第一篇：二級建造師2013年模擬題十二大全

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

2013二級建造師考試法規(guī)及知識試題及答案解析第十二套

本文由學天教育網編輯小鵬整理有問題請聯系www.tmdps.cn在線客服

2013年二級建造師模擬題

1、在我國的民法通則中，自然人包括()。

A.公民

B．行為

C．外國人

D．無國籍的人

E.專業(yè)技術人員

標準答案：a,c,d

解

析：自然人則既包括公民，又包括外國人和無國籍的人。

2、物權的民法保護方法包括()。

A.請求確認物權

B.請求給予更新

C．請求排除妨礙

D．請求返還原物

E.請求損失賠償

標準答案：c,d,e

解

析：物權的保護方法①請求確認物權②請求排除妨礙③請求恢復原狀④請求返還原物⑤請求損失賠償。

3、下列選項中()是領取建筑工程施工許可證的法律后果。

A.建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工

B．在建的建筑工程因故中止施工的．建設單位應當自中止施工之日起3個月內，向建筑工程施工許可證發(fā)證機關報告

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

C．中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報建筑工程施工許可證發(fā)證機關核驗施工許可證

D．按照國務院有關規(guī)定批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工或者中止施工的，應當及時向批準機關報告情況

E.按照國務院有關規(guī)定批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工超過6個月的，應當重新辦理開工報告的批準手續(xù)

標準答案：a,c,d,e

解

析：在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發(fā)證機關報告，并按照規(guī)定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復施工時，應當向發(fā)證機關報告；中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設單位應當報發(fā)證機關核驗施工許可證。

4、實施建筑工程監(jiān)理前，建設單位應當將()書面通知被監(jiān)理的建筑施工企業(yè)。

A.建設工程質量管理條例

B．監(jiān)理的內容

C.委托的工程監(jiān)理單位

D．監(jiān)理權限

E．監(jiān)理人員名單

標準答案：b,c,d

解

析：實施建筑工程監(jiān)理前，建設單位應當將委托的工程監(jiān)理單位、監(jiān)理的內容及監(jiān)理權限，書面通知被監(jiān)理的建筑施工企業(yè)。

5、國家發(fā)展和改革委員會等7部委令第38號發(fā)布的《工程建設項目施工招標投標辦法》第12條規(guī)定()項目可不進行招標。

A施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的

B施工企業(yè)自建自用的工程，該施工企業(yè)資質等級符合工程要求的

C在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標人仍具備承包能力的

D使用國際組織或者外國政府資金的項目

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

E.涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的

標準答案：a,b,c,e

解

析：《工程建設項目施工招標投標辦法》第12條規(guī)定下列項目可不進行招標：

(1)涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的；

(2)屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農民工的；

(3)施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的；

(4)施工企業(yè)自建自用的工程，且該施工企業(yè)資質等級符合工程要求的；

(5)在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標人仍具備承包能力的；

(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。

6、參加投標競爭的投標人，應當具備()條件。

A.具有相應能力來承擔招標項目

B滿足國家有關的對投標人資格條件的規(guī)定

C滿足招標文件對投標人資格條件的規(guī)定

D是法人或者其他組織

E具有一定數量的注冊建造工程師

標準答案：a,b,c,d

解

析：投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。《招標投標法》第26條規(guī)定：“投標人應當具備承擔招標項目的能力；國家有關規(guī)定對投標人資格條件或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，投標人應當具備規(guī)定的資格條件。”

7、下列選項中關于投標的禁止性規(guī)定有()。

A.投標人之間串通投標

B．投標人與招標人之間串通投標

C.招標者向投標者泄露標底

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

D．投標人以高于成本的報價竟標

E．投標人以行賄手段謀取中標

標準答案：a,b,c,e

解

析：選項D應為以低于成本的報價競標。

8、下列符合我國招標投標法關于評標的有關規(guī)定的有()。

A.招標人應當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行

B．評標委員會完成評標后，應當向招標人提出書面評標報告，并決定合格的中標候選人

C.招標人可以授權評標委員會直接確定中標人

D．經評標委員會評審，認為所有投標都不符合招標文化要求的，可用否決所有投標

E．任何單位和個人不得非法干預、影響評標的過程和結果

標準答案：a,c,d,e

解

析：選項B：評標委員會無權決定合格的中標候選人，只有權推薦中標候選人。

9、事故調查組提出的事故處理意見和防范措施建議，由()負責處理。

A.行業(yè)協會

B．發(fā)生事故的企業(yè)

C．當地人民政府

D.勞動管理部門

E.發(fā)生事故企業(yè)的主管部門

標準答案：b,e

解

析：事故調查組提出的事故處理意見和防范措施建議，由發(fā)生事故的企業(yè)及其主管部門負責處理。

10、參加投標競爭的投標人，應當具備()條件。

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

A.具有相應能力來承擔招標項目

B．滿足國家有關的對投標人資格條件的規(guī)定

C.滿足招標文件對投標人資格條件的規(guī)定

D.是法人或者其他組織

E．具有一定數量的注冊建造工程師

標準答案：a,b,c,d

解

析：投標人是響應招標、參加投標競爭的法人或者其他組織。《招標投標法》第26條規(guī)定：“投標人應當具備承擔招標項目的能力；國家有關規(guī)定對投標人資格條件或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，投標人應當具備規(guī)定的資格條件。”

11、事故調查組提出的事故處理意見和防范措施建議，由()負責處理。

A.行業(yè)協會

B．發(fā)生事故的企業(yè)

C．當地人民政府

D.勞動管理部門

E.發(fā)生事故企業(yè)的主管部門

標準答案：b,e

解

析：事故調查組提出的事故處理意見和防范措施建議，由發(fā)生事故的企業(yè)及其主管部門負責處理。

12、根據《建筑工程安全生產管理條例》，下列說法正確的是()。

A．建設單位不得向有關單位提出影響安全生產的違法要求

B．監(jiān)理單位應當審查專項施工方案

C.工程監(jiān)理單位對建設工程安全生產不承擔責任

D．總承包單位應當自行完成建設工程的全部施工

E．分包單位只接受總承包單位的安全生產管理

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

標準答案：a,b,d

解

析：選項C工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準實施監(jiān)理，并對建設工程安全生產承擔監(jiān)理責任。選項E:分包單位還應接受建設單位、政府安全監(jiān)督部門安全生產管理。

13、根據工程建設標準的屬性劃分，可分為()。

A。技術標準

B．管理標準

C．國家標準

D．工作標準

E．推薦性標準

標準答案：a,b,d

解

析：根據標準的屬性劃分

①技術標準。②管理標準。③工作標準。

14、根據《勞動法》，有()情形之一的，勞動者可以隨時通知用人單位解除勞動合同。

A．在試用期內

B．用人單位用暴力手段強迫勞動

C.用人單位用威脅手段強迫勞動

D．用人單位沒有應勞動者的要求給予加薪

E．用人單位未按勞動合同約定支付勞動報酬

標準答案：a,b,c,e

解

析：勞動者可以隨時通知用人單位解除勞動合同：

①在試用期內的；

②用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

③用人單位未按照勞動合同約定支付勞動報酬或者提供勞動條件的。

15、違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，它應在()的情況下承擔民事責任。

A．合同當事人一方不履行合同義務

B．履行合同義務不符合合同約定

C.當事人一方明確表示其在履行期到來后將不履行合同

D．當事人一方用行為表明在履行期到來后將不可能履行

E．合同當事人一方延遲履行合同義務

標準答案：a,b,e

解

析：違約責任是違反合同的民事責任的簡稱，是指合同當事人一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所應承擔的民事責任。

16、法律責任的一般構成要件由()個條件構成。

A．有損害結果發(fā)生

B．存在違法行為

C．違法行為與損害結果之間有因果關系

D．違法者主觀上有過錯

E。違法者主觀上有過失

標準答案：b,d

解

析：法律責任的一般構成要件由以下四個條件構成，它們之間互為聯系、互為作用，缺一不可。

1．有損害事實發(fā)生

2．存在違法行為

3．違法行為與損害事實之間有因果關系

4．違法者主觀上有過錯

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

17、安裝工程一切險的被保險人除承包商外還包括()。

A.制造商或供應商

B．第三人

C．技術咨詢顧問

D．業(yè)主

E．待安裝構件的買受人

標準答案：a,c,d,e

解

析：安裝工程一切險的被保險人除承包商外還包括：

(1)業(yè)主；

(2)制造商或供應商；

(3)技術咨詢顧問；

(4)安裝工程的信貸機構；

(5)待安裝構件的買受人等。

18、當事人因重大誤解訂立的合同，可以()。

A.不履行

B．撤銷

C.不適當履行

D．變更

E．維持原合同保持不變

標準答案：b,d,e

解

析：可撤銷合同具有以下的特點：當事人可以撤銷合同，也可以變更合同的內容，甚至可以維持原合同保持不變。

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

19、依《合同法》第79條的規(guī)定，限制債權轉讓的情形包括()。

A.合同性質

B．當事人約定

C.標的的大小

D．合同形式

E．法律規(guī)定

標準答案：a,b,e

解

析：《合同法》第79條規(guī)定，債權人可以將合同的權利全部或者部分轉讓給第三人，但有下列情形之一的除外：

●根據合同性質不得轉讓；

●按照當事人約定不得轉讓；

●依照法律規(guī)定不得轉讓。

20、起訴必須符合以下條件()。

A.原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織

B．有明確的被告

C.有具體的訴訟請求、事實和理由

D．屬于人民法院受理民事訴訟范圍和受訴人民法院管轄

E.有協議書

標準答案：a,b,c,d

解

析：起訴必須符合下列條件：原告是與案件有直接利害關系的公民、法人和其他組織；有明確的被告；有具體的訴訟請求和事實、理由；請求的事由屬于法院的收案范圍和受訴法院管轄；原、被告之間沒有約定合同仲裁條款或達成仲裁協議。

21、依《合同法》規(guī)定，當事人訂立合同的方式主要有()。

A.口頭形式

www.tmdps.cn學天教育網

學天教育

———中國建筑業(yè)的燈塔

B．書面形式

C．電子郵件

D．其他形式

E．直接交付式

標準答案：a,b,d

解

析：《合同法》第10條規(guī)定：“當事人訂立合同，有書面形式、口頭形式和其他形式。”

22、《中華人民共和國合同法》中的合同是指()之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

A．法人

B．人民法院

C．人民檢察院

D．自然人

E．其他組織

標準答案：a,d,e

解

析：合同是指平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。

www.tmdps.cn學天教育網

第二篇：二級建造師模擬題2

一、單項選擇題（共70題．每題1分。每題的備選項中。只有1個最符合題意）

1．組織論主要研究系統(tǒng)的()、組織分工以及工作程序組織，是與項目學相關的重要基礎理論學科。A．組織形式 B．組織管理 C．組織結構模式 D．施工組織

2．旁站監(jiān)理人員實施旁站監(jiān)理時，發(fā)現有違反強制性標準行為的，有權責令立即()。A．停工 B．返工 C．檢查 D．整改

3．工程總承包和工程項目管理是國際通行的工程建設項目()。A．組織實施方式 B．組織運行方式 C．組織結構方式 D．組織管理方式

4．建筑業(yè)企業(yè)項目經理資質管理制度向建造師執(zhí)業(yè)資格制度過渡的時間定為()年。A．2 B．3 C．4 D．5 5．項目管理的核心任務是項目的()。A．目標控制 B．成本控制 C．投資控制 D．進度控制

6．工程進度款的計算步驟包括()。

a．根據已完成工程量的項目名稱、分項編號單位得出合價 b．將本月所完全部項目合價相加，得出直接工程費小計 C．按規(guī)定計算措施費、間接費、利潤 d．累計本月應收工程進度款 e．按規(guī)定計算稅金

f．按規(guī)定計算主材差價或差價系數 其正確排序為()。A．b、e、a、f、c、d B．e、a、c、f、d、b C．a、b、c、e、f、d D．a、b、c、f、e、d 7．某施工企業(yè)項目經理，由于工作失誤使其管理的施工項目受到很大損失，該施工企業(yè)對其處理主要是()A．追究法律責任 B．追究經濟責任 C．追究社會責任 D．吊銷建造師資格

8．建筑材料、半成品、構配件、施工設備、施工設施屬于項目資源中的()。A．物資資源 B．人力資源 C．財力資源 D．供應資源 9．“自項目開始至項目完成”指的是項目的()。A．計劃期 B．實施期 C．周期 D．工期

10．采用合同中工程量清單或單價有幾種情況，不包括()。A．直接套用 B．間接套用 C．整體套用 D．部分套用

11．某施工項目按人工費、材料費、施工機械使用費、措施費和間接費等對施工成本計劃進行了編制，這種編制方法屬于()。A．按施工成本組成編制施工成本計劃 B．按子項目組成編制施工成本計劃 C．按工程進度編制施工成本計劃 D．以上三種方法的綜合運用

12．某項目編制施工成本計劃時，先將成本按分部分項工程進行了劃分，又將各分部分項工程成本按人工費、材料費和施工機械使用等分開編制，這種編制方法屬于()A．按施工成本組成編制施工成本計劃 B．按項目組成編制施工成本計劃 C．按工程進度編制施工成本計劃 D．上述A、B兩種方法的綜合運用

13．在下列費用中，屬于建筑安裝工程直接費的是()A．施工企業(yè)施工所需的臨時宿舍 B．工程定額測量費 C．項目經理工資

D．危險作業(yè)意外傷害保險

14．將同類指標不同時期的數值進行對比，求出比率，以分析該項指標的發(fā)展方向和發(fā)展速度的成本分析方法是()。A．相關比率法 B．構成比率法 C．靜態(tài)比率法 D．動態(tài)比率法

15．某建筑施工企業(yè)承攬了一個小型房屋建造項目，并任命了項目經理，要求項目經理盡快組建項目管理機構。該項目組織系統(tǒng)適宜選擇的組織結構模式是()。A．職能組織結構 B．項目組織結構 C．線性組織結構 D．矩陣組織結構

16．某工程施工過程中發(fā)生工程變更，合同中有類似變更工程的價格，按施工合同示范文本的規(guī)定，則該變更工程可()確定變更價款。A．按合同已有價格 B．參照合同價格

C．由承包人提出價格，發(fā)包人確認后 D．由承包人提出價格，工程師確認后 17．施工項目成本控制應貫穿于施工項目從()的全過程，它是企業(yè)全面成本管理的重要環(huán)節(jié)。

A．從籌建到竣工 B．從招標到竣工 C．從投標到竣工 D．從開工到竣工

18．某根據規(guī)定對某些特殊工種的職工進行培訓，則培訓費用應該計人()。A．教育經費

B．特殊工種培訓費 C．人工費

D．教育附加費 19．某建筑施工企業(yè)的項目經理主持編制一個新建項目的組織設計文件，其中包括項目管理任務分工表，為了制定這個表，應先進行的工作是()。A．詳細分解相關管理任務 B．繪制結構圖 C．確定管理職能 D．明確合同關系

20．某施工機械的預算價格為120萬元，規(guī)定的耐用總臺班數為2650臺班，殘值率為5 %，則該設備的臺班折舊費為()元／臺班。A．320 B．430 C．450 D．510 21．勞動定額是指()。A．企業(yè)定額 B．施工定額 C．人工定額 D．行業(yè)定額

22．假設工作C的緊前工作為A、B，如果A、B兩項工作的最早開始時間分別為6天和7天、持續(xù)時間分別為4天和5天，則工作C的最早開始時間為()。A．10天 B．11天 C．12天 D．13 23．()可以全面了解單位工程的成本構成和降低成本的來源。A．竣工成本綜合分析 B．月(季)度成本分析 C．成本分析

D．分部分項工程成本分析

24．反索賠的工作內容有()。

A．防止對方提出索賠，反擊或反駁對方的索賠要求 B．防止對方提出索賠，或提出對對方的索賠要求 C．防止對方提出工期索賠，防止工程工期延長 D．防止對方提出費用索賠，防止工程費用增加

25．下列表述中，受要約人對要約內容作出非實質性變更的是()。A．標的變更

B．履行方式的變更 C．增加說明性條款

D．提出新的解決爭議的方法

26．如果干擾事件對工程影響持續(xù)時間長，承包人則應按工程師要求的合理間隔(一般為28天)，提交()，并在干擾事件影響結束后的28天提交一份最終索賠報告。否則，將失去該事件請求補償的索賠權利 A．索賠權限 B．中間索賠依據 C．中間索賠報告 D．索賠聲明

27．下列債權轉讓中，符合法律規(guī)定的是()。A．甲以遺囑方式將債權轉讓給繼承人乙 B．某鋼鐵廠宣告破產后將債權轉讓給第三人

C．某演出公司與演員張某簽訂演出合同后，將合同中演員的演出權轉讓給另一家公司 D．李某將其扶養(yǎng)請求權轉讓給王某

28．出售質量不合格的商品而未聲明的，訴訟時效為()。A．1年 B．2年 C．4年 D．20年

29．如果對方提出了索賠要求，則應采取各種措施來反擊或反駁對方的索賠要求。通常采取的措施是()。

A．分析合同錯誤，提出不同意見 B．抓對方的失誤，向對方提出索賠 C．說明自身難處，贏得對方理解 D．抓住客觀原因，說明雙方有責

30．由不同功能的計劃構成的進度計劃包括()。

a．控制性進度規(guī)劃(計劃)．b．采購和供貨進度計劃．C．指導性進度規(guī)劃(計劃)；d．業(yè)務主方編制的整個項目實施的進度計劃；e．實施性(操作性)進度計劃等。A．aCe B．bde C．abe D．abe 31．對于環(huán)境影響很小、不需要進行環(huán)境影響評價的，應當()。A．編制環(huán)境影響報告書 B．編制環(huán)境影響報告表 C．填報環(huán)境影響登記表 D．制作環(huán)境影響分析表

32．下列情形中，造成合同權利義務終止的是()。A．債權人拒絕受領標的物 B．當事人一方延遲履行義務 C．當事人一方下落不明 D．債權人免除債務 33．工程施工質量驗收資料是建設工程施工全過程中按照國家現行工程質量檢驗標準，對施工項目進行單位工程、分部工程、分項工程檢驗批的劃分，再由檢驗批、分項工程、分部工程、單位工程逐級對工程質量做出()的工程質量驗收資料。A．分項評定 B．綜合評定 C．檢驗定級 D．驗收評定

34．開標地點為()。

A．招標文件中預先確定的地點 B．評標委員會確定的地點 C．投標人共同商議的地點 D．建設項目所在地

35．案卷封面標注的保管期限分為永久、長期、短期三種期限。永久是指工程檔案需永久保存。長期是指工程檔案的保存期限等于該工程檔案的保存期限等于該工程的使用壽命。短期是指工程檔案保存()年以下。A．5 B．10 C．15 D．20 36．甲公司得知乙公司正在與丙公司談判，甲為了排擠乙公司而向丙公司提出了更優(yōu)惠的條件。乙公司退出后甲公司又借故中止談判，給丙公司造成了損失。甲公司的行為定性為()。A．欺詐

B．假借訂立惡意磋商

C．以合法形式掩蓋非法目的 D．正常的商業(yè)競爭

37．下列可以作為保證人的單位是()。A．國家機關 B．學校 C．醫(yī)院 D．合伙

38．廢水處理中的吸附法、反滲透法和電滲析法屬于()法。A．物理 B．化學 C．物理化學 D．生物

39．依法必須進行招標的項目，自招標文件開始之日起至投標人提交投標文件截至之日止，最短不得少于()日。A．7 B．14 C．20 D．28 40．開標時間應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的()公開進行。A．當天 B．后一天 C．后兩天 D．同一時間 41．在評標委員會提出書面評標報告后，招標人最遲應當在投標有效期結束日前()個工作 日內確定中標人。A．7 B．14 C．21 D．30 42．對于爭議的處理，一般應以()作為解決的最終方式。A．訴訟 B．仲裁 C．調解

D．工程師的決定 43．建設單位應當在工程竣工驗收()前將驗收的時間、地點以及驗收組名單書面通知工程質量監(jiān)督機構。A．3日 B．7日

C．7個工作日 D．3個工作日

44．施工質量檢查的一般內容包括()。

A．檢查施工依據、檢查施工方案、檢查施工結果 B．檢查施工依據、檢查施工結果、檢查整改落實 C．檢查施工方案、檢查施工過程、檢查施工結果 D．檢查施工方案、檢查施工結果、檢查整改落實 45．工程材料的檢驗程度，有()三種類型。A．免檢、自檢、專檢B B．免檢、抽檢、全檢 C．抽檢、專檢、專檢 D．自檢、互檢、專檢

46．自招標文件或者資格預審文件出售之日至停止出售之日，最短不得少于()個工作日。A．5 B．7 C．10 D．14 47．投標保證金的有效期應當超出投標有效期()天。A．7 B．10 C．20 D．30 48．在建設工程施工承包合同執(zhí)行過程中，()。

A．業(yè)主可以承包商提出索賠，承包商不可以向業(yè)主提出索賠 B．業(yè)主可以承包商提出索賠，承包商也可以向業(yè)主提出索賠 C．業(yè)主不可以承包商提出索賠，承包商可以向業(yè)主提出索賠

D．業(yè)主不可以向承包商提出索賠，承包商也不可以向業(yè)主提出索賠 49．國際工程承包合同訂立的最主要的形式是()。A．委托 B．指定 C．招標 D．其他

50．專業(yè)承包資質有()個類別。A．20 B．30 C．40 D．60 51．施工現場發(fā)生的噪聲、粉塵排放，主要是對環(huán)境的()影響較大。A．土地污染

B．人體健康、大氣污染 C．水體污染 D．資源消耗

52．攪拌機前臺、混凝土輸送泵及運輸車輛清洗等產生的廢水應()。A．根據施工方便隨意排放 B．直接排出場外

C．通過現場沉淀池后排入市政排水管網或河流 D．直接排入市政排水管網或河流 53．如果施工單位編寫的施工組織設計的范圍由招標文件中的發(fā)包范圍來界定，則該施工組織設計應該是在()編寫的。A．工程施工階段 B．工程投標階段 C．工程設計階段 D．施工準備階段

54．施工管理的基本思路是通過施工生產要素的合理配置、優(yōu)化組合和()，以最經濟合理的施工方案，在規(guī)定的工期內完成質量合格的施工任務，并獲得預期的施工經營效益。A．強化管理 B．動態(tài)管理 C．動態(tài)控制 D．靜態(tài)控制 55．施工噪聲的主要類型有()。

A．空氣動力性噪聲、工業(yè)噪聲、機械性噪聲 B．機械性噪聲、空氣動力性噪聲、電磁性噪聲 C．空氣動力性噪聲、電磁性噪聲、工業(yè)噪聲 D．機械性噪聲、工程施工噪聲、空氣動力性噪聲

56．根據工程實施的實際情況，以下()單位可以根據需要提出工程變更。A．施工單位 B．管理單位 C．政府安全部門

D．工程所在地周圍的居民

57．建設工程正式驗收完成后，驗收委員會應形成()，對驗收做出結論，并確定交工日期及辦理承發(fā)包雙方工程價款的結算手續(xù)等。A．《竣工驗收合格證書》 B．《竣工驗收質量評估證書》 C．《竣工驗收鑒定證書》 D．《竣工驗收情況說明書》

58．確定合同信息收集與處理工作流程圖，確定信息管理任務分工表，確定各種報表和報告的內容和格式，建立信息管理制度和文檔管理制度。”屬于()的任務 A．施工合同信息管理 B．信息分類與編碼

C．明確任務分工、責任分工 D．工程施工質量控制管理

59．如果干擾事件對工程的影響持續(xù)時間長，則承包人應按工程師要求的合理間隔(一般為28天)，提交中間索賠報告，并在干擾事件影響結束后的()天內提效一份最終索賠報告。否則將失去該事件請求補償的索賠權利。A．3 B．7 C．14 D．28 60．施工承包合同中規(guī)定的臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業(yè)等的申請批準手續(xù)應由()負責辦理。A．承包人 B．發(fā)包人 C．監(jiān)理工程師

D．發(fā)包人與承包人共同

61．在工程項目實施過程中()是開展索賠的重要證據。A．產生的質量不合格現象 B．故意延誤工期和施工進度 C．產生的工程信息和資料

D．所有不合規(guī)定、合同的行為

62．索賠報告的關鍵部分是()，其目的是說明自己具有索賠權，是索賠能否成立的關鍵。A．總述部分 B．論證部分 C．索賠款項(或工期)計算部分 D．證據部分

63．具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構筑物稱為一個()。A．分項工程 B．分部工程 C．單位工程 D．群體工程

64．如果施工過程中存在不容許的風險，則()。A．應在工作中采取嚴格的防護措施

B．只有當風險已經降低時，才能開始或繼續(xù)工作 C．應采取應急措施把損失減少到最低限度 D．需要監(jiān)視來確保控制措施得以維持

65．組織根據自身的特點和實際情況，制定、實施、實現、評審和保持職業(yè)健康安全方針和環(huán)境方針，并為之()。

A．以顧客為關注焦點，實現自己的承諾

B．確保實現零事故、零傷害、零損失和零排放的目標 C．確定工作過程和實行過程控制

D．爭取從多種渠道得到更多的發(fā)展資金

66．由于發(fā)包人未能按時辦理有關批準和手續(xù)，導致工程暫停施工，()。A．發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，工期不相應順延 B．發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，工期相應順延 C．承包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，工期不相應順延 D．承包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，工期相應順延

67．施工質量管理是指導和控制工程項目組織關于質量的()活動。A．控制管理 B．監(jiān)督管理 C．組織協調 D．相互協調

68．下面有關施工總承包管理模式的基本特點的敘述中，錯誤的是()。

A．一般來說，施工總承包管理單位負責所有分包合同的招投標、合同談判及簽約 B．施工總承包管理單位負責對所有分包人的管理及組織協調 C．施工總承包管理模式有利于縮短建設周期

D．所有分包合同都通過招標獲得有競爭力的投標報價，對業(yè)主方節(jié)約投資有利

69．在當今的信息時代，在國際上，工程管理領域產生了()，它是信息管理的核心指導文件。

A．工程管理手冊 B．科學管理手冊 C．信息程控手冊 D．信息管理手冊 70．施工組織設計是20世紀50年代初中國從()引進的重要的施工管理技術，多數施工單位在施工前至今都堅持編制施工組織設計。A．原蘇聯 B．美國 C．日本 D．歐洲

二、多選題(本題2分。在備選項中。有2個或2個以上符合題意。錯選。本題不得分；少選，所選的每個選項得0．5分)7l．按建設工程生產組織的特點，一個項目往往由許多參與單位承擔不同的建設任務，而各參與單位的()不同，就形成了不同類型的項目管理。A．工作性質 B．工作方法 C．工作任務 D．工作環(huán)境 E．利益

72．下列屬于施工成本核算的基本內容的是()。A．分包工程成本核算 B．人工費核算 C．利潤核算 D．稅金核算

E．周轉材料費核算

73．下列工作內容要采用新的費率或價格的有()。

A．工作量變化與該項工作規(guī)定的費率的乘積超過了中標合同金額的0．01％ B．此工程量的變化直接造成該項目工作單位成本的變動超過1％ C．此項工作不是合同中規(guī)定的“固定費率項目” D．此工作是根據變更與調整的指示進行的 E．合同中沒有規(guī)定此項工作的費率或價格

74．不同深度的計劃構成的總進度計劃系統(tǒng)包括()。A．各層進度計劃 B．指導性進度計劃 C．總進度計劃

D．項目子系統(tǒng)進度規(guī)劃

E．項目子系統(tǒng)中的單項工程進度計劃等

75．施工質量影響因素主要有“4M1E”，其中“M”中包括()。A．人 B．機械 C．資金 D．環(huán)境 E．材料 76．在質量檢驗中，可以根據實際情況確定材料的檢驗程度。通常需要進行全檢驗的有()A．進口材料

B．重要工程部位的材料

C．對質量保證資料有懷疑的材料 D．性能不清楚的材料 E．貴重的材料

77．下列()內容屬于GB50500—2003((計價規(guī)范》中附錄部分。A．建筑工程工程量清單項目及計算規(guī)范 B．安裝工程工程量清單項目及計算規(guī)范

。C．市政工程工程量清單項目及計算規(guī)范 D．工程量清單及其計價格式

E．園林綠化工程工程量清單項目及計算規(guī)范 78．文明施工包括()。

A．降低作業(yè)環(huán)境帶來的人身傷害 B．保證職工的安全和身體健康 C．科學施工，使生產有序進行

D．減少施工對周圍居民和環(huán)境的影響

E．規(guī)范施工現場的場容，保持作業(yè)環(huán)境的整潔衛(wèi)生

79．下列各項中，屬于質量管理體系八項原則的有()。A．以顧客為關注焦點 B．員工作用 C．全員參與 D．過程方法

E．與需方互利的關系

80．下列屬于直接工程費的是()。A．工程定額測定費 B．工程排污費 C．人工費 D．材料費

E．施工機械使用費

81．施工質量事故處理的程序包括()。A．停止施工 B．現場保護 C．事故調查 D．事故處理 E．事故報告

82．施工質量事故技術處理的要求是()。A．施工合同文件

B．施工質量事故調查報告 C．當事人(責任人)的證明

D．相關建設法律、法規(guī)及其強制性條文 E．類似工程質量事故處理的資料和經驗

83．下列關于“質量控制”和“質量管理”的論述正確的是()。A．質量控制是質量管理的一部分 B．質量管理是質量控制的一部分 C．兩者互相配合構成了有機的整體

D．質量控制以明確的質量方針和目標為指導，致力于實現預期的質量目標

E．質量控制通過對具體的作業(yè)技術和管理活動的計劃與實施過程達到預期的目標 84．基于網絡的信息處理平臺由()構成。A．局域網

B．數據處理設備 C．城域網 D．數據通訊網絡 E．軟件系統(tǒng)

85．在施工測量控制中，民用建筑的測量復核通常包括()。A．建筑物定位測量 B．墻體皮數桿檢測 C．架空管線施工檢測 D．樓層問高程傳遞檢測

E．動力設備基礎與預埋螺栓檢測

86．下列關于“國際標準化組織(ISO)”的論述正確的是()。A．它正竭力推進質量管理、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的整合 B．它反對企業(yè)對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進行一體化管理

C．ISO在2000年發(fā)布的質量管理體系修訂版時，就特別注意考慮與環(huán)境管理體系的整合 D．它曾將質量和環(huán)境管理體系的審核指南合并為一個標準

E．它進行體系整合的目的是為了降低企業(yè)建立體系的成本和提高管理效益 87．施工索賠的成立該具備的前提條件包括()。

A．與合同對照，事件已造成承包人工程項目成本的額外支出或直接工期損失 B．造成費用或工期損失的原因，按合同約定不屬于承包人行為責任或風險責任 C．承包人按合同規(guī)定的程序和時間提交索賠意向通知和索賠報告 D．施工條件變化

E．沒汁變更、發(fā)包人及其監(jiān)理工程師提出的工程變更 88．施工安全控制的程序正確的是()。A．確定建設工程項目施工的安全目標

B．編制建設工程項目施工安全技術措施計劃

C．安全技術措施汁劃的整理I)．施工安全技術措施計劃的驗證 E．持續(xù)改進，直至完成建設工程項目的所有工作

89．下列施工質量控制的依據中，屬于專門技術法規(guī)性依據的是()。A．工程建設合同

B．設計交底和圖紙會審記錄

C．施工工藝質量方面的技術法規(guī)性文件 D．工程律設項目質量檢查評定標準

E．有關新材料、新設備的質量規(guī)定和鑒定意見 90．查出安全隱患要做到的"Ei定”，包括()。A．定整改責任人 B．定整改措施 C．定整改操作人 D．定整改完成時間 E．定整改完成人

91．安全生產要把好“六關”，這“六關”包括()。A．教育關 B．防護關 C．生產關 D．檢查關 E．改進關 92．承包商可以提起索賠的事件通常有()。

A．發(fā)包人違反合同給承包人造成時間、費用的損失 B．因工程變更造成的時間、費用損失

C．發(fā)包人提出提前完成項目或縮短工期而造成承包人的費用增加 D．發(fā)包人延誤支付期限造成承包人的損失 E．貸款利率上調造成貸款利息增加

93．安全技術交底的主要內容包括()。A．本工程項目的施工作業(yè)特點和危險點 B．針對危險點的具體預防措施 C．應優(yōu)先采用的安全技術措施 D．相應的安全操作規(guī)程和標準

E．發(fā)生事故后應及時采取的避難和急救措施 94．索賠意向通知要簡明扼要地說明()等。A．索賠事由發(fā)生的時間、地點 B．簡單事實情況描述和發(fā)展動態(tài) C．索賠依據和理由

D．索賠事件的不利影響 E．索賠的最后期限

95．施工總承包模式的特點是()。

A．在開工前就有較明確的合同價，有利于業(yè)主對總造價的早期控制 B．業(yè)主對施工總承包單位的依賴較大

C．業(yè)主要負責所有承包單位的管理及組織協調，工作量較大 D．一般要等施工圖設計全部結束后，才能進行施工總承包的招標 E．施工總承包模式適用于大型項目和建設周期緊迫的項目

第三篇：2015年二級建造師模擬題一

2015 年全國二級建造師《建筑工程管理與實務》

考前預測卷一

一、單項選擇題（共 20 題,每題 1 分。每題的備選項中只有一個最符合題意）1.影響建筑構造的環(huán)境因素包括自然因素和（）。A．裝修標準 B．人為因素 C．技術因素 D．荷載因素

2.預應力混凝土構件的混凝土最低強度等級不應低于（）。A．C10 B．C35 C．C40 D．C45 3.關于吊頂工程敘述正確的是（）。A．吊頂工程的木龍骨不需要防火處理

B．長度超過 1500mm 的吊桿可以不增加反向支撐 C．明龍骨吸聲板采用擱置法施工時，應該有定位措施 D．主龍骨應沿房間短向布置

4.把梁放在柱頂上，不作任何處理，其支座就可簡化成（）。A．固定鉸支座 B．固定支座 C．可動鉸支座 D．自由支座

5.對可確定作用的自然災害，既有結構宜通過結構（）評定其抗災害能力。A．安全性 B．適用性 C．經濟性 D．耐久性 6.下列水泥品種中，其水化熱最大的是（）。

A．普通水泥 B．硅酸鹽水泥 C．礦渣水泥 D．粉煤灰水泥

7.在混凝土配合比設計時，影響混凝土拌和物和易性最主要的因素是（）。A．砂率 B．單位體積用水量 C．拌和方式 D．溫度 8.高層建筑物主軸線的豎向投測一般采用（）。

A．內控法 B．外控法 C．內、外控兼顧法 D．軸線法

9.當設計無要求時，在 240mm 厚的實心砌體上留設腳手眼的做法，正確的是（）。A．過梁上一皮磚處 B．寬度為 800mm 的窗間墻土 C．距轉角 550mm 處 D．梁墊下一皮磚處

10.下列深基坑工程的挖土方案中，（）方案是無支護結構的。A．放坡挖土 B．中心島式挖土 C．盆式挖土 D．逆作法挖土

11.對有抗?jié)B要求的混凝土，礦渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土養(yǎng)護時間不得少于（）d。

A．14 B．18 C．21 D．30 12.下列模板中，（）特點為自重輕、用鋼量少、面積大、模板拼縫少、維修方便等。A．組合鋼模板 B．鋼大模板

C．鋼框木（竹）膠合板模板 D．散支散拆膠合板模板 13.施工組織設計應由（）主持編制。A．項目負責人 B．項目總工程師

C．公司項目管理部門 D．公司總工程師

14.鋼結構普通螺栓作為永久性連接螺栓使用時，其施工做法錯誤的是（）。A．在螺栓一端墊兩個墊圈來調節(jié)螺栓緊固度 B．螺母應和結構件表面的墊圈密貼

C．因承受動荷載而設計要求放置的彈簧墊圈必須設置在螺母一側 D．螺栓緊固度可采用錘擊法檢查

15.廁浴間樓板周邊上翻混凝土的強度等級最低應為（）。A．C15 B．C20 C．C25 D．C30 16.施工現場臨時配電系統(tǒng)中，保護零線（PE）的配線顏色應為（）。A．黃色 B．綠色 C．綠/黃雙色 D．淡藍色

17.下列防水卷材中，具有較好自愈性特點的是（）。

A．APP 改性瀝青防水卷材 B．聚乙烯丙綸（滌綸）防水卷材 C．PVC 高分子防水卷材 D．自粘復合防水卷材

18.地下工程水泥砂漿防水層的養(yǎng)護時間至少應為（）。A．7d B．14d C．21d D．28d 19.關于公共建筑節(jié)能改造綜合判定標準的說法，正確的是（）。A．全年能耗降低 20％以上，且動態(tài)投資回收期小于或等于 6 年時 B．全年能耗降低 20％以上，且靜態(tài)投資回收期小于或等于 6 年時 C．全年能耗降低 30％以上，且動態(tài)投資回收期小于或等于 6 年時 D．全年能耗降低 30％以上，且靜態(tài)投資回收期小于或等于 6 年時

20.根據《建筑地基基礎工程施工質量驗收規(guī)范》（GB50202），對于地基基礎設計等級為甲級或地質條件復雜、成樁質量可靠性低的灌注樁，應采用（）的方法進行檢驗。A．剝離試驗 B．現場抽樣試驗 C．靜載荷試驗 D．三性試驗

二、多項選擇題（共 10 題，每題 2 分。每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有 1 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

21.大體積混凝土施工過程中，減少或防止出現裂縫的技術措施有（）。A．二次振搗 B．二次表面抹壓 C．控制混凝土內部溫度的降溫速率 D．盡快降低混凝土表面溫度 E．保溫保養(yǎng)護

22.危險性較大的分部分項工程專項施工方案的主要內容應包括（）。A．工程概況 B．編制依據 C．工程造價 D．施工工藝 E．施工計劃

23.下列對鍍膜玻璃描述不正確的是（）。

A．具有良好的隔熱性能 B．具有良好采光性 C．可以避免暖房效應 D．具有單向透視性 E．有較高的強度

24.施工總承包單位可以依法將承包范圍內的（）工程分包給具有相應專業(yè)資質的企業(yè)。A．地下室混凝土結構 B．填充墻砌筑作業(yè) C．混凝土框架結構 D．機電設備安裝 E．玻璃幕墻

25.輕質隔墻工程應對（）隱蔽工程項目進行驗收。A．骨架隔墻中設備管線的安裝及水管試壓 B．吊頂內管道、設備的安裝及水管試壓 C．木龍骨防火、防腐處理 D．填充材料的設置 E．龍骨安裝

26.建筑內部防火施工應對下列材料進行抽樣檢驗（）。A．現場阻燃處理后的紡織織物，每種取 2m2檢驗燃燒性能 B．現場阻燃處理后的木質材料，每種取 4m2檢驗燃燒性能 C．現場阻燃處理后的鋼質材料，每種取 0.2m3檢驗燃燒性能 D．現場阻燃處理后的泡沫塑料，每種取 0.1m3檢驗燃燒性能 E．現場阻燃處理后的復合材料，每種取 4m2檢驗燃燒性能 27.建筑節(jié)能分項工程的劃分中，墻體節(jié)能工程主要包括（）。A．隔熱材料 B．保溫材料 C．絕熱、保溫材料 D．飾面層 E．主體結構基層

28.關于民用建筑工程室內環(huán)境檢測的說法，正確的有（）。

A．民用建筑工程及室內裝修工程的室內環(huán)境質量驗收，應在工程完工至少 30d 以后、工程交付使用前進行

B．民用建筑工程驗收時，每個建筑單體抽檢數量不得少于房間總數的 5％，每個建筑單體不得少于 3 間

C．當房間內有 2 個及以上檢測點時，應取各點檢測結果的平均值作為該房間的檢測值 D．對采用自然通風的民用建筑工程，檢測應在對外門窗關閉 1h 后進行 E．對采用集中空調的民用建筑工程，應在空調正常運轉的條件下進行 29.施工過程中，施工組織設計應進行修改或補充的情況有（）。A．工程設計有重大修改 B．有關標準規(guī)范修訂和廢止 C．原審批人員發(fā)生變更

D．主要施工資源配置有重大調整 E．施工環(huán)境有重大改變

30.關于后張預應力混凝土梁模板拆除的說法，正確的有（）。A．梁側模應在預應力張拉前拆除 B．梁側模應在預應力張拉后拆除

C．混凝土強度達到側模拆除條件即可拆除側模 D．梁底模應在預應力張拉前拆除 E．梁底模應在預應力張拉后拆除

三、案例分析題（共 4 題，每題 20 分）

（一）【背景資料】

某辦公樓工程。地下二層，地上十層，總建筑面積 27000m 3，現澆鋼筋混凝土框架結構。建設單位與施工總承包單

位簽訂了施工總承包合同。雙方約定工期為 20 個月，建設單位供應部分主要材料。在合同履行過程中，發(fā)生了下列事件：

事件一：施工總承包單位按規(guī)定向項目監(jiān)理工程師提交了施工總進度計劃網絡圖（如圖所示），該計劃通過了監(jiān)理工程師的審查和確認。

事件二：工作 B（特種混凝土工程）進行 1 個月后，因建設單位原因修改設計導致停工 2 個月。設計變更后，施工

總承包單位及時向監(jiān)理工程師提出了費用索賠申請（如表所示），索賠內容和數量經監(jiān)理工程師審查符合實際情況。

事件三：在施工過程中，由于建設單位供應的主材未能按時交付給施工總承包單位，致使工作 K 的實際進度在第11 月底時拖后三個月：部分施工機械由于施工總承包單位原因未能按時進場，致使工作 H 的實際進度在第 11 月底時拖后一個月；在工作 F 進行過程中，由于施工工藝不符合施工規(guī)范要求導致發(fā)生質量問題，被監(jiān)理工程師責令整改，致使工作 F 的實際進度在第 11 月底時拖后一個月。施工總承包單位就工作 K、H、F 工期拖后分別提出了工期索賠。事件四：監(jiān)理工程師在消防工作檢查時，發(fā)現一只手提式滅火器直接掛在工人宿舍外墻的掛鉤上，其頂部離地面的高度為 1.6m；食堂設置了獨立制作間和冷藏設施，燃氣罐放置在通風良好的雜物間。【問題】

1.事件一中，施工總承包單位應重點控制哪條線路（以網絡圖節(jié)點表示）？ 2.事件二中，費用索賠申請一覽表中有哪些不妥之處？分別說明理由。

3.事件三中，分別分析工作 K、H、F 的總時差，并判斷其進度偏差對施工總期的影響，分別判斷施工總承包單位就工作 K、H、F 工期索賠是否成立？

4.事件四不妥之處有哪些？分別寫出正確做法。手提式滅火器還有哪些放置方法？

（二）【背景資料】

某大型綜合商場工程，建筑面積 49500m 2，地下一層，地上二十六層，現澆鋼筋混凝土框架剪力墻結構。建安投資為 22000.00 萬元，采用工程量清單計價模式，報價執(zhí)行《建設工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500—2013），工期自2013 年 8 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，面向國內公開招標，有 6 家施工單位通過了資格預審進行投標。從工程招標至竣工決算的過程中，發(fā)生了下列事件：

事件一：市建委制定了專門的招標代理機構。在投標期限內，先后有 A、B、C 三家單位對招標文件提出了疑問，建設單位以一對一的形式書面進行了答復。經過評標委員會嚴格評審，最終確定 E 單位中標。雙方簽訂了施工總承包合同（幕墻工程為專業(yè)分包）。事件二： 當地建設主管部門于 10 月 17 日對項目進行執(zhí)法大檢查，發(fā)現施工總承包單位項目經理為二級注冊建造師。為此，當地建設主管部門做出對施工總承包單位進行行政處罰的決定：于 10 月 21 日在當地建筑市場誠信信息平臺上做了公示；并于 10 月 30 日將確認的不良行為記錄上報了住房和城鄉(xiāng)建設部。

事件三：模板工程分包單位使用施工升降機運送材料時，因提升機缺少安全停靠裝置，導致吊籃墜落，乘坐吊籃的3 名工人中 2 人死亡 1 人重傷。

事件四：在砌體子分部工程驗收時，監(jiān)理工程師發(fā)現有個別部位存在墻體裂縫。監(jiān)理工程師對不影響結構安全的裂縫砌體進行了驗收，對可能影響結構安全的裂縫砌體提出整改要求。【問題】 1.事件一中不妥之處有哪些？并分別說明理由。2.事件二中不妥之處有哪些？并分別說明理由。

3.指出事件三中的不妥之處，并分別寫出正確做法。施工升降機安全停靠裝置有哪些？ 4.事件四中，監(jiān)理工程師的做法是否妥當？對可能影響結構安全的裂縫砌體應如何整改驗收？

（三）【背景資料】

某辦公樓工程，建筑面積 45000m 2，鋼筋混凝土框架—剪力墻結構，地下一層，地上十二層，層高 5m，抗震等級一級，地下工程防水為混凝土自防水和外防外貼卷材防水。施工過程中，發(fā)生了下列事件：

事件一：項目部按規(guī)定向監(jiān)理工程師提交調查 HRB400EΦ12 鋼筋復試報告。主要檢測數據為：抗拉強度實測值561N/mm 2，屈服強度實測值 460N/mm 2，實測重量 0.816kg/m（HRB400EΦ12 鋼筋：屈服強度標準值 400N/mm 2，極限強度標準值 540N/mm 2，理論重量 0.888kg/m）。

事件二：五層某施工段現澆結構尺寸檢驗批驗收表（部分）如下：

事件三：甲施工單位將內部測算的部分費用發(fā)至項目經理部，其中人工費 320 萬元，材料費 1200 萬元，機械使用費 170 萬元，檢驗試驗費 20 萬元，企業(yè)管理費 82 萬元，規(guī)費 94 萬元和稅金 69 萬元。

事件四：地下室防水構造圖如下，在地下防水工程質量檢查驗收時，監(jiān)理工程師對防水混凝土強度、抗?jié)B性能和細部節(jié)點構造進行了檢查，提出了整改要求。

【問題】

1.事件一中計算鋼筋的強屈比、超屈比、重量偏差（保留兩位小數），并根據計算結果分別判斷該指標是否符合要求。2.事件二中指出驗收表中的錯誤，計算表中正確數據的允許偏差合格率。3.事件三中項目的直接成本是多少萬元？項目部成本管理的任務有哪些？ 4.事件四中，地下工程防水分為幾個等級？Ⅰ級防水的標準是什么？構造圖中有何錯誤？說明外防外貼法施工時工序 A、B、C、D、E 的順序。

（四）【背景資料】

某住院部工程，鋼筋混凝土框架結構，地上 5 層，建筑面積 2.0 萬 m 2，主要功能有病房 60 間，教學兼會議室 2 間，每間面積 120m 2，醫(yī)生值班室 20 間等。建設單位分別與 A 公司簽訂了土建施工合同，與 B 公司簽訂了設備安裝合同，與 C 公司簽訂了電梯安裝合同。三個合同協議中都對甲方提出了一個相同的條款，即“建設單位應協調現場其他施工單位，為三家公司創(chuàng)造可利用條件”。合同執(zhí)行過程中，發(fā)生如下事件。

事件一：公司在簽訂合同后因自身資金周轉困難，隨后和承包商 D 公司簽訂了分包合同，在分包合同中約定承包商D 按照建設單位（業(yè)主）與承包商 A 約定的合同金額的 10%向承包商 A 支付管理費，一切責任由承包商 D 承擔。

事件二：工程在交付使用前對病房、教學兼會議室、醫(yī)生值班室進行了污染物濃度檢測。事件三：當年 12 月初，結構施工至首層時，市建設行政主管部門組織的考評小組第二次分別對建設、監(jiān)理、施工單位進行考評，檢查組對上次檢查給予警告的內容進行了復查，同時檢查又發(fā)現建設單位對監(jiān)理的委托內容不詳細，部分隱蔽資料監(jiān)理未及時簽字，現場不文明施工、不規(guī)范有待改進，質量通病還時有存在，考核講評中，考核組再次對該現場存在的問題給予了警告。事件四：施工組織設計經施工單位主管部門審核后，施工單位技術負責人書面授權施工單位技術部經理審批。工程開工前，項目技術負責人組織對建設單位項目管理人員及監(jiān)理單位項目人員進行了交底并做了交底記錄。【問題】

1.事件一中 A 公司的做法是否符合國家有關法律規(guī)定？其行為屬于什么行為？ 2.事件二中對上述功能性房間進行污染物濃度檢測時，各抽取數量是多少？

3.事件三中兩次考核后，考評小組依據相關規(guī)定，對各負責主體和人員會做出哪些處罰？ 4.指出事件四中的不妥之處，并分別說明理由。

考前預測卷一參考答案

一、單項選擇題 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B C C C A B B A C A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C C A A B C D B D C

二、多項選擇題 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ABCE ABDE BE ADE ACDE ABDE BDE BCE ABDE ACE

三、案例分析題

（一）1.事件一中，施工總包單位應該重點控制的線路為：①→②→③→⑤→⑧→⑩→11 2.事件二中，索賠申請表中有下列不妥：（1）機械設備閑置費補償計算不妥。

理由是：根據相關規(guī)定，機械設備閑置不應按臺班費計算，而應該折舊費計算。（2）人工窩工補償計算不妥。

理由：根據相關規(guī)定，人工窩工應按工效降低計算，不應按原人工費單價計算。3.事件三中，TFK=2 月，TFH=0，TFF=2 月；

K 工作拖后 3 個月，影響工期 1 個月，施工單位提出工期索賠成立，理由是：該事件是由于建設單位供應的主材未及時交付施工單位所致，非承包商責任，且影響工期 1 個月。H 工作拖后 1 個月，影響工期 1 個月，施工單位提出工期索賠不成立，理由是：該事件是由于施工單位施工機械未及時進場所致，是承包商責任范圍。

F 工作拖后 1 個月，不影響總工期，施工單位提出工期索賠不成立，理由是：該工作總時差為 2 個月，延誤時間 1個月，不影響工期，并且該事件也是由于施工單位施工質量不符合要求所致。

4.事件四不妥之處：

（1）手提式滅火器直接掛在工人宿舍外墻的掛鉤上，其頂部高度離地面的高度為 1.6m。正確做法：滅火器應設置在明顯的位置，底部離地面的高度應小于 1.5 米。（2）燃氣罐放置在雜物間。

正確做法：燃氣罐應單獨設置存放間。

手提式滅火器還可以設置在托架上、消防箱內。

（二）1.事件一不妥之處有：

（1）市建委指定了專門的招標代理機構。

理由：根據相關規(guī)定，任何單位和個人均不得為招標人指定代理機構。（2）建設單位進行了一對一的書面答復。

理由：建設單位對于招標過程中的疑問以書面的形式向所有招標文件的收受人發(fā)出。2.事件二中不妥之處有：

（1）施工總承包單位項目經理為二級注冊建造師不妥。理由是：根據相關規(guī)定，對于一般工業(yè)與民用建筑工程，二級建造師只能承擔 25 層以下的中小型項目的項目經理。

（2）10 月 30 日將確認的不良行為記錄上報了住房和城鄉(xiāng)建設部不妥。理由是：不良行為記錄在當地發(fā)布記錄起7d 內報住房和城鄉(xiāng)建設部。3.事件三不妥之處有：

（1）提升機缺少安全停靠裝置不妥。正確做法：施工升降機要配備安全裝置，并保證可靠靈敏。

（2）提升機載人不妥。正確做法：提升機不允許載人。

施工升降機安全停靠裝置有：吊籃安全停靠裝置、鋼絲繩斷繩保護裝置、超高限位裝置、鋼絲繩過路保護裝置、鋼絲繩拖地保護裝置、信號聯絡裝置、警報裝置、進料門及高架提升機的超載限制器、下極限限位裝置、緩沖器等。

4.監(jiān)理工程師做法妥當。根據相關規(guī)定對有可能影響結構安全性的砌體裂縫應由有資質的檢測單位檢測鑒定，需返修或加固處理的，待返修或加固處理滿足使用要求后進行二次驗收。

（三）1.事件一中，強屈比=抗拉強度/屈服強度=561/460=1.22，小于 1.25 不合格 超屈比=屈服強度實測值/屈服強度標準值=460/400=1.15，小于 1.3 合格 重量偏差=（0.888-0.816）/0.888=-0.08，不大于 8%，合格 2.事件二中錯誤之處：層高大于 5 米，允許偏差 10mm。表中允許偏差合格率分別為：

基礎 80%、柱梁墻 70%、剪力墻 80%、層高 70%、柱高層高 80% 3.該項目的直接成本為：

320+1200+170+110=1800.00 萬元

項目部成本管理的任務有：成本計劃、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。

4.地下防水共分為四個等級，其中一級防水標準是：不允許滲水，結構表面可有少量濕漬。構造圖中地下室底板與側墻施工縫位置不對，應在底板上表面以上 300mm 處；頂板與側墻施工縫位置不對，應在頂板下 150-300mm 處。外防外貼法施工順序：A→E→D→C→B

（四）1.事件一中 A 公司的做法不符合國家有關法律的規(guī)定。

A 公司的行為屬于非法轉包行為，這是《招標投標法》中禁止的行為。

2.根據《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》GB50325--2010 的相關規(guī)定：對有代表性的房間抽取數量不得少于5％，并不得小于 3 間，房間總數少于 3 間時應對全數檢測，因此抽取的數量為病房：60×5％=3，抽取 3 間；教學兼會議室只有兩間，全數抽取；醫(yī)生值班室：20×5％=1，小于 3 間的規(guī)定，故應抽取 3 間。

3.第一次檢查中也給予了各方警告，本次檢查又存在一些管理問題和質量通病，根據相關規(guī)定考核小組可能對各責任主體和人員作出以下處罰：（1）分別給予建設、監(jiān)理、施工企業(yè)通報批評；

（2）分別給予施工企業(yè)項目經理、監(jiān)理單位現場總監(jiān)通報批評。4.不妥之處一：工程開工前，施工單位技術負責人組織設計交底； 理由：工程開工前，施工項目負責人組織設計交底。

不妥之處二：對建設單位項目人員及監(jiān)理單位項目人員進行交底； 理由：對項目部全體管理人員及主要分包單位進行交底。

第四篇：2009年二級建造師工程法規(guī)模擬題

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

背景材料：

趙某于2005年9月通過考試取得了二級建造師資格證書，2006年8月受聘并注冊于具有二級資質的藍天建筑公司，2007年9月因工作變動而變更注冊于田原建筑公司。

根據上述背景，按照《注冊建造師管理規(guī)定》和《注冊建造師執(zhí)業(yè)工程規(guī)模標準》的規(guī)定，作答1-4題。

1．趙某可以建造師名義擔任（）。

A.各類中小型建設項目施工的項目經理

B.本專業(yè)大中型建設項目施工的項目經理

C.各類民用建設項目施工的項目經理

D.藍天建筑企業(yè)資質的建設工程項目施工的項目經理

2．變更注冊后，趙某的注冊證書和執(zhí)業(yè)印章的有效期截止到（）。

A.2008年9月 B.2009年8月 C.2009年9月 D.2010年9月

3．趙某在變更注冊有效期滿時辦理了延續(xù)注冊，則他的注冊有效期可延續(xù)到（）。

A.2011年9月 B.2012年8月 C.2012年9月 D.2013年9月

4．趙某調離原受聘單位后，因原來負責的項目工作需要，仍繼續(xù)擔任該項目施工的項目經理，則他的注冊證書將（）。

A.被吊銷 B.被撤銷 C.需增項 D.失效

背景材料：

某建設單位欲新建一座大型綜合市場，于2006年3月20日領到工程施工許可證。領取施工許可證后因故不能按規(guī)定期限正常開工，故向發(fā)證機關申請延期。開工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢復施工。

根據上述背景，按照建筑法施工許可制度的規(guī)定，作答5-9題。

5．該工程正常開工的最遲允許日期應為2006年（）。

A.4月19日 B.6月19日 C.6月20日 D.9月20日

6．該建設單位通過申請延期，所持工程施工許可證的有效期最多可延長到2006年（）為止。

A.7月19日 B.8月19日 C.9月19日 D.12月19日

7．建設單位申請施工許可證延期的次數最多只有（）。

A.1次 B.2次 C.3 次 D.4次

8．因故中止施工，該建設單位向施工許可證發(fā)證機關報告的最遲期限應是2006年（）。

A.10月15日 B.10月22日 C.11月14日 D.12月14日

9．該工程恢復施工前，該建設單位應當（）。

A.報發(fā)證機關核驗施工許可證 B.重新申領施工許可證 C.向發(fā)證機關報告 D.請發(fā)證機關檢查施工場地 背景材料： 甲、乙兩家建筑公司聯合投標某一工程。這兩家公司均具備承擔該項目的能力和相應的資格條件，雙方簽訂了共同投標協議，參加了資格預審并獲通過。

根據上述背景，作答10-12題。

10．甲公司由于自身原因沒有履行共同投標協議中應承擔的義務，其違約責任的承擔方式是（）。

A.甲公司向乙公司承擔違約責任 B.甲乙兩家公司共同承擔違約責任

C.乙公司承擔一部分連帶責任 D.甲公司與乙公司協商承擔違約責任

11．甲公司沒能按合同約定的工期完工，造成了一定的經濟損失，招標人對聯合體成員乙公司提出承擔一定比例的債務，乙公司正確的做法是（）。

A.拒絕支付，申明該債務應該由甲公司支付的理由 B.拒絕支付，不需提出任何理由

C.沒有拒絕，承擔后向甲公司追償不應當承擔的債務

D.沒有拒絕，替甲公司承擔了本該由甲公司承擔的債務

12．在提交投標文件截止之日前，甲公司擬承擔另一項目而退出該聯合體，并推薦具有相同能力和資格條件的丙公司與乙公司重新組成聯合體。該聯合體被招標人拒絕，拒絕的理由應是（）。

A.變化后的聯合體削弱了競爭 B.丙公司事先未經過資格預審

C.新聯合體組成的時間過晚 D.新聯合體的資質低于規(guī)定的最低標準

背景材料：

陳某為某建筑工程軟件開發(fā)公司（甲公司）技術部經理，與甲公司簽訂了4年的勞動合同，合同中約定陳某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果離開甲公司，一定期限內不得到與甲公司有競爭業(yè)務關系的其他建筑工程軟件開發(fā)公司任職，但沒有約定甲公司對陳某遵守該條款應給予一定的經濟補償的規(guī)定。合同終止后，陳某沒有與公司續(xù)約，而應聘到本市另一家公司乙公司。甲公司得知后，以乙公司與本公司有競爭業(yè)務關系為由，要求陳某離開乙公司，遭到陳某拒絕。于是甲公司訴請勞動仲裁。

根據上述背景，作答13-14題。

13． 依據《勞動合同法》，甲公司應與陳某在合同中約定的競業(yè)限制的期限不得超過()。

A.6個月 B.1年 C.2年 D.3年

14.結合上述材料，依據《勞動合同法》，下列選項正確的是()。

A.甲公司可以與陳某勞動合同中約定保守甲公司的所有信息的事項。

B.該條約定是沒有法律效力的，因為沒有約定甲公司對陳某遵守該條款應給予一定的經濟補償的內容

C.陳某應當向甲公司支付違約金 D.陳某應當離開乙公司

背景材料：

某公司2006年12月31日應繳納稅款8萬元，由于經營上的原因，幾筆大額應收款始終未到賬，故經稅務機關批準，認為該公司可以延期繳納稅款。但是延期納稅的期限屆滿時，公司的財務狀況并未好轉，不但欠繳稅額越來越大，而且正常運轉也出現困難，為此，經公司董事會研究決定，準備賣掉幾臺閑置的大型施工機械渡過難關。

根據上述背景，作答15-17題。

15．根據《稅收征收管理法》規(guī)定，該公司延期繳納稅款的期限，最長不得超過（）。

A.3個月 B.6個月 C.9個月 D.12個月

16．針對該公司延期后仍未能按時繳納稅款的情形，稅務機關可責令該公司（）。

A.限期補交稅款8萬元

B.除限期補交稅款8萬元外，還征收萬分之五的滯納金

C.除限期補交稅款8萬元外，還從滯納稅款之日起，征收萬分之五的滯納金

D.除限期補交稅款8萬元外，還從滯納稅款之日起，按日加收萬分之五的滯納金 背景材料：

甲市某房地產公司在乙市投資10萬m2“皇家公館”項目，丙市某建筑公司成功中標。

根據上述背景，按照《合同法》的規(guī)定，作答22-25題。

22．該施工合同的訂立應采用（）。

A.口頭形式 B.書面形式 C.其他形式 D.行為推定形式

23．該施工合同的標的應為（）。

A.有形財產 B.無形財產 C.行為 D.工作成果 24．該施工合同的主要履行地點在（）。

A.甲市 B.丙市 C.乙市 D.丁市

25.甲施工企業(yè)與乙設備租賃站訂立了一年的設備書面租賃合同，合同到期后，甲繼續(xù)使用并向乙繳納租金，乙接受，則該合同（）。

A.有效 B.無效 C.擔保后有效 D.部分無效

背景材料：

某開發(fā)公司與李某于2007年11月10日簽訂了一份商品房買賣合同，當時開發(fā)公司給李某出示了商品房手續(xù)的復印件，但李某于2007年11月15日經過了解，發(fā)現開發(fā)公司商品房開發(fā)手續(xù)不全，沒有《商品房預售許可證》，當時提供的復印件是假的。

根據上述背景，作答26-29題。

26．該合同屬于（）。

A.可撤銷合同 B.有效合同 C.無效合同 D.效力待定合同

27．李某要想確認該合同沒有法律效力，應當向（）申請。

A.房地產主管部門 B.法院或仲裁機構 C.開發(fā)公司 D.消費者協會

28．合同于2007年11月28日被確認無效后，合同沒有效力的時間是從（）開始。

A.2007年11月10日 B.2007年11月15日 C.2007年11月20日 D.2007年11月28日

29．本合同雖然被確認為沒有效力，但是合同中（）的條款是具有效力的。

A.違約責任 B.數量和質量 C.付款方式 D.解決爭議 背景材料：

某施工合同約定按月支付工程進度款，承包方累計施工超過6個月，并且每月都向發(fā)包方申請、催促支付進度款，但始終得不到支付，為此乙方申請解除合同。

根據上述背景，作答30-32題。

30．該合同解除后，下列行為中不正確的是（）。

A.發(fā)包方可以不承擔違約責任

B.承包方應該終止履行合同

C.發(fā)包方應賠償未支付給乙方費用的損失

D.承包方仍可要求結算已完部分的工程費用

31．在結算中，發(fā)包方發(fā)現承包方完成的混凝土工程蜂窩麻面現象嚴重，發(fā)包方可以（）。

A.不支付工程價款

B.全部支付工程價款

C.以施工質量不合格為由，拒絕賠償乙方損失

D.要求承包方返工并經驗收合格后支付全部工程價款

32．在結算中，承包方提出應考慮支付利息賠償發(fā)包方拖延支付的損失，則利息計算應該考慮（）。

A.各月應付款項分別按其拖欠時間以央行公布的同期同類存款利率計算利息

B.應付款項按6個月的時間以央行公布的同期同類存款利率計算利息

C.各月應付款項分別按其拖欠時間以央行公布的同期同類貸款利率計算利息

D.應付款項按6個月的時間以央行公布的同期同類貸款利率計算利息

背景材料：

某建材供應商與某貨運公司簽訂了鋼材運輸合同，該合同履行中先后發(fā)生了多次變更。在鋼材運輸過程中，建材供應商因銷售合同變更要求貨運公司變更交貨地點，并承擔貨運公司增加的運輸費用。

根據上述背景，按照《合同法》的規(guī)定，作答33-35題。

33．該合同的變更不包括（）。A.主體變更 B.客體變更 C.權利、義務變更 D.內容變更

34．建材供應商因銷售合同變更而對貨運公司的合同變更被稱為（）。

A.約定變更 B.法定變更 C.協商變更 D.判決變更

35．該合同變更的效力應當表述為（）。

A.變更的效力僅及于變更的部分 B.未變更部分效力不確定 C.已履行部分應恢復原狀 D.當事人喪失賠損請求權

背景材料：

王軍與建材商店協議購買一批建筑陶瓷，價格為2000元人民幣，按規(guī)定交了定金，并約定違約金為250元，三天后取貨并同時付款。在合同生效后，約定取貨的前一天，建材商店通知王軍，不能出售給王軍這批建筑陶瓷了。

根據上述背景，作答36-40題。

36．該定金可能為（）。

A.200元 B.500元 C.1000元 D.2000元

37．在建材商店違約的前提下，王軍最有利的選擇應該為（）。

A.違約金條款 B.定金條款 C.同時選擇違約金條款和定金條款 D.無法確定

38．此定金合同生效日期為（）。

A.約定之日 B.簽訂定金合同之日 C.簽訂購買建筑陶瓷合同之日 D.定金交付之日

39．關于建材商店違約，下列說法正確的是（）。

A.商店要承擔締約過失責任 B.商店屬于先期違約 C.商店不承擔責任 D.商店要等到約定取貨的日子才承擔違約責任

40．建材商店違約致使王軍無法按時施工，則該商店應該返還王軍定金（）元。

A.200 B.300 C.400 D.500 背景材料：

甲建筑工程公司與乙房地產開發(fā)公司就寫字樓建設項目簽訂了建設工程承包合同，與此同時，乙房地產開發(fā)公司要求甲建筑工程公司提交由銀行出具的工程保函。銀行根據與甲建筑工程公司訂立的保證合同，為其提供了工程保函。

根據上述背景，作答41-42題。

41．銀行為甲建筑工程公司提供的工程保函屬于（）。

A.主合同 B.從合同 C.無償合同 D.計劃合同

42．銀行與甲建筑工程公司訂立保證合同時，應采取的正確方式是（）。

A.書面形式 B.口頭形式 C.其他形式 D.沒有明確規(guī)定

背景材料：

某發(fā)包人負責采購材料，欠甲材料供應商100萬元，在工程實施過程中，為了籌措資金又將工程抵押給銀行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商經多次催促，發(fā)包人始終無法支付結算價款。

根據上述背景，作答43-45題。

43．承包商行使優(yōu)先受償權時，可以申請拍賣。接受拍賣申請的單位應是（）。

A.拍賣公司 B.銀行 C.法院 D.仲裁機構

44．在拍賣完成后，最先受償的應是（）。

A.甲材料供應商 B.銀行 C.承包商 D.先到先得，沒有先后順序

45．承包商行使優(yōu)先受償權的時間最遲應該在（）。

A.2008年12月1日 B.2009年5月1日 C.2009年12月1日 D.2010年12月1日

背景材料：

北方建筑公司承攬了某住宅小區(qū)的施工任務，2006年8月30日竣工。但是，建設單位卻沒有按照合同約定及時支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司將建設單位告上法庭，要求建設單位支付工程款合計200萬元。庭審中，北方建筑公司出示了施工承包合同以證明索要工程款的正當性；建設單位則指出北方建筑公司所承建的工程質量不合格，要求鑒定，同時指出北方建筑公司在施工過程中使用了劣質材料，請求人民法院對該材料證據保全。

根據上述背景，作答46-50題。

46．北方建筑公司應當選擇（）起訴。

A.基層人民法院 B.中級人民法院 C.高級人民法院 D.最高人民法院

47．庭審中，北方建筑公司出示的施工承包合同屬于（）。

A.書證 B.物證 C.證人證言 D.鑒定結論

48．建設單位要求對工程質量進行鑒定的申請應當在（）之前提出。

A.提交答辯狀 B.舉證期限屆滿 C.開庭 D.判決

49．建設單位對材料證據保全的請求應當在（）之前提出。

A.提交答辯狀

B.舉證期限屆滿

C.舉證期限屆滿之前7天

D.判決前

50．該案應當在（）之前審結。

A.2006年12月10日 B.2006年12月31日 C.2007年5月10日 D.2007年11月10日 背景材料：

北方建筑公司承攬了某住宅小區(qū)的施工項目，由于拖欠農民工工資，被30位農民工告上了法庭。法院一審判決，要求北方建筑公司向農民工支付工資合計5萬元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司對于判決不服，上訴至二審法院。二審法院維持了一審的判決。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍沒有支付。

根據上述背景，作答51-55題。

51．此案應到（）所在地法院起訴。

A.原告 B.被告 C.原告或被告 D.項目

52．如果原告發(fā)現（）與北方建筑公司有利害關系，不可以申請回避。

A.審判人員 B.書記員 C.翻譯人員 D.原告的辯護律師

53．該案件（）。

A.符合先予執(zhí)行的條件，人民法院可以依職權適用

B.不符合先予執(zhí)行的條件

C.符合先予執(zhí)行的條件，人民法院應當在受理案件后，開庭審理前采取先予執(zhí)行 D.符合先予執(zhí)行的條件，人民法院應當在受理案件后，終審判決前采取先予執(zhí)行

54．北方建筑公司不服判決，其上訴期限為（）天。

A.7 B.10 C.15 D.30

55．北方建筑公司在判決規(guī)定的支付日期截止日期沒有支付，則農民工可以在（）之前申請強制執(zhí)行。

A.2006年9月5日 B.2007年2月5日 C.2007年8月5日 D.2008年8月5日

背景材料：北方建筑公司是甲省的施工企業(yè)，2006年8月，由于所修建的工程發(fā)生了重大質量事故，被省建設廳罰款200萬元。北方建筑公司對此處罰不服。

根據上述背景，作答56-60題。

56．北方建筑公司可以采取的維權途徑有（）。

A.只能申請行政復議

B.只能進行行政訴訟 C.可以自由選擇行政復議或者行政訴訟

D.只能提起民事訴訟

57．北方建筑公司申請行政復議應當自知道該處罰之日起（）提出。

A.60天內 B.6個月內 C.1年內 D.2年內

58．北方建筑公司申請行政復議只能向（）。

A.甲省建設廳 B.甲省會城市建委 C.國務院 D.甲省政府或者是建設部

59．如果北方建筑公司不服行政復議決定，則（）。

A.不可以提起訴訟

B.可以提起訴訟，但是應當在收到行政復議決定之日起3天內提起

C.可以提起訴訟，但是應當在收到行政復議決定之日起15天內提起

D.可以提起訴訟，但是應當在收到行政復議決定之日起30天內提起

60．若北方建筑公司對一審判決也不服，則（）。

A.不可以上訴

B.應當在判決書送達之日起10日內上訴

C.應當在判決書送達之日起15日內上訴

D.甲省建設廳也可以根據一審判決和行政復議申請人民法院強制執(zhí)行

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有一個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

背景材料：

王某于2006年11月通過考試取得中華人民共和國建造師資格證書，2007年6月1日受聘并注冊于具有二級施工企業(yè)資質的宏業(yè)建筑公司，并取得注冊證書。

根據上述背景，按照《注冊建造師管理規(guī)定》，作答1-5題。

1．王某以建造師名義執(zhí)業(yè)的范圍包括（）。

A.擔任宏業(yè)建筑公司承建的建設工程施工的項目經理

B.從事宏業(yè)建筑公司其他施工活動的管理工作

C.法律、建設法規(guī)或國務院建設行政主管部門規(guī)定的其他業(yè)務

D.宏業(yè)建筑公司所在地方政府根據實際需要規(guī)定的其他業(yè)務

E.擔任各類中類型建設工程施工的項目經理

2．王某在與宏業(yè)建筑公司簽完聘用合同時，提出自己以建造師名義執(zhí)業(yè)應享有下列權利，其中正確的有（）。

A.可對本人執(zhí)業(yè)活動進行解釋和辯護

B.親自保管和使用本人注冊證書、執(zhí)業(yè)印章

C.在宏業(yè)建筑公司業(yè)務范圍外從事相關專業(yè)的執(zhí)業(yè)活動

D.對侵犯本人權利的行為進行申述

E.介入與自己有利害關系的商務

3．宏業(yè)建筑公司要求王某以建造師名義執(zhí)業(yè)時，應盡到以下義務，其中正確的有（）。

A.遵守法律、法規(guī)和有關規(guī)定，恪守職業(yè)道德

B.執(zhí)行技術標準、規(guī)范和規(guī)程

C.在公司需要時擔任兩個以上建設工程項目施工的負責人

D.保守在執(zhí)業(yè)中知悉的國家機密及他人的商業(yè)秘密

E.允許他人以自己的名義從事執(zhí)業(yè)活動

4．下列情形中，能導致王某注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效的情形有（）。

A.與聘用單位解除了合同關系

B.2008年6月方某本人年滿60歲 C.所承建的工程項目的建設單位破產

D.2009年5月31日尚未辦理延續(xù)注冊

E.宏業(yè)建筑公司被吊銷營業(yè)執(zhí)照

5.下面是一些關于王某從業(yè)資格的表述，其中正確的有（）。

A.王某必須在3年內不改變執(zhí)業(yè)范圍

B.王某申請延續(xù)注冊時應提交原注冊證書

C.2007年11月王某變更到另一家施工企業(yè)，則變更后的注冊有效期到2010年11月止

D.王某的初始注冊有效期至2010年5月31日

E.因增加執(zhí)業(yè)專業(yè)，王某申請專業(yè)增項注冊

背景材料：

甲建設單位新建辦公大樓，該工程采用招標發(fā)包，有多家符合相應資質條件的承包企業(yè)供建設單位選擇。

根據上述背景，按照《建筑法》的規(guī)定，作答6-9題。

6．可供建設單位依法采用的發(fā)包方案有（）。

A.將工程發(fā)包給一家企業(yè)

B.將工程的設計、施工發(fā)包給一家企業(yè)，工程的采購由自己完成

C.將工程的采購、施工發(fā)包給一家企業(yè)，工程的設計發(fā)包給另一家企業(yè)

D.將工程設計發(fā)包給一家企業(yè)，采購、施工和監(jiān)理一并發(fā)包給另一家企業(yè)

E.將工程的設計、采購發(fā)包給一家企業(yè)，工程的施工發(fā)包給另一家企業(yè)

7．若建設單位將建筑工程肢解發(fā)包，應當承擔的法律責任包括（）。

A.有違法所得的，予以沒收 B.責令改正 C.吊銷資質證書

D.處以罰款 E.責令停業(yè)整頓

8．乙施工單位以總包方式中標，中標后該單位欲分包工程，依據法律法規(guī)不能實施的行為有（）。

A.經建設單位認可將其中的部分工程分包給具有相應資質的分包單位

B.將其承包的全部建筑工程肢解以后分別發(fā)包給他人

C.將其中的主體結構工程分包給丙公司

D.按建設單位指定將其中的部分工程轉包給具有相應資質的丙公司

E.默認丙公司將其承包工程中的部分工程再分包給丁公司

9.下列選項中，導致乙建筑施工企業(yè)與他人簽訂的建設工程施工合同無效的行為有（）。

A.將其承包的建設工程全部轉給其他符合資質條件的施工企業(yè)完成

B.將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉給其他單位承包

C.將其總承包的工程中的專業(yè)工程發(fā)包給其他具有相應資質的承包單位完成D.借用有資質的建筑施工企業(yè)名義

E.將其所承包的工程中的勞務作業(yè)發(fā)包給其他承包單位完成 背景材料：

甲建筑公司有140名員工，目前經營發(fā)生嚴重困難，需要裁減人員。公司員工存在以下情況：大學畢業(yè)生小張剛來公司工作4個月，因公司未按照勞動合同約定提供勞動條件，主動提出解除勞動合同；公司副總劉某與公司的勞動合同期滿，因劉某工作能力很強，公司提出提高工資待遇，想留下劉某與公司共渡難關，但劉某不同意續(xù)訂合同；陳某不能勝任工作，調整工作崗位后也不能勝任工作；員工李某與公司訂立了無固定期限合同；員工朱某與公司簽定了3年期限勞動合同，并且其家庭無其他就業(yè)人員，還有需要扶養(yǎng)的未成年人的；趙某在公司連續(xù)工作了13年，還有3年就到了法定退休年齡；錢某因工負傷，并喪失了部分勞動能力；女職工孫某剛來工作兩年，并且正在孕期；員工周某與公司訂立的是完成今年一個在建項目為期限的勞動動合同；吳某與公司簽訂的合同期限是3年。

根據上述背景，作答10-13題。

10.依據《勞動合同法》，甲建筑公司裁減()人時，應將裁減人員方案向勞動行政部門報告。

A.10 B.15 C.20 D.25 E.30 11.依據《勞動合同法》，甲建筑公司裁減人員時，應優(yōu)先留用的員工包括()。

A.小張 B.劉某 C.陳某 D.李某 E.朱某

12.在下列員工中，依據《勞動合同法》，甲建筑公司不得與其解除勞動合同的有()。

A.李某 B.朱某 C.趙某 D.錢某 E.孫某

13.依據《勞動合同法》，與下列人員解除勞動合同后，甲建筑公司應當向其支付經濟補償的員工有()。

A.小張 B.劉某 C.陳某 D.周某 E.吳某

背景材料：

某承包商在與某設備公司的設備租賃合同中，承包商拖欠租賃費8萬元，而該公司拖欠該承包商的工程款5萬元與租賃費8萬元同時到期，現該公司將8萬元債權全部轉讓給某大學。

根據上述背景，按照《合同法》的規(guī)定，作答14-16題。

14．該設備租賃合同中，債權人不得轉讓給第三人的法定情形有（）。

A.根據合同性質不得轉讓 B.根據合同內容不得轉讓 C.按照當事人約定不得轉讓

D.依照法律規(guī)定不得轉讓 E.合同有瑕疵不得轉讓

15．下列關于該設備公司通知義務的說法，正確的有（）。

A.該公司在權利轉讓時，可以通知該承包商 B.該公司在權利轉讓時，應當通知該承包商

C.未經通知，該轉讓對承包商不發(fā)生效力 D.未經通知，該轉讓對承包商也發(fā)生效力 E.該公司轉讓權利的通知不得撤銷，但經該大學同意的除外

16．下列轉讓效力的表述中，正確的有（）。

A.該8萬元的延期利息屬于該大學

B.承包商應當向該公司行使抗辯權 C.承包商應當向該大學行使抗辯權

D.承包商應當向該公司行使抵銷權 E.承包商應當向該大學行使抵銷權

背景材料：

張某向李某發(fā)出要約，李某如期收到。

根據上述背景，按照《合同法》的規(guī)定，作答17-18題。

17．下列選項中，會使要約失效的情形包括（）。

A.李某打電話給張某拒絕該要約

B.李某發(fā)出承諾前張某通知李某撤銷該要約 C.張某依法撤回要約

D.承諾期限屆滿，李某未作承諾 E.李某對要約的內容作出實質性變更

18.當李某承諾時對要約的內容作了非實質性變更，則下列表述中正確的是（）。

A.如果張某及時反對，則該承諾無效

B.如果張某及時反對，則該承諾有效 C.如果張某及時反對，則該承諾為新要約

D.如果張某未及時反對，則該承諾有效 E.如果張某未及時反對，則該承諾無效

背景材料：

甲是乙公司職員，因為揭發(fā)公司經理的經濟問題，而被公司解雇。經勞動仲裁后，甲不服起訴。根據上述背景，作答19-20題。

19．乙公司作為被告收到了人民法院送達的應訴通知書，并附有舉證通知書。關于舉證時限，說法錯誤的有（）。

A.舉證時限必須由人民法院指定

B.乙公司可以在舉證期限屆滿前提出反訴 C.乙公司在舉證時限內未提交證據材料即敗訴

D.乙公司不得提延長舉證期限的要求

E.公乙司逾期提交的證據材料，人民法院審理時不組織質證

20.下列關于舉證的說法中正確的有（）。A.甲對乙公司作出的解雇決定應負舉證責任

B.乙公司對作出的解雇甲的決定應負舉證責任

C.甲對解雇的原因負舉證責任

D.乙公司對解雇的原因負舉證責任

E.甲、乙共同對解雇的原因負舉證責任

一、單項選擇題 D；2 B；3 B；4 A；5 B； 6 D；7 B；8 C；9 A；10 A；11 C；12 B；13 C；14 B；15 A；16 D；17 D；18 B；19 D；20 A；21 C；22B；23 D；24C；25 A；26 C；27 B；28 A；29 D；30 A； 31 D；32 C；33 A；34 B；35 A；36 A；37 A；38 D；39 B；40 C；41 B；42 A；43 C；44 C；45 B；46 A；47 A；48 B；49 C；50 C；51 B；52 D；53 D；54 C；55 D；56 C；57 A；58 D；59 C；60 C

二、多項選擇題 A、B、C；2 A、B、D；3 A、B、D；4 A、E；5 C、E；6 B、D、E；7B、D；8 B、C、D、E；9 A、B、D；10 B、C、D、E；11 D、E；12 C、D、E；13 A、C、D、E；14 A、C、D；15 B、C、E；16 A、C、E；17 A、B、D、E；18 A、C、D；19 A、C、D；20 B、D

第五篇：2014年二級建造師《工程法規(guī)》模擬題

2014年二級建造師《工程法規(guī)》模擬題及答案(1)

一、單項選擇題（40*1.5=60）共40題，每題1.5分.每題的備選項中，只有1個最符合題意。

1.《工程建設標準強制性條文》是()的配套文件。

A.建設工程安全生產管理條例B.建筑法C.施工及驗收標準D.建設工程質量管理條例

2.根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，下列要求不屬于建設單位質量責任與義務的是()。

A.建設單位應當依法對工程建設項目的勘察、設計、施工、監(jiān)理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購進行招標

B.涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位要有設計方案

C.施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應在建設單位或工程監(jiān)理企業(yè)監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

D.建設單位應按照國家有關規(guī)定組織竣工驗收，建設工程驗收合格的，方可交付使用

3.建設單位應當在工程竣工驗收合格后的()內到縣級以上人民政府建設主管部門或其他有關部門備案。

A.14天B.15天C.28小時D.一個月

4.施工人員對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，應在()監(jiān)督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

A.監(jiān)督機構B.工程監(jiān)理企業(yè)或建設單位C.工程監(jiān)理企業(yè)或上級主管部門D.施工管理人員

5.《建設工程質量管理條例》規(guī)定，建設工程質量保修期限應當由()。

A.法律直接規(guī)定B.發(fā)包人與承包人自主決定C.法律規(guī)定和發(fā)承包人雙方約定 D.發(fā)包人規(guī)定

6.根據《建設工程質量管理條例》規(guī)定，在正常使用條件下，下列關于建設工程最低保修期限正確的表述是()。

A.基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎和主體結構工程為70年

B.屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年

C.電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為5年

D.基礎設施工程為100年，房屋建筑的地基基礎和主體結構工程為70年

7.建設工程承包單位在向建設單位提交竣工驗收報告時，應當向建設單位出具()。

A.質量保證書B.咨詢評估書C.使用說明書D.質量保修書

8.關于工程監(jiān)理企業(yè)的質量責任和義務不正確的是()。

A.在資質等級許可的范圍內承攬工程監(jiān)理任務，可以像施工單位一樣，將部分工程分包出去

B.不得與施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系

C.代表建設單位對施工質量實施監(jiān)理D.對施工質量承擔監(jiān)理責任

9.在我國，對工程質量統(tǒng)一監(jiān)督管理的部門是()。

A.國務院建設行政主管部門B.縣級以上人民政府建設行政主管部門

C.國家發(fā)展與改革委員會D.工程質量監(jiān)督機構

10.下列關于建設工程監(jiān)理企業(yè)應負的法律責任的敘述中，()是錯誤的。

A.建設工程監(jiān)理企業(yè)不得轉讓工程監(jiān)理業(yè)務

D.承包商為謀取非法利益，給業(yè)主造成損失的，監(jiān)理企業(yè)無需承擔連帶賠償責任

C.建設工程監(jiān)理企業(yè)應當在其資質等級許可范圍內，承擔工程監(jiān)理業(yè)務

D.建設工程監(jiān)理企業(yè)不按照委托監(jiān)理合同的約定履行監(jiān)理義務，給建設單位造成損失的，應當承擔相應的賠償責任

11.勞動合同可以約定試用期。試用期最長不得超過()個月。

A.3B.6C.9D.1

212.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前()天以書面形式通知勞動者本人。

A.10B.15C.20D.30

13.勞動者可以解除勞動合同，但是應當提前()日，以書面形式通知用人單位。

A.7B.10C.20D.30

14.勞動者發(fā)生()情形時，用人單位無權解除勞動合同。

A.在試用期間內被證明不符合錄用條件的B.嚴重違反勞動紀律或者用人單位規(guī)章制度的C.嚴重失職，對用人單位利益造成重大損害的 D.因酒后駕車被行政拘留的15.采用欺詐、威脅等手段訂立的勞動合同是()。

A.可以解除的勞動合同B.即行終止的勞動合同C.無效勞動合同 D.需要協議解除的勞動合同

16.用人單位不得解除勞動合同的條件之一是()。

A.職工被依法追究刑事責任的B.職工在試用期被證明不符合錄用條件的C.職工嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的D.職工患病或者負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的17.用人單位瀕臨破產進行法定整頓期間，或者生產經營狀況發(fā)生嚴重困難確需裁減人員的，應當提前()日向工會或者全體職工說明情況等。

A.7B.10C.15 D.30

18.小剛未滿十七歲即應聘于某施工單位，下列關于此事說法正確的是()。

A.小剛未成年，簽訂勞動合同屬無效勞動合同B.因為是臨時工作，可以不簽勞動合同

C.不得安排小剛從事有毒有害的勞動D.可以安排小剛從事有毒有害的勞動，但必須保證安全

19.安全生產的監(jiān)督管理方式不包括()。

A.現場檢查監(jiān)督D.工會民主監(jiān)督C.公眾舉報監(jiān)督D.社會輿論監(jiān)督

20.建筑施工單位生產經營規(guī)模較小的.可以不建立應急救援組織.但應當指定()的應急救援人員。

A.專職B.兼職C.專職和兼職相結合D.消防單位

21.()屬于合同形式的正確表述。

A.書面形式和口頭形式B.電傳C.電報D.電郵

22.《建設工程安全生產管理條例》規(guī)定，施工單位應當將施工現場的()分開設置，并保持安全距離。

A.辦公區(qū)與生活區(qū)B.備料區(qū)與作業(yè)區(qū)C.辦公、生活區(qū)與備料區(qū) D.辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)

23.要約在發(fā)生法律效力之前，欲使其不發(fā)生法律效力而取消要約的意思表示是()

A.新要約B.要約撤回C.要約撤銷D.承諾

24.施工單位應當對管理人員和作業(yè)人員每年至少進行()安全生產教育培訓，其教育培訓情況記入個人工作檔案。

A.1次B.2次C.3次D.4次

25.合同的訂立需要經過要約和承諾兩個階段，按照我國(合同法》規(guī)定，要約和承諾的生效是指

()。

A.要約到達受要約人，承諾通知發(fā)出B.要約通知發(fā)出，承諾通知發(fā)出

C.要約通知發(fā)出，承諾通知到達要約人D.要約到達受要約人，承諾通知到達要約人

26.在施工招標文件規(guī)定的投標截止日前，投標單位遞交了投標文件和投標保證金，說明該()。

A.要約可以撤回B.承諾不能撤回C.要約是法律行為D.承諾是法律行為

27.生產經營單位使用涉及生命安全、危險性較大的特種設備，必須按照國家有關規(guī)定，由專業(yè)生產單位生產，()，方可投入使用。

A.專業(yè)檢測機構檢測合格，取得安全標志 B.專業(yè)檢測機構檢測合格，報安全生產監(jiān)督管理部門批準

C.專業(yè)檢驗機構檢驗合格，申請安全使用證 D.建立專門安全管理制度，定期檢測評估

28.當事人的()即是要約邀請。

A.招標公告B.投標書C.投標擔保書D.中標函

29.承諾對要約內容的非實質性變更指的是()。

A，受要約人對合同條款中違約責任和解決爭議方法的變更B.承諾中增加的建議性條款

C.承諾中要求增加價敦D.受要約人對合同履行方式提出獨立的主張

30.按照市場行情約定價格的合同，合同履行時市場行情發(fā)生波動，則()執(zhí)行。

A.價格上漲按原價格執(zhí)行，價格下降按新價格 B.無論上漲還是下降均按原合同價

C.無論上漲還是下降均按新價格 D.價格下降按原價格執(zhí)行，價格上漲按新價格

31.()從訂立時起就沒有法律約束力。

A.因重大誤解而訂立的合同B.在訂立合同時顯失公平的合同

C.損害社會公共利益的合同D.一方以欺詐手段使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同

32.按照我國<合同法)規(guī)定，由于合同當事人一方缺乏經驗造成重大誤解，而訂立了損害自己利益的合同，則該當事人可以()。

A.請求人民法院變更該合同B.拒絕履行合同，宣布無效

C.請求行政主管部門撤銷該合同D.請求行政主管部門變更該合同

33.一個合同被確認為無效合同，雙方約定的違約金為2萬元，雙方各有1萬元的經濟損失，甲、乙雙方都有過錯，但甲方是主要過錯方(75%過錯)，損失承擔應為()

A.各自承擔自己的損失B.甲方賠償乙方1萬元的損失

C.甲方賠償乙方0.5萬元的損失D.甲方賠償乙方2萬元的損失

34.合同被仲裁機構裁決撤銷后，追究合同相對人應承擔責任的起始時間是從()之日開始。

A.合同訂立 B.合同開始履行 C.一方向仲裁機構申請撤銷合同 D.仲裁機構裁定為可撤銷合同

35.甲、乙于4月1日簽訂一份施工合同。合同履行過程中，雙方于5月1日發(fā)生爭議，甲于5月20日單方要求解除合同。乙遂向法院提起訴訟，法院于6月30日判定該合同無效。則此合同自()無效。

A.4月1日B.5月1日C.5月20日D.6月30日

36.甲公司將其塔吊租給乙公司使用，乙公司卻將該塔吊賣給丙公司。依據我國《合同法》的規(guī)定，乙公司與丙公司的塔吊買賣合同屬于()合同。

A.無效B.可撤銷C.效力待定D.可變更

37.訂立合同時，當事人在合同內對價款沒有作出明確規(guī)定。合同生效后，雙方通過協商也未達成一致，則應按照()的市場價格履行。

A.訂立合同時訂立地B.訂立合同時履行地C.履行合同時訂立地D.履行合同時履行地

38.按照市場行情約定價格的合同，合同履行時市場行情發(fā)生波動，則()執(zhí)行。

A.價格上漲按原價格執(zhí)行，價格下降按新價格B.無論上漲還是下降均按原合同價

C.無論上漲還是下降均按新價格D.價格下降按原價格執(zhí)行，價格上漲按新價格

39.合同變更的定義()。

A.指當事人對已發(fā)生法律效力，且已履行或者完全履行的合同，進行修改或補充所達成的協議

B.指當事人對已發(fā)生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，進行修改或補充所達成的協議

C.指當事人對還未發(fā)生法律效力，且尚未履行或尚未完全履行的合同，進行修改或補充所達成的協議

D.指當事人對還未發(fā)生法律效力，但已經履行或完全履行的合同，進行修改或補充所達成的協議

40.施工合同履行過程中，合同一方當事人提出變更合同要求。在雙方就變更內容協商期間，合同應()履行。

A.中止B.終止C.繼續(xù)D.對要求變更的部分中止

二、多項選擇題（20*2=40分）

共20題，每題2分。每題的被選項中。有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選。本題不得分；少選。所選的每個選項得0.5分。

1、建設工程安全生產管理條例是依據()規(guī)定制定的。

A.中華人民共和國建筑法B.中華人民共和國安全法C.中華人民共和國安全生產法

D.中華人民共和國合同法E.中華人民共和國經濟法

2、建設工程安全生產管理基本制度包括()。

A.安全生產教育培訓制度 B.安全生產檢查制度 C.群防群治制度

D.安全生產執(zhí)行制度 E.安全責任追究制度

3.下列關于勞動安全衛(wèi)生，正確的是()。

A.新建、改露、擴建工程的勞動安全衛(wèi)生設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用

B.用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品

C.用人單位必須對從事有職業(yè)危害作業(yè)的勞動者應當隨時進行健康檢查

D.從事特種作業(yè)的勞動者必須經過專門培訓并取得特種作業(yè)資格

E.勞動者在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程

4.根據《勞動法》規(guī)定，用人單位應當支付勞動者經濟補償金的情況有()。

A.勞動合同因合同當事人雙方協商一致而由用人單位解除

B.勞動合同因合同當事人雙方約定的終止條件出現而終止

C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的D.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位仍不能勝任工作，由用人單位解除勞動合同的E.用人單位瀕臨破產進行法定整頓期間確需裁減人員的5.《合同法》規(guī)定，合同內容一般包括()等條款。

A.標的 B.數量、質量C.價款或者報酬D.簽訂地點E.解決爭議的方法

6.甲公司向乙公司發(fā)出要約，出售一批建筑材料。要約發(fā)出后，甲公司因進貨渠道發(fā)生困難而擬撤回要約。甲公司撤回要約的通知應當()到達乙公司。

A.在要約到達乙公司之前B.與要約同時C.在乙公司發(fā)出承諾前

D.在乙公司發(fā)出承諾的同時E.在乙公司發(fā)出承諾后.建設單位安全生產管理的主要責任和義務包括()。

A.向施工單位提供有關資料B.審查施工組織設計中的安全技術措施

C.不得向有關單位提出影響安全生產的違法要求D.在施工現場設置明顯的安全警示標志E.將拆除工程發(fā)包給具有相應資質的施工單位

8.安全生產“三同時”制度是指建設項目的安全實施，必須與主體工程()。

A.同時設計B.同時施工C.同時竣工D.同時準備E.同時投入生產和使用

9.《合同法)規(guī)定，要約邀請包括()等。

A.拍賣公告B.招標公告C.遞交投標文件D.招股說明書E.寄送價目表

10.建設生產經營單位的安全生產投入包括()。

A.對必備的安全生產條件的資金投入 B.設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員的投入

C.安全檢查費用 D.勞動防護用品和安全生產培訓的費用 E.為從業(yè)人員繳納的保險費

11.關于地域管轄的說法中，正確的有()。

A.地域管轄是在人民法院組織系統(tǒng)內部，從橫向確認人民法院的管轄范圍，是在級別管轄的基礎上確認的B.地域管轄的一般原則是“被告就原告”

C.專屬管轄具有排他性 D.法律規(guī)定，基層法院管轄第一審民事案件

E.因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄

12.合同雙方當事人可以約定選擇下列()人民法院作為合同糾紛的管轄法院。

A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同簽訂地 D.原告住所地 E.被告當前所在地

13..人民法院對第二審案件的審理，在下列表述中，正確的有()。

A.一審判決認定事實基本清楚，引用法律并無不當，發(fā)回重判

B.一審判決認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決

C.一審判決認定事實不清，證據不足，發(fā)回一審人民法院重審

D.判決適用法律錯誤的，依法改判 E.當事人對第二審案件的判決，不可以上訴

14..當事人對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定的，當提出證據證明存在()情形時，人民法院應該予以準許。

A.鑒定結論有缺陷B.鑒定機構或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格

C.鑒定程序嚴重違法D.鑒定結論明顯依據不足

E.經過質證認定不能作為證據使用的其他情形

15.當事人在訴訟中提交的證據，在下列表述中，正確的有()。

A.書證應當提交原件B.書證原件遺失不可以提交副本C.物證應當提交原物

D.物證原物遺失不可以用復制品代替E.提交外文書證，不必附有中文譯本

16.《合同法》規(guī)定，()為無效合同。

A.一方以欺詐、脅迫手段訂立的合同B.在訂立合同時顯失公平的合同

C.惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的合同 D.違反法律.行政法規(guī)的強制性規(guī)定的合同

E.因重大誤解而訂立的合同

17..根據《合同法》的規(guī)定，合同效力表述正確的有()o

A.不得約定解除合同的條件B.可以約定合同生效的條件

C.附生效條件的合同，自條件成就時合同生效D.附解除條件的合同，自條件成就時失效

E.附生效期限的合同，自期限屆至時生效

18.根據《合同法》的規(guī)定，合同變更表述正確的有()。

A.變更必須采用書面形式 B.當事人可以將合同轉讓給他人

C.當事人經過協商可以改變某些條款的約定

D.必須以明確的新條款內容更換相應條款內容

E.變更的條款對當事人雙方有約束力

19.出現()等情形，當事人可以解除合同。

A.不可抗力

B.在履行期限屆滿之后.當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行主要債務

C.當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理的期限內仍未履行

D.當事人一方延遲履行債務或有其他違法行為，致使不能實現合同目的E.法律規(guī)定的其他情形

20.當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔()違約責任。

A.繼續(xù)履行B.采取補救措施C.行政拘留D.賠償損失E.恢復原狀