第一篇：09-11年二級建造師考試《法規及相關知識》試卷真題及答案

2009年二級建造師考試《法規及相關知識》試卷真題

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1.在我國法律體系中，《建筑法》屬于()部門。A.民法B.商法C.經濟法D.訴訟法 2.關于民事法律行為分類，以下說法錯誤的是()。

A.民事法律行為可分為要式法律行為和不要式法律行為B.訂立建設工程合同應當采取要式法律行為 C.建設單位向商業銀行的借貸行為屬于不要式法律行為D.自然人之間的借貸行為屬于不要式法律行為 3.引起債權債務關系發生的最主要、最普遍的根據是()。A.合同B.扶養C.不當得利D.無因管理 4.根據《物權法》規定，下例關于抵押權的表述中錯誤的是()。

A.在建工程可以作為抵押物B.即使抵押物財產出租早于抵押，該租賃關系也不得對抗已經登記的抵押物

C.建設用地使用權抵押后，該土地上新增的建筑物不屬于抵押財產D.抵押權人應當在主債權訴訟時效期間行使抵押權 5.根據《物權法》規定，一般情況下動產物權的轉讓，自()起發生效力。A.買賣合同生效B.轉移登記C.交付D.買方占有

6.某工程項目建設工期為三年，為保證施工順利進行，開工前的到位資金原則上不得少于工程合同價的()。A.20%B.30%C.50%D.80% 7.建筑施工企業確定后，在建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規定項工程所在地縣級以上人民政府激射行政主管部門申請領取()。A.建設用地規劃許可證B.建設工程規劃許可證C.施工許可證D.安全生產許可證 8.按照建筑法規定，以下正確的說法是()。

A.建筑企業集團公司可以允許所屬法人公司以其名義承攬工程B.建筑企業可以在其資質等級之上承攬工程 C.聯合體共同承包的，按照資質等級高的單位的業務許可范圍承攬工程 D.施工企業不允許將承包的全部建筑工程轉包給他人

9.關于建筑工程的發包、承包發式，以下說法錯誤的是()。A.建筑工程的發包方式分為招標發包和直接發包

B.未經發包發式方同意且無合同約定，承包方不得對專業工程進行分包 C.聯合體各成員對承包合同的履行承擔連帶責任

D.發包方有權將單位工程的地基與基礎、主體結構、屋面等工程分別發包給符合資質的施工單位

10.甲乙兩建筑公司組成一個聯合體去投標，在共同投標協議中約定：如果在施工過程中出現質量問題而遭遇建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。后來甲建筑公司施工部分出現質量問題，建設單位索賠20萬元。則下列說法正確的是()。A.由于是甲公司的原因導致，故建設單位只能向甲公司主張權利

B.因約定各自承擔50%，故乙公司只應對建設單位承擔10萬元的賠償責任 C.如果建設單位向乙公司主張，則乙公司應先對20萬元索賠額承擔責任 D.只有甲公司無力承擔，乙公司才應先承擔全部責任

11.按照《招標投標法》及相關規定，必須進行施工招標的工程項目是()。

A.施工企業在其施工資質許可范圍內自建自用的工程B.屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農民工的工程 C.施工主要技術采用特定的專利或者專有技術工程D.經濟適用房工程 12.根據《招標投標法》規定，投標聯合體()。

A.可以牽頭人的名義提交投標保證金B.必須由相同專業的不同單位組成 C.各方應在中標后簽訂共同投標協議D.是各方合并后組建的投標實體 13.按照建筑法及其相關規定，投標人之間()不屬于串通投標的行為。

A.相互約定抬高或者降低投標報價B.約定在招標項目中分別以高、中、低價位報價 C.相互探聽對方投標標價D.先進行內部競價，內定中標人后再參加投標

14.招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者組織來投標，這種招標方式稱為()。A.公開招標B.邀請招標C.議標D.定向招標

15.招標人采取招標公告的方式對某工程進行施工招標，于2007年3月3日開始發售招標文件，3月6日停售;招標文件規定投標保證金為100萬元;3月22日招標人對已發出的招標文件作了必要的澄清和修改，投標截止日期為同年3月25日。上述事實中錯誤有()處。A.1 B.2 C.3 D.4 16.根據法律、行政法規的規定，不需要經有關主管部門對其安全生產知識和管理能力考核合格就可以任職的崗位是()。A.施工企業的總經理B.施工項目的負責人C.施工企業的技術負責人D.施工企業的董事

17.施工單位違反施工程序，導致一座13層在建樓房倒塌，致使一名工人死亡，直接經濟損失達7000余萬元人民幣，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，該事件屬于()事故。A.特別重大B.重大C.較大D.一般 18.某建設工程施工過程中發生較大事故，根據《生產安全事故調查處理條例》規定，該級事故應由()負責調查。A.國務院B.省級人民政府C.設區的市級人民政府D.縣級人民政府

19.監理工程師發現施工現場料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隱患，則監理工程師應當()。

A.要求施工單位整改B.要求施工單位停止施工C.向安全生產監督行政主管部門報告D.向建設工程質量監督機構報告 20.甲公司是某項目的總承包單位，乙公司是該項目的建設單位指定的分包單位。在施工過程中，乙公司拒不服從甲公司的安全生產管理，最終造成安全生產事故，則()。

A.甲公司負主要責任本文B.乙公司負主要責任C.乙公司負全部責任D.監理公司負主要責任 21.安全生產許可證的有效期為()年。A.2 B.3 C.4 D.5 22.下列關于建設單位質量責任和義務的表述中，錯誤的是()。

A.建設單位不得將建設工程肢解發包B.建設工程發包方不得迫使承包方以低于成本的價格競標

C.建設單位不得任意壓縮合同工期D.涉及承重結構變動的裝修工程施工期前，只能委托原設計單位提交設計方案 23.根據相關司法解釋的規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用后的()工程質量不符合約定為由主張權利的，法院應予以支持。A.主體結構B.電氣C.裝飾D.暖通

24.根據《建設工程質量管理條例》規定，下列關于監理單位的表述錯誤的是()。A.應當依法取得相應等級的資質證書B.不得轉讓工程監理業務

C.可以是建設單位的子公司D.應與監理分包單位共同向建設承擔責任 25.施工單位于6月1日提交竣工驗收報告，建設單位因故遲遲不予組織竣工驗收;同年10月8日建設單位組織竣工驗收時因監理單位的過錯未能正常進行;10月20日建設單位實際使用該工期。則施工單位承擔的保修期應于()起計算。A.6月1日B.8月30日C.10月8日D.10月20日

26.《建設工程質量管理條例》中確定的建設工程質量監督管理制度，其主要手段不包括()。A.工程質量保修制度B.施工許可制度C.竣工驗收備案制度D.工程質量事故報告制度

27.建設單位應當自建設竣工驗收合格之日起()日內，將竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A.10 B.15 C.30 D.60 28.按照我國《產品質量法》規定，建設工程不適用該法關于產品的規定，以下不屬于產品質量法所指的產品是()。A.購買的電氣材料B.購買的塔吊設備C.現場制作的預制板D.商品混凝土

29.根據《產品標識與標注規定》，對所有產品或者包裝上的標識均要求()。

A.必須有產品質量檢驗合格證明B.必須有中英文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址

C.應當在顯著位置標明生產日期和安全使用期或失效日期D.應當有警示標志或者中英文警示說明 30.某建筑公司實施了以下行為，其中符合我國環境污染防治法律規范的是()。A.將建筑垃圾傾倒在季節性干枯的河道里B.對已受污染的潛水和承壓水混合開采

C.冬季工地上工人燃燒瀝青、油氈取暖D.直接從事收集、處置危險廢物的人員必須接受專業培訓 31.下列關于民用建筑節能的表述正確的是()。

A.對不符合節能強制性標準的項目，建設行政主管部門不的頒發建設工程規劃許可證 B.對既有建筑實施節能改造，優先采用向陽、改善通風等低成本改造措施 C.國家要求在新建建筑中必須安裝和使用太陽能等可再生資源利用系統 D.企業可以制定高于國家、行業能耗標準的企業節能標準

32.某建筑公司在工地采取的下列消防安全措施中，正確的是()。

A.責令安置在倉庫里居住的員工盡量不使用明火B.將施工用剩余炸藥存放在會議室櫥柜里 C.禁止倉庫保管員晚上在倉庫里居住D.為防丟失，將消防器材鎖在鐵柜里

33.根據《勞動爭議調解仲裁法》的規定，勞動爭議申請仲裁的時效期限為()，仲裁時效期間從當事人知道或者應當知道其權利被侵害之日起計算。A.2個月B.6個月C.1年D.2年

34.李某今年51歲，自1995年起就一直在某企業做臨時工，擔任廠區門衛。現企業首次與所有員工簽訂勞動合同。李某提出自己愿意長久在本單位工作，也應與單位簽訂合同，但被拒絕并責令其結算工資走人。根據《勞動合同法》規定，企業()。A.應當與其簽訂固定期限勞動合同B.應當與其簽訂無固定期限的勞動合同

C.應當與其簽訂以完成一定工作任務為期限的勞動合同D.可以不與之簽訂勞動合同，因其是臨時工

35.某施工單位與王先生簽訂了為期二年的勞動合同，按照勞動合同法的規定，王先生的試用期不得超過()個月。A.1 B.2 C.3 D.6 36.職工李某因參與打架斗毆被判處有期徒刑一年，緩期三年執行，用人單位決定解除與李某的勞動合同。考慮到李某在單位工作多年，決定向其多支付一個月的額外工資，隨后書面通知了李某。這種勞動合同解除的方式稱為()。A.隨時解除B.預告解除C.經濟性裁員D.刑事性裁員 37.按照勞動合同的規定，企業的集體合同由()與企業訂立。' A.企業工會代表企業職工B.企業每一名職工C.企業10名以上職工D.企業絕大部分職工 38.重大建設項目檔案驗收應在竣工驗收()個月前完成。A.1 B.2 C.3 D.4 39.根據《稅收征管法》規定，納稅人未按期繳納納稅款的，稅務機關除責令限期繳納外，從之納稅款之日起，按日加收滯納稅款的()的滯納金。A.0.1‰ B.0.5‰ C.1‰ D.5‰

40.下列屬于行政處罰的是()。A.沒收財產B.罰金C.撤職D.責令停產停業

41.施工單位偷工減料，降低工程質量標準，導致整棟建筑倒塌，12名工人被砸死。該行為涉嫌觸犯()。A.重大責任事故罪B.重大勞動安全事故罪C.工程重大安全事故罪D.以其他方式危害公共安全罪

42.下列屬于我國《合同法》調整的法律關系是()。A.收養關系B.勞動合同C.稅款代扣合同D.贈與合同 43.下列關于《合同法》中格式合同的表述，錯誤的是()。

A.合適合同由提供方事先擬定，可以重復使用B.提供格式條款的一方免除對方的責任、加重自己責任的，該條款無效 C.對格式條款的理解發生爭議的，應當按照通常理解予以解釋

D.對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于格式條款提供方的解釋

44.要約是希望和他人訂立合同的意思表示，包括()。A.寄送的價目表B.投標書C.拍賣公告D.招股說明書

45.甲企業于2月1日向乙企業發出簽訂合同的信函。2月5日乙企業收到了該信函，第二天又收到了通知該信函作廢的傳真，甲企業發出傳真，通知信函作廢的行為屬于要約()的行為。A.發出B.撤回C.撤銷D.變更

46.某建筑公司以欺騙手段超越資質等級承攬某工程施工項目，開工在即，建設單位得知真相，遂主張合同無效，要求建筑公司承擔()。A.違約責任B.侵權責任C.締約過失責任D.行政責任

47.某建筑材料買賣合同被認定為無效合同，則其民事法律后果不可能是()。A.返還財產B.賠償損失C.罰金D.折價補償

48.根據《合同法》規定，對效力待定合同的理解正確的是()。

A.在相對人催告后一個月內，當事人之法定代理人未作表示，合同即可生效 B.效力待定合同的善意相對人有撤銷的權利，撤銷期限自行為作出之日起一年 C.表見代理實質上屬于無權代理，卻產生有效代理的后果

D.超越代理權簽簽訂的合同，若未經被代理追認，則必定屬于效力待定合同

49.某建筑公司為承攬一工程施工項目與某設備租賃公司簽訂了一份塔吊租賃合同，其中約定租賃期限至施工合同約定的工程竣工之日，則該合同是()。

A.附條件合同，條件成就合同解除B.附條件合同，條件成就合同生效 C.附期限合同，期限屆滿合同解除D.附期限合同，期限屆滿合同生效

50.甲公司向乙公司購買鋼材，雙方合同中約定由丙公司向乙公司付款。當丙公司不支付乙公司貨款時，應當由()承擔違約責任。A.甲公司向乙公司B.乙公司自己C.丙公司向乙公司D.甲公司和丙公司共同向乙公司

51.某建筑公司向供貨商采購某種國家定價的特種材料，合同簽訂時價格為4 000元/噸，約定6月1日運至某工地。后供貨商遲遲不予交貨，8月下旬，國家調整價格為3 400元/噸，供貨商急忙交貨。雙方為結算價格產生爭議。下列說法正確的是()。

A.應按合同約定的價格4 000元/噸結算B.應按國家確定的最新價格3400元/噸結算 C.應當按新舊價格的平均值結算D.雙方協商確定，協商不成的應當解除合同

52.甲公司欠劉某100萬元，丙公司欠甲公司150萬元，均已屆清償期。甲公司一直拖延不行使對丙公司的債權，致使其自身無力向劉某清償。下列關于代位權的說法正確的是()。

A.劉某可以以甲公司的名義向丙公司提出償債請求B.劉某可以通過仲裁方式行使代位權

C.劉某行使代位權的必要費用應當由甲公司承擔D.代位權順利行使后，丙公司對甲公司所負債務消滅 53.下列情形中，可以導致施工單位免除違約責任的是()。

A.施工單位因嚴重安全事故隱患且拒不改正而被監理工程師責令暫停施工，致使工期延誤

B.因拖延民工工資，部分民工停工抗議導致工期延誤C.地震導致已完工程被爆破拆除重建，造成建設單位費用增加 D.由于為工人投保意外傷害險，因公致殘工人的醫療等費用由保險公司支付

54.建設工程民事糾紛經不同主體調解成功并制作了調解書，其中可以強制執行的是()。A.雙方簽收的由人民調解委員會制作的調解書B.雙方簽收的仲裁調解書

C.人民法院依法作出但原告方拒絕簽收的調解書D.雙方簽收的由人民政府職能部門依法作出的調解書 55.民事訴訟的證據不包括()。A.書證B.物證C.視聽資料D.科學實驗 56.根據《民事訴訟法》規定，()可以作為民事訴訟證人。

A.本案審判員B.涉及本案的鑒定人員C.本案原告訴訟代理人D.本案被告的親屬 57.對民事訴訟的基本特征表述正確的是()。

A.當事人約定訴訟方式解決糾紛的，人民法院才有管轄權B.除簡易程序外均采用合議庭制 C.所有民事案件審理及判決結果均應當向社會公開D.一個案件須由兩級人民法院審理才告終結 58.下列關于訴訟管轄的表述正確的是()。

A.第一審重大涉外民事案件應當由中級人民法院管轄B.建設工程施工合同糾紛應當由不動產所在地人民法院管轄 C.受移送人民法院認為移送的案件不屬于本院管轄的，可繼續移送有管轄權的人民法院 D.房屋買賣糾紛實行“原告就被告”原則

59.當事人委托傅澤律師事務所的張律師做自己的訴訟代理人，授權委托書中委托權限一欄僅注明“全權代理”。則張律師有權代為()。A.陳述事實、參加辯論B.承認、放棄、變更訴訟請求C.進行和解D.提起反訴或上訴 60.下列關于《仲裁法》中規定的仲裁制度的表述正確的是()。

A.仲裁委員會由當事人自主選定B.仲裁委員會是人民法院的下屬事業單位

C.仲裁審理以公開審理為原則D.對生效的仲裁裁決書請求上級仲裁委員會予以撤銷

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)61.根據《行政復議法》規定，下列選項中不可申請行政復議的有()。

A.建設行政主管部門吊銷建筑公司的資質證書B.人民法院對保全財產予以查封

C.監察機關給予機關工作人員降級處分D.建設行政主管部門對建設工程合同爭議進行的調解E.行政拘留 62.根據我國憲法規定，公民的憲法權利包括()。

A.在法律面前一律平等B.有言論、出版、游行和示威的自由

C.有宗教信仰的自由D.對任何國家機關和國家工作人員有批評和建議權E.有維護祖國的安全、榮譽和利益的權利 63.下列各選項中，屬于民事法律關系客體的是()。

A.建設工程施工合同中的工程價款B.建設工程施工合同中的建筑物

C.建材買賣合同中的建筑材料D.建設工程勘察合同中的勘察行為E.建設工程設計合同中的施工圖紙 64.國有建設用地使用權的用益物權，可以采取()方式設立。A.出租B.出讓C.劃撥D.抵押E.轉讓 65.根據《建設工程施工許可管理辦法》，下列工程項目無需申請施工許可證的是()。

A.北京故宮修繕工程B.長江汛期搶險工程C.工地上的工人宿舍D.某私人投資工程E.部隊導彈發射塔

66.在工程建設項目招標過程中，招標人可以在招標文件中要求投標人提交投標保證金。投標保證金可以是()。A.銀行保函B.銀行承兌匯票C.企業連帶責任保證D.現金E.實物

67.按照《招標投標法》及相關規定，在建筑工程投標過程中，下列應當作為廢標處理的情形是()。A.聯合體共同投標，投標文件中沒有附共同投標協議B.交納投標保證金超過規定數額 C.投標人是響應招標、參加投標競爭的個人D.投標人在開標后修改補充投標文件 E.投標人未對招標文件的實質內容和條件作出響應

68.生產經營單位保證安全生產必須的資金由(、)予以保證，并對由于安全生產所需的資金投入不足導致的后果承擔責任。A.公司董事會B.公司法定代表C.個人經營的投資人D.公司股東E.公司工會 69.施工單位的項目負責人的安全生產責任主要包括()。

A.制定安全生產規章制度和操作規程B.確保安全生產費用的有效使用

C.組織制定安全施工措施D.消除安全事故隱患E.及時、如實報告生產安全事故 70.下列選項中，對施工單位的質量責任和義務表述正確的是()。

A.總承包單位不得將主體工程對外分包B.分包單位應當按照分包合同的約定對建設單位負責

C.總承包單位與每一分包單位就各自分包部分的質量承擔連帶責任D.施工單位在施工中發現設計圖紙有差錯時，應當按照國家標準施工E.在建設工程竣工驗收合格之前，施工單位應當對質量問題履行保修義務 71.建設項目需要配套建設的環境保護設施，必須與主體工程()。A.同時規劃B.同時設計C.同時施工D.同時竣工驗收E.同時投產使用

72.下列屬于承擔民事責任的方式是()。A.賠償損失B.返還財產C.支付利息D.支付違約金E.支付定金 73.下列關于承諾的表述中，正確的有()。

A.受要約人發出承諾，表示價格再降一成即可成交B.承諾超期的后果是承諾不可能發生法律效力 C.承諾一經送達要約人即發生法律效力D.撤銷承諾的通知應當在雙方簽訂書面合同前到達要約人.E.承諾可以由受要約人的代理人向要約人授權的代理人作出 74.對于可撤銷合同，具有撤銷權的當事人()，撤銷權消滅。A.自知道或者應當知道權利受到侵害之日起一年內沒有行使撤銷權的 B.自知道或者應當知道撤銷事由之日起六個月內沒有行使撤銷權的 C.自知道或者應當知道撤銷事由之司起一年內沒有行使撤銷權的

D.知道撤銷事由后明確表示放棄撤銷權的E.知道撤銷事由后以自己的行為放棄撤銷權的 75.致使承包人單位行使建設工程施工合同解除權的情形包括()。

A.發包人嚴重拖欠工程價款B.發包人提供的建筑材料不符合國家強制性標準

C.發包人堅決要求工程設計變更D.項目經理與總監理工程師積怨太深E.要求承擔保修責任期限過長

76.某建設工程施工合同履行期間，建設單位要求變更為國家新推薦的施工工藝，在其后的施工中予以采用，則下列說法正確的是()。

A.建設單位不能以前期工程未采用新工藝為由，主張工程不合格 B.施工單位可就采用新工藝增加的費用向建設單位索賠

C.由此延誤的工期由施工單位承擔違約責任D.只要雙方協商一致且不違反區強制性標準，可以變更施工工藝 E.從法律關系構成要素分析，采用新工藝屬于合同主體的變更

77.6月1日，甲乙雙方簽訂建材買賣合同，總價款為100萬元，約定由買方支付定金30萬元。由于資金周轉困難，買方于6月10日交付了25萬元，買方予以簽收。下列說法正確的是()。

A.買賣合同是主合同，定金合同是從合同B.買賣合同自6月10日成立C.買賣合同自6月1日成立 D.若賣方不能交付貨物，應返還50萬元E.若買方不履行購買義務，仍可以要求賣方返還5萬元 78.根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》，當事人無需要舉證證明的事實有()。

A.太陽自東方升起，自西方落下B.人受重傷后若得不到及時救治，會有生命危險C.人所共知的某企業偷工減料 D.已被仲裁機構生效的裁決書所確認的事實E.已被人民法院生效裁判所確認的事實 79.根據《仲裁法》和《民事訴訟法》規定，的情形包括()。

A.約定的仲裁協議無效 B.仲裁事項超越法律規定的仲裁范圍C.適用法律確有錯誤D.原仲裁機構被撤銷 E.申請人死亡對國內仲裁而言，人民法院不予執行仲裁裁決 80.我國建筑業專業技術人員執業資格的共同點有()。

A.只有注冊以后才能執業B.一次注冊終生有效C.均需接受繼續教育 D.不得同時注冊于兩家不同的單位E.均有各自的職業范圍

答案 單選題

C C A B C D/B C D D C D B C A B D B C A B B D A D A A B C A D C C C B B A A C D D C B A B C C C C C A B C C B D C B A A A 多選題

CD ABCD ABCE BC ABCE ABD ACE ABCD BCDE ABC BCE/DCE ABD CE CDE AB ABD ABD ABDE ABC ACDE

2010二級建造師《工程法規》真題及答案

一、單項選擇題(共60題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意)1.根據施工合同，甲建設單位應于2009年9月30日支付乙建筑公司工程款。2010年6月1日，乙單位向甲單位提出支付請求，則就該項款額的訴訟時效()A.中斷B.中止C.終止D.屆滿

【答案】A【解析】《民法通則》第一百四十條規定，訴訟時效因提起訴訟。當事人一方提了要求或者同意履行義務而中斷，從中斷時起，訴訟時效時間重新計算。本題屬于因乙單位向甲單位提出支付請求而中斷的情形。2.二級注冊建造師注冊證書有效期為()年。A.1B.2C.3D.4 【答案】C【解析】建造師的注冊分為初始注冊、延續注冊、變更注冊和增項注冊四類。初始注冊證書與執業印章有效期為3年，延續注冊的。注冊證書與執業印章有效期也為3年，變更注冊的、變更注冊后的注冊證書與執業印章仍延續原注冊有效期。

3.下列規范性文件中，效力最高的是()。A.行政法規B.司法解釋C.地方性法規D.行政規章

【答案】A【解析】行政法規的效力低于憲法和法律，地方性法規具有地方性，只在本轄區內有效，其效力低于法律和行政法規;行政規章是由國家行政機關制定的法律規范性文件，包括部門規章和地方政府規章，效力低于法律，行政法規，最高人民法院對于法律的系統性解釋文件和對法律適用的說明，對法院審判有約束力。具有法律規范的性質。在司法實踐中具有重要的地位和作用。

4.沒有法定或者約定義務，為避免他人利益受損失進行管理或者服務而發生的債稱為()之債。A.合同B.侵權C.不當得利D.無因管理

【答案】D【解析】無因管理是指既未受人之托，也不負有法律規定的義務，而是自覺為他人管理事務的行為。5.根據《物權法》的相關規定，以建筑物抵押的。抵押權自()時設立。A.合同簽訂B.備案C.交付D.登記

【答案】D【解析】《物權法》規定了可以在建工程作為抵押物，同時規定，以正在建造的建筑物抵押的，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立。

6.下列選項中，不屬于我國建造師注冊類型的是()。A.初始注冊B.年檢注冊C.變更注冊D.增項注冊 【答案】B【解析】建造師的注冊分為初始注冊、延續注冊、變更注冊和增項注冊四類。

7.某建設工程預計建設工期13個月，按照法律規定，建設單位的到位資金原則上不少于工程合同價的()%。A.20B.30C.40D.50 【答案】B【解析】《建筑工程施工許可管理辦法》第4條規定，建設工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設工期超過一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。8.根據《物權法》的相關規定，不得抵押的財產是()。

A.正在建造的航空器B.土地所有權C.生產原材料D.荒地承包經營權

【答案】B【解析】我國土地所有權屬于國家，不得抵押，但土地使用權可以抵押。9.我國建筑業企業資質分為()三個序列。

A.工程總承包，施工總承包和專業承包B.工程總承包，專業分包和勞務分包C.施工總承包，專業分包和勞務分包 D.施工總承包，專業承包和勞務分包

【答案】D【解析】建筑業企業資質分為施工總承包，專業承包和勞務分包三個序列。施工總承包資質、專業承包資質、勞務分包資質序列按照工程性質和技術特點分別劃分為若干資質類別。10.根據工程承包相關法律規定，建筑業企業()承攬工程。

A.可以超越本企業資質等級許可的業務范圍B.可以另一個建筑施工企業的名義

C.只能在本企業資質等級許可的業務范圍內D.可允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書

【答案】C【解析】承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業務范圍內承擔工程，禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業的名義承擔工程，禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書，營業執照，以本企業的名義承擔工程。11.根據《工程建設項目施工招標投標辦法》規定，在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，投標人()。A.可以補充修改或者撤回已經提交的投標的文件，并書面通知招標人

B.不得補充、修改、替代或者撤回已經提交的投標文件C.須經過招標人的同意才可以補充、修改、替代已經提交的投標文件D.撤回已經提交的投標文件的，其投標保證金將被沒收

【答案】A【解析】投標人在招標文件要求投標文件的截止時間前，可以補充，修改或者撤回已提交的投標文件，并書面通知招標人，補充、修改的內容為投標文件的組成部分。

12.根據《招標投標法》規定，在工程建設招標投標過程中，開標的時間應在招標文件規定的()公開進行。A.任意時間B.投標有效期內C.提交投標文件截止時間的同一時間D.提交投標文件截止時間之后三日內

【答案】C【解析】開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行;開標地點應當為招標文件中預告確定的地點。

13.下列選項中不屬于招標代理機構的工作事項是()。A.審查投標人資格B.編制標底C.組織開標D.進行評標 【答案】D【解析】D項，評標應由招標代理機構組織評標委員會進行

14.根據《安全生產法》規定，生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養，并定期檢測，這一規定屬于安全生產保障措施中的()。A.組織保障措施B.管理保障措施C.經濟保障措施D.技術保障措施

【答案】B【解析】生產經營單位必須對安全設備進行經常性維護、保養，并定期檢測，這是設備的日常管理工作，屬于管理保障措施中的物力資源管理范圍。

15.書面評標報告作出后，中標人應由()確定。A.評標委員會B.招標人C.招標代理機構D.招標投標管理機構 【答案】B【解析】評標委員會提出書面評標報告后，招標人應根據提供的書面評標報告確定中標人

16.根據《建設工程安全生產管理條例》規定，工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或專項施工方案是否符合工程建設強制性標準和()標準。

A.建設單位要求適用的B.監理單位制定的C.工程建設推薦的D.工程建設行業 【答案】A【解析】《建設工程安全生產管理條例》第14條規定：“工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準”在實踐中可能會存在合同中約定的標準高于強制性標準的情況，那時監理單位就不僅要審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否違法了，還要看一看是否違約，若違約也不能批準施工單位的施工組織設計。

17.工程實行總承包的，分包單位作業人員的意外傷害保險費由()支付。A.建設單位B.總承包單位C.分包單位D.總承包和分包單位共同

【答案】B【解析】意外傷害保險費由施工單位支付，實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費，分包單位的從事危險作業人員的意外傷害保險的保險費是由總承包單位支付的。

18.在施工現場安裝、拆卸施工起重機械，整體提升腳手架，模板等自升式架設設施，必須由()承擔。A.總承包單位B.使用設備的分包單位C.具有相應資質的單位D.設備出租單位

【答案】C【解析】根據施工起重機械和自升式架設設施的安全管理，在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架，模板等自升式架設設施，必須由具有相應資質的單位承擔。

19.下列選項中，屬于建筑施工企業取得安全生產許可證應當具備的安全生產條件是()。

A.在城市規劃區的建筑工程已經取得建設工程規劃許可證B.依法參加工傷保險，依法為施工現場從事危險作業人員辦理意外傷害保險，為從業人員交納保險費C.施工場地已基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求 D.有保證工程質量和安全的具體措施

【答案】B【解析】根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》第4條，將建筑施工企業取得安全生產許可證應當具備的安全生產條件具體規定為：1.建立、健全安全生產責任制，制定完備的安全生產規章制度和操作規程;2.保證本單位安全生產條件所需資金的投入;3.設置安全生產管理機構，按照國家有關規定配備專職安全生產管理人員;4.主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格;5.特種作業人員經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書;6.管理人員和作業人員每年至少進行一次安全生產教育培訓并考核合格;7.依法參加工傷保險，依法為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，為從業人員交納保險費;8.施工現場的辦公、生活區及作業場所和安全防護用具、機械設備、施工機具及配件符合有關安全生產法律、法規、標準和規程的要求;9.有職業危害防治措施，并為作業人員配備符合國家標準或者行業標準的安全防護用具和安全防護服裝;10.有對危險性較大的分部分項工程及施工現場易發生重大事故的部位，環節的預防，監控措施和應急預案;9.有生產安全事故應急救援預案，應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備;10.法律、法規規定的其他條件。20.根據《安全生產許可證條例》規定，安全生產許可證的有效期為()年。A.1B.2C.3D.4 【答案】C【解析】《安全生產許可證條例》第9條規定，“安全生產許可證的有效期為3年，安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續，企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年”

21.某工地發生了安全事故，造成3人死亡，按照生產安全事故報告和調查處理條例的規定，該事故屬于()。A.特別重大B.重大C.較大D.一些

【答案】C【解析】根據生產安全事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失，事故一般分為以下等級：1.特別重大故事。是指造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業中毒，下同)，或者1億元以上直接經濟損失的事故;2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故;3.較大事故。是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故;4.一般事故。是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故，這里所稱的“以上”包括本數，所稱“以下”不包括本數。

22.依據《建設工程質量管理條例》，工程承包單位在()時，應當向建設單位出具質量保修書。A.工程價款結算完畢B.施工完畢C.提交工程竣工驗收報告D.竣工驗收合格

【答案】C【解析】《建設工程質量管理條例》第39和第2款規定，“建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書，質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍，保修期限和保修責任” 23.某工程設計文件需要作重大修改，則()。

A.設計單位應和建設單位協商一致修改后即可使用B.設計單位可直接進行修改C.應由建設單位報原審批機關批準 D.須開專家論證會后，設計單位方可修改

【答案】C【解析】建設工程勘察，設計文件內容需要作重大修改的，建設單位應當報原審批機關批準后，方可修改 24.某建設項目施工單位擬采用的新技術與現行強制性標準規定不符，應由()組織專題技術論證，并報批準該項標準的建設行政主管部門或國務院有關主管部門審定。A.建設單位B.施工單位C.監理單位D.設計單位 【答案】A【解析】工程建設中擬采用的新技術、新工藝、新材料，不符合現行強制性標準規定的，應當由擬采用單位提請建設單位組織專題技術論證，報批準標準的建設行政主管部門或者國務院有關主管部門審定 25.由國務院建設、鐵路、交通、水利等行政主管部門各自審批，編號和發布的標準，屬于()。A.國家標準B.行業標準C.地方標準D.企業標準

【答案】B【解析】《標準化法》按照標準的級別不同，把標準分為國家標準、行業標準、地方標準和企業標準，《標準化法》第6條規定，對沒有國家標準而又需要在全國某個行業范圍內統一的技術要求，可以制定行業標準。

26.在城市市區范圍內，施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工()日前向工程所在地縣及以上人員政府環境保護行政主管部門申報。A.10B.15C.20D.30 【答案】B【解析】在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲的污染的，施工單位必須在工程開工15日以前向工程所在地縣及以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱，施工場所和期限，可能產生的環境噪聲值以及所采取的環境噪聲污染防治措施的情況。27.以下關于建筑節能的說法，錯誤的是()。

A.企業可以制定嚴于國家標準的企業節能標準B.國家實行固定資產項目節能評估和審查制度C.不符合強制性節能標準的項目不得開工建設D.省級人民政府建設主管部門可以制定低于行業標準的地方建筑節能標準

【答案】D【解析】建筑節能的國家標準，行業標準由國務院建設主管部門組織制定，并依照法定程序發布，省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門可以根據本地實際情況，制定嚴于國家標準或者行業標準的地方建筑節能標準，并報國務院標準化主管部門和國務院建設主管部門備案，國家鼓勵企業制定嚴于國家標準、行業標準的企業節能標準。28.建設單位應將建設工程項目的消防設計圖紙和有關資料報送()審核，未經審核或經審核不合格的，不得發放施工許可證，建設單位不得開工。A.建設行政主管部門B.公安消防機構C.安全生產監管部門D.規劃行政主管部門

【答案】B【解析】按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑工程，設計單位應當按照國家工程建筑消防技術標準進行設計，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送公安消防機構審核;未經審核或者經審核不合格的，建設行政主管部門不得發給施工許可證，建設單位不得施工。29.某建筑企業的勞動爭議調解委員會應由()組成。

A.企業的法定代表人與勞動行政部門的代表B.企業的工會代表與勞動行政部門的代表C.企業的職工代表和企業代表 D.企業的職工代表，企業代表和勞動行政部門的代表

【答案】C【解析】企業勞動爭議調解委員會由職工代表和企業代表組成，職工代表由工會成員擔任或者由全體職工推舉產生，企業代表由企業負責人指定，企業勞動爭議調解委員會主任由工會成員或者雙方推舉的人員擔任。

30.甲某與某建筑施工企業簽訂了勞動合同，其勞動合同期限為6個月，則甲的試用期應在()的期間范圍內確定。A.15日B.1個月C.2個月D.3個月

【答案】B【解析】勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月;勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月;3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。31.非全日制用工報酬結算支付周期最長為()A.7天B.15天C.20天D.30天

【答案】B【解析】非全日制用工是指以小時計酬為主，勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過四小時，每周工作時間累計不超過24小時的用工形式，非全日制用工勞動報酬結算支付周期最長不得超過15日。32.工程建設強制性標準由()負責解釋。

A.國家質量監督檢驗檢疫總局B.國務院建設行政主管部門C.省級人民政府建設行政主管部門D.工程建設標準批準部門 【答案】D【解析】工程建設強制性標準的解釋由工程建設標準批準部門負責，有關標準具體技術內容的解釋，工程建設標準批準部門可以委托該標準的編制管理單位負責。

33.根據《稅收征收管理法》規定，對不按時繳納稅款的，稅務機關可從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款()的滯納金。A.萬分之五B.千分之五C.萬分之三D.千分之三

【答案】A【解析】根據《稅收征收管理法》的有關規定，納稅人因有特殊困難，不能按期繳納稅款的，經批準可以延期繳納稅款，但是最長不得超過三個月，納稅人未按照規定期限繳納稅款的，扣繳義務人未按照規定期限解繳稅款的，稅務機關除責令限期繳納外，從滯納稅款之日起，按日加收滯納稅款萬分之五的滯納金。34.下列選項中，當事人應承擔侵權責任的是()A.工地的塔吊倒塌造成臨近的民房被砸塌B.某施工單位未按照合同約定工期竣工 C.因臺風導致工程損害D.某工程存在質量問題

【答案】A【解析】建筑物或者其他設施以及建筑物上的擱置物，懸掛物發生倒塌、脫落、墜落造成他人的損害的，屬于特殊侵權行為，它的所有人或者管理人應當承擔民事責任，但能夠證明自己沒有過錯的除外。35.按照行政處罰法的規定，()可以設定除限制人身自由以外的行政處罰。A.法律B.行政法規C.部門規章D.地方性法規

【答案】B【解析】根據行政處罰法的規定，法律可以設定各種行政處罰，限制人身自由的行政處罰，只能由法律設定;行政法規可以設定除了限制人身自由以外的行政處罰;地方性法規可以設定除限制人身自由，吊銷企業營業執照以外的行政處罰;國務院部、委員會制定的規章，省、自治區、直轄市人民政府和省、自治區人民政府所在地的市人民政府以及經國務院批準的較大的市人民政府制定的規章可以設定警告或者一定數量罰款的行政處罰，罰款的數額分別由國務院和省級人大及其常委會加以規定;除此之外，其他規范性文件均不得設定行政處罰。36.根據《合同法》規定，建設工程施工合同不屬于()。A.雙務合同B.有償合同C.實踐合同D.要式合同

【答案】C【解析】諾成合同是指當事人各方的意思表示一致即告成立的合同，如委托合同、勘察、設計合同等，實踐合同，又稱要物合同是指除雙方當事人的意思表示一致以后，尚須交付標的物才能成立的合同，如保管合同，定金合同等。

37.從性質上講，施工企業的投標行為屬于()。A.要約B.要約邀請C.承諾D.詢價

【答案】A【解析】要約的概念，要約是希望和他人訂立合同的意思表示。可見，要約是一方當事人以締結合同為目的，向對方當事人所作的意思表示。

38.下列選項中，沒有發生承諾撤回效力的情形是()。

A.撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之前到達要約人B.撤回承諾的通知與承諾通知同時到達要約人 C.撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之后到達要約人D.撤回承諾的通知于合同成立之前到達要約人

【答案】C【解析】承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，撤回承諾的通知于合同成立之前到達要約人，即在承諾通知到達要約人之前到達要約人，所以此時承諾可以撤回。39.締約過失責任與違約責任的區別主要表現為()A.前者產生于訂立合同階段，后者產生于履行合同階段B.前者須主觀故意，后者須主觀過失 C.前者是侵權責任，后者是合同責任D.前者無須約定，后者須有約定

【答案】【解析】締約過失責任是指一方因違背誠實信用原則所要求的義務而致使合同不成立，或者雖已成立但被確認無效或被撤銷時，造成確信該合同有效成立的當事人信賴利益損失，而依法應承擔的民事責任，這種責任主要表現為賠償責任，其一般發生在訂立合同階段，這是違約責任與締約過失責任的顯著區別。

40.甲施工單位由于施工需要大量鋼材，逐向乙供應商發出要約，要求其在一個月內供貨，但數量待定，乙回函表示一個月內可供貨2000噸，甲未作表示，下列表述正確的是()。

A.該供貨合同成立B.該供貨合同已生效C.該供貨合同效力特定D.該供貨合同未成立

【答案】D【解析】乙的回函對標的數量做出了實質性變更，應視為新要約，甲未作表示，即沒有發出承諾，故合同不成立。

41.某建筑公司從本市租賃若干工程模板到外地施工，施工完畢后，因覺得模板運回來費用很高，建筑公司就擅自將該批模板處理了，后租賃公司同意將該批模板賣給該建筑公司，則建筑公司處理該批模板的行為()A.無效B.有效C.效力特定D.失效

【答案】B【解析】無處分權人只能對財產享有占有、使用權，無處分權人處分他人財產與相對人訂立的合同，經權利人追認或者無權處分權人訂立合同后取得處分權的，該合同有效。

42.甲乙采購合同約定，甲方交付20%定金時，采購合同生效，該合同是()A.附生效時間的合同B.附生效條件的合同C.附解除條件的合同D.附終止時間的合同

【答案】B【解析】附條件合同是指在合同中約定了一定的條件，并且把該條件的成就或者不成就作為合同效力發生或者消滅的根據的合同，根據條件對合同效力的影響，可將所附條件分為生效條件和解除條件。

43.在某建設單位與供應商之間的建筑材料采購合同中約定，工程竣工驗收后1個月內支付材料款，期間，建設單位經營狀況嚴重惡化，供應商逐暫停供應建筑材料，要求先付款，否則終止供貨，則供應商的行為屬于行使()A.同時履行抗辯權B.先履行抗辯權C.不安抗辯權D.先訴抗辯權 【答案】C 【解析】不安抗辯權是指先履行合同的當事人一方因后履行合同一方當事人欠缺履行或信用，而拒絕履行合同的權利。44.根據《合同法》規定，債權人應自知道或者應當知道撤銷事由之日起()年內行使撤銷權。A.1B.2C.5D.20 【答案】A【解析】《合同法》第75條規定：“撤銷權自債權人知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內行使，自債務人的行為發生之日起五年內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅”

45.根據《合同法》規定，當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為A.變更B.重新協定C.原則上變更D.未變更 【答案】B 46.合同的權利義務終止，不影響合同中()條款的效力。A.履行時間B.履行地點C.爭議解決D.質量檢驗 【答案】C 【解析】合同權利義務的終止，不影響合同中結算、清理條款和獨立存在的解決爭議方法的條款(如仲裁條款)的效力。47.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方()條款。

A.應當適用違約金B.應當適用定金C.可以選擇適用違約金或者定金D.可以同時適用違約金和定金

【答案】C【解析】違約金存在于主合同之中，定金存在于從合同之中，它們可能單獨存在，也可能同時存在，當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。48.主債權債務合同無效，擔保合同()，但法律另有規定的除外。A.仍然有效B.無效C.在擔保期間內有效D.效力待定

【答案】B【解析】擔保是伴隨著主債務的產生而產生的，因此，我們將擔保合同稱為從合同，而與之相對應的約定主債務的合同則稱為主合同，主合同中的債務人如果履行了主債務，則主合同消失，相應的從合同也就自然消失了。49.以下不屬于民事糾紛處理方式的是A.當事人自行和解B.行政復議C.行政機關調解D.商事仲裁 【答案】B【解析】建設工程民事糾紛的處理方式主要有四種，分別是和解、調解、仲裁、訴訟。

50.下列糾紛、爭議中，適用于《仲裁法》調整的是()A.財產繼承糾紛B.勞動爭議C.婚姻糾紛D.工程款糾紛

【答案】D【解析】在我國，《中華人民共和國仲裁法》是調整和規范仲裁制度的基本法律，但《仲裁法》的調整范圍僅限于民商事仲裁，即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權糾紛、仲裁、勞動爭議仲裁和農業承包合同糾紛仲裁不受《仲裁法》的調整”此外，根據《仲裁法》第3條的規定，下列糾紛不能仲裁： 1.婚姻、收養、監護、撫養、繼承糾紛;2.依法應當由行政機關處理的行政爭議。51.下列選項中，對調解的理解錯誤的是()A.當事人庭外和解的，可以請求法院制作調解書B.仲裁調解生效后產生執行效力 C.仲裁裁決生效后可以進行仲裁調解D.法院在強制執行時不能制作調解書

【答案】C【解析】仲裁調解是指仲裁庭在作出裁決前進行調解的解決糾紛的方式，仲裁調解書與裁決書具有同等法律效力，調解書經當事人簽收后即發生法律效力。

52.在民事訴訟中，當事人不需要運用證據加以證明的是()的事實。A.請求實體權益B.免除自己法律責任C.主張程序違法D.對方承認

【答案】D【解析】訴訟過程中，一方當事人對另一方當事人陳述的案件事實明確表示承認的，另一方當事人無需舉證。根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》，對下列事實當事人無需舉證證明：1.眾所周知的事實;2.自然規律及定理;3.根據法律規定或者已知事實和日常生活經驗法則能推定出的另一事實;4.已為有效公正文書所證明的事實。53.根據《擔保法》規定，必須由第三人為當事人提供擔保的方式是()A.保證B.抵押C.留置D.定金

【答案】A【解析】保證是以保證人的保證承諾作為擔保的，簽訂保證合同時并不涉及具體的財物，當債務人不能依主合同的約定清償債務時，保證人負有代為清償債務責任。

54.民事訴訟是解決建設工程合同糾紛的重要方式，其中不屬于民事訴訟參加人的有()A.當事人代表B.第三人C.鑒定人D.代理律師 【答案】A 【解析】民事訴訟是指人民法院在當事人和其他訴訟參與人的參加下，以審理、裁判、執行等方式解決民事糾紛的活動，訴訟參與人包括原告、被告、第三人、證人、鑒定人、勘驗人等。

55.當事人、利害關系人認為人民法院的執行程序違反法律規定的，可以向()人民法院提出書面異議 A.原審B.負責執行的C.原告所在地D.被告所在地 【答案】B 【解析】當事人、利害關系人認為執行和為違反法律規定的，可以向負責執行的人民法院提出書面異議，當事人、利害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正;理由不成立的，裁定駁回，當事人、利害關系人對規定不服的，可以自裁定送達之日起10日內向上一級人民法院申請復議。56.當事人對仲裁協議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由()A.仲裁委員會決定B.合同履行地中級人民法院裁定C.被告所在地中級人民法院裁定 D.仲裁委員會所在地中級人民法院裁定

【答案】D【解析】當事人協議選擇國內的仲裁機構仲裁后，一方以仲裁協議的效力有異議請求人民法院裁定的，由該仲裁委員會所在地的中級人民法院管轄，當事人對仲裁委員會沒有約定或者約定不明的，由被告所在地的中級人民法院管轄。

57.在下列選項中，不屬于要式合同的是()A.建設工程設計合同B.企業與銀行之間的借款合同C.法人之間簽訂的保證合同D.自然人之間簽訂的借款合同 【答案】D【解析】要式合同是法律或當事人必須具備特定形式的合同，例如，建設工程合同應當采用書面形式，就是要式合同，不要式合同是指法律或當事人不要求必須具備一定形式的合同，實踐中，以不要式合同居多。58.當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當自收到裁決書之日起()內提出 A.三個月B.六個月C.一年D.二年

【答案】B【解析】仲裁裁決作出后，撤銷仲裁裁決必須在法定的期限內提出撤銷申請，我國仲裁法規定，當事人申請撤銷仲裁裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內提出。

59.在依法必須進行招標的工程范圍內，對于委托監理合同，其單項合同估算價最低金額在()萬元人民幣以上的，必須進行招標。A.50B.100C.150D.200 【答案】A【解析】《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》規定的必須招標的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：1.施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;2.重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;3.勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;4.單項合同估算價低于第1、2、3項規定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。

60.在施工過程中，必須經總監理工程師簽字的事項是()A.建筑材料進場B.建筑設備安裝C.隱蔽工程驗收D.工程竣工驗收

【答案】D【解析】工程監理單位應當選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場，未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工，未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。

二、多項選擇題(共20題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意。至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)61.根據合同中的規定，建筑施工合同中約定出現因()時免除自己責任的條款，該免責條款無效 A.合同履行結果只有對方受益B.不可抗力造成對方財產損失C.履行合同造成對方人身傷害 D.對方不履行合同義務造成損失E.故意或重大過失造成對方財產損失

【答案】CE【解析】合同中可以約定在一方違約的情況下免除其責任的條件，這個條款稱為免責條款，免責條款并非全部有效。《合同法》第53條規定，合同中的下列免責條款無效：1.造成對方人身傷害的;2.因故意或者重人過失造成對方財產損失的

62.建設工程竣工驗收應當具備()等條件

A.完整的技術檔案資料和施工管理資料B.工程所用的主要建筑材料，建筑構配件和設備等進場試驗報告 C.勘察、設計、施工、監理等單位分別簽署的質量合格文件 D.已付清所有款項E.有施工單位簽署的工程保修書

【答案】ABCE【解析】建設工程竣工驗收是施工全過程的最后一道程序，是建設投資成果轉入生產或使用的標志，也是全面考核投資效益，檢驗設計和施工質量的重要環節，建設工程竣工驗收應當具備的條件有：1.完成建設工程設計和合同約定的各項內容;2.有完整的技術檔案和施工管理資料;3.有工程使用的主要建筑材料，建筑構配件和設備的進場試驗報告;4.有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件;5.有施工單位簽署的工程保修書 63.建設項目需要配套建設的環境保護設施，必須與主體工程同時()A.立項B.審批C.設計D.施工E.投產使用

【答案】CDE【解析】所謂環境保護“三同時”制度是指建設項目需要配套建設的環境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用

64.根據《勞動合同法》規定，下列屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是

A.在本單位患職業病被確認部分喪失勞動能力的B.在本單位連續工作15年，且距法定退休年齡不足5年的 C.勞動者家庭無其他就業人員，有需要撫養的家屬的D.女職工在產期的E.因工負傷被確認喪失勞動能力的

【答案】ABDE【解析】用人單位不得解除勞動合同的情形有：1.從事接觸職業病危害作業的勞動者未進行離崗前職業健康檢查，或者疑似職業病病人在診斷或者醫學觀察期間的;2.在本單位患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的;3.患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內;4.女職工在孕期、產期、哺乳期的;5.在本單位連續工作滿15年，且距法定退休年齡不足5年的;6.法律、行政法規規定的其他情形 65.下列屬于投標人之間串通投標的行為是()A.招標人在開標前開啟投標文件，并將投票情況告知其他投標情況告知其他投標人 B.投標人之間相互約定，在招標項目中分別以高、中、低價位報價

C.投標人在投標時遞交虛假業績證明D.投標人與招標人商定，在投票時壓低標價，中標后再給投標人額外補償 E.投標人無進行內部競價，內定中標人后再參加投標 【答案】ADE【解析】《工程建設項目施工招標投標辦法》第47條規定，招標人與投標人串通投標行為包括：1.招標人在開標前開啟投標文件，并將投標情況告知其他投標人，或者協助投標人撤換投標文件，更改報價;2.招標人向投標人泄露標底;3.招標人與投標人商定，投標時壓低或抬高標價，中標后再給投標人或招標人額外補償;4.招標人預先內定中標人;5.其他串通投標行為

67.發包人具有下列()情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，人民法院應予支持。

A.未按約定支付工程價款的B.提供的主要建筑材料，建筑構配件和設備不符合強制性標準的C.施工現場安裝攝像設備全程監控D.施工現場安排大量人員E.不履行合同約定的協助義務的

【答案】ABE【解析】發包人具有下列情形之一，致使承包人無法施工，且在催告的合理期限內仍未履行相應義務，承包人請求解除建設工程施工合同的，應予支持：1.未按約定支付工程價款的;2.提供的主要建筑材料，建筑構配件和設備不符合強制性標準的;3.不履行合同約定的協助義務的，上述三種情形均屬于發包人違約。因此，合同解除后，發包人還要承擔違約責任。

68.按照合同法的規定，債權人轉讓權利應當通知債務人，債權人轉讓權利的通知（）A.不得自行撤銷B.有權自行撤銷C.經受讓人同意可以撤銷D.經債務人同意可以撤銷E.定金

【答案】AC【解析】根據合同法第八十條的規定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人，未經通知，該項轉讓對債務人不發生效力，債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經受讓人同意的除外。

69.當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的。在合同對違約責任沒有具體約定的情況下，違約方應當承擔的法定違約責任有（）A.繼續履行B.采取補救措施C.賠償損失D.支付違約金E.定金

【答案】ABC【解析】《合同法》第107條規定：當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續履行，采取補救措施或者賠償損失等違約責任。

70.當事人提交給法院的以下材料中，不屬于民事訴訟證據的有（）A.建筑工程法規B.建筑材料檢驗報告C.工程竣工驗收現場錄像D.雙方往來的電子郵件E.代理意見 【答案】AE 【解析】民事訴訟證據包括七種證據形式，即書證，物證，視聽資料，證人證言，當事人陳述，鑒定結論，勘驗筆錄。71.某律師接受當事人委托參加民事訴訟，以下屬于委托代理權消滅的原因有（）A.訴訟終結B.當事人解除委托C.代理人辭去委托D.委托代理人死亡E.委托代理人有過錯 【答案】ABCD 【解析】委托代理權可以因訴訟終結，當事人解除委托、代理人辭去委托、委托代理人死亡或喪失行為能力而消滅。72.商事仲裁裁決生效后，應當向（）申請執行

A.作出裁決的仲裁委員會B.申請人依據地的中給人民法院C.被執行人住所地的中給人民法院 D.仲裁委員會所在地的中級人民法院E.被執行財產所在地的中級人民法院

【答案】CD【解析】《仲裁法解釋》第二十九規定，當事人申請執行仲裁裁決案件，由被執行人住所地或者被除數執行的財產在地的中級人民法院管轄。

73.人民法院審理行政案件，審判庭組成符合法律規定的是（）A.審判員獨任B.審判員、書記員C.審判員三人以上單數D.審判員、陪審員三人以上單數E.陪審員三人以上單數

【答案】CD【解析】人民法院審理行政條件，由審判員組成合議庭，或者由審判員、陪審員組成合議庭，合議庭成員，應當是3人以上的單數。

74.根據《物權法》的相關規定，將（）作為抵押物的，其抵押權自登記時設立

A.交通運輸工程B.正在施工匠建筑物C.生產設備、原材料D.正在加工的工程模板E.建設用地使用權

【答案】BD【解析】《物權法》規定了可以在建設工程作為抵押物。同時規定，以正在建造的建筑物抵押的，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立。75.建設單位的安全責任包括（）A.向施工單位提供地下管線資料B.依法履行合同C.提供安全生產費用 D.不推銷劣質材料設備E.對分包單位安全生產全面負責 【答案】ABCD 【解析】建設單位的安全責任主要包括：①向施工單位提供資料的責任;②依法履行合同的責任;③提供安全生產費用的責任;④不得推銷劣質材料設備的責任;⑤提供安全施工措施資料的責任;⑥對拆除工程進行了備案的責任。76.總承包單位依法將建設工程分包給其他單位施工，若分包工程出現質量問題時，應當由（）A.總承包單位單獨向建設單位承擔責任B.分包單位單獨向建設單位承擔責任C.總承包單位與分包單位向建設單位承擔連帶責任D.總承包單位與分包單位分別向建設單位承擔責任E.分包單位向總承包單位承擔責任 【答案】AE【解析】建設工程實行總承包的，總承包單位應當對全部建設工程質量負責;總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其他分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。

77.下列違約責任承擔方式可以并用的有（）A.賠償損失與繼續履行B.實際發行與解除合同C.定金與支付違約金D.賠償損失與修理、重作、更換 E.違約金與解除合同

【答案】ABDE【解析】當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款 78.為保證案件的公正處理，民事訴訟規定了回避制度，下列人員中（）若與審理的案件有利害關系，應當回避 A.法院的書記員B.勘驗人C.鑒定人D.出庭的證人E.被告方的訴訟代理人

【答案】ABC【解析】根據《民事訴訟法》第45條規定，審判人員，書記員、翻譯人員、鑒定人、勘驗人有下列情形之一的，必須回避，當事人有權用口頭或者書面方式申請回避;①是本案當事人或者當事人，訴訟代理人的近親屬;②與本案有利害關系;③與本案當事人有其他關系，可能影響對案件公正審理的。79.仲裁案件當事人申請仲裁后自行達成和解協議的，可以

A.請求仲裁庭根據和解協議制作調解書B.請求仲裁庭根據和解協議制作裁決書C.撤回仲裁申請書D.請求強制執行 E.請求法院判決

【答案】BC【解析】仲裁和解是指仲裁當事人通過協商，自行解決已提交仲裁的爭議事項的拓為。《仲裁法》規定，當事人早班仲裁后，可以自行和解。當事人達成和解協議的，可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。如果當事人撤回仲裁申請后反悔的，則可以仍根據原仲裁協議申請仲裁，仲裁調解，是指在仲裁庭的主持下，仲裁當事人在自愿協商，互諒互讓基礎上達成協議從而解決糾紛的和中制度。

80.可以提起行政復議的事項包括（）A.行政處罰B.行政強制措施C.行政處分D.行政機關對民事糾紛作出的調解

【答案】ABC【解析】根據《行政復議法》第六條的規定，當事人可以申請復議的情形通常包括：①行政處罰;②行政強制措施;③行政許可;④認為行政機關侵犯其合法的經營自主權的;⑤認為行政機關違法集資、攤派費用或者違法要求履行其他義務的;⑥認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益的。

2011年二級建造師考試《法規及相關知識》考試真題

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1.取得建造師資格證書并經()后，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經理。A.登記B.注冊C.備案D.所在單位考核合格 2.行政法規的制定主體是()。

A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會常務委員會C.國務院D.最高人民法院

3.訂立合同的兩個公司合并，使他們之間既存的債權債務歸于消滅，這種事實是債朽債務的()。A.抵消B.提存C.混同D.免除

4.甲公司租用乙公司腳手架，合同約定每月底支付當月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的訴訟時效期間應從應付之日起算()年。A.1B.2C.4D.20 5.根據《物權法》，不適合用于質押財產的是()。A.匯票B.倉單C.建設用地D.應付款 6.下列行為中，不必將建筑物及其占有范圍內的建設用地使用權一并處分的是()。A.轉讓B.抵押C.出資入股D.投保火災險

7.某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元，根據法律規定，建設單位在申請領取施工許可證時，原則上最少到位資金為()萬元。A.100B.200C.600D.1000 8.關于建筑工程發承包制度的說法，正確的是()。

A.總承包合同可以采用書面形式或口頭形式B.發包人可以將一個單位工程的主體分解成若干部分發包 C.建筑工程只能招標發包，不能直接發包D.國家提倡對建筑工程實行總承包 9.下列建設工程分包的說法中，屬于承包人合法分包的是()。

A.未經建設單位許可將承包工程中的勞務作業進行分包B.將專業工程分包給不具備資質的承包人 C.將勞務作業分包給不具備資質的承包人D.未經建設單位許可將承包工程中的專業工程進行分包 10.甲、乙、丙、丁四家公司組成聯合體進行投標，則下列聯合體成員的行為中正確的是()。A.該聯合體成員甲公司又以自己單位的名義單獨對該項目進行投標B.該聯合體成員簽訂共同投標協議 C.該聯合體成員乙公司和丙公司組成一個新聯合體對該項目進行投標 D.甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為聯合體投標的牽頭人 11.通過招投標訂立的建設工程施工合同，合同價應為()。A.評標價B.投標報價C.招標控制價D.標底

12.評標委員會組建過程中，下列做法符合規定的是()。

A.評標委員會成員的名單僅在評標結束前保密B.評標委員會7個成員中，招標人的代表有3名 C.項目評標專家從招標代理機構的專家庫內的專家名單中隨機抽取D.評標委員會成員由3人組成

13.經評標，甲被推薦為第一中標人，但在中標通知書發出之前，招標人收到甲退出此次投標的書面通知。以下關于甲的行為，正確的說法是：()。A.屬于在投標有效期內撤回投標文件B.屬于放棄中標C.甲的要求不能被接受，必須繼續參加投標D.甲可向招標人申請退還部分投標保證金

14.關于生產經營單位安全生產保障的說法，正確的是()。A.生產經營單位必須參加工傷社會保險，為職工繳納相關費用

B.建設工程實行工程總承包的，由建設單位對施工單位的安全生產負總責任C.建設項目安全設施的使用單位應當對安全設計負責D.某單位易燃易爆品存放地點與員工宿舍在同一建筑物內

15.生產經營單位的主要負責人因未履行安全生產管理職責，導致發生生產安全事故被判有期徒刑的，根據我國安全生產的規定，自刑期執行完畢之日起()。

A.2年內不得擔任本施工企業的中層管理人員B.3年內不得擔任監理單位的主要負責人C.5年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人D.終身不得擔任任何施工企業的主要負責人

16.生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場施工人員必須立即報告()。A.本企業負責人B.當地安全生產監督管理部門

C.縣級以上地方人民政府D.省級(含自治州、直轄市)安全生產監督管理部門

17.某幕墻專業分包工程施工過程中，發生了一起安全事故.造成2人死亡，根據《建設工程安全生產管理條例》，此次事故應由()上報有關主管部門。A.幕墻分包企業B.施工總承包企業C.監理單位D.建設單位 18.根據國務院《特種設備安全保障條例》，從事施工起重機械定期檢驗的機構，應由()批準。A.縣級以上人民政府B.省級政府特種設備安全監督部門C.國務院D.國務院特種設備安全監督部門 19.房地產公司甲的下列做法中，符合安全生產法律規定的是()。

A.要求施工企業購買其制定的不合格消防器材B.申請施工許可證時沒有提供保障工程安全施工措施的資料 C.甲向施工企業提供的地下工程資料不準確D.甲在拆除工程施工15日前將相關資料報送有關部門 20.關于建設單位安全責任的說法，正確的是()。

A.建設單位根據自身情況提出低于強制性規定的要求B.建設單位有權壓縮合同約定的工期C.建設單位可將拆除工程發包給任何施工企業D.建設單位應當根據工程需要向施工企業提供施工現場相鄰建筑物的相關資料 21.根據《建設工程安全生產管理條例》，關于意外傷害保險的說法，正確的是()。A.意外傷害保險屬于非強制險B.保險由建設單位辦理

C.實行施工總承包的，由施工總承包企業支付保險費D.保險期限自保險合同訂立之日起至竣工驗收合格之日止 22.基坑支護工程專項施工方案須經()簽字后實施。

A.施工企業項目經理和現場監理工程師B.施工企業負責人和建設單位負責人 C.建設單位負責人和總監理工程師D.施工企業技術負責人和總監理工程師

23.企業安全生產許可證辦理延期的時間為有效期滿前()個月。A.1B.2C.3D.6 24.根據《建設工程質量管理條例》，對涉及()的裝修工程，建設單位應委托原設計單位或具有相應資質的設計單位提出設計方案。A.增加工程內部裝飾B.建筑主體和承重結構變動C.增加工程造價總額D.改變建筑工程 25.建設工程施工總承包企業將專業工程分包，下列關于工程質量責任承擔的說法，正確的是()。A.分包工程質量由分包企業負總責。B.分包工程質量由分包企業單獨承擔責任

C.總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業接受總承包企業的質量管理，可不承擔責任 26.因設計原因導致的質量缺陷，在工程保修期內的正確說法是()。

A.施工企業不僅要負責，還要承擔保修費用B.施工企業僅負責保修，由此產生的費用應向建設單位索賠

C.施工企業僅負責保修，由此產生的費用應向設計單位索賠D.施工企業不負責任保修，由建設單位自行承擔維修 27.必須經總監理工程師簽字的工作是()。

A.開工前的放線定位B.分項工程驗收C.下一步工序D.建設工程竣工驗收

28.某施工企業在供應商處購買的水泥，標號明顯低于包裝上的標注標號，使施工企業遭受了損失，關于施工企業提出的索賠要求()。A.只能由生產廠家承擔B.只能由供應商承擔C.只能施工企業自行承擔D.可向生產廠商提出賠償 29.需要進行消防設計的建設工程項目，應由建設單位將有關資料向()報批。A.公安消防機構B.建設工程安全監督機構C.建設行政主管部門D.上級主管部門 30.下列爭議中屬于勞動爭議的是()。

A.企業職工沈某與某地方勞動保障行政部門發生工傷認定的爭議B.公司股東李某因股息分配產生的爭議 C.王某與社會保險機構因退休費用產生的爭議D.進城務工的黃某與勞務分包公司因工資報酬產生的爭議 31.勞務派遣單位與被派遣者的勞動合同最低應為()年。A.6個月B.1年C.2年D.5年 32.勞動合同僅約定試用期的，按照《勞動合同法》的規定，該合同()。

A.試用期為勞動合同期限B.按無效勞動合同處理C.按無固定期限合同處理D.按完成一定工作任務為期限的合同處理 33.用人單位與勞動者約定以一定工作任務為期限的合同為()勞動合同。A.固定期限B.無固定期限C.以完成一定任務為期限D.短期

34.下列法律責任中，屬于民事責任承擔方式的是()。A.警告B.罰款C.支付違約金D.沒收財產 35.下列合同中，受合同法調整的是()。A.婚姻B.收養C.買賣D.行政 36.在合同法中，要約生效的時問是()。

A.要約人發出要約時B.要約達到受要約人時C.受要約人作出承諾時D.受要約人承諾到達時 37.在建設工程招標程序中，投標的法律性質是()。A.要約B.要約邀請C.反要約D.承諾

38.受要約人超過承諾期限發出的承諾，若要約人未作出認可該承諾的通知，則該承諾視為()。A.承諾超時B.承諾延誤C.新承諾D.新要約

39.下列合同中，以下情形屬于無效合同的是()。

A.當事人無履約能力B.當事人對合同有重大誤解C.違反法律法規的強制性規定D.違反法定的形式 40.在可撤銷合同中，撤銷權自債權人知道或應該知道撤銷事由之日起()內有效。A.1個月B.3個月C.6個月D.1年

41.關于待定合同的說法，正確的是()。

A.善意相對人不享有撤銷的權利B.效力待定合同的相對人有催告權C.待定合同是生效合同D.待定合同是無效合同 42.甲欠乙50萬元貸款，乙欠丙20萬元貸款，因乙怠于行使到期債權，又不能還丙的欠款，為此丙起訴甲支付欠款，下列說法正確的是()。

A.丙不能以自己名義起訴甲B.丙起訴甲是在行使代位權C.丙起訴甲以50萬元為限D.丙的起訴費用由自己支付 43.下列情形中，債權人不能行使法定撤銷權的是()。

A.受讓人明知債務人以不合理低價轉讓財產B.債務人放棄到期的債權 C.債務人將巨額財產贈與他人D.債務人將其全部財產轉讓

44.甲乙簽訂了建筑材料買賣合同，經當事人雙方協商一致才能變更的情形是()。A.甲公司名稱變更B.乙公司的法人代表變更C.合同簽約人變更D.買賣數量變更

45.某項目設計費為100萬，合同約定違約金為15%，發包方支付了15萬定金后，設計方未開展設計工作，導致發包方損失12萬，發包方最多可獲得的賠償是()萬。A.24B.27C.30D.42 46.關于擔保的說法，正確的是()。

A.質押不轉移對質押財產的占有B.建筑物占用范圍內的建設用地使用權可以單獨作為抵押的對象 C.企業法人的分支機構、職能部門可以為擔保人D.以匯票作為抵押財產的，自憑證交付之日起生效 47.某建設單位出具的銀行保函中，保證人為()。A.監理單位B.銀行C.建設單位D.施工企業 48.定金合同以()之時生效。A.當事人簽字B.合同備案C.定金實際交付D.主合同成立

49.王某在施工工地工作時，不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某與雇主達成協議，雇主一次性支付王某2萬元作為補償，王某放棄訴訟權利，這種調解方式為()。A.行政調解B.法院調解C.仲裁調解D.民間調節 50.一裁定終局體現了仲裁的()特點。A.專業性B.自愿性C.獨立性D.快捷性

51.仲裁的保密性特點體現在以()為原則。A.不開庭審理B.不允許代理人參加C.不公開審理D.不允許證人參加 52.在法院的主持下，甲乙雙方達成了調解協議，法院制作了調解書，在簽字前甲方反悔，此時法院應()。A.進行判決B.強制執行C.留置送達D.重新調解

53.甲地注冊的建設單位與在乙地注冊的施工單位在丙地簽訂了建設工程施工合同，合同規定：若發生爭議，向丙地法院起訴。則該合同爭議解決地的原則為()。

A.原告所在地B.被告所在地C.合同簽定地D.合同施行地

54.在民事訴訟中，“一般授權”所行使的訴訟權利為()。

A.代為承認對方的訴訟請求B.進行和解C.變更訴訟請求D.法庭辯論

55.對人民法院做出的一審民事判決不滿，上訴期限為判決書送達之日起()日。A.5B.7C.10D.15 56.仲裁機構做出的仲裁書生效后，一方不執行的，另一方可向()申請強制執行。A.人民法院B.司法行政機關C.仲裁機構D.公安機關 57.關于仲裁調解的說法，正確的是()。

A.仲裁庭必須先進行調解B.調解不成不能做出裁決書

C.仲裁調解書與仲裁書具有同等法律效力D.經仲裁庭調解雙方當事人達成調解協議的，仲裁庭不能制作裁決書 58.在仲裁過程中，申請人甲與被申請人乙雙方自行和解，下列符合我國法律規定的是()。A.甲與乙不能自行進行和解B.甲乙達成和解不能撤回仲裁申請C.甲撤回仲裁申請后又反悔，不得以同一事項申請仲裁D.甲乙達成和解協議的，可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。

59.甲、乙、丙三人組成仲裁庭，甲為首席仲裁員，甲認為應該支持申請人的主張，乙、丙認為應該支持被申請人的主張，則下列正確的是()。

A.應按乙、丙的意見做出仲裁書B.應該按甲的意見做出仲裁書C.甲、乙、丙各自的意見全部列出交由仲裁委員會做出決定D.按照甲的意見做出仲裁書，仲裁書中如實記錄乙、丙的意見 60.施工企業認為()侵犯其合法權益，可以申請行政復議。

A.建設單位違約的行為B.總監理工程師的停工決定C.上級企業的處理決定D.行政機關的罰款

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

61.某體育館施工實行工程總承包，發包單位可以將工程的()一并發包。A.代建B.施工C.監理D.設計E.設備采購

62.民事法律行為成立條件中，行為內容合法表現為()。

A.不違反法律B.不違背社會公德C.不存在認識錯誤等外在因素D.不與第三人利益相沖突E.不與社會公共利益相沖突 63.下列抵押財產中，抵押權自登記時成立的有()。

A.建筑物B.建設用地使用權C.生產設備、材料D.在建工程E.在建船舶 64.項目監理在實施監理過程中，主要依據有()。

A.ISO質量體系B.工程建設國家強制性標準C.工程設計文件D.施工企業管理制度E.建設工程施工合同 65.投標有效期內，投標人有()行為的，其投標保證金予以沒收。

A.撤回投標文件B.補充投標文件C.放棄中標D.澄清投標文件E.說明(解釋)投標文件 66.施工作業人員進行安全生產的義務有()。

A.使用勞動生產安全用具B.接受安生生產培訓C.發現事故隱患立即報告 D.發生危及人身安全的事故先進行搶救E.為自己購買從業保險

67.某施工企業與工人訂立安全生產責任書，內容為：施工企業工人認真工作，若發生安全事故，后果由工人自負。對于上述條款，正確的是()。

A.發生安全事故應由工人自負B.該條款做無效處理C.施工企業應受行政處罰 D.應撤銷施工企業的資質E.施工企業主要負責人應受行政罰款

68.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業的項目負責人在安全生產方面的主要職責有()。A.對建設工程項目的安全生產負總責B.落實安全生產責任制C.制定安全生產規章制度和操作規程 D.確保安全生產費用的專項使用E.根據工作特點組織制定安全施工措施 69.取得安全生產許可證的條件是()。

A.特種作業人員經考核合格B.職工參加工傷C.通過了安全生產管理體系認證 D.進行了安全評價E.已辦理安全監督手續

70.根據《建設工程質量監督條例》，質量保修書應有的內容有()。

A.保修范圍B.保修期限C.質量保證金的退還方式D.質量保證金預留比例E.保修責任 71.供應商的下列行為中，符合《產品質量法》的是()。

A.建立進貨驗貨制度B.產品包裝上的標識不真實C.對使用有瑕疵的產品進行說明 D.為擴大銷售，對產品質量進行虛假宣傳E.快過期的產品降價銷售

72.某交通施工穿越噪聲敏感區域，可能造成環境噪聲污染，下列說法正確的是()。

A.禁止一切夜間施工作業活動B.因特殊需要進行夜間施工的，須獲批準C.建設工程施工前必須公告附近居民 D.其他有效的控制噪聲污染的措施E.在開工15日前，向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門報告 73.根據《勞動合同法》，用人單位在與勞動者簽訂合同時采取的正當行為有()。

A.扣押居民身份證B.扣押職業資格證C.要求提供擔保D.簽訂專業技術培訓服務違約金E.簽訂競業限制保證書 74.建設工程合同屬于()。A.有名合同B.實踐合同C.要式合同D.有償合同E.單務合同 75.應當先履行合同文件的一方當事人有確切證據證明對方()，有權行使抗辯權。A.經營狀況嚴重惡化B.法定代表人被追究刑事責任C.喪失信譽D.企業負有較大債務E.轉移財產試圖躲避債務 76.合同權利文件終止時，不影響()之效力。A.結算條款B.清理條款C.仲裁條款D.擔保條款E.失業條款 77.民事違約責任的承擔方式有()。A.賠償損失B.采取補救措施C.繼續履行D.精神損失賠償E.賠禮道歉

78.建設單位就專業分包工程存在的施工質量缺陷提起民事訴訟，根據《民事訴訟法》及相關司法解釋，建設單位可以將()列為其被告。A.招標代理機構B.總承包企業C.分包企業D.實際施工人E.建設行政主管部門 79.關于民事訴訟回避制度的說法，正確的是()。

A.當事人必須在開庭前提出回避申請B.當事人提出回避申請，可以在法庭宣判前提出 C.案件訴訟代理人的近親屬僅擔當翻譯人的，無須回避

D.人民法院的回避決定，可以口頭或書面形式提出E.申請回避復議期間，被申請回避的人可以不停止參與本案的工作 80.關于仲裁協議的說法，正確的有()。

A.仲裁協議應當是書面形式B.仲裁協議可以是口頭訂立的，但需雙方認可C.仲裁協議必須在爭議發生前達成 D.沒有仲裁協議，也就無法進行仲裁E.仲裁協議排除了人民法院對合同爭議的管轄權

答案

一、單項選擇題

1.B【解析】通過二級建造師資格考核認定，或參加全國統考取得二級建造師資格證書，并經注冊的人員，可在全國范圍內以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經理。故選B。

2.C【解析】行政法規是最高國家行政機關即國務院制定的規范性文件。故選C。

3.C【解析】“混同”是指債權和債務同歸一人，致使合同關系消滅的事實。如兩個相互訂有合同的企業合并，則產生混同的法律效果。故選C。

4.A【解析】下列訴訟時效期間為1年：身體受到傷害要求賠償的，延付或拒付租金的，出售質量不合格的商品未聲明的，寄存財物被丟失或損毀的。故選A。

5.C【解析】質押是指債務人或者第三人將其動產或權利移交債權人占有，將該動產作為債權的擔保。題中建設用地屬于不動產，故選C。

6.D【解析】建設用地使用權實現抵押、轉讓或出資入股，應當將該土地上新增的建筑物與建設用地使用權一并處分。故選D。

7.C【解析】根據《建筑工程施工許可管理辦法》第四條規定：建設工期超過一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%，故選C。

8.D【解析】總承包合同必須采用書面形式，A錯誤;根據《建筑法》第二十四條第二款，發包人不得將應當由一個承包單位完成的建筑工程肢解成若干部分發包給幾個承包單位，B錯誤;《建筑法》第十九條規定：“建筑工程依法實行招標發包，對不適于招標發包的可以直接發包。”C錯誤;《建筑法》第二十四條第一款規定：“提倡對建筑工程實行總承包。”故選D。

9.A【解析】依據《建筑法》上述規定，《建筑工程質量管理條例》進一步將違法分包界定為如下幾種情形：①總承包單位將建筑工程分包給不具備相應資質條件單位的;②建筑工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的}③施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的;④分包單位將其承包的建設工程再分包的。故選A。

10.B【解析】聯合體各方應當簽訂共同投標協議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協議連同投標文件一并提交給招標人。故選B。

11.B【解析】通過招投標訂立的建設工程施工合同，合同價為投標報價。故選B。12.C【解析】評標委員會成員為5人以上單數，D錯誤;其中技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的2/3，B錯誤;評標委員會成員的名單在中標結果確定前應當保密，A錯誤。故選C。

13.A【解析】依法必須招標的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人，中標人確定后，招標人應當向中標人發出中標通知書，在中標通知書發出之前，招標人收到甲退出此次投標的通知，屬于在投標有效期內撤回投標文件。故選A。

14.A【解析】生產經營單位的安全生產保障措施有：①組織保障措施;②管理保障措施;③經濟保障措施;④技術保障措施。建設項目安全措施的設計人、設計單位應當對安全設施設計負責。C錯誤。建設工程實行施工總承包的，由總承包單位對施工現場的安全生產負總責。B錯誤。生產、經營、儲存、使用危險物品的車間、商店、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內，并應當與員工宿舍保持安全距離。D錯誤。生產經營單位必須依法參加工傷社會保險，為從業人員繳納保險費，屬于經濟保障措施。故選A。15.C【解析】生產經營單位的主要負責人違反《安全生產法的規定》導致發生生產安全事故，構成犯罪的，自刑罰執行完畢或者受處分之日起，5年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人。故選C。

16.A【解析】生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場有關人員應當立即報告本單位負責人。故選A。

17.B【解析】對于實行施工總承包的建設工程，根據《建設工程安全生產管理條例》第五十條的規定，由總承包單位負責上報事故。故選B。

18.D【解析】從事施工起重機械定期檢驗、監督檢驗的檢驗檢測機構，應當經國務院特種設備安全監督部門核準。故選D。

19.D【解析】建設單位應當在拆除工程施工15日前，將下列資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案：①施工單位資質等級證明;②擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明;③拆除施工組織方案;④堆放、清除廢棄物的措施。故選D。

20.D【解析】建設單位有下列行為的，依法承擔賠償責任：①對勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求;②要求施工單位壓縮合同約定的工期;③將拆除工程發包給不具有相應資質等級的施工單位。故選D。

21.C【解析】《建設工程安全生產管理條例》第三十八條規定：“施工單位應當為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費。意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。”故選C。

22.D【解析】基坑支護工程經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字后實施，由專職安全生產管理人員進行現場監督。故選D。

23.C【解析】《安全生產許可證條例》第九條規定：“安全生產許可證的有效期為3年。安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。故選C。

24.B【解析】涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案。故選B。

25.C【解析】總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。故選C。

26.B【解析】保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。如果質量缺陷是由于設計單位、勘察單位或建設單位、監理單位的原因造成的，施工單位僅負責保修，并且有權對由此發生的保修費用向建設單位索賠。故選B。27.D【解析】未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收。故選D。

28.D【解析】《產品質量法》規定了生產者生產產品，不得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格產品冒充合格產品。生產者應當對其生產的產品質量負責。故選D。

29.A【解析】建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送公安消防機構審核，未經審核或者經審核不合格的，建設行政主管部門不得發給施工許可證，建設單位不得施工。故選A。

30.D【解析】因支付拖欠勞動報酬、工傷醫療費、經濟補償、賠償金產生的爭議屬于勞動爭議。故選D。31.C【解析】勞務派遣單位應當與被派遣勞動者訂立2年以上的固定期限勞動合同。故選C。32.A【解析】勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限。故選A。

33.C【解析】以完成一定工作任務為期限的勞動合同，是指用人單位與勞動者約定以某項工作的完成為合同期限的勞動合同。故選C。

34.C【解析】承擔民事責任的方式主要有：①停止侵害;②排除妨礙;③消除危險;④返還財產;⑤恢復原狀;⑥修理、重作、更換;⑦賠償損失;⑧支付違約金;⑨消除影響、恢復名譽;⑩賠禮道歉。故選C。

35.C【解析】不受合同法調整的主要關系類型：①有關身份關系的合同;②有關政府行使行政管理權的行政合同;③勞動合同;④政府問協議。故選C。

36.B【解析】《合同法》第十六條規定：“要約到達受要約人時生效。”故選B。37.A【解析】在建設工程招標程序中，招標的法律性質是要約。故選A。

38.D【解析】受要約人超過承諾期限發出承諾的，除要約人及時通知受要約人該承諾有效以外，該承諾視為新要約。故選D。

39.C【解析】無效合同的原因：①一方以欺詐手段訂立合同，損害國家利益;②一方以脅迫手段訂立合同，損害國家利益;③惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的合同;④以合法形式掩蓋非法目的;⑤損害社會公共利益;⑥違反法律、行政法規的強制性規定。故選C。

40.D【解析】《合同法》第五十五條規定：“有下列情形之一的，撤銷權消滅：①具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權;②具有撤銷權的當事人知道撤銷事由后明確表示或者以自己的行為放棄撤銷權。”故選D。41.B【解析】效力待定合同的相對人可以催告法定代理人在一個月內予以追認。合同被追認之前，善意相對人有撤銷的權利。《合同法》第四十九條規定：“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。”故選B。

42.B【解析】《合同法》第七十三條規定：“因債務人怠于行使到期債務，對債權人造成損害的，債權人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務人的債權，但該債權專屬于債務人自身的除外。代位權的行使范圍以債權人的債權為限。債權人行使代位權的必要費用，由債務人負擔。”故選B。

43.D【解析】《合同法》第七十四條規定：“因債務人放棄到期債權或者無償轉讓財產，對債權人造成損害的，債權人可以請求人民法院撤銷債務人的行為。債務人以明顯不合理的低價轉讓財產，對債權人造成損害，并且受讓人知道該情形的，債權人也可以請求人民法院撤銷債務人的行為。撤銷權的行使范圍以債權人的債權為限。債權人行使撤銷權的必要費用，由債務人負擔。”故選D。

44.D【解析】合同生效后，當事人不得因其主體名稱的變更或者法定代表人、負責人、承辦人的變動而主張和請求合同變更。故選D。

45.C【解析】第一，見教材193頁：當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。定金和違約金只能兩者選一，本題都是15萬元。第二：違約金具有賠償損失的作用。教材192頁：違約金，是指當事人在合同中或合同訂立后約定因一方違約而應向另一方支付一定數額的金錢。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。這說明：違約金具有賠償損失的作用，違約金不足以賠償損失，可以增加，本題損失12萬元，未超過違約金15萬。因此，最多15萬元。第一、第二合計，最多可獲得的賠償是30萬元，答案C。46.D【解析】抵押與質押最大的區別就是抵押不轉移抵押物，而質押必須轉移占有質押物。A錯誤。《擔保法》第三十六條規定：“以出讓方式取得的國有土地使用權抵押的，應當將抵押時該國有土地上的房屋同時抵押。”B錯誤。由于企業法人的分支機構和職能部門沒有獨立的財產，也不能獨立承擔民事法律責任，所以不能擅自以自己的名義為他人的債務作保證。C錯誤。以匯票作為抵押財產的，自憑證交付之日起生效。故選D。47.B【解析】某建設單位出具的銀行保函中，保證人為銀行。故選B。

48.C【解析】《擔保法》第九十條規定：“當事人在定金合同中應當約定交付定金的期限。定金合同從實際交付定金之日起生效。”故選C。

49.D【解析】在當事人以外的第三人或組織的支持下，通過相互諒解，使糾紛得到解決的方式，即為民間調解。故選D。50.D【解析】仲裁實行一裁終局制，仲裁裁決一經仲裁庭作出即發生法律效力。這使當事人之間的糾紛能夠迅速得以解決。體現了仲裁的快捷性。故選D。

51.C【解析】仲裁以不公開審理為原則。有關的仲裁法律和仲裁規則也同時規定了仲裁員及仲裁秘書人員的保密義務。仲裁的保密性較強。故選C。

52.A【解析】中華人民共和國民事訴訟法，《民事訴訟法》第89條第3款規定：“調解書經雙方當事人簽收后，即具有法律效力。”這一規定包括兩個方面的要求：一是調解書必須送達雙方當事人簽收。據此，調解書應當直接送達當事人本人，不適用留置送達和公告送達的方式。二是調解書必須經雙方當事人簽收后才能生效。如果一方或雙方當事人拒絕簽收的，應當視為調解不成立，調解書不發生法律效力。第九十一條 調解未達成協議或者調解書送達前一方反悔的，人民法院應當及時判決。即使按原解析，請注意: 《最高人民法院關于人民法院民事調解工作若干問題的規定》第十三條規定: 當事人拒收調解書的，不影響調解協議的效力。一方不履行調解協議的，另一方可以持調解書向人民法院申請執行。這里指的是不影響調節協議的效力,調解協議和調解書是兩個不同的概念。調解書未發生法律效力，自然不能強制執行。答案A。

53.C【解析】《民事訴訟法》第二十五條規定：合同的雙方當事人可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。故選C。54.D【解析】委托權限分為一般授權與特別授權。特別授權即代為承認、放棄、變更訴訟請求，進行和解，提起反訴或者上訴。故選D。

55.D【解析】對一審判決不服，可提起上訴，上訴期限為判決書送達之日起15日。故選D。

56.A【解析】仲裁裁決能否得到執行事關當事人實體權利的實現。在裁決履行期限內，若義務方不履行仲裁裁決，權利方可申請人民法院強制執行。故選A。

57.C【解析】調解成功的，仲裁庭依據已達成的調解協議書制作調解書，當事人可以要求仲裁庭根據調解協議制作裁決書。調解不成的，則由仲裁庭及時作出裁決。但調解并不是仲裁的必經程序。只要有一方當事人不同意調解，就不進行調解。仲裁協議必須以書面方式訂立，以口頭方式訂立的仲裁協議不受法律保護。故選C。

58.D【解析】當事人申請仲裁后，可以自行和解。當事人達成和解協議的，可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。如果當事人撤回仲裁申請后反悔的，仍可以根據原仲裁協議申請仲裁。故選D。59.A【解析】當仲裁庭成員不能形成一致意見時，按多數仲裁員的意見作出仲裁裁決。故選A。

60.D【解析】行政復議保護的是公民、法人或其他組織的合法權益。行政爭議當事人認為行政機關的行政行為侵犯其合法權益的，有權依法提出行政復議申請。故選D。

二、多項選擇題

61.BDE【解析】《建筑法》第二十四條第二款規定：“建筑工程的發包單位可以將建筑工程的勘察、設計、施工、設備采購的一項或者多項發包給一個工程總承包單位。”故選BDE。

62.AB【解析】根據《民法通則》的規定，行為內容合法表現為不違反法律和社會公共利益、社會公德。違反與相沖突是兩個不同的概念，從考試技巧來分析，多選題寧可少選不能多選，建議不要選E。

63.ABD【解析】物權法：第一百八十八條【動產抵押的效力】以本法第一百八十條第一款第四項、第六項規定的財產或者第五項規定的正在建造的船舶、航空器抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立;未經登記，不得對抗善意第三人。條文主旨：本條是物權法關于動產抵押效力的規定。

立法背景：物權法對不動產物權變動采登記生效主義，即不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅應當辦理登記，不辦理登記，不發生物權效力。而對于動產物權變動卻采登記對抗主義，即動產物權的設立、變更、轉讓和消滅不登記不得對抗善意第三人。動產抵押權的設立，之所以沒有要求如不動產抵押設立一樣，以登記為生效要件。主要原因在于：第一，我國有關法律規定某些交通運輸工具的抵押采用登記對抗制度。比如民用航空法第十六條規定：“設定民用航空器抵押權，由抵押權人和抵押人共同向國務院民用航空主管部門辦理抵押權登記;未經登記，不得對抗第三人。”海商法第十三條規定“設定船舶抵押權，由抵押權人和抵押人共同向船舶登記機關辦理抵押權登記;未經登記的，不得對抗第三人。”第二，當事人采用不轉移占有的抵押方式擔保債權實現往往基于雙方的信任，如果對這些動產抵押也要求進行抵押財產登記，可能會對當事人造成不方便，也會增加抵押人的費用，特別是我國幅員遼闊，在比較偏遠的地區辦理抵押登記會更加困難。此外，由于動產便于移動，即使辦理了抵押登記，也不能保證所有權人將已抵押的動產轉讓給他人。因此，動產抵押是否登記，應當給當事人以選擇權，由他們根據具體情況自己決定。

法律解讀：根據本條規定，當事人以生產設備、原材料、半成品、產品、交通工具、正在建造的船舶、航空器抵押的，可以辦理抵押登記，也可以不辦理抵押登記，抵押權不以登記為生效條件，而是自抵押合同生效時設立。但是，辦理與不辦理抵押登記的法律后果是不同的、未辦理抵押登記的，不得對抗善意第三人。所謂不得對抗善意第三人，包括兩方面含義：一是，合同簽訂后，如果抵押人將抵押財產轉讓，對于善意取得該財產的第三人，抵押權人無權追償，而只能要求抵押人重新提供新的擔保，或者要求債務人及時償還債務。二是，抵押合同簽訂后，如果抵押人以該財產再次設定抵押，而后位抵押權人進行了抵押登記，那么，實現抵押權時，后位抵押權人可以優于前位未進行抵押登記的抵押權人受償。而辦理抵押登記的，抵押權具有對抗第三人的法律效力，也就是說，抵押財產登記后，不論抵押財產轉移到誰手中，只要債務履行期屆滿債務人沒有履行債務，抵押權人都可以就該抵押財產實現抵押權。同時還有先于未登記的抵押權人受償的權利。由此可見，為了切實保障自己債權的實現，抵押權人最好進行抵押登記。答案E不能選。在建船舶為動產。

64.BCE【解析】項目監理的依據有：①國家頒布的有關工程建設法規及政府部門批準的建設計劃、規劃;②主管部門批準的設計文件、施工圖紙及技術要求;③國家及行業頒布的規范、技術標準等;④建設單位與施工承包單位簽訂的合同文件;⑤相關會議紀要，以及監理工程師批準的施工方案、技術方案等。故選BCE。

65.AC【解析】投標有效期內，投標人撤回投標文件或者放棄中標，其投標保證金予以沒收。故選AC。

66.ABC【解析】安全生產中從業人員的義務：①自律遵規的義務：從業人員在作業過程中，應當嚴格遵守本單位的安全生產規章制度和操作規程，服從管理，正確佩戴和使用勞動防護用品}②自覺學習安全生產知識的義務：從業人員應當接受安全生產教育和培訓，掌握本職工作所需的安全生產知識，提高安全生產技能，增強事故預防和應急處理能力;③危險報告義務：從業人員發現事故隱患或者其他不安全因素，應當立即向現場安全生產管理人員或者本單位負責人報告;接到報告的人員應當及時予以處理。故選ABC。

67.BE【解析】生產經營單位與從業人員訂立協議，免除或者減輕其對從業人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任的，該協議無效;對生產經營單位的主要負責人、個人經營的投資人處2萬元以上10萬元以下罰款。故選BE。

68.BDE【解析】《建設工程安全生產管理條例》第二十一條規定，施工單位的項目負責人應當由取得相應執業資格的人員擔任，對建設工程項目的安全施工負責，落實安全生產責任制度、安全生產規章制度和操作規程，確保安全生產費用的有效使用，并根據工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，及時、如實報告生產安全事故。《建設工程安全生產管理條例》第二十一條：施工單位的項目負責人應當由取得相應執業資格的人員擔任，對建設工程項目的安全施工負責，落實安全生產責任制度、安全生產規章制度和操作規程，確保安全生產費用的有效使用，并根據工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，及時、如實報告生產安全事故。

69.AB【解析】建筑施工企業取得安全生產許可證應當具備的安全生產條件有：①建立、健全安全生產責任制，制定完備的安全生產規章制度和操作規程;⑦保證本單位安全生產條件所需資金的投入;③設置安全生產管理機構，按照國家有關規定配備專職安全生產管理人員;④主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格;⑤特種作業人員經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書;⑥管理人員和作業人員每年至少進行一次安全生產教育培訓并考核合格;⑦依法參加工傷保險，依法為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，為從業人員交納保險費;⑧施工現場的辦公、生活區及作業場所和安全防護用具、機械設備、施工機具及配件符合有關安全生產法律、法規、標準和規程的要求;⑨有職業危害防治措施，并為作業人員配備符合國家標準或者行業標準的安全防護用具和安全防護服裝;⑩有對危險性較大的分部分項工程及施工現場易發生重大事故的部位、環節的預防、監控措施和應急預案;11有生產安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備;⑥法律、法規規定的其他條件。故選AB。這一題有可能是題目本身有問題。多選題應至少有兩個正確答案，通過排除法，可以去掉CDE選項，只能選AB。但看第⑤小點，應為持證上崗，考核合格，不一定立即拿到證，因此A選項不正確。

70.ABE【解析】質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任。故選ABE。

71.AC【解析】供應商的產品質量責任和義務：①為產品質量負責的義務;②確保標識規范的義務;③確保包裝質量合格的義務;④其他禁止性義務。E選項是銷售者的責任和義務。故選AC。

72.D【解析】在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。因特殊需要必須連續作業的，必須有縣級以上人民政府或者有關主管部門的證明，必須公告附近居民。施工單位必須在開工15日前向工程所在地縣級以上人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環境噪聲值以及所采取的環境噪聲污染防治措施的情況。故選BCE。可能是題目有問題。注意：B選項，為“批準”，教材中為“證明”;E選項，為“報告”，教材中為“申報”。都是不同的概念，尤其是B選項。

73.DE【解析】用人單位為勞動者提供專項培訓費用，對其進行專業技術培訓的，可以與該勞動者訂立協議，約定服務期。勞動者違反服務期約定的，應當按照約定向用人單位支付違約金。違約金的數額不得超過用人單位提供的培訓費用。用人單位與勞動者可以在勞動合同中約定保守用人單位的商業秘密和與知識產權相關的保密事項。對負有保密義務的勞動者，用人單位可以在勞動合同或者保密協議中與勞動者約定競業限制條款。故選DE。

74.ACD【解析】合同分類：①有名合同和無名合同;②雙務合同與單務合同;③有償合同與無償合同;④諾成合同與實踐合同;⑤要式合同與不要式合同;⑥格式合同與非格式合同;⑦主合同與從合同。建設工程合同屬于有名合同、雙務合同、有償合同、諾成合同、要式合同、非格式合同。故選ACD。

75.ACE【解析】根據《合同法》第六十八條規定：“應當先履行債務的當事人，有確切證據證明對方有下列情形之一的，可以中止履行：①經營狀況嚴重惡化;轉移財產、抽逃資金以逃避債務;喪失商業信譽;有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。當事人沒有確切證據中止履行的，應當承擔違約責任。”故選ACE。

76.ABC【解析】合同權利義務的終止，不影響合同中結算、清理條款和獨立存在的解決爭議方法的條款(如仲裁條款)的效力。故選ABC。

77.ABC【解析】承擔違約責任的基本形式：繼續履行，采取補救措施，賠償損失。故選ABC。

78.BCD【解析】建設工程質量發生爭議的，發包人可以將總承包人、分包人和實際施工人作為共同被告提起訴訟。故選BCD。

79.BDE【解析】根據《民事訴訟法》第四十五條規定，審判人員、書記員、翻譯人員、鑒定人、勘驗人有下列情形之一的，必須回避，當事人有權用口頭或者書面方式申請他們回避：①是本案當事人或者當事人、訴訟代理人的近親屬;②與本案有利害關系;③與本案當事人有其他關系，可能影響對案件公正審理的。根據《民事訴訟法》的有關規定，當事人提出回避申請，應當說明理由，在案件開始審理時提出。回避事由在案件審理后知道，也可以在法庭辯論終結前提出。復議期間，被申請回避的人員，不停止參與本案的工作。人民法院對當事人提出的回避申請，應當在申請提出的三日內，以口頭或者書面形式作出決定。故選BDE。

80.ADE【解析】仲裁協議必須以書面方式訂立，以口頭方式訂立的仲裁協議不受法律保護。在民商事仲裁中，仲裁協議是仲裁的前提，沒有仲裁協議，就不存在有效的仲裁。有效的忠誠協議可以排除法院對訂立于仲裁協議中的爭議事項的司法管轄權。故選ADE。

第二篇：2006年二級建造師《法規及相關知識》真題及答案

2006年二級建造師《建設工程法規及相關知識》真題及答案

一、選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1.已取得一級建造師資格證書的施工管理人員應（d)。

A.具備一定的施工管理實踐經驗和資歷

B.具備一定的施工管理實踐經驗和資歷，并具有一定外語水平

C.具備豐富的施工管理實踐經驗和資歷

D.具備豐富的施工管理實踐經驗和資歷，并具有一定外語水平

2.下列法律事實中，屬于法律行為的是(d)。

A.進口建筑設備因外國政府禁運致使工程施工暫停

B.地基開挖時發現文物而改變設計方案

C.發生非典疫情致使施工進度延遲

D.施工企業因工程款不到位而拒絕開工

3.某建設單位支付工程最終結算款的時間應為2003年4月1日。由于建設單位逾期未予支付，故施工單位于2003年8月1日致函建設單位要求付款，但未得到任何答復。則施工單位請求人民法院保護其權利的訴訟時效期間屆滿的時間為（c)。

A.2003年4月1日

B.2003年8月1日

C.2005年4月1日

D.2005年8月1日

4.眾新建施工企業，在向建設行政主管部門申請資質時，(c)不是必備的條件。

A.有符合規定的注冊資本

B.有符合規定的專業技術人員

C.有符合規定的工程質量保證體系

D.有符合規定的技術裝備

5.根據施工許可制度的要求，建設項目因故停工，(d)應當自中止施工之日起1個月內向發證機關報告。

A.項目部

B.施工企業0

1D（1）

0

2D（1）

0

3D（1）

0

4C（1）

05 D（1）

06

D（1）

07

A（1）

08

D（1）

09

D（1）

A（1）

C.監理單位

D.建設單位

6.甲施工單位與乙施工單位以聯合體方式承攬建設工程。以下不符合有關規定的是(d)。

A.雙方應簽訂聯合承包的協議

B.按照資質等級低的單位的業務范圍承攬建設工程

C.甲與乙就承攬工程向建設單位承擔連帶責任

D.聯合體造成違約，甲、乙以聯合承包協議為依據對建設單位只承擔約定的責任

7.根據《建設工程質量管理條例》的規定，下列行為中不屬于違法分包的是(a)。

A.承包單位將其承包工程肢解以后以分包的名義分別轉給其他單位承包

B.總承包單位將建設工程主體結構中的混凝土澆筑任務分包給某公司

C.分包單位將部分工程分包給某公司

D.分包商不具備相應資質條件而以他人名義承接分包工程

8.根據《招標投標法》的規定，下列施工項目不屬于必須招標范圍的是(d)。

A.企業投資的體育場

B.企業投資的廉租住房

C.企業投資的商品住房

D.在資質等級許可范圍內施工企業建設的自用辦公樓

9.咨詢單位申請招標代理機構資質時，（）不是必備的條件。

A.有從事招標代理業務的營業場所

B.有從事招標代理業務相應的資金

C.有編制招標文件和組織評標的相應專業力量

D.有對投標人的財務狀況進行審計的專業人才

10.《建設工程勘察設計企業資質管理規定》將工程勘察資質劃分為（）。

A.綜合資質、專業資質和勞務資質

B.綜合資質、行業資質和勞務資質

C.總承包資質、專業承包資質和勞務分包資質

D.總承包資質、行業承包資質和勞務分包資質

11.根據《招標投標法》的規定，不屬于評標專家庫專家必備條件的是(d)。

A.從事相關專業領域工作滿8年并具有高級職稱

B.熟悉有關招標投標的法律法規

C.身體健康，能夠承擔評標工作

D.大學本科以上學歷

12.根據《安全生產法》規定，在進行施工組織設計時，儲存危險物品的倉庫與員工宿舍(d)。

A.可以在同一座建筑物內，但必須保持安全距離

B.可以在同一座建筑物內，但必須設有緊急疏散出口

C.不能在同一座建筑物內，但有關部門同意的除外

D.不能在同一座建筑物內，并應當保持安全距離

13.施工單位與建設單位簽訂施工合同后，將其中的部分工程分包給分包單位，則施工現場的安全生產由(b)負總責。

A.建設單位

B.施工單位

C.分包單位

D.工程監理單位

14.根據《安全生產法》規定，二級總承包資質施工企業(a)。

A.應當建立應急救援組織

B.可不建立應急救援組織，但應指定專職應急救援人員

C.可不建立應急救援組織，但應指定兼職應急救援人員

D.可不建立應急救援組織，但應當配備必要的應急救援器材

15.建設安全監督機構在檢查施工現場時，發現某施工單位在沒有竣工的建筑物內設置員工集體宿舍。該施工單位員工集體宿舍（）。

A.經工程所在地建設安全監督機構同意，可以繼續使用

B.經工程所在地建設行政主管部門同意，可以繼續使用

C.所住員工必須無條件遷出

D.經工程所在地質量監督機構同意，可以繼續使用

16.對于涉及(a)工程的專項施工方案，施工單位依法應當組織專家進行論證、審查。

A.地下暗挖

B.降水

C.腳手架

D.起重吊裝

17.下列關于建筑材料檢驗的說法，正確的是(c)。

A.對于建設單位提供的建筑材料，施工單位不必進行檢驗

B.檢驗合格的建筑材料未經總監理工程師簽字，不得在工程上使用

C.施工單位應當按合同約定對建筑材料進行檢驗

D.設計單位應當對推薦的建筑材料負責檢驗

18.建設工程質量監督機構的下列行為，錯誤的是(b)。

A.在辦理報監手續時，收取監督費

B.發現嚴重違法行為，以自己的名義給予降低資質處罰

C.發現工程質量問題時，采取局部停工措施

D.監督竣工驗收程序

19.對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，應當在監理人員監督下現場取樣并送

（a)的質量檢測單位進行檢測。

A.具有相應資質等級

B.建設單位許可

C.建設行業協會認可

D.監理協會認可

20.在工程建設過程中，建設單位的下列行為符合相關法律、法規規定的是（c)。

A.將施工圖2套送審，其余4套交付施工

B.會同設計單位進行基礎工程驗收

C.組織相關各方進行竣工驗收

D.工程竣工驗收合格后第30天，去辦理竣工備案手續 21.某工程已具備竣工條件，2005年3月2日施工單位向建設單位提交竣工驗收報告，3月7日經驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格，3月31日，建設單位將有關資料報送建設行政主管部門備案，則該工程質量保修期自(c)開始。

A.2005年3月2目

B.2005年3月7日

C.2005年3月20日

D.2005年3月31日

22.下列對工程建設標準有關內容的理解，正確的是(d)。

A.推薦性標準在任何情況下，都沒有法律約束力

B.概算定額不屬于工程建設標準范圍

C.違反工程建設強制性標準，但沒有造成嚴重后果，不屬違法行為

D.建設行政主管部門可依據《工程建設強制性條文》對責任者進行處罰

23.某大型建設工程項目竣工后，建設單位于2005年4月1日向環境保護行政主管部門申請配套建設的環境保護設施竣工驗收，環境保護行政主管部門于2005年4月5日收到申請。則環保行政主管部門完成該設施驗收的截止日期為（）。

A.2005年4月20日

B.2005年5月5日

C.2005年5月20日

D.2005年6月5日

24.某建設工程項目既含有土木建筑工程項目也含有安裝工程項目，工程總造價1.6億元，其中安裝工程項目造價約為0.6億元，則下列關于該項目投保的說法，正確的是（）。

A.整個項目按安裝工程一切險投保

B.整個項目按建筑工程一切險投保

C.該項目的土木建筑工程項目按建筑工程一切險投保，安裝工程項目按安裝工程一切險投保

D.整個項目按安裝工程一切險附加建筑工程一切險投保

25.女學生孫某畢業后被企業錄用。孫某為了鍛煉自己，主動要求到最苦、最累、最臟的崗位上工作。企業可以滿足她的要求，但不得安排的工作是(d)。

A.參寓處高溫工作

B.低溫、冷水作業

C.夜班勞動

D.礦山井下作業

26.張某因不能勝任工作，公司經理辦公會研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動合同。根據《勞動法》的規定，該公司最遲應于(c)前以書面形式通知張某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

27.城市市區內可能產生噪音污染的工程項目，施工單位應當在工程開工前(d)天，向環境保護行政主管部門申報。

A.5B.7

C.10

D.15

28.施工單位處置施工過程中產生的廢水、廢物的下列做法中，符合環境保護相關法律法規規定的是(a)。

A.工業廢水處理達標后排人河流

B.經當地環境部門許可，將廢物用于外省工地

C.將清洗設備的廢水回灌補給地下水

D.將施工中產生的危險廢棄材料堆放到住宅小區臨近垃圾場

29.工程建設中，建設單位和施工單位的下列行為，符合《消防法》規定的是（）。

A.在施工前設計單位將建筑工程的消防設計圖紙報送公安消防機構審核后施工

B.消防設計變更，建設單位報送原審核的公安消防機構核準

C.施工單位將部分工人安排在倉庫里臨時居住

D.工程竣工后，建設單位報公安消防機構備案即投入使用

30.建設工程勘察單位在編制建設工程勘察文件時，不作為編制依據的是（）。

A.項目批準文件

B.城市規劃

C.項目投資框算

D.國家規定的建設工程勘察深度要求

31.甲、乙、丙三人按50萬、30萬、20萬的出資額設立合伙企業，并書面約定逐年按出資額的比例分享利潤、分擔虧損。第一年稅后利潤100萬元，第二年由于經營不善虧損200萬元，則下列說法中，正確的是(a)。

A.第一年甲應分配利潤50萬元

B.第二年乙分擔虧損30萬元

C.清算之前，合伙人可以要求分割合伙企業財產

D.第二年若企業清算，三人共賠償100萬元，責任終止

32.根據《公司法》規定，有限責任公司股東會的職權不包括（）。

A.決定公司的經營計劃和投資方案

B.審議批準公司的財務預算報告

C.對公司增加或減少注冊資本作出決議

D.修改公司章程

33.下列行為中，屬于不正當競爭行為的是(c)。

A.企業承諾給銷售本廠產品的職工銷售額10%的提成 B.甲超市每日派人去乙超市打探商品售價

C.煤氣公司為某小區居民安裝煤氣表，須配套安裝某企業生產的報警器

D.市政府要求小區建設工藝圍欄

34.承包商為追趕工期，向水泥廠緊急發函要求按市場價格訂購200噸425#硅酸鹽水泥，并要求三日內運抵施工現場。則承包商的訂購行為(d)。

A.屬于要約邀請，隨時可以撤銷

B.屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤回

C.屬于要約，在水泥運抵施工現場前可以撤銷

D.屬于要約，而且不可撤銷

35.建設單位按照與施工單位訂立的施工合同，負責電梯設備的采購。于是建設單位電梯生產廠家發函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示其中一部可以按要求期限交付，另一部則需延期十日方能交付。電梯廠的回函屬于(d)。

A.要約邀請

B.要約撤銷

C.承諾

D.新要約

36.招標人于2006年4月1日發布招標公告，2006年4月20日發布資格預審公告，2006年5月10日發售招標文件，投標人于投標截止日2006年6月10日及時遞交了投標文件，2006年7月20日招標人發出中標通知書，則要約生效的時間是()。

A.2006年4月1日

B.2006年5月10日

C.2006年6月10日

D.2006年7月20日

37.因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤銷合同。認定其為無效合同的必要條件是(d)。

A.違背當事人的意志

B.乘人之危

C.顯失公平

D.損害國家利益

38.小張今年17周歲，到城里打工1年掙得工資2萬元，現小張回到家鄉承包一小型磚廠。則關于該承包協議效力的說法，正確的是(c)。

A.因小張是限制民事行為能力人，該協議效力待定

B.因小張不具備相應的民事行為能力，該協議無效

C.因小張具備相應的民事行為能力，該協議有效

D.不具備相應的民事行為能力，該協議可撤銷

39.建設單位與供貨商簽訂的鋼材供貨合同未約定交貨地點，后雙方對此沒有達成補充協議，也不能依其他方法確定。則供貨商備齊鋼材后，(d)。

A.應將鋼材送到施工現

B.應將鋼材送到建設單位的辦公所在地

C.應將鋼材送到建設單位的倉庫

D.可通知建設單位自提

40.開發商拖欠承包商工程款700萬元，承包商認為可以用開發的商品房抵賬，因此并不急于追索。同時承包商拖欠勞務分包商報酬150萬元已達6個月，則此勞務分向商有權(a)。

A.以自己的名義向人民法院請求開發商付款

B.以承包商的名義向人民法院請求開發商付款

C.以自己的名義向政府行政主管部門請求付款

D.以承包商的名義向開發商請求付款

41.甲供貨單位與乙采購單位于2005年3月1日訂立水泥供應合同。約定水泥價格為每噸370元，2006年5月1日交貨，逾期交貨1個月的違約金為每噸10元。甲實際交貨為2006年6月1 日。2006年5月1日水泥市場價格為每噸380元，2006年6月11日水泥市場價格為每噸390元，則乙最終應付總款為每噸(a)元。

A.360

B.370

C.380

D.390

42.甲與乙訂立了一份水泥購銷合同，約定甲向乙交付200噸水泥，貨款6萬元，乙向甲支付定金1萬元;如任何一方不履行合同應支付違約金1.5萬元。甲因將水泥賣給丙而無法向乙交付，給乙造成損失2萬元。乙提出的如下訴訟請求中，不能獲得法院支持的是(a)。

A.要求甲雙倍返還定金2萬元

B.要求甲雙倍返還定金2萬元，同時支付違約金1.5萬元

C.要求甲支付違約金2萬元

D.要求甲支付違約金1.5萬元

43.施工企業與材料供應裔訂立的合同中約定“任何一方不能履行合同須承擔違約金3萬元，發生爭端由某仲裁機構解決”。現供應商延期交貨給施工企業造成的損失4.5萬元，則施工企業為最大限度維護自身利益，應(a)

A.向某仲裁機構請求供應商支付4.5萬元

B.向某仲裁機構請求供應商支付3萬元

C.直接要求供應商支付7.5萬元

41A（1）

2B（1）

3A（1）44

B（1）

5D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

D.直接要求供應商支付3萬元

44.水泥廠為承包商供應水泥，承包商已經支付了全部貨款。交貨時承包商因水泥廠交貨時間經合同約定晚了兩天而要求支付違約金，水泥廠表示拒絕并把水泥卸放在合同約定的地點。第二天上午烏云密布，下午降暴雨把部分水泥淋濕硬化。則該部分損失。

A.由水泥廠承擔41

A（1）

B（1）

A（1）

B（1）45

D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

B.由承包商承擔

C.由水泥廠和承包商共同承擔

D.由承包商向水泥廠索賠

45.甲患重病住院急需用錢又借貸無門，乙表示愿意借給甲2000元，但半年后須加倍償還，否則以甲的房子代償，甲表同意。根據《合同法》規定，甲、乙之間的借款合同因()。

A.顯失公平而無效

B.欺詐而可撤銷

C.乘人之危而無效

D.乘人之危而可撤銷

46.甲在受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經甲向人民法院申請，撤銷了該合同，則該合同自()起不發生法律效力。

A.人民法院決策撤銷之日

B.合同訂立時

C.人民法院受理請求之日

D.權利人知道可撤銷事由之日

47.甲施工期企業承建的辦公樓項目已經交付使用，發包人仍拖欠部分工程款未予。甲在未與任何人協商的情況下，擅自將辦公樓部分空余寫字間賣給丙公司，則該買賣合同()。

A.可撤銷

B.有效

C.可變更

D.無效

48.甲、乙兩公司簽訂一份建筑材料采購合同，合同履行期間因兩公司合并致使該合同終止。該合同終止的方式是()。

A.免除

B.抵銷

C.混同

D.提存

49.某施工單位與丙企業訂立合同后，分立為甲、乙兩個施工單位，但未把此情況告知丙。則丙有權要求（）。

A.甲、乙對合同承擔連帶責任

B.解除合同

C.撤銷合同

D.原施工單位上級主管部門承擔責任

50.根據《合同法》的規定，下列情形中，權利人不享有法定解除權的是（）。

A.運輸建材的貨車途中遭遇洪水，貨物全部變質

B.施工過程中，承包人不滿工程師的指令，將全部工人和施工機械撤離現場

C.發包人拒不支付工程款，雙方又不能達成延期付款協議

D.施工單位夜間施工擾民，被行政主管部門責令停工，致使工期延誤

51.甲建設單位與乙設計院簽訂設計合同，設計費用為300萬元，雙方在協商定金數額時發生意見分歧。根據《擔保法》的規定，該定金數額最多為（）萬元。

A.30

B.4C.60

D.90

52.某企業以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押合同生效的時間為（）之日。

A.抵押合同簽字、蓋章

B.房產行政主管部門登記

C.到公證部門辦理公證

D.貸款合同生效

53.下列關于保證擔保的說法，正確的是（）。

A.保證人須向債權人證明其有清償能力

B.保證方式沒有約定的，保證人承擔一般保證責任

C.保證人可能是主合同的當事人

D.保證期間債務人轉讓債務的，須取得保證人書面同意

54.施工企業于2000年承建某單位辦公樓，2001年4月竣工驗收合格并交付使用。2006年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現了合同法的（）原則。

A.公平

B.自愿

C.誠實信用

D.維護公共利益

55.甲、乙兩公司建設工程合同糾紛一案，經某仲裁委員會作出裁決，甲、乙兩公司對裁決結果均不滿意。下列選項正確的是（）。

A.雙方可就此糾紛再次向該仲裁委員會申請仲裁

B.雙方可就此糾紛重新達成仲裁協議后向另外的仲裁委員會申請仲裁

C.雙方可就此糾紛向人民法院起訴

D.雙方可向人民法院申請撤銷仲裁裁決

56.甲公司與乙公司的監理合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，接到開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以（）。

A.撤銷案件

B.中止審理

C.終結審理

D.缺席裁決

57.下列材料不屬于《民事訴訟法》中規定的證據種類的是（）。

A.書證

B.證人證言

C.律師代理意見

D.鑒定結論

58.建設單位因施工單位在履行施工合同中存在違約行為對其提起訴訟，并準備申請對工程進行質量鑒定，則鑒定申請應在（）提出。

A.開庭審理前

B.法庭辯論前

C.法院判決前

D.舉證期限內

59.法院在執行被執行人房產時，案外人王某提出異議，稱該房產歸其所有，法院無

權執行。執行員按法定程序進行審查，確認王某理由成立，此時應由（）批準中止執行。

A.執行員

B.執行庭庭長

C.審判委員會

D.法院院長

60.法院終審判決甲公司向乙公司支付工程款及利息，甲到期沒有付款，乙申請法院執行。在執行過程中，甲、乙雙方達成分期付款協議，但甲沒有履行該協議。下列關于執行的說法中正確的是（）。

A.乙可以向法院另行起訴

B.乙可以申請法院恢復執行

C.該執行已經終結

D.乙可以提起審判監督程序

61.乙公司因甲公司拖欠其工程款，依據雙方訂立的工程承包合同中的仲裁條款，向某仲裁委員會申請仲裁。如甲對仲裁協議的效力有異議，應當在（）提出。

A.仲裁庭組成之前

B.仲裁庭裁決之前

C.仲裁庭首次開庭之前

D.法院受理之前

62.甲、乙兩公司欲簽訂一份仲裁協議，仲裁協議的內容可以不包括（）。

A.選定的仲裁委員會

B.仲裁事項

C.雙方不到法院起訴的承諾

D.請求仲裁的意思表示

63.甲建設單位一直拖欠乙施工單位工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁。仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向（）申請執行。

A.仲裁委員會

B.人民法院

C.人民政府

D.建設行政主管部門

64.下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是（）。

A.對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴

B.協商是解決糾紛的重要方式，和解協議具有強制執行的效力

C.當事人可以經調解程序解決合同爭議

D.對法院一審判決不服，可向仲裁機構申請仲裁

65.建設單位為了項目能夠盡快投產，要求施工單位將合同約定的9個月合理工期壓縮至6個月，則建設單位可能承擔的法律責任不包括（）。

A.責令其限期改正

B.對其處20萬元以上50萬元以下的罰款

C.造成重大安全事故，構成犯罪，承擔刑事責任

D.建設單位直接責任人員承擔相應行政責任

66.建設工程項目招標中，中標人拒絕與招標人訂立合同。中標人提交的投標保證金是2萬元，拒簽合同的行為給招標人造成2.5萬元的損失。則招標人有權()。

A.沒收投標保證金，但無權主張保證金以外的賠償

B.沒收投標保證金，且有權主張再賠償保證金以外的0.5萬元損失

C.沒收投標保證金，且有權主張再賠償保證金以外的2.5萬元損失

D.向法院訴訟要求賠償，但不得自行沒收投標保證金

67.建設單位在施工合同履行中未能按約定付款，由此可能承擔的法律責任是（）。

A.警告

B.支付違約金

C.罰款

D.賠禮道歉

68.施工單位在施工中未采取專項保護措施，給毗鄰建筑物造成損害。建設行政主管部門不能給予的處罰是（）。

A.責令停業

B.罰款

C.責令限期改正

D.責令賠償損失

69.甲施工企業為能在市政府辦公樓項目中中標，以投資考察的名義，安排市主管領導及家人赴歐洲旅游，并在國外為其購買了貴重的紀念品，共花費人民幣近50萬元。甲已構成行賄罪，人民法院應當（）。

A.僅對甲單位進行刑事處罰

B.僅對甲單位直接負責人進行刑事處罰

C.對甲單位或直接負責人進行刑事處罰

D.對甲單位和直接責任人分別進行刑事處罰

70.在建設工程項目施工中，行為人對自己的行為承擔法律責任不以損害事實發生為前提的是（）。

A.項目經理進行采購合同談判

B.建設單位支付工程款

C.施工人員施工中高空墜物

D.施工隊駕駛員的駕駛行為

二、多項選擇題(共30題。每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

71.甲建設單位委托乙招標代理機構通過公開招標方式選擇施工單位，乙的下列行為不符合法律規定的有（）。

A.乙以甲的名義在媒體上發布招標公告

B.乙依法定權利根據評標報告和推薦的中標候選人確定某投標人中標

C.為保證公平、公正，乙將招標事宜轉委托給另一招標代理機構

D.乙接受委托后，指派工作人員張某具體操辦該招標事宜

E.乙接受某一投標人委托，指派王某編制該工程投標書

72.甲施工企業承建乙公司綜合樓一幢。根據施工合同，乙應于2004年4月10目前支付剩余工程款50萬元，乙屆時未予支付。甲在索要余款過程中，依次經過以下環節，綜合考慮各環節，其中可使訴訟時效中斷的情形有（）。

A.2004年9月，甲致函乙要求其給付工程款

B.2005年1月，乙公司負責人在酒席上向甲施工企業負責人表示寬限一年，20年年底一定付款

C.2005年12月，乙公司新任負責人稱該債務系前任領導所欠，自己概不負責

D.2006年5月，乙公司承認該債務存在，但其已超過訴訟時效期間而拒絕支付

E.2006年3月，甲向人民法院起訴

73.下列關于總承包單位和分包單位承擔責任的表述，正確的是（）。

A.分包單位按照分包合同的約定僅對總承包單位負責

B.分包單位按照分包合同的約定僅對建設單位負責

C.總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任

D.總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責

E.總承包單位和分包單位對建設單位各自承擔責任

74.王某取得監理工程師執業資格后，受總監理工程師委派，進駐某建設工程項目履行監理職責，其實施監理的依據包括（）。

A.法律、法規及有關技術標準

B.建設工程施工合同

C.勞動用工合同

D.工程設計文件

E.招標公告

75.在建設工程項目的招投標活動中，某投標人以低于成本的報價競標。則（）。

A.該行為目的是為了排擠其他對手，應當禁止

B.沒有違背誠實信用原則，不應禁止

C.是降低了工程造價，應當提倡

D.該投標文件應作廢標處理

E.其做法符合低價中標原則，不應禁止

76.下列人員均在相關領域工作滿8年，其中可以作為評標委員會專家成員的有（）。

A.甲某，高等院校副教授

B.乙某，投標人的獨立董事

C.丙某，高級會計師，已通過建造師執業資格考試，但尚未注冊

D.丁某，高級工程師，曾因交通肇事罪受到過刑事處罰

E.戊某，某中介公司高級經濟師

77.根據《安全生產法》的規定，下列關于施工單位從業人員應承擔的安全生產義務的說法中，正確的是（）。

A.遵守安全操作規程

B.支付安全培訓費用

C.提高安全生產技能

D.購買勞保用品

E.報告事故隱患

78.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工項目經理的安全職責有（）。

A.應當制定安全生產規章制度

B.落實安全生產責任制

C.確保安全生產費用的有效使用

D.保證安全生產條件所需資金的投入

E.及時、如實報告生產安全事故

79.某工程設備安裝階段，需要使用起吊能力為10噸的吊車進行大型永久設備的吊

裝。承包商與設備租賃1司簽訂施工機械租賃合同時，應依據《安全生產管理條例》，要求該設備租賃公司提供（）。

A.生產廠家的吊車制造許可證

B.吊車出廠的產品合格證明

C.機械燃油消耗定額證明

D.租賃公司自行測試的安全性能檢測記錄

E.具有資質檢驗檢測機構出具的安全性能檢測合格證明

80.按照《建設工程質量管理條例》，工程竣工驗收應當具備的條件有（）。

A.有完整的技術檔案和施工管理資料

B.分部工程的質量必須優良

C.有施工單位簽署的工程保修書

D.有勘察、設計、監理單位共同簽署的質量合格文件

E.主要功能項目的抽查結果應符合《產品質量法》的規定 81.某工程項目已超過合理使用年限，欲繼續使用。此時應當委托具有相應資質等級的（）鑒定，并根據鑒定結果采取加固、維修等措施，重新界定使用年限。

A.設計單位

B.建設單位

C.施工單位

D.勘察單位

E.監理單位

82.下列關于設計單位質量責任和義務的說法，正確的有（）。

A.為了保證工程質量，設計單位必須在設計文件中指定建筑設備的生產廠家

B.為保證設計進度，設計單位將部分任務轉包給其它設計單位

C.設計單位在設計文件中選用的建筑設備，應當注明規格、型號，并推薦生產廠家

D.有特殊要求的設備，設計單位可以指定生產廠家

E.設計單位應當就審查合格的施工圖向施工單位說明

83.建設單位擬裝修其辦公樓，其中涉及承重結構變動。則下列表述正確的有（）。

A.建設單位將裝修方案報有關主管部門批后，方可施工

B.建設單位在委托原設計單位提出設計方案后，方可施工

C.建設單位在委托相應資質等級設計單位提出設計方案后，方可施工

D.建設單位提出裝修方案后，即可要求承包單位施工

E.建設單位可直接將裝修任務發包給勞務公司

84.某安裝工程項目于2005年2月l5日開工，合同約定的竣工日期是同年6月30日。實際竣工日期為7月1日，并于7月15日投入使用。試車考核期從7月15日開始，其間在8月20日至9月20日因故停止運行，9月21日恢復。則下列關于該項目投保的安裝工程一切險保險期限的說法中，正確的有（）。

A.試車考核期的保險責任至10月15日

B.試車考核期的保險責任至11月15日

C.維修期應從6月30日開始算

D.維修期應從7月15日開始算

E.保險責任可以拖延至3年的維修期滿日

85.根據《勞動法》規定，符合對未成年人特殊保護規定的有（）。

A.不得安排未成年人從事礦山并下作業

B.不得安排未成年人從事低溫、冷水作業

C.不得安排未成年人從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動

D.不得安排未成年人延長工作時間和夜班勞動

E.用人單位應當對未成年人定期進行健康檢查

86.某納稅人在稅務機關責令繳納拖欠稅款和滯納金期限屆滿，仍未繳納的，稅務機 關可以采取的強制執行措施有（）。

A.將納稅人的全部賬戶凍結

B.拍賣納稅人價值相當于應納稅款的財產

C.對納稅人處以罰金

D.對納稅人的直接責任人員處以拘役

E.將所欠稅款與滯納金同時執行

87.下列市場行為中，不屬于承諾的有（）。

A.發布招標公告

B.發布拍賣公告

C.發售招標文件

D.發出中標通知書

E.遞交投標文件

88.施工合同可撤銷的情形有（）。

A.在訂立施工合同時顯失公平

B.施工單位以欺詐手段訂立，且損害了國家利益

C.違反了《建筑法》的強制性規定

D.訂立合同時，建設單位存在重大誤解

E.損害社會公共利益

89.承包商甲承建韻住宅小區一期工程，業主人住后發現墻體出現大面積裂縫。業主向開發商提出索賠，開發商因無力支付而故意拖延。作為該項目正在建設的二期工程承包商乙，可以（）。

A.行使不安抗辯權

B.行使同時履行抗辯權

C.不通知開發商而暫停施工

D.要求開發商提供付款擔保

E.不承擔舉證責任證明開發商喪失履約能力

90.繼續實際履行合同作為承擔違約責任的方式之一，其構成要件包括（）。

A.必須有違約行為存在

B.必須由守約方在合理期限內提出繼續履行合同要求

C.繼續實際履行須在事實上可能

D.繼續實際履行僅限于價款和報酬的給付

E.必須依據法律和合同的性質能夠履行

91.建設單位與施工單位訂立書面的施工合同，該書面合同可以（）方式作出。

A.合同書

B.傳真

C.電子郵件

D.互聯網音頻傳輸

E.郵寄信函

92.由于供貨商未能按期交貨，買方要求解除材料采購合同。按照《合同法》的規定，合同解除后，合同中約定的（）條款仍然有效。

A.質量

B.結算

C.仲裁

D.清理

E.擔保

93.甲施工企業在銀行，力、理投標保函，銀行要求甲提供反擔保。則甲提供的以下單證，能夠質押的是（）。

A.存款單

B.倉單

C.房屋所有權證書

D.提單

E.匯票

94.施工單位簽訂的如下協議中，屬《合同法》調整的有（）。

A.與設備租賃站訂立的設備租賃協議

B.與其項目經理訂立的安全目標責任協議

C.與其職工訂立的計劃生育目標協議

D.與其職工訂立的勞動協議

E.與銀行訂立的借款協議

95.建設單位因監理單位未按監理合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須眼滿足的條件有()。

A.有具體的訴訟請求

B.有事實和理由

C.有充分的證據

D.沒有超過訴訟時效期闖

E.屬于受訴法院管轄

96.為制止侵權行為，權利人在起訴前向人民法院申請保全證據。保全方法正確的有（）。

A.對文書、物品等進行錄像、拍照、抄寫

B.對文書、物品等進行復制

C.向證人進行詢問調查、記錄證人證言

D.對證據進行鑒定或勘驗

E.將獲取的證據材料交給當事人保管

97.甲公司拖欠乙公司工程款一案，經法院作出判決，現進入執行階段。法院可根據乙的申請，對甲的銀行存款采取的執行措施有（）。

A.封存

B.扣押

C.凍結

D.強制交付

E.劃拔

98.甲施工企業與非本單位自然人乙訂立協議，其中約定：允許乙使用甲資質承攬

工程，乙承攬工程合同額5%上繳甲作為管理費用，發生質量、安全事故由乙自行承擔。則下列關于甲為此應當承擔的法律責任的說法，正確的有（）。

A.沒收違法所得

B.責令停業整頓

C.降低資質等級

D.吊銷資質證書

E.罰金

99.下列承擔民事責任的方式中，只能適用于違約責任的有（）。

A.停止侵害

B.修理、重作

C.支付違約金

D.恢復名譽

E.賠償損失

100.下列關于刑事責任的說法，正確的有（）。

A.刑事處罰是承擔刑事責任的方式

B.主刑包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、緩刑和死刑

C.附加刑包括罰金、沒收財產、監外執行和剝奪政治權利

D.主刑和附加刑可以共同適用

E.構成犯罪就一定要接受刑事處罰 答案

01

D（1）

02

D（1）

03

D（1）

04

C（1）

05

D（1）

06

D（1）

07

A（1）

08

D（1）

09

D（1）

A（1）

D（1）

D（1）

B（1）

A（1）

C（1）

A（1）

C（1）

B（1）

A（1）

C（1）

C（1）

D（1）

B（1）

B（1）

D（1）

C（1）

D（1）

A（1）

B（1）

C（1）

A（1）

A（1）

C（1）

D（1）

D（1）

C（1）

D（1）

C（1）

D（1）

A（1）

A（1）

B（1）

A（1）

B（1）

D（1）

B（1）

D（1）

C（1）

A（1）

D（1）

C（1）

B（1）

D（1）

C（1）

D（1）

D（1）

C（1）

D（1）

D（1）

B（1）

C（1）

C（1）

B（1）

C（1）

C（1）

B（1）

B（1）

D（1）

DO）

B（1）

BCE（2）

ABE（2）

CD（2）

ABD（2）

AD（2）

ACDE（2）

ACE（2）

BCE（2）

ABE（2）

AC（2）

AD（2）

DE（2）

BC（2）

AD（2）

AE（2）86

BE（2）

ABCE（2）

AD（2）

AD（2）

ABCE（2）

ABCE（2）

BCD（2）

ABDE（2）

AE（2）

ABE（2）

ABCD（2）

CE（2）

ABCD（2）

BCE（2）

AD（2）

第三篇：2013年二級建造師法規及相關知識真題及答案

2013年二級建造師法規及相關知識真題

一、單項選擇題（共60題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）1.當事人可以請求人民法院或中國仲裁機構變更或撤銷合同的情形是（）。A.代理人超越代理權訂立的合同 B.因重大誤解而訂立的合同

C.造成對方人身傷害、財產損失可以免責的合同 D.以合法形式掩蓋非法目的的合同 B 答案:B 解析:由重大誤解而訂立的或者顯示公平訂立的合同，可以請求人民法院或仲裁機構變更或撤銷合同。參見教材P169 2.適用《產品質量法》調整的是（）。A.建筑工程 B.設備安裝工程 C.銷售用預制作 D.裝修工程 C 解析：適用于《產品質量法》的產品：經過加工、制作，用于銷售的產品;設工程使用的建筑材料，建筑構配件和設備。教材P99 3.仲裁充分體現了當事人的意思自治，其中許多具體程序都可以由當事人協商確定和選擇。這種做法更多地體現了仲裁的（）。A.快捷性 B.經濟性 C.靈活性 D.獨立性 C 解析：仲裁的靈活性體現在仲裁充分體現了當事人的意思自治，仲裁中許多具體程序都可以由當事人協商確定和選擇。教材P200 仲裁的基本特點，與民事訴訟特點區分。公權性、強制性、程序性。

4.行政處罰案件中，組織聽證的費用由（）承擔。A.行政機關 B.當事人 C.受益人 D.行業協會 A 解析：當事人要求聽證的，行政機關應當組織聽證。當事人不承擔行政機關組織聽證的費用。由此可以判斷費用為行政機關承擔。教材P146 5.下列情形中，屬于要約不發生法律效力的是（）。A.拒絕要約的通知到達要約人 B.承諾期滿，受要約人做出承諾

C.受要約人對要約內容做出實質性修改

D.撤回要約的通知與要約同時到達受要約人 D 解析：撤回要約的通知與要約同事到達受要約人，屬于要約撤銷的情形。要求撤銷是要約人使其不發生法律效力而取消要約的行為。教材P157 6.下列承攬工程的情形中，符合工程承包管理相關規定的是（）。A.超越本企業資質等級許可的業務范圍承攬工程 B.分公司使用總公司的營業執照及資質證書承攬工程

C.以聯營方式使用其他施工企業的營業執照及資質證書承攬工程 D.子公司使用母公司的營業執照及資質證書承攬工程 B 解析：禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍承攬工程，禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書、營業執照，以本企業的名義承攬工程;子公司和母公司是兩個不同的實體，子公司不可以使用母公司的營業執照及資質證書承攬工程。教材P34 7.既有居住建筑的建筑節能改造費用，由（）負擔。A.政府全部

B.房屋公共維修基金 C.建筑所有權人自行

D.政府與建筑所有權人共同 D 8..用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關系自（）之日起建立。

A.訂立勞動合同

B.實際用工

C.勞動合同備案

D.實際支付工資

B【解析】用人單位與勞動者在用工前訂立勞動合同的，勞動關系自用工之日起建立。參見教材P123.9.下列事項中，能夠申請行政復議的是（）。

A.行政處分決定

B.招標投訴處理

C.質量糾紛調解

D.造價指導信息發布 B 【解析】答案應該是選擇B，因為行政復議是針對“具體”的行政行為（對象特定），而D顯然不符合該條件，并且D僅僅是“指導性”信息；對于B來說，對于“招標投訴”的處理，這屬于行政處理，所以是針對特定對象的具體行政行為

10.甲公司收到乙公司發來的定貨要約后，隨即又收到了乙公司取消訂貨的通知，甲公司對此未予理睬，仍告知三天后向乙公司發貨。乙公司拒絕收貨，因此雙方發生爭議，乙公司拒絕收貨的合法理由應當是（）。

A.要約已撤銷

B.要約已撤回

C.合同已失效

D.甲方未承諾 A 【解析】因為要約撤銷的通知在受要約人發出承諾通知之前到達要約人。所以其要約喪失法律效力。參見教材P157.11.當事人為自己利益促成合同條件成就的，法律后果是（）。A.視為條件已成就 B.合同失效 C.條件不成就 D.合同生效 C 解析：當事人為自己的利益不正當地促成條件成就的，視為條件不成就。教材P171 12.當事人不得在合同中協議選擇有（）的人民法院管轄。A.原告住所地 B.合同簽訂地 C.仲裁機構所在地 D.標的物所在地 C 解析：通常實行的是“原告就被告”原則。即以被告住所地作為確定管轄的標準。參見教P208 13.不安抗辯權人與相對方關于合同履行順序的關系是（）。A.債務人先履行合同 B.債權人先履行合同 C.雙方同時履行合同 D.無先后關系 A 解析：債務履行有先后順序，且有履行順序在先的當事人行使。參見P183

14某建設工程施工合同約定價款為1億元。施工成本0.9億元，按發包人核算造價為0.95億元，按建設主管部門發布的造價信息計算為1.1億元。后該施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，則該施工企業能獲得人民法院支持的最高結算價款為（）億元。A.1 B.0.9 C.0.95 D.1.1 A 15.關于合同成立地點的說法，正確的是（）。

A.當事人不得約定合同成立地點

B.要約發出地點為合同成立地點

C.數據電文合同中，收件人任一營業地為合同成立地點

D.承諾生效地點為合同成立地點 D 【解析】合同成立地點：承諾生效的地點為合同成立地點；數據電文形式訂立合同的，以收件人的主營業地為合同成立地，無主營業地的，以經常居住地為合同成立地，當事人有約定的從其約定；書面形式合同雙方當事人簽字或蓋章的地點為合同成立地。參見教材P164.16.下列法律中，屬于行政法的是（）。

A.《公司法》

B.《建筑法》

C.《合同法》

D.《治安管理處罰法》 D 【解析】行政法主要包括：行政處罰法、行政復議法、行政監察法、治安管理處罰法。參見教材P5.17.關于執行申請期間的說法，正確的是（）。

A.申請執行的期間為6個月

B.規定分期履行的，自最后一次履行期間的最后一日算起

C.法律文書未規定的，從法律文書作出之日算起

D.自法律文書規定的履行期間最后一日算起

D【解析】申請執行的期間為2年。申請的期限起算：從文書規定履行期間的最后一日起計算，分期履行的，從規定的每次履行期間的最后一日起計算；法律文書未規定履行期間的，從法律文書生效之日起計算。參見教材P217.18.下列情形中，構成委托代理終止的是（）。A.代理人辭去委托

B.被代理人取得民事行為能力 C.被代理人死亡

D.被代理人與代理人之間的監護關系消滅 A 解析：委托代理終止的情形

19.當事人之間訂立轉讓不動產物權的合同，未辦理物權登記的，除法律另有規定或合同另有約定外（）。A.合同不生效 B.合同生效 C.合同終止

D.不影響合同效力 D 解析：當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效;未辦理物權登記的，不影響合同效力。參見教材P24 20.根據《環境影響評價法》，在項目建設、運行過程中產生不符合經審批的環境影響評價文件的情形時，應由（）組織環境影響的后評價。A.建設項目審批部門 B.原環評文件審批部門 C.建設單位

D.建設行政主管部門 C 解析：項目的建設與運作過程中，產生于審批的環境影響評價文件不符的情況，應由建設單位組織環境影響后評價，并報原環境影響評價文件審批部門和建設項目審批部門備案。參見教材P105 21.根據《合同法》，不會產生締約過失責任的情形是（）。A.未依法撤銷的合同 B.未成立的合同 C.有效合同 D.無效合同 C 解析：構成締約過失的條件：

1、發生在訂立合同過程中，合同尚未生效，或者雖已生效但唄確認無效或被撤銷(與 違約責任的區別)

2、當事人違反了誠實信用原則所要求的義務

3、受害方的信賴利益遭受損失 參見教材P162 22.下列變更中，屬于完全狹義的合同變更的是（）。A.客體、內容均變更 B.主體、客體均變更 C.主體、內容均變更 D.形式、主體均變更 A 解析：狹義的合同變更不包括主體變更。教材P186 23.某建筑工程因故中止施工已滿一年，在恢復施工前，建設單位已領取的施工許可證應當（）。A.申請延期 B.自行廢止

C.報發證機關核驗 D.重新更換 C 解析：中止施工滿1年的工程恢復，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。教材P30 24.根據《民事訴訟法》，人民法院接受當事人的財產保全申請后，對情況緊急的，最遲在（）小時內做出裁定。A.6 B.48 C.12 D.24 B 解析：根據《民事訴訟法》，人民法院接受當事人的財產保全申請后，對情況緊急的，必須在48小時內作出裁定。P211 25.禁止投標人低于成本競價，其中“成本”是指（）。A.直接費

B.項目施工成本 C.企業個別成本 D.社會平均成本 C 解析：投標人不得以低于成本的報價競爭，這里的“成本”應指投標人的個別成本。P46 26.人民法院2月1日作出第一審民事判決，判決書2月5日送達原告，2月10日送達被告，當事人雙方均未提出上訴，該判決書生效之日是2月（）日。

A.1

B.26

C.5

D.10 B 【解析】：如果當事人在案件一審過程中達成調解協議或者在上訴期內未提起上訴，一審法院的裁決就發生法律效力。對判決不服的，提起上訴的時間為15天。參見教材P214 27.施工企業的項目負責人應當對（）負責。

A.本單位的安全生產

B.建設工程項目的安全施工

C.本單位安全生產所需資金

D.危險性較大的專項施工方案確定 B 【解析】：施工單位的項目負責人應當對建設工程項目的安全施工負責。參見教材P76.28.建設單位不得（）具有相應資質等級的分包單位。A.拒絕 B.指定 C.認可 D.考察 B 解析：建設單位不得指定具有相應資質等級的分包單位。教材P37 29.當事人對人民法院作出的財產保全裁定不服的，可以（）。A.提出上訴 B.提起再審 C.申請復議一次 D.不予執行 C 解析：裁定經送達當事人，即發生法律效力，當事人不服的，可以申請復議一次。教材P212 30.根據《招標投標法》，招標項目屬于建設施工的。投標文件內容應當（）。A.包括擬用于完成招標項目的機械設備 B.由投標人自行編制

C.完全響應招標文件各項要求 D.包括投標擔保 A 解析：投標文件應當包括擬派出的項目負責人與主要技術人員的監理、業績和擬用與完成招標項目的機械設備等。教材P43 31.根據《勞動合同法》，勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的，用人單位提前30日以書面形式通知勞動者本人或者（）后，可以解除勞動合同。A.其同往的近親屬 B.發布決定

C.額外支付勞動一個月工資 D.賠償損失 C 解析：勞動者不能勝任工作，經過培訓仍不能勝任工作的，用人單位應提前30日內以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資后，可以解除勞動合同。P129 32.預制作定做合同總價款100萬元，施工企業向預制作廠支付定金50萬元，預制作廠不履行合同，則應當共計返還（）萬元。A.50 B.100 C.70 D.150 C 解析：最高20萬，應該是50+20=70 33.合同生效后，當事人就質量沒有約定或者約定不明確的，可以采用的確定相關內容方式1.按照交易習慣確定；○2簽訂補充協議；○3按合同法其他規定執行。三中方式正確的有：○先后順序是（）。1○2○3 A.○3○2○1 B.○2○1○3 C.○2○3○1 D.○C【解析】：應該選擇C，邏輯關系是，先雙方確定，然后看具體簽訂的合同條款是否能夠推定，或者是根據交易習慣來確定；再不行了，才法律出面。可以參照合同法第61和62條：第61條，合同生效后，當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。第62條，當事人就有關合同內容約定不明確，依照本法第六十一條的規定仍不能確定的，適用下列規定。【解析】：本題考查的是合同履行的規定。合同生效后，如果對合同內容沒有約定或約定不明確的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定。參見教材P173。

34.在民事訴訟中，當事人一方以合同中有仲裁條款為由，對人民法院受理本案提出異議的，應當在（）提出。A.首次開庭前

B.收到傳票之日起7日內 C.舉證期滿前 D.庭審結束前 A 【解析】：解析：在民事訴訟中，當事人一方以合同中有仲裁條款為由，對人民法院受理本案提出異議的，應在首次開庭前提出。參見教材P220。

35.仲裁裁決被人民法院裁定不予執行的，當事人可以（）。A.向人民法院上訴 B.向人民法院申請再審

C.向人民法院執行庭申請復議

D.根據雙方達成的書面仲裁協議重新申請仲裁 D 解析：仲裁裁決被人民法院依法裁定不予執行的，當事人不能申請人民法院再審，就該糾紛雙方當事人可以重新達成仲裁協議，并依據該仲裁協議申請仲裁，也可以向人民法院提起訴訟。參見教材P224 36.超過訴訟時效期間，當事人（）的，不受訴訟時效的限制。A.提起訴訟 B.提出請求 C.主張權利 D.自愿履行 D 解析：超過訴訟時效期間，當事人自愿履行的，不受訴訟時效的限制。P20 37.建設工程施工合同無效，將不會產生（）的法律后果。A.返還財產 B.折價補償 C.賠償損失 D.支付違約金 D 解析：合同無效的話，不會產生違約金的法律后果。38.當事人申請撤銷仲裁裁決，應當向（）提出。A.仲裁委員會的上級主管機關

B.仲裁委員會所在地的中級人民法院 C.仲裁員委員會所在地的基層人民法院 D.被告所在地的基層人民法院 B 解析：必須向所在地的中級人民法院提出。P223 39.《安全生產法》規定，生產經營單位不得以任何形式與從業人員訂立協議，免除或者減輕其對從業人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。該規定是為了保護從業人員（）的權利。

A.拒絕違章指揮和強令冒險作業 B.緊急避險 C.請求賠償

D.批評和檢舉控告權 C 【解析】：本題考查的是從業人員安全生產的權利和義務。生產經營單位不得以任何形式與從業人員訂立協議，免除或者減輕其對從業人員因生產安全事故傷亡依法應承擔的責任。該規定是為了保護從業人員請求賠償權的權利。參見教材P63 40.因施工企業原因，工程未能如期竣工，建設單位聽取監理單位建議后，在建設行政主管部門協調下同意不追究施工企業之前的違約責任，之后發生地震致使工期再次拖延，則因此產生的工期責任由（）承擔。A.建設單位 B.施工企業 C.監理單位

D.建設行政主管部門 B 【解析】：本題考查的是不可抗力及違約責任的免除。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。參見教材P194。41.根據《招標投標法》，依據必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日，最短為（）日。A.5 B.20 C.10 D.15 B 解析：自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于二十日。P54 42.在下列擔保方式中，只能由債務人而非第三人提供擔保的是（）A.抵押 B.保證 C.質押 D.留置 D 43.未進行不動產登記而使得不動產物權的轉讓行為不生效，則當事人由此承擔（）責任。A.授權 B.違約 C.不當得利 D.無因管理 B 解析：未進行不動產登記而使得不動產物權的轉讓行為不生效，則當事人應有此承擔違約責任。

44.建設單位在申請領取（）時，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。A.建設用地規劃許可證 B.建設工程規劃許可證 C.房屋銷售許可證

D.建設工程施工許可證 D 解析：申請領取施工許可證時，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。45.可撤銷合同被撤銷后，其法律后果是（）A.自撤銷后無效 B.申請撤銷時無效 C.自始無法律約束力 D.合同有效 C 解析：本題考查的是可變更、可撤銷合同。在可變更、可撤銷合同被撤銷前，該合同具有效力。在被撤銷后，該合同不具有效力，且追溯及既往，即自合同成立之始起就不具有效力，當事人不受該合同約束。參見教材P169。

46.工程建設中擬采用的新技術、新工藝、新材料、不符合現行（）規定的，應當由擬采用單位提請建設單位組織專題技術論證，報批準標準的建設行政主管部門或者國務院有關主管部門審定。A.國家技術標準 B.強制性標準 C.行業質量標準 D.地方質量標準 B 解析：不符合現行強制性標準規定的，應當由擬采用單位提請建設單位組織專題技術論證，報批準標準的建設行政主管部門或者國務院有關主管部門審定。

47.甲乙雙方簽訂了購貨合同，在合同履行合同過程中，甲方得知乙方公司名稱及其法定代表人均發生了變更，于是要求簽訂合同變更協議，遭到乙方的拒絕，針對該情形，正確的是（）。A.合同已經終止 B.必須簽訂變更協議 C.合同主體未變更 D.合同內容已變更 C 解析：合同主體簽訂人沒有變更

48.分包人要求總包人支付工程欠款150萬元，總包人卻以發包人的尚有待付工程款200萬元未付為由拒絕付款，分包人多次催款未果，直接以自己名義向法院起訴發包人，要求支付150萬元欠款及其利息，關于分包人行為的說法，正確的是（）。A.起訴沒有法律依據

B.只能以總包人的名義起訴 C.只能起訴總包人 D.屬于行使代位權 D 49.施工企業新聘用的項目經理因變更注冊中很不及時影響注冊建造師執業，導致項目損失，對建設單位的民事賠償責任由（）承擔。A.建造師原注冊單位 B.建設主管部門 C.項目經理本人 D.施工企業 D 解析：本題考查的是注冊管理。因變更注冊申報不及時影響注冊建造師執業、導致工程項目出現損失的，由注冊建造師所在聘用企業承擔責任，并作為不良行為記入企業信用檔案。參見教材P3。

50.《安全生產許可證條例》規定，除中央管理的建筑施工企業外，建筑施工企業安全生產許可證由（）頒發和管理。A.縣級以上人民政府

B.縣級以上人民政府建設主管部門 C.省、自治區、直轄市人民政府

D.省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門 D 解析：本題考查的是安全生產許可證的管理規定。除中央管理的建筑施工企業外，建筑施工企業安全生產許可證由省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門頒發和管理。參見教材P85 51.甲公司承包了某建設工程施工任務，其將裝飾工程分包給了乙公司。乙公司以甲公司的名義與丙公司簽訂了材料供貨合同，隨后丙催告甲在一個月內予追認，而甲未作表示，對此，下列說法正確的是（）。

A.在甲未追認合同之前，丙有撤銷合同的權利 B.合同已經生效，甲應當履行合同

C.甲對乙、丙行為未明確反對，視為同意 D.乙的行為構成表見代理 A 52.關于合同成立時間的說法，正確的是（）。A.承諾生效時合同成立

B.口頭合同自交付標的物時成立 C.合同書自生效時成立

D.采用信件方式訂立合同的，合同自信件到達時成立 A 解析：合同成立的時間。當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽訂或者蓋章時合同成立。也就是承諾時生效。P164 53.根據《民事訴訟法》人民法院不適于裁定先予執行的案件是()。

A.追索贍養費、撫養費 B.追索撫恤金，醫療費 C.追索違約金或者賠償損失 D.追索勞動報酬 C 解析：適用于先于執行的有贍養費、撫養費、撫恤金、醫療費、勞動報酬。只有C，沒有。P212 54.建設工程施工合同約定，施工企業未按節點工期完成形象進度的，建設單位可解除合同，此約定屬于合同的()A.附條件解除 B.附期限解除 C.附期限終止 D.附條件終止 A 解析：施工企業未按節點工期完成約定進度的工程，建設單位可解除合同，此約定屬于合同的附條件解除

55.關于女職工特殊勞動保護的規定，正確的是（）。A.不得安排女職工從事國家規定的第三級體力勞動強度的勞動 B.禁止安排未育女職工從事有毒有害的勞動 C.用人單位應當對女職工定期進行健康檢查 D.女職工生育享受不少于90天的產假 D 56.投標有效期的起始時間是（）。A.發售招標文件 B.投標截止 C.環評結束

D.發出中標通知書 B 解析：投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送到投標地點;在截止時間后送到的投標文件，招標人應當拒收。P44 57.違約責任承擔的方式包括（）。A.繼續履行 B.提供擔保 C.接觸合同 D.代位追償 A 58.甲乙雙方在合同條款達成一致后，甲方于當月4日簽字蓋章，乙方于當月8日簽字蓋章。該合同約定須經公證機構公證并取得公證書后5日合同生效。當月18日取得了公證書，則該合同成立日期為當月（）日。A.8 B.4 C.18 D.24 A 59.合同工期屆滿之前，施工企業明確表示不再施工的行為是（）。A.侵權 B.預期違約 C.合法行為

D.單方解除合同 B 解析：本題考查的是違約責任的承擔方式。預期違約是指當事人一方在合同約定的期限屆滿之前，明示或默示其將來不能履行合同。參見教材P193。

60.材料供應合同中對鋼材的價款約定不明確，雙方不能協商一致，且依合同有關條款等仍不能推定，則該價款按（）履行。A.訂立時履行地市場價格 B.履行時訂立地市場價格 C.履行時履行地市場價格 D.政府指導價格 A 解析：本題考查的是合同履行的規定。價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行。參見教材P173

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項的0.5分）61.關于總承包模式下各單位質量責任的說法，正確的有（）。A.施工總承包單位對其采購的材料質量負責 B.施工總承包單位對施工質量負責

C.分包單位就分包工程質量向施工總承包單位負責

D.分包單位與施工總承包單位就分包工程質量向建設單位承擔連帶責任 E.施工總承包單位應當對施工圖設計文件質量負責 ABCD 62.關于勞動合同試用期的說法，正確的有（）。A.試用期次數最多為2次

B.試用期不包含在勞動合同期限內 C.試用期最長為6個月

D.試用期內，用人單位可無理由解除勞動合同

E.以完成一定工作任務為期限的勞動合同不得約定試用期 CE 63.民事法律關系的主體包括（）A.法人 B.財務 C.權利義務 D.行為 E.自然人 AE 64.某建設工程因中途停建，建設單位與施工企業擬解除施工合同，根據《合同法》，該施工合同解除后，不影響合同中（）。A.全面履行 B.履約擔保 C.結算和清理 D.爭議解決 E.竣工驗收 CD 解析：合同解除，不影響合同中結算和清理條款以及糾紛解決條款的效力。65.下列情形中，人民法院應當再審的有（）。A.管轄錯誤的

B.剝奪當事人辯論權利的 C.缺席判決的

D.原判決超出訴訟請求的 E.審判庭組成不合法 DE 66.應當先履行債務的當事人，有確切證據證明對方（），可以中止履行。A.經營狀況嚴重惡化的 B.喪失商業信譽的

C.有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形的 D.有大量訴訟及仲裁案件的

E.轉移財產、抽逃資金，以逃避債務的 ABCE 67.根據《產品質量法》，生產者不得（）。A.生產國家明令淘汰的產品 B.偽造或者冒用他人的廠名 C.對產品使用性能瑕疵作出說明

D.偽造或者冒用認證標志等質量標志 E.以不合格產品冒充合格產品 ABDE 解析：參見教材P100。《產品質量法》規定了生產者不得有下列行為：

1.不得生產國家明令淘汰的產品，如危害物超標的建筑裝修裝飾材料

2.不得偽造產地，不得偽造或冒用他人的廠名、廠址

3.不得偽造或者冒用認證質量標志

4.不得摻雜、摻假，不得以假充真、以次充好，不得以不合格產品冒充合格產品

68.甲建設單位獲得了乙設計單位草擬的建筑設計方案后，遂以乙報價太高為由終止了合同訂立談判。后甲將該設計方案交給其他設計單位完成了設計文件。甲的行為（）。A.屬于正常的商業行為

B.屬于泄露或不正當使用商業秘密 C.應承擔締約過失責任 D.構成侵權行為 E.構成違約行為 BCD 69.下列責任中，屬于行政處罰的有（）。A.責令停產停業 B.罰金 C.暫扣或者吊扣執照 D.賠償損失 E.治安拘留 ACE 70.不能作為民事訴訟證人的有（）。A.本案書記員 B.本案鑒定人員 C.本案訴訟代理人 D.無民事行為能力人 E.當事人親屬 ABC 解析：

（三）不能作證人的人

1.不能正確表達意志的人

2.訴訟代理人

3.審判員、陪審員、書記員

4.鑒定人員

5.參與民事訴訟的檢察人員

參見教材P203

71.根據《工程建設國家標準管理辦法》，工程建設強制性標準是指直接涉及工程（）等方面的工程建設標準強制性條文。A.市容市貌 B.質量 C.安全 D.衛生 E.環境保護 BCDE 72.根據《勞動合同法》，勞動者可以解除勞動合同，用人單位應當向勞動者支付經濟補償的有（）。

A.用人單位未及時足額支付勞動報酬的

B.用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的 C.用人單位未依法為勞動者繳納社會保險費的

D.用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全的

E.用人單位為勞動者提供專項技術培訓，雙方約定的服務未到期，但勞動合同期滿 ABCD 73.建筑工程項目申請領取施工許可證應當具備的條件包括（）。A.已經辦理了用地批準手續

B.施工圖設計文件已按規定通過了審查 C.消防設計圖紙已經公安消防機構審核

D.按照規定應該委托監理的工程已委托監理 E.已經辦理了招標投標核準手續 ABD 74.民事訴訟的基本特點包括（）。A.公權性 B.自愿性 C.保密性 D.強制性 E.程序性 ADE 解析：民事訴訟有如下特征：公權性、強制性、程序性。參見教材P200 75某施工合同約定：發生爭議由仲裁委員會或有管轄權的人民法院管理。后雙方發生合同爭議，根據該條款，對該爭議案件享有管轄權的應為（）。A.合同履行地法院 B.仲裁委員會 C.合同簽訂地法院 D.被告住所地法院 E.原告住所地法院 AD 76.下列情形中，符合工程發包、分包管理相關規定的是（）。

A.施工企業將其承包的全部建筑工程分解后以分包的名義分別交由他人施工 B.建設單位將建筑工程項目分解成若干標段分別進行招標

C.施工企業按照承包合同的約定，直接將部分專業工程進行分包

D.施工企業將包含人、機、料在內的工程以擴大勞務分包形式進行勞務分包 E.分包單位將其承包的建筑工程勞務作業進行分包 CE 77.下列情形中，屬于合同繼續履行例外的有（）。A.債務人不同意履行 B.債務人公司分立 C.法律上不能履行 D.事實上不能履行 E.履行費用過高 CDE 78.合同無效的原因有（）。A.惡意串通，損害他人利益 B.以合法形式掩蓋非法目的

C.一方以脅迫手段訂立合同，損害集體利益 D.重大誤解或顯失公平E.損害社會公共利益 ABE 解析：無效合同的原因

（一）一方欺詐，并損害國家利益的

（二）一方采用脅迫手段訂立合同，并損害國家利益的（三）惡意串通，損害國家、集體或第三人利益損害的合同

（四）以合法形式掩蓋非法目的（五）損害社會公共利益

（六）違反法律法規強制性規定的

79.下列合同中，屬于可變更、可撤銷的合同喲（）。A.建設單位因對工程內容存在重大誤解而訂立的合同 B.施工企業采取欺詐手段訂立的損害國家利益的合同 C.總承包單位將施工圖深化設計風險轉移給分包單位的合同 D.建設單位為偷稅而訂立的施工合同 E.村民脅迫施工企業訂立的供貨合同 AE 80.下列產生安全事故情形中，屬于《安全生產事故報告和調查處理條例》規定的重大事故的有（）。

A.重傷80人

B.直接經濟損失5000萬元 C.死亡20人

D.直接經濟損失8000萬元 E．死亡30人 ABCD

第四篇：2011年二級建造師考試《法規及相關知識》真題+答案解析

2011年二級建造師考試《法規及相關知識》考試真題

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1.取得建造師資格證書并經()后，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經理。

A.登記B.注冊C.備案D.所在單位考核合格

2.行政法規的制定主體是()。

A.全國人民代表大會B.全國人民代表大會常務委員會C.國務院D.最高人民法院

3.訂立合同的兩個公司合并，使他們之間既存的債權債務歸于消滅，這種事實是債朽債務的()。

A.抵消B.提存C.混同D.免除

4.甲公司租用乙公司腳手架，合同約定每月底支付當月租金，但甲公司到期后拒付乙公司的訴訟時效期間應從應付之日起算()年。

A.1B.2C.4D.20

5.根據《物權法》，不適合用于質押財產的是()。

A.匯票B.倉單C.建設用地D.應付款

6.下列行為中，不必將建筑物及其占有范圍內的建設用地使用權一并處分的是()。

A.轉讓B.抵押C.出資入股D.投保火災險

7.某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元，根據法律規定，建設單位在申請領取施工許可證時，原則上最少到位資金為()萬元。

A.100B.200C.600D.1000

8.關于建筑工程發承包制度的說法，正確的是()。

A.總承包合同可以采用書面形式或口頭形式B.發包人可以將一個單位工程的主體分解成若干部分發包C.建筑工程只能招標發包，不能直接發包D.國家提倡對建筑工程實行總承包

9.下列建設工程分包的說法中，屬于承包人合法分包的是()。

A.未經建設單位許可將承包工程中的勞務作業進行分包B.將專業工程分包給不具備資質的承包人C.將勞務作業分包給不具備資質的承包人D.未經建設單位許可將承包工程中的專業工程進行分包

10.甲、乙、丙、丁四家公司組成聯合體進行投標，則下列聯合體成員的行為中正確的是()。

A.該聯合體成員甲公司又以自己單位的名義單獨對該項目進行投標B.該聯合體成員簽訂共同投標協議C.該聯合體成員乙公司和丙公司組成一個新聯合體對該項目進行投標D.甲、乙、丙、丁四家公司設立一個新公司作為聯合體投標的牽頭人

11.通過招投標訂立的建設工程施工合同，合同價應為()。

A.評標價B.投標報價C.招標控制價D.標底

12.評標委員會組建過程中，下列做法符合規定的是()。

A.評標委員會成員的名單僅在評標結束前保密B.評標委員會7個成員中，招標人的代表有3名

C.項目評標專家從招標代理機構的專家庫內的專家名單中隨機抽取D.評標委員會成員由3人組成13.經評標，甲被推薦為第一中標人，但在中標通知書發出之前，招標人收到甲退出此次投標的書面通知。以下關于甲的行為，正確的說法是：()。

A.屬于在投標有效期內撤回投標文件B.屬于放棄中標C.甲的要求不能被接受，必須繼續參加投標D.甲可向招標人申請退還部分投標保證金

14.關于生產經營單位安全生產保障的說法，正確的是()。

A.生產經營單位必須參加工傷社會保險，為職工繳納相關費用B.建設工程實行工程總承包的，由建設單位對施工單位的安全生產負總責任C.建設項目安全設施的使用單位應當對安全設計負責D.某單位易燃易爆品存放地點與員工宿舍在同一建筑物內

15.生產經營單位的主要負責人因未履行安全生產管理職責，導致發生生產安全事故被判有期徒刑的，根據我國安全生產的規定，自刑期執行完畢之日起()。

A.2年內不得擔任本施工企業的中層管理人員B.3年內不得擔任監理單位的主要負責人C.5年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人D.終身不得擔任任何施工企業的主要負責人

1/5

16.生產經營單位發生生產安全事故后，事故現場施工人員必須立即報告()。

A.本企業負責人B.當地安全生產監督管理部門C.縣級以上地方人民政府D.省級(含自治州、直轄市)安全生產監督管理部門

17.某幕墻專業分包工程施工過程中，發生了一起安全事故.造成2人死亡，根據《建設工程安全生產管理條例》，此次事故應由()上報有關主管部門。

A.幕墻分包企業B.施工總承包企業C.監理單位D.建設單位

18.根據國務院《特種設備安全保障條例》，從事施工起重機械定期檢驗的機構，應由()批準。

A.縣級以上人民政府B.省級政府特種設備安全監督部門C.國務院D.國務院特種設備安全監督部門

19.房地產公司甲的下列做法中，符合安全生產法律規定的是()。

A.要求施工企業購買其制定的不合格消防器材B.申請施工許可證時沒有提供保障工程安全施工措施的資料C.甲向施工企業提供的地下工程資料不準確D.甲在拆除工程施工15日前將相關資料報送有關部門

20.關于建設單位安全責任的說法，正確的是()。

A.建設單位根據自身情況提出低于強制性規定的要求B.建設單位有權壓縮合同約定的工期C.建設單位可將拆除工程發包給任何施工企業D.建設單位應當根據工程需要向施工企業提供施工現場相鄰建筑物的相關資料

21.根據《建設工程安全生產管理條例》，關于意外傷害保險的說法，正確的是()。

A.意外傷害保險屬于非強制險B.保險由建設單位辦理C.實行施工總承包的，由施工總承包企業支付保險費D.保險期限自保險合同訂立之日起至竣工驗收合格之日止

22.基坑支護工程專項施工方案須經()簽字后實施。

A.施工企業項目經理和現場監理工程師B.施工企業負責人和建設單位負責人C.建設單位負責人和總監理工程師D.施工企業技術負責人和總監理工程師

23.企業安全生產許可證辦理延期的時間為有效期滿前()個月。

A.1B.2C.3D.6

24.根據《建設工程質量管理條例》，對涉及()的裝修工程，建設單位應委托原設計單位或具有相應資質的設計單位提出設計方案。

A.增加工程內部裝飾B.建筑主體和承重結構變動C.增加工程造價總額D.改變建筑工程

25.建設工程施工總承包企業將專業工程分包，下列關于工程質量責任承擔的說法，正確的是()。

A.分包工程質量由分包企業負總責。B.分包工程質量由分包企業單獨承擔責任C.總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業接受總承包企業的質量管理，可不承擔責任

26.因設計原因導致的質量缺陷，在工程保修期內的正確說法是()。

A.施工企業不僅要負責，還要承擔保修費用B.施工企業僅負責保修，由此產生的費用應向建設單位索賠C.施工企業僅負責保修，由此產生的費用應向設計單位索賠D.施工企業不負責任保修，由建設單位自行承擔維修

27.必須經總監理工程師簽字的工作是()。

A.開工前的放線定位B.分項工程驗收C.下一步工序D.建設工程竣工驗收

28.某施工企業在供應商處購買的水泥，標號明顯低于包裝上的標注標號，使施工企業遭受了損失，關于施工企業提出的索賠要求()。

A.只能由生產廠家承擔B.只能由供應商承擔C.只能施工企業自行承擔D.可向生產廠商提出賠償

29.需要進行消防設計的建設工程項目，應由建設單位將有關資料向()報批。

A.公安消防機構B.建設工程安全監督機構C.建設行政主管部門D.上級主管部門

30.下列爭議中屬于勞動爭議的是()。

A.企業職工沈某與某地方勞動保障行政部門發生工傷認定的爭議B.公司股東李某因股息分配產生的爭議C.王某與社會保險機構因退休費用產生的爭議D.進城務工的黃某與勞務分包公司因工資報酬產生的爭議

31.勞務派遣單位與被派遣者的勞動合同最低應為()年。

A.6個月B.1年C.2年D.5年

32.勞動合同僅約定試用期的，按照《勞動合同法》的規定，該合同()。

A.試用期為勞動合同期限B.按無效勞動合同處理C.按無固定期限合同處理D.按完成一定工作任務為期限的合同處理

33.用人單位與勞動者約定以一定工作任務為期限的合同為()勞動合同。

A.固定期限B.無固定期限C.以完成一定任務為期限D.短期

34.下列法律責任中，屬于民事責任承擔方式的是()。

A0.警告B.罰款C.支付違約金D.沒收財產

35.下列合同中，受合同法調整的是()。

A.婚姻B.收養C.買賣D.行政

36.在合同法中，要約生效的時問是()。

A.要約人發出要約時B.要約達到受要約人時C.受要約人作出承諾時D.受要約人承諾到達時

37.在建設工程招標程序中，投標的法律性質是()。

A.要約B.要約邀請C.反要約D.承諾

38.受要約人超過承諾期限發出的承諾，若要約人未作出認可該承諾的通知，則該承諾視為()。

A.承諾超時B.承諾延誤C.新承諾D.新要約

39.下列合同中，以下情形屬于無效合同的是()。

A.當事人無履約能力B.當事人對合同有重大誤解C.違反法律法規的強制性規定D.違反法定的形式

40.在可撤銷合同中，撤銷權自債權人知道或應該知道撤銷事由之日起()內有效。

A.1個月B.3個月C.6個月D.1年

41.關于待定合同的說法，正確的是()。

A.善意相對人不享有撤銷的權利B.效力待定合同的相對人有催告權C.待定合同是生效合同

D.待定合同是無效合同

42.甲欠乙50萬元貸款，乙欠丙20萬元貸款，因乙怠于行使到期債權，又不能還丙的欠款，為此丙起訴甲支付欠款，下列說法正確的是()。

A.丙不能以自己名義起訴甲B.丙起訴甲是在行使代位權C.丙起訴甲以50萬元為限D.丙的起訴費用由自己支付

43.下列情形中，債權人不能行使法定撤銷權的是()。

A.受讓人明知債務人以不合理低價轉讓財產B.債務人放棄到期的債權C.債務人將巨額財產贈與他人D.債務人將其全部財產轉讓

44.甲乙簽訂了建筑材料買賣合同，經當事人雙方協商一致才能變更的情形是()。

A.甲公司名稱變更B.乙公司的法人代表變更C.合同簽約人變更D.買賣數量變更

45.某項目設計費為100萬，合同約定違約金為15%，發包方支付了15萬定金后，設計方未開展設計工作，導致發包方損失12萬，發包方最多可獲得的賠償是()萬。

A.24B.27C.30D.42

46.關于擔保的說法，正確的是()。

A.質押不轉移對質押財產的占有B.建筑物占用范圍內的建設用地使用權可以單獨作為抵押的對象C.企業法人的分支機構、職能部門可以為擔保人D.以匯票作為抵押財產的，自憑證交付之日起生效

47.某建設單位出具的銀行保函中，保證人為()。

A.監理單位B.銀行C.建設單位D.施工企業

48.定金合同以()之時生效。

A.當事人簽字B.合同備案C.定金實際交付D.主合同成立

49.王某在施工工地工作時，不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某與雇主達成協議，雇主一次性支付王某2萬元作為補償，王某放棄訴訟權利，這種調解方式為()。

A.行政調解B.法院調解C.仲裁調解D.民間調節

50.一裁定終局體現了仲裁的()特點。

A.專業性B.自愿性C.獨立性D.快捷性

51.仲裁的保密性特點體現在以()為原則。

A.不開庭審理B.不允許代理人參加C.不公開審理D.不允許證人參加

52.在法院的主持下，甲乙雙方達成了調解協議，法院制作了調解書，在簽字前甲方反悔，此時法院應()。

A.進行判決B.強制執行C.留置送達D.重新調解

53.甲地注冊的建設單位與在乙地注冊的施工單位在丙地簽訂了建設工程施工合同，合同規定：若發生爭議，向丙地法院起訴。則該合同爭議解決地的原則為()。

A.原告所在地B.被告所在地C.合同簽定地D.合同施行地

54.在民事訴訟中，“一般授權”所行使的訴訟權利為()。

A.代為承認對方的訴訟請求B.進行和解C.變更訴訟請求D.法庭辯論

55.對人民法院做出的一審民事判決不滿，上訴期限為判決書送達之日起()日。

A.5B.7C.10D.15

56.仲裁機構做出的仲裁書生效后，一方不執行的，另一方可向()申請強制執行。

A.人民法院B.司法行政機關C.仲裁機構D.公安機關

57.關于仲裁調解的說法，正確的是()。

A.仲裁庭必須先進行調解B.調解不成不能做出裁決書C.仲裁調解書與仲裁書具有同等法律效力D.經仲裁庭調解雙方當事人達成調解協議的，仲裁庭不能制作裁決書

58.在仲裁過程中，申請人甲與被申請人乙雙方自行和解，下列符合我國法律規定的是()。

A.甲與乙不能自行進行和解B.甲乙達成和解不能撤回仲裁申請C.甲撤回仲裁申請后又反悔，不得以同一事項申請仲裁D.甲乙達成和解協議的，可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書，也可以撤回仲裁申請。

59.甲、乙、丙三人組成仲裁庭，甲為首席仲裁員，甲認為應該支持申請人的主張，乙、丙認為應該支持被申請人的主張，則下列正確的是()。

A.應按乙、丙的意見做出仲裁書B.應該按甲的意見做出仲裁書C.甲、乙、丙各自的意見全部列出交由仲裁委員會做出決定D.按照甲的意見做出仲裁書，仲裁書中如實記錄乙、丙的意見

60.施工企業認為()侵犯其合法權益，可以申請行政復議。

A.建設單位違約的行為B.總監理工程師的停工決定C.上級企業的處理決定D.行政機關的罰款

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

61.某體育館施工實行工程總承包，發包單位可以將工程的()一并發包。

A.代建B.施工C.監理D.設計E.設備采購

62.民事法律行為成立條件中，行為內容合法表現為()。

A.不違反法律B.不違背社會公德C.不存在認識錯誤等外在因素D.不與第三人利益相沖突E.不與社會公共利益相沖突

63.下列抵押財產中，抵押權自登記時成立的有()。

A.建筑物B.建設用地使用權C.生產設備、材料D.在建工程E.在建船舶

64.項目監理在實施監理過程中，主要依據有()。

A.ISO質量體系B.工程建設國家強制性標準C.工程設計文件D.施工企業管理制度E.建設工程施工合同

65.投標有效期內，投標人有()行為的，其投標保證金予以沒收。

A.撤回投標文件B.補充投標文件C.放棄中標D.澄清投標文件E.說明(解釋)投標文件

66.施工作業人員進行安全生產的義務有()。

A.使用勞動生產安全用具B.接受安生生產培訓C.發現事故隱患立即報告D.發生危及人身安全的事故先進行搶救E.為自己購買從業保險

67.某施工企業與工人訂立安全生產責任書，內容為：施工企業工人認真工作，若發生安全事故，后果由工人自負。對于上述條款，正確的是()。

A.發生安全事故應由工人自負B.該條款做無效處理C.施工企業應受行政處罰D.應撤銷施工企業的資質E.施工企業主要負責人應受行政罰款

68.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工企業的項目負責人在安全生產方面的主要職責有()。

A.對建設工程項目的安全生產負總責B.落實安全生產責任制C.制定安全生產規章制度和操作規程D.確保安全生產費用的專項使用E.根據工作特點組織制定安全施工措施

69.取得安全生產許可證的條件是()。

A.特種作業人員經考核合格B.職工參加工傷C.通過了安全生產管理體系認證D.進行了安全評價E.已辦理安全監督手續

70.根據《建設工程質量監督條例》，質量保修書應有的內容有()。

A.保修范圍B.保修期限C.質量保證金的退還方式D.質量保證金預留比例E.保修責任

71.供應商的下列行為中，符合《產品質量法》的是()。

A.建立進貨驗貨制度B.產品包裝上的標識不真實C.對使用有瑕疵的產品進行說明D.為擴大銷售，對產品質量進行虛假宣傳E.快過期的產品降價銷售

72.某交通施工穿越噪聲敏感區域，可能造成環境噪聲污染，下列說法正確的是()。

A.禁止一切夜間施工作業活動B.因特殊需要進行夜間施工的，須獲批準C.建設工程施工前必須公告附近居民D.其他有效的控制噪聲污染的措施E.在開工15日前，向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門報告

73.根據《勞動合同法》，用人單位在與勞動者簽訂合同時采取的正當行為有()。

A.扣押居民身份證B.扣押職業資格證C.要求提供擔保D.簽訂專業技術培訓服務違約金E.簽訂競業限制保證書

74.建設工程合同屬于()。

A.有名合同B.實踐合同C.要式合同D.有償合同E.單務合同

75.應當先履行合同文件的一方當事人有確切證據證明對方()，有權行使抗辯權。

A.經營狀況嚴重惡化B.法定代表人被追究刑事責任C.喪失信譽D.企業負有較大債務E.轉移財產試圖躲避債務

76.合同權利文件終止時，不影響()之效力。

A.結算條款B.清理條款C.仲裁條款D.擔保條款E.失業條款

77.民事違約責任的承擔方式有()。

A.賠償損失B.采取補救措施C.繼續履行D.精神損失賠償E.賠禮道歉

78.建設單位就專業分包工程存在的施工質量缺陷提起民事訴訟，根據《民事訴訟法》及相關司法解釋，建設單位可以將()列為其被告。

A.招標代理機構B.總承包企業C.分包企業D.實際施工人E.建設行政主管部門

79.關于民事訴訟回避制度的說法，正確的是()。

A.當事人必須在開庭前提出回避申請B.當事人提出回避申請，可以在法庭宣判前提出C.案件訴訟代理人的近親屬僅擔當翻譯人的，無須回避D.人民法院的回避決定，可以口頭或書面形式提出E.申請回避復議期間，被申請回避的人可以不停止參與本案的工作

80.關于仲裁協議的說法，正確的有()。

A.仲裁協議應當是書面形式B.仲裁協議可以是口頭訂立的，但需雙方認可C.仲裁協議必須在爭議發生前達成D.沒有仲裁協議，也就無法進行仲裁E.仲裁協議排除了人民法院對合同爭議的管轄權

第五篇：2010二級建造師真題試卷及答案

2010年二級建造師模擬試卷及答案

一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)場景(一)

一城市路道路結構為：路基為填方，填土高度為2—3m;路面為12%石灰土底基層150mm，石灰粉煤灰砂礫基層150mm，瀝青混凝土面層(粗粒式60mm，中粒式40mm厚)合計100mm，共計410mm。因拆遷影響，路面工程需要在冬期組織施工。

根據場景(一)，作答下列題目：

1、采用任何一種壓實機械碾壓土質路基，均應控制在該種土最佳含水量的±()以內壓實。

A1%

B2%

C1.5%

D2.5%

答案：B

解析：在最佳含水量情況下水穩定性最好。

2、城市主干路、快速路的上面層還需通過()試驗來檢驗抗車轍能力。

A馬歇爾試驗

B高溫車轍試驗

C油石比試驗

D殘留度試驗

答案：B

解析：

3、關于瀝青混合料施工工藝要求，下面說法錯誤的是()

A瀝青混凝土面層集料的最大粒徑宜從上往下逐漸增大，中、下面層瀝青混合料集料的最大粒徑不宜超過層厚的1/2。

B重要的瀝青混凝土路面宜先修100—200m試驗段，主要分試拌、試鋪兩個階段，取得相應的參數。

C熱拌瀝青混合料路面施工結束后待自然冷卻，表面溫度低于600C后，方可允許車輛通行。

D熱拌瀝青混合料相鄰兩輻及上下層的橫接縫施工應錯開1m以上。

答案：C

解析：當混合料表面溫度過高通車時，易形成車轍等病害。

4.道路工程前期地質調查時，開挖試坑深度應達到地下水位以下，當地下水位很深時，開挖深度不小于()。

A2m

B2.5m

C3m

D3.5m

答案：A

5、下面不屬于路面性能指標的是()

A變形量

B溫度穩定性

C抗滑能力

D噪聲量

答案：A

解析：A屬于路基性能指標之一。

6、城市主干路土質路基深度在0～80cm范圍內，最低壓實度應為()。

A90%

B93%

C95%

D98% 場景(二)某市政橋梁工程，跨越該市一條主要河流，部分基礎采用錘擊沉樁，部分基礎在河中，需要實施土圍堰作業。承臺為大體積砼，上部結構為跨徑25m后張預應力混凝土箱梁。

根據場景(二)，作答下列題目：

7、土圍堰內坡腳與基坑頂邊緣的距離根據河床土質及基坑開挖深度而定，但不得小于()。

A1m

B1.1m

C1.2m

D1.5m

答案：A

解析：內坡腳與基坑邊緣的距離主要是為了放置水泵等一些設備的需要。

8、土圍堰的高度應施工期內可能出現的最高水位(包括浪高)()m

A0.2

B0.5

C0.5～1.0

D0.5～0.7

答案：D

解析：高出可能出現的最高水位一定高度，以策安全。

9、沉人混凝土樁時，要求混凝土達到100%設計強度并具有()齡期。

A14d

B21d

C28d

D36d

答案：C

解析：為避免砼樁頭被擊碎，除設置樁帽外，對樁還要進行設計強度和齡期的雙控。

10、下面關于沉入樁的打樁順序說法錯誤的是()

A一般是由一端向另一端打

B密集群樁由中心向四邊打

C先打淺樁，后打深樁

D先打坡頂，后打坡腳

答案：C

解析：如果改變順序，則可能發生樁打不下去、折斷等現象。

11.卸落支架和拱架，應()。

A縱向對稱均衡卸落;橫向同時一起卸落

B縱向同時一起卸落;橫向對稱均衡卸落

C縱向對稱卸落;橫向均衡卸落

D縱向同時卸落;橫向一起卸落

答案：A 場景(三)

某熱力隧道，長3.2km，斷面尺寸為3.2×2.8m，埋深3.5m，采用噴錨暗挖法施工。隧道穿越砂礫層，需要降水作業。施工中，在距工作井48m時，發現開挖面砂礫層有滲水且土質松散，有塌方隱患。經有關人員研究，決定采用小導管注漿超前加固措施。

根據場景(三)，作答以下題目：

12、小導管注漿宜采用()

A水泥漿或水泥砂漿

B水泥漿或石灰漿

C混合砂漿

D觸變泥漿

答案：A

13、根據場景所述地質條件，小導管注漿宜采用()

A高壓噴身注漿法

B滲入注漿法

C劈裂注漿法

D電動硅化注漿法

答案：B

14、下面不是噴錨暗挖法施工的要求的是()

A管超前

B嚴注漿

C長開挖

D早封閉

答案：C

15、噴射砼應緊跟開挖面，應分段、分片、分層，A由下而上

B由上而下

C由前而后

D由后而前

答案：A 場景(四)

順序進行。()

某給水廠采用地表水常規處理工藝流程。某項目經理部承建該給水廠的構筑物施工，其中清水池長32m、寬23m、高4.5m，清水池基礎底標高為-6.00m，采用現澆鋼筋混凝土結構，混凝土強度等級為C30。

因地下水位較高，需要采取降水措施，項目部擬采用基坑內明溝排水。

根據場景(四)，作答下列題目：

16、采用明溝排水時，排水溝應設置在基坑的()

A中間

B四邊

C兩邊

D中間部位十字交叉

答案：B

17、排水溝底要始終保持比土基面低不小于()m

A0.3

B0.5

C1.0

D1.5

答案：A

18.在給水廠的澄清處理工藝中，混凝的作用是()。

A去除水中的泥砂

B去除水中的細菌

C使水中懸浮物和膠體物質形成較大的絮狀顆粒

D使水中有機物和有毒物質形成較大沉積顆粒

答案：C

19.清水池底板與柱的施工縫應設在()。

A底板表面

B柱的任意高度

C柱的1/2高度

D八字腳與柱的連接處

答案：A

20.池壁施工縫進行鑿毛處理時，其根部的混凝土強度應至少達到()MPa。

A1.0

B1.5

C2.0

D2.5

答案：D

二、多選題

場景(五)某污水管道為φ1600mm鋼筋混凝土管，一般地段采用開槽法施工，穿越道路部分采用頂管法施工。明挖管道完工后進行了閉水試驗。

頂管工作井采用沉井。井壁厚600mm。沉井穿過的土層主要為黏土質砂土，采用不排水下沉。

由于沉井深度較大，沉井下沉施工中下沉困難，進度緩慢，項目部采取輔助方法助沉。頂管施工中，隨著頂進距離的增加，頂力不斷增長，但頂進至某里程時，頂力突然增加，并逐漸超過允許頂力。項目部停止頂進，尋找原因并采取有效措施進行處理。

根據場景(五)，作答下列題目：

21、閉水試驗時，有關要求表述正確的是()

A應在管道回填后進行

B應在管道灌滿水后12h進行

C應在管道灌滿水后24h進行

D閉水試驗的水位，應為試驗段上游管道內頂以上2m

E對滲水量的測定時間不少于30min

答案：ACDE

22、溝槽回填時，應符合的規定說法正確的是()

A磚石、木塊等雜物應清除干凈

B采用井點降水時，其動水位應保持在槽底以下不小于0.5m

C管道兩側和管頂以上500m范圍內的回填材料，應由管槽兩側對稱運入槽內，也可直接扔在管道上

D管道兩側和管道以上500m范圍內，應采用輕夯壓實

E采用木夯、蛙式夯時，應夯夯相連，采用壓路機時，碾壓的重疊寬度不小于200mm

答案：ABDE

23.沉井下沉困難時，可采取()助沉口

A射水下沉

B泥漿潤滑套

C重錘夯擊

D設置空氣幕

E壓重

答案：ABDE

24.頂管法與開槽相比，具有()等優點。

A不會影響交通

B施工成本低于開槽施工

C不必拆除地面障礙物

D土方開挖和填土工作量減少

E管道不必設置基礎和管座

答案：ACDE

25、頂管現場一般需要設置吊裝設備，施工中常用的是()

A輪式起重機

B起重桅桿

C門式吊車

D架橋機

E電動葫蘆

答案：ABC 場景(六)某市政集團公司中標承建一道路排水工程。該工程包括道路工程和一座跨河橋、φ1000mm的鋼筋砼污水管道工程和綠化工程。

道路面層為24cm厚C30水泥砼，20cm厚水泥穩定碎石基層。

排水管道與其他管道在高程上有交叉，需要進行處理。

綠化工程主要是行車樹和草坪建植。

根據場景(六)，作答以下題目：

26、下列選項中，關于水泥砼路面的表述是正確的()

A一次鋪筑寬度小于路面寬度時，應設置帶拉桿的平縫形式的作向施工縫

B橫向施工縫盡可能選在縮縫或脹縫處

C對于特重及重交通等級的砼路面，橫向脹縫、縮縫應設置傳力桿

D切縫要做到寧早不晚，寧淺不深

E灌填縫料時，縫內應干凈，縫壁應潮濕、粗糙，答案：ABC

27、下列選項中，關于水泥砼路面施工說法正確的是()

A水泥倉庫應覆蓋或設置頂棚防雨，并應設置在地勢較高處，嚴禁水泥受潮及浸水

B攪拌機應優先選用強制立軸式或雙軸式攪拌機，C如發現砼有離析現象，應在鋪筑時用鐵鍬拌均勻，可二次加水

D可在砼初凝后進行振搗

E抹面時嚴禁在面板砼灑水、撒水泥粉

答案：ABE

28、關于水泥穩定碎石基層說法正確的是()

A碎石要先篩分成3～4個不同粒級，然后配合成規范要求的級配范圍

B基層保濕養護不少于7d，養護期間可開放交通

C應選用初凝3h以上和終凝6h以上的普通、礦渣、火山灰硅酸鹽水泥

D應用12t以上的壓路機碾壓

E嚴禁薄層貼補法找平

答案：ACDE

29、排水管道與交叉管道高程一致時的處理原則是()

A軟埋電纜讓剛性管道

B壓力管道讓重力流管道

C大口徑讓小口徑管道

D后敷設管道讓已敷設管道

E小口徑讓大口徑管道

答案：ABDE

30、草坪建植的方法有()

A籽播

B噴播

C植生帶

D鋪植

E莖鋪

答案：ABCD

三、案例分析題

(一)背景資料

某市政工程公司承建一道路工程，基層為180mm水泥穩定碎石，下面層為中粒式瀝青砼，上面層為SMA瀝青混凝土。該工程由四方工程咨詢工程公司實施監理。

項目經理親自參加了技術準備會議，并強調：“項目技術負責人作為工程質量的第一責任人，必須盡快主持編制項目質量計劃，親自做好技術交底工作。”

施工前項目技術負責人就工程特點、設計要求向施工人員進行了技術交底。

上面層施工中，以自卸汽車運輸混合料，瀝青混凝土攤鋪機鋪筑，為滿足平整度的要求，采用鋼絞線引導的高程控制方式，輪胎式壓路機碾壓。

面層橫縫采用平接縫。接縫施工時，先用熨平板預熱接縫。攤鋪新的瀝青混凝土后，由前一日施工結束停放在攤鋪機后路面上的壓路機順路線方向從中心向外側碾壓。

施工完成后，施工單位及時向建設單位提交了工程竣工驗收報告。竣工報告由項目經理簽字并加蓋公章。

問題：

1、項目經理強調內容中是否有不妥之處?說明理由。

2、項目技術負責人技術交底內容不全面，予以補充。

3、面層施工中存在多處違規操作，針對其中的問題給出正確的做法。

4、竣工驗收報告簽署程序是否全面?說明理由。

參考答案：

1、項目技術負責人作為工程質量的第一責任人，必須盡快主持編制項目質量計劃不妥，應是項目經理作為工程質量的第一責任人主持編制項目質量計劃。

2、補充如下：相關技術規范、規程要求及獲準的施工方案，強調工程難點、技術要點及安全措施。

3、鋼絞線引導的高程控制方式錯誤，應采用非接觸式平衡梁;輪胎式壓路機碾壓錯誤，應采用振動壓路機或鋼筒式壓路機碾壓，不得采用輪胎式壓路機。

壓路機順路線方向碾壓錯誤，應順橫縫方向騎縫碾壓，而后改為縱向碾壓;從中心向外側碾壓錯誤，應從兩側向路中心碾壓。

4、不全面。還應由施工單位有關負責人審核簽字。另外，本工程實施監理，必須經總監理工程師簽署意見。

(二)背景資料

某市政工程基礎采用明挖基坑施工，坑壁采用網噴混凝土加固。A公司中標后把基坑部分擅自分包給不具備安全資質的B公司。B公司開挖施工時把大量挖土棄置于基坑頂部，建設單位及監理單位發現后對B公司勸阻，但B公司不予理會;基坑施工時為加快進度，B公司采用了一次開挖到底，再一起加固的方案。

在基坑施工至5m深時，基坑變形速率明顯加快，坑頂處土層出現大量裂縫，B公司對此沒有在意，繼續加快開挖速度。不久，基坑出現坍塌兇兆，B公司馬上組織民工搶險加固，但已經于事無補，基坑坍塌造成5死3傷的重大事故。項目經理處理了事故現場，2天后寫了書面報告上報企業主管部門及有關單位，然后，按事故處理有關規定組成調查組開展調查。完成調查報告后，經項目經理簽字，報企業安全主管部門。

問題

1、市政公用工程的風險源有哪些?

2.B公司采用的基坑開挖方案是否合乎技術要求?說明理由。

3.寫出本工程基坑施工時存在的安全隱患。

4.引起本次事故的最主要原因是什么?

5.項目經理在基坑應急措施上犯了哪些重大錯誤最終導致了事故的發生?

參考答案：

1、火災、中毒和窒息、坍塌、滑坡、觸電、墜落、機械傷害、公路車輛傷害8種。

2、不符合要求。B公司采用了一次開挖到底，再一起加固的方案是錯誤的，應逐層開挖，逐層加固。

3安全隱患有：

1)深達5m的溝槽沒有支撐。

2)B公司開挖施工時把大量挖土棄置于基坑頂部。

3)在基坑施工至5m深時，基坑變形速率明顯加快，坑頂處土層出現大量裂縫

4、基坑出現坍塌兇兆，B公司馬上組織民工搶險加固和將基坑部分擅自分包給不具備安全資質的B公司是引起本次事故的最主要原因。

5、基坑即將坍塌時，應以人身安全為第一要務，及早撤離現場。本工程出現坍塌兇兆，項目經理還組織人進入基坑搶險，是造成人員傷亡的一個重大錯誤。

(三)背景資料

某橋梁工程項目的建設單位與某一施工單位按照《建設工程施工合同(示范文本)》簽訂了橋梁施工合同。該橋梁上部結構為后張法預應力砼箱

梁。合同價款為2600萬元，合同工期為200天。在合同中，建設單位與施工單位約定，每提前或推后工期一天，按合同價的萬分之二進行獎勵或扣罰。合同履行中發生如下事件：

事件1：該工程施工進行到100天時，經材料復試發現，甲方所供應的水泥板質量不合格，造成乙方停工待料19天。

事件2：在工程施工進行到150天時，由于甲方臨時變更設計又造成部分工程停工16天。工程最終工期為220天。

事件3：在基礎施工時，施工單位在采購鋼筋之前按要求向監理工程師提交了質量保證資料，在監理員見證后取樣送檢，經法定檢測單位檢測證明鋼筋性能合格，工程師經審查同意該批鋼筋進場使用。但在基礎工程鋼筋驗收時，工程師發現施工單位未做鋼筋焊接性能試驗，工程師責令承包單位在監理人員見證下取樣送檢，試驗發現鋼筋焊接性能不合格。經鋼筋重新檢驗，最終確認是由于該批鋼筋不合格而造成的鋼筋焊接性能不合格。工程師隨即發出不合格項目通知，要求承包單位拆除不合格鋼筋工程，同時報告業主代表。承包單位以本批鋼筋已經監理人員驗收，不同意拆除，并提出若拆除，應延長工期10天，補償直接損失40萬元的索賠要求。

事件4：為保證吊車的安裝作業，施工單位占用了一條非機動車道，選擇在夜間時段，自行封路后進行構件吊裝作業。

事件5：張拉上部預應力連續梁時，因考慮到屬關鍵工作，項目經理部經研究，決定預應力筋張拉工作由質檢員主持，張拉作業人員必須經培

訓考核合格后方可上崗。在鋼絞線張拉時，有一根斷絲且不超過全斷面的1%，因工期緊，沒有處理，即錨固灌漿了。

事件6：錨固完畢經檢驗合格后用電弧焊切除端頭多余預應力筋，外露長度不小于30mm，錨具用封端砼保護。

問題

1、施工單位在第一次停工后10天，向建設單位提出了索賠要求，索賠停工損失人工費和機械閑置費等共6.8萬元;第二次停工后15天施工單位向建設單位提出停工損失索賠7萬元。在兩次索賠中，施工單位均提交了有關文件作為證據，情況屬實。此項索賠是否成立?

http://www.tmdps.cn

2、在工程竣工結算時，施工單位提出工期索賠35天。同時，施工單位認為工期實際提前了15天，要求建設單位獎勵7.8萬元。建設單位認為，施工單位當時未要求工期索賠，僅進行停工損失索賠，說明施工單位已默認停工不會引起工期延長。因此，實際工期延長20天，應扣罰施工單位10.4萬元。此項索賠是否成立?

3、事件3中，施工單位的索賠是否合理?請說明理由。

4、事件4中，項目部采取的措施是否正確?如不正確，請指出正確作法。

5、請指出事件5中預應力張拉的錯誤之處，并改正。鋼絞線張拉后斷絲未經處理，是否正確。

6、請指出事件6中切除端頭多余預應力筋錯誤之處，并指出正確做法。

參考答案：

1、此項索賠成立。因為這是建設單位的責任。施工單位提出索賠的理由正當，并提供了當時的證據，情況屬實。同時，施工單位提出索賠的時限未超過索賠合同規定的28天時限。

2、此項索賠不成立。因為施工單位提出工期索賠時間已超過合同約定的時間，而建設單位扣罰理由充分，符合合同規定;罰款金額計算符合合同規定。故應從工程結算中扣減工程應付款10.4萬元。

3、不合理。因為施工單位采購了不合格的材料，這是施工單位的責任。

4、不正確。項目部采取的措施不合伙關于占用或挖掘城市道路的規定;因特殊情況需要臨時占用城市道路時，須經市政工程行政主管部門和公安交通主管部門的批準。

5、預應力筋張拉工作由質檢員主持錯誤，應由項目技術負責人主持。鋼絞線張拉后斷絲未經處理是正確的。因為符合規范不大于1%且不大于1根的規定。

6、用電弧焊切除端頭多余預應力筋是錯誤的，應用砂輪鋸、切斷機等機械方法切割。www.tmdps.cn

(四)背景資料

某施工單位與建設單位按《建設工程施工合同(示范文本)》簽訂了固定總價施工承包合同，合同工期390天，合同總價5000萬元。

施工前施工單位向工程師提交了施工組織設計和施工進度計劃。

該工程在施工過程中發生了如下事件：

(1)因地質勘探報告不詳，出現圖紙中未標明的地下障礙物，處理該障礙物導致A工作持續時間延長10天，增加人工費2萬元、材料費4萬元、機械費3萬元。

(2)基坑開挖時因邊坡支撐失穩坍塌，造成B工作持續時間延長15天，增加人工費1萬元、材料費1萬元、機械費2萬元。

(3)因不可抗力而引起施工單位的供電設施發生火災，使工作C持續時間延長10天，增加人工費1.5萬元、其他損失費用5萬元。

(4)結構施工階段因建設單位提出工程變更，導致施工單位增加人工費4萬元、材料費6萬元、機械費5萬元，工作E持續時間延長30天。

(5)因施工期間鋼材漲價而增加材料費7萬元。

針對上述事件，施工單位按程序提出了工期索賠和費用索賠，編寫了索賠報告，索賠報告的內容有：編制說明和附件(與索賠費用或工期索賠

有關的各種往來文件，包括承包方發出的與工期和費用索賠有關的證明材料及詳細計算資料)。

問題：

1、按照施工進度計劃，確定該工程的關鍵線路和計算工期，并說明按此計劃該工程能否按合同工期要求完工。

2、對于施工過程中發生的事件，施工單位是否可以獲得工期和費用補償?分別說明理由。

3、施工單位可以獲得的工期補償是多少天?說明理由。

4、施工單位租賃土方機械用于工作A、B，日租金為1500元/天，則施工單位可以得到的土方租賃機械的租金補償費用是多少?為什么?

5、索賠報告的內容不完整，請補充。

參考答案：

1、關鍵線路：①→③→⑤→⑥(或B→E→G)。計算工期為390天，按此計劃可以按合同工期要求完工。

2、事件1：不能獲得工期補償，因為工作A是延期沒有超過總時差;可以獲得費用補償，因為圖紙未標明的地下障礙物屬于建設單位的風險。

事件2：不能獲得工期和費用補償，因為基坑邊坡支撐失穩屬于施工單位施工方案有誤，應由承包商承擔該風險。

事件3：能獲得工期補償，因應由建設單位承擔不可抗力的工期風險;不能獲得費用補償，因不可抗力發生的費用應由雙方分別承擔各自的費用損失。

事件4：能獲得工期和費用補償，因為建設單位工程變更屬建設單位的責任。

事件5：不能獲得費用補償。因該工程是固定總價合同，物價上漲風險應由施工單位承擔。

3、施工單位可獲得的工期延期補償為30天，因為考慮建設單位應承擔責任或風險的事件1工作A延長10天;事件3中的工作C延長10天，事件4中的工作E延長30天，新的計算工期為420天，(420-390)=30天。

4、施工單位應得到10天的租金補償，補償費用為10天×1500元/天=1.5萬元，因為工作A的延長導致該租賃機械在現場的滯留時間增加了10天，工作B不予補償。