第一篇：建設工程資質借用承諾書

建設工程資質借用承諾書

XXXXXXXXX公司： 鑒于：我自行與（發包單位）聯系承包施工（工程項目名稱）。但由于我個人不能與發包單位訂立施工合同，特向貴公司借用營業執照和資質施工，并以貴公司名義與發包單位訂立施工合同，貴公司對施工合同不承擔任何責任，一切責任由我承擔。

為明確相關事項，特作承諾如下：

1、由我履行施工合同中規定由貴公司履行的所有義務，由我承擔依法由貴公司承擔及施工合同規定由貴公司應承擔的所有責任。貴公司不承擔任何義務和責任。

2、因該施工合同產生的包括但不限于安全責任、工程質量、農民工工資及工程進度等一切事項均由我處理和承擔。

3、如因該施工合同引發訴訟和仲裁，貴公司可申請將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔全部責任或連帶責任。如因我借用資質導致法院判決或者仲裁機構裁決貴公司承擔清償或者賠償責任的，一切經濟責任均由我本人承擔，與貴公司無關。公司已經向第三方支付的一切款項，均作為本人向貴公司的借款，貴公司有權立即要求本人清償。

4、我自愿向貴公司繳納誠信保證金元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應交給貴公司的管理費和給貴公司造成的損失費用。

5、如需要貴公司開據收款發票，開票時，我應向貴公司繳納票面金額%的管理費。

6、如我不需要貴公司開據收款發票，貴公司有權按施工合同價款的%提取管理費，并從保證金中自行扣除。

7、貴公司如因借照（資質）經營受到處罰，所有經濟損失視為我的債務，由我償還、承擔，可以從保證金中自行扣除。

8、本人承諾對外購買材料、租賃機械、模板、腳手、結算工人工資、欠款等均已個人名義，如果以公司名義對外發生任何經濟往來、簽訂合同、出具條據等的一切法律責任由本人承擔，同時向公司承擔等額的違約金。

9、為了保證本人誠信履行上述承諾，本人請求擔保人向貴公司提供擔保，如果本人不履行上述債務，則由擔保人向貴公司承擔連帶清償責任。

承諾人（簽字、按手印）：

擔保人（簽字、按手印）：

年月日

第二篇：建設工程資質借用承諾書

建設工程資質借用承諾書

XXXXXXXXX公司：

鑒于：我自行與（發包單位）聯系承包施工（工程項目名稱）。但由于我個人不能與發包單位訂立施工合同，特向貴公司借用營業執照和資質施工，并以貴公司名義與發包單位訂立施工合同，貴公司對施工合同不承擔任何責任，一切責任由我承擔。

為明確相關事項，特作承諾如下：

1、由我履行施工合同中規定由貴公司履行的所有義務，由我承擔依法由貴公司承擔及施工合同規定由貴公司應承擔的所有責任。貴公司不承擔任何義務和責任。

2、因該施工合同產生的包括但不限于安全責任、工程質量、農民工工資及工程進度等一切事項均由我處理和承擔。

3、如因該施工合同引發訴訟和仲裁，貴公司可申請將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔全部責任或連帶責任。如因我借用資質導致法院判決或者仲裁機構裁決貴公司承擔清償或者賠償責任的，一切經濟責任均由我本人承擔，與貴公司無關。公司已經向第三方支付的一切款項，均作為本人向貴公司的借款，貴公司有權立即要求本人清償。

4、我自愿向貴公司繳納誠信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應交給貴公司的管理費和給貴公司造成的損失費用。

5、如需要貴公司開據收款發票，開票時，我應向貴公司繳納票面金額 %的管理費。

6、如我不需要貴公司開據收款發票，貴公司有權按施工合同價款的 %提取管理費，并從保證金中自行扣除。

7、貴公司如因借照（資質）經營受到處罰，所有經濟損失視為我的債務，由我償還、承擔，可以從保證金中自行扣除。

8、本人承諾對外購買材料、租賃機械、模板、腳手、結算工人工資、欠款等均已個人名義，如果以公司名義對外發生任何經濟往來、簽訂合同、出具條據等的一切法律責任由本人承擔，同時向公司承擔等額的違約金。

9、為了保證本人誠信履行上述承諾，本人請求擔保人 向貴公司提供擔保，如果本人不履行上述債務，則由擔保人向貴公司承擔連帶清償責任。

承諾人（簽字、按手印）：

擔保人（簽字、按手印）：

年 月 日

第三篇：資質借用承諾書

建設工程資質借用承諾書

XXXX公司：

鑒于：我自行與（發包單位）聯系了承包施工（工程項目名稱），但由于我個人不能與（發包單位）訂立施工合同，你公司同意我以你公司名義與（發包單位）訂立施工合同，即我借用你公司執照和資質施工，你公司對施工合同不承擔任何責任，一切責任由我承擔。

特承諾如下：

1、由我履行施工合同中規定由你公司履行的所有義務，由我承擔依法及施工合同規定由你公司應承擔的所有責任。你公司不承擔任何義務和責任。

2、因該施工合同產生的一切事項均由我處理和承擔。

3、如因該施工合同引發訴訟和仲裁，你公司可申請將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔全部責任或連帶責任。施工合同仲裁條款對我有效。

4、我自愿向你公司繳納誠信保證金元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應交給你公司的管理費和給你公司造成的損失費用。

5、如需要你公司開開據收款發票，開票時，我應向你公司繳納票面金額%的管理費。

6、如我不需要你公司開據收款發票，你公司有權按施工合同價款的%提取管理費，并從保證金中自行扣除。

7、你公司如因借照（資質）經營受到處罰，所有經濟損失視為我的債務，由我償還、承擔，可以從保證金中自行扣除。

8、因該工程使用你公司的公章及相關工程專用章，相關文件必須給你公司保留正文原件一份，否則你公司有權拒絕用章。

承諾人：（簽字、按手印）

年月日 承諾人身份證復印件：

第四篇：資質借用承諾書

承諾書 xxx有限公司：

本人項目工程，所簽訂的勞務合同在合同有效期內所發生的一切民工工資糾紛、質量、安全事故等與xxx公司無關，并作如下承諾：

一、本工程嚴格執行國家、當地政府部門的法律、法規及甲方單位規章制度。執行國家相關質量、安全管理制度及規定，按甲方合同要求嚴格執行。%向貴公司上繳管理費；稅金（開票當日即結清稅費）；保證金 ；自負盈虧等其他事宜一律與貴公司無關。

三、本工程款項必須通過我公司銀行帳戶轉賬，款到后 個工作日內（扣除管理費）將此款轉到 所指定的銀行卡上。戶名：、開戶行：、賬號：。

四、在施工過程中，貴公司有權對該工程進行安全管理教育。但施工過程中所發生的安全事故，一切責任均由我本人承擔，與貴公司無關。

五、本工程出現民工工資糾紛，貴公司有權監督、督促。如民工通過法律途徑解決，發生一切后果由我方承擔，與貴公司無關。以上條款本人嚴格遵守，所發生的一切事故、法律責任概由本人負責。并承諾如果不按此執行，貴公司有權解除該項目合同，所產生的費用由我本人承擔，與貴公司無關。

特此承諾

承諾人：

身份證號碼（復印件附后）：

年 月 日篇二：資質借用承諾書

建設工程資質借用承諾書 xxxx公司：

鑒于：我 自行與（發包單位）聯系了承包施工（工程項目名稱），但由于我個人不能與（發包單位）訂立施工合同，你公司同意我以你公司名義與（發包單位）訂立施工合同，即我借用你公司執照和資質施工，你公司對施工合同不承擔任何責任，一切責任由我承擔。

特承諾如下：

1、由我履行施工合同中規定由你公司履行的所有義務，由我承擔依法及施工合同規定由你公司應承擔的所有責任。你公司不承擔任何義務和責任。

2、因該施工合同產生的一切事項均由我處理和承擔。

3、如因該施工合同引發訴訟和仲裁，你公司可申請將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔全部責任或連帶責任。施工合同仲裁條款對我有效。

4、我自愿向你公司繳納誠信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應交給你公司的管理費和給你公司造成的損失費用。

5、如需要你公司開開據收款發票，開票時，我應向你公司繳納票面金額 %的管理費。

6、如我不需要你公司開據收款發票，你公司有權按施工合同價款的 %提取管理費，并從保證金中自行扣除。

7、你公司如因借照（資質）經營受到處罰，所有經濟損失視為我的債務，由我償還、承擔，可以從保證金中自行扣除。

8、因該工程使用你公司的公章及相關工程專用章，相關文件必須給你公司保留正文原件一份，否則你公司有權拒絕用章。

承諾人：（簽字、按手印）

年 月 日 承諾人身份證復印件：篇三：建設工程資質借用承諾書 建設工程資質借用承諾書 xxxxxxxxx公司： 鑒于：我自行與（發包單位）聯系承包施工（工程項目名稱）。但由于我個人不能與發包單位訂立施工合同，特向貴公司借用營業執照和資質施工，并以貴公司名義與發包單位訂立施工合同，貴公司對施工合同不承擔任何責任，一切責任由我承擔。

為明確相關事項，特作承諾如下：

1、由我履行施工合同中規定由貴公司履行的所有義務，由我承擔依法由貴公司承擔及施工合同規定由貴公司應承擔的所有責任。貴公司不承擔任何義務和責任。

2、因該施工合同產生的包括但不限于安全責任、工程質量、農民工工資及工程進度等一切事項均由我處理和承擔。

3、如因該施工合同引發訴訟和仲裁，貴公司可申請將我列為第三人參加訴訟或仲裁，并有我承擔全部責任或連帶責任。如因我借用資質導致法院判決或者仲裁機構裁決貴公司承擔清償或者賠償責任的，一切經濟責任均由我本人承擔，與貴公司無關。公司已經向第三方支付的一切款項，均作為本人向貴公司的借款，貴公司有權立即要求本人清償。

4、我自愿向貴公司繳納誠信保證金 元。如我違反本承諾，保證金不予退還。該保證金可用于抵償應交給貴公司的管理費和給貴公司造成的損失費用。

5、如需要貴公司開據收款發票，開票時，我應向貴公司繳納票面金額 %的管理費。

6、如我不需要貴公司開據收款發票，貴公司有權按施工合同價款的 %提取管理費，并從保證金中自行扣除。

7、貴公司如因借照（資質）經營受到處罰，所有經濟損失視為我的債務，由我償還、承擔，可以從保證金中自行扣除。

8、本人承諾對外購買材料、租賃機械、模板、腳手、結算工人工資、欠款等均已個人名義，如果以公司名義對外發生任何經濟往來、簽訂合同、出具條據等的一切法律責任由本人承擔，同時向公司承擔等額的違約金。

9、為了保證本人誠信履行上述承諾，本人請求擔保人 向貴公司提供擔保，如果本人不履行上述債務，則由擔保人向貴公司承擔連帶清償責任。

承諾人（簽字、按手印）：

擔保人（簽字、按手印）：

年 月 日篇四：資質使用承諾書(掛靠借用范本)資質使用承諾書

甲方：***** 乙方：

甲方系*****，先后繼承并重新核定了原“******公司”的4項資質，具體為：****工程施工總承包一級、*****專業承包一級、****工程專業承包一級、********專業承包一級資質。

為充分利用好甲方*****、******兩項專業承包一級資質，提高“兩項資質”的利用效率，現乙方就使用甲方兩項一級資質所做承諾如下：

一、乙方主體須為*****集團或集團公司內部子公司、分公司；

二、乙方使用甲方資質對外簽訂合同前必須提交資質借用申請，該申請由甲、乙雙方主管領導簽字（蓋章）審核后，方可對外簽訂承包承攬合同；

三、乙方向甲方借用資質前，乙方必須按照工程項目合同總價或投標總價的 %向甲方繳納風險保證金；該風險保證金用途為本承諾書第5、6、7、8、9、11、12、13、14、15條違約賠償的先行墊付，不足部分由乙方另行補足；如無上述違約情形，該保證金在承包承攬項目竣工驗收后3年內返還，并不計利息。

四、乙方工程竣工后，其工程業績由甲方繼承；

五、乙方需維護甲方的信譽和形象，不做任何假冒、欺詐、侵權、損譽的事情，若發生此類事件，則甲方有權追究乙方的法律責任，并要求進行相關經濟賠償和處罰。

六、乙方不得以甲方的名義對外進行擔保或從事與經營無關的活動；

七、乙方實施的項目，其合同義務、保險、稅務、財務、銀行、統計等事項由乙方自主辦理并承擔相應責任；

八、乙方在經營活動中，若出現安全事故等重大意外，均有乙方獨立承擔，甲方不承擔一切法律責任；

九、乙方發生任何違法違規或違反本協議行為給甲方造成損失的，甲方有權追究乙方的法律責任并扣除其保證金；

十、甲方配合乙方提供承接工程項目或招投標所需的甲方資質證件，包括甲方營業執照、企業資質證書、安全生產許可證、組織機構代碼證、稅務登記

證、開戶證明等加蓋公章資質證件復印件，必要時提供以上證書原件；

十一、甲方委派人員為乙方協助辦理相關事務，其甲方委派人員的的食、住、行等費用全部由乙方負責；

十三、乙方在工程項目施工期間，必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，并按時發放工人工資，如發生質安事故或逾期交工等，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔，需追究刑事責任的，也由乙方承擔責任；

十四、由乙方施工的工程，其工程的保修由乙方自行負責，直至工程合同責任免除為止；

十五、如因乙方原因導致甲方訴累，本承諾書作為免責證據有效使用，訴訟期間的各種費用（包括不限于，律師費、起訴費、上訴費、公告費、交通費、執行費等）由乙方承擔，甲方先行墊付的，乙方應于償還。

十六、以上承諾，乙方仔細閱讀后簽字蓋章生效。

甲方： 乙方：

代表人： 代表人：

地址： 地址：

電話/傳真： 電話/傳真：

開戶行、賬號：

年 月 日 年 月 日 1篇五：不出借資質承諾書

不出借資質承諾書

致：隨縣農業局：

我單位在此鄭重承諾：不出借公司資質，若我方有違反此承諾，業主有權根據有關規定取消我公司中標資格。

特此承諾

承諾人（蓋章）：

法定代表人或委托代理人（蓋章）： 2012年2月29日

不更換項目經理承諾書

致：隨縣農業局：

我單位在此鄭重承諾：若我公司中標，承諾項目經理只承擔本工程，若我方有違反此承諾，業主有權根據有關規定取消我公司中標資格。

特此承諾

承諾人（蓋章）： 法定代表人或委托代理人（蓋章）： 2012年2月29日

項目經理押證上崗承諾書 致：隨縣農業局： 我單位在此鄭重承諾：若我公司中標，項目經理將押證上崗。若我方有違反此承諾，業主有權根據有關規定取消我公司中標資格。

第五篇：承諾書(借用公司資質)

承諾書

xxx有限公司：

本人項目工程，所簽訂的勞務合同在合同有效期內所發生的一切民工工資糾紛、質量、安全事故等與xxx公司無關，并作如下承諾：

一、本工程嚴格執行國家、當地政府部門的法律、法規及甲方單位規章制度。執行國家相關質量、安全管理制度及規定，按甲方合同要求嚴格執行。

%向貴公司上繳管理費；稅金（開票當日即結清稅費）；保證金；自負盈虧等其他事宜一律與貴公司無關。

三、本工程款項必須通過我公司銀行帳戶轉賬，款到后個工作日內（扣除管理費）將此款轉到所指定的銀行卡上。戶名：、開戶行：、賬號：。

四、在施工過程中，貴公司有權對該工程進行安全管理教育。但施工過程中所發生的安全事故，一切責任均由我本人承擔，與貴公司無關。

五、本工程出現民工工資糾紛，貴公司有權監督、督促。如民工通過法律途徑解決，發生一切后果由我方承擔，與貴公司無關。以上條款本人嚴格遵守，所發生的一切事故、法律責任概由本人負責。并承諾如果不按此執行，貴公司有權解除該項目合同，所產生的費用由我本人承擔，與貴公司無關。

特此承諾

承諾人：

身份證號碼（復印件附后）：

年月日