第一篇:最新工程居間合同范本
導語:合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同,受法律保護。下面是小編為你準備的最新工程居間合同范本,希望對你有幫助!
工程居間合同范本
1甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就()工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。
2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結算(完稅后)。
2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。
3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。
4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止
本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地址:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
工程居間合同范本
2甲方(居間人):
地址:
聯系方式:
乙方(委托人):
地址:
聯系方式:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,依平等、自愿、等價有償的原則,經過充分協商達成如下協議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,負責就 項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供信息,或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從 年 月 日至年 月 日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為 項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以 的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付 作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
1、甲方向乙方提供有關該工程項目的信息,并保證其提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任,均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密,包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致,可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的,本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣 元(大寫 圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的 向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付
違約金。在前述違約金支付完成后,雙方應繼續履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協商解決,協商不能達成一致的,雙方應提請北京仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協商并達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人或授權簽字人:
年 月 日 乙方:(蓋章): 年
第二篇:工程居間合同
工程居間合同(通用15篇)
工程居間合同1
甲方(委托人):________________________
乙方(居間人):________________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《_____》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就__________________工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,
并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。
3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。
4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。
2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸______元(______元)結算(完稅后)。
2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。
3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償。
4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
五、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
六、合同終止
本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
七、爭議解決方式?如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地_____委員會_____。
八、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地址:___________________________________
合同簽訂日:_____________________________________
甲方:(蓋章):____________
乙方(蓋章):___________
工程居間合同2
甲方(委托人):__________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯系地址:______________________________________
聯系電話:______________________________________
乙方(居間人):___________________________________
身份證號碼:____________________________________
聯系地址:______________________________________
聯系電話:______________________________________
甲乙雙方為了發揮雙方的優勢,根據《_____》經雙方充分協商。依平等自愿,等價有償的原則,達成如下協議。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托負責就石家莊至濟南高鐵往反運輸土石方工程項目(以下稱該工程項目)引薦,運輸單位和甲方洽談,向運輸單位提供該工程項目的信息,并促成運輸單位與甲方簽訂該工程項目承包實施合同。
2、“居間成功”是指完成本條例所全部委托事項,運輸單位與甲方簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為運輸單位提供信息,或為甲方提供聯絡協助,撮合等服務,均視為委托事項完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向運輸單位提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助運輸單位對該工程項目進行實地考察。
三、運輸方的義務
1、運輸單位負責提供營業執照等相關材料,負責和進行合同談判。
2、如果居間成功,則由運輸單位全面履行和甲方所簽訂的專業施工合同,運輸單位所履行施工合同而產生的權力和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定向乙方支付居間報酬,如果未按時支付則逾期每日按未支付居間報酬的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間、和支付方式
1、甲方承諾每車每噸公里土石方向乙方支付________元,作為居間費。
2、每天居間費的計算方法:每天居間費=每車每趟每噸每公里每噸的居間費x天______每車總趟數x天___________總數。
3、居間費的支付時間為:運輸單位每輛車往返一次由甲方向乙方支付一次。
4、甲方可以轉賬或現金支付。
五、運輸單位在該項目提供的_____最終以運輸單位實際在該項目上提供的總的_____為主
六、本協議所述項目的工期為運輸單位與甲方簽訂的拉土石方施工合同的期限為準
如果運輸單位與甲方簽訂的合同需要續簽合同期限的,本合同有效期限同步延續到運輸單位與甲方徹底不再有業務關系時,該協議終止。
七、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業機密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲得的商業秘密作出不利于對方的行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
八、爭議解決方式
如果發生協議爭議,雙方協商解決。協商不成,雙方同意提交協議簽訂地_____委員會_____。
九、其他事項
1、乙方不得將本協議委托事項進行轉委托。
2、本協議一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_______________________法定代表人:________________________
乙方:_______________________法定代表人:________________________
___________________________年________________月______________日
協議簽訂地:____________________________________________________
工程居間合同3
合同編號:XXX
委托人:XXXXX簽訂地點:XXX
居間人:XXXXX簽訂時間:XX年XX月XX日
第一條委托事項及具體要求:XXXX
第二條居間期限:從XXXX年XX月XX日至XX年XX月XX日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的XXXX%或者(大寫)XXX元。委托人應在合同成立后的XX日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)XX元。
第五條本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協商一致;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委托人的違約責任:XXX
第七條居間人的違約責任:XXX
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第XXX種方式解決:
(一)提交XX仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:XX
第十條本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見:
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:賬號:經辦人:
郵政編碼:郵政編碼:年月日
工程居間合同4
甲方(委托人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
乙方(居間人):
法定代表人:
地址:
聯系方式:
上述各方經平等自愿協商,簽訂本合同以共同遵守。
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就___省___市___區裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金人民幣___元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的___%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的___%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金___%時,甲方將支付乙方全部裝修工程___%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔___費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付人民幣___元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至___年___月___日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:
(1)提交位于___(地點)的___仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向___所在地有管轄權的人民法院起訴。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本協議一式二份,協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3、本協議經各方簽署后生效。
甲方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
乙方(簽字或蓋章):
簽訂時間:___年___月___日
工程居間合同5
甲方(委托人):_____________________
法定代表人:______________________
地址:_____________________________
乙方(居間人):_____________________
身份證號碼:______________________
地址:_____________________________
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下合同:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就_____________________工程項目(以下簡稱本工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位進行接洽,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂承包施工合同(最終合同名稱以甲方屆時所簽署合同為準)。
2、本工程項目主要情況
(1)工程名稱:________________________________________
(2)工程地址:________________________________________
(3)工程主要施工內容:_______________________________
(4)其他情況:________________________________________
二、甲乙雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;
2、甲方負責根據乙方提供的信息或約定的時間和建設單位進行合同談判;
3、甲方有權隨時向乙方了解居間服務進度;
4、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關;
5、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬;
6、甲方對乙方提供的項目資料及其他相關信息負有保密義務;
7、甲方有對乙方公開本工程項目談判進度的義務。
(二)乙方權利義務
1、乙方應向甲方提供有關本工程項目的信息,協助甲方對本工程項目進行實地考察;
2、乙方承諾向甲方提供的關于本工程項目的基本信息真實可靠;
3、乙方有權知情整個項目談判全過程;
4、在甲方與建設單位進行合同談判期間,乙方應盡到居間人的謹慎和誠實義務。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本工程項目居間報酬為工程承包施工合同金額的____%;
2、甲方應在居間成功之日起_____日內向乙方全額支付全部居間報酬;
3、“居間成功”是指甲方與建設單位就本工程項目簽訂書面的工程承包施工合同;
4、乙方賬戶信息如下:
戶名:____________________________
卡號:____________________________
開戶行:__________________________
5、甲方可以轉賬或現金的方式支付。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指乙方完成委托事項實際支出的必要費用。甲方于本合同簽訂之日起____日向乙方支付人民幣______________,作為乙方居間活動費用。居間活動費用不包含在居間報酬中,居間人未促成合同成立的,有權不予返還。
五、保密事項
1、甲乙雙方應充分保守本合同所涉及的商業秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密做出不利對方的任何行為。
六、違約責任
1、甲乙雙方應完全履行本協議約定,任一方違約的,均應承擔違約責任。
2、乙方遲延支付居間活動費用的,每遲延一日,應向甲方支付逾期未付費用千分之三的違約金,遲延超過10日未支付的,乙方有權解除本合同。
3、乙方遲延支付居間報酬的,每遲延一日,應向甲方支付逾期未付費用千分之三的違約金。
七、通知
1、通知聯系人
為方便協議雙方情況的溝通,甲方指定___________為己方聯系人,乙方指定___________為己方聯系人,具體負責通知和傳達本合同相關事宜。
2、任何一方依據本合同約定需要發出的通知或其他告知事宜,如告知本條第1項約定的對方指定的聯系人,即視為該方已履行告知義務。任何一方在本合同中確定的通訊地址發生變化時,應書面通知另一方。
3、通知地址及方式
甲乙雙方約定選擇電子郵件、郵件、傳真、電話作為通知方式。
(1)電子郵件地址
甲方:___________________乙方:__________________
(2)郵寄地址
甲方地址:______________乙方地址:______________
郵政編碼:______________郵政編碼:______________
(3)傳真號碼
甲方:__________________乙方:___________________
(4)電話號碼
甲方:__________________乙方:___________________
4、通知視為實際送達的日期確定如下:
(1)電子郵件方式的通知,該等通知以已讀回執標注日期為送達日。
(2)郵寄方式的通知,該等通知于發件之日起7日視為送達。
(3)用傳真方式發送的通知,在有關該傳真的傳送報告標明的傳送日視為已實際送達。
(4)用電話方式發送的通知,在雙方接通電話的當日視為已實際送達。
八、合同解除及終止
1、本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效,至居間成功及甲方全額支付居間報酬之日止。
2、甲乙雙方協議解除本合同或依據本合同約定內容解除本合同的,本合同終止。
九、爭議解決
甲乙雙方約定,如就本合同的解釋、履行等發生的一切爭議,應友好協商解決,協商不成,任一方均有權向本合同簽訂地(_______市___區)人民法院提起訴訟解決。
十、其他事項
1、甲乙雙方均已經認真閱讀和充分討論本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含義的前提下簽訂本合同。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
3、其他:_________________________________________________________
甲方(公章):____________________乙方(公章):______________________
法定代表人(簽字):_____________法定代表人(簽字):________________
_________年________月_________日__________年________月___________日
工程居間合同6
甲方(委托人):乙方(居間人):甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項1、乙方接受甲方委托,負責就( )工程項目,引薦甲方和該項目的管理方直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作,保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。二、乙方的義務1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務,達成合同簽署,那么在甲方的工程施工過程中(合同期內),乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系,特別是在工程結算問題上,乙方全面負責協調,乙方無任何理由進行推脫。
三、甲方義務1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和項目管理方進行合同談判。2、居間成功,則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元(叁元)結算(完稅后) 。2、甲方每周為乙方結算一次,每周一為乙方結算上周居間費用,乙方有權向甲方查詢每周總體運量,甲方有義務向乙方提供每周運量報表,甲方所提供報表必須保證真實有效,甲方不得以任何理由克扣乙方費用,如出現不實結算乙方有權索回,并保留雙倍賠償的權利。3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份,作為居間費用總價計算依據,甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用,每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償 。4、如甲方有終止本居間合同的意愿,甲方可根據合同總量計算居間費用,并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。
五、保密事項1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密,任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為,如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失,受損方可向過錯方提出等價賠償。
七、合同終止本合同自簽字之日起生效,直至本合同約定項目結束,項目期順延本合同無條件順延,直至本項目結束。
八、爭議解決方式 如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂地址:合同簽訂日:甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):法定代表人或委托代理人: 法定代表人或委托代理人:
工程居間合同7
(以下簡稱甲方)_________
(以下簡稱乙方)_________
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規定,經雙方協商一致,訂立條款,共同遵照執行。
施工承包方:_________
居間人:_________
工程名稱:_________
工程總價:_________
施工地點:_________
一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程的總造價支付______給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款方式分三交性付清,具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費_________%,第二次撥款付中間費_________%,第三次全部付清中間費)。
三、居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的委托,應當按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人間,居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令,居間人也有權委托業主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢后自動失效。
注:
1、該委托人委托以上居間人聯系取得本工程項目。
2、居間酬金以現金或轉賬支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同8
合同編號:________________
委托人:__________________
簽訂地點:_______________
居間人:__________________
簽訂時間:___年___月___日
第一條委托事項及具體要求:_____________________________。
第二條居間期限:從___年___月___日至___年___月___日。
第三條報酬及支付期限:居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者(大寫)___元。委托人應在合同成立后的___日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條居間費用的負擔:居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)___元。
第五條本合同解除的條件1、當事人就解除合同協商一致;2、因不可抗力致使不能實現合同目的;3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條委托人的違約責任:____________________________________________________________________________________
第七條居間人的違約責任:_____________________________________________________________________________________________
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第___種方式解決:(一)提交____________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:___________________________________________________________________________
第十條本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的.規定執行。
委托人(章):居間人(章):鑒(公)證意見:_________
居民身份證號碼:_________居民身份證號碼:_________經辦人:_________
法定代表人:_________法定代表人:_________
電話:__________________電話:__________________
開戶銀行:__________________開戶銀行:__________________鑒(公)證機關(章)賬號:__________________
工程居間合同9
甲方(居間人):________________
乙方(委托人):________________
甲、乙雙方根據《_____》,依平等、自愿、等價有償的原則,經過充分協商達成如下協議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,負責就項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供信息,或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
1、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
2、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任,均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密,包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致,可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的,本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣__________元。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付違約金。在前述違約金支付完成后,雙方應繼續履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協商解決,協商不能達成一致的,雙方應提請北京XX委員會按照該會規則進行裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協商并達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):________________
乙方:(蓋章):________________
________年____月____日
________年____月____日
工程居間合同10
居間服務合同
甲方(施工方):
乙方(居間方):
甲、乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上,就乙方為甲方提供居間服務事宜,達成如下協議:
一、居間服務事項:
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與 (總建設單位)簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與 (總建設單位)就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。如果甲方跳過乙方,同乙方介紹的公司簽署了另外標段的項目,也視同為乙方完成的居間服務,甲方應按本合同規定向乙方支付居間服務費。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和 (總建設單位)所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 ‰向乙方承擔違約金。
三、乙方義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目全面了解。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為甲方工程承包施工合同金額的 %。
2、在甲方與乙方引薦的 (總建設單位)簽訂工程項目承包施工合同當日,甲方支付按合同總價的1%共計人民幣 元給乙方。甲方進場后,在 (總建設單位)第一筆預付款5%到賬之日起3日內支付居間費的50%,即人民幣 元;第二筆預付款30%到賬之日起3日內支付居間費的30%,即人民幣 元;甲方在收到 (總建設單位)第三筆付款之日起3日內付清乙方剩余的20%居間費,即人民幣 元。
3、甲方支付的所有款項中不包含應繳納的稅費。
4、甲方支付居間服務費以 (轉賬或現金)方式支付。
五、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
六、爭議解決方式
如發生合同爭議,協商不成,雙方同意由乙方所在地人民法院管轄。
七、其他
本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字或蓋章后生效。
(特別說明:請慎重考慮紅色字體部分,根據具體情況以作修正。以上文本敬請參考,如有不全面之處,請結合實際情況再作增刪。)
甲方(簽章): 乙方(簽字):
簽訂日期: 年月日 簽訂日期: 年月日
簽訂地點:
工程居間合同11
甲方(委托人):______________
聯系地址:______________
聯系電話:______________
乙方(居間人):______________
聯系地址:______________
聯系電話:______________
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國民法典》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的______________%(大寫:百分之______________)向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______________%(大寫:百分之______________),共計:______________元整(大寫:______________)。
2、居間成功后,在甲方正常施工的月內,應向乙方支付______________元整(大寫:______________);在正常施工的月內,應支付______________元整(大寫:______________);竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后五日內全部結清剩余費用______________元整(大寫:______________)。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付______________元違約金(大寫:______________);如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年________月________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交法院解決。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同壹式貳份,雙方各持壹份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字或蓋章):______________法定代表人或委托代理人:______________
日期:______________
乙方(簽字或蓋章):______________法定代表人或委托代理人:______________
日期:______________
工程居間合同12
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二四七條之規定,經當事人雙方一致同意訂立如下合同條款,并共同遵守執行。
委托方(承建方):
委托方(法人): 身份證: 居間人(受托方): 身份證:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、業主單位:
3、工程內容:
4、工程價量:
二、委托方與業主正式簽訂工程施工合同(含勞務承包合同,協議書等)之后,委托方同意支付居間人居間費用等,其居間費用按以上工程量總額 提取。居間費所有稅費由委托方承擔支付,支付方式按工程進度比例走。
三、居間人的居間費在委托方與業主方簽訂工程施工合同當日支付。后續款支付方式按工程進度撥付比例按季度支付。(先期支付款項在居間費中扣除)
四、若居間從中促成委托方與業主方簽訂合同或協議成立,居間人的任務完成,委托方(承建方)簽訂施工合同后,在進場過程中,無論發生任何事故,如資金問題、安全問題等均與居間人無關。委托方應當按照約定支付其居間費用,如委托方在與相關方簽約的前后變更人員或推薦其他人接手該項工程,委托方亦應按其約定履行支付居間費用。
五、如委托方不按時或不支付居間費給居間人(受托方),居間人(受托方)有權直接扣押和處理委托方(承建方)在施工現場所有設備,并且特此合同項人民法院起訴申請支付、委托方(承建方)放棄進行抗辨,另按每日5‰的費率賠償。居間人(受托方)也有權委托業主方或總承包方(相關方)在委托方(承建方)承建項目的工程預付款、進度款內代扣給居間人(受托方)。
六、本合同與施工合同(含勞務承包合同,協議書等)同時履行,如委托方與總承包方未簽訂上述工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等),本工程居間合同自然失效。本合同空格內手填寫部份與其它部份與打印字體具有同等法律效力。
七、居間人只給委托方出據居間費用收條,不出據發票。
八、本合同一式四份,委托方、居間人各執二份,經雙方負責人、代表簽字或蓋章生效,居間費用支付完畢后失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程居間合同13
甲方(委托人):_________________________________
乙方(受托人):_________________________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》 ,經雙方充分協商,依照平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
乙方接受甲方委托,負責就 工程項目,土方工程量約____________萬m3。引薦甲方和該項目的總包單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,乙方有義務協助甲 方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和______________________進行合同談判。
2、由甲方全面履行和總包單位所簽訂的專業施工單位合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。 如果未及時支付,則逾期每日按未支付居間報酬的 ____________%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目單價:土方為______________________每方;石方為______________________每方。
2、居間報酬在甲方進場施工七天內,先支付______________________元給乙方,其余玖拾萬元在開工后___________月內付清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、如委托人不按時或不支付報酬給受委托人時,受委托人可憑居間合同向人民起訴、仲裁或申請支付令,委托人不可抗辯。
六、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式肆份,雙方各持貳份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):__________________________ 乙方(公章):__________________________
法定代表人(簽字):____________________ 法定代表人(簽字):__________________
______________年_________月_________日 ______________年_________月_________日
工程居間合同14
甲方:
乙方:
甲方委托乙方為其提供、招攬 工程業務,甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務,經雙方充分協商,訂立合同如下:
一、甲方委托乙方,為其單位提供、招攬工程業務,雙方其他業務,不受此合同約束。
二、乙方負責為甲方提供信息并聯系,以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。
三、報酬及給付方式:在乙方促成的工程合同簽訂后,甲方承諾將工程單價 元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式:建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內,甲方即向乙方支付相應的報酬,以此類推,直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付,需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。
四、乙方保證:在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前,不得向甲方收取任何費用。
五、目前確定乙方為甲方提供的工程為:
六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同,因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。
七、甲方依據相關法律、法規合法經營,因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的業務喪失,甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。
八、乙方保證為甲方提供業務的合法性,對違法業務,甲方有權拒絕,并不對乙方支付任何費用。
九、本合同對甲、乙雙方長期有效。
十、本合同未盡事宜,由雙方協商解決。解決不成的,可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
雙方簽字:
甲方: 乙方:
20xx年xx月xx日
工程居間合同15
委托人:______________________
簽訂地點:____________________
居間人:______________________
簽訂時間:____________________
第一條、委托事項及具體要求
________________________________________________________________________________________________________
第二條、居間期限
從________年____月____日至________年____月____日。
第三條、報酬及支付期限
居間人促成合同成立的,報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的,居間人不得要求支付報酬。
第四條、居間費用的負擔
居間人促成合同成立的,居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的,委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。
第五條、本合同解除的條件
1、當事人就解除合同協商一致;
2、因不可抗力致使不能實現合同目的;
3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
第六條、委托人的違約責任
_________________________________________________________
第七條、居間人的違約責任
_________________________________________________________
第八條、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條、其他約定事項
_____________________________________________________________________
第十條、本合同未作規定的,按《中華人民共和國合同法》的規定執行。
委托人(章):_____________________
住所:___________________________
法定代表人:____________________
居民身份證號碼:_________________
委托代理人:____________________
電話:___________________________
開戶銀行:______________________
賬號:___________________________
郵政編碼:______________________
__________年_______月__________日
居間人(章):_____________________
住所:___________________________
法定代表人:_____________________
居民身份證號碼:_______________
委托代___________________________
電話:___________________________
開戶銀行:_______________________
賬號:___________________________
郵政編碼:_______________________
__________年__________月_______日
第三篇:工程居間合同
居間合同
甲方(居間人):
地址:
聯系方式:
乙方(委托人):
地址:
聯系方式:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,依平等、自愿、等價有償的原則,經過充分協商達成如下協議:
一、委托事項
1、甲方接受乙方委托,負責就
項目(以下簡稱“該工程項目”),向乙方提供關于該工程項目的重要信息,引薦乙方和該項目的招標單位洽談,協助乙方投標,并最終促成乙方與招標單位簽訂該工程項目的合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同,甲方僅為乙方提供信息,或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、居間期限
從
****年**月**日至
****年**月**日。
三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為
項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。
2、居間成功后,乙方應在收到第一筆工程預付款三日內,向甲方支付居間報酬的50%,并在收到第二筆工程預付款三日內,向甲方支付剩余50%居間報酬。
3、乙方應以的方式支付居間報酬。
四、居間活動費用的承擔
居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付
作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的,居間活動的費用由居間人負擔,并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的,甲方有權不向乙方返還居間活動費用。
五、雙方的權利和義務
1、甲方向乙方提供有關該工程項目的信息,并保證其提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。
3、居間成功的,則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任,均與甲方無關。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密,包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。
2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密,實施對另一方不利的任何行為,否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。
七、合同變更、解除和終止
1、經雙方協商一致,可以變更或解除本協議。
2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的完成已無意義的或居間期限屆滿的,本合同終止。
3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的,本合同終止。
八、違約責任
1、甲方未按本合同的約定履行其義務,隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的,應向乙方支付違約金人民幣
元(大寫
圓整)。
2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的,乙方應當按日以逾期未付金額的向甲方支付違約金。
3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額,否則須按施工合同實際金額的向甲方支付違約金。
4、本合同生效后,任意一方單方解除本合同的,應向對方支付違約金
。在前述違約金支付完成后,雙方應繼續履行本合同。
九、爭議解決方式
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,雙方均應協商解決,協商不能達成一致的,雙方應提請北京仲裁委員會按照該會仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
十、其他事項
1、本合同未盡事宜,雙方可另行協商并達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
乙方:(蓋章):
法定代表人或授權簽字人:
法定代表人或授權簽字人:
****年**月**日
****年**月**日
第四篇:裝修工程居間合同
裝修工程居間合同
甲方(委托人): 廣州市某裝修公司 法定代表人: 聯系地址: 聯系電話:
乙方(居間人): 廣州市某樓盤的代理公司 法定代表人: 聯系地址: 聯系電話:
甲乙雙方為了根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就____省____市_________裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金_____萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的____%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金40%時,甲方將支付乙方全部裝修工程5%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔____費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至 年 月 日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章): 合同簽訂日: 合同簽訂日:
法定代表人:
法定代表人:
第五篇:工程勞務居間合同
工程勞務居間合同1
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供 施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會,促成簽定合同媒介服務。
2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。
第二條:報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額 %作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬,否則甲方有權向人民法院申請強制執行。
第五條違約責任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費,視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外,同時還承擔逾期支付的違約責任,按甲方應得勞務報酬總額的 %乘以逾期天數計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋章簽字)一份,委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。
乙方(章印) 甲方(章印)
法人代表: 法人代表:
授權代理人: 授權代理人:
身份證號: 身份證號:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日 年 月 日
工程勞務居間合同2
發包方:
承包方:
依照《民法典》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、承包范圍: 建筑、裝飾工程(除水電安裝、門窗、成品構件及浮雕、欄桿、外墻磚、屋面瓦)等施
二、施工準備
1、發包方:
(1)工程開工前負責做好施工現場水源、電源和運輸道路暢通;
(2)組織有關人員進行施工技術交底;
(3)委派 為現場代表,對工程質量進行監督。檢查,負責簽證,核實工程量及進度報表以及負責甲方應該承擔的有關事宜。
2、承包方:
(1)負責施工區域的臨時設施、水、電、道路接入施工現場;
(2)組織施工人員和材料、機械進場;
(3)編制施工組織設計和施工方案;
(4)委派 為現場代表,負責工程施工質量,施工安全,提供工程進度報表以及負責乙方應該承擔的有關事宜。
三、合同工期
開工日期: 竣工日期:________年____月____日
合同工期總日歷天數:____日歷天 。
在施工中,如遇下列情況,可順延工期:
1、由于人力不可抗拒的自然災害而停工。
2、因發包方有較大的變更,而延期施工。
3、由于國家政策變化或雙方之外的原因,導致工程停建或緩建,使合同或合同中的部分工程項目和內容不能繼續履行。承包方應妥善做好已完工工程和已購材料、設備的保護和移交工作,并按發包方要求將所屬機械設備和人員撤出現場。
4、經發包方同意的其他情況。
5、順延工期應由甲乙雙方及時協商,簽字生效。
四、質量標準
工程質量標準:達到國家施工驗收規范合格標準。
1、工程質量應當達到協議書約定的質量標準、質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
2、雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
3、承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工,隨時接受發包方的檢查檢驗,為檢查檢驗提供使得條件。
4、工程質量達不到約定標準的部分,發包方一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按發包方的要求拆除和重新施工,直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
五、材料供應
1、該建筑所需的材料由承包方負責采購(供貨單位及價格、數量須經發包方書面確認),承包方購回的材料,必須具有出廠合格證,經發包方認可后方可使用,違反者責任由承包方全部負責。
2、承包方采購材料,經發包方驗收不合格,承包方應無條件退回進場材料,由此造成的一切損失由承包方負責,并追究其違約責任。
六、安全施工
1、嚴格執行《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程安全生產管理條例》、《安全生產許可證條例》等法律和法規的規定。
2、施工中承包人應按工程建設安全生產相關規定組織施工,采取必要的安全防護措施確保施工安全。施工中發生的一切安全事故由承包人負責,與發包人無關。承包人施工期間應對工地有關作業人員進行安全保險,費用由承包人承擔。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。
七、合同價款與結算:
總合同價款約150萬元。
本工程結算:
(1)套用省________年工程定額(《全國統一建筑工程基礎定額省單位估價表》)計取定額直接費(含材料、人工費退補差),以此為取費基礎綜合取費,費率為11% ;
(2)定額綜合工日單價執行建價號文件:建筑、安裝、市政、市政設施養護維修、房修和園林綠化工程定額綜合工日單價為47元工日;裝飾、仿古建筑工程定額綜合工日單價為57元工日;
(3)本工程不要求承包方提供建筑業 。
八、工程款的支付:
承包人完成主體工程后,經發包方驗收合格后____日內,付至已完工程價款的75%;承包人完成內、外墻等初裝修后,經發包方驗收合格后____日內,付至已完工程價款的95%;余已完工程價款的5%作為工程質保金,工程質保金在工程竣工驗收合格后________年內無息付清。
九、竣工驗收
1、工程竣工后,承包方應在竣工驗收5天前,向發包方提交竣工驗收報告。
2、發包方在收到承包方竣工驗收報告后5天內,組織有關人員進行驗收。發包方無正當理由不組織驗收并在5天內不提修改意見,亦不批準驗收報告,工期順延??⒐を炇請蟾媾鷾嗜掌跒榭⒐と掌?。
十、雙方責任
1、發包方責任
(1)開工前具備路通、水通、電通的施工條件。
(2)向承包方提供建筑物結構及管線資料等資料。
(3)向承包方提供完整的施工圖紙。
(4)及時參加驗收
2、承包方責任
(1)加強對施工現場人員的管理,遵守發包方管理規定,承包人施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定,安全、保質、按期完成本合同。
(2)遵守政府和有關管理部門對施工現場進出口交通、環境衛生、施工噪音等管理規定。
(3)施工現場按發包方指定的位置堆放材料、搭設臨時設施,不亂搭、亂放,做到文明施工。
(4)為其施工人員購買保險,在施工過程中做好安全防護,確保安全施工。承包人在施工過程中造成承包人自身、發包人及第三方人身及財產損害的,承包人承擔相關責任,并賠償發包人因此遭受的其他損失。
(5)承包人承擔施工所需水電費。
(6)采取積極措施做好施工現場的管線和鄰近建筑物、構筑物、道路、樹木等保護工作,如有損壞,由承包方負責賠償。
(7)承包人負責工程成品及設備的保護,做好施工現場的保衛、消防和垃圾清運等工作
(8)施工中未經發包人及業主方及有關部門批準,不得改動原建筑結構及各種設備管線。
十一、違約責任
1、發包方逾期付款的,每逾期____日按應付未付金額的萬分之二支付逾期付款違約金,承包方有違約行為的除外。
2、承包人逾期超過60天的,發包人有權將剩余工程另行發包,所需費用自承包人工程款中扣除,不足以扣除的,由承包人另行承擔。此外,發包人有權按照合同總價的20%追究承包人的違約責任,有權要求承包人無條件退場,已完合格工程量按70%計價。
3、因承包人工程質量引起的安全責任及其他責任由承包人承擔,承包人并應賠償發包人因此遭受的損失。
4、工程質量經驗收不合格,承包方應返工,返工后經再次驗收不合格,發包方將按合同總價的20%追究承包方的違約責任,給發包人造成其他損失的,發包人有權向承包人追究賠償責任。
5、本工程承包方不得轉包,若發現承包方違約,發包方有權責令承包方立即退場,并賠償發包方的一切損失。
十二、爭議解決方式
雙方約定,在履行合同過程中產生爭議時:本合同發生爭議,雙方當事人應及時協商解決。也可由____縣建設行政主管部門調解,調解不成時,由發包人所在地有管轄權的人民管轄。
十三、合同生效
合同訂立時間:________年____月____日
合同訂立地點: 售樓部
本合同一式四份,發包方執二份,承包方執二份,經發包方、承包方雙方簽字后生效,均具有同等法律效力。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程勞務居間合同3
依照《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二十七條之規定,經當事人雙方協商一致同意訂立如下合同條款,并共同遵照執行。
委托人(工程承包方): (簡稱:甲方)
居間人(受托人): (簡稱:乙方)
工程名稱:
工程地點: 修文縣龍場鎮新春村 工程內容: 土石方(含地基)挖運(含爆破運輸) 工程價款: 按實際發生計算
一、委托方與建筑方或總承包所方(相關方)正式簽訂工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等)之后,委托人同意支付居間人(委托方)勞務合作酬金等,其綜合酬金按總方量每方 提成支付。
二、居間人(受托方)的酬金在委托人與相關簽訂工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等)或具有進場手續交樁點的同時,首付 萬元,以后 如第一次支付的綜合酬金逾期不能付款,按每天一千元收取滯納金。
三、其它
1、如因委托人的原因造成居間人(受托人)損失,居間人(受托人)有權追償;
2、委托人與發包方簽訂施工合同的一切經濟責任及法律責任均由受托人自行負責,與居間人(受托人)無關,但居間人(受托人)可協調期周邊關系。
四、居間人(受托人)促成委托人與建設方或總承包方(相關方)簽訂合同,協議成立,委托人應當按照約定支付其綜合酬金,如委托人在與相關簽約的前后變更人員或推薦其他人承接該工程,委托人亦應按其約定履行支付酬金的責任(具體辦法由委托人負責,參照合同法第76條之規定辦)
五、如委托人不按時或不支付綜合酬金給居間人(受托方),居間人(受托方)可持此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令。
六、居間人(受托方)也有權委托業主或總承包方(相關方)在委托人(承建方)承建項目工程預付款、進度款內代扣給居間人(受托方)。
七、居間人(受托人)的酬金應交納的個人所得稅由委托人承擔交納。
八、委托人繼續承建建設方或總承包方、相關方的工程均按本合同執行,并協商支付居間綜合酬金的數額。
九、無論合同名稱或工地負責人發生變化,甲方付給乙方的勞務費用必須遵約履行。
十、如果甲方不按時或不按實際工程質量支付給乙方勞務報酬,乙方可委托發包方代扣或委托有關部門負責清欠,甲方則要負責支付有關部門的清欠費用。
十一、委托人與工程發包方簽訂合同后,委托人把合同書復印件及法人身份證復印件各一份并加蓋公章交受托方。
十二、本居間合同,受托人及間人(受托方)均應嚴格保密,如任何一方將本合同內容對任何人泄密,導致不能簽訂施工合同等不利因素,所產生的一切后果均由泄密方負責,并承擔損失。
十三、委托方和受托方就該項目在項目所在地共同設立銀行賬戶,共同監管直至受托方的勞動酬金全部付清,賬戶全部移交給委托方管理。
十四、本合同一式份,委托人執份,居間人(受托人)執份,經雙方負責人、代表簽字或蓋章生效,本金支付完畢后失效。
委托人簽字(或蓋章): 居間人(受托人)簽字: 身份證號碼:
簽訂日期: 年 月 日
簽約地點:
工程勞務居間合同4
甲方:身份證號碼:(以下簡稱甲方)
乙方:身份證號碼:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》
第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供____市____鎮農副產品批發大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包,施工等真實信息資訊,協助乙方對
第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協調工作,及時傳達
第三方發包條件及要求,努力促成乙方與
第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到
第一次工程款后的____日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的____日內,乙方需
第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求
第三方在項目工程款中優先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的
第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的.單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與
第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與
第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續與
第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至________年____月____日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執一份,合同自簽字蓋X(印)之日起生效。
甲方:
乙方:
聯系電話:
聯系電話:
身份證號碼:
身份證號碼:
甲方鑒證人:
乙方鑒證人:
聯系電話:
聯系電話:
身份證號碼:
身份證號碼:
________年____月____日________年____月____日
工程勞務居間合同5
委托方(甲方):
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西______公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責介紹甲方與陜西______公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西______公司與甲方自行協商。
2、乙方協助甲方與陜西______公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付,
第一次支付時間為甲方與陜西______公司簽訂合同進場后____日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西______公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準,(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。
3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后,必須按照本合同
第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西______公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協商解決,協商不成時,雙方可向當地人民提起訴訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協商后,以補充協議方式約定,補充協議與本合同同樣生效。
委托方(甲方):
居間方(乙方):
簽訂日期:
簽訂日期:
公司蓋章:
蓋章
工程勞務居間合同6
合同編號:__________
甲方:____________________
乙方:____________________
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律和行政法規的準則,甲方將_______________工程中的部分工程、工序承包給乙方。為明確雙方權利與義務,在公平合理的基礎上,經雙方協商,達成以下條款,望共同遵守。
第一條 合同文件
作為本協議的附件,下列文件與本協議共同組成合同文件,并與本協議具有同等效力:
1.本項目施工技術規范、技術交底、作業指導書、圖紙;
2.本項目工程質量檢查、驗收標準;
3.本項目施工安全標準;
4.本項目施工組織設計;
5.本項目施工進度計劃(含節點計劃);
7.業主、監理和甲方的文件;
8.甲乙雙方的補充協議、會議紀要、承諾。
第二條 承包單價
詳見(附件),不調價。
第三條 有關約定
1.乙方對甲方負責,承認并嚴格按照甲方與業主簽訂的有關質量、安全、技術、環保、文明施工等標準,在甲方下達的施工進度計劃(含節點計劃)內完成施工。
2.計量支付
2.1 乙方完成承包的工程項目后,甲方依據乙方完成的合格工程數量和工程量清單(附件1)單價進行計量支付。
2.2 乙方應按甲方的施工計劃組織施工。若因乙方原因導致施工計劃未能完成時,甲方有權向乙方索賠由此而發生的延期賠償金(賠償金____標的額延期天數)。此償金最高限額為任務量總價的____%。同時,甲方有權終止本合同。
2.3 本工程不支付工程預付款,乙方應有結算支付前的資金墊付能力。
3.工程材料供應
3.1 所需主要材料均由乙方負責,需經甲方檢驗合格方可使用。
3.2 因道路堵塞、自然災害等不可抗拒外力造成材料不能及時到場而影響施工,乙方不得向甲方提出索賠。
4.測量、試驗、檢驗等技術工作
4.1 甲方根據需要隨時進行以書面為主要形式的技術交底、測量。
4.2 甲方負責工程試驗檢驗工作,乙方應在甲方監督下配合甲方實驗室檢驗。
5.乙方不得轉包。否則,甲方有權解除合同。乙方承擔由此造成的損失,并向甲方支付本合同總價_____%的違約金。
6.隱蔽工程經甲方、監理驗收合格后方能進行下道工序施工。
7.甲方承包給乙方的單價涵蓋了工程施工的全部費用。乙方作為經濟實體應履行國家規定的一切社會義務(勞動、醫療、工傷等各種保險、各種稅費等)。
8.依據《勞動法》,乙方應按時、足額(不低于當地政府公布的最低工資標準)發放員工勞動報酬。甲方有權監督,必要時甲方有權代付(直接將工資發放到乙方員工手中)。
9.甲方承包給乙方的單價包含乙方的工傷保險及第三方責任險。故乙方的工傷事故費用及連帶費用由乙方全額承擔。
10.乙方現場施工負責人、技術負責人的變動需經甲方同意,離開工地需向甲方履行請假手續。
11.乙方完成工作量(按實體數量計算)由甲方委托代表簽認后生效。工程款由甲方技術、安質、物資、合同、財務等部門負責人簽認,甲方隊長批準后支付。
12.甲方有權就乙方的履約能力做出評估,如果乙方無能力履約(特別是質量、工期、安全),甲方有權終止合同,并有權按合同標的總額的_____%向乙方索賠損失。
13.本合同簽訂后,乙方人員、設備必須按承諾的時間進入施工現場。否則,甲方有權解除合同或對乙方違約做出相應處罰(處罰標準由甲方根據乙方違約程度確定,處罰限額為乙方任務量總價的____%)。
14.乙方對本工程安全負責,配備必要的安全防護設施,并按照國家有關安全生產法律、行政法規、操作規程辦事,服從甲方安全監督和管理,不管何種原因,造成的人身傷亡、機械事故,由乙方承擔全部責任,甲方不承擔任何責任。
15.乙方必須做到現場文明施工和環境保護,包括控制揚塵、降低噪音等一切與此有關的作業,并配備滿足工程施工的各種標識、標牌。
16.乙方應采取措施積極配合甲方的業主或監理工程師的定期或不定期的檢查、評比,如因乙方原因,在業主或監理工程師的檢查、評比中使甲方受到處罰或影響甲方評比成績,甲方將對乙方進行兩倍的罰款或根據評比結果對乙方進行處罰。如因乙方的原因造成嚴重影響甲方信譽的事件,甲方有權解除乙方合同。
第四條 爭議解決
若履行合同時發生爭議,雙方約定以下列方式進行解決:
1.和解。雙方在自愿要友好的基礎上,互相溝通、互相諒解,通過協商解決;
2.調解。在第三方的主持下,通過第三方的說服、引導、調停的方法解決爭議,達成協議;
3.仲裁。協商、調解不成的,由________市仲裁委員會仲裁。
第五條 附則
1.本合同未盡事宜需雙方協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
2.本合同經雙方簽字蓋章后生效,至工程竣工交驗、結清工程尾款、保修期滿后自然失效。
3.本合同正本2份,雙方各1份;副本2份,甲方2份。
甲方:______________ 乙方:______________
代表人:____________ 代表人:____________
電話:______________ 電話:______________
合同訂立時間:________年____月____日
工程勞務居間合同7
甲方(委托人):
乙方(居間人):
甲乙方為了發揮雙方的優勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和業主直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與業主簽訂該工程項目的承包施工協議。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括合同條件。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察,
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方向甲方提供必須完全能夠成為甲方與業主所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬。
三、甲方義務
1、甲方負責提供相關資料;負責和業主公司進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和業主所簽訂的總承包施工協議。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的10%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工造價總金額:2%稅后價 2、居間成功后,甲方進場搭臨后3日內支付乙方30萬元,余下按同比例支付(甲方拿到工程款95%時支付完乙方居間費)
3、甲方可以現金的方式或銀行轉賬支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、本合同一式四份,雙方各持二份,雙方簽字蓋章后生效。
合同簽訂地:
合同簽訂日:
甲方:(蓋章): 乙方(蓋章):
身份證號:
電話:
工程勞務居間合同8
委托方(甲方):________(公司代表:________ )
居間方(乙方):________
乙方受甲方委托,雙方就陜西________公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責介紹甲方與陜西________公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西________公司與甲方自行協商。
2、乙方協助甲方與陜西________公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付,
第一次支付時間為甲方與陜西________公司簽訂合同進場后____日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西XX公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準,(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。
3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后,必須按照本合同第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西________公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協商解決,協商不成時,雙方可向當地人民提起訴訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協商后,以補充協議方式約定,補充協議與本合同同樣生效。
委托方(甲方):________居間方(乙方):________
簽訂日期:________年________月________日
簽訂日期:________年________月________日
公司蓋章:________
蓋章________
工程勞務居間合同9
甲方:____身份證號碼:____(以下簡稱甲方)
乙方:____身份證號碼:____(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供耒陽市永濟鎮農副產品批發大市場施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬,雙方約定如下:
第一條合同事項
1、甲放應為乙方提供有關攬工程項目的發包,施工等真實信息資訊,協助乙方對第三方資訊了解和對工程項目內容實地考察。
2、甲方做好協調工作,及時傳達第三方發包條件及要求,努力促成乙方與第三方簽訂工程施工合同。
第二條報酬
乙方自愿承諾,在甲方幫助乙方取得這一項目工程承包權后,乙方向甲方共支付萬元作為居間勞務報酬。
第三條付款方式
1、本合同簽訂當天,乙方應主動首次向甲方支付萬元勞動報酬。
2、在乙方收到第一次工程款后的3日內,乙方應主動向甲方支付萬元勞動報酬。
3、待主體工程全部竣工后的日內,乙方需第三次向甲方支付萬元勞動報酬。
如果乙方不按規定及時支付勞動報酬,則按未按時支付金額的%,即向甲方承擔違約金萬元,甲方同時有權要求第三方在項目工程款中優先扣除。
第四條違約責任
(一)甲方違約責任
1、在本合同簽訂后,在乙方未違約的情況下,甲方不得將本項目再次介紹給任何的第三方(施工隊伍)。
2、甲方應跟蹤服務,如約定期不能按時開工,勞動報酬需一次性退還給乙方。
(二)乙方違約責任
1、如乙方的單位法人代表變更,受權代理人因工作等原因發生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。
2、乙方與第三方簽約生效后,即為甲方受托居間服務任務完成。若乙方避開甲方單獨與第三方達成簽約,仍視為甲方居間服務報酬,若乙方后續與第三方簽約,支付甲方居間服務報酬亦同。
第五條保密事項
甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密和個人隱私。
第六條合同終止
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,甲方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間服務成功,本合同完成履行完畢后終止。
第七條爭議解決方式
如發生合同爭議,雙方協商解決,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
本合同一式四份,甲、乙及雙方鑒證人各執一份,合同自簽字蓋章(印)之日起生效。
甲方(章印):乙方(章印):
聯系電話:聯系電話:
身份證號碼:身份證號碼:
甲方鑒證人:乙方鑒證人:
聯系電話:聯系電話:
身份證號碼:身份證號碼:
____年____月____日____ 年____月____日
工程勞務居間合同10
委托方(甲方): (公司代表: )
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西xx公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責介紹甲方與陜西xx公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西xx公司與甲方自行協商。
2、乙方協助甲方與陜西xx公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結算為準。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結算為準)。
2、勞務費用分多次支付,
第一次支付時間為甲方與陜西xx公司簽訂合同進場后____日內,需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準,(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。
3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責任
甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后,必須按照本合同
第二條支付勞務報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西xx公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協商解決,協商不成時,雙方可向當地人民提起訴訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協商后,以補充協議方式約定,補充協議與本合同同樣生效。
委托方(甲方): 居間方(乙方):
簽訂日期: 簽訂日期:
公司蓋章: 蓋章