第一篇：2016二級法規模擬題及答案1

2016年全國二級建造師職業資格考試 《建設工程法規及相關知識》模擬試卷

（一）一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．由一個國家現行的各個部門法構成的有機聯系的統一整體通常稱為（）。A．法律形式

B．法律規范

C．法律體系

D．法律部門

2．根據法律的直接規定而產生的代理，屬于代理種類中的（）。、A．法定代理 B．指定代理 C．委托代理 D．表見代理

3．法人制度有利于企業或者事業單位根據市場經濟的客觀要求，打破地區、部門和所有制的界限，發展各種形式的橫向經濟聯合，在（）的基礎上建立起新的經濟實體。A．平等、自愿、經濟 B．高效、便民、互利 C．平等、公開、公正 D．平等、自愿、互利

4．財產所有權的（）是所有人的最基本的權利，是所有權內容的核心。A．使用權 B．占有權 C．收益權 D．處分權

5．根據《物權法》的規定，動產物權的（）和轉讓，自交付時發生效力，但法律另有規定的除外。A．設立 B．變更 C．消滅 D．占有

6．知識產權同其他財產所有權一樣，具有絕對的排他性。權利人對智力成果享有（），其他人若要利用這一成果必須經過權利人同意，否則構成侵權。A．人身權 B．地域性 C．期限性 D．專有權

7．項目經理部行為的法律后果由（）承擔。A．項目經理

B．企業法定代表人

C．企業法人

D．項目經理部與企業法人分擔

8．施工單位違反施工程序，導致一座13層在建樓房倒塌，致使1名工人死亡，直接經濟損失達7000余萬元人民幣。根據《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，該事件屬于（）事故。A．特別重大 B．重大 C．較大 D．一般

9．建設單位在施工合同履行中未能按約定付款，由此可能承擔的法律責任是（）。A．警告 B．支付違約金 C．罰款 D．賠禮道歉

10．某建設工程預計建設工期13個月，按照法律規定，建設單位的到位資金原則上不少于工程合同價的（）。A．40% B．30% C．20% D．50% 11．根據《建設工程監理規范》的規定，承包商即施工單位在工程開工前應按合同約定向監理工程師提交開工報告，經（）審定通過后，即可開工。A．監理工程師 B．總監理工程師 C．項目負責人 D．法定代表人

12．發包人只在欠付工程價款范圍內對（）承擔責任。A．轉包人 B．分包人 C．實際施工人 D．總承包人

13．甲施工單位由于施工需要大量鋼材，遂向乙供應商發出要約，要求其在一個月內供貨，但數量待定。乙回函表示一個月內可供貨2000t，甲未作表示。下列表述正確的是（）。A．該供貨合同成立 B．該供貨合同已生效 C．該供貨合同效力待定 D．該供貨合同未成立

14．取得了二級建造師資格證書的李某因故未能在3年內申請注冊，3年后申請注冊時，必須（）。A．提供達到繼續教育要求的證明材料 B．符合延續注冊條件 C．符合初始注冊條件 D．重新獲取證書、15．《注冊建造師繼續教育管理暫行辦法》規定，注冊建造師應按規定參加繼續教育，接受培訓測試，不參加繼續教育或繼續教育不合格的（）。A．不予注冊 B．撤銷注冊 C．注銷注冊 D．延期注冊

16．招標代理機構是依法設立、從事招標代理業務并提供相關服務的（）。A．社會代理機構 B．社會中介組織 C．社會代理組織 D．社會服務機構

17．某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為2000萬元。根據法律規定，建設單位在申請領取施工許可證時，原則上最少應到位資金為（）萬元。A．100 B．200 C．600 D．1000 18．根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》的規定，國有資金占控股地位的依法必須進行招標的項目，關于如何確定中標人的說法，正確的是（）。A．招標人可以確定任何一名中標候選人為中標人 B．招標人可以授權評標委員會直接確定中標人 C．排名第一的中標候選人放棄中標，必須重新招標

D．排名第一的中標候選人被查實不符合條件的，應當重新評標

19．某工程的招標中，甲建筑公司辦事員高某向招標人張某行賄5萬元人民幣，甲建筑公司以3000萬元的中標價獲得了此項工程，后來被發現。對甲建筑公司的負責人至少處（）萬元罰款。A．100 B．150 C．200 D．250 20．根據《招標投標法》及相關規定，開標地點應當為（）。A．招標人辦公地點

B．招標文件中預先確定的地點 C．政府指定地點

D．招標代理機構辦公地點

21．某建設工程項目中標人與招標人簽訂合同并備案的同時，雙方針對結算條款簽訂了與備案合同完全不同的補充協議。后雙方因計價問題發生糾紛，遂訴至法院。法院此時應該（）作為結算工程款的依據。A．雙方達成的補充協議 B．雙方簽訂的備案合同 C．類似項目的結算價格 D．市場的平均價格

22．分包分為（）和勞務作業分包。A．專業工程分包 B．分部工程分包 C．單位工程分包 D．分項工程分包

23．《建筑法》規定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發包給具有相應資質條件的分包單位；但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經（）認可。A．監理單位 B．建設單位 C．設計單位 D．招標單位

24．不良行為記錄是指建筑市場各方主體在工程建設過程中違反有關工程建設的法律、法規、規章或強制性標準和執業行業規范，經（）級以上建設行政主管部門或者其委托的執法監督機構查實和行政處罰所形成的記錄。A．省 B．縣 C．市 D．鄉(鎮)25．社會中介信用機構的綜合信用評價是（）主導。A．政府

B．守法、守信 C．市場 D．綜合實力

26．《合同法》規定，因施工人的原因致使建設工程質量不符合約定的，發包人有權要求施工人在合理期限內無償修理或者返工、改建。經過修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人應當承擔（）。A．法律責任 B．刑事責任 C．違約責任 D．侵權責任 27．某建設工程合同約定，“工程通過竣工驗收后2個月內，結清全部工程款”。2013年10月1日工程通過竣工驗收，1O月10日承包人提交竣工結算文件，10月20日承包人將工程移交發包人，但發包人一直未支付工程余款。2014年5月1日，承包人將發包人起訴至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。則利息起算日應為（）。A．2013年10月10日 B．2013年10月20日 C．2013年12月1日 D．2014年5月1日

28．下列爭議中，屬于勞動爭議的是（）。

A．企業職工張某與某地方勞動保障行政部門因工傷認定結論發生的爭議 B．公司的股東李某因股息分配與該公司發生的爭議

C．退休職工王某與社會保險經辦機構因發放退休費用發生的爭議 D．進城務工的黃某與勞務分包企業因支付工資報酬發生的爭議

29．施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是（）。

A．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持 B．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持 C．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

D．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持

30．某施工單位與采石場簽訂了石料供應合同，在合同中約定了違約責任。為確保合同履行，施工單位交付了3萬元定金。由于采石場未能按時交貨，根據合同約定應支付違約金4萬元。則本案中采石場最多應支付給施工單位（）萬元。A．8 B．7 C．6 D．5 31．依據《勞動合同法》的規定，用人單位與勞動者約定合同終止時間的勞動合同，稱為（）。A．固定期限勞動合同 B．無固定期限勞動合同

C．以完成一定工作任務為期限的勞動合同 D．格式勞動合同

32．甲施工企業與乙施工企業合并，則原來甲的員工與甲簽訂的勞動合同（）。A．效力待定 B．自動解除 C．失效 D．繼續有效

33．關于勞動者工資的表述，不正確的是（）。A．國家對工資基數實行宏觀調控

B．在我國，企業、機關(包括社會團體)、事業單位實行不同的基本工資制度 C．工資應當以貨幣形式按月支付給勞動者本人 D．工資分配應當遵循按勞分配原則，實行同工同酬

34．根據《合同法》，關于定作人權利和義務的說法，正確的是（）。A．定作人有權隨時解除承攬合同，造成損失的應當賠償 B．沒有約定報酬支付期限的，定作人應當先行預付 C．報酬約定不清的，定作人有權拒付

D．因定作人提供的圖紙不合理導致損失的，定作人與承攬人承擔連帶責任

35．根據《合同法》，分期付款的買受人未支付到期價款的最低金額達到全部價款的（），出賣人即有權要求買受人支付全部價款或者解除合同。A．1／2 B．1／3 C．1／5 D.2／3 36．關于貨運合同法律特征的表述，不正確的是（）。A．貨運合同是實踐合同 B．貨運合同當事人的特殊性 C．貨運合同的標的是運輸行為 D．貨運合同是雙務、有償合同

37．按照《建筑施工場界環境噪聲排放標準》(GB 12523--2011)的規定，夜間噪聲最大聲級超過限值的幅度不得高于（）dB。A．8 B．10 C．12 D．15 38．建設單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環境的污染，應當采取的措施是（）。A．污水處理設施要設計、施工、生產同時進行

B．造紙廠投入運營后3個月內必須建設污水處理設施

C．建設單位對造紙廠污染環境進行檢測后決定何時修建污水處理設施 D．污水處理設施與造紙廠主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用

39．依據《節約能源法》的規定，建筑工程的建設、設計、施工和監理單位應當遵守建筑（）。A．推薦性標準 B．節能標準 C．行業標準 D．地方標準

40．無償向本單位職工提供能源或者對能源消費實行包費制的，由管理節能工作的部門責令限期改正；逾期不改正的，處（）罰款。A．1萬元以上5萬元以下 B．2萬元以上10萬元以下 C．5萬元以上20萬元以下 D．10萬元以上50萬元以下

41．下列選項中，（）屬于國家所有的可移動文物范圍。A．古文化遺址 B．古墓葬 C．石窟寺

D．中國境內出土的文物，國家另有規定的除外

42．在法院的主持下，甲、乙雙方就糾紛的解決達成了調解協議，法院依法制作了調解書，但在送達前甲方反悔，這時法院應該（）。A．徑行判決 B．強制執行 C．留置送達 D．重新調解

43．根據勞動者解除勞動合同，應當提前()以書面形式通知用人單位。

A.60日

B.30日

C.10日

D.70日

44．甲施工企業委托乙為其購買標號為32.5MPa的水泥，乙沒有買到該標號的水泥，但是根據自己的判斷購買了標號為42.5MPa的水泥。關于這一行為后果的說法，正確的是（）。A．甲應當買下水泥

B．甲有權拒絕收下水泥，并索回預付給乙的水泥款項 C．甲與乙共同擁有水泥的所有權 D．甲與乙共同分攤購買水泥的費用 45．根據《招標招標法》的相關規定，當投標人少于()個人的情況下，招標人應當依法重新招標。A.6

B.5

C.4

D.3 46．施工現場臨時搭建的建筑物應當符合安全使用要求。施工現場使用的裝配式活動房屋應當具有（）。A．產品許可證 B．生產合格證 C．準入許可證 D．產品合格證

47．下列對設計單位的安全責任表述，錯誤的是（）。

A．設計單位應當按照法律、法規和工程建設強制性標準進行設計，防止因設計不合理導致生產安全事故的發生 B．確保設計文件的質量，以保證后續工作的安全的責任

C．采用新結構、新材料、新工藝的建設工程和特殊結構的建設工程，設計單位應當在設計中提出保障施工作業人員安全和預防生產安全事故的措施建議

D．設計單位和注冊建筑師等注冊執業人員應當對其設計負責

48．監理工程師李某在對某工程施工的監理過程中，發現該工程設計存在瑕疵，則李某（）。A．可以要求施工單位修改設計

B．應當報告建設單位要求施工單位修改設計 C．應當報告建設單位要求設計單位修改設計 D．應當要求設計單位修改設計

49．施工合同履行過程中，監理工程師向承包人發出了提高混凝土等級的通知，施工圖紙中標明該部位的混凝土強度標準為30MPa，對該單位工程應以（）為標準進行質量驗收。A．技術規范 B．施工圖紙 C．施工合同 D．監理通知

50．根據《城市建設檔案管理規定》，建設單位應當在工程竣工驗收后（）內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。A．7個月 B．3個月 C．9個月 D．1年

51．建筑工程質量的缺陷責任期從（）起計。A．實際通過竣工驗收之日 B．工程通過竣工驗收之日

C．承包人提交竣工驗收報告90d后 D．承包人提交竣工驗收報告30d后

52．關于甲施工企業與其乙員工解除勞動合同的說法，正確的是（）。A．甲要求乙加班，乙可以隨時通知甲解除合同 B．在試用期內，乙可以隨時通知甲解除勞動合同

C．甲按照約定提供勞動條件，但乙可以提前7d書面通知甲解除勞動合同 D．甲未按勞動合同約定支付給乙工資，乙可以隨時通知甲解除勞動合同 53．下列工程中，必須實行工程監理的是（）。A．1萬平方米的住宅小區項目

B．總投資額為1000萬元人民幣的市政工程項目 C．1萬平方米的學校工程項目

D．總投資額為2000萬元人民幣的電力工程項目

54．在建設工程領域的民事訴訟代理中，最常見的是（）訴訟代理人。A．指定 B．委托 C.法定 D．表見

55．根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》的規定，證據應當在法庭上出示，由（）質證。A．第三人 B．當事人 C．審判長 D．訴訟代理人

56．甲、乙雙方在履行合同過程中發生爭議，雙方對合同中的仲裁條款效力有異議，甲申請仲裁委員會認定，而乙請求法院認定，則下列說法正確的是（）。A．由仲裁委員會認定 B．由人民法院裁定

C．由仲裁委員會和高級人民法院協商確定 D．由甲方決定

57．甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會仲裁，乙申請財產保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設備，仲裁委員會對乙的申請的處理，正確的是（）。A．將乙的申請提交港口所在地的中級人民法院裁定 B．不予受理，告知乙直接向有關法院提出申請 C．將乙的申請提交甲所在地的基層法院裁定

D．審查后直接作出財產保全裁定，由設備所在地的法院執行 58．關于和解效力的表述，不正確的是（）。A．和解達成的協議不具有強制性執行效力

B．如果一方當事人不按照和解協議履行，另一方當事人不可以請求人民法院強制性履行 C．如果一方當事人不按照和解協議履行，另一方當事人可以根據約定申請仲裁。D．對于一方自愿作出的或者不違反法律強制性或禁止性規定的和解協議，不予支持

59．施工單位于6月1日提交竣工驗收報告，建設單位因故遲遲不予組織竣工驗收。同年10月8日，建設單位組織竣工驗收時因監理單位的過錯未能正常進行。10月20日建設單位實際使用該工程。則施工單位承擔的保修期應于（）起計算。A．6月1日 B．8月30日 C．10月8日 D．10月20日

60．建設工程項目實施過程中發生的下列情形，不能提起行政復議的是（）。A．甲施工企業參與串通投標被處沒收違法所得

B．乙工程監理單位轉讓工程監理業務被處吊銷資質證書 C．丙建設單位壓縮合理工期被處以罰款

D．國家機關工作人員丁在建設工程質量監督工作中玩忽職守被開除

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)61．保證的方式分為()。A.定金保證

B．一般保證

C．部分連帶責任保證

D．抵押

E．連帶責任保證

62．建設用地使用權的（），應當向登記機構申請變更登記。A．轉讓 B．互換 C．出資 D．贈與 E．消滅

63．我國《擔保法》規定的擔保方式有（）。A．違約金 B．保證 C．抵押 D．質押 E．留置

64．《擔保法》規定，因（）發生的債權，債務人不履行債務的，債權人有留置權。A．勞動合同 B．保管合同 C．買賣合同 D．運輸合同 E．加工承攬合同

65。根據《行政處罰法》的規定，行政處罰的種類包括（）。A．警告 B．撤職 C．罰款

D．沒收違法所得 E．行政拘留

66．下列屬于申請施工許可證應當具備的條件的是（）。A．已經辦理該建筑工程用地批準手續

B．在城市規劃區的建筑工程，已經取得規劃許可證 C．需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求 D．有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料 E．已經確定工程監理企業

67．建設工程施工合同在甲地談判，在乙地簽約，在丙地施工，建設單位住所地在丁地，施工單位住所地在戊地。雙方欲就合同糾紛商定管轄法院。按照我國《民事訴訟法》的規定，雙方可以約定在（）地法院起訴。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁 E．戊

68．《招標投標法實施條例》規定，投標人有（）的情形，屬于《招標投標法》規定的以其他方式弄虛作假的行為。

A．使用偽造的許可證件

B．提供虛假的財務狀況或者業績 C．提供虛假的信用狀況 D．使用變造的許可證件

E．提供虛假施工人員勞動關系證明

69．根據《招標投標法》的規定，招標文件應當包括（）。A．招標項目的技術要求

B．對投標人資格審查的負責人 C．對投標人資格審查的標準 D．評標標準 E．投標報價要求

70．根據《建設工程質量管理條例》，屬于違法分包的行為包括（）。A．施工總承包單位將建設工程的土方工程分包給其他單位 B．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位

C．未經建設單位許可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成 D．施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位 E．分包單位將其承包的建設工程再分包

71．當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列可視為應付款時間的有（）。A．建設工程已實際交付的，為交付之日 B．建設工程沒有交付的，為交付之日

c．建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日

D．建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日

E．建設工程未交付，工程價款也未結算的，為提交竣工結算文件之日 72．效力待定合同的類型包括（）。A．以合法形式掩蓋非法目的合同． B．限制行為能力人訂立的合同

C．無權代理人以被代理人名義訂立的合同 D．越權訂立的合同

E．無處分權人所訂立合同

73．勞動者對用人單位管理人員（），有權拒絕執行。A．違章指揮

B．涉及克扣工資的指揮 C．強令冒險作業

D．危害經濟利益的作業 E．違反公司制度的指揮

74．下列應由供應商承擔標的物毀損、滅失風險的情形有（）。

A．合同僅約定由供應商將貨物交給承運人運輸，供應商已將標的物發運，尚未到達約定的交付地點 B．合同約定在標的物所在地交貨，約定時間已過，施工企業仍未前往提貨 C．施工企業購買一批安全帽，供應商尚未交付

D．標的物已運抵交付地點，施工企業因標的物質量不合格而拒收貨物 E．供應商在交付標的物時未附產品說明書，施工企業已接收

75．建設項目的環境影響評價文件確定需要配套建設的固體廢物污染環境防治設施，必須與主體工程（）。A．同時設計 B．同時盈利 C．同時施工 D．同時竣工驗收 E．同時投產使用

76．著作權法保護的對象是作品，根據《著作權法》及其實施條例的規定，作品的種類有很多種。其中，在工程建設領域較為常見的，有()等。A．建筑作品 B．藝術作品 C．圖形作品 D．音樂作品

E．文字作品77．建筑施工企業申請安全生產許可證時，應當向建設主管部門提供的材料包括（）。A．建筑施工企業安全生產許可證申請表 B．企業法人營業執照

C．與申請安全生產許可證應當具備的安全生產條件相關的文件、材料 D．企業法人的個人簡歷 E．企業的注冊登記證

78．《生產安全事故應急預案管理辦法》規定，建筑施工單位應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。應急預案的評審應當注重（）等內容。A．響應程序的銜接性 B．基本要素的完整性 C．應急預案的實用性 D．預防措施的針對性 E．組織體系的科學性

79．在施工過程中，施工人員發現設計圖紙不符合技術標準，施工單位技術負責人采取的正確做法是（）。A．繼續按照工程設計圖紙施工 B．按照技術標準修改工程設計 C．追究設計單位違法責任 D．及時提出意見和建議

E．通過建設單位要求設計單位予以變更

80．房屋開發公司與建材公司簽訂一份裝飾材料購銷合同，后因該批裝飾材料質量問題，雙方發生糾紛，起訴至人民法院。人民法院經過審理后，判決建材公司退還貨款。建材公司不服上訴，二審法院審理認為上訴請求不成立，判決維持原判決。該判決產生的法律效力有（）。A．人民法院非經法定審判監督程序，不得撤銷該判決 B．雙方的裝飾材料質量爭議消滅 C．雙方的購銷合同解除

D．建材公司不履行義務時，房屋開發公司可申請人民法院強制執行 E．二審法院審理后，訴訟程序即告終結

2016年全國二級建造師職業資格考試

《建設工程法規及相關知識》模擬試卷

（一）參考答案

一、單項選擇題

二、多項選擇題

第二篇：2014年二級建造師《工程法規》模擬題

2014年二級建造師《工程法規》模擬題及答案(1)

一、單項選擇題（40*1.5=60）共40題，每題1.5分.每題的備選項中，只有1個最符合題意。

1.《工程建設標準強制性條文》是()的配套文件。

A.建設工程安全生產管理條例B.建筑法C.施工及驗收標準D.建設工程質量管理條例

2.根據《建設工程質量管理條例》規定，下列要求不屬于建設單位質量責任與義務的是()。

A.建設單位應當依法對工程建設項目的勘察、設計、施工、監理以及工程建設有關的重要設備、材料等的采購進行招標

B.涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位要有設計方案

C.施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應在建設單位或工程監理企業監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

D.建設單位應按照國家有關規定組織竣工驗收，建設工程驗收合格的，方可交付使用

3.建設單位應當在工程竣工驗收合格后的()內到縣級以上人民政府建設主管部門或其他有關部門備案。

A.14天B.15天C.28小時D.一個月

4.施工人員對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，應在()監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

A.監督機構B.工程監理企業或建設單位C.工程監理企業或上級主管部門D.施工管理人員

5.《建設工程質量管理條例》規定，建設工程質量保修期限應當由()。

A.法律直接規定B.發包人與承包人自主決定C.法律規定和發承包人雙方約定 D.發包人規定

6.根據《建設工程質量管理條例》規定，在正常使用條件下，下列關于建設工程最低保修期限正確的表述是()。

A.基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎和主體結構工程為70年

B.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年

C.電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為5年

D.基礎設施工程為100年，房屋建筑的地基基礎和主體結構工程為70年

7.建設工程承包單位在向建設單位提交竣工驗收報告時，應當向建設單位出具()。

A.質量保證書B.咨詢評估書C.使用說明書D.質量保修書

8.關于工程監理企業的質量責任和義務不正確的是()。

A.在資質等級許可的范圍內承攬工程監理任務，可以像施工單位一樣，將部分工程分包出去

B.不得與施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系

C.代表建設單位對施工質量實施監理D.對施工質量承擔監理責任

9.在我國，對工程質量統一監督管理的部門是()。

A.國務院建設行政主管部門B.縣級以上人民政府建設行政主管部門

C.國家發展與改革委員會D.工程質量監督機構

10.下列關于建設工程監理企業應負的法律責任的敘述中，()是錯誤的。

A.建設工程監理企業不得轉讓工程監理業務

D.承包商為謀取非法利益，給業主造成損失的，監理企業無需承擔連帶賠償責任

C.建設工程監理企業應當在其資質等級許可范圍內，承擔工程監理業務

D.建設工程監理企業不按照委托監理合同的約定履行監理義務，給建設單位造成損失的，應當承擔相應的賠償責任

11.勞動合同可以約定試用期。試用期最長不得超過()個月。

A.3B.6C.9D.1

212.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作，用人單位可以解除勞動合同，但是應當提前()天以書面形式通知勞動者本人。

A.10B.15C.20D.30

13.勞動者可以解除勞動合同，但是應當提前()日，以書面形式通知用人單位。

A.7B.10C.20D.30

14.勞動者發生()情形時，用人單位無權解除勞動合同。

A.在試用期間內被證明不符合錄用條件的B.嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度的C.嚴重失職，對用人單位利益造成重大損害的 D.因酒后駕車被行政拘留的15.采用欺詐、威脅等手段訂立的勞動合同是()。

A.可以解除的勞動合同B.即行終止的勞動合同C.無效勞動合同 D.需要協議解除的勞動合同

16.用人單位不得解除勞動合同的條件之一是()。

A.職工被依法追究刑事責任的B.職工在試用期被證明不符合錄用條件的C.職工嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的D.職工患病或者負傷，在規定的醫療期內的17.用人單位瀕臨破產進行法定整頓期間，或者生產經營狀況發生嚴重困難確需裁減人員的，應當提前()日向工會或者全體職工說明情況等。

A.7B.10C.15 D.30

18.小剛未滿十七歲即應聘于某施工單位，下列關于此事說法正確的是()。

A.小剛未成年，簽訂勞動合同屬無效勞動合同B.因為是臨時工作，可以不簽勞動合同

C.不得安排小剛從事有毒有害的勞動D.可以安排小剛從事有毒有害的勞動，但必須保證安全

19.安全生產的監督管理方式不包括()。

A.現場檢查監督D.工會民主監督C.公眾舉報監督D.社會輿論監督

20.建筑施工單位生產經營規模較小的.可以不建立應急救援組織.但應當指定()的應急救援人員。

A.專職B.兼職C.專職和兼職相結合D.消防單位

21.()屬于合同形式的正確表述。

A.書面形式和口頭形式B.電傳C.電報D.電郵

22.《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當將施工現場的()分開設置，并保持安全距離。

A.辦公區與生活區B.備料區與作業區C.辦公、生活區與備料區 D.辦公、生活區與作業區

23.要約在發生法律效力之前，欲使其不發生法律效力而取消要約的意思表示是()

A.新要約B.要約撤回C.要約撤銷D.承諾

24.施工單位應當對管理人員和作業人員每年至少進行()安全生產教育培訓，其教育培訓情況記入個人工作檔案。

A.1次B.2次C.3次D.4次

25.合同的訂立需要經過要約和承諾兩個階段，按照我國(合同法》規定，要約和承諾的生效是指

()。

A.要約到達受要約人，承諾通知發出B.要約通知發出，承諾通知發出

C.要約通知發出，承諾通知到達要約人D.要約到達受要約人，承諾通知到達要約人

26.在施工招標文件規定的投標截止日前，投標單位遞交了投標文件和投標保證金，說明該()。

A.要約可以撤回B.承諾不能撤回C.要約是法律行為D.承諾是法律行為

27.生產經營單位使用涉及生命安全、危險性較大的特種設備，必須按照國家有關規定，由專業生產單位生產，()，方可投入使用。

A.專業檢測機構檢測合格，取得安全標志 B.專業檢測機構檢測合格，報安全生產監督管理部門批準

C.專業檢驗機構檢驗合格，申請安全使用證 D.建立專門安全管理制度，定期檢測評估

28.當事人的()即是要約邀請。

A.招標公告B.投標書C.投標擔保書D.中標函

29.承諾對要約內容的非實質性變更指的是()。

A，受要約人對合同條款中違約責任和解決爭議方法的變更B.承諾中增加的建議性條款

C.承諾中要求增加價敦D.受要約人對合同履行方式提出獨立的主張

30.按照市場行情約定價格的合同，合同履行時市場行情發生波動，則()執行。

A.價格上漲按原價格執行，價格下降按新價格 B.無論上漲還是下降均按原合同價

C.無論上漲還是下降均按新價格 D.價格下降按原價格執行，價格上漲按新價格

31.()從訂立時起就沒有法律約束力。

A.因重大誤解而訂立的合同B.在訂立合同時顯失公平的合同

C.損害社會公共利益的合同D.一方以欺詐手段使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同

32.按照我國<合同法)規定，由于合同當事人一方缺乏經驗造成重大誤解，而訂立了損害自己利益的合同，則該當事人可以()。

A.請求人民法院變更該合同B.拒絕履行合同，宣布無效

C.請求行政主管部門撤銷該合同D.請求行政主管部門變更該合同

33.一個合同被確認為無效合同，雙方約定的違約金為2萬元，雙方各有1萬元的經濟損失，甲、乙雙方都有過錯，但甲方是主要過錯方(75%過錯)，損失承擔應為()

A.各自承擔自己的損失B.甲方賠償乙方1萬元的損失

C.甲方賠償乙方0.5萬元的損失D.甲方賠償乙方2萬元的損失

34.合同被仲裁機構裁決撤銷后，追究合同相對人應承擔責任的起始時間是從()之日開始。

A.合同訂立 B.合同開始履行 C.一方向仲裁機構申請撤銷合同 D.仲裁機構裁定為可撤銷合同

35.甲、乙于4月1日簽訂一份施工合同。合同履行過程中，雙方于5月1日發生爭議，甲于5月20日單方要求解除合同。乙遂向法院提起訴訟，法院于6月30日判定該合同無效。則此合同自()無效。

A.4月1日B.5月1日C.5月20日D.6月30日

36.甲公司將其塔吊租給乙公司使用，乙公司卻將該塔吊賣給丙公司。依據我國《合同法》的規定，乙公司與丙公司的塔吊買賣合同屬于()合同。

A.無效B.可撤銷C.效力待定D.可變更

37.訂立合同時，當事人在合同內對價款沒有作出明確規定。合同生效后，雙方通過協商也未達成一致，則應按照()的市場價格履行。

A.訂立合同時訂立地B.訂立合同時履行地C.履行合同時訂立地D.履行合同時履行地

38.按照市場行情約定價格的合同，合同履行時市場行情發生波動，則()執行。

A.價格上漲按原價格執行，價格下降按新價格B.無論上漲還是下降均按原合同價

C.無論上漲還是下降均按新價格D.價格下降按原價格執行，價格上漲按新價格

39.合同變更的定義()。

A.指當事人對已發生法律效力，且已履行或者完全履行的合同，進行修改或補充所達成的協議

B.指當事人對已發生法律效力，但尚未履行或者尚未完全履行的合同，進行修改或補充所達成的協議

C.指當事人對還未發生法律效力，且尚未履行或尚未完全履行的合同，進行修改或補充所達成的協議

D.指當事人對還未發生法律效力，但已經履行或完全履行的合同，進行修改或補充所達成的協議

40.施工合同履行過程中，合同一方當事人提出變更合同要求。在雙方就變更內容協商期間，合同應()履行。

A.中止B.終止C.繼續D.對要求變更的部分中止

二、多項選擇題（20*2=40分）

共20題，每題2分。每題的被選項中。有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選。本題不得分；少選。所選的每個選項得0.5分。

1、建設工程安全生產管理條例是依據()規定制定的。

A.中華人民共和國建筑法B.中華人民共和國安全法C.中華人民共和國安全生產法

D.中華人民共和國合同法E.中華人民共和國經濟法

2、建設工程安全生產管理基本制度包括()。

A.安全生產教育培訓制度 B.安全生產檢查制度 C.群防群治制度

D.安全生產執行制度 E.安全責任追究制度

3.下列關于勞動安全衛生，正確的是()。

A.新建、改露、擴建工程的勞動安全衛生設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用

B.用人單位必須為勞動者提供符合國家規定的勞動安全衛生條件和必要的勞動防護用品

C.用人單位必須對從事有職業危害作業的勞動者應當隨時進行健康檢查

D.從事特種作業的勞動者必須經過專門培訓并取得特種作業資格

E.勞動者在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規程

4.根據《勞動法》規定，用人單位應當支付勞動者經濟補償金的情況有()。

A.勞動合同因合同當事人雙方協商一致而由用人單位解除

B.勞動合同因合同當事人雙方約定的終止條件出現而終止

C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的D.勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位仍不能勝任工作，由用人單位解除勞動合同的E.用人單位瀕臨破產進行法定整頓期間確需裁減人員的5.《合同法》規定，合同內容一般包括()等條款。

A.標的 B.數量、質量C.價款或者報酬D.簽訂地點E.解決爭議的方法

6.甲公司向乙公司發出要約，出售一批建筑材料。要約發出后，甲公司因進貨渠道發生困難而擬撤回要約。甲公司撤回要約的通知應當()到達乙公司。

A.在要約到達乙公司之前B.與要約同時C.在乙公司發出承諾前

D.在乙公司發出承諾的同時E.在乙公司發出承諾后.建設單位安全生產管理的主要責任和義務包括()。

A.向施工單位提供有關資料B.審查施工組織設計中的安全技術措施

C.不得向有關單位提出影響安全生產的違法要求D.在施工現場設置明顯的安全警示標志E.將拆除工程發包給具有相應資質的施工單位

8.安全生產“三同時”制度是指建設項目的安全實施，必須與主體工程()。

A.同時設計B.同時施工C.同時竣工D.同時準備E.同時投入生產和使用

9.《合同法)規定，要約邀請包括()等。

A.拍賣公告B.招標公告C.遞交投標文件D.招股說明書E.寄送價目表

10.建設生產經營單位的安全生產投入包括()。

A.對必備的安全生產條件的資金投入 B.設置安全生產管理機構和配備專職安全生產管理人員的投入

C.安全檢查費用 D.勞動防護用品和安全生產培訓的費用 E.為從業人員繳納的保險費

11.關于地域管轄的說法中，正確的有()。

A.地域管轄是在人民法院組織系統內部，從橫向確認人民法院的管轄范圍，是在級別管轄的基礎上確認的B.地域管轄的一般原則是“被告就原告”

C.專屬管轄具有排他性 D.法律規定，基層法院管轄第一審民事案件

E.因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄

12.合同雙方當事人可以約定選擇下列()人民法院作為合同糾紛的管轄法院。

A.被告住所地 B.合同履行地 C.合同簽訂地 D.原告住所地 E.被告當前所在地

13..人民法院對第二審案件的審理，在下列表述中，正確的有()。

A.一審判決認定事實基本清楚，引用法律并無不當，發回重判

B.一審判決認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決

C.一審判決認定事實不清，證據不足，發回一審人民法院重審

D.判決適用法律錯誤的，依法改判 E.當事人對第二審案件的判決，不可以上訴

14..當事人對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定的，當提出證據證明存在()情形時，人民法院應該予以準許。

A.鑒定結論有缺陷B.鑒定機構或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格

C.鑒定程序嚴重違法D.鑒定結論明顯依據不足

E.經過質證認定不能作為證據使用的其他情形

15.當事人在訴訟中提交的證據，在下列表述中，正確的有()。

A.書證應當提交原件B.書證原件遺失不可以提交副本C.物證應當提交原物

D.物證原物遺失不可以用復制品代替E.提交外文書證，不必附有中文譯本

16.《合同法》規定，()為無效合同。

A.一方以欺詐、脅迫手段訂立的合同B.在訂立合同時顯失公平的合同

C.惡意串通，損害國家、集體或第三人利益的合同 D.違反法律.行政法規的強制性規定的合同

E.因重大誤解而訂立的合同

17..根據《合同法》的規定，合同效力表述正確的有()o

A.不得約定解除合同的條件B.可以約定合同生效的條件

C.附生效條件的合同，自條件成就時合同生效D.附解除條件的合同，自條件成就時失效

E.附生效期限的合同，自期限屆至時生效

18.根據《合同法》的規定，合同變更表述正確的有()。

A.變更必須采用書面形式 B.當事人可以將合同轉讓給他人

C.當事人經過協商可以改變某些條款的約定

D.必須以明確的新條款內容更換相應條款內容

E.變更的條款對當事人雙方有約束力

19.出現()等情形，當事人可以解除合同。

A.不可抗力

B.在履行期限屆滿之后.當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行主要債務

C.當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理的期限內仍未履行

D.當事人一方延遲履行債務或有其他違法行為，致使不能實現合同目的E.法律規定的其他情形

20.當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔()違約責任。

A.繼續履行B.采取補救措施C.行政拘留D.賠償損失E.恢復原狀

第三篇：2009年二級建造師工程法規模擬題

一、單項選擇題（共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

背景材料：

趙某于2005年9月通過考試取得了二級建造師資格證書，2006年8月受聘并注冊于具有二級資質的藍天建筑公司，2007年9月因工作變動而變更注冊于田原建筑公司。

根據上述背景，按照《注冊建造師管理規定》和《注冊建造師執業工程規模標準》的規定，作答1-4題。

1．趙某可以建造師名義擔任（）。

A.各類中小型建設項目施工的項目經理

B.本專業大中型建設項目施工的項目經理

C.各類民用建設項目施工的項目經理

D.藍天建筑企業資質的建設工程項目施工的項目經理

2．變更注冊后，趙某的注冊證書和執業印章的有效期截止到（）。

A.2008年9月 B.2009年8月 C.2009年9月 D.2010年9月

3．趙某在變更注冊有效期滿時辦理了延續注冊，則他的注冊有效期可延續到（）。

A.2011年9月 B.2012年8月 C.2012年9月 D.2013年9月

4．趙某調離原受聘單位后，因原來負責的項目工作需要，仍繼續擔任該項目施工的項目經理，則他的注冊證書將（）。

A.被吊銷 B.被撤銷 C.需增項 D.失效

背景材料：

某建設單位欲新建一座大型綜合市場，于2006年3月20日領到工程施工許可證。領取施工許可證后因故不能按規定期限正常開工，故向發證機關申請延期。開工后又因故于2006年10月15日中止施工，2007年10月20日恢復施工。

根據上述背景，按照建筑法施工許可制度的規定，作答5-9題。

5．該工程正常開工的最遲允許日期應為2006年（）。

A.4月19日 B.6月19日 C.6月20日 D.9月20日

6．該建設單位通過申請延期，所持工程施工許可證的有效期最多可延長到2006年（）為止。

A.7月19日 B.8月19日 C.9月19日 D.12月19日

7．建設單位申請施工許可證延期的次數最多只有（）。

A.1次 B.2次 C.3 次 D.4次

8．因故中止施工，該建設單位向施工許可證發證機關報告的最遲期限應是2006年（）。

A.10月15日 B.10月22日 C.11月14日 D.12月14日

9．該工程恢復施工前，該建設單位應當（）。

A.報發證機關核驗施工許可證 B.重新申領施工許可證 C.向發證機關報告 D.請發證機關檢查施工場地 背景材料： 甲、乙兩家建筑公司聯合投標某一工程。這兩家公司均具備承擔該項目的能力和相應的資格條件，雙方簽訂了共同投標協議，參加了資格預審并獲通過。

根據上述背景，作答10-12題。

10．甲公司由于自身原因沒有履行共同投標協議中應承擔的義務，其違約責任的承擔方式是（）。

A.甲公司向乙公司承擔違約責任 B.甲乙兩家公司共同承擔違約責任

C.乙公司承擔一部分連帶責任 D.甲公司與乙公司協商承擔違約責任

11．甲公司沒能按合同約定的工期完工，造成了一定的經濟損失，招標人對聯合體成員乙公司提出承擔一定比例的債務，乙公司正確的做法是（）。

A.拒絕支付，申明該債務應該由甲公司支付的理由 B.拒絕支付，不需提出任何理由

C.沒有拒絕，承擔后向甲公司追償不應當承擔的債務

D.沒有拒絕，替甲公司承擔了本該由甲公司承擔的債務

12．在提交投標文件截止之日前，甲公司擬承擔另一項目而退出該聯合體，并推薦具有相同能力和資格條件的丙公司與乙公司重新組成聯合體。該聯合體被招標人拒絕，拒絕的理由應是（）。

A.變化后的聯合體削弱了競爭 B.丙公司事先未經過資格預審

C.新聯合體組成的時間過晚 D.新聯合體的資質低于規定的最低標準

背景材料：

陳某為某建筑工程軟件開發公司（甲公司）技術部經理，與甲公司簽訂了4年的勞動合同，合同中約定陳某保守甲公司的所有信息，合同到期后，如果離開甲公司，一定期限內不得到與甲公司有競爭業務關系的其他建筑工程軟件開發公司任職，但沒有約定甲公司對陳某遵守該條款應給予一定的經濟補償的規定。合同終止后，陳某沒有與公司續約，而應聘到本市另一家公司乙公司。甲公司得知后，以乙公司與本公司有競爭業務關系為由，要求陳某離開乙公司，遭到陳某拒絕。于是甲公司訴請勞動仲裁。

根據上述背景，作答13-14題。

13． 依據《勞動合同法》，甲公司應與陳某在合同中約定的競業限制的期限不得超過()。

A.6個月 B.1年 C.2年 D.3年

14.結合上述材料，依據《勞動合同法》，下列選項正確的是()。

A.甲公司可以與陳某勞動合同中約定保守甲公司的所有信息的事項。

B.該條約定是沒有法律效力的，因為沒有約定甲公司對陳某遵守該條款應給予一定的經濟補償的內容

C.陳某應當向甲公司支付違約金 D.陳某應當離開乙公司

背景材料：

某公司2006年12月31日應繳納稅款8萬元，由于經營上的原因，幾筆大額應收款始終未到賬，故經稅務機關批準，認為該公司可以延期繳納稅款。但是延期納稅的期限屆滿時，公司的財務狀況并未好轉，不但欠繳稅額越來越大，而且正常運轉也出現困難，為此，經公司董事會研究決定，準備賣掉幾臺閑置的大型施工機械渡過難關。

根據上述背景，作答15-17題。

15．根據《稅收征收管理法》規定，該公司延期繳納稅款的期限，最長不得超過（）。

A.3個月 B.6個月 C.9個月 D.12個月

16．針對該公司延期后仍未能按時繳納稅款的情形，稅務機關可責令該公司（）。

A.限期補交稅款8萬元

B.除限期補交稅款8萬元外，還征收萬分之五的滯納金

C.除限期補交稅款8萬元外，還從滯納稅款之日起，征收萬分之五的滯納金

D.除限期補交稅款8萬元外，還從滯納稅款之日起，按日加收萬分之五的滯納金 背景材料：

甲市某房地產公司在乙市投資10萬m2“皇家公館”項目，丙市某建筑公司成功中標。

根據上述背景，按照《合同法》的規定，作答22-25題。

22．該施工合同的訂立應采用（）。

A.口頭形式 B.書面形式 C.其他形式 D.行為推定形式

23．該施工合同的標的應為（）。

A.有形財產 B.無形財產 C.行為 D.工作成果 24．該施工合同的主要履行地點在（）。

A.甲市 B.丙市 C.乙市 D.丁市

25.甲施工企業與乙設備租賃站訂立了一年的設備書面租賃合同，合同到期后，甲繼續使用并向乙繳納租金，乙接受，則該合同（）。

A.有效 B.無效 C.擔保后有效 D.部分無效

背景材料：

某開發公司與李某于2007年11月10日簽訂了一份商品房買賣合同，當時開發公司給李某出示了商品房手續的復印件，但李某于2007年11月15日經過了解，發現開發公司商品房開發手續不全，沒有《商品房預售許可證》，當時提供的復印件是假的。

根據上述背景，作答26-29題。

26．該合同屬于（）。

A.可撤銷合同 B.有效合同 C.無效合同 D.效力待定合同

27．李某要想確認該合同沒有法律效力，應當向（）申請。

A.房地產主管部門 B.法院或仲裁機構 C.開發公司 D.消費者協會

28．合同于2007年11月28日被確認無效后，合同沒有效力的時間是從（）開始。

A.2007年11月10日 B.2007年11月15日 C.2007年11月20日 D.2007年11月28日

29．本合同雖然被確認為沒有效力，但是合同中（）的條款是具有效力的。

A.違約責任 B.數量和質量 C.付款方式 D.解決爭議 背景材料：

某施工合同約定按月支付工程進度款，承包方累計施工超過6個月，并且每月都向發包方申請、催促支付進度款，但始終得不到支付，為此乙方申請解除合同。

根據上述背景，作答30-32題。

30．該合同解除后，下列行為中不正確的是（）。

A.發包方可以不承擔違約責任

B.承包方應該終止履行合同

C.發包方應賠償未支付給乙方費用的損失

D.承包方仍可要求結算已完部分的工程費用

31．在結算中，發包方發現承包方完成的混凝土工程蜂窩麻面現象嚴重，發包方可以（）。

A.不支付工程價款

B.全部支付工程價款

C.以施工質量不合格為由，拒絕賠償乙方損失

D.要求承包方返工并經驗收合格后支付全部工程價款

32．在結算中，承包方提出應考慮支付利息賠償發包方拖延支付的損失，則利息計算應該考慮（）。

A.各月應付款項分別按其拖欠時間以央行公布的同期同類存款利率計算利息

B.應付款項按6個月的時間以央行公布的同期同類存款利率計算利息

C.各月應付款項分別按其拖欠時間以央行公布的同期同類貸款利率計算利息

D.應付款項按6個月的時間以央行公布的同期同類貸款利率計算利息

背景材料：

某建材供應商與某貨運公司簽訂了鋼材運輸合同，該合同履行中先后發生了多次變更。在鋼材運輸過程中，建材供應商因銷售合同變更要求貨運公司變更交貨地點，并承擔貨運公司增加的運輸費用。

根據上述背景，按照《合同法》的規定，作答33-35題。

33．該合同的變更不包括（）。A.主體變更 B.客體變更 C.權利、義務變更 D.內容變更

34．建材供應商因銷售合同變更而對貨運公司的合同變更被稱為（）。

A.約定變更 B.法定變更 C.協商變更 D.判決變更

35．該合同變更的效力應當表述為（）。

A.變更的效力僅及于變更的部分 B.未變更部分效力不確定 C.已履行部分應恢復原狀 D.當事人喪失賠損請求權

背景材料：

王軍與建材商店協議購買一批建筑陶瓷，價格為2000元人民幣，按規定交了定金，并約定違約金為250元，三天后取貨并同時付款。在合同生效后，約定取貨的前一天，建材商店通知王軍，不能出售給王軍這批建筑陶瓷了。

根據上述背景，作答36-40題。

36．該定金可能為（）。

A.200元 B.500元 C.1000元 D.2000元

37．在建材商店違約的前提下，王軍最有利的選擇應該為（）。

A.違約金條款 B.定金條款 C.同時選擇違約金條款和定金條款 D.無法確定

38．此定金合同生效日期為（）。

A.約定之日 B.簽訂定金合同之日 C.簽訂購買建筑陶瓷合同之日 D.定金交付之日

39．關于建材商店違約，下列說法正確的是（）。

A.商店要承擔締約過失責任 B.商店屬于先期違約 C.商店不承擔責任 D.商店要等到約定取貨的日子才承擔違約責任

40．建材商店違約致使王軍無法按時施工，則該商店應該返還王軍定金（）元。

A.200 B.300 C.400 D.500 背景材料：

甲建筑工程公司與乙房地產開發公司就寫字樓建設項目簽訂了建設工程承包合同，與此同時，乙房地產開發公司要求甲建筑工程公司提交由銀行出具的工程保函。銀行根據與甲建筑工程公司訂立的保證合同，為其提供了工程保函。

根據上述背景，作答41-42題。

41．銀行為甲建筑工程公司提供的工程保函屬于（）。

A.主合同 B.從合同 C.無償合同 D.計劃合同

42．銀行與甲建筑工程公司訂立保證合同時，應采取的正確方式是（）。

A.書面形式 B.口頭形式 C.其他形式 D.沒有明確規定

背景材料：

某發包人負責采購材料，欠甲材料供應商100萬元，在工程實施過程中，為了籌措資金又將工程抵押給銀行，工程于2008年12月1日竣工后，承包商經多次催促，發包人始終無法支付結算價款。

根據上述背景，作答43-45題。

43．承包商行使優先受償權時，可以申請拍賣。接受拍賣申請的單位應是（）。

A.拍賣公司 B.銀行 C.法院 D.仲裁機構

44．在拍賣完成后，最先受償的應是（）。

A.甲材料供應商 B.銀行 C.承包商 D.先到先得，沒有先后順序

45．承包商行使優先受償權的時間最遲應該在（）。

A.2008年12月1日 B.2009年5月1日 C.2009年12月1日 D.2010年12月1日

背景材料：

北方建筑公司承攬了某住宅小區的施工任務，2006年8月30日竣工。但是，建設單位卻沒有按照合同約定及時支付工程款，2006年11月10日，北方建筑公司將建設單位告上法庭，要求建設單位支付工程款合計200萬元。庭審中，北方建筑公司出示了施工承包合同以證明索要工程款的正當性；建設單位則指出北方建筑公司所承建的工程質量不合格，要求鑒定，同時指出北方建筑公司在施工過程中使用了劣質材料，請求人民法院對該材料證據保全。

根據上述背景，作答46-50題。

46．北方建筑公司應當選擇（）起訴。

A.基層人民法院 B.中級人民法院 C.高級人民法院 D.最高人民法院

47．庭審中，北方建筑公司出示的施工承包合同屬于（）。

A.書證 B.物證 C.證人證言 D.鑒定結論

48．建設單位要求對工程質量進行鑒定的申請應當在（）之前提出。

A.提交答辯狀 B.舉證期限屆滿 C.開庭 D.判決

49．建設單位對材料證據保全的請求應當在（）之前提出。

A.提交答辯狀

B.舉證期限屆滿

C.舉證期限屆滿之前7天

D.判決前

50．該案應當在（）之前審結。

A.2006年12月10日 B.2006年12月31日 C.2007年5月10日 D.2007年11月10日 背景材料：

北方建筑公司承攬了某住宅小區的施工項目，由于拖欠農民工工資，被30位農民工告上了法庭。法院一審判決，要求北方建筑公司向農民工支付工資合計5萬元，支付日期截止于2006年8月5日。北方建筑公司對于判決不服，上訴至二審法院。二審法院維持了一審的判決。但是，到了支付日期截止日期，北方建筑公司仍沒有支付。

根據上述背景，作答51-55題。

51．此案應到（）所在地法院起訴。

A.原告 B.被告 C.原告或被告 D.項目

52．如果原告發現（）與北方建筑公司有利害關系，不可以申請回避。

A.審判人員 B.書記員 C.翻譯人員 D.原告的辯護律師

53．該案件（）。

A.符合先予執行的條件，人民法院可以依職權適用

B.不符合先予執行的條件

C.符合先予執行的條件，人民法院應當在受理案件后，開庭審理前采取先予執行 D.符合先予執行的條件，人民法院應當在受理案件后，終審判決前采取先予執行

54．北方建筑公司不服判決，其上訴期限為（）天。

A.7 B.10 C.15 D.30

55．北方建筑公司在判決規定的支付日期截止日期沒有支付，則農民工可以在（）之前申請強制執行。

A.2006年9月5日 B.2007年2月5日 C.2007年8月5日 D.2008年8月5日

背景材料：北方建筑公司是甲省的施工企業，2006年8月，由于所修建的工程發生了重大質量事故，被省建設廳罰款200萬元。北方建筑公司對此處罰不服。

根據上述背景，作答56-60題。

56．北方建筑公司可以采取的維權途徑有（）。

A.只能申請行政復議

B.只能進行行政訴訟 C.可以自由選擇行政復議或者行政訴訟

D.只能提起民事訴訟

57．北方建筑公司申請行政復議應當自知道該處罰之日起（）提出。

A.60天內 B.6個月內 C.1年內 D.2年內

58．北方建筑公司申請行政復議只能向（）。

A.甲省建設廳 B.甲省會城市建委 C.國務院 D.甲省政府或者是建設部

59．如果北方建筑公司不服行政復議決定，則（）。

A.不可以提起訴訟

B.可以提起訴訟，但是應當在收到行政復議決定之日起3天內提起

C.可以提起訴訟，但是應當在收到行政復議決定之日起15天內提起

D.可以提起訴訟，但是應當在收到行政復議決定之日起30天內提起

60．若北方建筑公司對一審判決也不服，則（）。

A.不可以上訴

B.應當在判決書送達之日起10日內上訴

C.應當在判決書送達之日起15日內上訴

D.甲省建設廳也可以根據一審判決和行政復議申請人民法院強制執行

二、多項選擇題（共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有一個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

背景材料：

王某于2006年11月通過考試取得中華人民共和國建造師資格證書，2007年6月1日受聘并注冊于具有二級施工企業資質的宏業建筑公司，并取得注冊證書。

根據上述背景，按照《注冊建造師管理規定》，作答1-5題。

1．王某以建造師名義執業的范圍包括（）。

A.擔任宏業建筑公司承建的建設工程施工的項目經理

B.從事宏業建筑公司其他施工活動的管理工作

C.法律、建設法規或國務院建設行政主管部門規定的其他業務

D.宏業建筑公司所在地方政府根據實際需要規定的其他業務

E.擔任各類中類型建設工程施工的項目經理

2．王某在與宏業建筑公司簽完聘用合同時，提出自己以建造師名義執業應享有下列權利，其中正確的有（）。

A.可對本人執業活動進行解釋和辯護

B.親自保管和使用本人注冊證書、執業印章

C.在宏業建筑公司業務范圍外從事相關專業的執業活動

D.對侵犯本人權利的行為進行申述

E.介入與自己有利害關系的商務

3．宏業建筑公司要求王某以建造師名義執業時，應盡到以下義務，其中正確的有（）。

A.遵守法律、法規和有關規定，恪守職業道德

B.執行技術標準、規范和規程

C.在公司需要時擔任兩個以上建設工程項目施工的負責人

D.保守在執業中知悉的國家機密及他人的商業秘密

E.允許他人以自己的名義從事執業活動

4．下列情形中，能導致王某注冊證書和執業印章失效的情形有（）。

A.與聘用單位解除了合同關系

B.2008年6月方某本人年滿60歲 C.所承建的工程項目的建設單位破產

D.2009年5月31日尚未辦理延續注冊

E.宏業建筑公司被吊銷營業執照

5.下面是一些關于王某從業資格的表述，其中正確的有（）。

A.王某必須在3年內不改變執業范圍

B.王某申請延續注冊時應提交原注冊證書

C.2007年11月王某變更到另一家施工企業，則變更后的注冊有效期到2010年11月止

D.王某的初始注冊有效期至2010年5月31日

E.因增加執業專業，王某申請專業增項注冊

背景材料：

甲建設單位新建辦公大樓，該工程采用招標發包，有多家符合相應資質條件的承包企業供建設單位選擇。

根據上述背景，按照《建筑法》的規定，作答6-9題。

6．可供建設單位依法采用的發包方案有（）。

A.將工程發包給一家企業

B.將工程的設計、施工發包給一家企業，工程的采購由自己完成

C.將工程的采購、施工發包給一家企業，工程的設計發包給另一家企業

D.將工程設計發包給一家企業，采購、施工和監理一并發包給另一家企業

E.將工程的設計、采購發包給一家企業，工程的施工發包給另一家企業

7．若建設單位將建筑工程肢解發包，應當承擔的法律責任包括（）。

A.有違法所得的，予以沒收 B.責令改正 C.吊銷資質證書

D.處以罰款 E.責令停業整頓

8．乙施工單位以總包方式中標，中標后該單位欲分包工程，依據法律法規不能實施的行為有（）。

A.經建設單位認可將其中的部分工程分包給具有相應資質的分包單位

B.將其承包的全部建筑工程肢解以后分別發包給他人

C.將其中的主體結構工程分包給丙公司

D.按建設單位指定將其中的部分工程轉包給具有相應資質的丙公司

E.默認丙公司將其承包工程中的部分工程再分包給丁公司

9.下列選項中，導致乙建筑施工企業與他人簽訂的建設工程施工合同無效的行為有（）。

A.將其承包的建設工程全部轉給其他符合資質條件的施工企業完成

B.將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉給其他單位承包

C.將其總承包的工程中的專業工程發包給其他具有相應資質的承包單位完成D.借用有資質的建筑施工企業名義

E.將其所承包的工程中的勞務作業發包給其他承包單位完成 背景材料：

甲建筑公司有140名員工，目前經營發生嚴重困難，需要裁減人員。公司員工存在以下情況：大學畢業生小張剛來公司工作4個月，因公司未按照勞動合同約定提供勞動條件，主動提出解除勞動合同；公司副總劉某與公司的勞動合同期滿，因劉某工作能力很強，公司提出提高工資待遇，想留下劉某與公司共渡難關，但劉某不同意續訂合同；陳某不能勝任工作，調整工作崗位后也不能勝任工作；員工李某與公司訂立了無固定期限合同；員工朱某與公司簽定了3年期限勞動合同，并且其家庭無其他就業人員，還有需要扶養的未成年人的；趙某在公司連續工作了13年，還有3年就到了法定退休年齡；錢某因工負傷，并喪失了部分勞動能力；女職工孫某剛來工作兩年，并且正在孕期；員工周某與公司訂立的是完成今年一個在建項目為期限的勞動動合同；吳某與公司簽訂的合同期限是3年。

根據上述背景，作答10-13題。

10.依據《勞動合同法》，甲建筑公司裁減()人時，應將裁減人員方案向勞動行政部門報告。

A.10 B.15 C.20 D.25 E.30 11.依據《勞動合同法》，甲建筑公司裁減人員時，應優先留用的員工包括()。

A.小張 B.劉某 C.陳某 D.李某 E.朱某

12.在下列員工中，依據《勞動合同法》，甲建筑公司不得與其解除勞動合同的有()。

A.李某 B.朱某 C.趙某 D.錢某 E.孫某

13.依據《勞動合同法》，與下列人員解除勞動合同后，甲建筑公司應當向其支付經濟補償的員工有()。

A.小張 B.劉某 C.陳某 D.周某 E.吳某

背景材料：

某承包商在與某設備公司的設備租賃合同中，承包商拖欠租賃費8萬元，而該公司拖欠該承包商的工程款5萬元與租賃費8萬元同時到期，現該公司將8萬元債權全部轉讓給某大學。

根據上述背景，按照《合同法》的規定，作答14-16題。

14．該設備租賃合同中，債權人不得轉讓給第三人的法定情形有（）。

A.根據合同性質不得轉讓 B.根據合同內容不得轉讓 C.按照當事人約定不得轉讓

D.依照法律規定不得轉讓 E.合同有瑕疵不得轉讓

15．下列關于該設備公司通知義務的說法，正確的有（）。

A.該公司在權利轉讓時，可以通知該承包商 B.該公司在權利轉讓時，應當通知該承包商

C.未經通知，該轉讓對承包商不發生效力 D.未經通知，該轉讓對承包商也發生效力 E.該公司轉讓權利的通知不得撤銷，但經該大學同意的除外

16．下列轉讓效力的表述中，正確的有（）。

A.該8萬元的延期利息屬于該大學

B.承包商應當向該公司行使抗辯權 C.承包商應當向該大學行使抗辯權

D.承包商應當向該公司行使抵銷權 E.承包商應當向該大學行使抵銷權

背景材料：

張某向李某發出要約，李某如期收到。

根據上述背景，按照《合同法》的規定，作答17-18題。

17．下列選項中，會使要約失效的情形包括（）。

A.李某打電話給張某拒絕該要約

B.李某發出承諾前張某通知李某撤銷該要約 C.張某依法撤回要約

D.承諾期限屆滿，李某未作承諾 E.李某對要約的內容作出實質性變更

18.當李某承諾時對要約的內容作了非實質性變更，則下列表述中正確的是（）。

A.如果張某及時反對，則該承諾無效

B.如果張某及時反對，則該承諾有效 C.如果張某及時反對，則該承諾為新要約

D.如果張某未及時反對，則該承諾有效 E.如果張某未及時反對，則該承諾無效

背景材料：

甲是乙公司職員，因為揭發公司經理的經濟問題，而被公司解雇。經勞動仲裁后，甲不服起訴。根據上述背景，作答19-20題。

19．乙公司作為被告收到了人民法院送達的應訴通知書，并附有舉證通知書。關于舉證時限，說法錯誤的有（）。

A.舉證時限必須由人民法院指定

B.乙公司可以在舉證期限屆滿前提出反訴 C.乙公司在舉證時限內未提交證據材料即敗訴

D.乙公司不得提延長舉證期限的要求

E.公乙司逾期提交的證據材料，人民法院審理時不組織質證

20.下列關于舉證的說法中正確的有（）。A.甲對乙公司作出的解雇決定應負舉證責任

B.乙公司對作出的解雇甲的決定應負舉證責任

C.甲對解雇的原因負舉證責任

D.乙公司對解雇的原因負舉證責任

E.甲、乙共同對解雇的原因負舉證責任

一、單項選擇題 D；2 B；3 B；4 A；5 B； 6 D；7 B；8 C；9 A；10 A；11 C；12 B；13 C；14 B；15 A；16 D；17 D；18 B；19 D；20 A；21 C；22B；23 D；24C；25 A；26 C；27 B；28 A；29 D；30 A； 31 D；32 C；33 A；34 B；35 A；36 A；37 A；38 D；39 B；40 C；41 B；42 A；43 C；44 C；45 B；46 A；47 A；48 B；49 C；50 C；51 B；52 D；53 D；54 C；55 D；56 C；57 A；58 D；59 C；60 C

二、多項選擇題 A、B、C；2 A、B、D；3 A、B、D；4 A、E；5 C、E；6 B、D、E；7B、D；8 B、C、D、E；9 A、B、D；10 B、C、D、E；11 D、E；12 C、D、E；13 A、C、D、E；14 A、C、D；15 B、C、E；16 A、C、E；17 A、B、D、E；18 A、C、D；19 A、C、D；20 B、D

第四篇：2009年二級建造師工程法規模擬題二

2009年二級建造師工程法規模擬題（2）

單項選擇題

1、合同無效或者被撤銷并不影響合同中獨立存在的有關(d)的條款的效力。

A、違約責任

B、價款或酬金

C、數量與質量

D、解決爭議方法

2、下列選項中，(d)不是專利權的客體。

A、發明

B、實用新型

C、外觀設計

D、商標

3、下列關于合同“標的”的表述中，錯誤的是(d)。

A、合同標的是合同主體雙方的權利義務共同指向的對象

B、合同標的是合同法律關系的客體

C、某工程建材購銷合同的標的是建材，即物

D、某工程施工合同的標的是該工程本身，即物

4、(a)，建設單位應當向審批該建設項目環境影響報告書、環境影響報告表或者環境影響登記表的環境保護行政主管部門，申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。

A、建設項目竣工后

B、建設項目完工后

C、建設項目使用后

D、建設項目設計后

5、不可抗力事件發生后，當事人一方應當(b)，這是當事人的首要義務。

A、采取措施，減少損失

B、及時通知對方

C、搜集免責的證據

D、向對方提出索賠

6、建設工程糾紛當事人如果不服從第一審人民法院判決，可以上訴至(c)。

A、最高人民法院

B、中級人民法院

C、上一級人民法院

D、人民檢察院

7、在關于投標的禁止性規定中，招標者預先內定中標者，在確定中標者時以此決定取舍屬于(b)。

A、投標人之間串通投標

B、投標人與招標人之間串通投標

C、投標人以行賄的手段謀取中標

D、投標人以非法手段騙取中標

8、當事人以房地產進行抵押，抵押合同(b)之日起生效。

A、簽字蓋章

B、到主管部門登記

C、債務人不履行債務

D、主合同生效

9、根據《招標投標法》的有關規定，(a)應當采取必要的措施，保證評標在嚴格保密的情況下進行。

A、招標人

B、評標委員會

C、工程所在地建設行政主管部門

D、工程所在地縣級以上人民政府

10、在工程施工中由于(a)原因導致工期延誤，承包方應該承擔違約責任。

A、承包方的設備損壞

B、不可抗力

C、工程量變化

D、設計變更

11、根據《保險法》，(d)是指其財產或者人身受保險合同保障，享有保險金請求權的人。

A、投保人

B、受益人

C、保險人

D、被保險人

12、建設工程勘察設計管理條例規定的責令停業整頓、降低資質等級和吊銷資質證書、資格證書的行政處罰，(c)；其他行政處罰，由建設行政主管部門或者其他有關部門依據法定職權范圍決定。依照本條例規定被吊銷資質證書的，由工商行政管理部門吊銷其營業執照。

A、由建設行政主管部門

B、由其他有關部門依據法定職權范圍決定

C、由頒發資質證書、資格證書的機關決定

D、由工商行政管理部門決定

13、抵押將限制的是財產的(d)。

A、占有權

B、使用權

C、收益權

D、處分權

14、根據《公司法》，有限責任公司經營規模較大的，應設立監事會，其成員不得少于(a)。

A、3人

B、5人

C、7人

D、9人

15、根據《建設工程質量管理條例》，建設單位應當依法對工程建設項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購進行(c)。

A、指定購買

B、合約購買 C、招標

D、關聯交易

16、行政處罰是指由國家行政機關或授權的企事業單位、社會團體，對(c)違反行政管理法律、法規的行為所實施的制裁，主要有警告、罰款；沒收違法所得、沒收非法財物；責令停產停業；暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執照；行政拘留等。

A、政府職能部門

B、危害行為

C、公民和法人

D、單位負責人

17、(d)是違約責任產生的根本原因。

A、欺詐行為

B、脅迫行為

C、違法行為

D、違約行為

18、權利主體因其他主體的行為而使權利不能實現時有權要求(a)加以保護并予以制裁。

A、國家機關

B、國家審判機關

C、國家行政機關

D、國家權力機關

19、生產經營單位未與承包單位、(c)簽訂專門的安全生產管理協議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產管理職責，或者未對承包單位、承租單位的安全生產統一協調、管理的，責令限期改正；逾期未改正的，責令停產停業整頓。

A、發包單位

B、建設單位

C、承租單位

D、施工單位

20、發生重大工程質量事故隱瞞不報、謊報或者拖延報告期限的，對(a)和其他責任人員依法給予行政處分。

A、直接負責的主管人員

B、建設單位的主管人員

C、勘察設計單位的主管人員

D、施工單位的主管人員

21、締約過失責任是基于對誠實信用原則在當事人之間產生的一種義務的違反而應當承擔的法律責任。對此特定義務性質的表述錯誤的是(b)。

A、合同前義務

B、合同義務

C、法定義務

D、附隨義務

22、(a)是指權利人對自己的所有物享有的占有、使用、收益和處分的權利。

A、自物權

B、他物權

C、用益物權

D、擔保物權

23、某建設單位的從業人員甲不服從管理，在下列(a)情況下，甲應先由單位給予批評教育，并依照有關規章制度給與相應的處分。

A、違反安全生產規章制度或者操作規程的B、擅離職守或者逃匿的

C、未與承包單位簽訂專門的安全生產管理協議的

D、未與承包單位在承包合同中明確各自的安全生產管理職責的24、下列行為中，不能引起債的法律關系產生的是a(a)。

A、一建設單位向若干施工企業發出招標公告

B、某企業在銀行取款時，由于銀行工作人員疏忽，多支付其2萬元

C、某施工企業塔式起重機倒塌將附近一超市砸毀

D、建設單位將施工企業遺留的施工設備代為保管

25、下列不屬于當事人申請仲裁必須符合的條件的是(c)。

A、有仲裁協議

B、有具體的仲裁請求和事實、理由

C、有充足的證據

D、屬于仲裁委員會的受理范圍

26、建造師經(c)后，方有資格以建造師名義擔任建設工程項目施工的項目經理及從事其他施工活動的管理。

A、備案

B、審核

C、注冊

D、批準

27、根據《公司法》，有限責任公司董事的任期由公司章程規定，但每屆任期不得超過(a)。

A、3年

B、4年

C、5年

D、7年

28、某施工企業未完成施工之際，恰好遭遇地震，導致在建工程坍塌，從而引起工程糾紛。在這一事件中，引起法律關系產生的情況屬于(b)。

A、社會事件

B、法律事件

C、法律行為

D、意外事件

29、人民法院對原告的起訴情況進行審查后，認為符合條件的，即立案，并于立案之日起(b)內將起訴副本發送到被告。

A、7日

B、5日

C、15日

D、30日

30、法律關系的產生，是指法律關系的主體之間形成了一定的(a)關系。

A、權利和義務

B、合同 C、契約

D、協議

31、《建筑法》規定，在城市規劃區內的建筑工程，建設單位申領建筑工程施工許可證的條件是，己經(c)。

A、取得建設工程規劃許可證

B、確定建筑施工企業

C、已簽訂委托監理合同

D、辦理工程質量、安全監督手續

32、下列合同中，屬于無效合同的是(d)。

A、主體的權利、義務明顯不公平的合同

B、條款不完整的合同

C、條款內容有矛盾的合同

D、損害社會公共利益的合同

33、關于共同投標協議的說法中錯誤的是(c)。

A、共同投標協議屬于合同關系

B、共同投標協議必須詳細、明確，以免日后發生爭議

C、共同協議不應同投標文件一并提交招標人

D、聯合體內部各方通過共同投標協議明確約定各方在中標后要承擔的工作和責任

34、取得建造師執業資格，未經(c)的，不得以建造師名義從事建設工程施工項目的管理工作。

A、備案

B、審核

C、注冊

D、批準

35、下列何種情形下仲裁協議不必然無效、可由當事人進行補充協議的情形是(c)。

A、約定的仲裁事項超出法律規定的仲裁范圍的

B、無民事行為能力人或者限制民事行為能力人訂立的仲裁協議

C、對仲裁事項或仲裁委員會沒有約定的

D、一方采取脅迫手段，迫使對方訂立仲裁協議的

36、根據《公司法》，有限責任公司的董事會是由股東會選舉產生的董事組成的業務執行機關，其成員為(c)人。

A、1～9 B、3～9 C、3～13 D、5～9

37、建筑工程一切險的保險費率通常要根據(a)確定。

A、風險的大小

B、保險標的C、投保人身份

D、被保險人身份

38、價款或者報酬不明確的，且雙方不能達成補充協議，也無法按照合同有關條款或者交易習慣確定，則應按照(c)履行。

A、履行合同時履行地市場價格 B、訂立合同時履行地政府指導價格

C、訂立合同時履行地市場價格

D、履行合同時合同訂立地的市場價格

39、專利權的客體不包括(b)。

A、發明

B、技術進步

C、實用新型

D、外觀設計

40、根據我國仲裁法的規定，下列選項中關于仲裁機構組織性質的表述哪些是正確的是(a)A、屬民間性組織，獨立于行政機關

B、屬帶有行政性的組織，隸屬于各省、市、自治區的法制局

C、屬民間性質，但仲裁委員會秘書處的日常工作人員隸屬于有關的行政機關

D、屬民間性質組織，但各省、直轄市、自治區中設區的市所設立的仲裁機構，與省、直轄市、自治區所設立的仲裁機構有隸屬關系多項選擇題

1、《合同法》規定：合同的主要內容包括標的、數量、質量、價款或報酬及(abc)等。

A、違約責任

B、爭議的解決方式

C、履行期限、地點、方式

D、權利及義務

E、擔保方式

2、第二審人民法院對上訴案件，經過審理，可按照下列(ade)情形，分別處理。

A、駁回上訴，維持原判

B、進行調解

C、駁回起訴

D、依法改判

E、撤銷原判，發回重審

3、下列哪些屬于民事法律關系的終止(ade)。

A、自然終止

B、自愿終止

C、條件終止

D、協議終止

E、違約終止

4、下列原則中，《合同法》的重要基本原則包括(ace)。

A、遵守法律

B、等價有償

C、不擾亂社會經濟秩序

D、公開審判

E、不損害社會公共利益

5、違反建設工程質量管理條例規定，施工單位在施工中偷工減料的，使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，或者有不按照工程設計圖紙或者施工技術標準施工的其他行為的，(ace)。

A、責令改正，處工程合同價款2%以上4％以下的罰款 B、責令改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款

C、造成損失的，依法承擔賠償責任

D、造成損失的，依法承擔連帶賠償責任

E、情節嚴重的，責令停業整頓，降低資質等級或者吊銷資質證書

6、債務人不履行合同，債權人可以行使留置權的合同有(abd)。

A、保管合同

B、運輸合同

C、借款合同

D、加工承攬合同

E、居間合同

7、下列關于抵押說法正確的有(ce)。

A、抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，只需要通知抵押權人

B、轉讓抵押物和價款明顯低于其價值的，抵押權人可以不允許抵押人轉讓

C、抵押權與其擔保的債權同時存在，債權消滅時，抵押權也消滅

D、抵押人轉讓抵押物所得的價款歸抵押人所有

E、抵押權因抵押物滅失而消失，因滅失所得的賠償金應作為抵押財產

8、根據《建設工程安全生產管理條例》，下列選項中(abce)是建設單位安全生產管理的主要責任和義務。

A、向施工單位提供有關資料

B、不得向有關單位提出影響安全生產的違法要求

C、不得明示或暗示施工單位使用不符合安全施工要求的物資

D、及時報告安全生產事故隱患

E、保證安全生產投入

9、根據《消防法》對工程建設中應采取的消防安全措施的規定，下列選項中(abe)屬于機關、團體、企業、事業單位應當履行的消防安全職責。

A、制定消防安全制度

B、制定消防安全操作規程

C、對獨立包裝的易燃易爆危險物品應當貼附危險品標簽

D、不在具有火災、爆炸危險的場所使用明火

E、實行防火安全責任制

10、生產經營單位主要負責人在本單位發生重大生產安全事故時，不立即組織搶救的,或者在事故調查處理期間擅離職守或逃匿的，則應承擔的法律責任是(bce)。

A、警告

B、降職、撤職

C、對逃匿的處15日以下拘留

D、沒收財產

E、構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任

11、招標活動的基本原則有(abde)。

A、公開原則

B、公平原則

C、平等互利原則

D、公正原則

E、誠實信用原則

12、下列哪些情況屬于在評標過程中應作為廢標處理的是(bcde)。

A、以虛假方式謀取中標

B、低于成本報價競標

C、不符合資格條件或拒不對投標文件澄清、說明或改正

D、未能在實質上相應的投標

E、聯合體投標未附聯合體各方共同投標協議

13、建設單位必須在建設工程立項批準后，工程發包前，向(ab)辦理工程報建登記手續。

A、建設行政主管部門

B、建設行政主管部門授權的部門

C、縣級以上人民政府

D、縣級以上人民政府授權的部門

E、建筑業協會

14、下列選項中(abd)是《安全生產法》規定的安全生產從業人員的義務。

A、自覺遵規的義務

B、自覺學習安全生產知識的義務

C、服從指揮的義務

D、危險報告義務

E、對本單位的安全生產工作提出建議的義務

15、建設單位明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的，明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建設強制性標準，降低工程質量的，則應承擔相應的法律責任，下列表述中錯誤的是，責令改正，(abde)。

A、并處以5～10萬元的罰款

B、并處以10～20萬元的罰款

C、并處以20～50萬元的罰款

D、并處以30～60萬元的罰款

E、并處以50～100萬元的罰款

16、工程建設標準根據屬性不同可分為(ace)。

A、管理標準

B、財務標準

C、技術標準

D、經濟標準

E、工作標準

17、違反建設工程安全生產管理條例的規定，對不具備安全生產條件的施工單位頒發資質證書的、對沒有安全施工措施的建設工程頒發施工許可證的,縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關行政管理部門的工作人員，應承擔的法律責任是(cd)。

A、經濟責任

B、民事責任

C、行政責任

D、刑事責任

E、法律責任

18、安全生產費用的專款專用是指施工單位對列入工程概算的安全作業環境及安全施工措施所需費用應當用于(abd)。A、施工安全防護用具的采購和更新

B、安全施工措施的落實

C、職工安全生產事故的賠償

D、安全生產條件的改善

E、安全生產事故的調查

19、關于建筑工程一切險的保險期，下列說法正確的有bde()。

A、建筑工程一切險自工程開工之日或在開工之前工程用料卸放于工地之日開始生效，兩者以后發生者為準

B、建筑工程一切險自工程開工之日或在開工之前，工程用料卸放于工地之日開始生效，兩者以先發生者為準

C、無論地基是否在保險范圍內，開工日均不包括打地基在內

D、施工機具保險自其卸放于工地之日起生效

E、保險終止日應為工程竣工驗收之日或者保險單上列出的終止日

20、一級建造師應具備的執業技術能力包括(abce)。

A、具有一定的工程技術、工程管理理論和相關經濟理論水平，并具有豐富的施工管理專業知識

B、能夠熟練掌握和運用與施工管理業務相關的法律、法規、工程建設強制性標準和行業管理的各項規定

C、具有豐富的施工管理實踐經驗和資歷，有較強的施工組織能力，能保證工程質量和安全生產

D、接受繼續教育，更新知識，不斷提高業務水平

E、有一定的外語水平

21、債權債務概括轉讓的形式有(ce)。

A、債權轉讓

B、債務轉移

C、合同承擔

D、合同變更

E、因企業的合并而發生的債權債務的轉移

22、根據《勞動法》，勞動者有(abce)情形之一的，用人單位可隨時解除勞動合同。

A、在試用期間被證明不符合錄用條件

B、嚴重違反勞動紀律

C、嚴重違反用人單位規章制度

D、被依法追究民事責任

E、被依法追究刑事責任

23、下列選項中，(abce)符合《建設工程安全生產管理條例》關于起重機械和自升式架設設施安全管理的規定。

A、在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由具有相應資質的單位承擔。

B、安裝、拆卸施工起重機械和整體提升式腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業技術人員現場監督

C、施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施安裝完畢后，安裝單位應當自檢，出具自檢合格證明，并向施工單位進行安全說明，辦理驗收手續并簽字

D、施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施的使用達到國家規定的檢驗檢測期限的，不得繼續使用

E、檢驗檢測機構對檢測合格的施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當出具安全合格證明文件，并對檢測結果負責

24、建設法律關系主體，主要是指參加、管理或監督建設活動，受建設工程法律規范調整，在法律上享有權利、承擔義務的(abc)。

A、自然人

B、法人

C、其他組織

D、政黨

E、協會

25、違反建筑法規定，(ad)，責令改正，對不符合開工條件的責令停止施工，可以處以罰款。

A、未取得施工許可證

B、承包單位不具有相應資質條件的C、承包單位不具有施工條件的D、開工報告未經批準擅自施工的E、不具有開工條件的

26、為建設項目環境影響評價提供技術服務的機構，不得與負責審批建設項目環境影響評價文件的(ad)存在任何利益關系。

A、環境保護行政主管部門

B、建設單位

C、鑒定單位

D、其他有關審批部門

E、施工單位

27、下列選項中，屬于建筑工程從業的經濟組織包括(abce)。

A、施工單位

B、勘察單位

C、設計單位

D、建設單位

E、工程監理單位

28、根據《建設工程質量管理條例》，下列選項中(abc)符合工程監理單位質量責任和義務的規定。

A、工程監理單位應當依法取得相應資質等級的證書，并在其資質等級許可的范圍內承擔工程監理業務

B、工程監理單位不得轉讓工程監理業務

C、工程監理單位代表建設單位對施工質量實施監理

D、工程監理單位代表施工單位對施工質量實施監理

E、工程監理單位不得與被監理工程的施工承包單位有非正常的聯系

29、建設工程糾紛仲裁的解決有以下特點(abcde)。

A、體現當事人的意思自治

B、裁決的終局性

C、執行的強制性

D、當事人在仲裁過程中對抗的平等性 E、保密性

30、下列合同中，適用《合同法》的是(acde)。

A、保管合同

B、收養合同

C、借款合同

D、委托合同

E、供用電合同

單項選擇題答案

1：D|2：D|3：D|4：A|5：B|6：C|7：B|8：B|9：A|10：A|11：D|12：C|13：D|14：A|15：C|16：C|17：D|18：A|19：C|20：A|21：B|22：A|23：A|24：A|25：C|26：C|27：A|28：B|29：B|30：A|31：C|32：D|33：C|34：C|35：C|36：C|37：A|38：C|39：B|40：A| 多項選擇題答案

1：A、B、C、|2：A、D、E、|3：A、D、E、|4：A、C、E、|5：A、C、E、|6：A、B、D、|7：C、E、|8：A、B、C、E、|9：A、B、E、|10：B、C、E、|11：A、B、D、E、|12：B、C、D、E |13：A、B、|14：A、B、D、|15：A、B、D、E、|16：A、C、E、|17：C、D、|18：A、B、D、|19：B、D、E、|20：A、B、C、E、|21：C、E、|22：A、B、C、E、|23：A、B、C、E、|24：A、B、C、|25：A、D、|26：A、D、|27：A、B、C、E、|28：A、B、C、|29：A、B、C、D、E、|30：A、C、D、E、|

第五篇：2013年全國二級建造師法規模擬題一

2013年二級建造師考試《法規》模擬試題一

一、單項選擇題（共60題。每題1分。每題備選項中。只有一個最符合題意）

1.下列與工程建設有關的法律、法規、部門規章中，()屬于行政法規范疇。

A．中華人民共和國建筑法 B．建設工程安全生產管理條例

C．建造師執業資格制度暫行規定 D．建筑業企業資質等級標準

2、按照《建造師執業資格制度暫行規定》，二級建造師可擔任()。

A．二級及以下資質的建筑企業承包范圍的建設工程施工的項目經理

B．二級及以上資質的建筑企業承包范圍的建設工程施工的項目經理

C．建設工程項目的項目經理 D．建設工程項目施工的項目經理

3、取得建造師執業資格證書的人員，以建造師名義執業的前提是()。

A．按規定注冊 B．按規定備案 C．受聘單位驗證 D．主管部門審批

4、二級建造師注冊證在()內有效。

A．所在企業的市場分布范圍 B．發證機構轄區 C．備案機構轄 D．全國范圍

5、在建設工程發包和簽訂工程合同前，必須向建設行政主管部門申請辦理的手續是()。

A．施工許可證 B．報建登記手續 C．規劃許可證 D．國土使用證

6、《建筑法》第7條規定：“建筑工程開工前，()應當按照國家有關規定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證；但是，國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程除外。”

A．施工單位 D．建設單位 C．監理單位 D．設計單位

7、一般情況下，()的建筑工程可以不申請施工許可證。

A．工程投資額在3萬元以下或者建筑面積在30平方米以下

B．工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下

C．工程投資額在300萬元以下或者建筑面積在3000平方米以下

D．工程投資額在3000萬元以下或者建筑面積在30000平方米以下

8、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，下列關于領取施工許可證應當具備的條件表述不準確的是()。

A．建設資金已經落實 E．已辦理了該建筑工程用地批準手續 C．已經確定施工企業

D．施工圖設計文件已按約定完成

9、根據《建筑法》，下列不屬于領取施工許可證的條件是()。

A．建設資金已經落實 B．有保證工程質量和安全的具體措施

C．已經確定施工企業 D．拆遷工作已經完成

10、《建筑工程施工許可管理辦法》規定建設資金已經落實是領取施工許可證必須具備的條件。建設工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的()。

A．10％ B．20％ C．30％ D．50％

11、發證機關在收到建設單位報送的《建筑工程施工許可證申請表》和所附證明文件后，對于符合條件的，應當自收到申請之日起()日內頒發施工許可證。

A．15 B．20 C．30 D．60

12、根據《建筑法》的規定，建設單位領取施工許可證后因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期；延期以二次為限，每次延期不超過()。A．1個月 B．3個月 C．半年 D．1年

13、根據《建筑法》的規定，在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起()內，向施工許可證發證機關報告，并按照規定做好建筑工程的維護管理工作。

A．7日 B．10 日 C．15日 D．1個月

14、根據《建筑法》的規定，在建的建筑工程因故中止施工滿()的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。

A．1個月 B．3個月 C．半年 D．1年

15、下列關于法人的表述中，錯誤的是()。

A．具有民事權利能力

B．具有民事行為能力

C．是自然人和企事業單位的總稱

D．能夠獨立承擔民事責任

16．建設工程監理單位不對以下（）所描述的質量責任和義務負責。

A．依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任

B．選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場

C．不得與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系

D．應對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，進行現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

17．根據《勞動法》的規定，用人單位應當承擔連帶責任的情形是（）。

A．用人單位克扣或者無故拖欠勞動者工資的

B．用人單位違反法律規定，侵害女職工和未成年的合法權益，并對其造成傷害的 C．用人單位招用尚未解除勞動合同的勞動者，對原用人單位造成經濟損失的

D．用人單位違反法律規定的條件解除勞動合同或者故意拖延不訂立勞動合同，對勞動者造成損害的 18．在試用期內經證明不符合錄用條件的，用人單位（）。

A．可以隨時解除勞動合同 B．必須解除勞動合同

C．可以解除合同，但應當提前30 H通知勞動者 D．不得解除勞動合同 19．在工程建筑領域，下列行為中構成工程重大安全事故罪的是（）。

A．某房地產樓盤施工過程中，夜間施工，給周圍居民帶來了嚴重的損害

B．某工地施工挖地基，未在周圍做防護措施，也沒有醒目標識，造成一下夜班工人摔人坑中，重傷

C．某工程監理單位在進行檢查過程中，發現施工單位過度追求施工進度，致使工程質量嚴重不符合要求，卻不依法行使監理職能，造成建筑物倒塌的嚴重后果

D．某礦井主在地下水位超高的情況下，仍然要求工人冒險下井開采，造成嚴重后果 20．侵權行為與違約行為雖然都是民事違法行為，但存在主要區別，即（）。

A．侵權行為違反的是約定義務，違約行為違反的是合同中的法定義務

B．違約行為侵犯的是絕對權，侵權行為侵犯的是相對權即債權

C．侵權行為違反的是合同中的法定義務，違約行為違反的是約定義務

D．侵權行為的法律責任僅限于財產責任，違約行為的法律責任包括財產責任和非財產責任

21．根據《消防法》對工程建設中應采取的消防安全措施的規定，下列選項中（）不屬于機關、團體、企業、事業單位應當履行的消防安全職責。

A．制定消防安全制度

B．制定消防安全操作規程

C．組織防火檢查，及時消除火災隱患

D．建立傷亡事故和職業病統計報告和處理制度

22．根據《勞動法》，（）以上各級人民政府勞動行政部門、有關部門和用人單位應當依法對勞動者在勞動過程中發生的傷亡事故和勞動者的職業病狀況，進行統計、報告和處理。

A．鄉級

B．縣級

C．市級

D．省級 23．下列關于建設工程文件歸檔的表述正確的是（）。

A．歸檔可以分階段進行，也可以在單位或分部工程通過竣工驗收前進行

B．勘察、設計單位應當在任務完成時，將各自形成的有關工程檔案向城建檔案館歸檔

C．施工、監理單位應當在工程竣工驗收后，將各自形成的有關工程檔案向建設單位歸檔

D．凡設計、施工及監理單位需要歸檔的文件，應按國家有關規定單獨立卷歸檔 24．合同的成立意味著（）。

A．合同具有法律效力

B．當事人對合同內容達成一致

C．合同符合法律規定

D．合同受到法律保護

25．按照《合同法》規定，合同履行中如果價款或報酬不明確，應按照（）履行。

A．訂立合同時履行地的政府定價

B．訂立合同時履行地的市場價格

C．履行合同時履行地的政府定價

D．履行合同時履行地的市場價格

26．合同約定違約金為3萬元，現合同當事人一方因違約給對方造成損失l萬元，那么違約方應給對方支付（）萬元來承擔違約責任。

A．

1B．

2C．

3D．4 27．下列表述中，允許解除合同的情形是（）。

A．法定代表人變更 B．當事人一方發生合并、分立

C．由于不可抗力致使合同目的不能實現 D．當事人一方遲延履行主要義務 28．下列選項中，不可以做投標保證金的是（）。

A．現金

B．銀行保函

C．銀行匯票

D．擔保單位的信用擔保

29．依法必須進行招標的項目的招標人向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況的，或者泄露標底的，給予警告，可以并處（）萬元的罰款。

A．1～

5B．1～10

C．3～5

D．5～10 30．關于共同投標協議，說法錯誤的是（）。

A．共同投標協議為將來在聯合體內部為所承攬的各自的責任發生糾紛提供了解決的必要依據

B．沒有附聯合體各方共同投標協議的聯合體投標確定為廢標

C．共同協議應當在提交投標文件前十天提交招標人

D．聯合體內部各方通過共同投標協議，明確約定各方在中標后要承擔的工作范圍和責任 31．根據我國招標投標法的有關規定，下列不符合開標程序的是（）。

A．開標應當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行

B．開標地點應當為招標文件中預先確定的地點

C．開標由招標人主持，邀請部分投標人參加

D．開標時都應當當眾予以拆封、宣讀

32．中標人違反本法規定將中標項目的部分主體、關鍵性工作分包給他人的，處轉讓、分包項目金額（）的罰款。

A．3‰以下

B．3‰以上5‰以下

C．5‰以上10‰以下

D．10‰以上

33．我國《安全生產法》規定，從業人員在300人以下的、可以通過委托具有國家規定的相關專業技術人員提供安全生產管理服務的企業有（）。

A．礦山企業

B．水泥生產企業 C．建筑施工企業

D．危險物品生產企業 34．我國《安全生產法》規定，生產經營單位的安全生產管理人員，應（）。

A．組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程

B．保證本單位安全生產投入的有效實施

C．組織制定并實施本單位的生產安全事故應急救援預案

D．立即處理檢查中發現的安全問題，不能處理的應及時報告本單位負責人

35．我國《安全生產法》規定，建筑施工單位的主要負責人和安全生產管理人員，應當由（）對其安全生產知識和管理能力考核合格后方可任職。

A．縣級以上人民政府

B．有關主管部門

C．行業協會

D．建設行政主管部門 36．下列屬于工程監理單位安全責任的為（）。

A．保證安全生產投 B．審查安全技術措施或專項施工方案

C．對施工現場的安全生產負總責

D．對建設工程項目的安全施工負責 37．建設工程安全生產管理，堅持安全第一、（）的方針。

A．以人為本

B．預防為主

C．質量為主

D．生產服從安全

38．在某工程中，施工單位挪用列入建設工程核算的安全生產作業環境和安全施工措施所需費用100萬元，責令限期改正，并可處（）的罰款。

A．5萬元以上20萬元以下

B．10萬元以上20萬元以下

C．20萬元以上50萬元以下

D．10萬元以上50萬元以下

39．負責中央管理的建筑施工企業安全生產許可證的頒發和管理的是（）。

A．國務院安全生產監督管理部門

B．國務院建設主管部門

C．國務院國防科技工業主管部門

D．國家煤礦安全監察機構

40．以下所描述的質量責任和義務中，不應由工程監理單位負責的是（）。

A．依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對施工質量實施監理，并對施工質量承擔監理責任

B．選派具備相應資格的總監理工程師和監理工程師進駐施工現場

C．不得與被監理工程的施工承包單位以及建筑材建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系

D．應對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，進行現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測

41．根據《勞動法》的規定，責任人應承擔刑事責任的是（）。

A．克扣或者無故拖欠勞動者工資的 B．非法招用未滿16周歲的未成年人的

C．強令勞動者違章冒險作業，發生重大傷亡事故 D．拒不支付延長勞動者工作時間的工資報酬 42．下列應承擔侵權責任的行為是（）。

A．工地的塔吊倒塌造成臨近的小吃部房屋被砸塌

B．某建筑公司未按造合同約定的時間竣工

C．工地工人在施工中不慎從樓上掉下來摔傷

D．工地工人李某在工地食堂下毒，致使工人集體中毒 43．建筑工程一切險的保險自（）開始生效。

A．工程開工之日或工程用料卸放于工地之日 B．工程開工之后工程用料卸放于工地之日

C．工程開工之日的次日或工程用料卸放于工地之日 D．工程用料卸放于工地之日

44．乙公司授權其采購員去采購甲公司的某產品100件，采購員拿著公司的空白合同書與甲公司訂立了購買200件某產品的合同，由此發生糾紛后，應當（）。

A．要求乙公司支付200件產品的貨款

B．乙公司可以向甲公司無償退貨

C．由甲公司交付100件產品，乙公司支付相應的貨款

D．由甲公司交付200件產品，乙公司支付相應的貨款

45．對于可撤銷合同，當事人必須從知道或者應當知道撤銷事由之日起（）內行使撤銷權。

A．1年

B．1.5年

C．2年

D．3年

46．出現違約責任后，要求違約方繼續履行合同，對于（）而非金錢債務不符合約定的，對方可以要求履行。

A．法律上或者事實上不能履行的 B．質量不符合合同約定要求的

C．債權人在合理的期限內未要求履行的D．債務標的不適于強制履行的 47．施工合同履行過程中出現以下情況，當事人一方不承擔違約責任的是（）。

A．因為三通一平工期拖延，發包方不能在合同約定的時間內給承包商提供施工場地

B．因為發包方拖延提供圖紙，導致工期拖延

C．因為發生洪災，承包方無法在合同約定的工期內竣工

D．因為承包方自有設備損壞，導致工期拖延 48．合同債權的轉讓（）。

A．必須是全部權利的轉讓

B．可以是部分權利的轉讓

C．可以改變部分合同權利的內容

D．必須連同合同義務一起轉讓

49．依據《合同法》第78條規定，當事人對合同變更的內容約定不明確的，則（）。

A．由當事人訴請人民法院裁決

B．由當事人申請仲裁委員會裁決

C．推定為未變更

D．視為已變更

50．仲裁是指合同當事人雙方達成仲裁協議，自愿將爭議交給第三者，由第三者對合同雙方（）作出裁決的一種解決爭議的方式。

A．權利和義務

B．合同爭議

C．一般責任

D．相互責任

51．施工合同糾紛，一般是指（）對施工合同條款的理解產生異議，而不承擔相應的義務等原因而產生的糾紛。

A．施工質量監督部門

B．總監理工程師

C．施工合同當事人

D．工商行政部門負責人

52．某采石場向高速公路二標段的承包單位甲路橋公司運送砂石。甲公司未能按照合同約定給付砂石款，采石場對其提起訴訟。甲公司接到開庭傳票后沒有派人參加訴訟，人民法院缺席進行了判決，這體現了訴訟解決糾紛的（）。

A．公權性

B．強制性

C．程序性

D．獨立性

53．在一起鋼材買賣合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業將鋼材廠家在互聯網上發布的價目表下載并打印出，并在法庭上作為證據出示，則該證據種類屬于（）。

A．書證

B．物證

C．視聽資料

D．勘驗筆錄

54．在締約過程中，受要約人對要約的主要條款部分同意，部分作出變更的答復，性質上是（）。

A．部分承諾

B．承諾

C．拒絕承諾

D．新要約 55．下列選項中屬于要約的是（）。

A．招股說明書

B．投標書

C．招標公告

D．商品價目表 56．根據我國《民事訴訟法》，當事人可以對下列人員申請回避的是（）。

A．仲裁員、書記員、證人、鑒定人 B．書記員、翻譯人員、鑒定人、勘驗人

C．證人、審判員、書記員、勘驗人

D．調解員、仲裁員、鑒定人、勘驗人 57．下列關于建設工程質量保證金的說法，錯誤的是（）。

A．全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額5％左右的比例預留保證金

B．采用工程質量工程、工程質量保險等保證方式的，保證金的預留比例應降低

C．發包人在接到承包人返還保證金申請后，應于14內會同承包人按照從事同約定的內容進行核實

D．缺陷責任期可由發、承包雙方在合同中約定

58．對所承擔建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄是（）安全生產管理的主要責任和義務之一。

A．設計單位

B．建設單位

C．施工單位

D．監理單位

59．《建設工程安全生產管理條例》規定，由施工單位對達到一定規模的、危險性較大的分部分項工程編制的專項施工方案，應當由（）簽字后實施。

A．施工單位技術負責人、監理工程師 B．施工單位技術負責人、建設單位負責人

C．建設單位技術負責人、總監理工程師 D．施工單位技術負責人、總監理工程師

60．監理單位發現安全事故隱患沒有及時要求施工單位整改或者暫時停止施工的，要求監理單位（）。

A．責令工程停工

B．責令限期改正 C．給予罰款

D．吊銷營業資照

二、多項選擇題（共20題。每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

61、經注冊的建造師有下列()情況之一者，由原注冊管理機構注銷注冊。

A．業務水平無明顯提高

D．喪失完全民事行為能力

C．因過失發生工程建設重大質量安全事故

D．受刑事處罰

E．同時在兩個以上建筑業企業執業 62、建造師的執業范圍包括()。

A．擔任建設工程項目施工的項目經理

B，行業協會規定的其他業務

C．從事其他施工活動的管理工作

D．地方政府規定的其他業務

E．法律、行政法規或國務院建設行政管理部門規定的其他業務

63、二級建造師應當具備的執業技術能力包括()。

A．了解工程建設的法律、法規、強制性標準和有關行業管理規定

B．接受繼續教育，更新知識，不斷提高業務水平

C．能閱讀外文圖紙資料

D．具有一定的施工管理專業知識

E．具有一定的施工管理實踐經驗和資歷，有一定的施工組織能力，能保證工程質量和安全生產

64、建設單位必須在建設工程立項批準后、工程發包前，向()辦理工程報建登記手續。

A．建設行政主管部門

B．建設行政主管部門授權的部門

C．縣級以上人民政府

D．縣級以上人民政府授權的部門

E．建筑業協會

65、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，頒發施工許可證必須具備的條件包括()。

A．已經辦理了建筑工程用地批準手續

B．按照規定應該委托監理的工程已委托監理

C．施工圖設計文件等待審查

D．已經確定具備相應資質條件的施工企業

E．建設資金已經落實

66、根據《建筑工程施工許可管理辦法》，建設單位申請領取施工許可證的工程()，應當與依法簽訂的施工承包合同一致。

A．名稱

B．地點

C．造價

D．規模

E．質量

67、建筑工程在施工過程中，()發生變更的，應當重新申請領取施工許可證。

A．設計單位

B．建設單位

C．監理單位

D．施工單位

E．材料供應商

68、下列選項中()是領取建筑工程施工許可證的法律后果。

A．建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工

B．在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起3個月內，向建筑工程施工許可證發證機關報告

C．中止施工滿1年的工程恢復施工前，建設單位應當報建筑工程施工許可證發證機關核驗施工許可證

D．按照國務院有關規定批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工或者中止施工的，應當及時向批準機關報告情況

E．按照國務院有關規定批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工超過6個月的，應當重新辦理開工報告的批準手續

69、建設法律關系主體，主要是指參加或管理、監督建設活動，受建設工程法律規范調整，在法律上享有權利、承擔義務的()。

A．自然人

B．法人

C．協會

D．政黨

E，其他組織

70．建設工程安全生產管理基本制度包括（）。

A．安全生產培訓制度

B．安全生產檢查制度

C．群防群治制度

D．安全生產教育制度

E．安全責任追究制度 71．下列說法正確的是（）。

A．建設單位可以將拆除工程發包給任何施工單位

B．施工單位主要負責人依法對本單位的安全生產工作全面負責

C．施工單位可以在資質等級許可的范圍外承攬工程

D．工程監理單位和監理工程師應當對建設工程安全生產承擔監理責任

E．總承包單位對分包工程的安全生產不承擔連帶責任

72．根據《勞動法》，有（）情形之一的，勞動者可以隨時通知用人單位解除勞動合同。A．在試用期內

B．用人單位用暴力手段強迫勞動

C．用人單位用威脅手段強迫勞動

D．用人單位沒有應勞動者的要求給予加薪

E．用人單位未按勞動合同約定支付勞動報酬

73．張某向李某發出要約，李某如期收到，則下列（）情形，均會使該要約失效。

A．李某打電話給張某拒絕該要約

B．張某通知李某撤銷該要約

C．張某依法撤回要約

D．承諾期限屆滿，李某未作承諾

E．李某對要約的內容作出實質性變更

74．法律責任的一般構成要件由（）條件構成。

A．有損害結果發生

B．存在違法行為

C．違法行為與損害結果之間有因果關系

D．違法者主觀上有過錯

E．違法者主觀上有過失 75．先期違約的特點是（）。

A．是當事人在締約之后的違約

B．是當事人在締約后合同履行期到來之前的違約

C．侵害的是對方當事人期待的債權

D．主要造成對方信賴利益的損害

E．侵害的是當事人現實的債權

76．當事人因重大誤解訂立的合同，可以（）。

A．不履行合同

B．撤銷合同

C．不適當履行合同

D．變更合同

E．維持原合同保持不變

77．合同生效不能違反法律和社會公共利益的含義主要是指（）。

A．合同主體合法

B．合同客體合法

C．合同內容合法

D．合同目的合法

E．合同簽訂程序合法 78．下列對仲裁的理解正確的有（）。

A．仲裁具有商事性特征，只有公司、企業和其他組織才能為仲裁當事人

B．仲裁具有保密性特征，仲裁的審理過程和裁決結果，非經當事人同意，不得公開

C．仲裁具有獨立性特征，仲裁機構的審理活動獨立于當地的行政機構和司法機構

D．仲裁具有專業性特征，仲裁員都是某個領域的專家

E．仲裁具有強制性特征，仲裁實行一裁終局 79．關于民事訴訟中的級別管轄，說法正確的是（）。

A．級別管轄，是劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權限

B．訴訟審判程序為兩級終審，因此我國法院也只有兩級

C．最高人民法院為終審法院，因此只受理二審案件

D．爭議標的金額的大小，往往是確定級別管轄的重要依據

E．只有第一審民事案件才涉及級別管轄的問題

80．某工程在訂立施工合同過程中，雙方協商一致采用仲裁的方式處理合同糾紛，則關于仲裁協議說法錯誤的是（）。

A．仲裁協議應當采用書面形式

B．仲裁協議可以采用口頭形式，只要雙方認可

C．仲裁協議應當在糾紛發生前達成

D．仲裁協議應當是獨立于施工合同之外的仲裁協議書

E．沒有仲裁協議，就不存在有效的仲裁

一、單項選擇題參考答案

1．B

2．A

3．A

4．B

5．B

6．B

7．B

8．D

9．D 10．D 11．A

12．B

13．D

14．D

15．C

16．D

17．C 18．C

19．C

20．C

21．D

22．B

23．D

24．B

25．B 26．B

27．A

28．D

29．B

30．C

31．C

32．C

33．B 34．D

35．B

36．B

37．B

38．C

39．B

40．D

41．C

42．A

43．A 44．D 45．A

46．B

47．C

48．B

49．C

50．B

51．C

52．B

53．A

54．D

55．B

56．B

57．B

58．C

59．D

60．B

二、多項選擇題參考答案

61．BCDE

62．ACE

63．ADE

64．AB

65．ABDE

66．ABD 67．BD

68．ACDE

69．ABE

70．BCE

71．BD

72．ABCE 73．ABDE

74．BD

75．CDE

76．BDE

77．CD

78．CD

79．DE 80．BCD

三、答案解析

1.答案：b

解 析：行政法規是國家最高行政機關即國務院所制定的規范性文件

2.答案：a

解 析：人事部和建設部2002年12月5日聯合發布《建造師執業資格制度暫行規定》(人發[2002]111號)第29條規定：按照建設部頒布的《建筑業企業資質等級標準》，二級建造師可以擔任二級及以下建筑業企 業資質的建設工程項目施工的項目經理。

3.答案：a

解 析：建造師執業前提

取得建造師執業資格證書的人員，必須經過注冊登記，方可以建造師名義執業。取得建造師執業資格，未經注冊的，不得以建造師名義從事建設工程施工項目的管理工作。

4.答案：b

解 析：二級建造師執業資格的注冊辦法，由省、自治區、直轄市建設行政主管部門制定，頒發轄區內有效的《中華人民共和國二級建造師注冊證》，并報建設部或其授權的注冊管理機構備案。5.答案：b

解 析：建設單位必須在建設工程立項批準后，工程發包前，向建設行政主管部門或其授權的部門辦理報建登記手續。未辦理報建登記手續的工程，不得發包，不得簽訂工程合同。

6.答案：b

解 析：新建、擴建、改建的建設工程，建設單位必須在開工前向建設行政主管部門或其授權的部門申請領取建設工程施工許可證。

7.答案：b

解 析：工程投資額在30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程，可以不申請辦理施工許可證。

8.答案：d

解 析：選項D應該是有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料。

9.答案：d

解 析：選項D應該是需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求。

10.答案：d

解 析：建設工期不足一年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50％ 11.答案：a

解 析：發證機關在收到建設單位報送的《建筑工程施工許可證申請表》和所附證明文件后，對于符合條件的，應當自收到申請之日起15日內頒發施工許可證 12.答案：b

解 析：因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期；延期以兩次為限，每次不超過三個月。

13.答案：d

解 析：在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發證機關報告，并按照規定做好建筑工程的維護管理工作。

14.答案：d

解 析：中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。

15.答案：c

解 析：法人與自然人相對，它是具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的組織。法人的存在必須具備如下五個條件：依法成立；有必要的財產或者經費；有自己的名稱、組織機構和場所；能夠獨立承擔民事責任。

16．答案D 施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應在建設單位或工程監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。不屬于監理單位的質量責任。21．答案D 考點為消防法關于工程建設活動火災預防的規定。選項A、B、C是機關、團體、企業、事業單位應當履行的消防安全職責，選項D是勞動安全主管部門的責任。24．答案B

合同的成立只是意味著當事人之間已經就合同的內容達成了一致．但是合同能否產生法律效力還要看它是否符合法律規定。只有符合法律規定的合同才會受到法律的保護，才具有法律效力。因此本題正確答 10 案為B.30．答案C 聯合體共同投標中。各方應當簽訂共同投標協議，明確約定各方擬承擔的工作和責任，并將共同投標協議連同投標文件一并提交招標人。31．答案C 《招標投標法》第35條規定“開標由招標人主持，邀請所有投標人參加”體現了招標的公開、公平、公正和誠實信用原則。37．答案B

建設工程安全生產管理，堅持“安全第一，預防為主”的方針。38．答案C

施工單位挪用列入建設工程核算的安全生產作業環境和安全施工措施所需費用的，責令限期改正，并可處挪用費用的20％以上50％以下的罰款。41．答案C

“克扣或者無故拖欠勞動者工資的”及“拒不支付勞動者延長工作時間工資報酬”由勞動部門責令支付勞動者的工資報酬、經濟補償，并可以責令支付賠償金：“非法招用未滿16周歲的未成年人的”由勞動部門責令改正，處以罰款，情節嚴重的．由工商行政管理部門吊銷營業執照。“強令勞動者違章冒險作業．發生重大傷亡事故”才追究責任人的刑事責任。44．答案D

此題是考無權代理人代訂合同行為有效的規定。行為人沒有代理權、超越代理權或代理權終止后已被代理人的名義訂立合同，相對人有正當的理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。采購員拿著公司的空白合同書與A公司簽訂合同。A公司有理由相信采購員是全權代理公司的業務，因此本題應選D。47．答案C

當事人之間因不可抗力事件的發生。造成合同不能履行時，依法可以免除責任。因為本題的c選項是發生洪災后導致的工程拖期，符合違約責任的免責規定，選C.48．答案B

債權轉讓即合同權利轉讓，是指合同的債權通過協議將其債權全部或者部分轉移給第三人的行為，并不是“必須是全部權利的轉讓”。55．答案B

要約是指希望和他人訂立合同的意思表示。即一方當事人以締約為目的，向對方當事人提出合同條件，希望對方當事人接受的意思表示。招標說明書、招標公告、商品價目表屬于要約邀請。58．答案C 《建設工程安全生產管理條例》第2l條規定，施工單位主要負責人依法對本單位的安全生產工作全面負責，其中包括：對所承擔建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。61.答案：b, c, d, e

解 析：經注冊的建造師有下列六個情況之一的，由原注冊管理機構注銷注冊：

(1)不具有完全民事行為能力的；

(2)受刑事處罰的；

(3)因過錯發生工程建設重大質量安全事故或有建筑市場違法違規行為的；

11(4)脫離建設工程施工管理及其相關工作崗位連續2年(含2年)以上的；

(5)同時在2個及以上建筑業企業執業的；

(6)嚴重違反職業道德的。

62.答案：a, c, e 解 析：建造師執業范圍

(1)擔任建設工程項目施工的項目經理；

(2)從事其他施工活動的管理工作；

(3)法律、行政法規或國務院建設行政主管部門規定的其他業務。

63.答案：a, d, e

解 析：二級建造師的執業技術能力如下：

(1)了解工程建設的法律、法規、工程建設強制性標準及有關行業管理的規定；（一級：熟練掌握和運用）

(2)具有一定的施工管理專業知識；（一級：豐富的）

(3)具有一定的施工管理實踐經驗和資歷，有一定的施工組織能力，能保證工程質量和安全生產。（豐富經驗和資歷，較強的施工組織能力）

建造師必須定期接受繼續教育，更新知識，不斷提高業務水平。（一級沒要求，但要求有一定的外語水平）

64.答案：a, b

解 析：建設單位必須在建設工程立項批準后，工程發包前，向建設行政主管部門或其授權的部門辦理報建登記手續。未辦理報建登記手續的工程，不得發包，不得簽訂工程合同。

65.答案：a, b, d, e

解 析：《建筑工程施工許可管理辦法》關于申請領取施工許可證的條件

(1)已經辦理該建筑工程用地批準手續。

(2)在城市規劃區的建筑工程，已經取得建設工程規劃許可證。

(3)施工場地已經基本具備施工條件，需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求。

(4)已經確定施工企業。

(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料，施工圖設計文件已按規定進行了審查。

(6)有保證工程質量和安全的具體措施。施工企業編制的施工組織設計中有根據建筑工程特點制定的相應質量、安全技術措施，專業性較強的工程項目編制的專項質量、安全施工組織設計，并按照規定辦理了工程質量、安全監督手續。

(7)按照規定應該委托監理的工程已委托監理。

(8)建設資金已經落實。66.標準答案：a, b, d

解 析：建設單位申請領取施工許可證的工程名稱、地點、規模，應當與依法簽訂的施工承包合同一致。施工許可證應當放置在施工現場備查。

67.答案：b, d

解 析：建筑工程在施工過程中，建設單位或者施工單位發生變更的，應當重新申請領取施工許可證。

68.答案：a, c, d, e

解 析：在建的建筑工程因故中止施工的，建設單位應當自中止施工之日起一個月內，向發證機關報告，并按照規定做好建筑工程的維護管理工作。建筑工程恢復施工時，應當向發證機關報告；中止施工滿一年 12 的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。69.答案：a, b, e

解 析：民事法律關系主體是指參加民事活動，受民事法律規范調整，在法律上享有權利、承擔義務的自然人、法人和其他組織 72．答案ABCE

勞動者解除勞動合同．應當提前30日以書面形式通知用人單位，有下列情形之一的，勞動者可以隨時通知用人單位解除勞動合同：在試用期內的；用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；用人單位未按照勞動合同約定支付勞動報酬或者提供勞動條件的。74．答案BD

因為答案A有損害結果發生，在這里損害事實不同于損害結果。同理，答案C也不正確。答案E違法者主觀上有過失是違法者主觀上有過錯的具體表現．所以也不正確。因此，只有答案B、D正確。75．答案CDE

預期違約。又稱先期違約或先期拒絕履行，其特點有：（1）預期違約表現為將來不履行合同義務，而不象實際違約表現為現實違反合同義務。（2）預期違約是對期待債權的侵害而不是現實的債權的侵害。（3）預期違約的主張人可以是合同的任何一方當事人。（4）主要造成對方信賴利益的損害。（5）預期違約是一種可能違約。