第一篇：承攬合同：帶框廣告牌制作合同

承攬合同：帶框廣告牌制作合同

甲方：（以下簡稱甲方）

乙方：（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：

型廣告塔n座

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的_______《 》施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍__漆（___色），工程做法及選材標準詳見施工圖委托加工數量為《________》型廣告塔n座？

2、乙方負責廣告塔鋼結構配加工及鋼結構配運輸安裝。面板馬道基礎燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套（含鋼結構及基礎施工圖）

三、承包方式和造價：

《_______》型廣告塔n座，單價每座000000元（大寫：_____）合計人民幣____元，大寫：______元整；

本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。

四、工程價款支付？結算方式：

付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：____元整）；鋼結構配運到現場當天再支付工程總造價的__%，計人民幣____元（大寫：_____元整）；之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價____元（大寫：_____元整）的___%；合計人民幣___元（大寫：___元整）n座廣告塔共計____元（大寫：_____元整）；3%作為乙方的保修保障金合計人民幣____元（大寫：____元整），滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款？

五、工程期限為n天，其中加工配n天，運輸n天，安裝n天

六、雙方責任

（一）甲方責任

1、甲方負責廣告塔（牌）的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止？協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人_元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費，甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用；材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天n元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔（牌）進行處理或拍賣，同時此合同終止。

（二）乙方責任

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔（牌）結構安全性廣告牌設計基本風壓為

n/㎡（抗風設計值為n級）廣告塔質保期為n年，保修期為n年，在質保期如因鋼結構配質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配質量或設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）；如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔；在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責；在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲？乙雙方協商解決？如遇到無法抗拒自然災害（如刮風下雨？雪等）或停電原因，工期順延。、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據？工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款；鋼結構配安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始（驗收日期為）；如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決；協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附：

《___鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

附則：

（一）合同未盡事宜，由雙方協商解決，補充協議，作為合同附共同遵守？

（二）本合同一式兩份，具有同守效力，甲？乙雙方各持一份？

（三）經甲方確認后的設計圖紙為本合同的有效文？如圖紙內容變更，附變更備忘錄？

（五）本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效？

甲方代表人簽字：

乙方代表人簽字：

（蓋章）

（蓋章）

年月日

第二篇：廣告牌承攬安裝合同

廣告牌安裝承攬合同

甲方:(以下簡稱甲方)乙方:（以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守： 一?項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、制作、安裝工期

1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方簽字： 聯系電話：

(蓋章)（年 月 乙方簽字： 聯系電話：*** 蓋章)

年 月 日 日

第三篇：承攬制作合同

承攬制作合同范本1

甲方：_________委托方代表：_________

乙方：_________承攬方代表：_________

根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

一、承攬制作范圍

乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告制作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業務，全部交由乙方進行承攬統一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。

二、合同期限：

本承攬制作發布合同期限暫定_________年，自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同期滿后，雙方可協商再行簽訂。

三、承攬制作業務費結算和支付方式。

3、1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。

3、2在制作發布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

3、3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業務費（具體方式和比例、由雙方另外商定），并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。

3、4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。

3、5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規定時間里，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

四、違約責任

4、1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

4、2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

4、3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

4、4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

4、5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的`物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。

五、本協議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。

甲方：_________乙方：_________

代表：_________代表：_________

承攬制作合同范本2

委托方(甲方)

承攬方(乙方)

依照《合同法》、《廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂此合同，共同遵守。

第一條、制作承攬內容

1.1項目：

1.2項目內容：

1.3工期要求：

1.4其他要求：

第二條、制作費用

2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按項目結算相關費用。

第三條雙方約定的其他事項

3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系，甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。

3.2乙方在廣告相關制作、安裝時，必須規范操作，不得違章作業;乙方需做好相關安全措施，以確保人身安全。

3.3合同期間，乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施，乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養費用，乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協作者，在各項目執行過程中發生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔，安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。

3.4本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方蓋章之日起生效。

甲方：乙方：

年月日

承攬制作合同范本3

承攬人：(以下簡稱甲方)

定作人：(以下簡稱乙方)

因甲方系著名設計制作公司，具有充足之專業知識、技能及相關資格，可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作，乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經甲乙雙方協議，訂立條款如下：

1.設計制作內容

1.1設計名稱:;

1.2設計類型:;

1.3參數規格:;

1.4具體費用:;

1.5備注:;

2.質量要求及標準

2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

2.2本合同設計之內容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案后所確認之內容。

2.3乙方對設計內容的其他要求：

3.交付時間、地點及驗收。

3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

3.2交貨地點：。

3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

4.價款及付款方式。

4.1費用總額含稅：RMB元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。

4.2付款方式：。

4.3甲方賬戶如下：。

開戶銀行：；

戶名：;

賬號：;

4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票，否則乙方有權拒絕支付款項。

5.知識產權。

5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關授權費用，并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。

5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人，乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。

5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

5.4非經乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

6.甲乙雙方之權利。

6.1甲方制作本合同設計之過程，乙方有權派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。

6.2甲方應依所約定之內容制作，若乙方提出與原內容不符之意見，甲方應配合修正。

6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內容或品質如有意見，甲方應在日內配合修改完畢。

6.4甲方承攬乙方項目后，非經乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作，并根據甲方要求及時提供相關資料。

6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關設計費用。

7.違約責任。

7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.3本合同設計制作完成后，若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

8、合同解除和終止。

8.1除本合同已約定情形外，出現下列情況之一的，乙方亦有權解除本合同，并追究甲方違約責任：

8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關法律規定，無法滿足乙方使用要求的;

8.1.2未經乙方書面同意，甲方將本合同項目委托給第三方實施的;

8.1.3甲方未經權利人許可非法使用權利人產品、標識，構成侵權的;

8.1.4設備出現質量問題，無法修復的。

8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。

9.爭議管轄法院。

9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。

11.合同的生效。

11.1本協議未盡事宜，雙方協商解決，并簽訂補充協議。

11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。

甲方：乙方：代表人：代表人：地址：地址：電話：電話：

簽約日期：年月日

第四篇：承攬制作合同

甲方： 委托方代表：

乙方： 承攬方代表：

根據國家有關法律法規的規定，經甲乙雙方平等協商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：

一、承攬制作范圍

乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業廣告制作業務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業務，全部交由乙方進行承攬統一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業務費。

二、合同期限：

本承攬制作發布合同期限暫定 年，自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期滿后，雙方可協商再行簽訂。

三、承攬制作業務費結算和支付方式。

3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業務，具體制作承攬業務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。

3.2在制作發布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。

3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。

3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的困難，再由雙方另行協商解決。

3.5甲乙雙方應按“月度”進行業務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規定時間里，清結乙方的業務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。

四、違約責任

4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。

4.2乙方應按時保質完成制作業務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。

4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。

4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。

4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。

五、本協議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規之規定，如有違者，由乙方自行承擔責任。

六、本協議壹式二份，甲乙雙方各執壹份。

甲 方： 乙 方：

代 表： 代 表：

第五篇：廣告牌制作合同

廣告牌制作合同

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款：

一、項目地點

1、工程地點：

二、工程內容

根據甲方要求，委托乙方制作落地鋼結構戶外廣告牌，規格為：，離地。

三、工程造價

總面積，廣告牌單價

合計：（大寫）

四、付款方式

1、付款方式：合同簽定后%的工程款，即元；廣告牌制作完成后經甲方驗收合格后支付%，即元；半年后再支付30%工程款，即元；余款%作為乙方的維護保修保證金，一年后支付。

2、每次付款前乙方均應提供廣告業統一發票。

五、工程期限為天。自本合同簽定之日起計算。

六、雙方責任

（一）甲方責任

1、開工前甲方為乙方施工接通電源，施工期間產生的電費由乙方負責，電源通至施工現場20米以內。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

2、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續。

3、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。

（二）乙方責任

1、施工期間如遇城管及其它監管部門的監管時，乙方負責協調至正常施工止。

2、材料堆放期間由乙方自行負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

3、乙方負責完成合同所約定的項目內容，并確保廣告牌結構安全性。廣告牌質保期為為年，在質保期內如因廣告牌在正常使用下結構破壞，經檢驗屬于配件質量或安裝設計問題，由乙方負責其直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）。在施工過程中，乙方要認真做好安全工作，對施工中出現的人員受傷等安全事故，由乙方負責。在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告牌損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

4、乙方施工隊在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法。

5、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害（如刮風、雪等）或停電原因，工期順延。

6、工程質量驗收：乙方全部制作安裝完工后，甲方須一周內驗收結束，甲方在完工后一周內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。

7、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任

1.甲方未能按本合同第四條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金。

2.乙方如未能按本合同第五條規定按時制作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3.乙方應保證工程質量（結構牢固性、抗10級風力等）達到安全使用的要求。如未達標，乙方應承擔返工及相應損失。

八、安全責任

在本合同履行期間相關的安全以及由安全引起的經濟和法律責任，由乙方負責，出現糾紛由乙方自行協調。

本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，一經簽定，即產生法律效力，未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地址：地址：

電話：電話：

傳真：傳真：