第一篇：2009年一級建造師《建設工程法規及相關知識》考試真題及參考答案
2009年一級建造師《建設工程法規及相關知識》考試真題
一、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）
1、關于推薦性標準，下面說法正確的是（）。
A不管是在什么級別的推薦性標準，都可以不執行 B如果是推薦性地方標準，也必須要執行 C如果是推薦性行業標準，也必須要執行 D如果是推薦性國家標準，也必須要執行
2、某工程在9月10日發生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15日發包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發包人接到承包人同意解除合同的回復。依據《合同法》的規定，該施工合同解除的時間應為（）。A9月10日 B9月15日 C9月17日 D9月18日
3、根據《土地管理法》的有關規定，國家征收土地必須按法定程序進行，并根據被征收土地的（），按照法定標準給予征地補償。A原用途 B生產能力 C經濟價值 D區位
4、甲乙雙方因工程施工合同發生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協議，法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后乙公司又反悔，則下列說法正確的是（）。A甲公司可以向人民法院申請強制執行 B人民法院應當根據調解書進行判決 C人民法院應當認定調解書無效并及時判決 D人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解
5、下列關于有限責任公司承擔的正確說法是（）。
A股東以其出資金額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任 B股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任 C股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任
咨詢電話：010-58937666
D股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任
6、關于表見代理的錯誤說法是（）。
A表見代理的行為人沒有代理 B表見代理是無效代理
C表見代理在本質上屬于無權代理 D善意相對人有理由相信行為人有代理權
7、根據《安全生產許可證條例》規定，企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生（）事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原發證管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。A安全 B重大死亡 C死亡 D重傷
8、甲是乙的債務人，乙是丙的債務人，由于乙怠于行使自己到期的債權導致無法償還對丙的債務，則下列說法正確的是（）。A丙可以行使代位權，代替乙向甲行使債權 B丙必須以乙名義行使乙的債權 C丙可以行使不安抗辯權
D甲可以行使代位權，直接向丙償還債務
9、某施工單拒不履行法院生效判決，現查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項，則法院可采取的強制執行措施是（）。A凍結 B查封 C拍賣 D提存
10、某工程項目標底是900萬元人民幣，投標時甲承包商根據自己企業定額算得成本是800萬元人民幣。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700萬元人民幣。則甲承包商投標時的合理報價最低應為（）。
A700萬元 B800萬元 C900萬元 D1000萬元
11、建設單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環境的污染，應當采取的措施是（）。
A污水處理設施要設計、施工、生產同時進行 B造紙廠投入運營后3個月內必須建設污水處理設施
C建設單位對造紙廠污染環境進行檢測后決定何時修建污水處理設施
咨詢電話：010-58937666
D污水處理設施與造紙廠主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用
12、王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國《合同法》調整范圍的是（）。
A勞動合同 B貸款合同 C勞務分包合同 D房屋租賃合同
13、根據招標相關法律規定，在投標有效期結束前，由于出現特殊情況，招標人要求投標人要求投標人延長投標有效期時，（）。A投標人不得拒絕延長，并不得收回其投標保證金 B投標人可以拒絕延長，并有權收回其投標保證金 C投標人不得拒絕延長，但可以收回其投標保證金 D投標人可以拒絕延長，但無權收回其投標保證金
14、按照合同的約定，2007年1月1日發包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7月1日至8月1日之間，當地發生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。2007年12月3日，承包方向法院提起訴訟，請求發包方支付拖欠的工程款。2007年12月31日法院做出判決。則下面的說法正確的是（）。A2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止 B2007年12月31日起訴訟時效中止 C2007年12月3日訴訟時效中斷
D2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷
15、王某位于市區一套住宅被劃入拆遷范圍，該房屋已出租給張某。在張某不同意解除房屋租賃合同的情況下，拆遷人應當（）。
A對王某實行貨幣補償 B對張某實行貨幣補償 C對張某實行房屋產權調換 D對王某實行房屋產權調換
16、《建筑業企業資質管理規定》屬于（）。
A行政法規 B一般法律 C司法解釋 D部門規章
17、下列屬于應當承擔締約過失責任的情形是（）。
A施工單位沒有按照合同約定的時間完成工程 B建設單位沒有按照合同約定的時間支付工程款
C施工單位在投標時借用了其他企業的資質，在資格預審時沒有通過審查
咨詢電話：010-58937666
D建設單位在發出中標通知書后，改變了中標人
18、在一起鋼材購銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業將鋼材供應商在其網站上發布的價目表下載打印，并在法庭上作為證據出示，則該證據種類屬于（）。A物證 B勘驗筆錄 C書證 D視聽資料
19、根據《建設工程質量管理條例》的規定，設計單位應當參與建設工程（）分析，并提出相應的技術處理方案。
A工期延誤 B投資失控 C質量事故 D施工組織
20、甲方與乙方簽訂了一項工程承攬合同并約定仲裁機構，后在合同履行期間產生糾紛，雙方按照約定進行了仲裁，乙方不服仲裁裁決，根據《仲裁法》規定，乙方可以向（）的中級人民法院提出撤銷仲裁裁決的申請。
A仲裁委員會所在地 B合同簽訂地 C乙方所在地 D建設工程所在地
21、甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是（）。A丙的保證方式為一般保證 B保證期間與買賣合同的訴訟時效相同
C如果甲在保證期間內未經丙承擔保證責任，則丙免除保證責任
D如果甲在保證期間內未經過丙書面同意將主債權轉讓給丁，則丙不再承擔保證責任
22、根據《建設工程安生生產管理條例》的規定，建設工程意外傷害保險的期限（）。
A自保險合同生效之日起至保險合同解除止 B自施工合同訂立之日至施工合同履行完畢止 C自實際施工之日起纛竣工結算完畢止 D自工程開工之日起至竣工驗收合格止
23、某施工企業對建設行政主管部門的行政處罰不服，向人民法院提起了行政訴訟。關于本案中的舉證責任，下列說法正確的是（）。A舉證責任的分配原則是“誰主張，誰舉證” B建設行政主管部門在訴訟過程中不得自行取證 C施工企業對沒有違法的事實負責責任
咨詢電話：010-58937666
D作出該行政處罰的依據應當由施工企業提供
24、某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，則下列表述錯誤的是（）。
A承包人可放棄撤銷繼續認可該合同 B承包人可放棄撤銷權繼續認可該合同 C承包人放棄撤銷權后發包人享有該權利 D承包人享有撤銷權而發包人不享有該權利
25、甲乙雙方因施工合同糾紛，經仲裁機構裁決乙方應承擔責任，然而乙方拒不履行生效裁決，根據《仲裁法》規定，男方可以（）。A向法院申請撤銷裁決 B向人民法院起訴 C向上級仲裁機構申訴 D向人民法院申請執行
26、甲公司與乙公司組成聯合體投標，則下面說法正確的是（）。
A共同投標協議在中標后提交 B甲公司與乙公司必須是同一專業 C甲公司與乙公司必須是同一資質等級 D聯合體是以一個投標人的身份投標
27、根據不同的分類標準，建設工程施工合同屬于（）。
A有名合同、雙務合同、有償合同 B有名合同、雙務合同、不要式合同 C無名合同、單務合同、要式合同 D有名合同、單務合同、要式合同
28、某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3月8日發出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（）。A2008年3月16日 B2008年3月31日 C2008年4月7日 D2008年4月11日
29、依據《合同法》對合同變更的規定，以下表述中正確的是（）。
A不論采用何種形式訂立合同，履行期間當事人通過協商均可變更合同約定有內容 B采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容
咨詢電話：010-58937666
C采用格式合同的，履行期間不允許變更合同同約定的內容
D采用競爭性招標方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內容
30、某施工項目總承包招標，合同估算價為人民幣1、2億元，則要求投標方提供的投標保證金數額最高應為（）元。A240萬 B120萬 C80萬 D20萬
31、下列選項中不能提起行政復議的行為是（）。
A某市建設行政主管部門將某施工企業的資質由一級降低為二級
B某市交通行政主管部門發布了禁止大型運輸車輛超載的規定，并據此對某公司超載車輛進行扣押
C某市建設行政主管部門下達有關文件對內部工作人員予以警告處分 D某市民政部門對張某成立社團組織的申請不予批準
32、在施工承包合同中約定由施工單位采購建筑材料。施工期間，建設單位要求施工單位購買某采石場的石料，理由是該石料物美價廉。對此，下面說法正確的是（）。A施工單位可以不接受
B建設單位的要求施工單位必須接受
C建設單位通過監理單位提出此要求，施工單位才必須接受 D建設單位以書面形式提出要求，施工單位就必須接受
33、某建設項目遞交投標文件的截止時間為2008年3月1日上午9點，某投標人由于交通擁堵于2008年3月1日上午9點5分將投標文件送達，開標當時的正確做法是（）。A招標人不予受理，該投標文件作為無效標書處理 B經招標辦審查批準后，該投標有效，可以進入開標程序 C經其他全部投標人過半數同意，該投票可以進入開標程序 D由評標委員會按廢標處理。
34、某建筑公司與某安裝公司組成聯合體承包工程，并約定質量缺陷引起的賠償責任由雙方各自承擔50%。施工中由于安裝公司技術問題導致質量缺陷，造成工程20萬元，則以下說法正確的是（）。
A建設單位可以向建筑公司索賠20萬元
咨詢電話：010-58937666
B建設單位只能向安裝公司索賠20萬元
C建設單位只能向建筑公司和安裝公司分別索賠10萬元 D建設單位不可以向安裝公司索賠20萬元
35、某公司因情況緊急，于3月2日請求人民法院對某港口倉庫的一批貨物采取訴前保全措施，3月3日法院同意了財產保全申請，并于當天裁定對該批貨物進行了扣押，如果該公司在（）前未起訴，法院將解除該財產保全。A3月22日 B3月18日 C3月13日 D3月12日
36、下列關于以招標投標方式訂立施工合同的說法中，正確的是（）。
A提交投標文件是承諾 B發放招標文件是要約 C簽訂書面合同是承諾 D發放中標通知書是承諾
37、按照《建設工程安全生產管理條例》的規定，（）不屬于建設單位安全責任范圍。
A向建設行政主管部門提供安全施工措施資料 B向施工單位提供準確的地下管線資料 C對拆除工程進行備案
D為施工現場從事特種作業的施工人員提供安全保障
38、建設工程質量監督部門對某施工項目進行檢查時，提出了若干檢查要求，其中不屬于質量監督部門職權范圍的檢查內容是（）。A要求出示施工項目經理和技術負責人的資格證書 B要求提交質量保證體系和質量責任制度文件 C抽查施工中主要建筑材料的質量 D檢查勞動合同履行及勞動保護情況
39、按照《擔保法》的規定，可以作為保證人的是（）。
A廠礦的職能部門 B有限責任公司 C政府機關 D某高等學校 40、在下列擔保方式中，不轉移對擔保財產占有的是（）。
A定金 B質押 C抵押 D留置
41、某工程施工合同履行過程中，經建設單位同意，決承包單位將部分工程的施工交由分包單位完成，就分包工程的施工而言，下列說法正確的是（）。
咨詢電話：010-58937666
A應由分包單位與總承包單位對建設單位承擔連帶責任 B應由總承包單位對建設單位承擔責任 C應由分包單位對建設單位承擔責任 D由建設單位自行承擔責任
42、下列關于建設單位的質量責任和義務的表述中，錯誤的是（）。
A建設單位不得暗示施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量 B建設單位不得任意壓縮合同工期
C建設單位進行裝修時不得變動建筑主體和承重結構 D建設工程發包單位不得迫使承包方以低于成本價格競標
43、建筑公司總經理王某將列入工程概算的安全施工措施費用50萬元挪作他用，工地因安全生產條件不符合國家規定而導致重大經濟損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構成（）。
A瀆職罪 B重大勞動安全事故罪 C重大責任事故罪 D 工程重大安全事故罪
44、甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有的一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向對方支付購房款25%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過戶登記手續。則下列說法中錯誤的是（）。
A若乙要求甲支付約定的違約金，甲可以請求法院或仲裁機構予以適當減少 B甲必須收回房屋并向乙方交付 C丙取得該房屋的所有權
D乙不能要求甲實際交付該房屋，但可以要求承擔違約責任
45、甲建筑公司是某施工項目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工項目發生了生產安全事故，應由（）向負有安全生產監督管理職責的部門報告。
A甲建筑公司或乙建筑公司 B甲建筑公司
C乙建筑公司 D甲建筑公司和乙建筑公司
46、在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是（）。
咨詢電話：010-58937666
A因為建設單位拖延提供圖紙，導致建筑公司未能按合同約定時間開工 B因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延
C因為發生洪災，建筑公司無法在合同約定的工期內竣工
D因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間提供施工場地
47、某地區擬建設一項大型工程項目，按照項目建設程序，該項目的可行性研究報告已上報給了國家具有審批權限的審批機構。但在審查過程中，發現該項目沒有（），最終該項目未能通過。
A項目招標計劃 B項目施工組織設計 C安全管理實施方案 D合理用能的專題論證
48、某貸款合同，借款方以一塊林地的承包經營權向貸款方做了抵押擔保，但未到縣級林業主管部門辦理抵押登記，貸款方即拔付了借貸的資金，按照相關法律規定，該抵押合同（）。
A在貸款方將資金拔付至借款方賬戶時生效
B由于事先未獲得林業主管部門的批準，屬于無效合同 C自當事人雙方簽字蓋章后即生效 D借貸雙方辦理完抵押登記手續后生效
49、以下各項中，屬于監理單位主要安全責任的是（）。
A組織專家論證、審查深基坑專項施工方案
B施工單位拒不整改安全隱患時，及時向有關主管部門報告 C申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料 D提出保障施工作業人員安全和預防生產安全事故的措施建議
50、受要約人在要約規定的期限內發出的書面承諾，由于水災導致郵路中斷，致使到達要約人的時間超過承諾期限。按照《合同法》法的規定，下列選項中正確的是（）。A應視為受要約人撤回承諾 B應視為受要約人撤銷承諾
C若要約人未做出任何表示，則該承諾有效 D因承諾超過規定期限到達，則該承諾只能無效
咨詢電話：010-58937666
51、甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理。在庭審中，四方未經法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件（）。
A移送二審法院裁決 B按撤訴處理 C按缺席判決 D進入再審程序
52、民事責任的承擔方式中不包括（）。
A恢復原狀 B消除危險 C賠禮道歉 D沒收財產
53、王某發現吊裝預制構件欲脫落，拒絕繼續作業并迅速躲避。王某的行為是行使法律賦予的（）。
A正當防衛權 B緊急避險權 C拒絕權 D知情權
54、下列選項中，有關工程竣工日期的錯誤表述是（）。
A建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定日期為竣工日期
B承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期
C建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期
D建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期
55、甲市的王先生購買了位于乙市的商品房一套，該住房的開發商為丙市的某房地產開發公司，工程由丁市的某建筑業企業施工建設。王先生入住不到一年，發現該房屋的承重墻出現嚴重開裂。王先生欲對此提起訴訟，則本案應由（）人民法院管轄。A甲市 B乙市 C丙市 D丁市
56、下列關于格式條款的說法中，正確的是（）。
A格式條款和非格式條款不一致，應由格式條款為準
B只要合同中寫明，提供格式條款的一方無須提請對方注意限制其責任的條款 C對格式條款的理解發生爭議的，應當按通常理解予以解釋 D對格式條款有兩種以上解釋的，就作出有利于條款起草方的解釋
57、某建設工程勘察單位業務實力較強，欲在全國范圍內承接勘察業務。按照我國建設工程勘察設計管理相關規定，該建設工程勘察單位的資質等級最低須為（）。A丁級 B丙級 C乙級 D甲級
咨詢電話：010-58937666
58、按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑工程，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送（）審核。A建設行政主管部門 B公安消防機構 C消防檢測機構 D質量監督機構
59、由于監理工程師指令有誤導致現場停工，若合同中沒有相應條款，則正確說法是（）。
A由建設單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔 B由施工單位做好現場維護，所需費用由監理單位承擔 C由施工單位做好現場維護，所需要費用由施工單位承擔 D由施工單位做好現場維護，所需費用由建設單位承擔
60、某貿易公司與某建材供應商簽訂合同，約定供應商于合同簽訂后7日內將3000噸鋼筋運至某工地，向施工單位履行交貨義務。合同簽訂后，供應商未按合同約定交貨，則（）。
A施工單位與貿易公司應共同向供應商追究違約責任 B供應商應向施工單位承擔違約責任 C供應商應向貿易公司承擔違約責任
D施工單位與貿易公司均可向供應商追究違約責任 61、工程保險中屬于強制保險的是（）。
A安裝工程一切險 B職業責任險 C建筑工程一切險 D意外傷害險
62、按照《擔保法》的規定，債權人依法將主債權轉讓給第三人，在通知債務人和保證人后，保證人（）。
A可以在減少保證范圍的前提下再承擔保證責任 B必須在原擔保范圍內繼續承擔保證責任 C可以拒絕再承擔保證責任 D同意后，才繼續承擔保證責任
63、某建設單位取得土地使用權后，需要改變土地使用權出讓合同約定的土地用途的，必
咨詢電話：010-58937666
須取得出讓方和（）的同意。A城鄉規劃行政主管部門 B環境保護行政主管部門 C土地行政主管部門 D建設行政主管部門
64、某建設工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的仲裁條款，合同履行期間，總承包商以分包商不具備資質為由向人民法院起訴，要求確認該分包合同無效。根據我國相關法律規定，人民法院（）。A應當受理，確認合同有效后駁回起訴 B不予受理
C應當受理，確認合同有效后移送仲裁委員會 D應當先審查合同效力，確認合同無效后受理
65、施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料應當在（）的監督下現場取樣并送檢。
A設計單位 B工程質量監督機構 C監理單位 D施工企業質量管理部門 66、建設單位委托招標代理機構對擬建工程建設項目進行勘察設計招標，按照我國《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》的規定，擬招標項目應當具備一定的條件，其中包括（）。
A施工組織設計已編制完成并批準 B材料、設備等物資供應合同已簽訂 C施工項目管理規劃已編制完成 D勘察設計所需資金已經落實
67、甲房地產開發公司將一住宅小區工程以施工總承包方式發包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司。在工程開工前，應當由（）按照有關規定申請領取施工許可證。
A乙建筑公司 B丙土方公司 C甲房地產開發公司和乙建筑公司共有 D 甲房地產開發公司
咨詢電話：010-58937666
68、某施工單位因嚴重違章施工了重大生產安全事故，有關行政機關擬吊銷其資質證書。以下有關行政處罰程序的表述錯誤的是（）。
A這起行政處罰不適用聽證程序 B行政機關應負責組織聽證 C行政機關應承擔組織聽證的費用 D施工單位有權要求舉行聽證
69、施工單位所承建的某辦公樓，沒有經過驗收建設單位就提前使用。3年后，辦公樓主體結構出現質量問題，下面說法正確的是（）。
A主體結構的最低保修期限應是50年，施工單位需要承擔保修責任
B主體結構的最低保修期限是設計的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任 C施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經足額支付工程款 D由于建設單位提前使用，施工單位不需要承擔保修責任
70、商品混凝土供應商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數量及價款等事實，以下說法不符合《關于民事訴訟證據的若干規定》的是（）。A詢問證人甲時，其他證人不得在場 B審判人員和當事人可以對甲進行詢問 C甲應當出庭作證 D甲可以旁聽法庭審理
二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0、5分）
1、某施工單位申領建筑施工企業安全生產許可證時，根據我國《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，應具備經建設行政主管或其他有關部門考核合格的人員包括（）。
A．應急救援人員 B．單位主要負責人 C．從業人員 D．安全生產管理人員 E．特種作業人員環球
2、以下關于建設工程企業資質等級劃分的表述中，正確的有（）。
A．取得甲級工程勘察勞務資質的企業，承接工程勘察業務范圍不受限制 B．勞務分包與施工總承包是建筑業企業資質劃分中兩個獨立的序列 C．工程監理企業的資質等級分為一級、二級、三級
咨詢電話：010-58937666
D．工程設計資質分為工程設計綜合資質、工程設計行業資質和工程設計專項資質 E．工程勘察綜合資質與工程設計綜合資質只設置一個級別
3、甲建筑公司收到了某水泥廠寄發的價目表但無其他內容。甲按標明價格提出訂購1000噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲故原來的價格不再適用，要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是（）。A．水泥廠的價目表屬于要約邀請 B．甲建筑公司的訂購表示屬于要約 C．水泥廠的價目表屬于要約 D．水泥廠新報價屬于承諾 E．水泥廠新報價屬于新要約環球
4、下列選項中，屬于無效合同的有（）。
A．供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同
B．村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同 C．施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同 D．分包商擅自將發包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同 E．施工單位與房地產開發商簽訂的墊資施工合同
5、按照相關法律規定，勘察合同中勘察人的主要義務包括（）。
A．必須使用自己的機具設備完成勘察工作 B．參加主體結構隱蔽工程的施工驗收 C．按約定的工作范圍進行勘察環球 D．按約定的時間完成勘察任務 E．提供完整的勘察報告
6、關于工程建設中，施工單位應采取的消防安全措施，下列說法正確的有（A．實行防火安全責任制，確定各崗位的消防安全責任人 B．施工過程中，禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火作業 C．要求施工現場消防產品的質量必須符合國家標準或行業標準 D．要對職工進行消防安全培訓，有火災危險作業的人員必須持證上崗
咨詢電話：010-58937666
。）
E．在設有車間或倉庫的建筑物內設置員工宿舍的，應當立即拆除
7、有五位先生通過了建造師執業資格考試，目前打算申請注冊。下列情形中不予注冊的有（）。
A．李先生三年前擔任工長時，由于偷工減料導致了安全生產事故而受到刑事處罰 B．趙先生就職于工商行政主管部門，希望能利用業余時間從事施工管理工作 C．王先生由于業務水平高，同時受聘于兩家施工企業，申請在這兩個單位分別注冊 D．周先生拖欠農民工工資環球
E．張先生由于在今年的施工過程中擅自修改圖紙而受到了處分
8、關于違約金條款的適用，下列說法正確的有（）。
A．約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加
B．違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續履行
C．當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金條款
D．當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款及定金條款
E．約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構按實際損失金額調減
9、某建設項目實行施工總承包，總承包單位將該建設項目依法分包，則關于工程檔案的整理、移交，下列說法中正確的有（）。
A．總承包單位負責匯總各分包單位形成的工程檔案，整理無誤后向城建檔案館移交 B．分包單位自行整理本單位形成的工程文件，并向總承包單位移交 C．建設單位負責對檔案文件的審查，審查合格后向城建檔案館移交 D．勘察、設計等單位立卷歸檔后，向總承包單位移交
E．分包單位自行整理的工程文件由本單位檔案管理部門保存，不向其他單位移交
10、下列關于提存的說法中，正確的有（）。
A．自提存之日起，債務人的債務視為履行完畢
咨詢電話：010-58937666
B．自債權人領取提存物之日起，提存物所有權轉歸債權人 C．自提存之日提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人
D．如債權人對債務人負有未到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據債務人的要求應當拒絕其領取提存物
E．債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅
11、甲施工企業與乙起重機廠簽訂了一份購置起重機的買賣合同，約定4月1日甲付給乙100萬元預付款，5月12日由乙向甲交付兩輛起重機，但到了4月1日，甲經調查發現乙確已全面停產，經營狀況嚴重惡化。此時甲可以（），以維護自己的合法權益。
A．行使同時履行抗辯權 B．終止合同 C．中止履行合同并通知對方 D．請求對方提供適當擔保 E．轉讓合同環球
12、在《評標委員會和評標方法暫行規定》中，對評標委員會組成的要求包括（）。
A．評標委員會由5人以上的單數組成
B．評標委員會的成員必須是既懂經濟又懂法律的專家 C．評標委員會的專家與所有投標人均沒有利害關系
D．評標專家在相關領域工作滿8年且具有高級職稱或同等專業水平E．評標委員會的成員能夠認真、公正、廉潔地履行職責
13、在施工過程中，施工人員發現設計圖紙不符合技術標準，施工單位技術負責人采取的正確做法是（）。A繼續按照工程設計圖紙施工 B按照技術標準修改工程設計 C追究設計單位違約責任 D及時提出意見和建議
E通過建設單位要求設計單位予以變更
14、根據我國法律規定，下列合同轉讓行為無效的是（）。
A甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位
B甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，隨后通知乙單位
咨詢電話：010-58937666
C甲將中標的某項目的勞務作業全部分包給具有相應資質的丁企業
D甲不顧合同約定的不得轉讓債務條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司 E甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位
15、根據《民事訴訟法》的規定，起訴必須符合的條件有（）。
A有充分的證據 B有明確的被告 C屬于人民法院受理民事訴訟的范圍 D原先是與本案有間接利害關系的公民 E有書面的起訴書
16、以下各項糾紛中，屬于《仲裁法》調整范圍的是（）。
A某建筑公司與某設備安裝公司之間的借款合同糾紛 B某施工單位和某商品混凝土廠家的供貨合同糾紛 C某施工單位和某商品混凝土廠家的供貨合同糾紛 D建設單位和施工單位之間的施工合同糾紛 E鋼筋工趙某和所供職施工單位之間的勞動糾紛
17、根據《擔保法》的有關規定，禁止抵押的有（）。
A土地所有權 B宅基地使用權 C荒山承包經營權 D學校圖書館 E被扣押的汽車
18、按照法律規定，下列各選項中屬于民事法律行為成立要件的有（）。
A行為人意思表示真實 B行為必須具有完全民事行為能力 C行為內容合法 D行為形式合法 E不違反社會公共利益
19、在市區施工產生環境噪聲污染的下列情形中，可以在夜間進行施工作業而不需要有關主管部門證明的是（）。
A混凝土連續澆筑 B特殊需要必須連續作業 C自來水管道爆裂搶修 D由于施工單位計劃向國慶獻禮而搶進度的施工 E路面塌陷搶修 20、某工程監理公司是施工項目的監理單位，其監理的依據包括（）。
A該項目施工單位與建設單位簽訂的施工承包合同 B《建設工程質量管理條例》 C《建設工程安全生產管理條例》
D該項目設計單位與建設單位簽訂的設計承包合同
咨詢電話：010-58937666
E《工程建設標準強制性條文》
21、根據我國《企業所的稅法》的規定，計算企業所得稅的應納稅所得額時，準予扣除的項目是指與納稅人取得收入有關的（）。A成本
B紅利
C費用
D損失
E收益
22、根據我國《行政訴訟法》的規定，可以設定吊銷企業營業執照行政處罰的規范性文件是（）。
A地方政府規章 B法律 C部門規章 D行政法規 E地方性法規
23、施工企業按照安全生產責任的要求，應完成的安全保障工作包括（）。
A明確法定代表人對本企業的安全負責任 B設置安全處室安全負責 C對內部職工進行安全培訓，特證上崗 D落實各崗位人員的安全生產責任 E制定企業內部安全生產績效考核標準
24、下面關于項目招標的說法錯誤的是（）。
A施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的項目必須招標 B個人投資的項目不需要招標
C施工主要技術采用特定專利的項目可以招標 D涉及到公眾安全的項目必須招標
E符合工程招標范圍，重要材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的項目必須招標
25、甲乙雙方的合同糾紛于2006年7月2日開庭仲裁，7月4日，經仲裁庭調解，雙方達成了調解協議，7月5日仲裁庭根據調解協議制定了調解書，7月6日調解書交由雙方簽收，根據《仲裁法》有關規定，則下列說法正確的是（）。A該調解書與仲裁裁決書具有同等法律效力 B該調解書自2006年7月5日產生法律效力
C若當事人簽收調書后的反悔，則仲裁庭重新開庭仲裁 D申請人簽收調解書后，申請人應撤回仲裁申請 E該調解書自2006年7月6日產生法律效力
26、某建設單位分別與設計、施工和監理等單位簽訂工程合同。根據我國《民用建筑節能
咨詢電話：010-58937666
管理規定》，各單位在工程實施中負有應當執行建筑節能強制性標準的職責。下面有關對各單位執行建筑節能強制性標準行為的表述，正確的是（）。A監理單位對節能工程實施監理時，不得違反有關法律、法規和標準 B建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經審查合格的節能設計文件 C民用建筑工程在改建、擴建時，設計單位不得對原建筑進行節能改造 D施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設計文件和建筑節能施工標準 E在竣工驗收中，建設單位有違反強制性標準的，應當重新組織驗收
27、下面關于施工單位對建設工程質量最低保修期限說法正確的是（）。
A有防水要求的衛生間為2年 B給排水管道為5年
C電氣設備安裝工程為2年 D供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期 E裝修工程為2年
28、對某地級建設行政主管部門作出的具體行政行為，當事人不服，可以向（）。
A市建設行政主管部門 B市人民政府 C省級建設行政主管部門 D省級人民政府 E國務院建設行政主管部門
29、施工單位與建設單位簽訂施工合同，雙方沒有約定付款時間，后因利息計算產生爭議，則下列有關工程價款應支付日期的表述正確的有（）。A建設工程沒有交付的，為提交驗收報告之日 B建設工程已實際交付的，為交付之日
C建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日
D建設工程未交付，工程價款也未結算的，為人民法院判決之日 E建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日
30、甲房地產開發公司以招標方式將某住宅小區項目發包，乙施工單位中標。甲向有關行政監理部門提交招標投標情況的書面報告，該書面報告至少應包括（）等內容。A招標范圍
B招標方式和發布招標公告的媒介
C招標文件中投標人須知、技術條款、評標標準和方法、合同主要條款等內容 D資格預審文件
E評標委員會的組成和評標報告。
咨詢電話：010-58937666
2009年一級建造師《建設工程法規及相關知識》考試
參考答案
一、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）
01、A 02、C 03、A 04、A 05、A 06、B 07、C 08、B 09、A
10、B
11、D
12、A
13、B
14、A
15、D
16、D
17、D
18、C
19、C 20、A
21、C
22、D
23、A
24、C
25、D
26、D
27、A
28、C
29、A 30、C
31、C
32、A
33、A
34、A
35、B
36、D
37、D
38、D
39、B 40、C
41、A
42、C
43、B
44、B
45、B
46、C
47、D
48、B
49、B 50、C
51、B
52、D
53、B
54、A
55、B
56、C
57、D
58、B
59、D 60、C 61、D 62、B 63、A 64、B 65、C 66、D 67、D 68、A 69、B 70、D
二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0、5分）
01、BCDE 02、BDE 03、ABE 04、AB 05、CDE 06、BCD 07、AC 08、ABC 09、BC
10、ACDE
11、CD
12、ACDE
13、DE
14、ABD
15、BC
16、ACD
17、ABDE
18、ACDE
19、CE 20、ABCE
21、ACD
22、BD
23、ABD
24、BD
25、AE
26、ABDE
27、CDE
28、BC
29、BCE 30、ABCE
咨詢電話：010-58937666
第二篇：2010一級建造師《建設工程法規》真題及答案
一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)第1題：根據《注冊建造師管理規定》，負責核發《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機構是()。
A．省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門 B．國務院建設主管部門
C．中國建筑業協會建造師分會 D．國務院發展和改革委員會
【正確答案】：B 第2題：根據《民法通則》，當事人向人民法院請求保護民事權利的普通訴訟時效是()年。
A．1 B．2 C．4 D．20
【正確答案】：B 第3題：對全國注冊建造師的注冊、執業活動實施統一監督管理的機構是()。
A．國務院建設主管部門
B．省、自治區、直轄市人民政府 C．建設行業協會
D．人力資源與社會保障或其授權機構
【正確答案】：A 第4題：民事法律關系的內容是指()。
A．民事權利和民事義務 B．民事權利和民事責任 C．民事規范和民事責任 D．民事義務和民事責任
【正確答案】：A 第5題：根據《民法通則》，施工單位的項目經理屬于施工單位的()。
A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．職務代理人
【正確答案】：A 第6題：根據《物權法》，建設用地使用權屬于()。
A．所有權 B．用益物權 C．擔保物權 D．留置權
【正確答案】：B 第7題：根據《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申請領取施工許可證的前提條件是()。
A．已經取得安全生產許可證 B．辦理了工程質量監督手續 C．有滿足施工需要的施工圖樣 D．已經取得規劃許可證
【正確答案】：A 第8題：根據《建筑業企業資質管理規定》，關于我國建筑業企業資質的說法，錯誤的是()。
A．建筑業企業資質分為施工總承包、專業承包和勞務分包三個序列
B．建筑業企業按照各自工程性質和技術特點，分別劃分為若干資質類別 C．各資質類別按照各自規定的條件劃分為若干等級
D．房屋建筑工程施工總承包企業資質分為特級、一級、二級三個等級
【正確答案】：D 第9題：下列施工單位人員中，不必經建設主管部門考核合格即可任職的是()。
A．項目安全生產管理人員 B．項目技術員
C．企業主要負責人 D．項目經理
【正確答案】：B 第10題：按照《城市維護建設稅暫行條例》，施工單位在繳納()的同時，還應繳納城市維護建設稅。
A．利息稅 B．企業所得稅 C．個人所得稅 D．營業稅
【正確答案】：D 第11題：工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位()。
A．整改，并及時報告有關主管部門 B．整改，并及時報告建設單位
C．暫時停止施工，并及時報告建設單位
D．暫時停止施工，并及時報告有關主管部門
【正確答案】：C 第12題：根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內容的是()。
A．技術條款 B．投標人須知 C．施工組織設計 D．合同主要條款
【正確答案】：C 第13題：根據《工程建設項目施工招標投標辦法》，關于投標保證金的說法，正確的是()。
A．中標人拒絕簽訂施工合同時，招標人有權沒收其投標保證金 B．投標保證金不得采用銀行保函方式
C．招標人發出中標通知書，投標保證金的有效期自動終止 D．投標保證金最高不得超過50萬元
【正確答案】：A 第14題：根據我國《合同法》的規定，關于代位權行使的說法，正確的是()。
A．債權人可選擇以自己的名義或債務人的名義起訴次債務人 B．代位權是債權人行使的抗辯權
C．債權人可以代位行使的權利必須不是專屬于債務人自身的債權 D．債權人自己承擔行使代位權的必要費用
【正確答案】：C 第15題：某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協議的，也無法根據合同有關條款或交易習慣確定，則應按照()的市場價格履行。
A．材料所在地
B．訂立合同時履行地 C．合同簽訂地
D．履行義務一方所在地
【正確答案】：B 第16題：根據《安全生產法》，對全國建設工程安全生產實施綜合監督管理的機構是()。
A．國務院
B．國務院負責安全生產監督管理的部門 C．國務院建設行政主管部門
D．國務院鐵路、交通、水利等有關部門
【正確答案】：B 第17題：關于和解的說法，錯誤的是()。
A．和解可以發生在民事訴訟的任何階段
B．當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解 C．和解協議具有強制執行的效力
D．當事人和解后可以請求法院調解，制作調解書
【正確答案】：C 第18題：下列與工程建設有關的規范性文件中，由國務院制定的是()。A．工程建設項目施工招標投標辦法 B．安全生產許可證條例 C．安全生產法
D．建筑業企業資質管理規定
【正確答案】：B 第19題：某建設單位與施工單位簽訂趕工獎罰協議，雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據我國《合同法》，該趕工獎罰協議為()合同。
A．附期限 B．附條件 C．顯失公平
D．可變更、可撤銷
【正確答案】：B 第20題：某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4萬元、定金6萬元。采購方依約支付了6萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為()萬元。
A．10 B．4 C．16 D．12
【正確答案】：D 第21題：下列勞動合同條款，屬于必備條款的是()。
A．福利待遇 B．勞動條件 C．試用期 D．補充保險
【正確答案】：B 第22題：某施工單位的副經理將個人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂了租賃合同。根據《公司法》，該合同須經過()同意。
A．監事會 B．工會 C．股東會 D．董事會
【正確答案】：C 第23題：根據《民事訴訟法》及相關規定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協助向()履行債務。
A．金融機構 B．敗訴方 C．執行法院 D．勝訴方 【正確答案】：D 第24題：施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定的墊資利息。后來施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是()。
A．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持 B．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持 C．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持
D．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持
【正確答案】：B 第25題：某工程建設項目設計招標中，甲設計單位投標報價為2000萬元，則其投標保證金最高應為()萬元。
A．10 B．20 C．4 D．40
【正確答案】：D 第26題：2008年4月1日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公司無法實現債權，丙公司于2009年1月1日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截止日期為()。
A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日
【正確答案】：D 第27題：某施工單位認為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經過審理，認為該行政處罰顯失公平。關于法院對該案的處理，下列說法中正確的是()。
A．由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判 B．法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告 C．法院應當判決行政機關重新作出行政處罰 D．法院可以直接判決減少部分罰款金額
【正確答案】：D 第28題：停建、緩建建設工程的檔案，暫由()保管。
A．建設單位 B．城建檔案館 C．施工單位
D．當地質檢部門
【正確答案】：A 第29題：關于法院采取訴訟財產保全與訴前財產保全措施時，申請人是否需要提供擔保的說法，正確的是()。
A．申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者根據法院要求提供擔保 B．申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者不需提供擔保
C．申請人對于前者根據法院要求提供擔保，而對于后者應當提供擔保 D．申請人對于前者不需提供擔保，而對于后者應當提供擔保
【正確答案】：C 第30題：根據《實施工程建設強制性標準監督規定》，下列監督檢查內容中，不屬于強制性標準監督檢查的內容是()。
A．工程項目技術人員的勞動合同 B．工程項目采用的材料、設備
C．工程項目的規劃、勘察、設計、施工等環節 D．工程項目的安全、質量
【正確答案】：A 第31題：關于行政訴訟法律規定的說法，正確的是()。
A．在行政訴訟過程中，被告有權自行向原告和證人收集證據 B．未經行政復議程序，不能提起行政訴訟 C．法院審理行政訴訟案件不適用調解 D．行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則
【正確答案】：C 第32題：甲公司欠某供應商500萬元貨款，現甲公司分立為乙、丙兩家公司。關于甲公司分立后的500萬元債務的清償問題的說法，正確的是()。
A．乙公司與丙公司均不承擔清償責任 B．應當由乙、丙公司承擔連帶責任 C．應當由甲公司承擔全部債務 D．應當由乙公司承擔全部債務
【正確答案】：B 第33題：施工單位向電梯生產公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內交貨。電梯生產公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據《合同法》，電梯生產公司的回函屬于()。
A．要約邀請 B．承諾 C．新要約 D．部分承諾
【正確答案】：C 第34題：根據《合同法》，債權人領取提存物的權利自提存之日起()年內不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。
A．2 B．3 C．4 D．5
【正確答案】：D 第35題：某建筑施工單位有50名從業人員，根據《安全生產法》，該單位應當()。
A．配備兼職安全生產管理人員
B．設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員 C．因為規模較小，不需要配備安全生產管理人員 D．配備專職安全生產管理人員
【正確答案】：B 第36題：工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是()。
A．修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先經過當地公安機關消防機構 B．禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火 C．自動消防系統的操作人員必須持證上崗
D．禁止攜帶火種進人生產、儲存易燃易爆危險物品的場所
【正確答案】：A 第37題：水泥廠在承諾有效期內，對施工單位訂購水泥的要約作出了完全同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為()。
A．施工單位發出訂購水泥的要約時
B．施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時 C．水泥廠發出答復文件時
D．水泥廠的答復文件到達施工單位時
【正確答案】：D 第38題：某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產事故應急救援預案應由()編制。
A．監理單位統一組織 B．總承包單位統一組織
C．總承包單位和分包單位各自 D．建設單位統一組織
【正確答案】：B 第39題：根據《建筑法》，有權對建筑工程實施強制監理的范圍進行規定的機構是()。
A．住房和城鄉建設部 B．省級建設行政主管部門
C．國家安全生產監督管理行政主管部門 D．國務院
【正確答案】：D 第40題：下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是()。
A．勞動合同糾紛 B．繼承糾紛 C．對罰款不服發生的糾紛 D．總分包之間的合同糾紛
【正確答案】：D 第41題：某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為()合同。
A．有效
B．效力待定
C．可變更、可撤銷 D．無效
【正確答案】：A 第42題：某城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備可能產生噪聲的，施工單位必須在該工程開工()日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護部門申報。
A．10 B．7 C．15 D．3
【正確答案】：C 第43題：施工合同履行過程中，監理工程師向承包人發出了提高混凝土等級的通知，施工圖樣中標明該部位的混凝土強度標準為30MPa。對該單位工程應以()為標準進行質量驗收。
A．技術規范 B．施工圖樣 C．施工合同 D．監理通知
【正確答案】：D 第44題：《民用建筑節能條例》中的民用建筑不包括()建筑。
A．醫療 B．教育 C．廠房 D．住宅
【正確答案】：C 第45題：關于民事訴訟證人出庭作證的說法?正確的是()。
A．證人只提交書面證詞無須出庭作證 B．證人有義務出庭作證 C．證人在庭審時應當旁聽
D．數個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問
【正確答案】：B 第46題：施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過()30天。A．招標文件發出日 B．投標文件截止日 C．中標日期 D．投標有效期
【正確答案】：D 第47題：關于分包工程發生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的責任承擔說法，正確的是()。
A．建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利
B．建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利
C．總承包單位承擔的責任超過其應承擔份額的，有權向分包單位追償 D．分包單位只對總承包單位負責
【正確答案】：C 第48題：劃撥土地使用權只能由()人民政府依法批準。
A．中央
B．省級以上 C．鎮級以上 D．縣級以上
【正確答案】：D 第49題：根據招標投標相關法律法規，下列招標投標行為中，不構成招標人與投標人串通投標的是()。
A．招標人從當地中標候選人中確定中標人
B．招標人在開標前將投標情況告知其他投標人 C．招標人預先內定中標人
D．招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給投標人讓利
【正確答案】：A 第50題：建設單位與施工單位的合同中約定：“合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，可以向有關仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發生糾紛，建設單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執不 下。關于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是()。
A．只能向不動產所在地的仲裁委員會申請仲裁 B．只能向有管轄權的人民法院起訴 C．應由甲仲裁委員會進行仲裁
D．建設單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進行仲裁
【正確答案】：B 第51題：建設工程施工合同應以()為合同履行地。
A．原告住所地 B．合同簽訂地 C．被告住所地 D．施工行為地 【正確答案】：D 第52題：根據《物權法》，下列各項財產作為抵押物時，抵押權自登記時設立的是()。
A．正在建造的建筑物 B．生產設備、原材料 C．交通運輸工具
D．正在建造的船舶、航空器
【正確答案】：A 第53題：甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據《合同法》，該合 同為()合同。
A．無效
B．可變更、可撤銷 C．有效
D．效力待定
【正確答案】：A 第54題：某工程項目建設過程中，發包人與機械廠簽訂了加工非標準的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼模，根據《合同法》，該合同屬于()合同。
A．委托 B．承攬
C．施工承包 D．信托
【正確答案】：B 第55題：甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6月5日甲公司向乙公司支付50萬元預付款，7月5日乙公司將采購物品送至甲公司處。但在6月3日，甲公司獲取確切證據證明乙公司屆時將不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付預付款，此時甲公司可以行使()。
A．后履行抗辯權 B．撤銷權 C．不安抗辯權
D．同時履行抗辯權
【正確答案】：C 第56題：下列單項合同中，可以不招標的是()。
A．使用財政預算資金的體育項目中合同估算價為80萬元的材料采購合同 B．上市公司投資的商品房項目中合同估算價為500萬元的材料采購合同 C．個人捐資的教育項目中合同估算價為80萬元的監理合同 D．外商投資的供水項目中合同估算價為1000萬元的施工合同
【正確答案】：A 第57題：某建設工程發包人經過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為()之日。A．評標委員會提交評標報告 B．合同備案
C．中標通知書發出 D．發包人確定中標人
【正確答案】：C 第58題：同一專業的兩個以上不同資質等級的單位實行聯合承包的，應當按照()單位的業務許可范圍承攬工程。
A．資質等級較高的 B．承擔主要任務的 C．資質等級較低的 D．聯合體牽頭
【正確答案】：C 第59題：根據《稅收征收管理法》，稅務登記內容發生變化的，納稅人應當辦理工商變更登記之日起()日內，向稅務機關申報辦理稅務登記。
A．60 B．15 C．30 D．45
【正確答案】：C 第60題：建筑施工企業安全生產許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前()個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。
A．3 B．2 C．4 D．6
【正確答案】：A 第61題：根據《建設工程安全生產管理條例》，分包單位從事危險作業人員的意外傷害保險費應由()支付。
A.總承包單位與分包單位按一定比例共同
B.分包單位
C.建設單位
D.總承包單位
【正確答案】：D 第62題：根據《建設工程質量管理條例》，下列文件中，不屬于工程監理單位對施工質量實施監理依據的是()。
A.工程施工圖樣
B.法律法規
C.監理合同
D.施工合同中約定采用的推薦性標準
【正確答案】：A 第63題：某辦公大樓在保修期間出現外墻裂縫，經查是由于設計缺陷造成，原施工單位進行了維修，之后應向()主張維修費用。
A.建設單位
B.設計單位
C.物業管理單位
D.大樓使用者
【正確答案】：A 第64題：某施工單位為避免破壞施工現場區域內原有地下管線，欲查明相關情況，應由()負責向其提供施工現場區域內地下管線資料。
A.相關管線產權部門
B.市政管理部門
C.城建檔案管理部門
D.建設單位
【正確答案】：D 第65題：在保險合同中，負有支付保險費義務的當事人是()。
A.受益人
B.保險人
C.被保險人
D.投保人
【正確答案】：D 第66題：承運人應按運輸合同約定將貨物運輸到指定地點后，托運人拒絕支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使()。
A.留置權
B.抵押權
C.抵消權
D.質押權 【正確答案】：A 第67題：某工程施工聯合體參加資格預審并獲通過后，投標文件中組成成員發生變化，雖未經招標人同意，但新聯合體所有投標人仍然符合資格預審條件要求，則招標人()。
A.征得其他所有投標人同意后可以認定投標文件有效
B.可以認定投標文件有效
C.征得評標委員會同意后可以認定投標文件有效
D.應當認定投標文件無效
【正確答案】：D 第68題：施工單位招聘臨時工的最低年齡為()歲。
A.16
B.1C.20
D.18
【正確答案】：A 第69題：施工單位依法對本企業的安全生產負全面責任的是()。
A.法定代表人
B.技術負責人
C.項目負責人
D.安全管理部門負責人
【正確答案】：A 第70題：施工單位依法對本企業的安全生產負全面責任的是()。
A.法定代表人
B.技術負責人
C.項目負責人
D.安全管理部門負責人
【正確答案】：B
二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)第71題：某機械設備租賃公司擬在施工現場安裝施工起重機械，根據《建設工程安全生產管理條例》，該公司應()。
A.編制安裝方案
B.自行驗收
C.出具自檢合格證明
D.具有起重設備安裝工程專業承包資質
E.派出本單位專業技術人員現場監督
【正確答案】：ACDE 第72題：拆遷人申請房屋拆遷許可證時，應向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交()等資料。
A.建設用地規劃許可證
B.土地使用權批準文件
C.建設工程規劃許可證
D.拆遷計劃和拆遷方案
E.拆遷補償安置資金證明
【正確答案】：ABDE 第73題：下列質量問題中，不屬于施工單位在保修期內承擔保修責任的有()。
A.因使用不當造成的質量問題
B.質量監督機構沒有發現的質量問題
C.監理單位沒有發現的質量問題
D.第三方造成的質量問題
E.不可抗力造成的質量問題
【正確答案】：ADE 第74題：關于工程竣工驗收的說法，正確的是()。
A.工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期
B.承包人送交竣工驗收報告后，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為實際竣工日期
C.承包人送交竣工驗收報告后，發包人拖延驗收的，以承包人送交竣工驗收報告之日
為竣工日期
D.工程按發包人要求修改后經竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期
E.建設工程未經驗收，發包人擅自使用的，以建設工程轉移占有之日為竣工日期
【正確答案】：BCE 第75題：關于建設工程施工合同一般條款的說法，正確的是()。
A.建設單位的名稱應以營業執照上的名稱為準
B.合同標的是財產
C.履行地點為項目所在地
D.違約責任是當事人違反合同義務的責任
E.有關施工組織設計的內容為履行方式條款
【正確答案】：ACDE 第76題：關于工程文件與檔案的整理立卷、驗收移交要求的說法，符合《建設工程文件歸檔整理規范》的有()。
A.建設工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負責主要施工任務的施工單位整理立卷，并及時向建設單位移交
B.在施工合同中，建設單位應對工程文件的套數、費用、質量、移交時間等提出明確要求
C.在組織工程竣工驗收前，建設單位應提請當地城建檔案管理機構對工程檔案進行驗收
D.未取得工程檔案驗收認可文件，建設單位不得組織工程竣工驗收
E.建設工程實行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設單位移交
【正確答案】：BD 第77題：關于物權的說法，正確的有()。
A.所有權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上
B.用益物權和抵押權可以同時存在于同一不動產之上
C.國家所有土地的所有權和使用權都不能轉移
D.建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權
E.兩個抵押權可以同時存在于同一不動產之上
【正確答案】：ABE 第78題：根據《消防法》，關于消防設計的審核、驗收及安全指揮的說法，正確的有()。
A.消防設計圖樣審核不合格的，不得頒發施工許可證
B.自動消防系統的操作員必須持證上崗
C.建設工程未經消防驗收或消防驗收不合格的，不得擅自使用
D.消防器材的經銷人員必須持證上崗
E.企業、事業單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人
【正確答案】：ABE 第79題：下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險常見除外責任的有()。
A.在保險合同成立前，被保險人發生傷害
B.被保險人在施工現場外發生傷害
C.被保險人因過失而在工程作業中墜落受傷
D.被保險人在施工現場斗毆而發生傷害
E.被保險人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷
【正確答案】：ABDE 第80題：關于聯合體投標的說法，正確的是()。
A.多個施工單位可以組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標
B.中標的聯合體各方應當共同就中標項目向招標人承擔連帶責任
C.聯合體各方的共同投標協議屬于合同關系
D.由不同專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較低的單位確定業務許可范圍
E.聯合體中標的，應當由聯合體各方共同與招標人簽訂合同
【正確答案】：ABCE 第81題：根據《合同法》，要約失效的情形有()。
A.受要約人拒絕要約的通知到達要約人
B.受要約人的承諾對要約內容作出實質性變更
C.受要約人承諾到達要約人后，要約人發出撤銷要約的通知
D.要約中規定的期限屆滿，要約人未收到承諾通知
E.發出承諾通知前，撤銷要約的通知到達受要約人
【正確答案】：ABE 第82題：下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有()。
A.銀行貸款合同
B.貨物運輸合同
C.租賃合同
D.買賣合同
E.施工合同
【正確答案】：AE 第83題：根據招標投標相關法律和司法解釋，下列施工合同中，屬于無效合同的是()。
A.未經發包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應資質的施工單位的合同
B.建設單位直接與專業施工單位簽訂的合同
C.承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質的承包人的合同
D.投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同
E.招標文件中明確要求投標人墊資并據此與中標人簽訂的合同
【正確答案】：ACD 第84題：關于招標代理機構的說法，正確的有()。
A.由評標委員會指定招標代理機構
B.工程招標代理機構可以參與同一招標工程的投標
C.招標代理機構是社會中介組織
D.未經招標人同意，招標代理機構不得向他人轉讓代理業務
E.工程招標代理機構不得與招標工程的投標人有利益關系
【正確答案】：CDE 第85題：工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是()。
A.提前支付所有工程款
B.繼續履行合同
C.降低工程質量標準
D.支付逾期利息
E.提高合同價款
【正確答案】：BD 第86題：根據《環境保護法》，建設項目中防治污染的設施與主體工程應當()。
A.同時招標
B.同時竣工
C.同時設計
D.同時施工
E.同時投產使用
【正確答案】：CDE 第87題：根據《合同法》，締約過失責任的構成要件有()。
A.發生在訂立合同的過程中
B.當事人違反了誠實信用原則所要求的義務
C.受害方的信賴利益遭受損失
D.合同被確認為無效
E.在合同訂立同時顯失公平
【正確答案】：ABC 第88題：下列工程施工過程中，屬于侵權責任的情形有()。
A.工地的起重機倒塌造成行人黃某被砸傷
B.施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡
C.施工單位違約造成供貨商重大損失
D.分包商在施工時操作不當造成公用供電設施損壞
E.施工單位未按合同約定支付項目經理李某的獎金
【正確答案】：AB 第89題：根據《立法法》，()之間對同一事項的規定不一致時，由國務院裁決。
A.部門規章
B.地方政府規章與部門規章
C.同一機關制訂的舊的一般規定與新的特別規定
D.部門規章與地方性法規
E.地方性法規與地方政府規章
【正確答案】：AB 第90題：某借款合同債權人將合同權利轉讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉移的其他權利有()。
A.擔保權
B.任意撤銷權
C.抗辯權
D.抵消權
E.人身損害賠償請求權
【正確答案】：ACD 第91題：根據擔保法律制度，關于抵押的說法，正確的是()。
A．抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權不發生轉移
B．除受讓人代為清償債務以外，抵押人未通知抵押權人轉讓抵押物的，物權不發生轉移 C．抵押人轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人有權要求抵押人提供相應的擔保 D．抵押人轉讓抵押物所得的價款超過債權數額的部分，歸抵押人所有 E．抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔保
【正確答案】：BCD 第92題：當事人就合同履行地點約定不明確的，不能達成補充協議，又不能根據合同有關條款或者交易習慣確定的，則()。
A．給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行 B．履行義務一方有權選擇履行地點 C．交付不動產的，在不動產所在地履行 D．接受履行方有權選擇履行地點
E．其他標的，在履行義務一方所在地履行
【正確答案】：ACE 第93題：關于不安抗辯權成立條件的說法，正確的是()。
A．應當先履行債務的當事人未提供適當擔保 B．雙方當事人基于同一雙務合同而互負債務 C．債務履行有先后順序 D．債務履行不分先后
E．有確切證據證明后履行一方經營狀況嚴重惡化
【正確答案】：BCE 第94題：根據《合同法》，當事人一方解除合同的情形有()。
A．當事人一方發生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作為當事人一方的公民死亡
D．當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行 E．法定代表人變更
【正確答案】：BD 第95題：施工單位訴建設單位拖欠工程案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機構作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定，人民法院應予準許的情形有()。
A．建設單位不同意鑒定結論
B．鑒定人員不具備相關的鑒定資格 C．鑒定程序嚴重違法 D．鑒定結論明顯依據不足
E．經過質證認定鑒定結論不能作為證據使用
【正確答案】：BCDE 第96題：根據《工程建設國家標準管理辦法》，下列標準中，屬于強制性標準的有()。
A．工程建設勘察、規劃、設計、施工等行業定額標準 B．工程建設通用的有關安全、衛生和環境保護的標準 C．工程建設重要的行業專用的信息技術標準
D．工程建設重要的行業專用的試驗、檢驗和評定方法等標準 E．工程建設重要的行業專用的術語、符號和制圖方法等標準
【正確答案】：AB 第97題：勞動爭議仲裁委員會的組成成員應有()。
A．同級人民法院代表 B．工會代表
C．企業方面代表
D．勞動行政部門代表 E．律師
【正確答案】：BCD 第98題：根據《民事訴訟法》及相關規定，下列在建設工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據的有()。
A．工程設計圖樣
B．施工單位偷錄的談判錄音 C．律師代理意見
D．工程質量鑒定報告
E．被告法定代表人的陳述
【正確答案】：ABDE 第99題：根據《建設工程質量管理條例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有()。
A．施工總承包單位將建設工程的土方工程分包給其他單位 B．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位
C．未經建設單位許可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成 D．施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位 E．分包單位將其承包的建設工程再分包
【正確答案】：BCDE 第100題：某建筑工程股份有限公司股東大會擬更換監事。下列公司人員中，可同時擔任監事的有()。A．公司股東 B．公司董事長 C．公司職工代表 D．公司總經理 E．公司財務經理
【正確答案】：AC
第三篇：2017年一級建造師-建設工程法規及相關知識真題及答案
2017年一級建造師-建設工程法規及相關知識真題及答案
一、單項選擇題
1.某施工企業與一倉儲中心簽訂了倉儲合同,合同約定:簽約后一周內交付貨物,屆時合同生效。施工企業有權?……提取或…?提取貨物,關于該倉儲合同的說法,正確的是（）。
A.該倉儲合同簽訂即生效,不以交付為要件
B.如施工企業逾期提貨，其有權拒絕倉儲中心加收倉儲費 C.該施工企業向倉儲中心交付貨物時合同生效
D.如施工企業提前提貨,則有權要求倉儲中心減收倉儲費 答案：C 解析：超綱：附生效條件合同
2.根據《招標投標法實施條例》,下列情形中,屬于不同投標人之間相互串通投標情形的是()。
A.約定部分投標人放棄投標或者中標 B.投標文件相互混裝
C.投標文件載明的項目經理為同一人 D.委托同一單位或個人辦理投標事宜 答案：A 解析：P94~95
3、關于建筑施工企業安全生產許可證的說法,正確的是（）。A.未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生行政責任 B.申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢 C.只有經過再次審查,安全生產許可證有效期才可能延期 D.施工企業是否具有安全生產許可證不影響施工許可證的核發 答案：B 解析：P221
4、甲建設單位拖欠乙施工企業工程款,乙發函催告甲還款。乙的催告行為在提起訴訟時產生的效果是（）。
A.訴訟時效的中止 B.訴訟時效的中斷 C.訴訟時效的延長 D.改變法定時效期間 答案：B 解析：P345
5、關于建設工程質量保修的說法,正確的是（）。A.不同類型的建設工程,質量保修范圍不同 B.合同約定的保修期不能高于法定保修期限
C.工程的合理使用年限與施工企業的質量責任年限無關 D.建設工程保修期的起始日是工程實際竣工之日 答案：A 解析：P325 6.關于保險索賠的說法,正確的是()A.保險事故發生后,索賠時儀器被保險人向保險人提供與確認保險事故有關的證明和資料
B.保險單上載明的保險財產沒有全部損失,但其損害程度已無法修理,只能按照部分損壞進行索賠
C.保險事故發生后,應當及時通如保險人
D.如果一個建設工程項目,同時由多家保險人承保。則應當平均分配賠償金額 答案：C 解析：P42 7.某施工企業與預制構件廠簽訂了預制構件加工合同,構件加工過程中施工企業要求變更構件設計,對方同意變更。但加工構件超過60%時,該施工企業提出解除合同。關于該施工企業權利的說法。正確的是()。
A.可隨時解除合同 B.享有留置權 C.不得單方變更設計 D.可請求法院撒銷合同 答案：A 解析：P169 8.關于工程建設強制性標準的說法,正確的是()。
A.工程建設標準批準部門應當對工程項目執行強制性標準情況進行監督檢查
B.工程建設強制性標準都是關于工程質量的強制性條文
C.工程建設中擬采用的新技術、新材料,可不受強制性標準的限制 D.工程建設中采用國際標準或者國外標準,可不受強制性標準的限制 答案：A 解析：P292 9.根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》,關于施工企業不良行為記錄的說法,正確的是()。
A.超越本單位資質承攬工程的行為屬于承攬業務不良行為
B.工程竣工驗收后,不向建設單位出具質量保證書的行為屬于工程安全不良行為
C.委托不具有相應資質的單位承擔施工現場拆卸施工起重機械的行為屬于資質不良行為
D.將承包的工程轉包或違法分包的行為屬于承攬業務不良行為 答案：D 解析：P114
10、甲施工企業與乙勞務派遺公司訂立勞務派遑協議，由乙向甲派追員工丁某，,關于該用工關系的說法，正確的是()。
A.丁某工作時因工受傷,甲應當申請工傷認定 B.在派追期間,甲被宣告破產,可以將丁某退回乙 C.乙應當對丁某進行工作崗位所必需的培訓 D.在派追期間,丁被退回的,乙不再向其支付勞動報酬 參考答案：B 解析：P153
11、下列主體中,屬于法人的是()。A.某施工企業項目部 B.某施工企業分公司 C.某大學建筑學院 D.某鄉人民政府 參考答案：D 解析：P11
12、根據《生產安全事故報告和調查處理條例》,除了交通事故、火災事故外的其他事故造成的傷亡人數發生變化的,應當自事故發生()起及時補報。
A.60日 B.50日 C.40日 D.30日 參考答案：D 解析：P268
13、關于人身保險合同的說法,正確的是()。A.人身保險的投標人在保險事故發生時,應當對被保險人具有保險利益 B.人身保險合同的投保人應當一次性支付全部保險費
C.保險人對人壽保險的保險費,不得用訴訟方式要求投保人支付 D.人身保險合同的投保人不可以為受益人 答案：C 解析：P41
14、根據建筑節能的有關規定合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備的,建設單位應當保證其符合()要求。
A.企業標準 B.地方標準 C.施工圖設計文件 D.建筑節能任意性標準 答案：C 解析：P206
15、關于行政行為特征的說法正確的是()。A.行政行為具有自愿性 B.實施行政行為具有單方意志性 C.行政行為具有不可裁量性 D.行政行為不屬于執法行為 答案：B 解析：P330
16、甲建設單位與乙施工企業在施工合同中約定因合同所發生的爭議,提交A仲裁委員會仲裁。后雙方對仲裁協議的效力有異議，甲請求A仲裁委員會作出決定,但乙請求人民法院作出裁定,該案中仲裁協議效力的確認權屬于()。
A.A仲裁委員會所在地的基層人民法院 B.仲裁協議簽訂地的中級人民法院 C.仲裁協議簽訂地的基層人民法院 D.A仲裁委員會所在地的中級人民法院 答案：D 解析：P359 17.關于在文物保護單位和建設控制地帶內從事建設活動的說法,正確的是()。A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區城不得進行挖掘作業 B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作業,必須經國務院批準 C.在省、自治區、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作業的,必須經國務院文物行政主管部門同意
D.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行挖掘作業的,應經核定公布該文物保護單位的人民政府批準,并在批準前征得上一級人民政府文物行政主管部門同意
答案：D 解析：第五章第三節 P214 18.下列情形中,屬于人民法院對仲裁裁決裁定不予執行的是()A.對仲裁裁決持不同意見的仲裁員沒有在裁決書上簽名的 B.仲裁庭的組成違反法定程序的
C.合同中沒有仲裁條款,爭議發生后當事人才達成書面仲裁協議的 D.載有仲裁條款的合同被人民法院確認無效的 答案：B 解析：第八章第三節 P362 19.建筑物倒場造成他人損害的,由()承擔連帶責任 A.所有人和建設單位 B.使用人和建設單位 C.建設單位和施工企業 D.管理人和施工企業 答案：C 解析：第一章第五節 P24 20.施工企業為建造師提供虛假申報材料申請注冊的，可能承擔的行政麥任是（）。
A.取消投標資格 B.降低資質等級 C.責令限期改正 D.吊銷企業資質證書 答案：C 解析：第二章第三節 P80 21.根據《建設工程質量管理條例》,關于設計單位權利的說法,正確的是（）A.為節約投資成本,設計單位可不依據勘察成果文件進行設計 B.設計單位有權將所承攬的工程交由資質等級更高的設計單位完成 C.有特殊要求的專用設備,設計單位可以指定生產廠商或供應商 D.設計深度由設計單位酌定 答案：C 解析：第七章第三節 P305 22.根據《水污染防治法》,關于施工現場水污染防治的說法,正確的是()A.禁止利用無防滲漏措施的溝渠輸送含有毒污染物的廢水 B.在具有特殊經濟文化價值的水體保護區內,禁止設置排污口 C.禁止向水體排放含低放射性物質的廢水 D.禁止向水體排放生活污水 答案：A 解析：P196 23.關于企業申請資質條件中“凈資產”的說法，正確的是（）A.是指企業擁有的資產 B.是指企業的注冊資本金
C.應當以企業申請資質前3年財務報表中凈資產的平均額為準 D.即所有者權益 答案：D 解析：P60
24.根據《建設工程安全生產管理集例》,不屬于施工總承包單位應承擔的生產責任的是（）
A.統一組織編制建設工程生產安全應急救援預案 B.負責向有關部門上報施工生產安全事故 C.自行完成建設工程主體結構的施工
D.施工總承包單位與分包單位間約定責任與法定責任相抵觸時,以約定責任為準
答案：D 解析：P230 25.關于行政許可的說法,正確的是()A.部門規章可以設定行政許可
B.行政機關在實施行政許可時,一律進行聽證 C.行政許可可以延續,但是不得變更行政許可事項 D.行政許可可以統一辦理或者聯合辦理 答案：D 解析：P371 26.關于上位法與下位法法律效力的說法,正確的是()。A.《招標投標法實施條例》高于《招標公告發布暫行辦法》 B.《建設工程質量管理條例》高于《建筑法》
C.《建筑業企業資質管理規定》高于《外商投資建筑業企業管理規定》 D.《建設工程勘察設計管理條例》高于《城市房地產開發經營管理條例》 答案：A 解析：P5 27.乙施工企業向甲建設單位主張支工程款,甲以工程質量不合格為由拒絕支付，乙將其工程款的債權轉讓給丙并通知了甲。丙向甲主張該債權時,甲仍以質量原因拒絕支付。關于該案中債權轉讓的說法,正確的是()。
A.乙的債權屬于法定不得轉讓的債權 B.甲可以向丙行使因質量原因拒絕支付的抗辯 C.乙轉讓債權應當經過甲同意 D.乙轉讓債權的通知可以不用通知甲 答案：B 解析：第四章第一節
28.關于工程再分包的說法,正確的是()A.專業分包單位可將其承包的專業工程再分包
B.專業分包單位不得將其承包工程中的非勞務作業部分再分包 C.勞務分包單位可以將其承包的勞務工作再分包
D.專業分包單位可以將非主體、非關鍵性的工作再分包給他人 答案：B 解析：P109 29.關于建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的說法,正確的是()。A.經過勘察、設計單位鑒定后,必須在設計文件中重新界定使用期 B.建設工程超過合理使用年限后需要繼續使用的,產權所有人應當委托原勘察、設計單位鑒定
C.根據鑒定結果采取加固、維修等措施的,需經原施工企業進行加、維修和補強
D.不經鑒定、加固等而違法繼續使用造成損失的,由產權所有人和原施工企業承擔連帶責任
答案：A 解析：P326 30.根據《招標投標違法行為記錄公告暫行辦法》,關于建筑市場誠信行為公告的說法,正確的是()。A.招標投標違法行為記錄公告在任何情況下都不得公開涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私的記錄
B.對于取消擔任評標委員會成員資格的行政處理決定應當給予公告 C.被公告的招標投標當事人認為公告記錄與行政處理決定的相關內容不符的,可向公告部門提出書面更正申請,公告部門應在接到申請后停止公告
D.行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間,公告部門應暫停對違法行為記錄的公告
答案：B 解析：P116 31.某設備租賃公司將一臺已經出租給某勞務公司的鋼筋切割機轉讓給某施工企業,該切制機租賃還有3個月到期。轉讓合同約定當切制機租賃期限結束時勞務公司將其交付紿該施工企業。該買賣合同中切制機的交付方式為()。
A.簡易交付 B.擬制交付 C.指示交付 D.占有改定 答案：C 解析：P171 32.關于確定中標人的說法,正確的是()。A.投標人不得授權評標委員會直接確定中標人
B.排名第一的中標候選人放棄中標的,招標人必須重新招標 C.確定中標人選,招標人可以就投標價格與投標人進行談判
D.國有資金占控殷地位的依法必須進行招標的項目,招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人
答案：D 解析：P98 33.施工企業在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的,應當()A.繼續按設計文件和圖紙施工
B.對設計文件和圖紙進行修改,按修改后的設計文件和圖紙進行施工 C.對設計文件和圖紙進行修改,征得設計單位同意后按修改后的設計文件和圖紙進行施工及時提出意見和建議
D.及時提出意見和建議 答案：D 解析：P269 34.可以撒銷建筑業企業資質的情形是()A.企業取得資質后不再符合相應資質條件的 B.企業取得資質后發生重大安全事故的 C.資質許可機關違反法定程序準予資質許可的 D.資質證書有效期到期后未及時辦理續期手續的 答案：C 解析：P65 35.根據《消防法》,除人員密集的大型場所和特殊工程以外的一般建設工程消防驗收,（）。
A.施工企業應當向公安機關消防機構申請消防驗收 B.建設單位應當先行備案后,方可進行消防驗收 C.建設單位在驗收后應當報公安機關消防機構備案 D.可以不經過消防驗收,由公安機關消防機構進行抽查 答案：C 解析：P56 36.2014年6月10日,某施工企業委托某專利事務所申請發專利。6月12日該專利事務所向國家專利局郵寄申請文件,6月15日國家專利局收到該文件。2014年6月16日,國家專利局作出授予發明專利權的決定并予以公告。該專利權屆滿的期限是()A.2024年6月12日 B.2024年6月15日 C.2034年6月12日 D.2035年6月16日 答案：C 解析：P28 37.關于聯合體共同承包的說法,正確的是()A.聯合體中標的,聯合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任 B.聯合共同承包適應范圍為大型且結構復雜的建筑工程
C.兩個以上不同資質等級的單位實行聯合體共同承包的,應當按照資質等級高的單位的業務許可范圍承攬工程
D.聯合體中標的,聯合體各方應分別與招標人簽訂合同 答案：A 解析：P97 38.根據《建設施工企業安全生產許可證管理規定》,關于已取得安全生產許可證的建筑施工企業發生重大安全事故所產生的法律**說法,正確的是()A.暫扣安全生產許可證并限期整頓 B令停止生產,并處罰款 C.撒銷安全生產許可證 D.吊銷安全生產許可證 答案：A 解析：P223 39.在同一法律體系中,根據一定的標準和原則制定的同類法律規范的總稱是（）
A.法律形式 B.法律部門 C.法律規章 D.法律制度 答案：B 解析：P1 41.安裝、拆卸施工起重機械,應當編制拆裝方案、制定安全施工措施,并由()對現場實施全過程監督。
A.施工企業負責項目管理的技術負責人 B.監理單位負責安全的工程師 C.出租單位生產管理人員
D.安裝、拆卸單位的專業技術人員 答案：D 解析：P281 41.關于工程總承包的說法,正確的是()A.采購-施工總承包（P-C）是指工程總承包企業按照合同約定,承擔工程項目采購和施工,并對承包工程的采購和施工的質量、安全、工期、造價負責
B.工程總承包是指發包人將全部施工任務發包給具有工程總承包資質的企由該企業按照合同的約定向建設單位負責,承包完成施工任務
C.設計采購施工總承包（EPC）是指工程總承包企業按照合同約定,承擔工程目設計和施工,并對承包工程的設計和施工的質量、安全、工期、造價負責
D.交鑰匙總承包的施工必須由總承包企業自行完成 答案：A 解析：P104 42.甲建設單位與乙施工單位簽訂了施工合同,由丙公司為甲出具工程款的支付擔保,擔保方式為一般保證。甲到期未能支付工程款,乙應當要求()。
A.丙先行代為清償 B.甲和丙**支付 C.甲先行支付 D.甲和丙**支付 答案：C 解析：P37 43.關于評標規則的說法,正確的是()。A.評標委員會成員的名單可在開標前予以公布
B.投標文件未經投標單位蓋章和負責人簽字的，評標委員會應當否決其投標 C.招標項目的標底應當在中標結果確定前公布 D.評標委員會確定的中標候選人至少3個,并標明順序 答案：B 解析：P89 44.根據《建設工程安全生產管理條例》,在施工現場使用的裝配式活動**,應當具有（）
A.銷售許可證 B.安裝許可證 C.產品合格證 D.安全許可證 答案：C 解析：P244 45.注冊建造師擔任施項目負責人,在其承建的工程項目竣工驗收手續辦結前,可以變更注冊至另一個企業的情形是()。
A.同一工程分期施工 B.發包方同意更換項目負責人 C.承包方同意更換項目負責人
D.停工超過120天承包方認為需要調整的 答案：B 解析：P77 46.在公布了國家標準或行業標準之后,相應的地方標準（）A.予以修訂 B.繼續有效 C.應當復審 D.即行廢止 答案：D 解析：P288 47.勞動者的下列情形中,用人單位可以隨時解除勞動合同的是()。A.在試用期后被證明不符合錄用條件 B.嚴重違反用人單位的規章制度 C.被起訴有大量欠債
D.經常生病不能從事崗位工作 答案：B 解析：P149 48.關于施工許可制度的說法中,正確的是()。
A.中止施工滿1年經核驗不符合條件的,應當收回其施工許可證
B.領取施工許可證后因故不能按期竣工超過6個月的,施工許可證自行廢止** C.因故中止施工,恢復施工后1個月內應向發證機關報告 D.批準開工報告的工程因故中止施工的,應當重新辦理批準手續 答案：A 解析：P57 49.2017年3月1日甲施工企業向乙鋼材商發出采購單購買一批鋼材。要求乙在3月5日前承諾。3月1日,乙收到甲的采購單,3月2日,甲再次發函至乙取消本次采購。******,3月5日,**乙正確的是（）
A.甲3月2日的行為屬于要約邀請 B.乙3月4日的行為屬于新要約 C.甲的要約已經撤銷 D.甲乙之間買賣合同成立 答案：D 解析：P122 50.關于代理的說法,正確的是()A.作為被代理人的法人終止，委托代理終止 B.代理涉及被代理人和代理人兩方當事人 C.民事法律行為的委托代理必須采用書面形式
D.代理人明知被委托代理的事項違法仍進行代理的,代理人承擔全部民事責任
答案：A 解析：P15-18 51.關于行政調解的說法。正確的是()A.行政調解屬于訴訟內調解
B.行政調解達成的協議具有強制約束力 C.行政調解應當事人的申請方可啟動
D.行政機關可以對不屬于其職權管轄范圍內的糾紛進行調解 答案：C 解析：P365 52.關于建設工程返修的說法,正確的是()A.建設工程返修不包括竣工驗收不合格的情形
B.對竣工驗收不合格的建設工程,若非施工企業原因造成的,施工企業不負責返修
C.對施工中出現質量問題的建設工程,無論是否施工企業原因造成的,施工企業都應負責返修
D.對竣工驗收不合格的建設工程,若是施工企業原因造成的,施工企業負責有償返修
答案：C 解析：P299 53.根據《建筑工程安全防護、文明施工措施費用及使用管理規定》,對建筑工程安全防護、文明施工措施費用的使用負總責的單位是()。
A.監理單位 B.建設單位 C.總承包單位 D.分包單位 答案：C 解析：P248 54.根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。關于解決工程價款結算爭議的說法,正確的是()A.欠付工程款的利息從當事人起訴之日起算
B.當事人約定墊資利息,承包人請求按照約定支付利息的,不予支持 C.建設工程承包人行使優先權的期限自轉移占有建設工程之日起計算 D.當事人對欠付工程款利息計付標準沒有約定的,按照中國人民銀行發布的是同期同類貸款利率計息
答案：D 解析：P130-131 55.根據《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》實行工程總承包的,對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應當由()組織召開專家論證會。
A.建設單位 B.總承包單位 C.設計單位 D.分包單位 答案：B 解析：P242 56.在鄉、村莊規劃區內進行多村公共設施和公益事業建設時,應當辦理()。A.鄉村建設規劃許可證 B.鄉村建設工程規劃許可證 C.鄉村建設用地規劃許可證 D.土地性質變更登記手續 答案：A 解析：P54 57.乙施工企業租用甲建設單位的設備后擅自將該設備出售給了丙公司,甲知悉此事后,與乙商議以該設備的轉讓價格抵消了部分工程款。關于乙丙之間設備買賣合同效力的說法,正確的是()。
A.效力待定 B.有效 C.部分有效 D.可撤銷 答案：B 58.甲建設單位與乙設計單位簽訂了設計合同，合同約定設計費為200萬元。定金為設計費的15%，甲支付定金后，如果乙在規定期限內不履行合同，甲可以要求乙返還（B）元
A、80萬 B、60萬 C、40萬 D、30萬
59.關于建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后又以使用部分質量不符合約定為由主持權利的說法，正確的是（C）
A、發包人以裝飾工程質量不符合約定主張索賠的，應予支持
B、凡不符合合同約定或者驗收規范的工程質量問題，承包人均應當承擔責任 C、承包人應當在工程的合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量承擔責任 D、承包人的保修責任可以免除
60.甲施工企業誤將應支付給乙供應商的貸款支付給了丙供應商。關于該筆貸款的返還，丙與甲之間債的產生根據屬于（A）A、不當得利 B、侵權 C、合同 D、無因管理
61.根據《物權法》建設用地使用權自（B）時設立 A、劃撥 B、登記 C、支付出讓金 D、轉讓
62.下列物權種類中，屬于擔保物權的是（A）A、抵押權 B、使用權 C、收益權 D、地役權
63.關于民事訴訟中簡易程序的說法，正確的是（B）A、第一審民事案件和第二審民事案件的審理均可適用簡易程序 B、基層人民法院審理的民事案件，當事人雙方可以約定適用簡易程序 C、簡易程序應當在立案之日起6個月內審結 D、簡易程序的審理期限由本院院長批準可以延長
64.某設計院指派本院工程師張某為某建設單位設計住宅樓，設計合同中沒有約定設計圖著作權的歸屬，該設計圖的著作權屬于（B）A、張某 B、設計院 C、建設單位 D、建設單位和設計院共同所有
65.建設單位辦理工程項目質量監督手續應在（D）A、領取建設工程規劃許可證之前 B、領取建設用地規劃許可證之前 C、中標通知書發出后簽訂施工合同之前 D、領取施工許可證或辦理開工報告之前
66.位于甲省的某項目產生大量建筑垃圾，經協商可轉移至乙省某地填埋，但需要途經丙省轄區。關于該固體廢物轉移的說法，正確的是（B）A、應當向甲省環保部門報告并經丙省環保部門同意 B、應當向甲省環保部門報告并經乙省環保部門同意 C、應當向乙省環保部門報告并經丙省環保部門同意 D、應當向丙省環保部門報告并經甲省環保部門同意
67.關于工程建設中民事責任承擔的說法，正確的是（B）
A、發包人按照“折價返還”的規則支付工程價款應當按照當地市場價格 B、承擔民事責任的方式多樣，可以單獨適用，也可以合并使用 C、施工合同中承擔民事責任是行政處罰的前提 D、罰款是民事責任的承擔方式之一
68.經有關部門依法辦理批準手續后，可以在歷史文件名城、名鎮、名村保護范圍內進行的活動是（C）
A、修建生產、儲存腐蝕性物品的倉庫 B、占用保護規劃確定保留的道路
C、改變園林綠地、河湖水系等自然狀態的活動 D、在歷史建筑商刻劃
69.根據《擔保法》債務人不履行債務，債權人有留置權的是（C）A、施工合同 B、買賣合同 C、運輸合同 D、租賃合同
70.關于民事糾紛和解的說法，正確的是（C）A、當事人達成和解協議的，進行中的訴訟程序自行終結 B、和解協議具有強制執行力
C、和解可以與仲裁、訴訟程序相結合 D、和解只能發生在在訴訟或仲裁程序中
二、多項選擇題
71.關于建筑工程項目申請領取施工許可證條件的說法,正確的有()。A.有保證工程安全的總體部署
B.成片開發的住宅小區工程已經委托監理
C.應當經公安機關消防機構進行設計審核的建設工程消防設計已經審核合格
D.施工圖設計文件已通過審查 E.有保證工程質量的具體措施 答案：BCDE 解析：P55~56 72.投標人相互串通投標報價,損害招標人利益,情節嚴重的,可能承擔的刑事責任有()。
A.沒收財產 B.拘役 C.有期徒刑 D.罰金 E.管制 答案：BCD 解析：P48、P95 73.關于知識產權法律特征的說法,正確的是()。A.具有財產權和人身權雙重屬性 B.效力不受地域限制 C.僅在法律規定的期限內受到法律保護 D.不存在排他性
E.是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利 答案：ACE 解析：P26 74.關于建設工程保修責任的說法,正確的是()。
A.因建設單位使用不當造成的工程損壞,由施工企業負責維修,其費用由施工企業向建設單位承擔
B.由于設計問題造成的質量缺陷,施工企業有義務維修,其費用由材料采購單位承擔
C.因建筑材料質量不合格引起的質量缺陷,由施工企業負責維修,其費用由材料采購單位承擔
D.因地震等自然災害造成工程損壞,由施工企業負責維修,其費用由建設單承擔
E.因施工企業違反有關標準佳規范施工導致質量缺陷,由施工企業負責維修 答案：AE 解析：P326 75.根據《招標投標法實施條例》,下列投標人的行為中,屬于弄虛作假行為的有()。
A.使用偽造、變造的許可證件 B.投標人之間協商投標報價 C.不同投標人的投標文件相互混裝 D.投標人之間約定部分投標人放棄中標 E.提供虛假的財務狀況 答案：AE 解析：P96 76.下列工程項目中,可以由外商投資建筑業企業承包的有()。A.中國投資的建設項目
B.外資占45%,但技術難度大的建設項目 C.全部由外國贈款建設的工程 D.外資占50%的中外聯合建設項目
E.國際金融機構資助并通過根據貸款條款進行的國際招標授予的建設項目 【答案】CDE 解析：P66 77.根據《建設工程安全生產管理條例》,屬于建設單位安全責任的有()。A.編制施工安全生產規章制度 B.向施工企業提供準確的地下管線資料 C.將拆除工程的有關資料報送有關部門備案 D.保證設計文件符合工程建設強制性標準 E.為從事特種作業的施工人員辦理意外傷害保險 【答案】BC 解析：P274~276 78.關于行政糾紛的說法,正確的有()A.行政糾紛是平等主體間的財產糾紛
B.只要發生行政糾紛,當事人就可以自主選擇申請行政復議或提起行政訴訟 C.行政訴訟的被告只能是行政機關
D只要當事人對行政復議決定不服,就可以向人民法院提起行政訴訟 E.行政糾紛的法律解決途徑有行政復議和行政訴訟 【答案】CE 解析：P333~334 79.根據《綠色施工導則》,關于水資源利用的說法,正確的有0 A.優先采用中水攪拌、中水養護,有條件的地區和工程應收集雨水養護 B.施工現場分別對生活用水與工程用水確定用水金額指標,合并計量管理 C.處于基坑降水階段的工地,宜優先采用地下水作為混凝土攪拌用水 D.施工現場噴灑路面、綠化澆灌優先選擇使用市政自來水 E.力爭施工中非傳統水源和循環水的再利用量大于30% 【答案】ACE 解析：P207~208 80.關于施工企業項目負責人安全生產責任的說法,正確的有()。A.開展項目安全教育培訓 B.對建設工程項目的安全施工負責 C.確保安全生產用的有效使用
D.監督作業人員安全保護用品的配備及使用情況 E.及時、如實報告生產安全事故 【答案】BC 解析：P229 81.下列工程建設國家標準中,屬于強制性標準的有()。A.工程建設規劃、施工等通用的綜合標準 B.工程建設重要的通用的制圖方法標準
C.工程建設重要的通用的試驗檢驗和評定方法標準 D.工程建設重要的通用的信息管理標準 E,工程建設通用的有關安全和環境保護的標準 【答案】ABCE 解析：P287 82.關于工程監理職責和權限的說法,正確的有()。A.未經監理工程師簽字,建筑材料不得在工程上使用 B.未經監理工程師簽字,施工企業不得進入下一道工序的施工 C.未經專項監理工程師簽字,建設單位不得撥付工程款 D.未經總監簽字,建設單位不得進行竣工驗收 E.未經監理工程師,建筑構配件不得在工程上使用 【答案】ABDE 解析：P311 83.下列施工合同中,屬于可撤銷合同的有（）。A.施工合同訂立時,工程款支付條款顯失公平B.另行簽訂的與備案中標合同的實質性內容不一致 C.承包人對合同的價款有重大誤解的 D.發包人脅迫承包人簽訂的 E.承包人將部分工程違法分包的 答案：ACD 解析：P139 84.施工企業對H市甲縣環保局作出的罰款行為不服，可以向下列行政機關提起行政復議的有（AE）
A、H市環保局 B、H市人民政府 C、甲縣環保局 D、甲縣人大常委會 E、甲縣人民政府
85.企業拖欠勞動報酬，則勞動者可以處理該爭議的途徑有（ABE）A、向企業調解委員會申請調解
B、向用人單位所在地的勞動仲裁委員會申請仲裁 C、向約定的仲裁委員會申請仲裁 D、直接向人民法院起訴 E、直接向人民法院申請支付令
86.根據《房屋建筑工程和市政基礎設施工程實行見證取樣和送檢的規定》，下列各項中，屬于必須實施見證取樣的送檢的試塊、試件和材料的有（CDE）
A、填充墻的混凝土小型砌塊 B、混凝土中使用的摻加劑
C、用于承重結構的鋼筋及連接頭試件 D、地下、屋面、廁浴間使用的防水材料 E、用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥
87.根據《生產安全事故應急預案管理辦法》，生產經營單位應急預案應當及時修訂的情形有（ABCE）
A、周圍環境發生變化，形成新的重大危險源的 B、生產工藝和技術發生變化的 C、因重組導致經營方式變化的 D、經營狀況不良的
E、應急組織指揮體系或者職責已經調整的
88.根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案鍵使用法律問題的解釋》，發包人的下列行為中，造成建設工程質量缺陷，應承擔過錯責任的有（ABCE）A、提供的設計有缺陷
B、提供的建筑材料不符合強制標準 C、指定購買的建筑構配件不符合強制標準 D、同意總承包人依法選擇的分包人分包專業工程 E、直接指定分包人分包專業工程
89.根據《建筑施工企業生產許可證管理規定》安全生產許可證辦法管理機關可以撤銷已經頒發的安全生產許可證的情形有（ABCD）A、安全許可證頒發管理機關工作人員濫用職權頒發安全生產許可證的 B、安全許可證頒發管理機關工作人員超越法定職權頒發安全生產許可證的 C、安全許可證頒發管理機關工作人員違反法定程序頒發安全生產許可證的 D、安全許可證頒發管理機關工作人員對不具備安全生產條件的施工企業頒發安全生產許可證的
E、取得安全生產許可證的施工企業發生較大安全生產事故的
90.關于施工合同中債權債務的說法，正確的有（CE，B如果把債務改成義務也選上）
A、對于完成施工任務，建設單位是債務人，施工企業是債權人 B、施工合同中的債務包括完成施工任務和支付工程價款 C、對于完成施工任務，建設單位是債權人，施工企業是債務人 D、對于支付工程價款，建設單位是債權人，施工企業是債務人 E、對于支付工程價款，建設單位是債務人，施工企業是債權人
91.根據《招標投標法實施條例》，招標人的下列行為中屬于以不合理條件限制、排斥投標人的有（AD）
A、就同一招標項目向投標人提供有差別的項目信息的 B、明示或暗示投標人，為特定投標人中標提供方便的 C、授意投票人撤換、修改投標文件的 D、限定或者指定特定的專利、商標、品牌的 E、向特定投標人泄露標底的
92.根據《安全生產許可證條例》，企業取得安全生產許可證應當具備的條件有（ABCD）教材上的D是配備符合國家標準或行業標準
A、管理人員和作業人員每年至少進行1次安全生產教育培訓并考核合格 B、依法為施工現場從事危險作業人員辦理意外傷害保險，為從業人員交納保險費
C、保證本單位安全生產條件所需資金的投入
D、有職業危害防治措施，并為作業人員配備符合相關標準的安全防護用具和安全防護服裝
E、依法辦理了建筑工程一切險及第三者責任險
93.關于仲裁裁決的說法，正確的有（CDE）
A、仲裁裁判應當根據仲裁員的意見作出，形不成多數意見的，由仲裁委員會討論決定
B、仲裁裁決沒有強制執行力
C、當事人可以請求仲裁庭根據雙方的和解協議作出裁決
D、仲裁實行一裁終局，當事人不可以就已經裁決的事項再次申請仲裁 E、仲裁裁決一經作出立即發生法律效力
94.根據《擔保法》，下列主體可以作為保證人的有（CD）
A、某公司的職能部門 B、某市人民法院 C、某有限責任公司 D、自然人孫某 E、某建筑大學
95.關于法律責任的說法，正確的有（ADE）A、法律責任是因違反法律上的義務而形成的法律后果 B、法律責任的認定和追究，只能由司法機關依法定程序進行 C、法律明確規定了法律責任的范圍和性質 D、法律責任即承擔不利的法律后果 E、法律責任的實現由國家強制力作為保障
96.關于人民法院調解民事案件的說法，正確的有（BCD）A、人民法院進行調解，只能由審判員一人進行調解； B、人民法院只能在雙方當事人都同意的情況下進行調解； C、調解達成協議，人民法院應當制作調解書；
D、能夠即時履行的案件，人民法院可以不制作調解書； E、調解書一經制作，即發生法院效力。
97.關于民事訴訟管轄制度的說法，正確的有（ABCD）
A、甲區基層法院受理某技術轉讓合同糾紛案后，發現自己沒有級別管轄權，將案件移送至甲市中級人民法院審理，屬于管轄權轉移
B、因房屋買賣合同糾紛提起的訴訟應由房屋所在地人民法院管轄 C、房屋買賣合同糾紛案件不可約定管轄法院
D、移送管轄有可能是因為受理法院違反了級別管轄的規定所導致 E、當事人可以通過協議變更案件的級別管轄
98.某施工企業將采購的多種貨物提交承運人，其中我包括有腐蝕性的危險物品。但是，該企業并未如實告知承運。在運輸過程中被檢查發現后，承運人被要求重新包裝，因此支付了額外的包裝費用，并造成承運人的其他損失。該承運人權利的說法，正確的有（ABCD）A、承運人有權要求托運人如實申報并妥善包裝 B、托運人對危險物品隱瞞不報，承運人有權拒絕運輸 C、承運人有權要求托運人支付額外的包裝費用 D、承運人有權要求托運人賠償自己所受的其他損失
E、貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，未收取費用的，承運人有權要求支付運費
99.建設工程施工合同無效，將會產生的法律后果：（AB）根據試卷回憶的試題
A、折價補償 B、賠償損失 C、合同解除 D、繼續履行 E、支付違約金
100.關于地役權，下列表述正確的是（ABDE）根據試卷回憶的試題 A、當事人應當采用書面形式訂立地役權合同 B、地役權合同應包括解決爭議的方法 C、地役權自地役權合同簽訂時設立 D、地役權自地役權合同生效時設立 E、未經登記，不得對抗善意第三人
第四篇：2015年一級建造師-建設工程法規及相關知識真題及答案
2015年一級建造師-建設工程法規及相關知識真題及答案
一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)(1)根據《綠色施工導則》，處于基坑降水階段的工地，宜優先采用()作為混凝土攪拌用水，養護用水，沖洗用水和部分生活用水。A: 地下水 B: 市政自來水 C: 雨水 D: 中水 答案:A 解析:【標準答案】A 見教材 P199(2)
根據《建設工程安全生產管理條例》，注冊執業人員未執行工程建設強制性標準可責令其停止執業()。A: 1個月以上3個月以下 B: 3個月以上1年以下 C: 3個月以上2年以下 D: 6個月以上1年以下 答案:B 解析: 【標準答案】B 見教材P227(3)
某施工企業承攬拆除舊體育館工程，作業過程中，體育館屋頂突然坍塌，壓*人，重傷11人，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故屬于()。A: 特別重大事故 B: 重大事故 C: 一般事故
D: 較大事故 答案:C 解析: 【標準答案】題目不全，不能做。(4)根據《建筑施工企業負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》，項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的()。A: 80% B: 70% C: 60% D: 50% 答案:A 解析: 【標準答案】A 見教材P219(5)
根據《建設工程安全生產管理條例》，出租單位在簽訂機械設備租賃合同時，應出具()。A: 購貨發票 B: 檢測合格證明 C: 產品使用說明書 D: 相應的圖片 答案:B 解析: 【標準答案】B 見教材265(6)關于在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從事建設活動的說法，正確的是()。
A: 文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區域不得進行爆破作業 B: 在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業，必須經國務院批準
C:
因特殊情況需要在文件保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，應經核定公布該文物保護單位的人民政府批準 D:
在省、自治區、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，必須經國務院文物行政部門批準 答案:C 解析: 【標準答案】C 見教材P207(7)某高速公路項目進行招標，開標后允許()A: 評標委員會要求投標人以書面形式澄清含義不明確的內容 B: 投標人再增加優惠條件 C: 投標人撤銷投標文件
D: 招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法 答案:A 解析: 【標準答案】A 見教材P87(8)
根據《水污染防治法》，企業事業單位發生事故或者其他災害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向()的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部門報告。A: 單位所在地 B: 污染影響地 C: 單位登記地 D: 事故發生地 答案:D 解析: 【標準答案】D 見教材P189(9)根據《合同法》，債權人將合同中的權利轉讓給第三人的，()。
A: 需經債務人同意，且需辦理公證手續 B: 無需經債務人同意，也不必通知債務人 C: 無需債務人同意，但需辦理公證手續 D: 無需經債務人同意，但需通知債務人 答案:D 解析: 【標準答案】D 見教材P133(10)下列知識產權法保護對象中，屬于專利法保護對象的是()。A: 施工企業研發的新技術 B: 施工企業研發的計價軟件 C: 施工企業編制的投標文件 D: 監理企業編制的監理大綱 答案:A 解析: 【標準答案】A 見教材P26(11)
某建設工程施工合同約定工程開工，竣工日期分別為2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程實際竣工。由于發包人未按約定支付工程款，承包人欲行使工程價款優先受償權，其最遲必須在()前行使。A: 2013年9月1日 B: 2015年4月1日 C: 2015年4月20日 D: 2015年10月20日 答案:C 解析: 【標準答案】C 見教材P126(12)根據《安生生產事故報告和調查處理條例》，建筑工地事故發生后，事故現場有關人員應當立即向()報告。
A: 業主單位負責人
B: 事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門 C: 事故發生地省級以上人發政 D: 府安全生產監督管理部門 E: 本單位負責人 答案:D 解析:【標準答案】D 見教材P252(13)此題暫缺 答案: 解析:此題暫缺(14)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺(15)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺(16)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺(17)此題暫缺
答案: 解析:(18)關于物權保護的說法，正確的是()。
A: 物權受到侵害的，權利人不能通過和解方式解決
B: 侵害物權造成權利人損害的，權利人既可請求損害賠償，也可請求承擔其他民事責任 C: 侵害物權的，承擔民
D: 事責任后，不再承擔行政責任
E: 物權的歸屬、內容發生爭議的，利害關系人應當請求返還原物 答案:B 解析:【標準答案】B 見教材P22(19)在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自()時起由買受人承擔。A: 標的物交付 B: 合同成立 C: 合同生效 D: 支付貸款 答案:B 解析:【標準答案】B 見教材P166(20)某開發商在一大型商場項目的開發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安生事故。該事故的直接責任人員應當承擔的刑事責任是()。A: 重大責任事故罪 B: 重大勞動安全事故罪 C: 危害公共安全罪 D: 工程重大 安全事故罪 答案:D 解析:【標準答案】D 見教材P48(21)對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應由()組織召開專家論證會。A: 安全監督管理機構 B: 建設單位 C: 監理單位 D: 施工單位 答案:D 解析:【標準答案】D
見教材P228(22)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(23)根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應由()組織。A: 施工單位 B: 建設單位 C: 監理單位 D: 設計單位 答案:B 解析:【標準答案】B
見教材P295(24)根據《建設工程質量管理條例》，建設工程承包單位應當向建設單位出具質量保修書的時間是()。A: 竣工驗收時 B: 提交竣工驗收報告時 C: 竣工驗收合格合 D: 交付使用時 答案:B 解析:【標準答案】B
見教材P305(25)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(26)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(27)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(28)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(29)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(30)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(31)特種設備使用單位應當按照安全技術規范的要求，在檢查合格有效期屆滿前()向特種設備檢測機構提出定期檢驗要求。A: 5天 B: 15天 C: 20天 D: 1個月 答案:D 解析:【標準答案】D
見教材P236(32)此題暫缺。答案: 解析:此題暫缺。
(33)某施工企業職工在工程施工中受傷，職工認為應屬于工傷，用人單位不認為是工傷的，則應由()承擔舉證責任。A: 職工本人 B: 工傷治療機構 C: 用工單位
D: 社會保險行政部門 答案:C 解析:【標準答案】C
見教材P241(34)關于建設用地使用權流轉、續期和消滅的說法，正確的是()。
A: 建設用地使用權流轉時附著于該土地上的建筑物，構筑物及附屬設施應一并處分 B: 建設用地使用權流轉時使用期限的約定不得超過50年 C: 建設用地使用權期間屆滿的，自動續期
D: 建設用地使用權消滅的，建設用地使用權人應當及時辦理注銷登記 答案:A 解析:【標準答案】A
見教材P21(35)此題暫缺。答案: 解析:此題暫缺。
(36)根據《行政許可法》，下列法律法規中，不得設定任何行政許可的是()。A: 法律 B: 行政法規 C: 地主性法規 D: 部門規章 答案:D 解析:【標準答案】D
見教材P349-350(37)下列法律中，屬于憲法相關法的是()。A: 《中華人民共和國行政法》 B: 《中華人民共和國民法通則》
C: 《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》 D: 《中華人民共和國政府采購法》 答案:C 解析:【標準答案】C
見教材P1(38)當事人對人民法院委托鑒定部門所作的鑒定結論有異議申請重新鑒定時，其所提出的證據證明()，人民法院就應予準許重新鑒定。A: 當事人對鑒定人員不滿意的 B: 鑒定程序有輕微瑕疵的 C: 鑒定結論有缺陷的 D: 鑒定結論明顯依據不足的 答案:D 解析:【標準答案】D 見教材P319 【名師解析】本題考查的是證據的種類。
當事人對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定，提出證據證明存在下列情形之一的，人民法院應予準許：（1）
鑒定機構或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格的；（2）鑒定程序嚴重違法的；（3）鑒定結論明顯依據不足的；（4）經過質證認定不能作為證據使用的其他情形。參見教材P319。
(39)下列某建筑公司的工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限勞動合同的是()A: 在公司連續工作滿8年的張某
B: 到公司工作2年，并被董事會任命為總經理的王某 C: 在公司累計工作了10年，但期間曾離開過公司的趙某
D: 與公司已經連續訂立兩次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作的李某 答案:D 解析:【標準答案】D 本題考查的是無固定期限勞動合同。參見教材P139(40)某建筑公司與某開發公司簽訂了一份建設工程施工合同，合同的約定由建筑公司預先墊付20%的工程款，但沒有約定利息的計算方法。后兩公司就工程支付發生爭議，建筑公司訴至人民法院，要求開發公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應()A: 對該訴訟請求全部予以支持
B: 對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持 C: 對該訴訟請求全部不予支持
D: 對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持 答案:B 解析:【標準答案】B 本題考查的是工程價款的支付。《
最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定： 當事人對墊資利息沒有約定的，承包人請求支付利息的，不予支持。參見教材P125.(41)施工過程中，建設單位違反規定提出降低工程質量要求時，施工企業應當()。A: 予以拒絕 B: 征得設計單位同意 C: 征得監理單位同意 D: 與相關各方協商一致 答案:A 解析:【標準答案】A 【名師解析】本題考查的是工程建設強制性標準實施的規定。
建筑設計單位和建筑施工企業對建設單位違反規定提出的降低工程質量的要求，應當予以拒絕。參見教材P273。
(42)根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于承攬業務不良行為的是()。
A: 允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的 B: 不履行保修義務或者拖延改造保修義務的 C: 將承包的工程轉包或者違法分包的 D: 未按照節能設計進行施工的 答案:C 解析:答案：C 解析：本題考查的是施工單位不良行為記錄的認定標準。參見教材P110(43)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(44)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(45)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(46)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(47)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(48)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(49)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(50)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(51)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(52)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(53)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(54)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(55)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(56)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(57)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(58)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(59)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(60)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(61)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(62)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(63)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(64)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(65)關于建設工程監理的說法，正確的是()。A: 我國的工程監理主要是對工程的施工結果進行監督 B: 監理單位與承包該工程的施工單位應為行政隸屬關系 C: 建設單位有權決定是否委托工程監理單位進行監理 D: 建設單位須將工程委托給具有相應資質等級的監理單位 答案:D 解析:【標準答案】D 【名師解析】本題考查的是工程監理單位相關的質量責任和義務。選項A，監理也需要旁站，即對工程中有關地基和結構安全的關鍵工序和關鍵施工過程，進行連續不斷地監督檢查或檢驗的監理活動，有時甚至要連續跟班監理，所以A錯誤； 工程監理單位與被監理工程的施工承包單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務，所以B錯誤；依法需要實行監理的工程，必須依法委托單位進行監理，C錯誤；實行監理的建設工程，建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監理單位進行監理，也可以委托具有工程監 理相應資質等級并與被監理工程的施工承包單位沒有隸屬關系或者其他利害關系的該工 程的設計單位進行監理，D正確。參見教材P287、P292。(66)下列合同中，債務人不履行債務，債權人由留置權的是()A: 買賣合同
B: 運輸合同
C: 借款合同
D: 租賃合同 答案:B 解析:答案：B 解析：本題考查的是運輸合同的法定規定。參見教材P39或P175(67)根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，良好行為記錄信息的公布期限一般為()A: 6個月
B: 1年
C: 2年
D: 3年 答案:D 解析:答案：D 解析：本題考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。良好行為記錄信息公布期限一般為3年。參見教材P112(68)關于建筑施工企業安全生產許可證的說法，正確的是()。A: 申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢 B: 未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生民事責任 C: 只有經過再次審查、安全生產許可證有效期才可能延期 D: 施工企業是否具有安全生產許可證部影響施工許可證的核發 答案:A 解析:【標準答案】A 【名師解析】本題考查的是安全生產許可證的有效期和政府監管的規定。
建筑施工企業遺失安全生產許可證，應當立即向原安全生產許可證頒發管理機關報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補辦，A正確；《安全生產許可證條例》規定，未取得安全生產許可證擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得并罰款，B錯誤 ；企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年，C錯誤；建筑施工企業未取得安全生產許可證的，不得從事建筑施工活動，D錯誤。參見教材P212。
(69)根據《建設工程質量保證金管理暫行辦法》，全部或部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額()左右的比例預留保證金。
A: 3%
B: 5%
C: 10%
D: 15% 答案:B 解析:答案：B 解析：本題考查的是質量責任的損失賠償。全部或部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額5%左右的比例預留保證金。參見教材P308(70)甲總承包單位與乙分包單位依法簽訂了專業工程分包合同，在建設單位組織竣工驗收時，發現該專業工程質量不合格。關于該專業工程質量責任的說法，正確的是()A: 乙就分包工程對建設單位承擔全部法律責任 B: 甲就分包工程對建設單位承擔全部法律責任 C: 甲和乙就分包工程對建設單位承擔連帶責任 D: 甲對建設單位承擔主要責任，乙承擔補充責任 答案:C 解析:答案：C 本題考查的是對施工質量負責和總分包單位的質量責任。參見教材P277
二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選每個選項得0．5分)(71)根據《招標投標法》和相關法律法規，下列評標委員會的做法中，正確的有()。
A: 以所有招標都不符合招標文件的要求為由，否決所有投標 B: 拒絕招標人在評標時提出新的評標要求 C: 按照招標人的要求傾向特定投標人
D: 在評標報告中注明評標委員會成員對評標結果的不同意見 E: 以投標報價超過標底上下浮動范圍為由否決投標 答案:A,B,D 解析:【標準答案】ABD 【名師解析】本題考查的是招標基本程序。選項C應改為不應傾向特定投標人；選項E 錯誤，評標委員會不得以投標報價是否接近標底作為中標條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為是否應否決投標的條件。
(72)根據《建筑業企業資質管理規定》，在申請之日起1年至資質許可決定做出前，出現下列情況的，資質機關不予批準其建筑企業資質升級申請的有()A: 與建設單位之間相互串通投標 B: 將承包的工程轉包或違法分包 C: 發生過一起一般質量安全事故 D: 非法轉讓建筑業企業資質證書 E: 惡意拖欠分包企業工程款 答案:A,B,D,E 解析:答案：ＡＢＤＥ 解析：本題考查的是施工企業資質證書的申請、延續和變更。參見教材Ｐ64(73)關于項目經理部及其行為法律后果的說法，正確的是()。A: 其行為的法律后果由項目經理承擔 B: 不具備法人資格
C: 是施工企業為完成某項工程建設任務而設立的組織 D: 其行為的法律后果由項目經理部承擔 E: 其行為的法律后果由企業法人承擔 答案:B,C,E 解析:答案：ＢＣＥ
解析：本題考查的是企業法人和項目經理的法律關系。參見教材Ｐ11~12(74)根據《工傷保險條例》，可以認定為工傷或者視同工傷的有()。A: 李某取得革命傷殘軍人證后到企業工作，舊傷復發 B: 張某患病后，精神抑郁，酗酒過度需要進行治療
C:
楊某在開車下班途中，發生交通事故受傷，該事故責任認定書中認定楊某對此負次要責任 D: 陳某在工作場所與上司產生摩擦，一怒之下，拿剪刀將自己的胸前刺傷 E: 牛某因失戀，上班時間爬到公司樓頂跳樓自殺 答案:A,C 解析:【標準答案】AC 【名師解析】本題考查的是工傷保險的規定。有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：（1）故意犯罪的；（2）醉酒或者吸毒的；（3）自殘或者自殺的。參見教材P240。(75)此題暫缺。。答案: 解析:此題暫缺(76)此題暫缺..答案: 解析:此題暫缺(77)此題暫缺.答案: 解析:此題暫缺(78)此題暫缺...答案: 解析:此題暫缺(79)此題暫缺。答案: 解析:此題暫缺(80)此題暫缺。。.答案: 解析:此題暫缺
(81)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(82)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(83)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(84)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(85)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(86)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(87)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(88)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(89)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(90)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(91)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(92)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(93)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(94)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺
(95)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺(96)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺(97)此題暫缺
答案: 解析:此題暫缺(98)此題暫缺。。答案: 解析:此題暫缺
(99)根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應在施工現場()設置明顯的安全警示標志。A: 樓梯口 B: 配電箱 C: 塔吊 D: 基坑底部 E: 施工現場出口處 答案:A,B,C 解析:答案:ABC 見教材P230(100)下列情形中，發包人可以請求人民法院解除建設工程施工合同的有()。A: 承包人明確表示不履行合同主要義務的
B: 承包人已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的 C: 承包人在合同約定的期限內沒有完工的 D: 承包人將承包的建設工程非法轉包的 E: 承包人將承包的建設工程違法分包的 答案:A,B,D,E 解析:答案：ABDE 見教材P135
第五篇：2009年一級建造師考試《建設工程法規及相關知識》考試真題
2009年一級建造師考試《建設工程法規及相關知識》考試真題
一、單項選擇題(共70題，每題1分。
每題的備選項中，只有1個最符合題意)＼1.關于推薦性標準，下面說法正確的是（）。
A.不管是在什么級別的推薦性標準，都可以不執行
B.如果是推薦性地方標準，也必須要執行
C.如果是推薦性行業標準，也必須要執行
D.如果是推薦性國家標準，也必須要執行
2.某工程在9月10日發生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15日發包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發包人接到承包人同意解除合同的回復。依據《合同法》的規定，該施工合同解除的時間應為（）。
A.9月10日
B.9月15日環球
C.9月17日
D.9月18日
3.根據《土地管理法》的有關規定，國家征收土地必須按法定程序進行，并根據被征收土地的（），按照法定標準給予征地補償。
A.原用途
B.生產能力
C.經濟價值
D.區位
4.甲乙雙方因工程施工合同發生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調解協議，法院制作了調解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后乙公司又反悔，則下列說法正確的是（）。
A.甲公司可以向人民法院申請強制執行
B.人民法院應當根據調解書進行判決，C.人民法院應當認定調解書無效并及時判決
D.人民法院應當認定調解書無效并重新進行調解環球
5.下列關于有限責任公司責任承擔的正確說法是（）。
A.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任
B.股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對其債務承擔責任
C.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任
D.股東以其個人資產為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任
6.關于表見代理的錯誤說法是（）。
A.表見代理的行為人沒有代理權
B.表見代理是無效代理
C.表見代理在本質上屬于無權代理環球
D.善意相對人有理由相信行為人有代理權
7.根據《安全生產許可證條例》規定，企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生（）事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原發證管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年。
A.安全
B.重大死亡
C.死亡
D.重傷
8.甲是乙的債務人，乙是丙的債務人，由于乙怠于行使自己到期的債權導致無法償還對丙的債務，則下列說法正確的是（）。
A.丙可以行使代位權，代替乙向甲行使債權
B.丙必須以乙名義行使乙的債權
C.丙可以行使不安抗辯權
D.甲可以行使代位權，直接向丙償還債務
9.某施工單位拒不履行法院生效判決，現查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項，則法院可采取的強制執行措施是（）。
A.凍結
B.查封
C.拍賣
D.提存
10.某工程項目標底是900萬元人民幣，投標時甲承包商根據自己企業定額算得成本是800萬元人民幣。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700萬元人民幣。則甲承包商投標時的合理報價最低應為（）。
A.700萬元
B.800萬元
C.900萬元
D.1000萬元
·
11.建設單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環境的污染，應當采取的措施是（）。
A.污水處理設施要設計、施工、生產同時進行
B.造紙廠投入運營后3個月內必須建設污水處理設施環球
C.建設單位對造紙廠污染環境進行檢測后決定何時修建污水處理設施
D.污水處理設施與造紙廠主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用
12.王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國《合同法》調整范圍的是（）。
A.勞動合同
B.借款合同
C.勞務分包合同
D.房屋租賃合同
13.根據招標投標相關法律規定，在投標有效期結束前，由于出現特殊情況，招標人要求投標人延長投標有效期時，（）。
A.投標人不得拒絕延長，并不得收回其投標保證金環球
B.投標人可以拒絕延長，并有權收回其投標保證金
C.投標人不得拒絕延長，但可以收回其投標保證金
D.投標人可以拒絕延長，但無權收回其投標保證金
14.按照合同的約定，2007年1月1日發包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7月1曰至8月1日之間，當地發生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。2007年12月3日，承包方向法院提起訴訟，請求發包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院做出判決。則下面的說法正確的是（）。
A.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止
B.2007年12月31日起訴訟時效中止
C.2007年12月3日訴訟時效中斷環球
D.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷
15.王某位于市區的一套住宅被劃入拆遷范圍，該房屋已出租給張某。在張某不同意解除房屋租賃合同的情況下，拆遷人應當（）。
A.對王某實行貨幣補償
B.對張某實行貨幣補償
C.對張某實行房屋產權調換
D.對王某實行房屋產權調換
16.《建筑業企業資質管理規定》屬于（）。
A.行政法規
B.一般法律環球
C.司法解釋
D.部門規章
·
17.下列屬于應當承擔締約過失責任的情形是（）。
A.旅工單位沒有按照合同約定的時間完成工程
B.建設單位沒有按照合同約定的時間支付工程款
C.施工單位在投標時借用了其他企業的資質，在資格預審時沒有通過審查
D.建設單位在發出中標通知書后，改變了中標人
18.在一起鋼材購銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業將鋼材供應商在其網站上發布的價目表下載打印，并在法庭上作為證據出示，則該證據種類屬于（）。環球
A.物證
B.勘驗筆錄
C.書證
D.視聽資料
19.根據《建設工程質量管理條例》的規定，設計單位應當參與建設工程（）分析，并提出相應的技術處理方案。
A.工期延誤
B.投資失控
C.質量事故
D.施工組織環球
20.甲方與乙方簽訂一項工程承攬合同并約定仲裁機構，后在合同履行期間產生糾紛，雙方按照約定進行了仲裁，乙方不服仲裁裁決，根據《仲裁法》規定，乙方可以向（）的中級人民法院提出撤銷仲裁裁決的申請。
A.仲裁委員會所在地
B.合同簽訂地
C.乙方所在地
D.建設工程所在地
21.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是（）。
A.丙的保證方式為一般保證
B.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同
C.如果甲在保證期間內未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任
D.如果甲在保證期間內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，則丙不再承擔保證責任
22.根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，建設工程意外傷害保險的期限（）。
A.自保險合同生效之日起至保險合同解除止
B.自施工合同訂立之日起至施工合同履行完畢止
C.自實際施工之日起至竣工結算完畢止環球
D.自工程開工之日起至竣工驗收合格止
·
74.下列選項中，屬于無效合同的有（）。
A.供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同
B.村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的村內道路施工合同
C..施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同
D.分包商擅自將發包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同
E.施工單位與房地產開發商簽訂的墊資施工合同
75.按照相關法律規定，勘察合同中勘察人的主要義務包括（）。
A.必須使用自己的機具設備完成勘察工作
B.參加主體結構隱蔽工程的施工驗收
C.按約定的工作范圍進行勘察環球
D.按約定的時間完成勘察任務
E.提供完整的勘察報告
·
76.關于工程建設中，施工單位應采取的消防安全措施，下列說法正確的有（）。
A.實行防火安全責任制，確定各崗位的消防安全責任人
B.施工過程中，禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火作業
C.要求施工現場消防產品的質量必須符合國家標準或行業標準
D.要對職工進行消防安全培訓，有火災危險作業的人員必須持證上崗
E.在設有車間或倉庫的建筑物內設置員工宿舍的，應當立即拆除
77.有五位先生通過了建造師執業資格考試，目前打算申請注冊。下列情形中不予注冊的有（）。
A.李先生三年前擔任工長時，由于偷工減料導致了安全生產事故而受到刑事處罰
B.趙先生就職于工商行政主管部門，希望能利用業余時間從事施工管理工作
C.王先生由于業務水平高，同時受聘于兩家施工企業，申請在這兩個單位分別注冊
D.周先生拖欠農民工工資環球
E.張先生由于在今年的施工過程中擅自修改圖紙而受到了處分
78.關于違約金條款的適用，下列說法正確的有（）。
A.約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加
B.違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續履行
C.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金條款
D.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款及定金條款
E.約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構按實際損失金額調減
79.某建設項目實行施工總承包，總承包單位將該建設項目依法分包，則關于工程檔案的整理、移交，下列說法中正確的有（）。
A.總承包單位負責匯總各分包單位形成的工程檔案，整理無誤后向城建檔案館移交
B.分包單位自行整理本單位形成的工程文件，并向總承包單位移交
C.建設單位負責對檔案文件的審查，審查合格后向城建檔案館移交
D.勘察、設計等單位立卷歸檔后，向總承包單位移交
E.分包單位自行整理的工程文件由本單位檔案管理部門保存，不向其他單位移交
80.下列關于提存的說法中，正確的有（）。環球
A.自提存之日起，債務人的債務視為履行完畢
B.自債權人領取提存物之日起，提存物所有權轉歸債權人
C.自提存之日起，提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人
D.如債權人對債務人負有未到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據債務人的要求應當拒絕其領取提存物
E.債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內不行使而消滅
81.甲施工企業與乙起重機廠簽訂了一份購置起重機的買賣合同，約定4月1日甲付給乙100萬元預付款，5月12日由乙向甲交付兩輛起重機，但到了4月1日，甲經調查發現乙確已全面停產，經營狀況嚴重惡化。此時甲可以（），以維護自己的合法權益。
A.行使同時履行抗辯權
B.終止合同
C.中止履行合同并通知對方
D.請求對方提供適當擔保
E.轉讓合同環球
82.在《評標委員會和評標方法暫行規定》中，對評標委員會組成的要求包括（）。
A.評標委員會由5人以上的單數組成B.評標委員會的成員必須是既懂經濟又懂法律的專家
C.評標委員會的專家與所有投標人均沒有利害關系
D.評標專家在相關領域工作滿8年且具有高級職稱或同等專業水平
E.評標委員會的成員能夠認真、公正、廉潔地履行職責
點擊咨詢 