第一篇：市政燃氣管道開挖施工合同范本

合同編號： XXXXXXXXXXXXXXXX

市政燃氣管道工程土石方開挖施工合同

工程名稱：XXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工 發包方（甲方）：XXXXXXXXXX有限公司 承包方（乙方）：XXXXXXXXXXXXX有限公司 簽訂地點： XXXXXX市 簽訂日期：二〇一三年X月

XXXX市政燃氣管道土石方開挖施工合同

發包人(甲方)：XXXXXXXXXX有限公司

承包人(乙方)：XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 XXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工 事項協商一致，訂立本合同雙方共同遵守。

第一條 基本情況

1、工程概況

工程名稱：XXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工。工程地點：XXXXXXXX。

2、工程承包范圍及方式

承包范圍：XXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工工程長度XXXXX米。承包范圍如下：挖溝槽土方、管溝填砂、填方、余方棄置、蓋板鋪設、砌筑閥門井、管道接駁開挖工作坑及恢復。

承包方式: 以總價包干承包方式，包工包料、包質量、包工期、包安全。即合同價格包含清單報價內已有的項目，但不包含清單報價以外的項目。

3、合同工期與工程質量

合同工期：以簽訂施工合同的當天開始計算，XX個日歷天。工程質量標準：合格，執行國家、XX省、XX市現行驗收評定標準。

4、合同價款與支付方式

合同總價為人民幣XXXXXXXXXXXX元正。（小寫：￥XXXXXXXXXX元）

投標文件中的清單報價有效，新增的工作量參考該清單報價中的單價。支付方式：該項目按照完成進度節點支付相應工程款的80%，竣工驗收辦理結算后支付至合同造價的95%。設計變更、現場簽證在結算時一并支付。

若因乙方在施工中未能達到政府相關部門的要求而導致罰款或扣除押金的，相應損失由乙方承擔；若以上用已由甲方代付的，則從工程款中扣除。

特殊情況下如工程2個月未驗收的工程，經乙方申請可以按工程進度結算。

乙方提供相應金額且符合招標人所在地稅務主管機關要求的發票，否則招標人有權拒絕付款。

第二條 施工設備材料

土石方開挖施工所用設備材料（除燃氣管道安裝提供的設備材料外）均由乙方提供，乙方所用設備材料應符合相應的國家規范標準，甲方有權對乙方所用設備材料進行檢查，如發現不合格，甲方有權要求乙方整改，由此所導致的工期延誤等責任由乙方承擔，并賠償甲方因此造成的損失。

第三條 雙方的責任和義務

1、施工前，乙方必須準備好必需的人力、機械及施工用水電，并采用探測儀器對施工的地段進行必要的探測工作，完成后需提供給甲方一個施工方案，并署名，乙方對提供的施工方案負全部責任。

2、甲方指定非開挖穿越施工的工作坑位置，并給出工作坑的尺寸和日程安排，由乙方安排人員施工。

3、施工中，乙方必須嚴格按照預定的施工方案施工，以避開原有市政管線，如發生任何的管線破壞，都由乙方承擔，并全額賠償第三方的損失。

4、乙方應保證施工過程中不發生任何質量上的問題及可能會在將來使用中所產生不良影響等。

5、施工中所產生的余方由乙方負責清除干凈，由甲方現場管理人員驗收。

6、甲方負責協調好管道安裝單位與土石方開挖施工單位的關系。第四條 工期約定

1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

第五條 驗收

一、工程質量

1、乙方應采用合格的設備以保證施工質量。

2、乙方應按已定施工方案施工，如在土石方開挖過程中發生管道斷裂或出現漏氣現象，乙方應全額賠償甲方損失。

3、乙方應負責其所完成的土石方開挖工程通過相應的驗收。第六條 違約責任

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙

方每天1000元，作為獎勵。

3、由某方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第七條 合同組成的文件

1、本合同、工程施工安全合同；

2、投標報價書以及報價清單；

3、施工圖紙、標準、規范及有關技術文件； 第八條 爭議處理方式

在本合同履行過程中，出現任何爭議時，雙方應通過友好協商的辦法解決，協商不成時，任何一方均可向XXXX市人民法院起訴。

第九條 附則

1、本合同一式四份，其中甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。

2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效，各自履行完義務后自行失效。

3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。

發 包 人（蓋章）： 承 包 人（蓋章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

日 期： 日 期：

工程施工安全合同

甲方：XXXXXXXXXX有限公司 乙方：XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司

為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備、設施和第三方安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本合同。

第一條 工程項目：XXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程土石方開挖施工。第二條 施工地址：XXXXXXXX。第三條 甲方安全責任

1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底。

2、甲方應要求乙方制定施工安全措施。

3、甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。

4、甲方指派人員負責與乙方聯系安全生產方面的工作。

5、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。

6、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。第四條 乙方安全責任

1、乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞、及造成第三方損害事故承擔全部安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：

2、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規，必須制定相應的安全管理制度；嚴格執行安全生產規定、制度。

3、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。

4、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

5、施工期間，乙方應指派 作為安全現場監護人、安全工作聯系人。

6、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布置施工。

7、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備、設施損壞負責。

8、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。

9、開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。

10、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。

11、乙方施工過程中需使用電，不得私拉亂接，必須嚴格執行安全用電規定。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。

12、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。

13、乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。

14、乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故和燃氣管網、危及生產運行的或危及第三方不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。

15、發生以下情況停工整頓造成的違約責任由乙方承擔：（1）人身傷亡事故；

（2）發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；（3）發生施工項目區域火災事故；（4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；

（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。第五條 施工安全保證措施

本次工程涉及的危險作業有臨時用電、高空作業（包括而不限于），甲、乙雙方必須采取有力措施，保證施工過程中，不發生任何安全事件、事故。施工作業前，乙方必須將臨時用電安全措施、高空作業安全措施報甲方，經甲方同意后，方可進行施工。第六條 違約責任

1、由于乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔相應責任，并賠償甲方或第三方因此造成的直接損失。

2、合同履行中，發現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的直接損失。

3、發現乙方現場作業人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。

4、乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。

5、乙方特種人員無證上崗應承擔100元/人次的違約責任。

6、乙方施工過程中，安全員未佩帶袖章，乙方應承擔50元/次的違約責任。

7、乙方在危險作業施工過程中，無安全員監護，乙方立即停工，并應承擔200元/次的違約責任。

8、乙方人員擅自動用甲方的燃氣管道設施設備，乙方按100元至500元/人次承擔違約責任，產生嚴重后果，全由乙方承擔。

9、乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按100元/天承擔違約責任，拒不執行，按乙方違約，解除施工合同。

10、施工過程中發生人身傷亡、設備事故和第三方損害有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔3000元至5000元/次的違約責任。

第七條 甲乙雙方約定的其他事項：無

第八條 本合同執行過程中，如發生爭議，由雙方協商解決；若經協商不能解決爭議的，任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。

第九條 甲乙雙方必須嚴格執行本合同，本合同的法律效力獨立于施工合同。第十條 本合同有效期限：與施工合同同步。

第十一條 本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第十二條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。第十三條 本合同簽訂地點在甲方住所地。

發 包 方（蓋章）：

法定代表人：

委托代理人：

日 期：

承 包 方（蓋章）： 法定代表人： 委托代理人： 日 期： 10

第二篇：市政燃氣管道非開挖穿越施工合同范本

合同編號： XXXXXXXXXXXXXXXX

市政燃氣管道工程非開挖穿越施工合同

工程名稱：XXXX市政燃氣管道工程非開挖穿越施工 發包方（甲方）：XXXXXXXXX有限公司 承包方（乙方）：XXXXXX有限公司

簽訂地點：XX市 簽訂日期：二〇一三年X月

XXXX市政燃氣管道非開挖穿越施工合同

發包人(甲方)：XXXXXXXXXXX有限公司 承包人(乙方)：XXXXXXX有限公司

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程非開挖穿越施工 事項協商一致，訂立本合同雙方共同遵守。

第一條 基本情況

1、工程概況

工程名稱：XXXXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程非開挖穿越施工。工程地點：XXXXX。

2、工程承包范圍及方式

承包范圍：施工路段：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX所涉及的需非開挖穿越的管線路段。

承包方式：本工程是包工、包料、包機械、包工期、包質量、包安全的單價合同。以實際完成的工作量乘以單價計算工程款。

3、合同工期與工程質量

合同工期：以簽訂施工合同的當天開始計算，XX個日歷天。工程質量標準：合格，執行國家、XX省、XX市現行驗收評定標準。

4、合同單價、總價與支付方式

按施工管徑的不同單價，施工管徑XXXXX為XXX元/米，工程量約為XXXX米；施工管徑XXXXX為XXX元/米，工程量約為XXXX米。單價內已包含穿越時弧度系數。單價中包含但不限于以下費用：人工費、材料費、機械使用費、材料檢驗費、預算包干費、措施項目費、規費、管理費、利潤、稅金、招標代理費等為完成本項目所需的全部費用。

合同總價為人民幣XXXXXXXXXXXXXXXXX元正。（小寫￥XXXXXXXXXXXX元）。

支付方式：乙方在非開挖穿越工程整體完工后，填寫竣工報告和結算單，交甲方現場管理人員確認。甲方在收到竣工報告后一個月內，支付工程結算總額的50%；非開挖穿越部分管道驗收合格后二個月內，支付工程結算款50%。設計變更、現場簽證在結算時一并支付。

乙方提供相應金額且符合招標人所在地稅務主管機關要求的發票，否則招標人有權拒絕付款。

第二條 施工設備材料

非開挖穿越施工所用設備材料（除燃氣管道外）均由乙方提供，乙方所用設備材料應符合相應的國家規范標準，甲方有權對乙方所用設備材料進行檢查，如發現不合格，甲方有權要求乙方整改，由此所導致的工期延誤等責任由乙方承擔，并賠償甲方因此造成的損失。

第三條 雙方的責任和義務

1、施工前，乙方必須準備好必需的人力、機械及施工用水電，并采用探測儀器對施工的地段進行必要的探測工作，完成后需提供給甲方一個探測報告和施工方案，并署名，乙方對提供的探測報告和施工方案負全部責任。

2、乙方指定非開挖穿越的工作坑位置，并給出工作坑的尺寸和日程安排，由甲方安排人員施工。

3、施工中，乙方必須嚴格按照預定的施工方案施工，以避開原有市政

管線，如發生任何的管線破壞，都由乙方承擔，并全額賠償第三方的損失。

4、乙方應保證穿越燃氣管道時燃氣管道不因穿越而發生任何質量上的問題及可能會在將來使用中所產生不良影響等。

5、施工中所產生的泥漿由乙方負責清除干凈，由甲方現場管理人員驗收，工作坑的恢復工作由甲方安排人員完成。

第四條 工期約定

1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

3、因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。

4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上，工期相應順延。

5、甲方負責協調好管道安裝單位與非開挖穿越施工單位的關系。第五條 驗收

一、工程質量

1、乙方應采用先進鉆機和先進的探測設備以保證施工質量。

2、乙方應按已定施工方案施工，如在非開挖穿越過程中發生因拖拽管道而發生管道斷裂或出現漏氣現象，乙方應全額賠償甲方損失。

3、乙方應負責其所完成的非開挖穿越工程通過相應的驗收。

4、工程量的計算：以鉆入點和鉆出點之間的水平直線距離進行計算，工程量應由甲乙雙方代表現場簽字確認并作為工程結算依據。

第六條 違約責任

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。

2、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 1000 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方每天1000元，作為獎勵。

3、由某方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

第七條 合同組成的文件

1、本合同、工程施工安全合同

2、投標書及其附件；

3、投標報價書、工程報價清單；

4、施工圖紙、標準、規范及有關技術文件；

5、中標通知書。

第八條 爭議處理方式

在本合同履行過程中，出現任何爭議時，雙方應通過友好協商的辦法解決，協商不成時，任何一方均可向XX市人民法院起訴。

第九條 附則

1、本合同一式四份，其中甲乙雙方各執二份，具有同等法律效力。

2、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效，各自履行完義務后自行失效。

3、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。

發 包 人（蓋章）： 承 包 人（蓋章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

日 期： 日 期：

工程施工安全合同

甲方：XXXXXXXXX有限公司 乙方：XXXXXXX有限公司

為貫徹“安全第一，預防為主”方針，明確雙方的安全責任，確保施工中人身、設備、設施和第三方安全，根據國家有關法律法規，經雙方協商一致簽訂本合同。

第一條 工程項目：XXXXXXXXXXXXXXXX市政燃氣管道工程非開挖穿越施工。第二條 施工地址：XXXXXX。第三條 甲方安全責任

1、開工前甲方對乙方進行施工安全技術交底。

2、甲方應要求乙方制定施工安全措施。

3、甲方有權檢查督促乙方執行有關安全生產方面的工作規定，對乙方不符合安全文明施工的行為進行制止、糾正并發出安全整改通知書，直至清退出場。

4、甲方指派人員負責與乙方聯系安全生產方面的工作。

5、甲方有權對乙方參與施工的人員進行安全技術知識和安全工作規程的抽考。

6、甲方不得要求乙方違反安全管理規定進行施工。第四條 乙方安全責任

1、乙方作為工程項目的承包單位，對工程施工過程中發生的人身傷害、設備損壞、及造成第三方損害事故承擔全部安全責任。乙方應切實履行以下安全責任：

2、乙方必須貫徹執行國家有關安全生產的法律法規，必須制定相應的安全管理制度；嚴格執行安全生產規定、制度。

3、乙方所提供的承包工程要求的相關資質證明材料應真實、合法、有效。

4、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

5、施工期間，乙方應指派 作為安全現場監護人、安全工作聯系人。

6、乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并在整個施工過程正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁布置施工。

7、乙方用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用具的數量和質量必須滿足施工需要，并經有資質檢驗單位檢驗符合安全規定，乙方對因使用工器具不當所造成的人員傷害及設備、設施損壞負責。

8、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育。特種作業人員必須有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。

9、開工前，乙方應組織人員對施工區域、作業環境及設施設備、工器具等進行檢查，確認符合安全要求，一經開工，就表示乙方已確認施工現場、作業環境、設施設備、工器具符合安全要求并處于安全狀態。

10、乙方應在施工范圍裝設臨時圍欄或警告標志，不得超越指定的施工范圍進行施工，禁止無關人員進入施工現場。未經甲方同意，乙方不得擅自使用與施工無關的設施設備；不得擅自拆除、變更甲方防護設施及標識。

11、乙方施工過程中需使用電，不得私拉亂接，必須嚴格執行安全用電規定。中斷作業或遇故障應立即切斷有關開關。

12、乙方施工過程中應做到工完、料盡、場地清，確保安全文明施工。

13、乙方必須接受甲方的監督、檢查，對甲方提出的安全整改意見必須及時整改。

14、乙方施工過程中發生人生傷亡、設備事故和燃氣管網、危及生產運行的或危及第三方不安全情況，應立即報告甲方，并積極配合調查。

15、發生以下情況停工整頓造成的違約責任由乙方承擔：（1）人身傷亡事故；

（2）發生施工機械、生產主設備嚴重損壞事故；（3）發生施工項目區域火災事故；（4）發生違章作業、冒險作業不聽勸告的；

（5）施工現場臟、亂、差，不能滿足安全和文明施工要求的。第五條 施工安全保證措施

本次工程涉及的危險作業有臨時用電、高空作業（包括而不限于），甲、乙雙方必須采取有力措施，保證施工過程中，不發生任何安全事件、事故。施工作業前，乙方必須將臨時用電安全措施、高空作業安全措施報甲方，經甲方同意后，方可進行施工。第六條 違約責任

1、由于乙方責任造成甲方或第三方的人身傷害、設備損壞等財產損失，由乙方承擔相應責任，并賠償甲方或第三方因此造成的直接損失。

2、合同履行中，發現乙方提供的有關資質材料無效，甲方有權解除合同，并由乙方承擔由此造成的直接損失。

3、發現乙方現場作業人員有違章行為的，比照甲方有關安全生產獎懲規定對甲方職工相類似的違章行為應扣款數額，承擔相應的違約金。

4、乙方未設置安監人員；未能正確、全面執行安全技術措施、施工組織設計；施工人員未掌握本工程項目特點及施工安全措施；用于本工程項目的施工機械、工器具及安全防護用品不滿足施工需要，甲方有權要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔。

5、乙方特種人員無證上崗應承擔100元/人次的違約責任。

6、乙方施工過程中，安全員未佩帶袖章，乙方應承擔50元/次的違約責任。

7、乙方在危險作業施工過程中，無安全員監護，乙方立即停工，并應承擔200元/次的違約責任。

8、乙方人員擅自動用甲方的燃氣管道設施設備，乙方按100元至500元/人次承擔違約責任，產生嚴重后果，全由乙方承擔。

9、乙方對甲方提出的安全整改意見不及時整改的，每逾期一天，乙方按100元/天承擔違約責任，拒不執行，按乙方違約，解除施工合同。

10、施工過程中發生人身傷亡、設備事故和第三方損害有隱瞞行為的，除接受政府有關部門處理外，過錯方應承擔3000元至5000元/次的違約責任。

第七條 甲乙雙方約定的其他事項：無

第八條 本合同執行過程中，如發生爭議，由雙方協商解決；若經協商不能解決爭議的，任何一方可以向當地人民法院提起訴訟。

第九條 甲乙雙方必須嚴格執行本合同，本合同的法律效力獨立于施工合同。第十條 本合同有效期限：與施工合同同步。

第十一條 本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第十二條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。第十三條 本合同簽訂地點在甲方住所地。

發 包 方（蓋章）：

法定代表人：

委托代理人：

日 期：

承 包 方（蓋章）： 法定代表人： 委托代理人： 日 期： 10

第三篇：燃氣管道施工合同

燃氣管道施工合同

燃氣管道施工合同 1

甲方：________________________

乙方：________________________

合同簽訂地：__________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：__________________

2、工程地點：__________________

二、工程范圍及內容

工程量：_______________________

承包形式：_____________________

三、工期

1、開工日期：__________________

2、竣工日期：__________________

3、合同總工期為________工作日。

期間如遇連續大雨等無法抗拒的特殊天氣，經甲方和監理簽字認可后，工期可相應順延。

四、質量標準采用下列

1、工程質量達到省優至魯班獎；

2、工程質量評定等級為優良；

3、符合國家質量驗收標準；

4、雙方約定的標準、具體為：

________________________________

五、合同價款

本合同工程價款結算采用下列____種方式：

1、采用一次性包死總價的固定價格方式，總價為________，如今后涉及工程變更和增加工程量的，增加部分按實結算。

若變更增加工程量在5%以內，雙方不再簽訂補充協議，若變更增加工程量超過5%的，雙方應另行簽訂補充協議。

2、按實際發生的工程量結算。

并按下列約定執行：

（1）工程預算價：________（工程結束后按實結算）

工程單價：________（含外運等其他一切費用）

（2）按實際發生的工程量，結合江蘇省有關工程定額標準計算，由乙方報決算價，經監理及甲方審核后，由會計事務所或________進行審計確認。

（3）所有工程量必須在每月____日前，由乙方向甲方提交月統計報表或已完工程量報告，須經監理及甲方審核同意。

（4）若涉及工程變更及增加工程量的，須經甲方項目負責人下達指令，變更簽證除應由監理方簽字外，還須由甲方工程部和有關項目負責人簽字，并在實際發生日的________日內報甲方計財部負責人復核簽字，并由甲方分管領導簽字，以及最終由總經理審批后方可生效，否則甲方有權不予認可。

（5）變更工程量在總承包價____%以內，無需追加合同，超過____%，須另訂合同。

（6）取費標準及說明：土石方量測量執行省市有關土石方驗收標準，土方量按實結算。

（7）工程量核算確認方式說明：完成合格工作量上報甲方審核報批，并編制統計報表上報監理，取得監理、甲方的確認后方可。

（8）合同協議一經簽字，不受市場價格變化影響，按合同及協議約定標準進行結算。

六、付款方式

1、本工程預算款為：

扣回工程預付款的方式為：

2、工程款按____方式支付，具體為：

（1）本工程無預付款；

（2）按每月完成工程量統計報表，經監理、甲方審核確認后，支付合格已完工工程款的____%；

（3）總工程款的____%作為質量保證金，若無質量問題及其它違約情形，后支付給乙方。相反，如存在質量問題及出現其它違約情形，甲方有權直接扣付乙方質保金，如給甲方造成的損失超過質保金數額，乙方對超出部分仍應予賠償。

七、材料、設備供應

八、質量及驗收

1、工程質量必須符合本協議第四條約定標準，并按現行國家驗收規范執行。

質量保證期____年，如工程內容涉及主體結構的，應終身質保。

2、項目經理須持有省建委核發的.崗位證書，且在建工程不得超過兩個，項目經理在現場的時間每天不低于____小時，負責處理工程上有關事務。

3、乙方所有進場人員未經甲方認可不得任意調換，若確實需更換，應提前3天以書面形式向甲方申請，否則，乙方任意調換人員達____%時，甲方有權終止合同，乙方無條件退場。

4、工程質量驗收必須按規范進行，所有工程資料須與工程施工同步進行，隨時供有關部門及人員查閱，不合格資料及時修正。

5、分項工序驗收，以及隱蔽工程驗收，必須經甲方及監理簽字驗收后方可進行下道工序施工。

6、甲方及監理應在收到乙方請驗報告后小時內驗收完畢并出具書面驗收意見。

平時甲方定期或不定期抽查，發現質量問題時，出具限期書面整改意見，乙方必須按甲方要求限期整改。若多次發現質量問題，或經兩次整改仍不符合要求，甲方有權根據情況要求支付違約金，嚴重的責令退場，一切損失由乙方負責。

7、竣工后，乙方應書面通知甲方及監理驗收，乙方在竣工后_天內提供符合規范性要求的竣工圖及全部竣工資料，并應一式_份。

8、其他約定：按圖紙說明施工，達到甲方、監理的要求，禁止隨地灑落、傾倒。

九、施工組織與工期

1、乙方在收到甲方正式施工圖紙三日內向甲方提交書面施工組織方案，乙方自行辦理開工報告等相關手續，甲方對乙方的施工組織方案進行審核批準，安排圖紙技術交底。

2、乙方必須按合同工期和批準的進度計劃組織施工，接受甲方、監理對工程進度的監督、檢查，工程實際進度與計劃不符時，甲方、監理有權責令限期改進，乙方應按甲方、監理的要求提出整改措施報甲方、監理審批后執行，期間趕工費用由乙方自理。

月進度明顯滯后于進度計劃時，甲方有權暫停支付工程款。若乙方明顯無力按約定工期完工時，甲方有權調換施工隊伍，乙方應在按到甲方退場通知的十日內無條件退場，并撤出所有人員及設備，工程款按實際完成工程量的____%支付，否則甲方不支付任何款項，每拖延一天按總工程款的____‰承擔延期違約金，造成其它損失的，應全額賠償。

3、項目經理：現場代表（乙方）：____________

監理：現場代表（甲方）：___________________

4、施工中的水、電、食宿、工具等設施的約定：乙方自行解決。

十、安全及文明施工與管理

1、乙方須嚴格執行有關安全操作管理規范。

2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工。

否則后果自負。

3、特殊工程需持有勞動部門核發的上崗證，持證上崗。

4、在施工過程中發生的工傷事故或其他內部糾紛，由乙方自行處理并承擔全部經濟責任。

5、所有機械設備需滿足工程施工需要，特殊設備須有安檢證明。

6、乙方應按當地政府有關部門規定進行施工場地標準化管理，因標準化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

7、乙方應優先發放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成任何不良影響，否則甲方有權采取解除合同、責令退場、要求賠償損失、要求支付違約金等措施。

十一、甲方責任

1、按約定提供圖紙資料，及進行圖紙技術交底。

2、按約定向乙方支付工程款，若甲方因資金困難不能及時兌現，應與乙方協商，并可視不同情況向乙方承擔應付款部分的銀行貸款利息。

4、履行其它本協議約定的義務以及負責。

十二、乙方責任

1、按約定保質保量的完成施工任務，符合工期及質量要求。

2、必須服從甲方現場管理，遵守法律及及行政規章、遵守各項規章制度，維護甲方聲譽，如發現故意損害聲譽，嚴重違反紀律，違反協議內容的行為，甲方有權給予經濟處罰，直至終止合同。

3、應注意保護生態環境，注意施工安全，不得砍伐樹木及損壞其它設施，注意護林防火。

4、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當手段，否則，甲方有權責令其退場，一切后果由乙方承擔。

5、質保期內若發生質量問題，乙方應在接到甲方電話或書面通知____日內進場維修，____日內維修完畢，否則維修費從質保金中扣減。

6、乙方應按照相關規定，主動對工程項目進行質量跟蹤回訪。

十三、違約責任

1、雙方應嚴格遵守協議，如有違反，按本協議相關約定承擔違約責任。

2、如延誤工期，每超過一天，按合同總價款的____承擔違約金，或每天按________元向甲方支付違約金。

3、如出現質量問題，以及違反本協議其它約定，乙方除應賠償給甲方造成的全部經濟損失外，甲方可視具體情況，要求乙方按合同總價款的____%—____%承擔違約金。

十四、附則

1、本協議經雙方簽章后生效。

2、本協議于________年____月____日在________________簽署。

3、本協議一經簽字，雙方應嚴格遵守，如因執行本協議發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

4、本協議一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）：______________________

法定代表人：_____________________

授權代表（簽字）：__________________

________年____月____日

乙方（簽章）：______________________

法定代表人：_____________________

授權代表（簽字）：__________________

________年____月____日

燃氣管道施工合同 2

合同編號：（20xx）方土字第00016號

定作人：xxxxxx有限公司

承攬人：xxxxxxxx有限責任公司

第一條承攬項目、數量、價款。

1、承攬項目：榕基智慧園燃氣管道土方項目，其中OD200管溝：271米、OD110管溝：173米、OD90管溝：5米。

2、施工內容：承攬項目管溝開挖，管溝敷沙，管溝回填。管位路面切割、破碎。路面恢復由定作人承擔。

3、施工價款：承攬項目總包干價：叁萬圓整（含稅費）。

第二條 承攬人施工結束后，由定作人按本合同之約定及國家有關規定進行驗收；工程不符合技術標準及質量要求的，定作人有權要求承攬人返工，直至工程質量符合技術標準及質量要求。

承攬人返工的損失由承攬人承擔，承攬人不得以任何理由要求定作人支付返工及其相關費用。

第十一條 結算方式及期限：承攬項目竣工驗收后。定作人一次性付清土方工程款。

定作人(章)： 承攬人(章)：

日期： 日期：

燃氣管道施工合同 3

發包單位：____________________（以下簡稱甲方）

承包人：______________________（以下簡稱乙方）

依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

第一條：工程概況

湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按________米計算。

第二條：施工方案

1、護坡

（1）、基底寬________米，厚________米，自下而上慢慢收至高度為________米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙（水泥標號為____，磚要好質量的青磚或紅磚）。

（2）、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

（3）、完工后做圍墻10米左右。

（4）、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

第三條：合同工期

1、經雙方協商確定，工程期為____日，暫定于自________年____月____日起至________年____月____日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

2、若施工過程中發生人力不可抗拒的`情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

第四條：價格及付款方式

1、工程總承包價為________元。

2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用（包括拆房，打圍墻），甲方無需再向乙方支付任何費用。

3、付款方式：竣工驗收后付________元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分________付，質保金一年滿后付清（時間按驗收合格之日起計算）。

第五條：甲方義務

1、按合同向乙方撥付工程款。

2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

第六條：乙方義務

1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

第七條：施工安全

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

第八條：驗收

工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

第九條：違約責任

1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金（按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息）。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之________的違約金；

逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

第十條：其它

本合同于________年____月____日由雙方在____________簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式____份，上方各執一份，上交____份。

發包單位（甲方）（蓋章）

授權代理人（簽字或蓋章）：____________聯系電話：____________

承包人（簽字或蓋章）：________________聯系電話：____________

________年____月____日

燃氣管道施工合同 4

甲方：______________________________

乙方：______________________________

經甲乙雙方協商，甲方將______承包給乙方施工，為使工程能夠順利進行，特訂立此協議，雙方共同遵守。

一、承包方式本工程采取大包干做法（發放乙方工程量由甲方安排為準）。以承包臨時便道的路面結構及兩側排水溝施工以及工期、質量、安全、文明施工的方式承包，并自行辦理相關作業手續，施工期間乙方所發生的所有費用由乙方自行支付并完成。

二、工期從________年____月____日—________年____月____日，共計____天。

三、甲方責任派駐現場代表負責工程管理和協調工作，甲方現場代表定為

項目負責：________聯系電話：________業務負責：________聯系電話：________施工負責：________聯系電話：________

四、乙方責任

1、派駐現場代表負責工程管理和協調工作，乙方現場代表指定為：

項目負責：________聯系電話：________業務負責：________聯系電話：________施工負責：________聯系電話：________

2、服從甲方指揮，接受甲方監管，按質量完成工作；

3、對施工安全負全部責任，對乙方人員的安全負全部責任；

4、遵守法紀，文明施工；

5、負責提供自乙方施工用水、電接口以后的所有乙方自用臨時水、電設施設備的提供，安裝和使用維護管理；

6、負責乙方施工用水電的水電費；

7、負責乙方所有人員的吃、住、交通安排；

8、負責乙方自用臨時設施的搭建、自用工具設備的管理；

9、道路起點接________公司路口便道，終點在一號中。

10、路面結構采用0—5mm碎石面層（15cm厚），級配開山石基層（50cm厚），路面寬6米。

11、臨時路面的平整度必須嚴格按設計及施工驗收規范要求施工。

12、路面的.密實度達到90%、

13、臨時路兩邊各修一排水明溝，明溝內不允許出現倒坡積水等，邊坡要求機械拍打。

14、負責（______）年的工程質量保證維護。

乙方承擔工程完工后（______）年內的質量保證和質量維護，保質期內發生事故，乙方需在接到甲方電話或書面通知后24小時內趕到現場維修，若發生需立即搶修、無法等乙方到來的情況，甲方也可委托第三方搶修。事故維修或搶修的費用，若事故屬施工質量問題引至，由乙方負責。

五、處罰責任

1、因甲方未能及時提供其責任范圍的施工條件或其他甲方責任造成誤工時間工期順延。

2、因乙方責任發生安全事故，造成人員傷亡或財產損失的，乙方承擔一切責任，賠償損失，并罰款____元/次，屬重大安全事故的，甲方并有權終止責任書。

3、因乙方未能遵守安全文明施工規定，不聽從甲方勸阻的，罰款____元/次，在安全文明施工檢查中被政府有關部門處罰的，乙方除需承擔所處罰金額外，并罰款______元/次，被登報點名批評的，甲方并有權終止責任書。

4、因乙方責任工程未能按合同工期完工，乙方除需承擔甲方因此受到罰金外，并罰款____元/天，造成甲方總工期延誤超過____天的，甲方有權終止本責任書。

5、保質期內，乙方未能按時對工程進行維護，或發生事故時乙方未能在規定時間到場維修，罰款____元/次。

6、工程途中所有機械設備以及承包方人員不得退出，不得討價還價。

否則，全部工程量不予結算，當作賠償。

六、工作內容及單價

1、臨時便道長度暫定____m，總價____圓，結算時按實際長度按比例多除少補。

2、乙方負責k1+040處砼排水管的安裝（管材由甲方提供），不再給乙方增加費用。

工程款________。

七、付款方式乙方必須于工程完成后將工程進度報給甲方，甲方____日內審核完畢并將結果通知乙方，工程完成____%后支付____萬圓工程款給乙方，余下工程款驗收合格后兩個月付清。

八、其他

1、該協議一式四份，甲乙雙方各執二份，

2、未盡事宜雙方可另行協商解決；

3、該協議自雙方簽字起生效，工程完工，工程款支付完畢后失效。

甲方（簽字）：___________________

甲方代表（簽字）：_______________

聯系電話：____________________

__________年_______月_______日

乙方（簽字）：___________________

乙方代表（簽字）：_______________

聯系電話：____________________

__________年_______月_______日

第四篇：燃氣管道施工合同

篇一：天然氣管道施工合同 天然氣管道施工合同

甲方：定西中石油昆侖燃氣有限公司 乙方：

本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《經濟合同法》等相關的法律法規，經甲乙雙方共同協商，達成市政居民燃氣管道土石方平場工程承包合同，協議如下：

一、工程承包內容：土方開挖、運輸、回填、棄土、場地平整、清淤除表、恢復原貌等全部工程內容，（土方開挖約30公里，寬40公分，深1.3米）

二、工程地點：定西市安定區

三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。（地埋光纜、高壓線路、自來水及下水管道）

四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現行施工規范規定及公司（甲方）的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。土方運輸過程中的一切費用由乙方自行負責。

五、乙方應認真按照標準規范和要求施工，隨時接受燃氣公司及工程監理的檢查和檢驗，工程質量達不到約定的標準部分，經甲方發現，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。

六、工程量的計算：以施工圖紙挖方工程量計算（挖方綜合單價以包括土方開挖、運輸、回填、棄土、場地平整、清淤除表、恢復原貌等全部內容）。施工中發生工程量增減工程時，經公司確認后調整合同價格，簽訂補充協議。

七、價格：本工程采用以挖方工程量為計算基礎的綜合單價包干（挖方綜合單價包括土方開挖、運輸、展鋪警示帶、細土過篩、回填震壓、恢復原貌等全部內容）綜合人民幣150元/米。

八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協調。

九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規定，后果由乙方自行負責。

十、工期：以90個工作日完成全部承包的工程（因乙方原因，工期每耽誤一天，甲方將對承包方處以1萬元的罰款）若發生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以延期，但應由甲方簽證。若因甲方的原因造成停工，其停工損失按有關規定計算，由甲方負責承擔一切經濟損失。

十一、付款方式：乙方接到甲方進場的書面通知即進行施工，每一標段工程竣工通過驗收后，甲方付給乙方此標段工程90%的工程款（雙方完成工程結算后7日內支付）。三個月內甲方付清乙方的余款。

十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。

十三、保證金：在雙方簽訂合同時，乙方交10000元保證金給甲方，工程驗收合格后退還（無息）。

十四、違約責任：在執行合同過程中，如有單方違約，應由違約方承擔未違約方的一切經濟損失，另由違約方支付違約金人民幣10000元給未違約方。如有爭議按《國家勞動法》和《經濟合同法》執行。

十五、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。（以票據為準）

甲方：

甲方代表：

乙方：乙方代表： 年月 日篇二：燃氣管道施工合同 燃氣管道施工合同

發包方（甲方）承包方（乙方）

依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成共識，訂立本合同。

一、工程概況 工程名稱： 工程地點：

二、工程承包范圍：管材、管件的焊接安裝、試壓

三、合同日期：

開工日期：由甲方通知乙方入場為準 竣工日期：入場后15天內完工 合同工期總日歷天數： 15天

四、質量標準：按（gb 50517-2010）執行

五、合同總價：壹拾萬元人民幣整（100000.00元）

六、付款方式：工程完工并經壓力試驗合格一次性付清全部工程款。

七、甲方責任：（1）妥善協調酒店內部相關部門的關系，確保乙方進場后順利施工。（2）甲方可以監督乙方施工。

八、乙方責任：（1）嚴格按照施工規范施工，確保施工質量。（2）保證安全施工，文明作業。（3）根據現場實際合理安排施工，按設計要求完成工程量。(4)乙方自行負責本工程的施工材料。（5）同時負責運行后的維護維修工作。（6）自行負責與消防、質監等部門的協調工作。

九、工程完工后達到的效果：

（1）設備具有備用管道一份，保證甲方用氣正常。（2）保證甲方鋼瓶內液化氣使用率98%~99%。（3）設備安裝到灶。

九、違約責任：（1）自合同簽訂之日起，甲方無故終止合同將賠償乙方運行此工程的所有費用及違約金一萬元人民幣。（2）自合同簽訂之日起，如無特殊情況乙方不能按時保質完成工程將賠付甲方違約金一萬元人民幣。

十、本合同自雙方簽字之日起生效。本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份。

甲方： 乙方：甲方代表： 乙方代表： 簽訂時間： 簽訂時間：篇三：燃氣管道工程施工安裝合同

燃氣管道工程施工安裝合同

合同編號：中燃（）合同第200 –00 號 簽約地點： 簽約日期： 甲方：

乙方： 中燃城市燃氣發展有限公司

甲方將公司屬下 燃氣管道工程（以下簡稱“工程”）委托給乙方施工及

安裝，為明確工程內容及雙方責任，本著互利協作、緊密配合、分工負責的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律、法規和規章，以及 市政府有關文件精神和本工程的具體情況，制定如下條款，共同遵守執行。第一條：工程內容和承包范圍

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程量： 燃氣管道設計、施工、安裝及驗收

4、工程范圍： 第二條：工程造價

1、按照當地政府有關部門的文件精神及國家有關設計施工的收費標準進行核算；

2、工程具體內容：（1）工程設計；

（2）燃氣儲配調壓站、輸配管道工程及相關市政配套建設；（3）設備采購、安裝、調試和維護；（4）技術咨詢、技術指導及技術培訓。

3、工程造價金額為人民幣元（大寫：）。第三條：工程質量

燃氣工程設計、施工安裝及與本工程有關事項均需按照《城鎮燃氣設計規范》

gb50028-2006和《城鎮燃氣輸配工程施工及驗收規范》cjj33-2005以及國家和有關規范、規定辦理和驗收。

乙方設計依據為甲方提供給乙方的基礎資料。第四條：工期

乙方應主動、積極配合甲方土建工程施工，確保燃氣管道工程進度與土建工程進度相適應。具體施工計劃、安排，由乙方自行作出安排，并書面提供給甲方工程部或其它主管部門。工期確定后，若因甲方原因滯延工期，乙方負責的燃氣管道工程竣工日期按滯延時間順延。第五條：甲方責任

1、合同簽訂后日內向乙方提供設計所需的總平面規劃圖、地下工程設計圖各3 份，以便乙方進行燃氣管道設計施工安裝。如果甲方無法提供上述圖紙，可委托乙方進行測量出圖，并按照國家有關標準向乙方另外支付工程測量費和出圖費。

2、協調提供水、電源的接點及必要的施工場地；

3、協調乙方與土建等施工單位的配合條件；

4、配合乙方在開工前辦理規劃、破（占）道許可證；

5、監督檢查工程、質量、進度；

6、及時協調、解決乙方施工過程中遇到的實際工作問題；

7、按照本合同約定的期限及時支付工程款； 第六條：乙方責任

1、在本合同簽訂后及時組織燃氣工程設計和施工圖設計，經甲方審核通過，再報有關部門審查。由于設計原因造成的變更、返工處理費用由乙方承擔；

2、主體工程開工前應辦妥有關部門的審圖、審批、質檢、安檢等有關手續給甲方；

3、按審批通過的燃氣設計圖紙和國家規范組織施工安裝，確保工程質量和進度。如有 變更，必須經過有關部門和甲方認可。工程采用的管材、閥門、調壓器、流量表等工程輔助設備應嚴格按國家有關標準提供；

4、服從甲方及現場總包單位的施工管理，在施工過程中應與其他交叉進行的施工單位 密切配合；

5、積極配合主體工程竣工驗收，及時組織燃氣工程的竣工驗收和與市政管線的割接，驗收合格后應提供竣工驗收資料 套給甲方存檔；

6、落實安全措施，遵守安全施工規范；

7、本燃氣工程保修期為年，自竣工驗收合格之日起算。在此期間除使用不當和人

為破壞造成的質量問題均在乙方保修范圍之內。但因甲方造成的使用不當和人為破壞的，由甲方自行承擔責任。第七條：付款方式

1、合同簽訂后，甲方應在7日內向乙方支付合計工程造價金額%，計人 民幣 元，作為乙方的地下管網及施工備料款。

2、甲方應按照以下方式付給乙方合同工程進度款：

（1）施工隊進場后 日內，甲方應向乙方支付合計工程造價金額的 %，計人民幣 元（大寫）；

（2）地下管網施工完成后，甲方應向乙方支付合計工程造價金額的%，計人 民幣元（大寫）；

（3）即為工程結算日，甲方應向乙方支付剩余全部款項。（①工程竣工驗 收之日；②點火通氣之日。）

3、其他付款方式（1）；（2）；（3）。

4、乙方必須按照甲方已支付工程款的數額開具相對應的收費憑證。第八條：違約責任及爭議解決方式：

1、任何一方違約，違約方應承擔合計工程造價金額的的違約金并賠償由于違 約而給對方造成的相應的經濟損失；

2、如果產生糾紛，雙方應協商解決，協商不成雙方約定采取第方式解決。（1）由 仲裁委員會仲裁；

（2）向乙方所在地人民法院起訴。第九條：其它

1、本合同經雙方簽字蓋章即生效，保修期滿后自動失效；

2、本合同壹式六份，雙方各執三份，均具有同等法律效力；

3、與本工程有關的補充協議、圖紙、資料均為本合同不可分割的一部分，具有同等法 律效力。

4、乙方收款銀行： 帳號：

5、雙方補充約定（內容不得違反法律法規及相關規定）: 在簽署本合同前，合同雙方均已全面知悉了本合同，并充分理解了合同全部條款的含義。

合同簽字蓋章處：

甲方（簽章）： 法定代表人（簽字）：

年 月

乙方（簽章）： 法定代表人（簽字）： 年月 日 日

第五篇：燃氣管道施工總結

山東XX建設工程有限公司

XX燃氣工程

編制：

施 工 情 況 總 結

年

月日

一、工程概況

XX工程位于XXXXX，是集辦公、娛樂、居住于一體的大型工程，包含土建與安裝兩部分。

該工程由山東XX建設工程有限公司投資建設，由山東XX建筑規劃設計有限公司對本工程進行設計，由山東XX工程監理有限公司對工程質量及施工進行監理，由XXXX建設工程（集團）有限公司負責施工。

二、工程內容

本工程共計19棟樓，662戶室內外燃氣管道的安裝工作；

庭院PE管道：dn160 228.6米，dn110 402.7米，dn90 353.5米，dn63 52.8米，Dn50 652.9米，dn32 28.2米 合計1718.7米；

20#管道：DN25 29.4米，DN32 197.4米，DN40 50.4米

三、工程工期

XX燃氣工程計劃于2012年4月開工開工建設，2013年3月15日竣工驗收。

四、工程進度保證措施

1、加大監理、建設、土建、施工單位的協調與配合，制定合理的進度計劃并嚴格執行，綜合考慮，統籌安排，科學。

2、室內外同時施工，多點施工，多專業交叉施工，加快施工進度。

3、配合土建預留、預埋，減少后續工序的作業時間。

4、原材料按時進場，及時驗收。

5、執行例會制度，對每天的施工情況進行摸底，及時調整人員、機具。

五、工程質量保證措施

1、在開工前按要求編寫《施工組織設計》，確定施工工序及控制方法，明確質量控制點。

2、現場使用的圖樣、技術文件、施工規范等應做到清晰、整潔、有效，開工前進行圖紙會審和施工方法的一致性。

3、工序的檢測完成和驗證工作由具備合格的人員來承擔并進行連續的過程參數監視和控制。

4、對主要工序操作方法應編寫作業指導書，以規范操作，使操作者有所依循，達到施工質量與施工方法的一致性。

5、強調安全防護，以免傷害人員及產品，使人、機、物均在適當的 環境中進行運作，符合有關的標準和規范，確保工程質量。

6、對適當的過程參數和工作特性進行監查和控制。

7、施工所用全部原材料，必須具有合格證，并按要求做好抽檢。

8、溝槽開挖到位后，及時報監理，會同有關人員到現場驗槽，保證溝槽開挖寬度及深度嚴格按設計和規范要求，回填密實度合格。

9、嚴格遵守招標合同有關規定、國家金屬管道工程施工及驗收規范、城鎮燃氣輸配施工和驗收規范，焊接工程一次合格率達100%。

10、對職工進行“百年大計，質量第一”的教育，強化質量意識，按省市優質工程標準組織施工。定期召開有關質量問題碰頭會，找出存在的問題，堅決改進。

11、加強與甲方、設計院、監理人員的合作，共同研究解決技術問題與質量問題。

12、對設備進行有效維護保養，以保證設備的效率和能力

13、作業人員經培訓合格或具備經驗者方可獨立操作。

14、保存經鑒定合格的過程、設備和人員記錄。

六、安全保證措施

1、完善安全管理體系、人員配備及職責。

2、完善安全管理制度。

3、加強項目安全技術措施。

4、加大安全生產檢查制度，加強項目安全獎懲制度。

5、加大項目用電設備的管理，手動電動工具實行一機一閘一保護。

七、存在問題及改進措施

1、存在的問題

土建與安裝交叉進行，并行時間長，造成安裝工效降低；土建裝修時間長，成品保護困難；整體驗收與安裝驗收同時，造成安裝竣工驗收推遲。

2、改進措施

安裝單位在不影響工期的前提下，早期少上人員，滿足預制及預埋要求就可，后期集中人力、物力突擊施工；對易損件、可拆卸件在安裝完成后，拆下交倉庫保管，在水壓、氣密時再行安裝；在工程于土建單位、建設單位溝通工期計劃，再制定初期安裝計劃，要保持安裝結束日期與驗收日期相近，縮短成品的保護時間，減少人員的早起投入，降低風險，減少成本。