.發包方指定其中一家單位

58.環境保護行政主管部門應當自收到環境保護設施竣工驗收申請之日起（）內，完成驗收。

A.10日 B.15 日 C.30日 D.60 日

59.某市仲裁委員會仲裁一建設工程合同糾紛案件，首席仲裁員甲認為應當裁定合同無效，仲裁人員乙認為合同有效，應當裁定解除合同，仲裁人員丙亦認為合同有效但應裁決繼續履行合同。這種情況下應（）。

A.請示仲裁委員會主任并按其意見作出裁決

B.按乙或丙的意見作出裁決

C.按甲的意見作出裁決

D.重新組成仲裁庭經評議后作出裁決

60.當事人遲延履行后發生不可抗力的應當（）。

A.全部免除責任 B.不能免除責任

C.部分免除責任 D.由相對方決定是否免除責任

61.根據工程建設標準的內容劃分，下列不屬于這種分類的一項是（）。

A.設計標準 B.施工及驗收標準

C.設計定額 D.技術標準

62.A市甲公司與B市乙公司在C市簽訂建設工程合同，合同履行地在D市。合同約定若發生爭議將糾紛提交C市仲裁委員會仲裁?，F甲乙公司發生糾紛，甲欲申請仲裁，發現C市沒有設立仲裁委員會，而A、B、D市均設立了仲裁委員會。甲可以（）

A.向A市仲裁委員會申請仲裁

B.向B市仲裁委員會申請仲裁

C.向C市法院起訴

D.向D市仲裁委員會申請仲裁

63.下列（）情況中用人單位可以解除勞動合同。

A.職工張某因工負傷而喪失勞動能力

B.職工許某公派出國而逾期未歸

C.職工李某與他人同居而懷孕

D.職工陳某患病住院

64.下列表述中超越工程質量監督機構基本職責的是（）。

A.辦理建設單位工程項目報監手續，收取監督費

B.對建設工程的地基基礎、主體結構的質量進行檢查

C.對建設單位組織的竣工驗收程序實施監督

D.對于需要實施行政處罰的，按照法定標準實施處罰

65.建設工程施工承包單位對于屋面防水工程的最低保修期限是（）。

A.2年 B.5年 C.2個月 D.5個月

66.有限責任公司發起人的股東人數為（）。

A.2個以_12 B.50個以下 C.2個以_上50個以下 D.沒有上下限的限制

67.甲向乙借款20萬元，以自己的一套房子作為抵押擔保。抵押期間，甲欲將這套房子以25萬元賣給丙，丙知道房子已設置抵押，但愿意接受。以下表述正確的是（）。

A.甲可以賣出該房屋，但應先征得乙的同意

B.甲可以賣出該房屋，不必征得乙的同意

C.甲可以賣出該房屋，但事前應通知乙

D.甲無權賣出該房屋，因為此房屋已設置了抵押權

68.對于招投標過程中的違法行為進行行政處罰，由（）規定的有關行政監督部門決定。

A.國務院

B.省、自治區、直轄市人民政府

C.縣級以上人民政府

D.建設工程項目所在地的人民政府

69.父母作為監護人代理未成年子女進行民事訴訟活動，這種情況屬于（）。

A.指定代理 B.委托代理 C.無權代理 D.法定代理

70.甲委托乙為其購買建材，乙為此做了大量準備工作?，F甲不想要這批建材了，通知乙取消委托。下列說法正確的是（）。

A.甲可以單方取消委托，但應以書面方式作出

B.甲可以單方取消委托，但應支付乙為準備工作所消耗的合理費用

C.甲可以單方取消委托，但應按原委托合同約定支付乙報酬

D.甲無權單方取消委托，否則承擔違約責任

二、多項選擇題（每題2分。每題中的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

1.以下屬于投標程序的是（）。

A.組織投標機構 B.編制投標文件

C.接受投標書 D.評標

E.送達投標文件

2.安全生產中從業人員的權利包括（）。

A.了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施和事故應急措施

B.對本單位的安全生產工作提出建議

C.獲得符合國家標準或行業標準的勞動防護用品

D.獲得安全生產教育和培訓

E.發現事故隱患立即向本單位負責人報告

3.建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交（）材料。

A.環境影響報告書

B.工程竣工驗收報告

C.工程竣工驗收備案表

D.法律法規規定應由規劃、公安消防、環保部門出具的認可文件

E.施工單位簽署的工程質量保修書

4.以下情況屬于合同變更的是（）。

A.合同標的物數量的增減

B.合同履行期限的變更

C.合同履行地點的變更

D.交付方式的變更

E.簽訂合同的主體變更

5.以下表述符合工程監理單位的質量責任的是（）。

A.依法取得相應資質等級證書

B.在資質等級許可的范圍內承擔工程監理業務

C.工程監理企業與建筑材料供應單位是上下級關系

D.工程監理企業依照法律法規、有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同實施監理

E.工程監理企業對施工質量承擔監理責任

6.按照屬性分類，工程建設標準可以劃分為（）。

A.技術標準 B.設計標準

C.管理標準 D.施工及驗收標準

E.工作標準

7.下列情形中，勞動者可以隨時通知用人單位解除勞動合同的是（）。

A.勞動者患病或負傷，在規定的醫療期內

B.在試用期內

C.女職工在孕期、產假、哺乳期內

D.用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動

E.用人單位未按照勞動合同約定支付勞動報酬或者提供勞動條件

8.甲向乙借款1萬元，同時丙又欠甲1萬元，通過協商由丙向乙直接償還。下列表述中正確的是（）。

A.若甲乙協商一致，再通知丙，屬于債權轉讓

B.若甲丙協商一致，再通知乙，屬于債務轉移

C.若甲乙得到丙的同意，再達成協議，屬于債權轉讓

D.若甲丙得到乙的同意，再達成協議，屬于債務轉移

E.若甲乙丙三方訂立協議，對甲與乙為債權轉讓，對甲和丙為債務轉移

9.對于中標單位將中標項目的部分主體、關鍵性工作分包給他人的，有關部門將（）。

A.處分包項目金額5‰以上10‰以下的罰款

B.有違法所得的，并處沒收違法所得

C.責令停業整頓

D.情節嚴重的，由工商行政管理機關吊銷營業執照

E.責令不得再參加任何依法必須進行招標的建設工程項目投標

10.下列屬于不可抗力范圍的是（）。

A.自然災害 B.施工單位過錯造成工程延期竣工

C.社會突發事件 D.政府行為

E.建設單位資金不到位造成工程延期竣工

11.縣級以上人民政府建設行政主管部門的工作人員，有（）行為的，將受到降級或撤職的處分。

A.未對施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案進行審查

B.對不具備安全生產條件的施工單位頒發資質證書

C.對沒有安全施工措施的建設工程頒發施工許可證

D.發現違法行為不予查處

E.發現安全事故隱患未及時要求施工單位整改或暫時停止施工

12.下列適用抵消的情況中，正確適用的是（）。

A.甲乙1000元錢，春節時二人打麻將賭博，甲贏了1000元，甲主張以賭債抵消欠款

B.張某欠王某2000元，王多次催要無果，遂將張打傷，張要求損害賠償，王主張以欠款抵消

C.甲借給 100元錢，同時乙給甲制作了一套禮服，其加工費為100元。如果甲乙的債務都已到期，則甲乙之間的債務可以抵消

D.李某因做生意向王某借款1000元，而王某欠李某貨款800元，如果李某和王某的債務都已到期，則可以在800元的范圍內抵消債務

E.甲向乙定做一套家具，交付家具時甲以乙妻子曾向甲借款2000元為由，主張債務抵消而拒付加工費

13.施工單位在采用（）時，應當對作業人員進行相應的安全生產教育培訓。

A.新技術 B.新工藝 C.新設備 D.新材料 E.新方案

14.（）情況下，第二審人民法院將裁定撤銷原判、發回原審法院重審。

A.原判決適用法律錯誤 B.原判決認定事實錯誤

C.原判決認定事實不清、證據不足D.原判決違反法定程序

E.原判決違反法定程序、可能影響案件正確判決

15.建設項目的環境影響報告書應當包括（）內容。

A.建設項目概況

B.建設項目周圍環境現狀

C.建設項目對環境可能造成影響的分析、預測和評估

D.建設項目環境保護設施的設計方案

E.對建設項目實施環境監測的建議

16.建筑工程一切險的被保險人可以包括（）。

A.業主 B.技術咨詢顧問

C.制造商或供應商 D.總承包商

E.業主聘用的監理工程師

17.以下情況中必須進行招標的工程建設項目是（）。

A.施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的

B.重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的 C.勘察設計的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的 D.監理服務的采購，單項合同估算價在10萬元人民幣以上的

E.單項合同估算價低于法定標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的 18.下列各項中，可以質押的權利是（）。

A.土地所有權 B.房屋產權

C.匯票、支票、本票 D.債券、存款單、倉單、提單

E.股份、股票

19.甲為逃避向乙償還債務，將自己名下的不動產轉讓給丙，導致無力償還債務。債權人乙欲行使撤銷權應當具備的條件是（）。

A.甲以明顯不合理的低價向丙轉讓不動產

B.甲主觀上有逃債的故意

C.甲與乙之間的轉讓沒有到有關部門辦理登記

D.乙對甲的債權已經到期

E.丙知道甲行為的目的

20.根據法律規定，下列免責條款無效的是（）。

A.合同當事人一方受益

B.涉及不可抗力造成的對方財產損失

C.造成對方人身損害

D.約定一方不履行合同義務時必須承擔的法律責任

E.因故意或重大過失造成對方財產損失

21.下列關于建筑工程一切險的免賠額，說法正確的是（）。

A.工程本身的免賠額為保險金額的O.5％－2％

B.施工機具設備等的免賠額為保險金額的5％

C.第三者責任險中財產損失的免賠額為每次事故賠償限額的1％一2％

D.人身傷害的免賠額為傷害損失的5％

E.支付修復保險標的遭受損失所需費用時，必須扣除免賠額

22.甲乙簽訂水泥訂購合同，甲委托丙送貨，并訂立運輸合同。丙送貨途中，遭遇泥石流導致延遲送貨，水泥受到部分損失。于是乙方以逾期交貨和貨物不符合約定為由拒收貨物、拒付貨款。丙多次與乙交涉未果，發現水泥受潮部分擴大，就將水泥作價賣給另一個廠家。下列表述中正確的是（）。

A.水泥價值減少的損失由甲承擔

B.水泥價值減少的損失由乙承擔

C.水泥價值減少的損失由丙承擔

D.丙為處理水泥的費用可以要求甲支付

E.丙為處理水泥的費用可以要求乙支付

23.對在工程承包中行賄的承包單位，應（）。

A.處以罰款，沒收賄賂的財物

B.對直接負責的主管人員和其他直接責任人員給予處分

C.造成工程質量問題的，與受賄的單位承擔連帶賠償責任

D.責令停業整頓、降低資質等級或吊銷資質證書

E.構成犯罪的，依法追究刑事責任

24.民事起訴狀應當記載的事項包括（）。

A.當事人的姓名、年齡、職業、住所等

B.訴訟請求和所根據的事實與理由

C.證據和證據來源

D.證人姓名和住所

E.對管轄異議的處理意見

25.下列構成繼續履行必須具備的條件的是（）。

A.當事人一方違約

B.當事人雙方互負履行義務

C.繼續履行合同仍有意義，不違背訂立合同的宗旨

D.非違約方需有繼續履行的請求

E.違約方有條件履行

26.我國的訴訟管轄可分為（）。

A.地域管轄 B.級別管轄

C.協議管轄 D.移送管轄

E.指定管轄

27.下列屬于違約責任構成要件的是（）。

A.當事人有不履行合同債務的違法行為

B.違約方主觀上過錯

C.當事人在合同中約定了違約條款

D.有損害事實存在

E.違約行為與損害事實之間有因果關系

28.根據我國法律，有（）行為之一的，責令改正，處以10萬元以上30萬元以下的罰款。

A.勘察單位未按照工程建設強制性標準進行勘察

B.設計單位未根據勘察成果文件進行工程設計

C.設計單位指定建筑材料、建筑構配件的生產廠、供應商

D.設計單位未按照工程建設強制性標準進行設計

E.施工單位在施工中偷工減料，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備

29.下列事實中屬于《勞動法》適用范圍的是（）。

A.外商獨資企業聘用的職工

B.個體工商戶聘用的幫手

C.家庭聘用的保姆

D.國家機關聘用的臨時工

E.扶貧基金會聘用的員工

30.下列合同中，適用一年訴訟仲裁時效的合同是（）。

A.超過專利權保護期限的專利使用許可合同

B.延付或者拒付租金的租賃合同

C.寄存財物被丟失的保管合同

D.出售質量不合格的商品未聲明的買賣合同

E.遲延交付建筑物的建設工程合同

參考答案

一、單項選擇題

1.B 2.D 3.C 4.A 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D

11.C 12.B 13.D 14.B 15.D 16.D 17.D 18.C 19.C 20.B

21.A 22.C 23.C 24.B 25.B 26.A 27.A 28.C 29.C 30.D

31.B 32.A 33.B 34.B 35.D 36.D 37.A 38.C 39.C 40.B

41.D 42.B 43.C 44.C 45.A 46.B 47.D 48.B 49.A 50.C

51.B 52.B 53.C 54.B 55.C 56.A 57.B 58.C 59.C 60.B

61.D 62.C 63.B 64.B 65.B 66.C 67.C 68.A 69.D 70.B

二、多項選擇題

1.ABD 2.ABCD 3.BCDE 4.ABCD 5.ABDE

6.ACE 7.BDE 8.AD 9.ABCD 10.ACD

11.BCD 12.CD 13.ABCD 14.BCE 15.ABCE

16.ADE 17.ABCE 18.CD 19.ABE 20.CE

21.ABCE 22.AD 23.ABDE 24.ABCD 25.ACDE

26.ABDE 27.ADE 28.ABCD 19.ABDE 30.BCE