第一篇:房屋拆遷施工合同
房屋拆遷施工合同
篇一:房屋拆除合同(樣本)
房屋拆除協議 甲方:
乙方:
因工程施工需要,甲方將金龜工商所舊辦公樓的房屋拆除等工程委托乙方施工,依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商,達成如下協議:
一、工程地點:永興縣金龜鎮工商所院內
二、承包方式:總價包干方式
三、工程范圍:工商所院內的辦公樓的拆除
四、工程內容:對舊辦公樓的房屋拆除及負責所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃。
五、開工時間: 年 月 日,年月 日完工。
六、雙方責任
(一)、甲方責任:
1、甲方向乙方指定施工場地范圍,對乙方進行技術交底,提供必要的測量配合及技術指導,但不因此免除乙方施工質量責任。乙方必須在甲方指定范圍內施工。
2、甲方負責做好與當地政府、村民各方面之間的協調工作。
3、負責對拆遷施工現場的監督、檢查。
4、負責對拆除完畢的場地進行驗收。
5、工程完工達到甲方要求后,甲方給乙方辦理結算
(二)、乙方責任:
1、按甲方要求按時進入拆遷現場,保證工期的順利完成。負責對本協議所列拆、除范圍內所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
2、乙方保證連續施工,確保在合同工期內完工。
3、乙方在施工中應確保作業安全,因乙方或其他原因造成的安全責任由乙方自行負責,由此發生費用由乙方承擔。
七、計量與支付
1、工程造價:本工程采用總價包干,舊材料歸施工方,此報價含稅,包干價格為元(大寫:),已綜合考慮了現場條件等各種因素,包括作業全過程的工、料、機費,施工用材料(機械)倒運費等與施工有關的全部費用,是支付合同工程項目(工序)按技術交底施工達到質量標準及甲方要求,完成其缺陷修復及一切輔助工作所需的全部酬金的綜合單價(含合同明示或暗示的所有責任、義務和風險的費用)。對于本合同中沒有提到的內容均視為已包含在表中相應內容之中,合同履行期間不論發生工、料、機、的價格浮動或政策性變化,合同價格均不做調整。
2、合同簽訂生效后,工程完工并通過甲方技術部門驗收,甲方一次性結清合同價款。
八、附則
1、本合同未盡事宜,經雙方協商一致,可以做出補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
2、本合同在履行中發生爭議,甲乙雙方應按照合同條款及有關法律規定協商解決,協商不成時,由永興縣勞動仲裁委員會裁決。
3、本合同一式三份,甲方執二份,乙方執一份。
4、本合同字甲乙雙方授權代理人簽字或加蓋公章后生效,雙方結清工程款后合同效力終止。
甲方:乙方:
委托代理人:委托代理人:
年 月 日
篇二:房屋拆除工程合同書
拆 除 工 程 合 同 書
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(下簡稱乙方)
甲方將自有房屋 秦金路 房屋 拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務,經共同協商,一致同意簽訂本協議。
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建筑物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平。
3、注意;施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:
(1)雙方商定項目總金額:元
2、結算方式:
(1)自簽訂合同開工日到拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平,一次性付清工程款。
三、施工日期:
1、本合同工程定于XX年月XX年工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力:
甲方:
1、乙方進場后,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定督乙方的施工全過程。
乙方:
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素發生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定 向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
六、其他:
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份,甲乙雙方各執二份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人:代表:
年月日年月日
篇三:房 屋 拆 除 施 工 協 議 書
房 屋 拆 除 施 工 協 議 書
發包方:大坪鎮大坪村委會下半坡村小組:王國斌(簡稱甲方)承包方:(簡稱乙方)
甲方在原老房子位置拆舊新建設住房,委托乙方進行拆除原老屋和渣土清運。為明確雙方的權利和義務,經甲乙雙方共同協商,簽訂本協議。
一、施工內容及工程量
1、施工內容:建筑物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:按甲方要求拆除范圍內房屋瓦片、老房子舊的材料、老墻土的渣土清運和平整好新建房的場地。
3、施工中拆下的各類廢舊材料按照甲方指定位堆放,歸甲方所有,甲方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:拆除項目總金額為: 萬 仟 元(¥元)
2、結算方式:
(1)合同簽訂時,甲方按工程款50%預付給乙方工程款,合計元。
(2)乙方拆除工程全部結束,渣土清運完成,平整好施工場地。經甲方驗收合格后,甲方將預留50%的工程款全部付給乙方,驗收不合格,經有關技術部門評估后由乙方承擔賠償一切損失。
三、工期要求:
1、本協議工程定于XX年 月 日開工,于XX年 月日竣工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、甲乙雙方責任及權力:
(一)甲方:
1、乙方進入施工現場后,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項。
2、負責協調切斷水源、電源、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方工程項目負責人:,負責協調施工中有關事宜并監督乙方的施工全過程。
(二)乙方:
1、制定出施工程序和步驟,做好故事安全防范措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、按照甲方提出的各項施工要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,避免不安全因素發生。
5、乙方要加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失。因乙方管理不善所發生的任何安全責任事故,由乙方自己承擔全部責任,甲方不承擔任何責任。
6、乙方指定 為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、其他:
1、本協議簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本協議自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
六、違約責任:
1、違反本協議規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、協議執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
本協議一式兩份,甲乙雙方一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表人:代表:
XX年 月日XX年 月 日
篇四:拆除工程施工合同
集團范[XX] ZM05
編號:
拆除工程施工合同
工程名稱:
工程地點:
發包方(甲方):
承包方(乙方):
簽約地點:
簽訂日期: 年 月日
拆除工程施工合同
委托方:(以下簡稱甲方)
受托方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國合同法》、《城
市房屋拆遷管理條例》、等法律、法規和政策性文件,為完成項目的開發建設,甲方通過方式確定乙方受托承擔本項目標段的房屋拆除工作,經甲、乙雙方友好協商達成如下合同。
一、工作內容、范圍、拆除量、拆除期限
1、甲方委托乙方對號標段內的 房屋及附屬物依法進行拆
除。在被拆遷人騰空房屋后,乙方應及時將房屋及附屬物拆除。
2、受托拆除四至范圍(參見附件):
東至: 西至: 南至:
北至:
3、拆除量
拆遷范圍內住宅居民約戶,非住宅房屋建筑面積約平方
米,乙方受托拆除居民住宅房屋及附屬物約平方米,(非住宅房屋約平方米)。確切拆除面積待拆除工程完畢后按有關規定經甲方審核后確定。
4、完成拆除工作期限:自拆遷公告發布之日起 日內,乙方應當完成其受
托拆遷范圍內的所有被拆遷房屋的拆除工作并經甲方驗收合格。(經甲方認定予以保留的建筑除外)。
二、甲方責任
1、提供相關文件,協助乙方辦理相關拆除手續,協助乙方接洽政府、地方有
關部門對施工現場的各項檢查。
2、提供施工臨時用水電接駁口,為乙方提供現場辦公等條件。
3、向乙方下達拆除施工進度,甲方在乙方完成拆除清運工作后負責進行場地
的驗收工作。
4、監督乙方的安全生產、文明施工、環保措施。
5、其他約定:
三、乙方責任
1、乙方保證具國家及的有關規定的資質,否則,甲方有權解除本合同,乙方應退還甲方已支付款項,并應向甲方支付¥____元的違約金。
2、嚴格按照政府相關規定辦理拆除施工方案、拆遷許可證、環保責任書、登
記備案手續、防治揚塵污染責任書、渣土消納手續等各種備案、施工手續,繳納政府規定的有關費用。
3、嚴格執行政府部門制訂的各種環保規定。
4、嚴格遵守政府相關部門對拆除工作的有關規定,妥善處理本拆除工程與地
域管轄相關部門的關系。確保在開工前辦理各項手續完畢,并報當地城管部監管。
5、編制拆除、環保方案及安全施工方案。按照有關規定做好拆遷工地防止
揚塵污染工作。房屋渣土要及時清運,不能及時清運的應采取防止揚塵的措施,嚴格控制揚塵污染。
6、開工前負責做好防護系統地搭建,封閉拆除現場,搭設有效圍擋。
7、自行解決拆除中所需的全部設備、工具、材料及勞保用品。負責將所需水
電從甲方提供的接駁口處連接到用水電處,負責支付水電費。
8、對已經拆除完畢的房屋要加強管理,特別是有關水、電、煤氣等管線的管
理,以及防火、防汛工作管理。
9、乙方必須在被拆遷人將房屋騰空后24小時內將房屋的門窗、屋頂等拆除。(甲方同意予以保留的房屋除外)
10、因乙方拆除施工措施不到位而造成的損害賠償、行政處罰等,均由乙方
自行承擔。如此給甲方造成損失的,乙方應予以賠償。
11、乙方在拆除施工中應當對現場文物妥善保護,不得隨意拆除,造成損失 的應由乙方承擔法律責任。
12、按時完成房屋拆除工作并通過甲方驗收。
13、根據工程具體情況,派駐工程技術人員負責現場的技術指導。
14、按規范科學合理的實施拆遷步驟,按要求填報各種技術資料,建立并整
理拆除工程檔案,并于完工后交予甲方。
15、乙方在拆除過程中發生的工傷事故、勞動糾紛、法律糾紛均由乙方負責
承擔。如乙方人員在施工區內出現打架斗毆,所發生的對乙方人員或第三人的損害均由乙方承擔責任。如此造成甲方損失的,乙方應予以賠償。
16、乙方保證不將受托的拆除工作全部或部分轉包給第三方,如有轉包發生,甲方可以解除合同,并要求乙方支付暫定房屋拆除費總額的30%作為違約金,若違約金不足以賠償甲方全部損失的,則甲方有權向乙方追償全部損失。
17、如本合同解除或終止,乙方所有人員、設備必須在甲方發出書面通知后 個工作日內撤離施工現場并向甲方移交有關的所有工程資料。
18、其他約定:
四、工程驗收標準
乙方應對拆除范圍內所有房屋及附屬物進行拆除、渣土清運消納、平整土地
達到自然平整工作,同時負責對拆除房屋毗鄰的房屋、院落修整、加固,并經甲方驗收合格。
五、安全責任
1、乙方須設置安全責任人和專職安全員,安全負責人應負責一切拆除的安全,安全員負責現場的安全。認真做好現場的安全管理工作,乙方應提交上述名單給甲方。
2、乙方應遵守工程建設安全生產有關規定,嚴格按安全標準組織施工,并隨
時接受甲方安全檢查人員的監督,消除事故隱患。出于乙方安全措施不落實造成事故的責任和發生的費用,由乙方承擔。
3、如發生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規定立即進行處理,脫離
險區,由乙方承擔發生的全部費用。
六、拆除物的處理
被拆除的建筑物及建筑物內物品、建筑物外附著物的處理方式為:
。如乙方違反此規定擅自處理物品或附著物,乙方應向甲方支付暫定房屋拆除費總額的10%作為違約金,并應賠償甲方損失。
七、費用及結算方式
1、本工程以包工包料、包渣土清理、包稅費、包質量、包工期、包承包風險、包文明施工、包安全、包通過甲方驗收的方式由乙方承包。
2、結算辦法
(1)工程量須由甲方的現場監理、項目公司工程部經
理、拆遷管理中心審核人員 三方簽證方能作為結算依據。
(2)乙方報送的結算金額必須真實準確,若乙方報送的結算總金額或結算
單項金額超過甲方最終審定金額的3%,超過部分甲方不給予結算,同時甲方有權在結算金額中等額扣除超過部分的金額作為罰金。
(3)房屋建筑物拆除工程按綜合包干單價結算,綜合包干單價包括但不限
于拆除、清運及相關稅費和余泥排放費等,并已包括建筑物內所有物品及建筑物外附著物的拆除清理費用。綜合包干單價為:
①簡易結構建筑物:民用建筑¥元/㎡;工業建筑¥ 元/㎡。②磚混結構建筑物:民用建筑¥ 元/㎡;工業建筑¥ 元/㎡。③混凝土及鋼筋混凝土結構建筑物:民用建筑¥ 元/㎡;工業建筑 ¥ 元/㎡。
④鋼結構建筑物:民用建筑¥ 元/㎡;工業建筑¥元/㎡。
(4)不能采用建筑面積單方單價計算的其它構筑物采用定額計價方式結算,定額套用,取費標準按 號文 類工程計算,取費費率有上下限標準的按下限計算,人工工日單價為¥ 元,定額計價部分總價下浮%計算。無綜合單價或無法套用定額的,施工前由乙方報甲方拆遷管理中心審核后確定。
(5)其他約定:
3、付款方式
簽訂合同后支付合同總額的 %作為預付款;
篇五:房屋拆除協議書
房屋拆除協議書
XXX甲
立協議單位以下簡稱 方
淮安市東成房屋拆除有限公司 乙
根據校安工程建設的要求,為拆除危房,消除隱患,經請示,現對XXX生活區生活用房進行拆除。為明確雙方的責任,經甲、乙雙方協商就房屋拆除中的有關事宜協議如下:
一、拆除范圍及數量
甲方將后教學樓以北的全部房屋拆除工作交付乙方進行拆除共X幢,約XX平方米。
二、標準及要求
乙方必須在甲方規定的時間內做到:房屋拆清、場地整理到位,除將磚渣留校集中存放外,其余材料由乙方自行運出、處理。
三、款項交納。
1、乙方拆除前需向甲方繳納叁萬元安全責任保證金。待合同規定的所有房屋拆清、讓地、安全無事故,驗收后本金無息退回。
2、乙方人員進場前必須全部辦理本期拆除范圍內房屋拆除行為的人身保險事宜(交保險單給甲方驗證)。
3、乙方拆除結束,經甲方驗收合格后,由甲方向乙方支付拆除工資等費用壹萬元。
四、甲、乙雙方權利、義務及安全責任
1、甲方負責將需拆除的、且騰空的房屋鑰匙及時交付給乙方;
2、甲方有權指導乙方加強拆除房屋現場的安全管理;
3、甲方對乙方在實施房屋拆除過程中的安全、拆除進度、文明施工等方面,進行定期、定量督查。
4、乙方必須具備安全條件,具有相應施工資質證書的獨立法人企業,并編制好拆除方案,乙方在接到甲方交付的鑰匙后被拆除的房屋均由乙方負責拆清。
5、乙方拆除過程中,出現安全事故、一律由乙方自行處理。甲方不承擔任
何責任和費用。
五、房屋拆除工期
乙方按期、保質、安全全面完成房屋拆除清場任務。乙方在接到甲方拆除房屋的鑰匙次日起平房每戶7個晴日內拆除清場。每延誤一日罰款500元(在抵押保證金中扣減)。
六、違約責任
雙方應自覺履行協議,如有一方擅自解除合同,則應向對方支付違約金叁仟元。
本協議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效,到合同約定的房屋拆除清場讓地驗收后終止,本合同一式貳份。甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 代表(簽字):
乙方(蓋章): 代表(簽字):
二O一一年七月二十七日
篇六:房屋拆除合同范本
房屋建筑物、構筑物拆除合同
拆房發包方:(以下簡稱甲方)拆房承攬方:(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等規定,對 范圍內的所有建筑物、構筑物實施統一拆除。經雙方協商,為明確雙方職責,保證拆房工作順利進行,簽訂合同如下:
一、拆房工程項目:
1、2、拆房工程范圍: 拆除房屋建筑面積約 積為準,按本合同確定的單價結算。
二、合同價格:
確定拆除舊房建筑面積單價為 元/平方米,合計總價人民幣 元,大寫人民幣:。結算時拆除舊房面積按實際調整。
三、付款方式:
區塊內房屋拆除完畢,經結算后乙方應一次性付清。
四、合同工期:
1、本工程自月日開始拆房,各單體建筑物(構筑物)拆除工期自拆遷戶簽約騰空后,一個月內完成。其中單家獨院房屋在十五天內完成,公寓式房屋在三十天內完成。情況特殊的在簽訂合同時另行協商。
3、施工期間如遇人力不可抗拒的因素,雙方可另行協商延長工期。
五、拆房要求:
1、乙方承攬的拆除舊房范圍必須根據合同確定的紅線范圍內及甲方指定的實施拆除作業,包括所有建筑、構筑物及一切設施,拆至室內地坪面止,并將建筑垃圾清運完畢。拆除后的建筑材料歸乙方所有,由乙方自行處理。
2、房屋拆除開工前,施工單位應編制拆除工程施工組織設計(包括施工方案及安全技術措施計劃),并報管理單位審批備案;應落實項目負責人,技術負責人、安全管理人員花名冊并報管理單位備案;乙方在拆除現場必須設置現場辦公室,并建立安全生產管理責任制,明確安全生產文明施工管理目標和安全職責。
3、乙方在拆除房屋時要始終貫徹安全第一的方針,施工項目負責人和技術負責人要現場指揮拆除作業,如有事離開時,必須有1—2名施工管理人員(持有上崗證)留在拆房現場指揮拆除作業。
4、拆除工程現場必須設置圍護封閉。在市區主要路段、交通要道兩側,圍護高度不得低于米,圍護應做到清潔整齊、無破損,不得有礙市容觀瞻。
拆除工程二層以上必須搭設腳手架,在市區主要干道兩側和居民住宅周圍進行拆除工程,必須采用鋼腳手架和密目式安全封閉形式,必要時搭設防護隔離棚。
5、乙方從事拆房工作的人員參加人身安全保險,保險單送管理單位效驗備案。無保險者一律不得拆房。
6、乙方必須首先對種類窖池、水池、水井及電線、電纜等危及人身
安全的設施、障礙物進行清理或清除,并設置明顯的警告牌,清除各類事故隱患,確保拆房施工現場的安全。
7、進入施工現場,必須頭戴安全帽,腳穿勞保鞋,高空作業不準疲勞作業并應系好安全帶,進入危險區域應采取嚴格的防范措施。不準酒后從事拆除作業。
8、拆除工程作業一般自上而下,按順序進行,不得立體交叉拆除作業;拆除時應先拆除非承重結構,后拆除承重結構;拆除欄桿、樓梯和樓板、腳手架應與同層次整體拆除進度相配合。
9、做好現場文明施工,房屋材料必須堆放整齊,周圍道路溝管暢通,不準亂占馬路和人行道,嚴格執行門前“三包”制度,瓦礫雜物不準散置馬路,要每日清鏟干凈。
10、從承接拆房施工任務至拆房完畢經甲方驗收合格并移交甲方前,乙方對施工現場負全面責任。乙方在拆房過程中如出現拆房人員或其他人員人身傷亡事故,一切責任均由乙方承擔,與甲方無涉。
11、拆房施工人員必須遵紀守法,不準行兇斗毆,不準聚眾賭博,不準違反治安管理規定,服從統一管理。
六、違約責任:
1、乙方承接的拆房工程不得轉包,如一經發現,甲方有權終止合同,由此造成損失的,均由乙方承擔經濟和法律的全部責任。
2、甲方交付乙方單體建筑物(構筑物)被拆房屋鑰匙后,乙方應立即組織人員進場施工。如乙方三天內不組織人員進行施工,甲方扣除乙方違約金1000元;如乙方七天內不組織人員進場施工,甲方扣除
乙方違約金3000元外,并可另安排施工隊伍進場施工,所需拆房費用由乙方承擔。
七、本合同經雙方簽字蓋章后生效。
八、本合同一式四份,雙方各執二份。
甲方(簽字蓋章)
代表:
(簽字蓋章)年 月乙方: 負責人: 日
篇七:房屋拆遷工程承包合同書
房屋拆遷工程承包合同書
合同書
甲方:
乙方:
根據《合同法》、《建筑法》、《安全生產法》和《拆遷管理條例》,為明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經甲、乙雙方協商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、拆除面積:
四、承包范圍:
五、合同工期:年 月日— 年 月日;
六、合同價款:元(元);
七、工程質量要求:
乙方負責凈甲方要求拆除指定建筑物、附著物,并將拆除的建筑垃圾及時清理干凈,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
七、雙方的責任及義務
1、甲方的責任與義務:
1)、甲方負責將拆除范圍內的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協調被拆除戶以及與拆除有關的周邊關系,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除范圍內準確的地下管線資料。
篇八:房屋拆除工程合同書
房屋拆除工程合同書
發包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(下簡稱乙方)
甲方將自有房屋地址為番禺區東環街甘棠村大社坊下街二巷一號的房屋拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務,經共同協商,一致同意簽訂本協議。
一、施工內容及工程量:
1、施工內容:建筑物拆除,渣土清運。
2、拆除標準:拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平。
3、注意;施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有,均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式:
1、工程價款:
(1)雙方商定項目總金額:人民幣 元,大寫金額
2、結算方式:
(1)自簽訂合同開工日到拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平,一次性付清工程款。
三、施工日期:
1、本合同工程定于XX年月XX年工。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時,甲乙雙方可
以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力:
甲方:
1、乙方進場后,甲方向乙方進行施工交底,交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定為工程項目負責人,負責協調施工中有關事宜并監督乙方的施工全過程。
乙方:
1、負責編制施工方案,制定安全、環保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規定,做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規條文施工作業,注意環保要求:控制噪聲,避免不安全因素發生。
5、負責機械及人員的安全,加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險,對因管理不善所發生的任何安全責任事故,責任由乙方承擔。
6、服從甲方現場管理人員的指揮,尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定為工程項目負責人,全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任:
1、違反本合同規定,甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執行中發生糾紛,雙方應做好協商解決,協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
六、其他:
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改,需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力,雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
年月日 年月日
篇九:房屋拆遷承包合同
房屋拆遷承包合同
發包人:(以下簡稱“甲方”)承包人:(以下簡稱“乙方”)甲方將一處樓房,面積約為㎡承包給乙方拆除,本著平等、公開、公平的原則特訂立如下協議:
一、甲方承包給乙方拆除樓房抵工,所有的一切材料由乙方處理,拆除下來的渣土以地平為平,地腳挖起的渣土由乙方運走。
二、鄰里關系和相關部門的協調工作由甲方處理,由于乙方施工不當引起的糾紛,由乙方自行負責。
三、安全生產,乙方施工期間要嚴格遵守安全操作規程,保障施工人員和周邊住戶、居民的安全,若乙方在施工過程中出現安全事故,均由乙方承擔一切經濟責任。
四、拆除時間自動工之日起天完成,如遇雨天工期順延。
五、其他事項:。
六、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字(手印): 乙方簽字(手印):
地 址: 地 址:
合同簽訂日期: 年月日
篇十:房屋拆除承包合同
房屋拆除承包合同
立協議單位:
重慶路輝房地產開發有限公司(以下簡稱甲方)
重慶市天時房屋拆遷有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經甲乙雙方平等協商訂立如下協議。
一、工程名稱及范圍:中鐵十一局集團第五工程有限公司原混合結構八層綜合樓14250平方米殘值拆除、建筑垃圾清運完畢。
二、工程工期:
乙方在接受拆除工作后,混合結構八層綜合樓50天拆除至一層基礎地面的全部內容、建筑垃圾清運完畢。
三、工程費用:
1、甲方將中鐵十一局集團第五工程有限公司原綜合樓14250平方米現狀承包給乙方拆除,經雙方商定,簽訂合時乙方向甲方繳納舊房殘值費17000元(壹萬柒千元)。拆除的樓板、磚、鋼筋、門窗等歸乙方所有,甲方不再支付房屋拆除、棄渣運輸工程費。
2、為按期、安全完成合同范圍內拆除工程,乙方自愿向甲方繳納安全保證金伍拾萬元。
3、繳納的安全保證金(伍拾萬元),待工程完工報拆除管理部門驗收合格后退回保證金。
四、甲方職責
甲方負責督促乙方按照施工方案、安全措施方案、防塵措施方案實施,按期完成拆除任務。
五、乙方工作內容及職責
1、乙方必須自覺接受城管、市容等有關部門的管理。切實搞好房屋拆除的管理工作。
2、乙方在施工中,必須確保周圍道路、水電不斷,排水不堵,周圍環境設施完好,不得明顯影響未拆居民的正常生活和工作。建筑垃圾必須清運至有關部門指定地點傾倒,費用由乙方承擔。在運輸過程中必須采取有效措施,防止拋、撒、溢、漏、污染道路及城市環境,必須對拆除房屋工程環境、市容衛生負責,由此所發生的費用由乙方自行承擔。
3、乙方施工前必須制訂安全作業規程和方案,并采取有效的安全防范措施。現場四周必須設置連續、整齊、牢固的防護,實施封閉作業。拆除項目經理或技術負責人要親臨現場組織指揮。嚴格按照安全、科學的規范操作。施工中如發生傷亡責任事故,必須按法定程序和時限報告有關部門,不得拖延、隱瞞不報。乙方應對安全生產、防范措施、環境、市容、衛生等負責。拆除中發生的所有責任事故及經濟損失均由乙方自行承擔,甲方概不負責。
4、乙方負責房屋拆除及周邊公用設施的保護工作。
5、乙方必須提供在保險部門交納所有參加拆除施工人員安全保證證明。
第二篇:房屋拆遷合同模板
房屋拆遷合同模板五篇
現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的使用頻率呈上升趨勢,它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編精心整理的房屋拆遷合同5篇,僅供參考,歡迎大家閱讀。
房屋拆遷合同 篇1甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《合同法》、《建筑法》、《安全生產法》和《拆遷管理條例》,為明確雙方責任,確保拆遷安全和進度,經甲、乙雙方協商一致達成以下條款,雙方共同遵守。
五、合同工期:20xx年 3 月17 日-20xx年 4月 2日;
乙方負責凈甲方要求拆除指定建筑物、附著物,并將拆除的建筑垃圾及時清理干凈,嚴禁隨意拋灑,傾倒垃圾。
1、甲方的責任與義務:
1)、甲方負責將拆除范圍內的物品騰空,使之具備可拆除條件。
2)、甲方負責協調被拆除戶以及與拆除有關的周邊關系,以保證乙方安全順利的施工。
3)、甲方負責提供拆除范圍內準確的地下管線資料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延誤,工期可相應順延。
1)、乙方施工前將安全保證金(捌仟元)交納到甲方指定的帳戶,完工驗收合格后甲方如數退還。
2)、按照甲方批準的施工方案安全有序的進行拆除。
3)、在施工中要懸掛警示標語并采取安全防護措施,設置安全隔離帶并有專人進行巡察以確保施工人員、行人和施工設備的安全,因乙方責任引起的一切安全事故由乙方承擔全部責任。
4)、按照國家相關規定及技術標準,采取切實可行的措施進行安全文明施工,保證施工進度。
5)、拆除現場材料堆放整齊有序,保證拆除現場人走場清。
工程完工經甲方驗收合格,半年之內付清全部工程款。
1、本合同未盡事宜,雙方協商解決。
2、本合同經甲、乙雙方簽字生效。工程完工,合同內容執行完畢,工程價款及各種費用結清后合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份自雙方簽字蓋章之日生效。
甲方:(蓋章)乙方:(簽字)
法人代表:(簽字)法人代表:(簽字)
房屋拆遷合同 篇2編號:建設單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方。
根據__________建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
一,乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二,乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元。
三,甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1,乙方自行找房周轉,每人每月補助______元;
2,由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助______元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用。
四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______間,______層______號,配有______等設備。
五,乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的.分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
六,甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金______元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
七,其它:______________________________________________________________.本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式__
__份,交____市(縣)房地產管理局,建設銀行,建委,計委____等單位各留存一份。
建設單位(甲方):_____________________________________(公章)
房屋拆遷合同 篇3甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商如下:
一、甲方現有飯廳、住宿樓、倉庫、門房、燒火房全部拆除,以 元整給乙方拆除。
二、甲方只搬室內電器、辦公及用具,其它的全部歸乙方。
三、甲方不能動門、窗、上下水管、電線、檁木、磚、板、鋼筋、磚碴,全部由乙方自行處理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工過程中安全全部由乙方負責,甲方不負任何責任。
五、為了順利拆除,若有其它干擾由甲方協調解決。
六、拆除工期根據實際情況再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
房屋拆遷合同 篇4拆遷人: xxxxxxx(簡稱甲方)
被拆遷人:xxxxxxx(以下簡稱乙方)
根據xx市政府辦公室府辦抄字〔20xx〕72號抄告單, 為改善侍中廟西巷居民居住環境,經甲乙雙方協商,現就房屋搬遷補償安置達成如下協議:
乙方房屋位于xx市xx區寺中廟西巷4號,磚混結構,建筑面積為646.38平米,其中證載建筑面積為564.15平米。房產證編號為:00057107。自行搭建面積為81.23平米。性質為辦公用房。
1、由乙方自行組織人員拆遷,甲方向乙方交付押金10萬元。該押金在甲方開工建設三個工作日內全額返還。
2、拆遷補償采取就地安置、拆一補一的產權置換形式。具體用于產權置換的房屋、樓層、戶型等,以雙方在房屋規劃設計圖紙上簽署的紅線框定的范圍為準,不再變更。相等面積部分不補差價,相差面積按照甲方開盤時的市場價補差。
3、安置房屋面積測量按照國家法律規定標準測量計算,以建筑面積為準。最終面積以國家有權部門測定為準。
乙方應該在本協議簽訂之日起7天內拆遷完畢。逾期未拆遷完的,每拖延一天支付違約金1000元。
四,搬遷補償費
經過甲乙雙方協商,甲方按照井岡山大道二期工程廣豐村農房拆遷補償標準執行。具體為:
1、臨時安置補助費支付18個月,共計46539.36元。自乙方搬遷完畢之日起算,多退少補。
2、自行搭建的簡易棚補償費:32.79㎡*220元/㎡=7213.8元。
3、圍欄補助費:20.6㎡*100元/㎡=20xx元。
4、圍場補償費:30.91㎡*100元/㎡=3091元。
5、曬場補償費:194.26㎡*30元/㎡=5827.8元。
6、搬遷補助費:12間*80元*2(兩次搬遷)=960元。
7、有線電視補助費:120元
8、固定電話補助費:158元
9、水池補償費:3個*100元/個=300元
10、糞窖補償費:1個*100元/個=100元
以上10項共計為66369.96元。
在本協議簽訂之日支付 元,余款在 前付清。
甲方在開工建設之日起24個月向乙方交付安置房。甲方為乙方辦理被拆遷房屋房產證登載面積的房屋產權證書,并承擔相應費用。
甲方按下列標準向乙方交付安置房屋:
1、外墻:面磚
2、內墻:混合砂漿毛面
3、頂棚:混合砂漿毛面
4、地面:水泥砂漿找平
5、門窗:
6、廚房:墻面混合砂漿毛面
7、衛生間:預留上下水口,墻面混合砂漿毛面。
8、陽臺:
9、電梯:無
10:其他:
六、本協議一式四份,甲乙雙方各執一份,有關部門備案二份。
七、本協議雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方在此之前關于房屋拆遷安置所簽協議內容如與本協議內容不一致的以本協議為準。
甲方代表: 乙方簽章:
甲方簽章: 乙方手印:
經辦人:
年 月 日
房屋拆遷合同 篇5甲方(拆遷人):________
地 址:________郵編:_____電話:_______ 法定代表人:_____職務:____
乙方(被拆遷人):________
地 址:________郵編:_____電話:_______ 法定代表人:_____職務:____
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定,甲乙雙方經共同協商一致同意就房屋拆遷補償達成如下協議。
第一條 項目名稱、地點
建設項目名稱______,建設地點________,建設單位________,《拆遷許可證》文號________。
第二條 被拆遷房屋現狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋__間,其中,磚混結構平頂房_間,建筑面積___平方米;
磚木結構安架房__間,建筑面積_平方米,土木結構安架房__間,建筑面積___平方米;磚混結構廈房__間,建筑面積__平方米,土木結構安架房_間,建筑面積__平方米,其它_____________________。(二)乙方在拆遷范圍內附屬物分別有__________。
(三)乙方在拆遷范圍內經濟作物分別有________。
第三條 被拆遷房屋補償
(一)被拆遷房屋___間,其中裝混結構平頂房__間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;
磚木結構安架房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;土木結構安架房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;磚混結構廈房__間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償;土木結構廈房_間,建筑面積__平方米,按每平方米_元作價補償。其它:____________________。小計:_____元。(二)被拆遷范圍內的附屬物分別為______________________________小計:_____元。
(三)被拆遷范圍內有經濟作物分別為_____________________________小計_______元。
(四)被拆遷范圍內以上各項補償總計_______元。
(注:含所有費用)。第四條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費___元,臨時過渡費___元,按合同約定期限提前搬家獎勵費___元。
第五條 補償款支付方式
補償款分兩期進行支付,第一期在甲、乙雙方簽訂本合同之日起七日內甲方向乙方支付該總補償款的50﹪,第二期在乙方將原住房全部騰空交付甲方之日,甲方將乙方剩余的50﹪補償款一次性支付給乙方。
第六條 搬遷期限
乙方在簽訂本房屋補償合同之日起于20xx年4月30日前應將原住房騰空,并由乙方拆遷。
第七條 違約責任
(一)甲方未按本合同約定的期限內向乙方支付賠償款,甲方除正常支付給乙方的補償款之外,向乙方賠付違約金10萬元。
(二)乙方未按合同約定期限將原住房騰空并未拆遷,乙方將收到甲方支付的補償款無條件的退還給甲方,并賠付給甲方違約金10萬元。
第八條 本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,房屋拆遷主管部門一份,具有同等法律效力,自簽字日起生效。
甲方:(簽章)______
代表人(簽章)______
___年__月_日
乙方:(簽章)______
代表人(簽章)______
___年__月_日
甲方:(簽章)______
代表人(簽章)______
___年__月_日
第三篇:房屋拆遷合同
房屋拆除委托合同
委托方(甲方): 受托方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及國家法律法規的規定,甲方將 的拆除工程委托給乙方,雙方在平等、自愿、協商的基礎上達成如下協議:
一、拆除工程概況:
(一)拆除房屋范圍:
(二)拆除房屋建筑面積:約平方米。
二、拆除方式:采用機械拆除,人工為輔。
三、工程工期
拆除時間以甲方發出書面開工通知為準,工期為 日。若因甲方原因或其他不可抗力等因素造成乙方不能施工,不計入拆除工期,工期向后順延。
四、工程費用:
(一)工程價格:以 元/平方米(含人工費、設備費、措施費等所有費用)的拆除價格計算,暫定總費用人民幣 元(大寫: 元整),最后按照實際拆除面積據實結算,乙方拆除面積需由甲方簽字認可。
(二)如因地理環境等原因,機械設備無法進場施工,只能人工拆除的,經甲方同意后,以 元/平方米(含人工費、設備費、措施費等所有費用)的拆除價格計算,最后按照實際拆除面積據實結算,乙方拆除面積需由甲方簽字認可。
(三)乙方應向甲方支付履約保證金人民幣 元(大寫: 元整)。
五、支付方式:
(一)合同簽訂生效后,甲方于 年 月 日向乙方支付拆除費用的 %,即人民幣 元(大寫: 元整作為前期費用,后期以每 日按實際拆遷面積進行結算。剩余費用在工程完工后,經甲方驗收合格后十個工作日內結清。
(二)本合同簽訂之日三日內,乙方應向甲方支付履約保證金人民幣 元(大寫: 元整),如乙方未能如期支付,甲方有權終止合同,且不向乙方支付任何費用,甲方因此受到的經濟損失有權依法向乙方追討。
(三)房屋拆除工程完工,經甲方驗收合格后,甲方在十個工作日內將履約保證金退還給乙方,本履約保證金不計利息。
六、甲乙雙方的工作及責任
(一)甲方負責向乙方移交所要拆除的房屋和下達拆除工作任務單。乙方負責拆除房屋及其附屬設施,要求做到場地平整,達到原房屋正負零(以雙方簽字為準),做好房屋周邊公用設施的保護工作及建筑垃圾的清運出場和生活垃圾的清理、防塵工作。
(二)甲方負責審核乙方提交的施工方案、安全措施方案、防塵方案的實施并監督乙方執行,安全按期完成各項拆除任務。拆除工程若需辦理環保、揚塵、除渣等手續,均由乙方自行辦理并承擔費用。乙方在施工期間必須符合重慶市有關環保、降噪、揚塵和路面遺撒的要求,如經地方政府及有關部門檢查出現處罰,責任由乙方承擔。
(三)甲方指派工作人員為現場監督員,負責拆房現場的安全檢查、拆遷房屋的移交和管理,如發現安全措施執行不力的情況, 乙方應按1000元/次向甲方支付違約金。甲方先口頭通知乙方限期整改,并在12小時內送達書面整改要求的通知,乙方在收到整改命令后應主動積極整改,若拒不整改或整改不力,甲方有權扣除乙方履行保證金、終止合同。
(四)乙方若在施工中途停止甲方委托給乙方的拆除任務,甲方有權解除合同且不支付任何費用,也不退還乙方所繳納的保證金,甲方因此受到的經濟損失有權依法向乙方追討。
(五)正式動遷之日,乙方即駐場配合負責水、電、氣、訊的拆除工作,乙方對室內外管網的拆除應有預見。不得因此延長拆房時間,水、電、氣、訊的拆除費用由乙方承擔。
(六)乙方現場必須有專職的、持證上崗的安全員和施工員負責拆遷施工的管理工作, 對接收后的房屋應實行24小時守護,在守護過程中應確保騰空房屋的治安、防火、防盜安全。現場工作人員必須佩戴安全帽,高空作業的安全防護措施必須到位。整個拆房期間的安全工作(包括拆房、行人、相鄰房屋、公共設施),由乙方自行負責,若發生一切安全責任事故、意外傷亡事故、相鄰建筑結構使用安全問題均由乙方承擔全部法律責任、經濟損失。
(七)乙方應做到文明施工,自覺維護現場工作和交通秩序,按要求拆除現場。設置警戒線和警戒牌,警示車輛和行人安全,拆除的舊材料應有序對方,不占用道路,不得損壞拆除地塊意外的城市公共設施和綠化。
(八)未經甲方同意,乙方不得將本合同約定的工程工作轉包給第三方,否則甲方有權解除合同,另行安排其他拆房隊伍,并向乙方收取違約金1元/平方米(在乙方的履約保證金中扣繳)。
(九)乙方不得擅自將擬被拆除房屋進行租賃或居住,一經發現,每租賃或居住一戶向甲方支付罰款2000元(在乙方的履約保證金中扣繳),乙方應在限期內責令其搬離。
(十)如由于乙方的原因導致逾期完工,每逾期一天,乙方應按合同總金額的 %向甲方支付違約金。逾期超過 天,甲方有權解除合同且不支付任何費用,也不退還乙方所繳納的保證金。
(十一)如履約保證金經抵扣不足原金額50%,乙方應在三日內補足,否則甲方有權解除合同且不支付任何費用,也不退還乙方所繳納的保證金,甲方因此受到的經濟損失有權依法向乙方追討。
七、其他約定:
(一)本合同未盡事宜,由甲乙雙方協商解決;
(二)甲乙雙方對履行合同過程中有爭議,協商無法解決的,報請有管轄權的人民法院進行裁決。
(三)本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,均具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章后生效,工程驗收合格結清工程款后自行失效。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 經辦人: 身份證號碼:
二〇一四年六月十一日
第四篇:房屋拆遷合同
房屋拆遷合同
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定,甲乙雙方經協商,就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
一、項目名稱、地點
建設項目名稱_________________________________________________________________________,建設地點______________________________________________________________________________
二、房屋基本狀況
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_______________間,建筑面積_______________平方米,使用面積_______________平方米,居住面積_______________平方米。
三、拆遷補償
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣大寫___________________________________元整(¥ ___________);
2.附屬物補償金額為人民幣___________________________________________元整(¥ ___________);
3.搬遷補助費為人民幣_______________________________________________元整(¥ ___________);
4.設施設備遷移費為人民幣___________________________________________元整(¥ ___________);
5.其他費用為人民幣_________________________________________________元整(¥ ___________)。
四、搬遷
乙方在______________年_________月_________日前搬遷騰空房屋并將需要的舊房屋的材料拆走,經甲方確認后,舊房由甲方拆除。
五、補償金額支付時間及方式
甲方在____________年________月________日前按本協議第四條規定的補償總額一次支付給乙方。
六、注銷
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續,乙方自行到有關部門申請辦理,并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________________________________等_________人一致簽字同意_____________作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等,一律不負責任。
七、違約責任
甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規定履行后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
八、聲明及保證
1.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并。
2.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未做出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
3.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
九、保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___3___年。一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十、不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、**等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十一、通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(電子郵件、書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:
甲方通訊地址:______________________________________________________________________.乙方通訊地址:______________________________________________________________________.甲方電子郵件地址:__________________________________________________________________.乙方電子郵件地址:__________________________________________________________________
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____15_____工作日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十二、爭議的處理
(一)本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____2_____種方式解決:
1.提交___________________仲裁委員會仲裁;
2.依法向人民法院起訴。
十三、解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
十四、補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
十五、合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送________________________________________________________________________留存一份。
甲方(蓋章)__________________
乙方(蓋章)__________________
授權代表(簽字)______________
授權代表(簽字)______________
________________年_____月______日
________________年_____月______日
簽訂地點:______________________
簽訂地點:______________________
第五篇:房屋拆遷合同
房屋拆遷合同范本1
訂立合同雙方:
建設單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方.
根據 __________ 建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房.為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行.
一,乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費). 甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧).
二,乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元.
三,甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1,乙方自行找房周轉,每人每月補助______元;
2,由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租.簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助______元取暖費,并按規定補助增加的公共交通月票費用.
四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______間,______層______號,配有______等設備.
五,乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字.甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領取.甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任.
六,甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付 ______元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務.
乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應向甲方償付違約金______元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴.乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況.
七, 其它:______________________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定.補充規定與本合同具有同等效力.合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決.
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產管理局,建設銀行,建委,計委____等單位各留存一份.
建設單位(甲方):_____________________________________(公章)
地址:__________________________________________
代表人:__________________________________________________
電話:_____________________________________________________________
銀行帳戶:_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人:_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員:______________________________(蓋章或簽名)
地址:____________________________________
(乙方如系單位,則應有單位公章,地址,代表人,電話,銀行帳戶)
一九______年______月______日訂
電話:_____________________________________________________________
銀行帳戶:_________________________________________________
拆遷戶(乙方)代表人:_____________________________(蓋章)
家庭18歲以上成員:______________________________(蓋章或簽名)
地址:____________________________________
(乙方如系單位,則應有單位公章,地址,代表人,電話,銀行帳戶)
一九______年______月______日訂
房屋拆遷合同范本2
甲方(拆遷人):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
乙方(被拆遷人):____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務:____________
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定,甲乙雙方經協商,就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條 項目名稱、地點
建設項目名稱________________,建設地點________
,建設單位________ 《拆遷許可證》文號________ 。
第二條 被拆房屋現狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋____間,建筑面積____平方米,使用面積____平方米,居住面積____
平方米。
(二)乙方有正式戶口____人,常住人口____人,應安置人口____人,分別是(姓名、性別、年齡、關系等)
(三)被拆遷房屋的產權屬于________________。
第三條 拆遷安置
(一)乙方安置到________ ,房屋____間,建筑面積________
平方米,使用面積____平方米,居住面積____
平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
(二)乙方臨時過渡到________________,房屋____間。
(三)乙方臨時過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷,乙方在收到正式安置通知____日內,應遷入安置用房內。
第四條 安置房屋的標準
(一)甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標準應當符合________
頒發的________標準;
(二)建造質量應當符合________________;
(三)房屋內應當有以下設施:
1.____________________
2.____________________
3.____________________
第五條 拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的產權屬于
乙方應與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于
甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同,持該合同辦理房屋產權轉移手續,該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費________元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)____元;轉學補助費________元;提前搬家獎勵費________元;其他補助費________元;共計人民幣________元。
第七條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償:
1.作價補償。
被拆遷房屋____間,建筑面積____平方米,按每平方米____元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2.產權調換。
甲方以________地點,________房屋,____間,____平方米,補償乙方;
乙方需支付:
(1)結構差價____________________元;
(2)面積差價____________________元;
(3)房屋成新差價________________元。
3.________________________
第八條 乙方在____年____月____日前應將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條
乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權拆除。
第十條
乙方安置屬于臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的,不再享受各種補助費,并每逾期一天罰款____元。
第十一條
乙方安置屬于臨時過渡的,在臨時過渡期內,甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條
甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1.甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2.逾期____個月內,甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過____個月,甲方按本合同第十一條約定的.臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費。
3.________________________
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力造成安置房屋建設延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3.________________________
出現上述情況,甲方應當在情況發生的____天內通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方:________________________
代表人:________
____年__月__日
乙方:________________________
代表人:________
____年__月__日
房屋拆遷合同范本3
原告:______________,女,漢族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第一被告:______________,男,漢族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________號_____________室
第二被告:_________________上海_________________實業有限公司
法定代表人:______________聯系電話:_____________
地址:_________________上海市________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼:_________________00
第三被告:_________________上海___________________房地產開發有限公司
法定代表人:__________________聯系電話:_____________
地址:_________________上海市_________________區_________________路_____________號_____________室
郵政編碼:_________________200000
訴訟請求:_________________
1、確認三被告簽訂的關于本市_____________區_____________路_______________弄_______________號房屋的拆遷補償安置協議無效;
2、請求法院重新做出拆遷補償安置;
3、本案訴訟費用由三被告共同承擔。
事實理由:_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號20__年_______________號),同期開始拆遷工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”),由于歷史原因_______________路_____________弄_______________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證,但原告戶口在動遷房屋底前,單獨一個戶口簿并作為戶主,是該房屋動遷安置對象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的兒子)、_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的戶口本內。
_________________年_______________月_______________日動遷房屋被強行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉,要求動遷組出示動遷方案,說明對原告的安置情況,遭拒絕。原告多方維權無果,無奈于_________________年_______________月_______________日訴至_________________區人民法院后,通過法院調取了_________________區_________________路_________________弄_______________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為:_________________滬安(_____________)拆協字第_______________、_______________號】。通過該協議原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情況下,與被告二、被告三共同簽訂本市_____________區馬當路_______________弄__________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協議,并且擅自將被告一的兩個兒媳_________________(戶口在_____________區_______________路)、_____________(戶口在_____________區_______________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議后,一共獲得3百余萬元,而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利,導致原告至今無房可住。
原告在無奈之下,為了維護自己的合法權利,唯有提起訴訟,要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效,并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。
具狀人:_________________
____年_____月_____日
房屋拆遷合同范本4
甲方:
乙方:
甲方與乙方約定,由乙方處理甲方房屋拆遷事宜。為明確雙方之權利和義務,依照《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規的規定,經雙方充分協商,訂立本合同。
第一條 委托事項
甲方委托乙方處理甲方因建設需要的拆遷事宜,包括拆遷過程中因拆遷完所產生的房屋剩余價值。拆遷戶共計 戶。
第二條 費用及其支付
1、按拆遷房屋間數計算:
(1)對于多數房屋較好的按每間人民幣 元。
(2)對于部分房屋較舊的乙方免費負責清除。
2、乙方在拆遷之前須向甲方交納 50 萬元保證金,該保證金在乙方拆遷房屋的同時按乙方拆遷的實際數量予以扣除。
(1)若乙方在拆除全部房屋之后,其合同價款未達50萬元,則甲方退還乙方余下保證金;
(2)若乙方在拆遷房屋過程中,其合同價款已達到或已超過 50萬元,則乙方須向甲方續交20萬元保證金,依次類推,待乙方拆除全部房屋后,甲方退還乙方余下保證金。
2、乙方在處理委托事務時,其他費用及損失由其自行承擔。
第三條 委托事務的終止
(1) 在拆除過程中,雙方產生分歧的,在對乙方從事本委托合同的費用給予補償后,可終止本和同。
(2) 乙方遇政府對本單位職能將進行調整,而致無法履行本合同的,在賠償甲方相應損失后可終止本合同。
第四條 違約責任
乙方未按本合同完成拆遷工作的,應賠償甲方因此所受的直接及間接地損失。
第五條 其他條款
合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
(本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份。)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆遷合同范本5
甲方:
乙方:
調解方:
按照上級安排,甲方負責重建318國道解放橋,根據工程需要車輛需改道通行,由于國道通行車輛過載,導致秦楊村兩戶居民、的房屋墻體出現部分裂縫,乙方要求甲方予以補償,經鎮政府信訪辦調解,雙方達成如下協議:
一、甲方一次性補償房屋及房前屋后設施受損折合款項人民幣24000元(大寫:貳萬肆仟元整),有兩農戶自行商討后確定各自金額,即xx。
二、乙方房屋今后再出現任何問題,甲方概不負責。
三、兩戶居民不得為此事再提其他無理要求,也不再找鎮政府解決其他與此相關事宜。
此協議一式三份,甲乙雙方各執一份,調解方留存一份,雙方簽字生效。
甲方:xxx
乙方:xxx
調解方:xx
年月日
房屋拆遷合同范本6
賣方(甲方)姓名
身份證號:
地址:
聯系電話:
買方(乙方)姓名;
身份證號:
地址:
聯系電話:
鑒于:
1、甲方系本合同項下拆遷安置房房屋的所有人,且其對房屋的處分已征得該房屋相關權利人的同意;
2、甲方愿意將該拆遷安置房房屋出賣給乙方;
3、乙方愿意購買下述拆遷安置房房屋;
4、本合同項下房屋的《房屋所有權證》及,《土地使用權證》尚未辦理。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂合同,雙方共同信守執行。
第一條甲方保證對所出賣的拆遷安置房房屋享有完全的處分權,并保證符合國家有關規定,而且沒有產權糾紛和債務糾紛。
第二條房屋的坐落、面積情況。
本合同所稱標的拆遷安置房房屋位于平方米。
第三條計價方式與價款。
房屋的交易計價方式:每平米元,合計人民幣元整(大寫:)
第四條付款方式及期限。
甲乙雙方同意以下列方式付款:
乙方自本合同簽訂之日一次性付款。
第五條、房屋交付及產權登記的約定。
1、甲方應當在所取得房地產權屬證書(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)之日起法定工作日內,及時將房屋權屬登記過戶至乙方名下
2、甲方將房地產過戶至乙方名下所產生的交易稅費、產權登記費、交易手續費等一切稅費由乙方承擔。
第六條、爭議的解決方法
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第七條特別約定:合同簽訂后,如發生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
第八條、陳述和承諾條款
1、甲方承諾:甲方擁有對本合同項拆遷安置房房屋完全的處分權。
2、乙方承諾:真實地愿意購買本合同拆遷安置房的房屋。
第九條、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份具有同等法律效力,自雙方簽字生效。
第十條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十五條、雙方約定的其他事項:
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
房屋拆遷合同范本7
合同編號:_________
甲方:_________
營業執照注冊號:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
受委托拆遷單位:_________
營業執照注冊號:_________
法定代表人:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
根據國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《_________》及其他有關法律、法規之規定,甲方和乙方在平等、自愿、協商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協議:
第一條 拆遷房屋依據
甲方因項目建設需要,經審查批準,于_________年_________月_________日,取得了(_________)拆許字(_________)第_________號《房屋拆遷許可證》,實施房屋拆遷。乙方所有的房屋屬于該拆遷許可證核準的拆遷范圍內。
第二條 乙方房屋的基本情況
乙方房屋坐落于_________,土地為_________,房屋用途為_________,建筑結構為_________,建筑面積為_________平方米,附屬物包括:_________,證件名稱:_________,證件:_________號,地籍:_________號。
第三條 補償金額
甲方補償乙方各項費用和金額如下:
1。房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整(詳見附件一評估報告);
2。附屬物補償金額為人民幣_________元整(詳見附件一評估報告);
3。搬遷補助費為人民幣_________元整;
4。停產停業的直接經濟損失補償費為人民幣_________元整;
5。_________。
總計補償金額(大寫)人民幣_________元整。
第四條 產權調換房屋
1。甲方用于產權調換的房屋為現房,坐落于_________,建筑面積_________平方米(其中:套內建筑面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米)。產權調換房屋的價款總額人民幣_________元整。
2。甲方用于產權調換的房屋為期房(房屋平面圖見附件二,房號以附件二上表示為準),坐落于_________,建設用地規劃許可證為_________,建設工程施工許可證為_________,[土地使用證號][土地使用權批準文件]_________,房屋用途為_________,屬_________結構,層高為_________,建筑層數為_________,地上_________層,地下_________層。(房屋裝飾、設備標準見附件三)
(1)該房屋陽臺是[封閉式][非封閉式]。
(2)該房屋協議約定建筑面積為_________平方米,其中,套內建筑法定代表人(簽字):_________
經辦人(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_________
房屋拆遷合同范本8
甲方:
乙方:
經甲乙雙方協商如下:
一、甲方現有飯廳、住宿樓、倉庫、門房、燒火房全部拆除,以 元整給乙方拆除。
二、甲方只搬室內電器、辦公及用具,其它的全部歸乙方。
三、甲方不能動門、窗、上下水管、電線、檁木、磚、板、鋼筋、磚碴,全部由乙方自行處理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工過程中安全全部由乙方負責,甲方不負任何責任。
五、為了順利拆除,若有其它干擾由甲方協調解決。
六、拆除工期根據實際情況再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
房屋拆遷合同范本9
賣方(以下簡稱甲方):共四位產權人
姓名:________ 身份證號碼:________ ____________
住址:____________________ 聯系電話:___________ ____
姓名: ______ 身份證號碼:___________________ __
住址:____________________ 聯系電話:________ _______
姓名:________ 身份證號碼:__________________ ___ ___
住址:_____________________聯系電話:________________
姓名:________ 身份證號碼:_________________ _____ _
住址:_____________________聯系電話:________________
買方(以下簡稱乙方):
姓名:__________ 身份證號碼:_______________
住址:_________________________聯系電話:_____________
甲乙雙方經過友好協商,甲方四個產權人自愿將其具有完全所有權的房屋一套轉讓給乙方,為了更好明確雙方的權利和義務,根據《合同法》、《物權法》等相關法律法規,特制定本合同,供雙方當事人遵守。
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于___________________;位于第____層___室 ,共___(間),房屋戶型為_______,建筑面積88平方米,土地使用面積___平方米(另免費贈送約6平方米的閣樓,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____平方米),房屋用途為普通住宅用房;該房屋平面圖及原房屋買賣合同見本合同附件一,該房屋內部附著設施見附件二,本房屋目前尚未取得房產證。
第二條 房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為甲方自述建筑面積。如甲方自述建筑面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積為準。
該房屋房產證辦下來時,房屋實際面積與甲方自述建筑面積的差別不超過甲方自述建筑面積的2%(包括2%)時,房價款保持不變。
實際面積與自述面積差別低于自述面積的2%時,則甲方違約,乙方有以下權利選擇:(低于和不超過是不是同一個意思,按照標準商品房買賣合同計算誤差不好嗎?)
1.乙方有權提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起3天內依據定金法則雙倍返還定金。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調整。
第三條 土地使用權性質
該房屋相應的土地使用權取得方式為:必須是出讓,不能是劃撥;土地使用權年限自_____年___月___日至_____年___月___日止。
第四條 價格
該房屋總房價為人民幣:捌拾叁萬元整,(小寫:¥830000.00元)。甲方承擔的契稅、所得稅等均由乙方承擔,在辦理稅費繳納過程中,甲乙雙方
應共同辦理。
第五條 付款方式
采取分批付款的方式,第一次:乙方應于本合同生效之日向甲方支付定金,人民幣:貳萬元整(小寫:¥0.00元);第二次:在甲方辦下房產證并過戶到乙方名下三天內支付人民幣:貳拾貳萬玖仟元整(小寫:¥229000.00元);第三次:在銀行貸款足額打入乙方賬戶后三天內支付剩余的人民幣:伍拾捌萬壹仟元整(小寫:¥581000.00元)。
第六條 交付期限
甲方應于本合同生效之日起將該房屋鑰匙交給乙方,乙方可進行裝修。甲方應在簽訂本合同之日起3個月內辦下房產證,并在房產證下來之日起3天內過戶給乙方,乙方辦理銀行貸款過程中需要甲方協助的,甲方必須協助辦理。
第七條 違約責任
1、甲方如未按本合同第六條規定的期限內辦下房產證和辦好過戶手續,乙方有權終止合同,甲方應按照定金法則雙倍返還定金給乙方;若乙方已經裝修等,則甲方還必須賠償給乙方造成的所有損失,并不限于因此導致發生的律師費等額外費用。
2、甲方在簽訂本合同后存在一房二賣、一房多賣、產權糾紛、房屋抵押等任何有礙于此合同實現的情形出現,導致該房屋有任何的權利瑕疵和質量瑕疵,都屬甲方違約,乙方有權單方解除合同,同時甲方應在乙方口頭或書面提出解除合同之日起3日內應返還乙方已支付的房價款,并另需賠償本房屋總價款20%的違約金給乙方,因此導致的律師費等額外費用均有甲方承擔。
3、是否要寫逾期付款的違約責任?
第八條 爭議解決途徑
本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,向有管轄權的法院起訴解決。
第九條 其他
本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。
雙方在完全知曉和理解的基礎上自愿簽訂本合同,本合同共計4頁。
本合同一式六份,甲方四份,乙方一份,見證人一份,具有同等的效力。自雙方簽字日起生效,不得違約。
甲方(簽字、手印):(不得代為簽字)
簽字日期: 年 月 日
乙方(簽字、手印):
簽字日期: 年 月 日
見證人(簽字、手印): 簽字日期: 年 月 日
房屋拆遷合同范本10
甲方(拆遷人):__鎮人民政府乙方(被拆遷人):
法定代表人:
甲方根據《__縣20xx空心村土地整治工作實施方案》([20xx]123號)文件規定,在征求村集體意見和乙方同意的基礎上,經過鄉(鎮)黨委研究,拆除乙方使用的房屋,按照文件規定補償,現就房屋拆遷與拆遷戶達成如下協議。
第一條被拆遷戶情況
房屋戶主名稱,地點: ,正式戶口人,常住人口(人)。
第二條被拆房屋現狀
房屋間,建筑面積平方米,其他構筑物平方米,附著物 。
第三條拆遷安置位置
項目區為集體建設用地,經協商采用貨幣形式補償安置,無須另行安置。
第四條房屋拆遷補償
參照當地征地拆遷標準、按照乙方建筑物、構筑物面積和結構、附著物等,由甲方補償乙方房屋拆遷補償費共計 元(詳細見附表)。
第五條乙方房屋被拆遷后,由甲方負責實施地塊統一平整工程(要求地塊平整度±3厘米),乙方不得以任何理由阻撓。
第六條本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。
本協議一式肆份,甲、乙、丙方各持一份,另一份報縣級國土資源行政主管部門備案。
甲方:__鎮人民政府 乙方(被拆遷人):
法定代表人: 丙方:村法定代表人
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同范本11
物業管理合同土地置換合同土地征用合同施工管理合同工程施工合同工程勘察合同
甲方(拆遷人):_____________地 址:_________ 郵碼:__________
電話:_________法定代表人:______ 職務:_________
乙方(被拆遷人):___________地 址:_________ 郵碼:__________
電話:_________法定代表人:______ 職務:_________
甲方因建設需要,須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定,甲乙雙方經協商,就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第一條 項目名稱、地點
建設項目名稱________________,建設地點________ ,建設單位________ 《拆遷許可證》文號________ 。
第二條 被拆房屋現狀
(一)乙方在拆遷范圍內有房屋____間,建筑面積____平方米,使用面積____平方米,居住面積____平方米。(二)乙方有正式戶口____人,常住人口____人,應安置人口____人,分別是(姓名、性別、年齡、關系等)(三)被拆遷房屋的產權屬于________________。
第三條 拆遷安置
(一)乙方安置到________ ,房屋____間,建筑面積________平方米,使用面積____平方米,居住面積____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
(二)乙方臨時過渡到________________,房屋____間。
(三)乙方臨時過渡期限自____年____月____日至____年____月____日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷,乙方在收到正式安置通知____日內,應遷入安置用房內。
第四條 安置房屋的標準
(一)甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標準應當符合________ 頒發的________標準;
(二)建造質量應當符合________________;
(三)房屋內應當有以下設施:1。____________________2。____________________3。____________________
第五條 拆遷安置房屋產權
(一)乙方被安置房屋的產權屬于乙方應與________簽訂房屋租賃合同并交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂房屋買賣合同,持該合同辦理房屋產權轉移手續,該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費________元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)____元;轉學補助費________元;提前搬家獎勵費________元;其他補助費________元;共計人民幣________ 元。第七條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償:
1。作價補償。被拆遷房屋____間,建筑面積____平方米,按每平方米____元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費____元。本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2。產權調換。甲方以________地點,________房屋,____間,____平方米,補償乙方;乙方需支付:
(1)結構差價____________________元;(2)面積差價____________________元;(3)房屋成新差價________________元。
3。________________________第八條 乙方在____年____月____日前應將原住房騰空,并交甲方拆除。
第九條 乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有權拆除。
第十條 乙方安置屬于臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知____日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的,不再享受各種補助費,并每逾期一天罰款____元。
第十一條 乙方安置屬于臨時過渡的,在臨時過渡期內,甲方按每月____元支付乙方臨時過渡費。
第十二條 甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿____天前通知乙方,并按以下方法之一處理:
1。甲方提供同面積、同質量的安置房屋。
2。逾期____個月內,甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過____個月,甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費。
3。________________________
第十三條 特殊情況下安置逾期的處理如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1。不可抗力造成安置房屋建設延期;
2。因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3。________________________出現上述情況,甲方應當在情況發生的____天內通知乙方。
因以上情況造成或安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十四條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條 本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方:________________________代表人:____________年__月__日
乙方:________________________代表人:____________年__月__日
房屋拆遷合同范本12
賣方(甲方):________________________________。
身份證地址:_____________________________________________。
當前地址:______________________________________。
家庭電話:______________;手機:________________
(房屋共有人)_______身份證號碼:
(房屋共有人)_______身份證號碼:
(房屋共有人)_______身份證號碼:
上述____________________________________________________________________________________
買方(乙方):____________________________________。
身份證地址:_____________________________________________。
當前地址:______________________________________。
家庭電話:______________;手機:________________
買方(乙方):____________________________________。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》等有關法律法規,在平等、自愿、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣達成如下協議:
住房的第一個基本情況
(一)出賣人出售的房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____________________________[小區(街)]。該房屋的樓層為________________________________________________________________
二、房屋內部設施設備:
與該房屋一并轉讓的附屬設施、設備、裝修及相關物品詳見附件3。
第3條本合同提及的房屋為_____________________________________________________________________________________________允許原售樓單位轉賣,不存在產權糾紛、抵押、債權債務等權利瑕疵。交易后如有上述未盡事宜,由甲方承擔,乙方不承擔任何責任。
第4條上述房地產的成交價格:
交易價格為人民幣(大寫:_____________________________________)。
第5條付款時間和方式:
甲乙雙方同意以現金一次性支付,并且已經支付了首付(定金)第二筆房款為人民幣元_____________________________________________________________________________________
第6條房屋交付:
甲方應于交付日(______________________)向乙方交付與該房屋有關的一切手續、余額、拆遷補償及一切文件、單據。該房屋交付使用時,甲方應交付所有交易房產及其鑰匙,鑰匙上附有______________。
第七,戶口遷出:
甲方應在房屋交付前將本合同所述房屋內的所有戶口遷出(_______)。
第8條逾期交房并遷出逾期賬戶的甲方違約責任:
除不可抗力自然災害等特殊情況外,如甲方未能在本合同第六條規定的期限內將房屋交付乙方使用,乙方有權按已支付的房價款向甲方追償違約金。逾期不超過30日的,違約金自約定交付之日后第二天起至實際交付之日止。每延期一天(遇法定節假日順延),甲方應向乙方支付已付房價款的1%(大寫),合同繼續履行。逾期超過六十日(大寫)視為甲方不履行本合同,乙方有權按照下列第_____________________________________________________種方式追究甲方的違約責任
1、甲方應按乙方累計支付金額的20%(大寫)向乙方支付違約金,并繼續履行本合同,自本合同第六條約定的實際交付之日起90天內交付該房屋。
2、本合同終止時,甲方應將乙方累計支付的款項全額償還給乙方,并按10%的利率支付利息。
3、_________________________________________。
如甲方故意隱瞞房屋原產權人、位置和質量,影響乙方居住和使用,乙方有權要求退房,一切損失由甲方承擔、、
甲方未能在規定的遷出戶口時間內將本合同所述房屋內的戶口全部遷出的,視為甲方違約,并向乙方支付人民幣20xx元整的違約金,并在30日內完成全部戶口遷出手續。
第9條產權登記協議:
如該房屋日后需要辦理房屋產權證、土地證等其他手續,則按下列______________________________。
1、自乙方實際接收該房屋之日起,甲方應在房地產產權登記機關規定的期限內(日)協助乙方向房地產產權登記機關辦理權屬登記和過戶手續。如因甲方原因(遇法定節假日順延)乙方未能在實際交房之日起日(大寫)內取得房產證,乙方有權退房。甲方應在__________________________________________內退還乙方已付款
2、乙方在收到甲方房屋及其手續后,自愿延期辦理產權證、土地證和過戶手續。但乙方如需辦理房產證、土地證、過戶手續,甲方應提供一切相關手續和材料(原業主的房產證、土地證、原業主的結婚證及復印件、原業主夫妻雙方身份證復印件、其他業主同意出售的書面意見等)。),并協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內(日)辦理房地產產權登記,如因甲方原因(遇法定節假日順延)乙方未能在乙方向甲方提出書面要求后(大寫)日內取得房地產權屬證書,乙方有權要求退房,甲方應在________________________內將乙方已付款退還給乙方
3、由于售房單位和甲方的原因,該房屋的產權證、土地證尚未辦理,但甲方出于甲方及其共有人的資金需要,自愿將該房屋出售給乙方。但是,在辦理產權證和土地證及其手續時,甲方負責在期限內辦理乙方名下的產權證和土地證(____________________________________________________________
如因甲方原因無法以乙方名義直接辦理該房屋的產權證、土地證,則由甲方為乙方辦理產權證、土地證及過戶手續,一切費用由_________承擔。
如乙方未能在__________________________________________________________________內取得標有乙方名稱的房地產權屬證書
房屋買賣合同成立后,如乙方將房屋出租出售,甲方不得以任何方式阻撓。甲方在辦理產權證、土地證、過戶手續時,應提供一切相關手續和材料(原產權人的產權證、土地證、原產權人的結婚證及復印件、原產權人的夫妻身份證復印件、其他產權人同意出售的書面意見等)。),不得以任何方式拒絕阻撓。
第10條違約責任:
1、如乙方未在約定期限內向甲方支付房款,逾期一個月,甲方有權解除本合同。乙方支付給甲方的房價款歸甲方所有,其余部分歸乙方所有、、
2、甲方不得擅自終止合同。甲方擅自解除合同的,乙方有權要求甲方繼續履行合同或返還乙方已支付的房款,并有權要求甲方支付按銀行同期貸款利率計算的利息。同時,甲方有權向乙方支付人民幣貳拾萬元整的違約金、、
3、甲方未按本合同約定向乙方交付房屋產權證的,視為甲方違約,乙方有權要求甲方交付房屋產權證并支付違約金人民幣貳拾萬元整。
4、乙方提出按照本合同第五條的規定向甲方辦理產權過戶手續,超過30天甲方仍未協助乙方辦理的,視為甲方違約,乙方有權要求甲方履行合同并支付違約金人民幣20萬元。
5、當該房屋因城市規劃再次面臨拆遷時,拆遷補償歸乙方所有、、
6、如因繼承、贈與或其他原因導致產權人發生變更,新的產權人應承擔甲方的全部責任、、
第十一條、雙方約定的其他事項:
本合同附件如下:
房屋實際所有人的確認
首付(定金)收據確認
房屋產權轉移清單及確認
第12條本合同的主體
1、甲方為________________________________________________________________________________甲方及甲方代表保證出售該房屋,該房屋由所有房屋共有人在簽訂本合同時約定。
2、乙方為___________________________________________為代表。
第13條本合同需要公證的,應當經國家公證處公證。但本合同未經任何法律公證,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日(20xx)起生效。本合同空白處填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第14條本合同經甲方、乙方和見證人簽字后生效。本合同一式____份。一份由甲方產權人及甲方委托代理人持有,一份由乙方持有,一份由見證人(中介)持有,留存備查。
第15條本合同引起的爭議的解決方案:
雙方本著友好協商、公平合理的原則簽訂本合同。本合同簽訂后,雙方應嚴格遵守,不得以任何理由反悔。因履行合同發生的爭議,雙方可以協商解決。協商不成,雙方同意按以下方式解決爭議。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第16條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,補充協議由甲乙雙方協商解決,與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
身份證號碼: 身份證號碼:
電: 電:
甲方(簽字): 乙方(簽字):
身份證號碼: 身份證號碼:
電話:
甲方(簽字): 乙方(簽字):
身份證號碼: 身份證號碼:
電話:
年 月 日 年 月 日
房屋拆遷合同范本13
拆遷人(以下簡稱甲方):
法定代表人:________,地址:______; 單位名稱______________;
郵編______________________________,電話___________________。
委托代理人:_______________________________________________。
法定代表人____________,地址:_____________________________。
單位名稱___________________________________________________;
郵編:_________________________,電話:____________________。
被拆遷人(以下簡稱乙方):
姓名:____________,性別:___________;年齡:______________。
住址:_____________________________________________________。
委托代理人:_______________________________________________。
姓名:_______________,性別___________;年齡:_____________。
住址:_____________________________________________________。
第一條 甲方因建設需要,必須拆除乙方使用的房屋,根據城市房屋拆遷安置補償法規、政策的有關規定,甲乙雙方經協商就房屋拆遷安置補償達成如下協議。
第二條 房屋拆遷依據
建設項目名稱______,建設地點______,建設單位________《拆遷許可證》文號________。
第三條 被拆除房屋現狀
1.乙方在拆遷范圍內有房屋______間,建筑面積______平方米,使用面積______平方米,居住面積______方米。
2.乙方有正式戶口______人。常住人口______人,應安置人口______人。分別是(姓名、性別、年齡、關系等)________________________________
3.被拆遷房屋的產權屬于______________。
第四條 拆遷安置
1.乙方安置到______,房屋______間,建筑面積______平方米,使用面積______平方米,居住面積________平方米、甲方負責為乙方辦理住房進住手續。
2.乙方臨時過渡到________,房屋______間。
3.乙方臨時過渡期限自______年______月______日至______年______月______日。
甲方保證乙方在過渡期限內回遷,乙方在收到正式安置通知______日內,應遷入安置用房。
第五條 安置房屋的標準
1.甲方提供給乙方的安置房屋,其建造標準應當符合______頒發的______標準;
2.建造質量應當符合______;
3.房屋內應當有以下設施
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
(4)______________。
(5)______________。
第六條 拆遷安置房屋產權
1.乙方被安置房屋的產權屬于______
乙方應與______簽訂房屋租賃合同并交納民租及其他費用。
(二)乙方被安置房屋的產權屬于____________
甲、乙雙方應另行簽訂______買賣合同,持該合同辦理房屋產權簽訂手續,該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第七條 房屋拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費______元;臨時過渡費(含交能補助、供暖補助等)______元;轉學補助費______元;提前搬家獎勵費______元;其他補助費______元,共計人民幣______元。
第八條 被拆遷房屋補償
甲方對被拆除房屋的產權人按以下方式進行補償
1.作價補償。
被拆遷房屋______間,建筑面積______平方米,按每平方米______元作價補償,甲方支付乙方拆遷補償費______元、本合同簽訂后,由乙方負責辦理被拆除房屋產權注銷手續。
2.產權調換。
甲方以______地點,______房屋,______間,______平方米,補償乙方;
乙方需支付:
(1)結構差價__________元;
(2)面積差價__________元;
(3)房屋成新差價______元。
第九條 乙方在______年______月______日前應將原住房騰空,并交甲方拆除。
第十條 乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在______年______月______日前自行拆除,逾期不拆除的。甲方有權拆除。
第十一條 乙方安置屬于臨時過渡的,應在收到甲方正式安置通知______日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的,不再享受各種補助費,并每逾期一天罰款______元。
第十二條 乙方安置屬于臨時過渡的在臨時過渡期內甲方按每月______元支付乙方臨時過渡費。
第十三條 甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷,逾期不能回遷的,甲方應在臨時過渡期滿________天前通知乙方并按以下方法之一處理:
1.甲方提供同面積同質量的安置房屋。
2.逾期______個月內甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費,逾期超過______個月甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的____%向乙方加付臨時過渡費。
第十四條 特殊情況下安置逾期的處理
如果出現下列情況,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力遭成安置房屋建設延期;
2.因拆遷戶搬遷遲延造成安置房屋建設延期;
3.______________
出現上述情況,甲方應當在情況發生的______天內通知乙方。
因以上情況造成安置延期時,逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理:
第十五條 本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效
第十七條 本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,另一份報房屋拆遷主管部門備案。
甲方:____________ 乙方:____________
委托代理人:______ 委托代理人:______
____年____月____日
房屋拆遷合同范本14
建設單位(甲方):
_________拆遷戶(乙方):
_________根據_________建筑安裝工程的建設需要,經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準,拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務,保證拆遷工作的順利進行,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同,以供雙方遵守執行。
一、乙方在甲方用地范圍內共有_________結構的住房_________幢_________間,共_________平方米(原住房面積的數量,私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于________年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應的投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)_________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應適當壓縮,但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
二、乙方應于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房),甲方于乙方搬遷____日內一次付給乙方搬遷費_________。
三、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助:
1.乙方自行找房周轉,每人每月補助_________元;
2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助_________元;
3.乙方用甲方的簡易房周轉的,周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的,取暖季節每人每月補助_________元取暖費,并按規定補助增加的公共交XX月票費用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________間,_________層_________號,配有_________等設備。
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人,授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等,一律不負責任。
六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用,逾期____日,應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資,材料和遷建用地,每逾期____日,應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應向乙方償付_________元的違約金,乙方可以向有管轄權的法院起訴,要求甲方按合同履行義務。
七、乙方如經甲方按合同規定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期____日,應向甲方償付違約金_________元,甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況。
八、其它:
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛,經雙方協商仍不能解決的,可提請當地房地產管理部門調解,調解不成的,可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份,交_________等單位各留存一份。
建設單位(甲方)(公章):_________
拆遷戶(乙方)(簽章):_________
地址:_________
家庭18歲以上成員(簽章):_________
代表人:_________
地址:_________
電話:_________
電話:_________
銀行帳戶:_________
銀行帳戶:_________
________年____月____日
________年____月____日
房屋拆遷合同范本15
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商達成一致,按照甲乙雙方___年__月__日簽定的《房屋征收補償協議書》約定。
一、補償款
1.甲方先將“祥瑞家園”4號樓一層東邊數第四個門(78平方米)南北通透的住宅樓回遷登記給乙方,作為回遷補償款抵押樓(因甲方當時現金緊張)。甲方在20xx年10月31日前把二十萬現金交給乙方,甲方將此樓收回。其他兩套回遷補償樓不變。逾期甲方未履行約定,抵押樓所有權歸屬乙方。
2.甲乙雙方約定:甲方另在20xx年4月26日之前將叁拾萬元現金作為補償款交予乙方,同時乙方搬家,將現有實際使用的房屋及土地面積一并交由甲方接管。
二:差額結算
新樓房回遷面積,由于拆遷人(甲方)原因造成的漲出多余面積,乙方不負任何責任,并不交納任何費用。少于回遷面積3平方米之外的部分,甲方按市場價每平方米2倍的價格補償給乙方。
三:違約責任
為了約束甲方按時辦理《房屋產權證》,甲乙雙方約定,甲方以“祥瑞家園4號樓一單元1702室,面積54平方米的住宅樓做抵押。甲方如按時辦理產權證,乙方無條件還抵押樓給甲方。如果甲方未按時辦理產權證,抵押樓便歸乙方所有。
四、費
1、所有回遷樓入住費以及當年物業費均由甲方負責。乙方在甲方處領取入住鑰匙時,不交任何費用。
2、在辦理回遷所有樓房的《產權證》時,所需的稅、費伍仟元以內由乙方負責,多出部分皆由甲方負責。
此協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。如有違約,將承擔法律責任。
甲方:
乙方:
日期: