第一篇：一建《工程法規》練習題1

一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

(1)對所有權中占有權的表述中，不正確的是()。

A.占有權是指對財產實際掌握、控制的權能

B.占有權是行使物的使用權的唯一條件

C.占有權是所有人行使財產所有權的一種方式

D.占有權可以根據所有人的意志和利益分離出去

(2)債權人只能向特定的人主張自己的權利，債務人也只需向享有該項權利的特定人履行義務，即債的()。

A.固定性

B.排他性

C.相對性

D.有償性

(3)施工現場大氣污染的防治重點是防治()污染。

A.揚塵

B.粉塵

C.懸浮顆粒

D.硫化物

(4)法人的()是確定法律管轄的依據。

A.名稱

B.財產來源

C.場所

D.組織機構

(5)建設工程法律具有()的特點，雖然其主要是經濟法的組成部分，但還包括了行政法、民法、商法等的內容。

A.廣泛性

B.綜合性

C.具體性

D.適應性

(6)對仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起()日內向人民法院提起訴訟。

A.3

B.7

C.15

D.21

(7)企業法人依法經()核準登記后取得法人資格。

A.稅務機關

B.衛生局

C.縣級以上人民政府

D.工商行政管理機關

(8)關于綜合應急預案的表述中，正確的是()。

A.包括應急處置程序、應急處置要點等內容

B.包括應急組織機構與職責、預防措施等內容

C.包括本單位的應急組織機構及其職責、預案體系及響應程序等內容

D.包括危險性分析、可能發生的事故特征等內容

(9)關于噪聲污染防治的表述，不正確的是()。

A.在醫院附近，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業

B.因燃氣管道搶修、搶險作業要求，可以在夜間連續作業

C.環境影響報告書中，應當有該建設項目所在地單位和居民的意見

D.建設工程必須夜間施工的，施工單位應在開工15日以前向建設主管部門申報

(10)2010年7月6日，某建筑公司的司機將自己所駕駛的該建筑公司運送瀝青混凝土的運輸車開進了施工現場附近的一條小河里進行清洗，該行為屬于()。

A.合法行為，洗車是司機的權利

B.違法行為，違反了《水污染防治法》中關于防止地表水污染的規定

C.違法行為，違反了《水污染防治法》中關于防止地下水污染的規定

D.違法行為，違反了《固體廢物污染環境防治法》

(11)生產經營單位申請應急預案備案，應當提交的材料不包括()。

A.應急預案危險性分析

B.應急預案文本及電子文檔

C.應急預案備案申請表

D.應急預案評審或者論證意見

(12)特種作業人員偽造、涂改特種作業操作證或者使用偽造的特種作業操作證的，()。

A.給予警告，并處1000元以上5000元以下的罰款

B.給予警告，并處2000元以上10000元以下的罰款

C.處3年以下有期徒刑或者拘役

D.處3年以上7年以下有期徒刑

(13)關于合同法律特征的敘述中，有誤的是()。

A.合同是一種非法律行為

B.合同的目的性在于設立、變更、終止民事權利義務關系

C.合同的成立必須有兩個以上當事人;兩個以上當事人不僅作出意思表示，而且意思表示是一致的

D.合同的當事人法律地位一律平等，雙方自愿協商，任何一方不得將自己的觀點、主張強加給男一方

(14)下列關于建筑材料檢驗的說法，正確的是()。

A.對于建設單位提供的建筑材料，施工單位不必進行檢驗

B.檢驗合格的建筑材料未經總監理工程師簽字，不得在工程上使用

C.施工單位應當按合同約定對建筑材料進行檢驗

D.設計單位應當對推薦的建筑材料負責檢驗

(15)招標過程中，資格審查應主要審查潛在投標人或者投標人在()沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題。

A.最近3年內

B.連續3年內

C.最近5年內

D.連續5年內

(16)各級建設行政主管部門把在建工程項目開工前()作為審查企業安全生產條件的重要內容之一。

A.是否投保建筑意外傷害保險情況

B.是否投保工傷社會保險情況

C.是否投保醫療保險情況

D.是否投保人身保險情況

(17)企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

(18)下列融資租賃合同出租人的義務中，出租人、出賣人、承租人可以約定，出賣人不履行買賣合同義務時，由承租人行使索賠的權利體現的義務是()。

A.向出賣人支付價金的義務

B.保證承租人對租賃物占有和使用的義務

C.尊重承租人選擇權的義務

D.協助承租人索賠的義務

(19)根據《節約能源法》的規定，用能單位未按照規定配備、使用能源計量器具的，由產品質量監督部門責令限期改正;逾期不改正的，處()的罰款。

A.1000元以上1萬元以下

B.5000元以上5萬元以下

C.1萬元以上5萬元以下

D.1萬元以上10萬元以下

(20)建設工程項目規劃、選址、設計的重要依據是()，也是保證施工安全的重要因素和前提條件。

A.工程勘察

B.工程勘察成果

C.提供勘察文件

D.工程概算

(21)自然人的軟件著作權，保護期為自然人終生及其死亡后()年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日。

A.10

B.20

C.40

D.50

(22)某業主和承包商簽訂了施工合同甲，承包商和分包商簽訂了分包合同乙。為保證施工合同甲的認真履行，業主要求承包商提供保證人，則保證合同丁的當事人是()。

A.承包商和分包商

B.承包商和保證人

C.業主和保證人

D.業主和承包商.(23)民事訴訟的()既表現在案件的受理上，又反映在裁判的執行上。

A.強制性

B.專業性

C.獨立性

D.程序性

(24)省、自治區、直轄市建設行政主管部門或其授權的機構為()建造師執業資格的注冊管理機構。

A.特級

B.一級

C.二級

D.三級

(25)經批準的建設項目需要使用國有建設用地的，建設單位應當持法律、行政法規規定的有關文件，向有批準權的()提出建設用地申請。

A.縣級以上人民政府土地行政主管部門

B.本級人民政府

C.省級人民政府建設行政主管部門

D.國務院建設行政主管部門

(26)民事訴訟當事人中，()，是指對他人爭議的訴訟標的有獨立的請求權，或者雖無獨立的請求權，但案件的處理結果與其有法律上的利害關系，而參加到原告、被告已經開始的訴訟中進行訴訟的人。

A.共同訴訟人

B.第三人

C.訴訟代理人

D.律師

(27)申請設立施工總承包序列特級和一級、專業承包序列一級資質外商投資建筑業企業的，其設立由()審批。

A.國務院建設行政主管部門

B.國務院對外貿易經濟行政主管部門

C.省、自治區、直轄市人民政府建設行政主管部門

D.省、自治區、直轄市人民政府對外貿易經濟行政主管部門

(28)根據《建設工程施工合同(示范文本)》的規定，承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。但承包人不能按時開工的，應當在協議書約定的開工日期前()d，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。

A.3

B.5

C.7

D.15

(29)根據《勞動法》的規定，在()時，用人單位不可以隨時解除勞動合同。

A.某單位司機李某因交通肇事罪被判處有期徒刑3年

B.某單位發現王某在試用期間不符合錄用條件1

C.史某在工作期間嚴重失職，給單位造成重大損失

D.職工姚某無法勝任本崗位工作，經過培訓仍然無法勝任

(30)依據法律規定，()爭議提起訴訟或仲裁的時限為4年。

A.跨國服務貿易合同

B.國際貨物買賣合同

C.基礎設施項目承包合同

D.知識產權許可使用合同

(31)2011年8月1日，甲公司在某報刊登廣告：“我公司欲以低價處理混凝土攪拌機10臺，每臺售價5萬元，有意購買者3日內到我公司付款 即可提貨。”乙公司看到該廣告后，于2011年8月3日攜帶現金支票到甲公司提貨。但被告知：“車已售完。”下列說法正確的是()。

A.該廣告屬于要約邀請，甲公司不承擔任何賠償責任

B.該廣告屬于要約，甲公司應當承擔違約責任

C.該廣告屬于要約，甲公司應當承擔締約過失責任

D.該廣告屬于要約，但甲公司并無過錯，不承擔賠償責任

(32)不屬于施工總承包企業資質序列類別的是()。

A.房屋建筑工程

B.市政公用工程

C.機電安裝工程

D.電信工程

(33)某施工單位與采石場簽訂了石料供應合同，在合同中約定了違約責任。為確保合同履行，施工單位交付了3萬元定金。由于采石場未能按時交貨，根據合同約定應支付違約金4萬元。則本案中采石場最多應支付給施工單位()萬元。

A.10

B.7

C.6

D.4

(34)貨運合同當事人的權利義務中，托運人的權利包括()。

A.有條件的拒絕支付運費權

B.妥善包裝的權利

C.告知的權利

D.求償權

(35)招標人采用邀請招標方式的，應當向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書。

A.2

B.3

C.5

D.6

(36)下列事故中，不屬于較大事故的是()。

A.造成3人以上10人以下死亡的事故

B.造成10人以上50人以下重傷的事故

C.造成5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故

D.造成1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故

(37)根據相關法律的規定，發包人根據確認的竣工結算報告向承包人支付工程竣工結算價款，同時應保留()左右的質量保證(保修)金。

A.1%

B.5%

C.8%

D.10%

(38)《招標投標法》規定，招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起()日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

A.10

B.15

C.20

D.30

(39)招標人采用邀請招標方式的，應發出投標邀請書，投標邀請書應當載明的事項不包括()。

A.招標人的名稱和地址

B.招標項目的技術要求

C.招標項目的性質、數量、實施地點和時。間

D.獲取招標文件的辦法

(40)關于工程建設行業標準的制訂、修訂程序與復審的敘述中，錯誤的是()。

A.工程建設行業標準的制訂、修訂程序，可以按準備、征求意見、送審和報批3個階段進行

B.一般是5年復審1次

C.工程建設行業標準實施后，根據科學技術的發展和工程建設的實際需要，適時進行復審

D.一般是5年修訂1次

(41)關于上位法與下位法的敘述，不正確的是()。

A.法律的效力是僅次于憲法而高于其他法的形式

B.地方性法規的效力，高于本級和下級地方政府規章

C.行政法規的法律地位和法律效力僅次于憲法和部門規章，高于地方性法規

D.省、自治區人民政府制定的規章的效力，高于本行政區域內的較大的市人民政府制定的規章

(42)當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內向()提出。

A.仲裁機構所在地的基層人民法院

B.仲裁機構所在地的中級人民法院

C.仲裁機構所在地的高級人民法院

D.最高人民法院

(43)臨時用電組織設計由()組織編制，經相關部門審核及具有法人資格企業的技術負責人批準后實施。

A.電氣工程技術人員

B.項目負責人

C.施工單位技術負責人

D.監理工程師

(44)在仲裁過程中，仲裁庭不受任何行政機關、社會團體和個人的干涉，也不受其他仲裁機構的干涉，體現出仲裁的()。

A.獨立性

B.保密性

C.專業性

D.自愿性

(45)《安全生產許可證條例》規定，轉讓安全生產許可證的，沒收違法所得，處()的罰款，并吊銷其安全生產許可證;構成犯罪的，依法追究刑事責任。

A.2萬元以上10萬元以下

B.5萬元以上10萬元以下

C.10萬元以上20萬元以下

D.10萬元以上50萬元以下

(46)根據《建筑施工場界噪聲限值》(GB12523--1990)的規定，裝修施工階段晝間的噪聲限制值是()dB。

A.55

B.62

C.70

D.75

(47)按照《建設工程施工合同文本》的規定，工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，施工單位進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前()h以書面形式通知監理工程師驗收。

A.8

B.12

C.24

D.48

(48)行政機關拒絕履行判決、裁定的，第一審人民法院可以采取的措施中不正確的是()。

A.對應當歸還的罰款或者應當給付的賠償金，通知銀行從該行政機關的賬戶內劃撥

B.規定期限內不執行的，從期滿之日起，對該行政機關按月處50元至100元的罰款

C.向該行政機關的上一級行政機關或者監察、人事機關提出司法建議

D.拒不執行判決、裁定，情節嚴重構成犯罪的，依法追究主管人員和直接責任人員的刑事責任

(49)我國目前對建設工程開工條件的審批，存在著頒發施工許可證和批準()兩種形式。

A.可行性研究報告

B.開工報告

C.建設工程規劃許可證

D.建設用地規劃許可證

(50)根據國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》的規定，特別重大事故是指()。

A.造成30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失

B.造成10人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失

C.造成5人以上死亡，或者30人以上重傷，或者2000萬元以上直接經濟損失

D.造成2人以上死亡，或者10人以上重傷，或者500萬元以上直接經濟損失

(51)對于因故中止施工的，()應當按照規定的時限向發證機關報告，并按照規定做好建設工程的維護管理工作，以防止建設工程在中止施工期間遭受不必要的損失，保證在恢復施工時可以盡快啟動。

A.建設單位

B.施工單位

C.C一設計單位

D.總監理工程師、(52)《民法通則》規定，無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監護人是其()。

A.指定代理人

B.委托代理人

C.意定代理人

D.法定代理人

(53)根據《勞動法》的規定，以下關于女職工特殊保護的表述，錯誤的是()。

A.女職工生育享受不少于75d的產假

B.不得安排女職工在經期從事高處、低溫、冷水作業和國家規定的第3級體力勞動強度的勞動

C.對懷孕7個月以上的女職工，不得安排其延長工作時間和夜班勞動

D.禁止安排女職工從事礦山井下、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動爭其他禁忌從事的勞動

(54)省、自治區、直轄市人民政府文物行政主管部門或者國務院文物行政主管部門應當自收到申領文物保護工程資質證書申請之日起()個工作日內做出批準或者不批準的決定。

A.10

B.15

C.30

D.60

(55)某工程項目施工合同于2011年6月5日簽訂，該工程的開工報告于2011年6月15日批準，工程于2011年7月10日正式開工。建 設單位最遲應當于()前，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A.2011年6月15日

B.2011年6月30日

C.2011年7月10日

D.2011年7月15日

(56)資質許可機關應當依法注銷建筑業企業資質的情形不包括()。

A.資質證書有效期屆滿，未依法申請延續的 B.建筑業企業依法終止的

C.以欺騙、賄賂等不正當手段取得建筑業企業資質證書的 D.建筑業企業資質依法被撤銷、撤回或吊銷的

(57)甲建筑公司本身不具備所承攬項目的資質，為了中標，借用了乙建筑公司的資質。2010年8月，甲建筑公司所承建的工程竣工。但是，建設單位以甲建筑公司違法借用資質為名，提出所簽訂的合同無效，不予支付工程款，對此，下列說法中正確的是()。

A.所簽的合同無效，建設單位必須支付工程款

B.所簽的合同無效，建設單位可以不支付工程款

C.所簽的合同無效，如果該工程經驗收合格，建設單位必須支付工程款

D.所簽的合同有效，建設單位必須支付工程款

(58)關于合同變更的敘述中，不正確的是()。

A.當事人協商一致，可以變更合同

B.當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定已變更

C.合同變更須遵循法定的程序

D.如果雙方當事人就變更事項達成一致意見，則變更后的內容取代原合同的內容，當事

人應當按照變更后的內容履行合同

(59)根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以()之日為竣工日期。

A.轉移占有建設工程

B.發包人支付工程價款

C.承包人提交驗收報告

D.竣工驗收合格

(60)發明專利申請自申請日起()內，國務院專利行政主管部門可以根據申請人隨時提出的請求，對其申請進行實質審查;申請人無正當理由逾期不請求實質審查的，該申請即被視為撤回。

A.1年

B.18個月

C.2年

D.3年

(61)某施工企業于2011年3月7日向鋼材廠發函：“我公司欲以3150元/t的價格購買50t、φ20螺紋鋼，若有意出售請于2011年 3月15日前回復。”鋼材廠于2011年3月9日收到該信函，但由于公司放假，公司銷售部經理于2011年3月10日才知悉信件內容。根據《合同法》的相 關規定，施工企業發出的函件()。

A.屬于要約，于2011年3月7日生效

B.屬于要約，于2011年3月9日生效

C.屬于要約，于2011年3月10日生效

D.屬于要約邀請，于2011年3月9日生效

(62)《民法通則》規定，在訴訟時效期間的最后()個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止。

A.6

B.8

C.9

D.10

(63)《建設工程質量管理條例》規定，建設單位未取得施工許可證或者開工報告未經批準，擅自施工的，責令停止施工，限期改正，處以工程合同價款()的罰款。

A.1%以上2%以下

B.2%以下

C.5%

D.5000元以上30000元以下

(64)追溯判斷發生事故原因和事故責任人責任的客觀物質基礎是()。

A.事故現場

B.事故人員傷亡情況

C.事故報告

D.事故發生時間

(65)某體育大學公開招標興建一座體育場，招標文件規定投標截止日期為2011年3月20日，甲公司的投標書于2011年3月21日送達。對于此投標書，評標委員會應當()。

A.接受

B.審查合格后接受

C.審查不合格后拒收

D.拒收

(66)根據合同當事人之間的權利義務是否存在對價關系，可以將合同分為()。

A.主合同與從合同

B.要式合同與不要式合同

C.有償合同與無償合同

D.雙務合同和單務合同

(67)產生、收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的單位，應當制訂意外事故的防范措施和應急預案，并向所在地()備案。

A.縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門

B.市級人民政府

C.市級人民政府建設行政主管部門

D.省級人民政府環境保護行政主管部門

(68)委托代理中，委托書授權不明的，()。

A.由被代理人和第三人負連帶責任

B.由代理人向第三人承擔全部法律責任

C.由代理人和第三人負連帶責任

D.被代理人應當向第三人承擔民事責任，代理人負連帶責任

(69)《工程建設項目招標代理機構資格認定辦法》規定，未取得資格認定承擔工程招標代理業務的，該工程招標代理無效，由()的建沒行政主管部門處以1萬元以上3萬元以下的罰款。

A.招標人所在地

B.招標工程所在地

C.中標人所在地

D.合同簽訂地

(70)《建筑法》規定，保修的期限應當按照保證建筑物合理壽命年限內正常使用，維護使用者合法權益的原則確定。具體的保修范圍和最低保修期限()。

A.由國務院規定

B.由雙方協商決定

C.由法律規定

D.在建設工程承包合同中約定

二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

(1)建設工程項目通常具有()等特點。

A.投資小

B.政府監管嚴格

C.技術要求高

D.建造周期長

E.協作關系復雜

(2)關于轉托他人代理的表述，正確的是()。

A.委托代理人為被代理人的利益需要轉托他人代理的，應當事先取得被代理人的同意

B.代理人為處理代理事務，為被代理人選任其他人進行代理的被稱為復代理

C.復代理所基于的代理稱為本代理，由本代理中的代理人轉托的代理人稱為復代理人

D.在緊急情況下，為了保護被代理人的利益而轉托他人代理的被代理人不承擔民事責任事先沒有取得被代理人同意的，應當在事后及時告訴被代理人，如果被代理人不同意，由代理人對自已所轉托的人的行為負民事責任

E.(3)《招標投標法》規定，招標人采用公開招標方式的，應當發布招標公告。招標公告應當載明()等事項。

A.招標人的名稱和地址

B.獲取招標文件的辦法

C.招標項目的技術要求

D.投標報價要求

E.招標項目的性質、數量、實施地點和時間

(4)《民事訴訟法》規定，()都可以被委托為訴訟代理人。

A.公民

B.律師

C.當事人的近親屬

D.有關的社會團體推薦的人

E.所在單位推薦的人

(5)生產經營單位的應急預案按照針對情況的不同，分為()。

A.綜合應急預案

B.應急程序方案

C.現場處置方案

D.專項應急預案

E.崗位應急方案

(6)外觀設計必須具備的條件包括()。

A.具有美感

B.是對產品的外袁所做的設計

C.是形狀、圖案、色彩或者其結合的設計

D.是適合于工業上應用的新設計

E.對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適于實用的新的技術方案

(7)下列事項中，法院應當認定與提起訴訟具有同等訴訟時效中斷的效力的情況包括()等。

A.為主張權利而請宣告義務人失蹤或死亡

B.申請訴前財產保全、訴后臨時禁令等訴前措施

C.申請追加當事人或者被通知參加訴訟

D.申請終止執行

E.申請破產、申報破產債權

(8)買受人支付價款的主要義務包括()。

A.買受人應當按照約定的地點支付價款

B.買受人接收多交部分的，按照合同的價格支付價款

C.買受人應當按照約定接受買賣標的物及其有關權利和單證

D.買受人應當按照約定的數額支付價款

E.買受人應當按照約定的時間支付價款

(9)根據《注冊建造師管理規定》的規定，申請延續注冊的，應當提交的材料有()。

A.原注冊證書

B.注冊建造師延續注冊申請表

C.注冊證書復印件

D.申請人注冊有效期內達到繼續教育要求的證明材料

E.申請人與聘用單位簽訂的聘用勞動合同復印件或其他有效證明文件

(10)《民事訴訟法》規定，人民法院應裁定中止執行的情形有()。

A.申請人表示可以延期執行的

B.案外人對執行標的提出確有理由異議的 C.被執行人隱匿可執行財產的

D.作為一方當事人的公民死亡，需要等待繼承人繼承權利或承擔義務的 E.作為一方當事人的法人或其他組織終止，尚未確定權利義務承受人的(11)屬于國務院建設主管部門負責實施的建筑業企業的資質許可的是()。

A.施工總承包序列特級資質、一級資質

B.水利、交通、信息產業方面的專業承包序列一級資質

C.鐵路、民航方面的專業承包序列特級、一級資質

D.公路交通工程專業承包不分等級資質、城市軌道交通專業承包不分等級資質

E.國務院國有資產管理部門直接監管的企業及其下屬一層級的企業

(12)當事人承擔違約責任應具備的條件不包括()。

A.合同當事人發生了違約行為，即有違反合同義務的行為

B.違約責任主要具有補償性

C.違約責任是民事責任的一種形式

D.非違約方只需證明違約方的行為不符合合同約定，便可以要求其承擔違約責任、而不需要證明其主觀上是否具有過錯

E.違約方若想免于承擔違約責任，必須舉證證明其存在法定的或約定的免責事由

(13)承攬合同當事人的義務包括()。

A.按照合同約定完成承攬工作的義務

B.材料檢驗的義務

C.驗收工作成果的義務

D.接受監督檢查和妥善保管工作成果等的義務

E.通知和保密的義務

(14)下列選項中，仲裁的基本特點包括()等。

A.快捷性

B.完整性

C.保密性

D.程序性

E.獨立性

(15)對知識產權法律特征的表述中，正確的有()。

A.知識產權在空間上的效力并不是無限的，而要受到地域的限制

B.知識產權同其他財產所有權一樣，具有絕對的排他性

C.只有知識產權具有財產權和人身權的雙重屬性

D.知識產權沒有時間限制，只要財產存在，權利就必然存在

E.知識產權僅在法律規定的期限內受到法律的保護，一旦超過法定期限，這一權利就自行消滅

(16)《刑法》規定，刑罰分為主刑和附加刑，其中主刑包括()。

A.拘役

B.有期徒刑

C.管制

D.剝奪政治權利

E.沒收財產

(17)所謂噪聲敏感建筑物，是指()、住宅等需要保持安靜的建筑物。

A.醫院

B.學校

C.體育館

D.機關

E.科研單位

(18)建設工程保險的索賠證據一般包括()。

A.法院的判決書

B.建設工程合同

C.事故照片

D.鑒定報告

E.保單以及保單中規定的證明文件

(19)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的處理原則是()。

A.建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

B.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

C.承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

D.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

E.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期

(20)根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，()等施工招標項目應當公開招標。

A.國務院發展計劃部門確定的國家重點建設項目

B.省、自治區、直轄市人民政府確定的各項建設項目

C.省、自治區、直轄市人民政府確定的地方重點建設項目

D.全部使用國有資金投資或者國有資金投資占控股或者主導地位的工程建設項目

E.全部使用國外資金投資或者國外資金投資占控股或者主導地位的工程建設項目

(21)《合同法》規定，導致合同無效的情形包括()。

A.損害社會公共利益

B.違反法律、行政法規的推薦性規定

C.過失損害國家、集體或者第三人利益

D.一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益

E.以合法形式掩蓋非法目的

(22)下列可以作為抵押物的有()。

A.土地所有權

B.耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權

C.抵押人所有的房屋和其他地上定著物

D.抵押人所有的機器、交通運輸工具和其他財產

E.抵押人依法有權處置的國有土地使用權、房屋和其他地上定著物

(23)發明應當具備的條件有()。

A.必須是具體的技術方案

B.必須是利用自然規律的結果

C.富有美感

D.適合于在工業上應用

E.必須是一種能夠解決特定技術問題做出的創造性構思

(24)作為行政法調整對象的行政關系，主要包括()。

A.內部行政關系

B.外部行政關系

C.行政管理關系

D.行政救濟關系

E.行政法制監督關系

(25)根據《合同法》的規定，合同成立需具備的條件包括()。

A.存在兩方以上的訂約當事人

B.不得擾亂社會經濟秩序，損害社會公共利益

C.當事人依法享有昏愿訂立合同的權利，任何單位和個人不得非法干預

D.當事人行使權利、履行義務應當遵循誠實信用原則

E.訂約當事人對合同主要條款達成一致意見

(26)根據《勞動合同法》的規定，勞動合同終止的情形包括()。

A.勞動者死亡

B.被人民法院宣告失蹤

C.用人單位被依法宣告破產

D.勞動者嚴重違反公司章程

E.勞動者開始依法享受基本養老保險待遇的(27)事故報告的內容應包括()。

A.事故發生單位概況

B.事故的簡要經過

C.已經采取的措施

D.事故發生的時間、地點以及事故現場情況

E.事故已經造成或者可能造成的傷亡人數，不包括下落不明的人數

(28)建設部《綠色施工導則》規定，水污染控制要點包括()。

A.保護地下水環境

B.在施工現場應針對不同的污水，設置相應的處理設施

C.采用隔水性能好的邊坡支護技術

D.污水排放應委托有資質的單位進行廢水水質檢測，提供相應的污水檢測報告

E.當基坑開挖抽水量大于30萬立方米時，應進行地下水回灌

(29)在人口集中地區和其他依法需要特殊保護的區域內，禁止焚燒()以及其他產生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質。

A.瀝青、油氈

B.橡膠、塑料

C.皮革

D.垃圾

E.木材

(30)某電力局在A、B兩地同時建設兩個變電站，分別簽訂了設計合同和設備供應合同。設計合同采用標準化范本，規定合同擔保方式為定金擔保，則該定金合同生效必須滿足的條件包括()。

A.建設單位與設計單位書面的定金擔保

B.設計院將定金支付給建設單位

C.建設單位將定金支付給設計院

D.建設單位將設計依據材料移交給設計院

E.設計院已開始設計工作 答案和解析

一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

(1):B

(2):C

(3):A

(4):C

(5):B

(6):C

(7):D

(8):C

(9):D

(10):B

(11):A

(12):A

(13):A

(14):C

(15):A

(16):A

(17):C

(18):D

(19):C

(20):B

(21):D

(22):C

(23):A

(24):C

(25):A

(26):B

(27):B

(28):C

(29):D

(30):B

(31):A

(32):D

(33):C

(34):A

(35):B

(36):C

(37):B

(38):D

(39):B

(40):D

(41):C

(42):B

(43):A

(44):A

(45):D

(46):B

(47):D

(48):B

(49):B

(50):A

(51):A

(52):D

(53):A

(54):C

(55):B

(56):C

(57):C

(58):B

(59):A

(60):D

(61):B

(62):A

(63):A

(64):A

(65):D

(66):C

(67):A

(68):D

(69):B

(70):A

二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

(1):B,C,D,E

(2):A,B,C,E

(3):A,B,E

(4):B,C,D,E

(5):A,C,D

(6):A,B,C,D

(7):A,C,E

(8):A,D,E

(9):A,B,D,E

(10):A,B,D,E

(11):A,B,D,E

(12):A,D,E

(13):A,B,D,E

(14):A,C,E

(15):A,B,C,E

(16):A,B,C

(17):A,B,D,E

(18):B,C,D,E

(19):A,C,E

(20):A,C,D

(21):A,D,E

(22):C,D,E

(23):A,B,E

(24):A,C,D,E

(25):A,E

(26):A,B,C,E

(27):A,B,C,D

(28):A,B,C,D

(29):A,B,C,D

(30):A,C

第二篇：一建2012工程法規

2012年一級建造師工程法規真題及答案

一、單項選擇題(共 70 題，每題 1 分。每題的備選項中，只有 1 個最符合題意)1.下列代理行為中，不屬于委托代理的是（）。

A.招標代理

B.采購代理

C.訴訟代理

D.指定代理

2.下列物權中，不屬于用益物權的是（）。

A.土地所有權

B.土地承包經營權

C.建設用地使用權

D.地役權

3.某建設單位為方便施工現場運輸，借用項目相鄰單位道路通行，雙方約定建設單位每月支付 20000 元費用，據此，建設單位享有的權利是（）。

A.建設用地使用權

B.地役權

C.相鄰權

D 宅基地使用權

4.國有建設用地使用者依法對土地享有的權利不包括（）。

A.占有權

B.使用權

C.收益權

D.所有權

5.按照合同約定或者法律規定，在當事人之間產生特定權利和義務關系的是（）。

A.債

B.所有權

C.知識產權

D.擔保物權

6.關于知識產權的說法，正確的是（）。

A.知識產權是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利

B.知識產權可以分為兩大類，一類是鄰接權，一類是著作權

C.我國法律規定的工業產權范圍廣于《保護工業產權巴黎公約》所規定的工業產權

D.構成我國知識產權的主體是發現權、發明權以及科技成果

7.根據《商標法》，注冊商標有效期限為 10 年，自（）之日起計算。

A.注冊商標申請人寄出申請書

B.商標局收到申請書

C.公告發布

D.核準注冊

8.保證合同是（）訂立的合同。

A.債權人與債務人

B.債務人和保證人

C.債權人與保證人

D.債權人與債務人和保證人

9.關于刑事責任的說法，錯誤的是（）。

A.拘役是刑罰主刑的一種

B.罰款是刑罰附加刑的一種

C.主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨立適用

D.死刑緩期二年執行是死刑的一種

10.根據《建筑法》，建筑工程分包企業應當接受（）的質量管理。

A.咨詢單位

B.總承包單位

C.監理單位

D.建設單位

11.根據《建設工程質量管理條例》，建設工程保修期自（）之日起計算。

A.竣工驗收合格

B.交付使用

C.發包方支付全部價款

D.竣工驗收備案

12.施工現場所使用的安全警示標志（）。

A.可根據建筑行業特點自行制作

B.應依據設置的便利性選擇設置地點和位置

C.必須符合國家標準

D.必須以圖形表示

13.甲公司向乙公司購買 50 噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數量，但一直未明確具體數量。交貨期屆至，乙將 50 噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關于雙方合同關系的說法，正確的是（）。

A.乙承擔損失

B.甲可根據實際情況部分接收

C.雙方合同已變更，乙送貨構成違約

D.甲拒絕接收，應承擔違約責任

14.在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，工程設計方案應當根據（）的級別，經相應的文物行政部門同意后，報城鄉建設規劃部門批準。

A.文物保護單位

B.建設單位

C.施工單位

D.設計單位

15.涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，應當在施工前委托原設計單位或者（）提出設計方案。

A.其他設計單位

B.具有相應資質等級的設計單位

C.監理單位

D.裝修施工單位

16.依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起（）日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A.20

B.30

C.60

D.15

17.根據《建設工程質量管理條例》，下列不屬于施工企業進行施工的依據為（）。

A.施工合同中約定采用的推薦性標準

B.建筑法律

C.施工圖設計文件

D.工程監理合同

18.關于施工企業強令施工人員冒險作業的說法，正確的是（）。

A.施工人員有權拒絕該指令

B.施工企業有權對不服從指令的施工人員進行處罰

C.施工企業可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同

D.施工人員必須無條件服從施工企業發出的命令，確保施工生產進度的順利開展

19.根據《水污染防治法》，與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的水污染防治設施，應當經過（）驗收，驗收不合格的，該建設項目不得投入生產或者使用。

A.建設行政主管部門

B.省級人民政府

C.縣級以上人民政府

D.環境保護主管部門

20.發包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法，正確的是（）。

A.法律規定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效

B.發包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息

C.雙方約定的墊資條款有效，發包人應返還承包人墊資并支付利息

D.墊資違反相關規定，應予以沒收

21.對于達到一定規模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由（）組織專家論證、審查。

A.安全監督管理機構

B.建設單位

C.監理單位

D 施工企業

22.建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的材料不包括（）。

A.規劃、招投標、公安消防、環保部門的完整備案文件

B.工程竣工驗收報告

C.施工企業簽署的工程質量保修書

D.住宅工程的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》

23.根據《特種設備安全監察條例》，經核準的特種設備檢查檢測機構對特種設備進行的檢測包括（）。

A.旁站檢驗

B.型式檢驗

C.平行檢驗

D.破損檢驗

24.下列情形中，投標人已提交的投標保證金不予返還的是（）。

A.在提交投標文件截止日后撤回投標文件的

B.提交投標文件后，在投標截止日前表示放棄投標的

C.開標后被要求對其投標文件進行澄清的

D.評標期間招標人通知延長投標有效期，投標人拒絕延長的25.某總承包單位將工程主體結構施工分包給具有相應資質的分包單位。該工程施工過程中，分包單位發生了安全生產事故。關于雙方責任的說法，錯誤的是（）。

A.分包單位只承擔民事賠償責任

B.總承包單位應對本工程施工現場的安全生產負總責

C.總承包與分包單位就該安全事故承擔連帶責任

D.如果發生的安全事故情節特別嚴重，構成犯罪的，應當追究總承包單位主要責任人責任

26.實行施工總承包的工程項目，應由（）統一組織編制建設工程安全事故應急救援預案。

A.建設單位

B.施工總承包單位

C.監理單位

D.各分包單位

27.下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是（）。

A.職工患病，在規定的醫療期內

B.女職工在孕期內

C.女職工在哺乳期內

D.在試用期間被證明不符合錄用條件

28.建筑施工企業的特種作業人員不包括（）。

A.架子工

B.鋼筋工

C.起重信號工

D.起重機械司機

29.下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是（）。

A.勞動報酬

B.試用期

C.保守商業秘密

D.福利待遇

30.按照各法院的轄區和民事案件的隸屬關系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權限，稱為（）。

A．級別管轄

B．指定管轄

C．地域管轄

D．移送管轄

31.當事人雙方在合同中約定解決爭議的方法只能為調解。當糾紛發生后，若一方堅決不同意調解，此時爭議解決方式為（）。

A．和解

B．調解

C．訴訟

D．仲裁

32.甲施工企業與乙施工企業合并，則原來甲的員工與甲簽訂的勞動合同（）。

A．效力待定

B．自動解除

C．失效

D．繼續有效

33.根據《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規定》，人民法院采取的證據保全措施不包括（）。

A．先予執行

B．查封

C．牌照

D．制作筆錄

34.關于聯合體共同承包的說法，正確的是（）。

A．聯合體各方對承包合同履行各自承擔相應的責任

B．不同資質類別和等級的單位組成聯合體，按照資質等級高的單位的業務許可范圍承攬工程

C．聯合體各方對承包合同履行承擔連帶責任

D．不同資質類別和等級的單位組成聯合體，按照資質等級低的單位的業務許可范圍承攬工程。

35.根據《城市建設檔案管理規定》，建設單位應當在工程竣工驗收后（）內，向城建檔案館送一套符合規定的建設工程檔案。

A．6 個月

B．3 個月

C．9 個月

D．1 年

36.建設工程施工合同應以（）為合同履行地。

A．施工行為地

B．發包方住所地

C．合同簽訂地

D．承包方住所地

37.要式合同是指（）的合同。

A.法律上已經確定了一定的名稱和規則

B.當事人雙方互相承擔義務

C.根據法律規定必須采用特定形式

D.當事人雙方意思表示一致即告成立

38.下列不屬于發包人義務的情形是（）。

A.提供必要施工條件

B.及時組織工程竣工驗收

C.向有關部門移交建設項目檔案

D.就審查合格的施工圖設計文件向施工企業進行詳細說明

39.對被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是（）。

A.行政行為超越職權

B 行政行為

C.被告不履行或遲延履行法定職責

D.行政處罰顯失公平

40.施工企業拒不執行公安消防機構作出的禁止施工處罰決定的，將由（）負責強制執行。

A.作出決定的公安消防機構

B.公安機關

C.人民法院

D.建設行政主管部門

41.某施工企業向某玻璃廠發出購買玻璃的要約。要求玻璃廠 5 月 20 日之前確認，玻璃廠于 5 月 25 日答復同意。玻璃廠同意的行為應視為（）。

A.要約邀請

B.承諾

C.承諾意向

D.新要約

42.施工企業在施工中未采取相應防范措施，造成第三人人身傷害的。其應當承擔（）責任。

A.合同

B.不當得利

C.無因管理

D.侵權

43.施工合同的解決爭議條款約定“所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會或人民法院管轄”。當該合同產生糾紛時，當事人（）。

A.應當向合同履行地的仲裁委員會申請仲裁

B.既可以向仲裁委員會申請仲裁，也可以向人民法院起訴

C.只能向合同履行地的人民法院起訴

D.必須重新確定受訴人民法院

44.建設單位申請施工許可證時，向發證機關提供的施工圖紙及技術資料應當滿足（）。

A.施工需要并通過監理單位審查

B.施工需要并按規定通過了審查

C.編制招標文件的要求

D.工程竣工驗收備案的要求

45.物權變更自登記時發生法律效力的是（）。

A.船舶所有權

B.土地抵押權

C.機動車所有權

D.地役權

46.若施工過程中發現設計文件和圖紙差錯，施工企業的正確做法是（）。

A.有權進行修改

B.可以按照規范施工

C.有權拒絕施工

D.應當及時提出意見和建議

47.借用其他施工企業的（）投標的行為，屬于以其他企業名義承攬工程。

A.營業執照

B.技術方案

C.施工設備

D.施工業績

48.工程建設國家標準、行業標準均可分為（）和推薦性標準。

A.一般性標準

B.特殊性標準

C.建議性標準

D.強制性標準

49.根據《建設工程質量管理條例》，組織有關單位參加建設工程竣工驗收的義務主體是（）。

A.施工企業

B.建設單位

C.建設行政主管部門

D.建設工程質量監督機構

50.在施工現場使用的裝配式臨時活動房屋，應當具有（）。

A.安全許可證

B.銷售許可證

C.產品合格證

D.安裝許可證

51.承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因導致水泥交貨延誤 2 天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由（）承擔。

A.三方共同

B.水泥廠

C.承包商

D.運輸公司

52.建筑節能分部工程驗收會議由（）主持。

A．建筑節能工程分包人

B．總監理工程師

C．總承包人

D．建設單位法定代表人

53.施工企業承建的辦公大樓沒有經過驗收，建設單位就提前使用，2 年后該辦公樓主體結構出現質量問題。關于該大樓質量問題的說法，正確的是（）。

A．主體結構的最低保修期限是設計的合理使用年限，施工企業應當承攬保修責任

B．由于建設單位提前使用，施工企業不需要承擔保修責任

C．施工企業是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經全額支付工程款

D．超過２年保修期后，施工企業不承擔保修責任

54.關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。

A．施工人員對工程涉及機構安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程現場取樣。

B．涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規定應取樣的 50%

C．墻體保濕材料必須實施見證取樣和送檢

D．見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔當

55.關于不符合建筑節能標準的建筑，錯誤的是（）。

A．不得批準開工建設

B．已開工建設的，應當責令停止施工

C．已開工建設的，應當責令限期改正

D．已經建成的，可以正常使用

56.糾紛發生后，下列不屬于仲裁案件受理條件的是（）。

A．有仲裁協議

B．有具體的仲裁請求、事實和理由

C．屬于仲裁委員會受理范圍

D．當事人雙方口頭愿意仲裁

57.總承包單位甲公司經建設單位同意，將幕墻工程分包給乙公司施工。后該 分包工程出現了施工質量問題，建設單位要求乙賠償。下列責任賠償的說法中，能夠成立的是（）。

A．乙與建設單位無直接合同關系，建設單位應要求甲賠償

B．若甲已全部賠償建設單位損失，則建設單位無權再向乙要求賠償

C．該質量問題是乙造成的，與甲無關

D．對該質量問題乙與甲負有同等責任，乙僅承擔賠償的 50%。

58.施工企業與勞動者簽訂了一份期限為 2 年半的勞動合同，則該勞動合同中約定的試用期依法不得超過（）。

A．1

B．2

C．3

D．6

59.投標有效期應從（）之日起計算。

A.招標文件規定的提交投標文件截止

B.提交投標文件

C.提交投標保證金

D.確定中標結果

60.下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是（）。

A.保險合同糾紛

B.侵權行為糾紛

C.不動產糾紛

D.票據糾紛

61.行政責任的承擔方式包括行政處罰和（）。

A.行政復議

B.行政處分

C.行政賠償

D.行政許可

62.甲將閑置不用的工程設備出售給乙，雙方約定 3 天后交付設備，次日，甲又將該設備賣給丙，并向丙交付了該設備。經查，丙不知甲與乙之間有合同關系。關于甲、乙、丙之間的合同效力的說法，正確的是（）。

A.甲與乙、丙之間的合同均有效

B.甲與乙之間的合同無效，甲與丙之間的合同有效

C.甲與乙、丙之間的合同均無效

D.甲與乙之間的合同先生效后失效，甲與丙之間的合同有效

63.關于建設單位質量責任和義務的說法，錯誤的是（）。

A.不得明示或暗示設計單位或者施工企業違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量

B.應當依法報審施工圖設計文件

C.不得將建設工程肢解發包

D.在領取施工許可證或開工報告后，按照國家有關規定的辦理工程質量監督手續

64.在正常使用條件下，工程的地基基礎、主體結構的最低保修期限為（）。

A.設計文件規定的該工程的合理使用年限

B.不需要進行大修即可繼續使用的年限

C.安全使用不低于 50 年

D.工程竣工驗收合格之日起 5 年

65.關于工程質量檢測的說法，正確的是（）。

A.由施工企業委托具有相應資質的檢測機構進行檢測

B.檢測機構有義務監制材料、構配件和設備

C.質量檢測報告經建設單位或工程監理單位確認后，由建設單位負責歸檔

D.檢測機構應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬

66.根據《建設工程安全生產管理條例》，安裝、拆卸施工起重機械作業前，安裝單位應當編制（）。

A.技術規范

B.拆裝方案

C.設備運至現場的運輸方案

D.進度控制橫道圖

67.根據《安全生產法》，不屬于生產經營單位主要負責人的主要安全生產職責的是（）。

A.保證本單位安全生產投入的有效實施

B.及時、如實報告生產安全事故

C.為從業人員繳納意外傷害保險費

D.建立、健全本單位安全生產責任制

68.建設單位將工程發包給不具有相應資質條件的施工企業，或者違反規定將建筑工程肢解發包的，責令改正，處以（）行政處罰。

A.吊銷資質證書

B.罰款

C.停業整頓

D.降低資質等級

69.根據 2011 年 7 月 1 日起實施的全國人大常委會關于修改《中華人民共和國建筑法》的決定，為保證施工企業的職工在發生工傷時及時得到醫治，建筑施工企業應當（）。

A.在投標時為職工辦理意外傷害保險

B.為職工參加工傷保險繳納工傷保險費

C.在中標后為職工辦理意外傷害保險

D.為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險

70.根據《工程建設項目施工招投標辦法》，對于應當招標的工程建設項目，經批準可以不采用招標發包的情形是（）。

A.擬公開招標的費用與項目價值相比，不值得

B.當地投標企業較少

C.施工主要技術采用特定專利或專有技術

D.軍隊建設項目

二、多項選擇題(共 30 題，每題 2 分，每題的備選項中有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有 1 個錯項，錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得 0.5 分)71.施工企業保證工程質量的最基本要求包括（）。

A.不得壓縮合同工期

B.按設計圖紙施工

C.與監理單位建立友好的溝通關系

D.嚴格履行企業質量管理認證體系

E.不擅自修改設計文件

72.根據《建設工程質量管理條例》，關于總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的法律責任的說法，正確的有（）。

A.分包單位應當按照分包合同約定對其分包工程的質量向總承包單位負責

B.總承包單位有權按照合同約定要求分包單位對分包工程質量承擔全部責任

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任

D.分包單位對全部工程的質量向總承包單位負責

E.總承包單位與分包單位對全部工程質量承擔連帶責任

73.關于在文物保護單位控制地帶內進行建設的說法，錯誤的有（）。

A.全國重點文物保護單位周圍的建設控制地帶的劃定，應報國務院批準

B.不得建設污染文物保護單位及其環境的設施

C.不得破壞文物保護單位的歷史風貌

D.進行爆破作業，需經國務院文物行政部門批準

E.全國重點文物保護單位不得拆除

74.房屋建筑工程質量保修書中的內容一般包括（）。

A.工程概況、房屋使用管理要求

B.保修范圍和內容

C.超過合理使用年限繼續使用的條件

D.保修期限和責任

E.保修單位名稱、詳細地址

75.根據《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有（）。

A.貨物運輸

B.人員傷害

C.房屋權屬

D.土地使用權出讓

E.建設工程施工合同

76.當事人在仲裁協議中約定了兩個仲裁機構，關于該仲裁協議效力的說法，正確的有（）。

A.該仲裁協議當然無效

B.當事人不能就仲裁機構選擇達成一致的，該仲裁協議無效

C.一方當事人可任意選擇其中一個仲裁機構仲裁

D.一方當事人應按排列順序確定仲裁機構

E.當事人共同選定其中一個仲裁機構的，該仲裁協議有效

77.根據《合同法》，下列文件中，不屬于要約邀請的有（）

A.投標文件

B.中標通知書

C.符合要約規定的售樓廣告

D.拍賣公告

E.招標公告

78.關于建設工程保險的說法，正確的有（）。

A.工程開工前，承包商應為建設工程辦理保險，支付保險費用

B.建筑工程一切險的被保險人可以是業主，也可以是承包商或者分包商

C.工程開工前，業主應為施工現場從事危險作業的施工人員辦理意外傷害保險

D.建筑工程一切險的保險期限可以超過保險單明細表中列明的保險生效日和終止日 15 天

E.安裝工程一切險的保險期內，一般應包括一個試車考核期

79.連帶責任保證的法定保證期間屬于（）。

A.訴訟時效期間

B.可變期間

C.除斥期間

D.指定期間

E.不可變期間

80.下列情形中，用人單位可以隨時解除勞動合同的有（）。

A.在試用期間被證明不符合錄用條件的

B.嚴重違反勞動紀律或者用人單位規章制度的C.被依法追究民事責任的

D.不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的E.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的

81.合同內容約定不明確，不能達成補充協議，按照交易習慣不能解決時，根據我國《合同法》的規定，正確的說法有（）。

A.質量要求不明確，可按照國家標準、行業標準履行

B.履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間

C.價款不明確的，可按照合同簽訂時履行地的市場價格履行

D.履行地點不明確，給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地履行

E.履行費用負擔不明確的，由債權人承擔

82.根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，事故分級要素包括（）。

A.事故發生地點

B.人員傷亡數量

C.直接經濟損失數額

D.事故發生時間

E.社會影響程度

83.根據《建筑工程施工許可管理辦法》，不需要辦理施工許可證的建筑工程有（）。

A.建筑面積 200平方米的房屋

B.城市大型立交橋

C.搶險救災工程

D.實行開工報告審批制度的建筑工程

E.城市居住小區

84.根據《物權法》，當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或合同另有約定外，該合同效力為（）。

A.合同自辦理物權登記時生效

B.未辦理物權登記合同無效

C.合同生效當然發生物權效力

D.合同自成立時生效

E.未辦理物權登記不影響合同效力

85.根據《民事訴訟法》，合同當事人可以在書面合同中協議選擇的（）人民法院管轄。

A.雙方約定的其他地方

B.原告住所地

C.被告住所地

D.合同履行地

E.合同簽訂地

86.關于民事糾紛解決方式的說法，正確的有（）。

A.調解只能在民事訴訟階段進行

B.和解可以在民事糾紛的任何階段進行

C.仲裁機構受理案件的管轄權來自于當事人雙方的協議

D.仲裁實行一裁終局制

E.民事訴訟實行兩審終審制

87.申領施工許可證時，建設單位應當提供的有關安全施工措施的資料包括（）。

A.安全防護設施搭設計劃

B.專項安全施工組織設計方案

C.書面委托監理合同

D.安全施工組織計劃

E.安全措施費用計劃

88.建筑業企業申請資質升級、資質增項。在申請之日起的前一年內出現

下列情形，資質許可機關對其申請不予批準的有（）。

A.與建設單位或者企業之間相互串通投標的B.未取得施工許可證擅自施工的C.將承包的工程轉包或者違反分包的D.發生過安全事故的

E.惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的89.下列施工項目中，屬于經批準可以采用邀請招標方式發包的有（）工程項目。

A.受自然地域環境限制的

B.涉及國家安全、國家秘密的項目而不適宜招標的C.施工主要技術需要使用某項特定專利的D.技術復雜，僅有幾家投標人滿足條件的E.公開招標費用與項目的價值相比不值得的 90.根據代理權獲得的方式不同，代理可分為（）。

A.指定代理

B.隱名代理

C.委托代理

D.居間代理

E.法定代理

91.建設單位辦理工程質量監督手續時應提供的文件和資料包括（）。

A.工程規劃許可證

B.設計單位資質等級證書

C.工程勘察設計文件

D.中標通知書及施工承包合同

E.用地規劃許可證

92.根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應具備的工程技術檔案和施工管理資料包括（）。

A.分部、分項工程全體施工人員名單

B.竣工驗收報告

C.設計變更通知單

D.隱蔽驗收記錄及施工日志

E.竣工圖

93.根據《建設工程質量管理條例》，工程監理單位與被監理工程的（）有隸屬關系或者其他利害關系，不得承擔該工程的監理業務。

A.建筑材料供應商

B.勘察設計單位

C.施工企業

D.建設單位

E.設備供應商

94.關于承包單位將承包的工程轉包或違法分包的，正確的行政處罰有（）。

A.責令改正,沒收違法所得

B.對施工企業處工程合同價款 0.5%以上 1%以下的罰款

C.追究刑事責任

D.責令停業整頓,降低資質等級

E.情節嚴重的,吊銷資質證書

95.施工企業承攬業務不良行為的認定標準有（）。

A.以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的B.以欺騙手段取得資質證書的C.將承包的工程轉包或違法分包的

D.以向評標委員會成員行賄的手段謀取中標的

E.工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保修書的96.申請人向仲裁委員會提出仲裁申請后，被申請人拒不提交答辯書但提出仲裁反請求，則仲裁委員會應（）。

A.中止仲裁程序

B.不予受理反請求

C.審查反請求是否符合受理條件

D.將案件移送相關人民法院

E.繼續審理原仲裁申請

97.仲裁協議應當具備的內容有（）。

A.仲裁事項

B.具體的仲裁請求和事實、理由

C.仲裁委員會的住所地

D.請求仲裁的意思表示

E.選定的仲裁委員會

98.具體行政行為在行政復議期間不停止執行，但（）可以停止執行。

A.被申請人認為需要停止執行的B.申請人申請停止執行的C.申請人提供擔保的

D.行政復議機關認為需要停止執行的E.被申請人被撤銷的 99.根據《行政處罰法》，地方性法規可以設定的行政處罰有（）。

A.警告

B.沒收違法所得

C.責令企業停產停業

D.吊銷營業執照

E.行政拘留

100.施工企業的主要責任人，對于本單位生產安全工作的主要職責包括（）。

A.建立、健全本單位安全生產責任制度

B.組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程

C.保證本單位安全生產投入的有效實施

D.督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患

E.編制專項工程施工方案

參考答案

一、單項選擇題

1.D 代理包括委托代理、法定代理和指定代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理權。法定代理是指根據法律的規定而發生的代理。指定代理是根據人民法院或有關單位的指定而發生的代理。

2.A 用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利，用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。

3.B 考察相鄰權和地役權的區分。相鄰權無償、無需對方同意。地役權需通過雙方合同約定，一般為有償。地役權，是指為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利。他人的不動產為供役地，自己的不動產為需役地。從性質上說，地役權是按照當事人的約定設立的用益物權。

4.D 土地所有權是國家或農民集體依法對歸其所有的土地所享有的具有支配性和絕對性的權利。我國實行土地的社會主義公有制，即全民所有制和勞動群眾集體所有制。城市市區的土地屬于國家所有。農村和城市郊區的土地，除由法律規定屬于國家所有的以外，屬于農民集體所有；宅基地和自留地、自留山，屬于農民集體所有。

5.A 《民法通則》規定，債是按照合同的約定或者按照法律規定，在當事人之間產生的特定的權利和義務關系，享有權利的人是債權人，負有義務的人是債務人。債權人有權要求債務人按照合同的約定或者依照法律的規定履行義務。建設工程債產生的根據有：合同、侵權、無因管理和不當得利。

6.A 知識產權是權利人對其創造的智力成果依法享有的權利。知識產權可以分為兩大類：一類是著作權，包括鄰接權；一類是工業產權，主要包括專利權和商標權。我國的知識產權包括著作權（版權）、專利權、商標專用權、發現權、發明權以及其他科技成果權。其中，前三類權力構成了我國知識產權的主體，在建設工程活動中也主要是這三種知識產權。7.D 注冊商標的有效期為 10 年，自核準注冊之日起計算。往往使用時間越長越有價值。注冊商標有效期滿，需要繼續使用的，應當在其滿前6 個月內申請續展注冊。

8.C 所謂保證，是指保證人和債權人約定，當債權人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或者承擔責任的行為。

9.B 刑事責任，是指犯罪主體因違反刑法，實施了犯罪行為所應承擔的法律責任。刑罰分為主刑和附加刑。主刑包括：（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）無期徒刑；（5）死刑。附加刑包括：（1）罰金 ；（2）剝奪政治權利；（3）沒收財產；（4）驅逐出境。

10.B建筑工程實行總承包的，工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管理。

11.A 建設工程保修期的起始日是竣工驗收合格之日。對于重新組織竣工驗收的工程，其保修期為各方都認可的重新組織竣工驗收的日期。

12.C 《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當在施工現場人口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。安全警示標志必須符合國家標準。

13.D 依據《合同法》如果當事人對于合同變更的內容約定不明確工則將被推定為未變更。

14.A 《文物保護法》第 18 條 根據保護文物的實際需要，經省、自治區、直轄市人民政府批準，可以在文物保護單位的周圍劃出一定的建設控制地帶，并予以公布。在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，不得破壞文物保護單位的歷史風貌；工程設計方案應當根據文物保護單位的級別，經相應的文物行政部門同意后，報城鄉建設規劃部門批準。

15.B 《建設工程質量管理條例》第十五條:涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。房屋建筑使用者在裝修過程中，不得擅自變動房屋建筑主體和承重結構。

16.D 《建設工程安全生產管理條例》第十條建設單位在申請領取施工許可證時，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15 日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

17.D 《建設工程質量管理條例》第 28 條 施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。第 29 條 施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字；未經檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。

18.A 《安全生產法》第四十六條 從業人員有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出批評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業。生產經營單位不得因從業人員對本單位安全生產工作提出批評、檢舉、控告或者拒絕違章指揮、強令冒險作業而降低其工資、福利等待遇或者解除與其訂立的勞動合同。

19.D 《水污染防治法》第 17 條，建設項目的水污染防治設施，應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。水污染防治設施應當經過環境保護主管部門驗收，驗收不合格的，該建設項目不得投入生產或者使用。

20.B 當事人對墊資和墊資利息有約定，承包人請求按照約定返還墊資及其利息的，應予支持，但是約定的利息計算標準高于中國人民銀行發布的同期同類貸款利率的部分除外。當事人對墊資沒有約定的，按照工程欠款處理。當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息的，不予支持。

21.D 對下列達到一定規模的危險性較大的分部分項工程編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字后實施，由專職安全生產管理人員進行現場監督：（1）基坑支護與降水工程；（2）土方開挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊裝工程；（5）腳手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）國務院建設行政主管部門或者其他有關部門規定的其他危險性較大的工程。對以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。

22.A 工程竣工驗收備案應當提交的文件：（1）工程竣工驗收備案表；（2）工程竣工驗收報告。（3）法律、行政法規規定應當由規劃、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件；（4）法律規定應當由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件；（5）施工單位簽署的工程質量保修書；（6）《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》（7）法規、規章規定必須提供的其他文件。

23.B 特種設備安全監察條例》第 41 條 從事本條例規定的監督檢驗、定期檢驗、型式試驗以及專門為特種設備生產、使用、檢驗檢測提供無損檢測服務的特種設備檢驗檢測機構，應當經國務院特種設備安全監督管理部門核準。

24.A 有下列情形之一的，投標保證金將被沒收：（1）在提交投標文件截止時間后到招標文件規定的投標有效期終止之前，投標人撤回投標文件的；（2）中標通知書發出后，中標人放棄中標項目的，無正當理由不與招標人簽訂合同的，在簽訂合同時向招標人提出附加條件或者更改合同實質性內容的，或者拒不提交所要求的履約保證金的，招標人可取消其中標資格，并沒收其投標保證金。25.A 《建筑法》規定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定時建設單位負責；分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責。總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任。

26.B 施工單位應當制定本單位生產安全事故應急救援預案，建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備，并定期組織演練。

27.D 《勞動合同法》第 39 條規定，勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）嚴重違反用人單位的規章制度的；（3）嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；（4）勞動者同時與其他用人單位建建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的；（5）因《勞動合同法》第 26 條第 1 款第 1 項規定的情形致使勞動合同無效的；（6）被依法追究刑事責任的。

28.B 建筑施工企業特種作業人員是指建筑電工、建筑架子工、建筑起重信號司索工、建筑起重機械司機、建筑起重機械安裝拆卸工、高處作業吊籃安裝拆卸工等。29.A 勞動合同應當具備以下條款：（1）用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負責人；（2）勞動者的姓名、住址和居民身份證或者其他有效身份證件號碼；（3）勞動合同期限；（4）工作內容和工作地點；（5）工作時間和休息休假；（6）勞動報酬；（7）社會保險；（8）勞動保護、勞動條件和職業危害防護；（9）法律、法規規定應當納入勞動合同的其他事項。

30.C 地域管轄是指按照各法院的轄區和民事案件的隸屬關系，劃分同級法院受理第一審民事案件的分工和權限。地域管轄實際上是以法院與當事人、訴訟標的以及法律事實之間的隸屬關系和關聯關系來確定的，主要包括：1.一般地域管轄；2.特殊地域管轄；3.專屬管轄 31.C 因無仲裁協議，所以不符合仲裁的條件，不能仲裁；雙方約定調解，但調解不成時，可以通過訴訟解決爭議。

32.D 《勞動合同法》第三十四條 用人單位發生合并或者分立等情況，原勞動合同繼續有效，勞動合同由承繼其權利和義務的用人單位繼續履行。

33.A 人民法院進行證據保全，可以根據具體情況，采用查封、扣押、拍照、錄音、錄像、復制、鑒定，勘驗、制作筆錄等方法。人民法院進行證據保全，可以要求當事人或者訴訟代理人到場。

34.C 聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。聯合體各方簽訂共同投標協議后，不得再以自己名義單獨投標，也不得組成新的聯合體或參加其他聯合體在同一項目中投標。

35.B 《城市建設檔案管理規定》第六條建設單位應當在工程竣工驗收后三個月內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。凡建設工程檔案不齊全的，應當限期補充。停建、緩建工程的檔案，暫由建設單位保管。撤銷單位的建設工程檔案，應當向上級主管機關或者城建檔案館移交。

36.A 《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第二十四條 建設工程施工合同糾紛以施工行為地為合同履行地。

37.C 有名合同（又稱典型合同），是指法律上已經確定了一定的名稱及具體規則的合同。雙務合同指當事人雙方互負給付義務的合同；單務合同指合同當事人中僅有一方負擔義務，而另一方只享有合同權利的合同。要式合同，是指根據法律規定必須采取特定形式的合同。要式合同與不要式合同的區別，實際上是一個關于合同成立與生效的條件問題。諾成合同（又稱不要物合同），是指當事人雙方意思表示一致就可以成立的合同。實踐合同（又稱要物合同），是指除當事人雙方意思表示一致以外，尚須交付標的物才能成立的合同，如保管合同。

38.D 《建設工程質量管理條例》第 23 條 設計單位應當就審查合格的施工圖設計文件向施工單位作出詳細說明。

39.D 行政訴訟法》第五十四條 人民法院經過審理，根據不同情況，分別作出以下判決：

（四）行政處罰顯失公正的，可以判決變更。

40.A 《消防法》 第 70 條，被責令停止施工、停止使用、停產停業的，應當在整改后向公安機關消防機構報告，經公安機關消防機構檢查合格，方可恢復施工、使用、生產、經營。當事人逾期不執行停產停業、停止使用、停止施工決定的，由作出決定的公安機關消防機構強制執行。

41.D 《合同法》第二十八條 受要約人超過承諾期限發出承諾的，除要約人及時通知受要約人該承諾有效的以外，為新要約。

42.D 侵權指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或人身權利的行為。《侵權責任法》第 85 條 建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。

43.C 《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國仲裁法〉若干問題的解釋》(法釋〔2006〕7 號)第七條規定：當事人約定爭議可以向仲裁機構申請仲裁也可以向人民法院起訴的，仲裁協議無效。《民事訴訟法》第 25條規定：當事人可以通過書面協議從被告住所地、合同履行地、原告住所地、合同簽訂地、標的物所在地法院中選擇確定一家管轄法院。如無約定、約定不明或約定錯誤，則依照第 24 條規定向被告住所地或合同履行地法院起訴。

44.B 施工圖紙是實行建設工程的最根本的技術文件，也是在施工過程中保證建設工程質量的重要依據。《建設工程質量管理條例》第 11 條，施工圖設計文件未經審查批準的，不得使用。

45.B 《物權法》第 9 條，不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，經依法登記，發生效力；未經登記，不發生效力，但法律另有規定的除外。第 24 條，船舶、航空器和機動車等物權的設立、變更、轉讓和消滅，未經登記，不得對抗善意第三人。第 158 條，地役權自地役權合同生效時設立。當事人要求登記的，可以向登記機構申請地役權登記；未經登記，不得對抗善意第三人。

46.D 《建設工程質量管理條例》第 28 條 施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發現設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。

47.A 《建筑法》第 26 條 承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業的名義承攬工程。禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書、營業執照，以本企業的名義承攬工程。

48.D 按照《標準化法》的規定，我國的標準分為國家標準、行業標準、地方標準和企業標準。國家標準、行業標準分為強制性標準和推薦性標準。保障人體健康，人身、財產安全的標準和法律、行政法規規定強制執行的標準是強制性標準，其他標準是推薦性標準。49.B 《建設工程質量管理條例》規定，建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行竣工驗收。

50.C 《建設工程安全生產管理條例》第 29 條，施工現場臨時搭建的建筑物應當符合安全使用要求。施工現場使用的裝配式活動房屋應當具有產品合格證。

51.C 《合同法》第 119 條 當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。

52.B 建筑節能分部工程驗收時，由監理單位總監理工程師主持驗收會議，組織施工單位的輸電網員、設計單位節能設計人員對節能工程質量進行檢查驗收。驗收各方對工程質量進行檢查，提出整改意見。

53.A 《最高人民法院關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第 13 條 建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。

54.A 施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在建設單位或者工程監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。A 項正確。涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關技術標準中規定應取樣數量的 30%。B 項錯誤。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢：（1）用于承重結構的混凝土試塊；（2）用于承重墻體的砌筑砂漿試塊；（3）用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件；（4）用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥；（6）用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑；（7）地下、屋面、廁浴間使用的肪水材料；（8）國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。C 項錯誤。工程質量檢測機構是具有獨立法人資格的中介機構。按照其承擔的檢測業務內容分為專項檢測機構資質和見證取樣檢測機構資質。檢測機構未取得相應的資質證書，不得承擔本辦法規定的質量檢測業務。D 項錯誤。

55.D 《節約能源法》第 35 條 建筑工程的建設、設計、施工和監理單位應當遵守建筑節能標準。不符合建筑節能標準的建筑工程，建設主管部門不得批準開工建設；已經開工建設的，應當責令停止施工、限期改正；已經建成的，不得銷售或者使用。

56.D 當事人申請仲裁，應當符合下列條件：（1）有仲裁協議；（9）有具體的仲裁請求和事實、理由；（3）屬于仲裁委員會的受理范圍。

57.B 《建筑法》第 27 條總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任。

58.B 勞動合同期限 3 個月以上不滿 1 年的，試用期不得超過 1 個月；勞動合同期限 1 年以上不滿 3 年的，試用期不得超過 2 個月,3 年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過 6 個月。同一用人單位與同一勞動者只能約定 1 次試用期。

59.A 投標有效期是從投標人提交投標文件截止之日起計算，一般至中標通知書簽發日期止。在此期限內，所有招標文件均保持有效。

60.C 專屬管轄，是指法律規定某些特殊類型的案件專門由特定的法院管轄。專屬管轄是排他性管轄，排除了訴訟當事人協議選擇管轄法院的權利。專屬管轄與一般地域管轄和特殊地域的關系是：凡法律規定為專屬管轄的訴訟，均適用專屬管轄。《民事訴訟法》中規定了 3 種適用專屬管轄的案件，其中因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄，如房屋買賣糾紛、土地使用權轉讓糾紛等。

61.B 行政責任是指違反有關行政管理的法律法規規定，但尚未構成犯罪的行為，依法應承擔的行政法律后果，包括行政處罰和行政處分。

62.A 首先，甲與乙之間的合同是有效的；其次，丙對甲乙之間的合同并不知情，因此是善意第三者，出于保護善意第三者的依賴利益，甲與丙之間的合同也是有效的；最后，依據《物權法》第 15 條“當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效，未辦理物權登記的，不影響合同效力”，設備交付不影響合同的效力。因此甲與乙、甲與丙之間的合同均是有效的。

63.D 《建筑法》第 13 條 建設單位在領取施工許可證或者開工報告前，應當按照國家有關規定辦理工程質量監督手續。

64.A 在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：（1）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工.程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為 5 年；（3）供熱與供冷系統，為 2 個采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給排水管道，設備安裝和裝修工程，為 2年。其他項目的保修期限由發包方與承包力約定。

65.D 質量檢測業務由工程項目建設單位委托具有相應資質的檢測機構進行檢測。檢測機構沒有義務監制材料設備。檢測報告經建設單位或者工程監理單位確認后，由施工單位歸檔。檢測機構應當建立檔案管理制度，并應當單獨建立檢測結果不合格項目臺賬。

66.B 《建設工程安全生產管理條例》 第 17 條 在施工現場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由具有相應資質的單位承擔。安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，應當編制拆裝方案、制定安全施工措施，并由專業技術人員現場監督。

67.C 《建設工程安全生產管理條例》第 21 條，施工單位的項目負責人應當由取得相應執業資格的人員擔任，對建設工程項目的安全施工負責，落實安全生產責任制度、安全生產規章制度和操作規程，確保安全生產費用的有效使用，并根據工程的特點組織制定安全施工措施，消除安全事故隱患，及時、如實報告生產安全事故。

68.B 《建筑法》第 65 條發包單位將工程發包給不具有相應資質條件的承包單位的，或者違反本法規定將建筑工程肢解發包的，責令改正，處以罰款。超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為，處以罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書；有違法所得的，予以沒收。

69.B 第十一屆全國人民代表大會常務委員會第二十次會議決定對《中華人民共和國建筑法》作如下修改：將第四十八條修改為：“建筑施工企業應當依法為職工參加工傷保險繳納工傷保險費。鼓勵企業為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。” 70.C 有下列情形之一的，經該辦法規定的審批部門批準，可以不進行施工招標：（1）涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的；（2）屬于利用扶貧資金實行以工代振需要使用農民工的；（3）施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的；（4）施工企業自建自用的工程，且該施工企業資質等級符合工程要求的；（5）在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原中標人仍具備承包能力的；（6）法律、行政法規規定的其他情形。

二、多項選擇題

71.BE 施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位必須按照工程設計要求、施工技術標準和合同約定，對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗，檢驗應當有書面記錄和專人簽字；未經檢驗或者檢驗不合格的，不得使用。

72.ABC 依據《建設工程質量管理條例》第 27 條“總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任”，總承包單位和分包單位可以約定責任分擔方式，總承包單位可以要求分包單位按約定承擔全部責任，但因為合同有相對性，總承包單位和分包單位的這種約定不能對外發生效力，對外，二者應依法律承擔連帶責任。

73.AD 《文物保護法》第 17 條 文物保護單位的保護范圍內不得進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業。但是，因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的，必須保證文物保護單位的安全，并經核定公布該文物保護單位的人民政府批準，在批準前應當征得上一級人民政府文物行政部門同意；在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的，必須經省、自治區、直轄市人民政府批準，在批準前應當征得國務院文物行政部門同意。第 18 條 根據保護文物的實際需要，經省、自治區、直轄市人民政府批準，可以在文物保護單位的周圍劃出一定的建設控制地帶，并予以公布。在文物保護單位的建設控制地帶內進行建設工程，不得破壞文物保護單位的歷史風貌；工程設計方案應當根據文物保護單位的級別，經相應的文物行政部門同意后，報城鄉建設規劃部門批準。第19 條 在文物保護單位的保護范圍和建設控制地帶內，不得建設污染文物保護單位及其環境的設施，不得進行可能影響文物保護單位安全及其環境的活動。對已有的污染文物保護單位及其環境的設施，應當限期治理。第20 條 建設工程選址，應當盡可能避開不可移動文物；因特殊情況不能避開的，對文物保護單位應當盡可能實施原址保護。

74.BD 建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時工應當向建設單位出具質量保修書，質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍，保修期限和保修責任等。

75.CD 《民事訴訟法》中規定了 3 種適用專屬管轄的案件，其中因不動產糾紛提起的訴訟，由不動產所在地人民法院管轄，如房屋買賣糾紛、土地使用權轉讓糾紛等。

76.BE 根據《仲裁法》第 18 條：仲裁協議對仲裁委員會沒有約定或者約定不明確的，當事人可以補充協議;達不成補充協議的，仲裁協議無效。

77.ABC 要約是希望和他人訂立合同的意思表示，A 屬于要約。承諾是受邀約人同意邀約的意思表達，B 屬于承諾。要約邀請是希望他人向自己發出要約的意思表示。寄進的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業廣告等為要約邀請，商業廣告的內容符合要約規定的，視為要約。C屬于要約。

78.BE 工程開工前，發包人應當為建設工程辦理保險，支付保險費用。建筑工程一切險的被保險人范圍較寬，所有在工程進行期間，對該 項工程承擔一定風險的有關各方（即具有可保利益的各方），均可作為被保險人，具體包括：業主或工程所有人，承包商或者分包商，技術顧問。

建筑施工企業應當依法為職工參加工傷保險繳納工傷保險費。鼓勵企業為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。建筑工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際占用或使用或接受該部分或全部工程之時終止，以先發生者為準。但在任何情況下，保險期限的起始或終止不得超出保險單明細表中列明的保險生效日或終止日。安裝工程一切險的保險期內，一般應包括一個試車考核期。

79.CE 本題為司法考試原題，超綱。最高人民法院《關于適用<中華人民共和國擔保法>若干問題的解釋》第 31 條 保證期間不因任何事由發生中斷、中止、延長的法律后果。80.ABE 《勞動合同法》第 39 條規定，勞動者有下列情形之一的，用人單位可以解除勞動合同：（1）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（2）嚴重違反用人單位的規章制度的；（3）嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的；（4）勞動者同時與其他用人單位建建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的；（5）因《勞動合同法》第 26 條第 1 款第 1 項規定的情形致使勞動合同無效的；（6）被依法追究刑事責任的。

81.ABC 第六十二條 當事人就有關合同內容約定不明確，依照本法第六十一條 的規定仍不能確定的，適用下列規定：

（一）質量要求不明確的，按照國家標準、行業標準履行；沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。

（二）價款或者報酬不明確的，按照訂立合同時履行地的市場價格履行；依法應當執行政府定價或者政府指導價的，按照規定履行。

（三）履行地點不明確，給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行；交付不動產的，在不動產所在地履行；其他標的，在履行義務一方所在地履行。

（四）履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間。

（五）履行方式不明確的，按照有利于實現合同目的的方式履行。

（六）履行費用的負擔不明確的，由履行義務一方負擔。

82.BCE 83.AC 不需要辦理施工許可證的建設工程：1.限額以下的小型工程，工程投資額在 30 萬元以下或者建筑面積在 300平方米以下的建筑工程；2.搶險救災等工程，搶險救災及其他臨時性房屋建筑和農民自建低層住宅的建筑活動。

84.DE 《物權法》第 15 條，當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產物權的合同，除法律另有規定或者合同另有約定外，自合同成立時生效；未辦理物權登記的，不影響合同效力。

85.BCDE 《民事訴訟法》第 34 條合同或者其他財產權益糾紛的當事人可以書面協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規定。

86.BCDE 調解的主要方式是人民調解、行政調解、仲裁調解、司法調解、行業調解以及專業機構調解。A 項錯誤。

87.ABE

88.ABCE 取得建筑業企業資質的企業，申請資質升級、資質增項，在申請之日起前一年內有下列情形之一的，資質許可機關不予批準企業的資質升級申請和增項申請：

(一)超越本企業資質等級或以其他企業的名義承攬工程，或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程的;(二)與建設單位或企業之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的;(三)未取得施工許可證擅自施工的;(四)將承包的工程轉包或違法分包的;(五)違反國家工程建設強制性標準的;(六)發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的;(七)惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的;(八)隱瞞或謊報、拖延報告工程質量安全事故或破壞事故現場、阻礙對事故調查的;(九)按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重的;(十)未依法履行工程質量保修義務或拖延履行保修義務，造成嚴重后果的;(十一)涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書;(十二)其它違反法律、法規的行為。

89.ABDE 工程建設項目施工招標投標辦法》第 11 條，有下列情形之一的，經批準可以進行邀請招標：

（一）項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的；

（二）受自然地域環境限制的；

（三）涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標的；

（四）擬公開招標的費用與項目的價值相比，不值得的；

（五）法律、法規規定不宜公開招標的。

90.ACE 代理包括委托代理、法定代理和指定代理。指定代理是根據人民法院或有關單位的指定而發生的代理。法定代理是指根據法律的規定而發 生的代理。委托代理按照被代理人的委托行使代理權。91.ABCD 建設單位辦理工程質量監督手續，應提供以下文件和資料：（1）工程規劃許可證；（2）設計單位資質等級證書；（3）監理單位資質等級證書，監理合同及《工程項目監理登記表》；（4）施工單位資質等級證書及營業執照副本；（5）工程勘察設計文件；（6）中標通知書及施工承包合同等。

92.BCDE 工程技術檔案和施工管理資料是工程竣工驗收和質量保證的重要依據之一，主要包括以下檔案和資料：（1）工程項目竣工驗收報告；（2）分項、分部工程和單位工程技術人員名單； 3）圖紙會審和技術交底記錄；（4）設計變更通知單，技術變更核實單；（5）工程質量事故發生后調查和處理資料；（6）隱蔽驗收記錄及施工日志；（7）竣工圖；（8）質量檢驗評定資料等；（9）合同約定的其他資料。

93.ACE 《建設工程質量管理條例》第 35 條，工程監理單位與被監理工程的施工承包單位以及建筑材料、建筑構配件和設備供應單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務。

94.ADE 《建筑法》第六十七條 承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。

95.ACD 承攬業務不良行為認定標準：（1）利用向發包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業務的；（2）相互串通投標或與招標人串通投標的，以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀取中標的；（3）以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的；（4）不按照與投標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的；（5）將承包的工程轉包或違法分包的。B 屬于資質不良，E 屬于質量不良。

96.CE 第 25 條，被申請人收到仲裁申請書副本后，應當在仲裁規則規定的期限內向仲裁委員會提交答辯書。仲裁委員會收到答辯書后，應當在仲裁規則規定的期限內將答辯書副本送達申請人。被申請人未提交答辯書的，不影響仲裁程序的進行。第 27 條，申請人可以放棄或者變更仲裁請求。被申請人可以承認或者反駁仲裁請求，有權提出反請求。

97.ADE 《仲裁法》第 16 條 仲裁協議包括合同中訂立的仲裁條款和以其他書面方式在糾紛發生前或者糾紛發生后達成的請求仲裁的協議。仲裁協議應當具有下列內容： 一）請求仲裁的意思表示；

（二）仲裁事項；

（三）選定的仲裁委員會。

98.BD 《行政復議法》第二十一條行政復議期間具體行政行為不停止執行；但是，有下列情形之一的，可以停止執行：

（一）被申請人認為需要停止執行的；

（二）行政復議機關認為需要停止執行的；

（三）申請人申請停止執行，行政復議機關認為其要求合理，決定停止執行的；

（四）法律規定停止執行的。

99.ABC 《行政處罰法》第 11 條，地方性法規可以設定除限制人身自由、吊銷企業營業執照以外的行政處罰。

100.ABC 《建設工程安全生產管理條例》第 21 條 施工單位主要負責人依法對本單位的安全生產工作全面負責。施工單位應當建立健全安全生產責任制度和安全生產教育培訓制度，制定安全生產規章制度和操作規程，保證本單位安全生產條件所需資金的投入，對所承擔的建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。

第三篇：一建工程法規有關數據數字

1、民商法：民合物侵公招

2、行政法：環城鄉建（條例）

3、經濟法：土標稅預審節反

4、社會法：勞安礦殘

5、行政法規新舊-國務院裁定；地方性法規與部門規章不一致，地方歸地方，歸部門的由人大常委會裁決；部門規章見及與地方規章-國務院

6、用益物權包括：土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權、地役權

7、地役權設立包括：1姓名住所；2位置；3利用目的與方法；4利用期限；5費用支付方式；6解決爭議方法。自設立時生效，未經登記不得對抗善意第三人。土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。

8、擔保方式：保證、抵押（不轉移對財產占有）、質押（動產或權利移交債權人占有）、留置（合同約定占有動產）、定金

9、委托代理終止：屆滿或完成；取消或辭去委托；代理人死亡或喪失民事行為能力；代理或被代理法人終止。

10、申請施工許可證具備：已批用地手續；有規劃許可證；拆遷進度符合要求；已定施工企業；有圖紙技術資料；質量安全措施；資金落實；監理已委托；消防設計審核。15日內發證；3個月內開工。

11、強制監理工程范圍：國家重點建設工程；大中型公用事業工程；成片開發建設的住宅小區；利用外資。

12、施工企業資質及等級：施工總承包（特級、一、二/三）；專業承包（不分級或1-3個等級）；勞務分包（不分級或分一二級）。

13、必須招標范圍：大型、國資、外資。

14、可不招標的工程：安全秘密搶險；以工代賑；特定專利與技術；自建自用；追加小型工程。

15、邀請招標的：項目復雜或有特殊要求；地域環境限制；國安國秘搶險救災；費用與價值比不值得。

16、施工招標條件：招標人依法成立；設計及概算已簽批手續；招標范圍方式組織形式已核準手續；資金落實；

有設計圖紙及技術資料。

17、單務合同：贈與、無償委托、無償保管合同

18、無效施工合同：無或超資質；借用資質；未招標或中標無效；轉包違法分包。

19、申請安全生產許可證具備：安全規章；安全資金；安全管理機構；有關人員考核合格；特種作業有資格證書；教育培訓；保險等等。

20、地役權設立：（訂立地役權合同內容）：姓名、名稱、住所；位置；目的和方法；期限；費用支付方式；爭議方法。

21、不予批準資質升級和增項：超資質或用其他企業攬工程；不正當手段中標或投標；無許可證擅自開工；轉包或違法分包；違反強制性；較大安全事故或兩起一般事故；拖欠工資；隱瞞或謊報質量安全事故；未取上崗證；拖延保修；出租借企業資質。

22、建造師不予注冊：無完全民事能力；兩個或以上單位注冊；未達繼續教育；刑罰未完畢；執業活動刑罰不滿5年；除以上外刑罰不滿3年；吊證后不滿2年；3年內人項目經理發生重大質量/安全事故；年滿65周歲。

23、注冊執業人員過錯至質量事故擔法律責任：因過錯造成質量事故停止執業1年；重大質量事故的吊銷證書5年不予注冊；情節惡劣的終身不予注冊。

24、建設單位將工程肢解發包的罰款0.5-1%合同價款。

25、施工單位不良行為記錄認定標準：資質不良（未取資質攬工程或超越；欺騙手段獲取資質證書攬業務；單位或個人以本單位名義攬業務；規定期限內未變更資質手續；涂改偽造出借轉讓資質；未經培訓考核上崗情節嚴重的）；業務不良（行賄等手段攬業務；串標攬業務；以他人名義騙取中

標；不按合約履行情節嚴重；轉包或違法分包）；質量不良（偷工減料或不按圖紙技術資料施工；未按節能施工；未檢測材料配件等或試件試塊未取樣檢測；驗收后不出具質保書；不履行保修或拖延保修）；安全不良；拖欠工程款或工人工資不良。

26、注冊建造師不準行為：不按圖紙施工；用不合格建材、設備、配件；違反質量安全環保和用工規定；索賄行賄；不合格文件簽章；以他人名義或允許他人以自己名義執業；兩個或以上企業執業等

27、建設工程合同分為工程勘測、設計、施工合同。

28、要約的法律效力：要約可以撤銷，但撤銷要約的通知應在受要約人發出承諾之前到達受要約人。以下兩點要約不可撤銷：要約人明確承諾期或明示要約不可撤銷；受要約人有理由認為要約不可撤銷，并為履行合同做了準備。

29、無效合同：欺詐脅迫訂立損害國利；惡意串通損國集個人利益；合法形式掩蓋非法目的；損害社會公共利益；違反法律法規強制性。

30、發包人請求解除合同：承包人表示不履行合同主要義務；限期內未完工催告下仍未完工的；工程質量不合格并拒絕修復的；非法轉包違法分包的。

31、承包人請求解除合同：未按約定支付工程款；提供的材料配件和設備不符合強制性；不履行合同約定的協助義務。

32、勞動者可以解除勞動合同：未提供勞動保護或條件；未及時足額支付勞動報酬；未辦理社保；違反法律法規侵害權益。

33、用人單位解除勞動合同：試用期不合符條件；嚴重違反單位規章制度；嚴重失職造成重大損失；勞動者與他單位建立勞動關系；被追究刑責的。

34、女職工的特殊保護：禁止從事礦山井下、四級體力勞動；不得經期從事高處低溫冷水作業和三級；不得懷孕期三級體力勞動；懷孕七個月以上不得延長工作時間和夜班勞動；產假98天；不得哺乳期從事三級勞動不得延長工作時間和夜班勞動。

35、借款合同法律特征：標的物是貨幣；要式；有償。

36、四節一環保：節能地水材與環保

37、既有建筑節能的規定：改造指不符合明勇建筑節能強制性標準的既有建筑的圍護結構、供熱系統、采暖制冷、照明設備和熱水供應；實施既有箭鏃節能改造，應符合民用建筑節能強制性標準，優先采用遮陽、改善通風等措施。與供熱系統改造同步進行。

38、建設工程安全生產5要素：2風險、3作業

39、安全生產許可證辦理條件：責任制、操作規程；資金；專職安全員；考核合格；特征資格證；培訓合格1次以上； 工傷保險；關鍵部位、危險的分部分項應急預案；救援人物 40、安全許可證有效期：3年

41、安全許可證違法行為：未取而施工，罰10-50萬；有效期滿未延續，罰5-10；轉讓證罰10-50；以不當手段得證的，隱瞞-1年不得申請，賄賂3年不申

42、專職安全員配備：總承包特級6一級4二三級

3、專業承包一3二或以下

2、勞務分包2；1萬平以下1、1-5萬2、5萬上3；

43、項目經理安全責任：對安全施工負責；落實責任制及規程；安全費用有效使用；制定安全措施；報告安全事故。

38、編制安全專項施工方案的有：基坑支護與降水工程；土方開挖；模板；起重吊裝；腳手架；拆除爆破。其中涉及深基坑、地下暗挖、高達模板，組織專家論證審查。

39、建設單位辦理批準手續的有：占用規劃批準外場地的；可能損害道路管線等；需要臨時停水電、中斷交通的；爆破作業的。

40、建設單位安全責任：依法辦理批準手續；提供真實完

整資料；不得提出違法要求和隨意壓縮工期；編制工程概算時應確定建設工程安全費用；不得要求購買租賃和使用不符合安全施工要求的用具設備；申領施工許可證提供安全施工措施資料；依法實施裝修工程和拆除工程。

41、建設單位質量責任與義務：依法發包工程；向有關單位提交資料；限制不合理干預行為；依法報審施工圖紙設計文件；實行工程監理；辦理工程質量監督手續；依法保證建筑材料等符合要求；依法進行裝修工程。

42、勘察設計單位質量責任與義務：依法承攬工程的勘察設計業務；必須執行強制標準；提供的勘察成果必須真實準確；設計依據和設計深度；規范設計對建筑材料等的選用；依法對技術文件技術交底；依法參與建設工程質量事故分析。

43、建設單位拆除工程應提報資料：施工單位資質等級證明；拆除的建筑物可能危及毗鄰建筑說明；拆除施工組織方案；堆放清除廢棄物措施。

44、施工項目負責任安全責任：對項目安全施工負責；落實安全生產責任制、規章操作規程；確保安全生產費用有效使用；組織制定安全施工措施，消除安全隱患；及時如實報告生產安全事故

45、施工作業人員安全生產權利和義務：享有安全生產權利；（知情權建議權；安全防護用品獲得權）；批評檢舉控告及拒絕違章指揮權；緊急避險權；獲得意外傷害保險賠償權；請求民事賠償權。

46、施工作業人員安全生產義務：守法遵章和正確使用防護用具；接受安全生產教育；安全事故隱患報告義務

44、施工單位三類管理人員考核：主要負責人；項目負責人；專職安全生產管理人員。

47、安全生產教育培訓：每年最少一次全員安全教育；進入新崗位或新施工現場的安全教育；采用新技術新工藝新設備新材料前的安全教育；特種作業人員的安全考核；消防

安全教育

48、安全專項施工方案審核：由施工單位技術部門組織本單位施工技術、安全、質量等部門進行審核。合格由施工單位技術負責人簽字。施工總承包的，相應變換。不許專家論證的專項方案，合格后報監理單位，由總監理工程師審核簽字。

49、工程監理單位安全責任：對安全技術措施或專項施工方案審查；對施工安全事故隱患處理；對工程安全生產承擔監理責任。

50、工程建設強制性標準：勘察規劃設計施工及驗收質量標準；安全衛生環境標準；術語符合代號、建筑模數、制圖方法；試驗檢驗和評定；信息技術。

51、工程建設企業標準：技術、管理、工作三標準。

52、試塊試件和材料必須見證取樣和送檢的有：承重方面（五項：混泥土試塊、砌筑砂漿、鋼筋及接頭、磚和混泥土小型試塊；摻加劑）；水泥；防水材料。

53、工程竣工驗收備案應提交：驗收備案表；驗收報告（工程報建日期、施工許可證號，施工圖設計文件審查意見，分別簽署的質量合格文件及原始文件，市政有關質量檢測和功能性實驗資料等）；應有規劃環保部門出具的認可文件；消防部門出具的合格文件；工程質量保證書。驗收合格后15日內報。

54、建設單位辦理工程質量監督手續提交資料：工程規劃許可證；設計和監理（監理合同和登記表）和施工（營業執照副本）單位資質；工程勘察設計文件；中標通知書及承包合同。

55、工程監理依據：法律法規；技術標準；設計文件；工程承包合同。

56、工程竣工驗收具備條件：完成工程設計和合同約定內容；技術檔案和施工管理資料；主要建筑材料配件設備進場試驗報告；質量合格文件；工程保修書。

57、工程竣工環保驗收提交：試生產起3個月內提交環境影響報告書、報告表或登記表。

58、工程質量爭議發包方負責的：提供設計有缺陷；提供或指定的建筑材料配件設備不符合強制性標準；直接指定分包人分包專業工程。

59、訴訟時效期間種類：普通訴訟時效2年；短期訴訟時效1年（身體受傷害；延付或拒付租金；不合格商品；寄存物丟失或損壞）；特殊訴訟時效（國際貨物買賣合同和技術進出口合同4年；海上貨物運輸1年）；權利保護最長20年。60、訴訟時效終止：不可抗力不能行使請求權；期間最后6個月內。中斷：權利文書簽字蓋章或證明到達對方當事人；信件或數據達到對方當事人；金融機構扣收本息；當事人一方下落不明，對方在國家級或失蹤方省級媒體公告。

61、仲裁協議同時具備：意思表示；事項；選定的仲裁 62、行政復議期間，不停止執行該具體行為，下列情況除外，可以停止執行：被申請人認為需要停止的；復議機關認為停止的；申請人申請停止，復議機關認為合理；法律規定停止的。

63、行政復議地域管轄：最初在作出行政行為機關或經復議的案件復議機關改變原具體行為的由所在地人民法院管轄；限制人身自由不服的訴訟，由被告地法院管轄；因不動產，由所在地法院。有關數據

64、在建工程因故中止，建設單位應當自中止施工之日起1個月內，向發證機關報告，恢復施工時，應向發證機關報告；中止施工滿1年的工程，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。

65、特級企業具有注冊一級建造師（一級項目經理）50人以上；一二級都不少于12人。

66、招標文件進行必要的澄清或者修改的，應當在提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知投標人。

依法必須招標的項目，自招標文件開始發出之日到投標人提交招標文件截止之日止，最短不得少于20日。招標人自招標文件出手之日起至停止出售之日止，最短不得少于5個工作日。招標人和中標人應當自中標通知發出之日起30日內，訂立書面合同。簽訂合同后5個工作日內，應當向未中標的投標人退還投標保證金。投標保證金有效期應當超出投標有效期30天。67、城市內，施工單位必須在工程開工15日前向工程所在地環保行政主管部門申報環境噪聲污染。

68、事故補報要求：30日內，事故造成的傷亡人數發生變化的，應及時補報。道路交通事故、火災事故自發生之日起7日內，事故造成的傷亡人數發生變化的，應及時補報。69、建設工程發生質量事故，有關單位應在24小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。每級上報的時間不得超過2小時，可以越級上報。安全事故1小時內由施工總承包上報

70、工程驗收、結算、備案、維修：建設單位工程驗收后3個月內向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案。建設單位在竣工驗收后6個月內向城鄉規劃主管部門報送有關竣工驗收資料。

建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內，向建設主管部門備案。為辦理備案的，備案機關責令限期整改，處20-50萬罰款。

71、法院收到起訴狀，應7日內立案并通知當事人。仲裁委員會收到仲裁申請書之日起5日內，受理并通知當事人。當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內向仲裁機構所在地的中級人民法院提出。

72、人民調解委員會調解達成調解協議后，可以自調解協議生效之日起30日內共同向人民法院申請司法確認。73、行政爭議未經行政復議，由當事人直接向法院提起行政訴訟的 3個月內起訴。對行政復議決定不服，應當在收到行政復議決定書之日起15日內起訴。

第四篇：一建法規

1Z301000 建設工程基本法律知識 1Z301010 建設工程法律體系 解析：

? 法律體系的基本框架（歸類）

民法：如《合同法》、《物權法》、《侵權責任法》、《招標投標法》等；

行政法：如《行政處罰法》、《行政復議法》、《行政許可證法》、《環境影響評價法》、《建筑法》等；不包含《行政訴訟法》；

經濟法：如《標準化法》、《審計法》、《節約能源法》、《政府采購法》等； 社會法：如《勞動法》、《職業病防治法》、《安全生產法》/《勞動合同法》等； 訴訟與非訴訟程序法：如《行政訴訟法》、《仲裁法》等； ? 法的形式（識別）

憲法、法律、行政法規、地方性法規、部門規章、地方規章、國際條約 如：行政法規（條例）地方性法規（**地方條例）、部門規章（規定、辦法、實施細則）地方規章（**地方規定、辦法）? 下列事項只能制定法律

對公民政治權利的剝奪、限制人身自由的強制措施和處罰；對非國有財產的征收；民事基本制度。? 效力層級

? 憲法＞法律＞行政法規＞地方性法規＞地方規章 ? 注意：部門規章與地方政府規章同等效力 ?(1)由制定機關裁決：

? 同一機關制定的新的一般規定與舊的特別規定不一致 ?(2)國務院裁決：

部門規章之間、部門規章與地方政府規章之間對同一事項的規定不一致；

地方性法規與部門規章之間對同一事項的規定不一致，國務院認為應當適用地方性法規的；

?(3)全國人大裁決：地方性法規與部門規章之間對同一事項的規定不一致，國務院認為適用部門規章的 ? 審計的效力

1、審計是國家對建設單位的一種行政監督，不影響建設單位與承建單位合同效力。

2、建設工程承包合同案件應以當事人的約定作為法院判決的依據。

3、只有在合同明確約定以審計結論作為結算依據或者合同約定不明確、合同約定無效的情況下，才能將審計結論作為判決的依據。

4、審計的行政復議是行政訴訟的前置程序，非經復議，不得提起行政訴訟。? 無權代理和表見代理

表現形式：行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同 ? 后果：

無權代理的后果：只有經過被代理人的追認，被代理人才承擔民事責任。未經追認的行為，由行為人承擔民事責任。本人知道他人以本人名義實施民事行為而不作否認表示的，視為同意。

表見代理的后果：行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。1Z301040 建設工程物權制度 ? 物權的法律特征

支配權、絕對權、財產權、排他性 ? 物權的主要種類

所有權：占有權、使用權、收益權、處分權，處分權是核心

用益物權：對他人所有的不動產或者動產，享有占有、使用和收益的權利。包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。

擔保物權：權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。? 建設用地使用權

?

1、設立建設用地使用權，可以采取出讓或者劃撥等方式

?

2、工業、商業、旅游、娛樂和商品住宅等經營性用地以及同一土地有兩個以上意向用地者的，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓 ?

3、建設用地使用權自登記時設立

?

4、建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押規定：

5、采取書面形式訂立相應的合同

6、使用期限由當事人約定，但不得超過建設用地使用權的剩余期限

7、應當向登記機構申請變更登記

8、附著于該土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施一并處分

9、住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期 ? 物權的設立、變更、轉讓、消滅和保護

1、不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應登記，自記載于不動產登記簿時發生效力；

2、不動產物權的合同自合同成立時生效；未辦理物權登記的，不影響合同效力繼承或遺贈的不動產物權從繼承或接受遺贈開始產生效力

1Z301050 建設工程債權制度 ? 債的基本法律關系

相對權：主體、內容、責任的相對性。? 建設工程債的發生根據

合同、侵權、無因管理、不當得利 1Z301050 建設工程債權制度 ? 侵權之債

建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由建設單位與施工單位承擔連帶責任。

施工噪聲或者廢水廢棄物排放等，由施工單位或者建設單位承擔責任。

建筑物、構筑物或者其他設施及其擱置物、懸掛物發生脫落、墜落造成他人損害，所有人、管理人或者使用人不能證明自己沒有過錯的，應當承擔侵權責任。

從建筑物中拋擲物品或者從建筑物上墜落的物品造成他人損害。難以確定具體侵權人的，除能夠證明自己不是侵權人的外，由可能加害的建筑物使用人給予補償。

1Z301060 建設工程知識產權制度 ? 知識產權的法律特征

財產權和人身權的雙重屬性；專有性；地域性；期限性 ? 建沒工程知識產權的常見種類 ? 專利權

種類：發明專利、使用新型、外觀設計專利 授予條件

專利權的發明和實用新型：新穎性、創造性和實用性 專利權的外觀設計：新穎性、富有美感、適于工業應用

期限：發明專利權的期限為20年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為10年，均自申請日起計算。? 商標專用權

? 商標專用權的內容只包括財產權，商標設計者的人身權受著作權法保護。? 注冊商標的有效期為10年，自核準注冊之日起計算。可以無數次提出續展申請。? 著作權

? 單位作品：如招標文件、投標文件，往往就是單位作品。單位作品的著作權完全歸單位所有

? 職務作品：一般的職務作品，著作權由作者享有，但法人或者其他組織有權在其業務范圍內優先使用。作品完成兩年內，未經單位同意，作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品。

? 利用單位條件的職務作品，作者享有署名權，著作權的其他權利由法人或者其他組織享有

? 委托作品：著作權的歸屬由委托人和受托人通過合同約定 ? 合同未作明確約定或者沒有訂立合同的，著作權屬于受托人

1Z301070 建設工程擔保制度 ? 擔保與擔保合同的規定

擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合同無效 ? 建設工程保證擔保的方式和責任 擔保方式為保證、抵押、質押、留置和定金 1Z301070 建設工程擔保制度 ? 保證

合同訂立：保證人與債權人以書面形式訂立

保證方式：一般保證連帶責任保證，當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任

不能作為保證人：國家機關；學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體；企業法人的分支機構、職能部門

擔保范圍：主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用需保證人書面同意情形：保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的；債權人與債務人協議變更主合同的

保證期間：主債務履行期屆滿之日起6個月 ? 抵押權

? 抵押是指債務人或者第三人不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。? 可以抵押物（有權處分）

(1)抵押人所有的房屋和其他地上定著物；

(2)抵押人所有的機器、交通運輸工具和其他財產；

(3)抵押人依法有權處置的國有土地使用權、房屋和其他地上定著物；(4)抵押人依法有權處置的國有機器、交通運輸工具和其他財產；

(5)抵押人依法承包并經發包方同意抵押的荒山、荒溝、荒丘、荒灘等荒地的土地使用權；

(6)依法可以抵押的其他財產。? 不得抵押財產

(1)土地所有權；

(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權；

(3)學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體的教育設施、醫療衛生設施和其他社會公益設施；

(4)所有權、使用權不明或者有爭議的財產；(5)依法被查封、扣押、監管的財產；(6)依法不得抵押的其他財產。? 需要登記的抵押財產

土地使用權、城市房地產、林木、航空器、船舶、車輛 ? 抵押的效力

抵押期間，抵押人轉讓已辦理登記的抵押物，應當通知抵押權人并告知受讓人轉讓物已經抵押的情況 ? 抵押權的實現

與抵押人協議或向人民法院提起訴訟按抵押物登記的先后順序或按照合同生效的先后順序清償；順序相同的，按照債權比例清償

定金 當事人可以約定一方向對方給付定金作為債權的擔保債務人履行債務后，定金應當抵作價款或者收回給付定金的一方不履行約定的債務的，無權要求返還定金；收受定金的一方不履行約定的債務的，應當雙倍返還定金。（罰則）

定金應當以書面形式約定，定金合同從實際交付定金之日起生效。定金的數額由當事人約定，但不得超過主合同標的額的20％。

1Z301080 建設工程保險制度

? 建設工程保險的主要種類和投保權益

建筑工程一切險(及第三者責任險)投保人：工程開工前，發包人應當為建設工程辦理保險，支付保險費用。保險責任范圍：自然事件和意外事故。

除外責任：如設計錯誤引起的損失和費用；因原材料缺陷或工藝不善；非外力引起的機械或電氣裝置的本身損失；領有公共運輸行駛執照的，或已由其他保險予以保障的車輛、船舶和飛機的損失等。

第三者責任險：在保險期限內，因發生與所保工程直

接相關的意外事故引起工地內及鄰近區域的第三者人身傷亡、疾病或財產損失；被保險人因上述原因支付的訴訟費用以及事先經保險人書面同意而支付的其他費用。

保險賠付額：不超過保險單明細表中對應列明的每次事故賠償限額，最高賠償責任不得超過本保險明細表中列明的累計賠償限額

保險期限：自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，至工程所有人對部分或全部工程簽發完工驗收證書或驗收合格，或工程所有人實際占用或使用或接收該部分或全部工程之時終止，以先發生者為準。

? 安裝工程一切險(及第三者責任險)(與建筑工程一切險不同之)除外責任：(1)因設計錯誤、鑄造或原材料缺陷或工藝不善引起的保險財產本身的損失以及為換置、修理或矯正這些缺點錯誤所支付的費用；(2)由于超負荷、超電壓、碰線、電弧、漏電、短路、大氣放電及其他電氣原因造成電氣設備或電氣用具本身的損失；(3)施工用機具、設備、機械裝置失靈造成的本身損失。

保險期：一般應包括一個試車考核期，一般不超過3個月，對于舊機器設備不負考核期的保險責任。

1Z301090 建設工程法律責任制度 ? 建設工程刑事責任的種類及承擔方式

工程重大安全事故罪：建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故

重大責任事故罪：在生產、作業中違反有關安全管理的規定，安全生產設施或者安全生產條件不符合國家規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果

1Z302000 施工許可法律制度 1Z302010 建設工程施工許可制度 ? 施工許可證的適用范圍

? 基本規定：建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。? 不需要辦理施工許可證的建設工程：

1、限額以下的小型工程（30萬元以下或者建筑面積在300平方米以下）

2、搶險救災及其他臨時性房屋建筑和農民自建低層住宅

3、批準開工報告的建筑工程

4、軍用房屋建筑工程 ? 施工許可證的法定批準條件

?(1)已經辦理該建筑工程用地批準手續；

?(2)在城市規劃區的建筑工程，已經取得規劃許可證（建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證）

?(3)需要拆遷的，其拆遷進度符合施工要求實行監理的建設，一般要由監理單位查看后填寫“施工場地已具備施工條件的證明”，并加蓋單位公章滿足建設工程開始施工和連續施工的要求

?(4)已經確定建筑施工企業（強調依法性：資質、招標形式、不得肢解發包）?(5)有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料（強調審查通過）； ?(6)有保證工程質量和安全的具體措施

有安全生產許可證

制定相應質量、安全技術措施； 編制了專項質量、安全施工組織設計； 按規定辦理了工程質量、安全監督手續。?(7)建設資金已經落實

額度要求：建設工期不足1年的，到位資金不得少于工程合同價的50％，建設工期超過1年的，到位資金不得少于工程合同價的30％。

證明：提供銀行出具的到位資金證明，有條件的可以實行銀行付款保函或者其他第三方擔保。

?(8)法律、行政法規規定的其他條件

按照規定應該委托監理的工程已委托監理 需消防設計審核的建設工程審核合格 ? 延期開工、核驗和重新辦理批準的規定

延期開工：建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期；延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。

重新核驗：中止施工滿一年的工程恢復施工前，建設單位應當報發證機關核驗施工許可證。

重新辦理：因故不能按期開工超過6個月的，應重新辦理開工報告批準手續。? 違法行為應承擔的法律責任

? 建設單位未取得施工許可證或者開工報告未經批準，擅自施工的，責令停止施工，限期改正，處工程合同價款1％以上2％以下的罰款。

1Z302020 施工企業從業資格制度 ? 施工企業資質的法定條件

注冊資本：如特級企業的注冊資本金3億元以上，企業凈資產3．6億元以上；一級企業注冊資本金5000萬元以上，企業凈資產6000萬元以上；二級企業注冊資本金2000萬元以上，企業凈資產2500萬元以上

專業技術人員：如特級企業注冊一級建造師(一級項目經理)50人以上；一級、二級企業一級資質項目經理不少于12人。

技術裝備：如特級企業省部級及以上的企業技術中心；企業具有國家級工法3項以上；近5年具有與工程建設相關的，能夠推動企業技術進步的專利3項以上，累計有效專利8項以上，其中至少有1項發明專利等。

工程業績：如一級企業近5年承擔過下列6項中的4項以上工程的施工總承包或主體工程承包：(1)25層以上的房屋建筑工程；(2)高度100米以上的構筑物或建筑物；(3)單體建筑面積3萬平方米以上的房屋建筑工程；(4)單跨跨度30米以上的房屋建筑工程；(5)建筑面積10萬平方米以上的住宅小區或建筑群體；(6)單項建安合同額1億元以上的房屋建筑工程。

? 施工企業資質證書的申請及變更

? 企業合并的，合并后存續或者新設立的建筑業企業可以承繼合并前各方中較高的資質等級，但應當符合相應的資質等級條件。

? 企業分立或企業改制的，根據實際達到的資質條件。

? 不予批準企業資質升級申請和增項申請的規定（申請之日起前1年）

(1)超越本企業資質等級或以其他企業的名義承攬工程，或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程的

(2)與建設單位或企業之間相互串通投標，或以行賄等不正當手段謀取中標的；(3)未取得施工許可證擅自施工的；(4)將承包的工程轉包或違法分包的；(5)違反國家工程建設強制性標準的；

(6)發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的；(7)惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的；

(8)隱瞞或謊報、拖延報告工程質量安全事故或破壞事故現場、阻礙對事故調查的；(9)按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未取得證書上崗，情節嚴重的；

(10)未依法履行工程質量保修義務或拖延履行保修義務，造成嚴重后果的；(11)涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書；(12)其他違反法律、法規的行為。? 禁止無資質或越級承攬工程的規定

無資質承攬勞務分包工程，常見的是作為自然人的“包工頭”

實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任。

在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、項目核算負責人、質量管理人員、安全管理人員不是工程承包人本單位人員的，視同允許他人以本企業名義承攬工程。? 違法行為應承擔的法律責任 ? 無資質承攬工程應承擔的法律責任

建設單位：處50萬元以上100萬元以下的罰款

施工單位：處工程合同價款2％以上4％以下的罰款；有違法所得的予以沒收。超越資質等級承攬工程、以欺騙手段取得資質證書承攬工程施工單位：處工程合同價款2％以上4％以下的罰款；有違法所得的予以沒收。

允許其他單位或者個人以本單位名義承攬工程施工單位：處工程合同價款2％以上4％以下的罰款；有違法所得的予以沒收。

建筑施工企業與使用本企業名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任.? 轉包或者違法分包

對施工單位處工程合同價款0.5％以上1％以下的罰款；可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。

1Z302030 建造師注冊執業制度 ? 注冊的規定 ? 初始注冊條件

1)經考核認定或考試合格取得資格證書；(2)受聘于一個相關單位；(3)達到繼續教育要求；

(4)無《注冊建造師管理規定》中規定不予注冊的情形。? 不予注冊情形

(1)不具有完全民事行為能力的；

(2)申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；(3)未達到注冊建造師繼續教育要求的；(4)受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的；

(5)因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；

(6)因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿3年的；

(7)被吊銷注冊證書自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的

(8)在申請注冊之日前3年內擔任項目經理期間，所負責項目發生過重大質量和安全事故的；

(9)申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的；(10)年齡超過65周歲的；

(11)法律、法規規定不予注冊的其他情形。注冊證書和執業印章失效情形(1)聘用單位破產的；

(2)聘用單位被吊銷營業執照的；

(3)聘用單位被吊銷或者撤回資質證書的；(4)已與聘用單位解除聘用合同關系的；(5)注冊有效期滿且未延續注冊的；(6)年齡超過65周歲的；

(7)死亡或不具有完全民事行為能力的；(8)其他導致注冊失效的情形。? 受聘單位和執業崗位范圍

受聘單位：一級建造師可以擔任特級、一級建筑業企業資質的建設工程項目施工的項目經理；二級建造師可以擔任二級及以下建筑業企業資質的建設工程項目施工的項目經理。

執業崗位范圍：不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，下列情形除外：(1)同一工程相鄰分段發包或分期施工的；(2)合同約定的工程驗收合格的；(3)因非承包方原因致使工程項目停工超過120天(含)，經建設單位同意的。? 建造師的基本權利和義務

? 權利：如在本人執業活動中形成的文件上簽字并加蓋執業印章

施工管理文件應當由注冊建造師簽字并加蓋執業印章 質量合格的文件上，必須有注冊建造師的簽字蓋章。

多個專業工程的，擔任施工項目負責人的注冊建造師,負責該工程施工管理文件簽章 分包工程施工管理文件應當由分包企業注冊建造師簽章，分包企業簽署質量合格的文件上，必須由擔任總包項目負責人的注冊建造師簽章

? 義務：如不得同時在兩個或者兩個以上單位受聘或者執業；不得超出執業范圍和聘用單位業務范圍內從事執業活動

1Z303000 建設工程發承包法律制度 1Z303010 建設工程招標投標制度 ? 必須招標的范圍

(1)大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目；(2)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目；(3)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。? 必須招標的規模標準

(1)施工單項合同估算價在人民幣200萬元以上的；

(2)重要設備、材料等貨物的采購．單項合同估算價在人民幣100萬元以上的；(3)勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在人民幣50萬元以上的；(4)單項合同估算價低于第(1)、(2)、(3)項規定的標準，但項目總投資額在人民幣3000萬元以上的。

? 可以不進行招標的建設工程項目（施工）

(1)涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的(2)屬于利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農民工的(3)施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的

(4)施工企業自建自用的工程，且該施工企業資質等級符合工程要求的

(5)在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層工程，原標人仍具備承包能力的(6)法律、行政法規規定的其他情形 ? 招標方式

? 公開招標：重點及國有項目 ? 邀請招標：3個以上

(1)項目技術復雜或有特殊要求，只有少量幾家潛在投標人可供選擇的；(2)受自然地域環境限制的；

(3)涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災，適宜招標但不宜公開招標的；(4)擬公開招標的費用與項目的價值相比，不值得的；(5)法律、法規規定不宜公開招標的。? 招標條件（施工）

(1)招標人已經依法成立；

(2)初步設計及概算應當履行審批手續的，已經批準；

(3)招標范圍、招標方式和招標組織形式等應當履行核準手續的，已經核準；(4)有相應資金或資金來源已經落實；(5)有招標所需的設計圖紙及技術資料。? 招標文件

不得要求或者標明特定的生產供應者及含有傾向或排斥潛在投標人的內容。

對招標文件必要的澄清或者修改的，應在提交投標文件截止時間至少15日前，以書面形式通知所有招標文件收受人。

依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日。

自招標文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5個工作日。? 資格審查

(1)具有獨立訂立合同的權利；

(2)具有履行合同的能力，包括專業、技術資格和能力、資金、設備和其他物質設施狀況、管理能力、經驗、信譽和相應的從業人員；

(3)沒有處于被責令停業，投標資格被取消。財產被接管、凍結，破產狀態；(4)在最近3年內沒有騙取中標和嚴重違約及重大工程質量問題；(5)法律行政法規規定的其他資格條件。? 開標

招標人在招標文件要求提交投標文件的截止時間前收到的所有投標文件，開標時都應當當眾予以拆封、宣讀。

不予受理的情形：(1)逾期送達的或者未送達指定地點的；(2)未按招標文件要求密封的。? 評標

評標委員會由招標人的代表和有關技術、經濟等方面的專家組成，成員人數為5人以上單數，其中技術，經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。? 廢標

(1)無單位蓋章并無法定代表人或法定代表人授權的代理人簽字或蓋章的；(2)未按規定的格式填寫，內容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的；

(3)投標人遞交兩份或多份內容不同的投標文件，或在一份投標文件中對同一招標項目報有兩個或多個報價，且未聲明哪一個有效；

(4)投標人名稱或組織結構與資格預審時不一致的；(5)未按招標文件要求提交投標保證金的；(6)聯合體投標未附聯合體各方共同投標協議的。? 重新招標

重新招標情形：依法必須進行招標的項目的所有投標被否決的；投標人少于3個的。重新招標后投標人仍少于3個的，屬于必須審批的工程建設項目，報經原審批部門批準后可以不再進行招標；其他工程建設項目，招標人可自行決定不再進行招標。? 中標

中標人范圍：招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。排名第一的中 標候選人放棄中標、因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人。

中標人條件：(1)能夠最大限度地滿足招標文件中規定的各項綜合評價標準；(2)能夠滿足招標文件的實質性要求，并且經評審的投標價格最低，但是投標價格低于成本的除外。

備案：當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據。? 投標保證金

? 形式及額度：除現金外，可以是銀行保函、保兌支票、銀行匯票或現金支票。投標保證金一般不得超過投標總價的2％，但最高不得超過80萬元人民幣。投標保證金有效期應當超出投標有效期30天。? 投標保證金被沒收：

(1)在提交投標文件截止時間后到招標文件規定的投標有效期終止之前，投標人撤回投標文件的；

(2)中標通知書發出后，中標人放棄中標項目的，無正當理由不與招標人簽訂合同的，或者拒不提交所要求的履約保證金的。? 聯合體投標

1、兩個以上法人或組織可以組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標。

2、是一個臨時性的組織，不具有法人資格

3、聯合體各方就中標項目向招標人承擔連帶責任

4、聯合體各方均應當具備規定的相應資格條件。

5、由同一專業的單位組成的聯合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級。

6、資格預審并獲通過的，其組成的任何變化都必須在提交投標文件截止之日前征得招標人的同意。

? 違法行為應承擔的法律責任

? 對招標人處中標項目金額(合同價款)5‰以上10‰以下的罰款

1、在推薦的中標候選人外確定中標人的；

2、不按照招標文件和中標人的投標文件訂立合同的，或者招標人、中標人訂立背離合同實質性內容的協議的；

3、肢解發包的（對全部或者部分使用國有資金的項目，并可以暫停項目執行或者暫停資金撥付）；

4、招標人擅自提高履約保證金或強制要求中標人墊付中標項目建設資金的； ? 對投標人處中標項目金額(合同價款)5‰以上10‰以下的罰款

1、投標人相互串通投標或者與招標人串通投標的；

2、投標人以向招標人或者評標委員會成員行賄的手段謀取中標的；

3、投標人以他人名義投標或者以其他方式弄虛作假，騙取中標的；

4、違法分包和轉包的。

1Z303020 建設工程承包制度 ? 工程總承包

含義：工程總承包是指從事工程總承包的企業受建設單位的委托，按照工程總承包合同的約定，對工程項目的勘察、設計、采購、施工、試運行(竣工驗收)等實行全過程或若干階段的承包。

資質：我國對工程總承包不設立專門的資質。凡具有工程勘察、設計或施工總承包資質的企業，可以依法從事資質許可范圍內相應等級的建設工程總承包業務。

施工總承包

1、取得施工總承包資質的企業，可以承接施工總承包工程

2、建設工程實行總承包的，總承包單位應對全部建設工程質量負責

3、總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同約定對其分包工程質量向總承包單位負責

4、總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任 ? 工程分包的規定 ? 違法分包

(1)總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件單位；

(2)建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的；

(3)施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的；(4)分包單位將其承包的建設工程再分包的。? 轉包

承包單位承包建設工程后，不履行合同約定的責任和義務

將其承包的全部建設工程轉給他人或者將其承包的全部建設工程肢解以后以分包的名義分別轉給其他單位承包的行為。

? 違法行為應承擔的法律責任（參考案例P106）? 發包單位違法責任： ? 建設單位將建設工程發包給不具有相應資質等級的勘察、設計、施工單位或者委托給不具有相應資質等級的工程監理單位的，責令改正，處50萬元以上100萬元以下的罰款。? 承包單位違法責任： ? ? ?

1Z303030 建筑市場信用體系建設 ? 建筑市場誠信行為信息的分類及公布 ? ? ? ? 告

? 建筑市場主體誠信評價 ? ? 政府對市場主體的守法誠信評價：評價內容包括對市場主體違反各類行政法律規定強制社會中介信用機構的綜合信用評價：以守法、守信(主要指經濟信用，包括市場交易信義務的行政處罰記錄以及其他不良失信行為記錄。

用和合同履行信用)、守德(主要指道德、倫理信用)、綜合實力(主要包括經營、資本、管理、技術等)為基礎進行綜合評價。包括優良和不良行為記錄。

1Z304000 建設工程合同和勞動合同法律制度 1Z304010 建設工程合同制度 ? 合同的原則

平等原則、自愿原則、公平原則、誠實信用原則、合法原則，如：平等原則：法律地位建筑市場誠信行為信息:良好行為記錄和不良行為記錄兩大類

建筑市場誠信行為的公布：公布時間為行政處罰決定做出后7日內，公布期限一般為6行政處罰決定經行政復議、行政訴訟以及行政執法監督被變更或被撤銷，應及時變更或行政處理決定在被行政復議或行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為記錄的公未取得資質證書承攬工程的；超越本單位資質等級承攬工程的；允許其他單位或者個人轉讓、出借資質證書或者以其他方式允許他人以本企業的名義承攬工程的，建筑施工企轉包或者違法分包的處0.5%~1%罰款，與接受轉包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。以本單位名義承攬工程的——2%~4% 業與使用本企業名義的單位或者個人承擔連帶賠償責任。

個月至3年；良好行為記錄信息公布期限一般為3年

刪除該不良記錄，并在相應誠信信息平臺上予以公布，同時應依法妥善處理相關事宜 一律平等；權利義務對等；協商一致（不強加、不強迫、不脅迫）；公平原則：權利和義務公平；風險的合理分配；違約責任公平誠實信用原則：通知、保密、減損、協助、照管義務 ? 合同的分類

建設工程合同屬于：有名合同、雙務合同、諾成合同、要式合同、有償合同、主合同； 定金合同屬于：實踐合同、從合同。主合同無效，從合同無效 ? 合同的訂立

? 要約：希望和他人訂立合同的意思表示；內容具體明確；經受要約人承諾，要約人即受該意思表示約束；如投標。

? 要約邀請：希望他人向自己發出要約的意思表示。內容不具體，不具有法律約束力，如寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業廣告等 ? 承諾：受要約人同意要約的意思表示；強調實質性同意 ? 要約及承諾的生效：到達時生效 ? 要約到達受要約人時生效。

? 要約可以撤回，但撤回要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。

? 要約可以撤銷，但撤銷要約的通知應當在受要約人發出承諾通知之前到達受要約人。? 承諾通知到達要約人時生效。? 施工合同的法定形式 ? ? 建設工程合同采用書面形式訂立

采用合同書形式訂立合同，在簽字或者蓋章之前，當事人一方已履行主要義務，對方接受的，該合同成立

? 施工合同承發包雙方的主要義務 ? ? 發包人的主要義務：如不得違法發包；提供必要施工條件；及時檢查隱蔽工程；及時驗承包人的主要義務：如不得轉包和違法分包工程；自行完成建設工程主體結構施工；接收工程；支付工程價款等

受發包人有關檢查；交付竣工驗收合格的建設工程；建設工程質量不符合約定的無償修理等 ? 建設工程工期 ? 開工延期 ? ? 承包人不能按時開工，應不遲于協議書約定的開工日期前7天，以書面形式向工程師提發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推出延期開工的理由和要求，工程師同意延期要求的工期順延。

遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失．并相應順延工期。? 暫停施工 ? ? ? 工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工

因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延 工期順延（非承包商原因）的損失，相應順延工期(1)發包人未能按專用條款的約定提供圖紙及開工條件

(2)發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，致使施工不能正常進行；(3)工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常地進行；(4)設計變更和工程量增加；

(5)一周內非承包人原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；(6)不可抗力；

(7)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況 ? 竣工日期

(1)建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；

(2)承包人已經提交竣工驗收報告，發包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；

(3)建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。? 工程價款 ? 結算爭議的規定 ? ? ? ? 按備案合同結算，發包人收到竣工結算文件后，在約定期限內不予答復，視為認可竣工工程量有爭議的，按照施工過程中形成的簽證等書面文件確認

拖欠承包人工程款，不僅應當支付工程款本金，還應當支付工程款利息；利息沒有約定計息時間： 結算文件的 的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息(1)建設工程已實際交付的，交付日

(2)建設工程沒有交付的，提交竣工結算文件日(3)建設工程未交付也未結算的，當事人起訴日 ? 竣工結算支付程序 ? ? ? 工程竣工驗收合格后28天內，承包人向發包人遞交竣工結算報告及結算資料 承包人收到竣工結算價款后14天內將竣工工程交付發包人

工程竣工驗收合格后28天內，承包人未能向發包人遞交竣工結算報告及資料的，造成工程竣工結算不能正常進行或竣工結算價款不能及時支付的，發包人要求交付工程的，承包人應當交付。發包人不要求交付工程的，承包人承擔保管責任 ? 工程價款優先受償權 ? ? ? ? 排序：買受人＞建筑工程價款＞抵押權人

期限：自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計算6個月 實質：

違反法律、行政法規、強制性規定和社會公共利益 類型：

(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益(2)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益 ? 無效合同(3)以合法形式掩蓋非法目的(4)損害社會公共利益

(5)違反法律、行政法規的強制性規定

免責條款無效： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(1)造成對方人身傷害的

(2)因故意或者重大過失造成對方財產損失的 建設工程無效施工合同的主要情形：

(1)承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級（借用有資質）的(2)沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的(3)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的(4)非法轉包、違法分包的 無效施工合同的工程款結算：

(1)建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人可以得到工程價款(2)驗收不合格的，修復后的建設工程經竣工驗收合格，發包人請求承包人承擔修復費(3)修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人 請求支付工程價款的，不予支持。效力待定合同

限制民事行為能力人訂立的合同：經法定代理人追認后，該合同有效，但純獲利益的合無權代理人訂立的合同：行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人無權處分行為：無處分權的人處分他人財產，經權利人追認或者無處分權的人訂立合同可撤銷合同 ? ? ? ? ? ? 實質：意思表示不真實 表現形式：

(1)因重大誤解訂立的(2)在訂立合同時顯失公平的

(3)一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危

當事人請求變更的，人民法院或者仲裁機構不得撤銷 同或者與其年齡、智力、精神健康狀況相適應而訂立的合同，不必經法定代理人追認。名義訂立的合同，未經被代理人追認，對被代理人不發生效力，由行為人承擔責任。后取得處分權的，該合同有效。用的，應予支持

? 合同的變更與轉讓

? 變更：當事人對合同變更的內容約定不明確的，推定為未變更。? 合同權利的轉讓——通知債務人，出現新的債權人 ? 同 ? 從權利、抗辯權一并轉讓

? 合同義務的轉讓——經債權人同意，出現新的債務人 當事人基于信任關系訂立的委托代理合同、最高額抵押的主合同債權等，不得轉讓的合? 合同權利和義務的一并轉讓——經對方同意 ? 合同解除 ? 約定解除合同 ? ? ? ? ? ? 當事人協商一致或約定的解除合同的條件成熟時，可以解除合同(1)因不可抗力致使不能實現合同目的；

(2)在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；(3)當事人一方延遲履行主要債務，經催告后在合理期限內仍未履行；(4)當事人一方延遲履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的；(5)法律規定的其他情形。? 法定解除合同

? 主張解除合同的，應當通知對方。合同自通知到達對方時解除。? 違約責任

? 承擔違約責任的種類：

1、繼續履行；

2、采取補救措施；

3、停止違約行為；

4、賠償損失；

5、支付違約金或定金等 ? 賠償金 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 承擔賠償損失責任的構成要件：(1)具有違約行為(2)造成損失后果

(3)違約行為與財產等損失之問有因果關系

(4)違約人有過錯，或者雖無過錯，但法律規定應當賠償。賠償損失額度：損失賠償額應當相當于因違約所造成損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一

方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

減損措施：當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。? 違約金 ? ? 約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。條款。（選高的）? 違約責任的免除 ? ? ? 因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本法所稱不可抗力，是指不能預見、當事人一方因不可抗力不能履行合同的，應當及時通知對方，以減輕可能給對方造成的有規定的除外。

不能避免并不能克服的客觀情況。損失，并應當在合理期限內提供證明。

1Z304020 勞動合同及勞動關系制度 ?勞動合同的種類

?固定期限勞動合同、無固定期限勞動合同和以完成一定工作任務為期限的勞動合同 ?無固定期限勞動合同：

(1)勞動者在該用人單位連續工作滿l0年的；

(2)用人單位重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的；

(3)連續訂立2次固定期限勞動合同，且勞動者沒有法定辭退情形，續訂勞動合同的；(4)用人單位自用工之日起滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的(視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同)。

訂立勞動合同應當注意的事項 ? 勞動關系的建立

? 用人單位自用工之日起即與勞動者建立勞動關系

? 已建立勞動關系，未同時訂立書面勞動合同的，應當自用工之日起1個月內訂立書面勞動合同； ? 勞動試用期

? 勞動合同期限3個月以上不滿l年的，試用期不得超過1個月； ? 勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月； ? 3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月； ? 同一用人單位與同一勞動者只能約定1次試用期；

? 以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿3個月的，不得約定試用期；

? 勞動合同僅約定試用期的，試用期不成立，該期限為勞動合同期限。

無效的勞動合同

(1)以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；

(2)用人單位免除自己的法定責任、排除勞動者權利的；(3)違反法律、行政法規強制性規定的。

勞動合同被確認無效，勞動者已付出勞動的，用人單位應當向勞動者支付勞動報酬。? 勞動合同的解除

? 勞動者單方解除勞動合同

? 提前30日書面通知（試用期內提前3日）的情形： ?(1)未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件 ?(2)未及時足額支付勞動報酬的 ?(3)未依法為勞動者繳納社會保險費的

?(4)用人單位的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者權益的 ?(5)因欺詐脅迫致使勞動合同無效的 ?(6)法律、行政法規規定勞動者可以解除勞動合同的其他情形 ? 立即解除的情形：

? 用人單位以暴力、威脅或非法限制人身自由手段強迫勞動者勞動的； ? 用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全的。? 用人單位單方解除勞動合同 ? 隨時解除

(1)勞動者在試用期間被證明不符合錄用條件的；(2)嚴重違反用人單位的規章制度的；

(3)嚴重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害；

(4)勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的；(5)因欺詐脅迫致使勞動合同無效的；(6)被依法追究刑事責任的。?用人單位單方解除勞動合同

?提前30日書面通知（額外支付勞動者1個月工資）：

?(1)勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；

?(2)勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

?(3)勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行（注：用人單位如果變更名稱、法定代表人、主要負責人或者投資人等事項，不影響勞動合同的履行）? 用人單位單方解除勞動合同 ? 經濟性裁員

? 裁減人員20人以上或10％以上的，用人單位提前30日向工會或者全體職工說明情況 ? 在6個月內重新招用人員的，應當通知被裁減的人員，并在同等條件下優先招用被裁減人員。

? 不得解除勞動合同的情形

?(1)從事接觸職業病危害作業的勞動者未進行離崗前職業健康檢查，或者疑似職業病病人在診斷或者醫學觀察期間的；

?(2)在本單位患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的； ?(3)患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的； ?(4)女職工在孕期、產期、哺乳期的；

?(5)在本單位連續工作滿15年，距法定退休年齡不足5年； ?(6)法律、行政法規規定的其他情形。

? 用人單位違反規定解除或者終止勞動合同，應依法向勞動者支付賠償金。賠償金標準為經濟補償標準的2倍。? 勞動合同的終止 ? 工傷的規定

?(1)勞動者因工致殘被鑒定為l級至4級傷殘的，即喪失勞動能力的。保留勞動關系，退出工作崗位．用人單位不得終止勞動合同；

?(2)勞動者因工致殘被鑒定為5級、6級傷殘的，即大部分喪失勞動能力的，經工傷職工本人提出，該職工可以與用人單位解除或者終止勞動關系，否則，用人單位不得終止勞動合同；

?(3)職工因工致殘被鑒定為7級至10級傷殘的，即部分喪失勞動能力的，勞動合同期滿終止。

? 終止勞動合同的經濟補償

? 補償情形：如用人單位問題勞動者可以單方解除勞動合同的；用人單位向勞動者提出解除勞動合同并與勞動者協商一致解除勞動合同的；用人單位預告解除勞動合同的；勞動合同期滿用人單位解除勞動合同的；用人單位破產終止勞動合同的；用人單位被吊銷營業執照、責令關閉、撤銷或者用人單位決定提前解散的。

? 補償標準：按勞動者在本單位工作的年限，每滿1年支付1個月工資的標準向勞動者支付；6個月以上不滿l年的，按l年計算；不滿6個月的，向勞動者支付半個月工資的經濟補償。勞動者月工資高于用人單位所在直轄市、設區的市級人民政府公布的本地區上職工月平均工資3倍的，向其支付經濟補償的標準按職工月平均工資3倍的數額支付，向其支付經濟補償的年限最高不超過l2年。

? 經濟補償適用條件：《勞動合同法》施行之日（2008年1月1日）存續的勞動合同在本法施行后解除或者終止，應當支付經濟補償的，經濟補償年限自本法施行之日起計算；2008年1月1日前勞動合同期滿或者當事人約定的勞動合同終止條件出現，勞動合同即行終止不補償。? 用工方式 ? 勞務派遣

? 三方關系：即派遣企業作為用人單位與勞動者建立的勞動關系，實際用工企業與派遣勞動者之間建立用工關系。

? 勞務報酬：由派遣單位向勞動者支付工資、福利及社會保險費用；被派遣勞動者享有與用工單位的勞動者同工同酬的權利。? 勞務分包

? 施工總承包、專業承包企業用工必須辦理社會保險。施工總承包、專業承包企業直接雇用農民工，必須簽訂勞動合同并辦理工傷、醫療或綜合保險等社會保險。對施工總承包、專業承包企業直接雇用農民工，不簽訂勞動合同，或只簽訂勞動合同不辦理社會保險，或只與“包工頭”簽訂勞務合同等行為，均視為違法分包進行處理。? 勞務保護 ? 工作時間

? 用人單位應當嚴格執行勞動定額標準，不得強迫或變相強迫勞動者加班。

? 加班費——延長時間：工資的150％的工資報酬；休息日:工資的200％的工資報酬；法定休假日:300％的工資報酬。? 勞動安全衛生設施——三同時。

? 對女職工和未成年工實行特殊勞動保護（適當區別）? 社會保險

? 保險的繳納：基本養老保險、基本醫療保險、失業保險：用人單位和職工共同繳納；工傷保險：用人單位繳納

? 養老金領取：達到法定退休年齡時累計繳費滿l5年的，按月領取基本養老金。達到法定退休年齡時累計繳費不足15年的，可以繳費至滿15年，按月領取基本養老金

? 工傷保險基金支付：如生活不能自理的，經勞動能力鑒定委員會確認的生活護理費；一次性傷殘補助金和1至4級傷殘職工按月領取的傷殘津貼等。（注：5級、6級傷殘職工按月領取的傷殘津貼由用人單位支付）

? 失業保險金領取：累計繳費滿1年不足5年的，12個月；累計繳費滿5年不足10年的，l8個月；累計繳費l0年以上的，24個月。重新就業后，再次失業的，繳費時間重新計算，領取合并最長不超過24個月。? 勞動爭議

? 方式：調解、仲裁、提起訴訟

? 勞動爭議仲裁委員會由勞動行政部門代表、同級工會代表、用人單位方面的代表組成。勞動爭議仲裁委員會主任由勞動行政部門代表擔任。——具有司法性質行政機構 ? 勞動仲裁應自勞動爭議發生之日起60日內提出書面申請。

? 對勞動仲裁裁決不服的，可以自收到仲裁裁決書之日起15日內向人民法院提起訴訟。

1Z304030 相關合同 ? 承攬合同

? 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費等價款的，承攬人對完成的工作成果享有留置權 ? 定作人可以隨時解除承攬合同，造成承攬人損失的，應當賠償損失。

1Z304030 相關合同 ? 買賣合同

? 合同條款約定不明的處理：

? 沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充

? 不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定

? 對于不能達成補充協議，也不能按照合同有關條款或者交易習慣確定的，或遵從如下規定：

? 交付期限約定不明的

? 債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間； ? 交付地點約定不明的

? 需要交付的，交付給第一承運人；不需交付的，在賣方所在地 ? 質量標準約定不明的

? 按照國家標準、行業標準履行；沒有國家標準、行業標準的，按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行； ? 價款約定不明的 ? 按照訂立合同時履行地的市場價格履行；

? 執行政府定價，在合同約定的交付期限內政府價格調整時，按照交付時的價格計價。逾期（罰）——逾期交付標的物的，遇價格上漲時，按照原價格執行；價格下降時，按照新價格執行。逾期提取標的物或者逾期付款的，遇價格上漲時，按照新價格執行；價格下降時，按照原價格執行

? 出賣人的義務：如權利和物的瑕疵擔保義務 ? 標的物毀損滅失風險

? 出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。? 試用買賣

? 試用期間屆滿，買受人對是否購買標的物未作表示的，視為購買。? 借款合同

? 自然人之間借款可以口頭形式

? 自然人之間的借款合同，自貸款人提供借款時生效（實踐合同）?民間借貸的利率最高不得超過銀行同類貸款利率4倍 ? 融資租賃合同 ? 合同關系：

? 出租人的義務：向出賣人支付價金；保證承租人對租賃物占有和使用；協助承租人索賠；尊重承租人選擇權。

? 出賣人的義務：向承租人交付標的物；標的物的瑕疵擔保。（由于出賣人沒有提供租賃物的相關文件，由承租人直接向出賣人主張，而不享有不履行支付租金的抗辯權）承租人的義務：支付租金；妥善保管和使用租賃物；租賃期限屆滿返還租賃物 ? 運輸合同

? 貨物毀損滅失的賠償義務 ? 承運人對運輸過程中貨物的毀損、滅失承擔損害賠償責任，但承運人證明貨物的毀損、滅失是因不可抗力、貨物本身的自然性質或者合理損耗以及托運人、收貨人的過錯造成的，不承擔損害賠償責任

? 因不可抗力滅失貨物不得要求支付運費的義務 ? 案例P178 ? ? 貨物在運輸過程中因不可抗力滅失，未收取運費的，承運人不得要求支付運費；已收取出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風運費的，托運人可以要求返還。險自合同成立時起由買受人承擔。? 自將貨物交運輸公司時起，貨物毀損滅失風險由買受人承擔，不可抗力導致貨物毀損僅消滅了其支付運費的義務，并未消滅其買賣合同的付款義務。? 倉儲合同

? 存貨人或者倉單持有人在倉單上背書并經保管人簽字或者蓋章的，可以轉讓提取倉儲物的權利。

? 因保管人保管不善造成倉儲物毀損、滅失的，保管人應當承擔損害賠償責任。因倉儲物的性質、包裝不符合約定或者超過有效儲存期造成倉儲物變質、損壞的，保管人不承擔損害賠償責任。? 委托合同

? 委托人或者受托人可以隨時解除委托合同。因解除合同給對方造成損失的，應當賠償損失。

? 委托人或者受托人死亡、喪失民事行為能力或者破產的，委托合同終止。

? 因委托人死亡、喪失民事行為能力或者破產，致使委托合同終止將損害委托人利益的，在委托人的繼承人、法定代理人或者清算組織承受委托事務之前，受托人應當繼續處理委托事務。

? 因受托人死亡、喪失民事行為能力或者破產，致使委托合同終止的，受托人的繼承人、法定代理人或者清算組織應當及時通知委托人。因委托合同終止將損害委托人利益的，在委托人作出善后處理之前．受托人的繼承人、法定代理人或者清算組織應當采取必要措施。

1Z305000 建設工程施工環境保護、節約能源和文物保護法律制度 1Z305010 施工現場環境保護制度 ? 基本原則

建設項目可能產生環境污染的，建設單位必須提出環境影響報告書，規定環境防治措施，并按照國家規定的程序報環境保護行政主管部門批準。未經批準的，不得開工建設。

環境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用。

環境保護設施必須經原審批環境影響評價文件的環境保護行政主管部門驗收合格后，該建設項目方可投入生產或者使用。? 施工現場噪聲污染防治

? 環境影響報告書中，應當有該建設項目所在地單位和居民的意見。? 噪聲限值 ? ? ? ? ? 土石方施工階段(主要噪聲源為推土機、挖掘機、裝載機等)，噪聲限制是晝問75分貝，打樁施工階段(主要噪聲源為各種打樁機等)，噪聲限制是晝間85分貝，夜間禁止施工； 結構施工階段(主要噪聲源為混凝土施工、振搗棒、電鋸等)，噪聲限制是晝間70分貝，裝修施工階段(主要噪聲源為吊車、升降機等)，噪聲限制是晝間62分貝，夜間55分貝。夜間：指晚22點至早6點之間的期間 夜間55分貝；

夜間55分貝；

? 禁止夜間進行產生環境噪聲污染施工的規定 ? ? 在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內（醫療區、文教科研區和以機關或者居民住宅），搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。因特殊需要必禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業；

須連續作業的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明。? 施工現場廢氣、廢水污染防治 ? 大氣污染防治 ? ? ? 在城市市區進行建設施工或者從事其他產生揚塵污染活動的單位，必須按照當地環境保運輸、裝卸、貯存能夠散發有毒有害氣體或者粉塵物質的，必須采取密閉措施或者其他禁止焚燒瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他產生有毒有害煙塵和惡臭氣體護的規定，采取防治揚塵污染的措施。防護措施。的物質。? 水污染防治 ? ? ? 建設單位在江河、湖泊新建、改建、擴建排污口的，應當取得水行政主管部門或者流域直接或者間接向水體排放污染物的，應當向縣級以上地方人民政府環境保護主管部門申禁止私設暗管或者采取其他規避監管的方式排放水污染物。管理機構同意。報。

? 施工現場固體廢物污染防治

? 收集、貯存、運輸、利用、處置固體廢物的單位和個人，必須采取防揚散、防流失、防滲漏或者其他防止污染環境的措施；不得擅自傾倒、堆放、丟棄、遺撒固體廢物。? 施工現場生活區設置封閉式垃圾容器，施工場地生活垃圾實行袋裝化，及時清運。對建筑垃圾進行分類，并收集到現場封閉式垃圾站，集中運出。

? 處置建筑垃圾的單位在運輸建筑垃圾時，應當隨車攜帶建筑垃圾處置核準文件，按照城市人民政府有關部門規定的運輸路線、時間運行，不得丟棄、遺撒建筑垃圾，不得超出核準范圍承運建筑垃圾。

1Z305020 施工節約能源制度 ? 基本原則 ? ? ? ? 在工程建設領域，節約能源主要包括建筑節能和施工節能兩個方面。

循環經濟是指在生產、流通和消費等過程中進行的減量化、再利用、資源化活動的總 國家實行固定資產投資項目節能評估和審查制度。

施工圖審查機構的節能義務：按照民用建筑節能強制性標準對施工圖設計文件進行審稱。

各節能主體的節能義務

查；經審查不符合民用建筑節能強制性標準的，縣級以上地方人民政府建設主管部門不得頒發施工許可證。? 建設單位的節能義務：不得明示或者暗示其他單位違反民用建筑節能強制性標準；采購的墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備的應當符合施工圖設計文件要求；組織竣工驗收，應當對民用建筑是否符合民用建筑節能強制性標準進行查驗；對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。? 設計單位、施工單位、工程監理單位的節能義務：按照民用建筑節能強制性標準進行設計、施工、監理；未經監理工程師簽字，墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備不得在建筑上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。? ? ? ? 既有建筑圍護結構的改造和供熱系統的改造應當同步進行。

節材：禁止生產、銷售和使用黏土磚；施工現場500公里以內生產的建筑材料用量占 節水：非傳統水源利用（如中水使用）；

節能：臨時用電優先選用節能電線和節能燈具，臨電線路合理設計、布置，臨電設備? 施工節能的規定

建筑材料總重量的70％以上；

宜采用自動控制裝置；采用聲控、光控等節能照明燈具；照明設計以滿足最低照度為原則，照度不應超過最低照度的20％。? ?

1Z305030 施工文物保護制度 ? 受國家保護的文物范圍 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 國有不可移動文物的所有權不因其所依附的土地所有權或者使用權的改變而改變。

屬于國家所有的可移動文物的所有權不因其保管、收藏單位的終止或者變更而改變。

文物的所有者必須遵守國家有關文物保護的法律、法規的規定。

承擔文物保護單位的修繕、遷移、重建工程的單位：具有文物保護工程資質證書和相 文物保護單位的保護范圍內不得進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業。

進行大型基本建設工程，建設單位應當事先報請省、自治區、直轄市人民政府文物行 在進行建設工程或者在農業生產中，任何單位或者個人發現文物，應當保護現場，立 任何單位或者個人不得哄搶、私分、藏匿。

在施工過程中發現文物時，首先應當保護現場，停止施工，立即報告當地文物行政部 節地：臨時設施占地面積有效利用率大于90％。

財政安排節能專項資金、稅收優惠、信貸支持、價格政策、表彰獎勵 ? 施工節能激勵措施

? 在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶施工的規定 應等級的資質證書。

? 施工發現文物報告和保護

政部門組織從事考古發掘的單位在工程范圍內有可能埋藏文物的地方進行考古調查、勘探。即報告當地文物行政部門。

門；其次，配合考古發掘單位，保護出土文物或者遺跡的安全，在發掘未結束前不得繼續施工。

? 1Z306000 建設工程安全生產法律制度 ? 1Z306010 施工安全生產許可證制度

? 1Z306020 施工安全生產責任和安全生產教育培訓制度 ? 1Z306030 施工現場安全防護制度

? 1Z306040 施工安全事故的應急救援與調查處理

? 1Z306050 建設單位和相關單位的建設工程安全責任制度

1Z306010施工安全生產許可證制度 ? 適用范圍

? 礦山企業、建筑施工企業和危險化學品、煙花爆竹、民用爆破器材生產企業實行安全生產許可制度。

? 申請領取安全生產許可證的條件

? 制度；資金；機構及人員（專職安全生產管理人員；主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格；特種作業人員持證上崗；管理人員和作業人員每年至少進行l次安全生產教育培訓并考核合格）；保險（工傷和意外傷害）；場所；防護；預案（應急和救援）

? 投入：安全設施、設備支出；救援支出；防護用品支出；檢查評價支出；評估整改支出；培訓支出；救援演練支出；其他支出。? 安全生產許可證的有效期

? 3年。期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。

? 未發生死亡事故的，屆滿時前，經原頒發管理機關同意，不再審查，有效期延期3年。? 違法行為應承擔的法律責任

? 未取得安全生產許可證擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得，并處l0萬元以上50萬元以下的罰款；造成重大事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

? 轉讓安全生產許可證的，沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款，并吊銷其安全生產許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

1Z306020施工安全生產責任和安全生產教育培訓制度 ? 基本制度：施工安全生產責任制和安全生產教育培訓制度 ? 施工單位的安全生產責任

? 施工單位主要負責人：對安全生產工作全面負責（有生意經營決策權的人，即為主要負責人）

? 施工單位安全生產管理機構和專職安全生產管理人員： ? 管理機構：

?(1)宣貫法規和標準；(2)編制更新管理制度并監督實施；(3)組織或參與預案的編制及演練；(4)組織培訓；(5)協調配備項目專職安全生產管理人員；(6)制訂企業檢查計劃并組織實施；(7)監督項目安全生產費用的使用；(8)參與專項施工方案專家論證會；(9)通報違規違章情況；(10)組織評優；(11)建立在建項目安全生產管理檔案；(12)考核評價分包企業安全生產業績及項目安全生產管理情況；(13)參加生產安全事故的調查和處理；(14)企業明確的其他安全生產管理職責。? 專職安全生產管理人員職責：

?(1)查閱在建項目安全生產有關資料、核實有關情況 ?(2)檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況 ?(3)監督項目專職安全生產管理人員履責情況 ?(4)監督作業人員安全防護用品的配備及使用情況

?(5)對發現的安全生產違章違規行為或安全隱患，有權當場予以糾正或作出處理決定 ?(6)對不符合安全生產條件的設施、設備、器材，有權當場作出查封的處理決定 ?(7)對施工現場存在的重大安全隱患有權越級報告或直接向建設主管部門報告 ?(8)企業明確的其他安全生產管理職責 ? 項目負責人的安全生產責任 ?(1)對工程安全施工負責； ?(2)落實制度； ?(3)確保費用使用； ?(4)制定安全施工措施； ?(5)及時、如實報告

? 施工總承包和分包單位的安全生產責任

?

1、包合同應當明確總分包雙方的安全生產責任；

?

1、統一組織編制建設工程生產安全應急救援預案，工程總承包單位和分包單位按照應急救援預案，各自建立應急救援組織或者配備應急救援人員，配備救援器材、設備，并定期組織演練。

?

3、由總承包單位負責上報事故

?

4、總承包單位應當自行完成建設工程主體結構的施工

?

5、總承包單位和分包單位對分包工程的安全生產承擔連帶責任 ?

6、分包單位應當服從總承包單位的安全生產管理

?

7、分包單位不服從管理導致生產安全事故的，由分包單位承擔主要責任 ? 施工作業人員安全生產的權利和義務 ? 權利

?

1、知情權和建議權 ?

2、安全防護用品的獲得權

?

3、批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權 ?

4、緊急避險權

?

5、獲得意外傷害保險賠償的權利 ?

6、請求民事賠償權 ? 義務

? 守法遵章；接受培訓；隱患報告

? 注意: 施工作業人員應由安全生產自我保護意識 ? 安全生產教育培訓 ? 施工單位的主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員應當經建設行政主管部門或者其他部門考核合格后方可任職

? 施工單位應當對管理人員和作業人員每年至少進行一次安全生產教育培訓

? 新（新崗位、新現場、新技術、新工藝、新設備、新材料前）的安全生產教育培訓 ? 特種作業人員的持證上崗（垂直運輸機械作業人員、安裝拆卸工、爆破作業人員、起重信號工、登高架設作業人員、建筑電工、建筑架子工等）

? 消防安全教育培訓：(1)施工前的消防安全教育；(2)安全宣傳；(3)對明火作業人員進行經常性的消防安全教育；(4)組織滅火和應急疏散演練。

1Z306030施工現場安全防護制度 ? 安全技術措施、專項施工方案的編制

? 施工現場臨時用電方案：設備在5臺及以上或設備總容量在50kW及以上者，應編制用電組織設計；以下為安全用電和電氣防火措施。? 安全專項施工方案

? 危險性較大的分部分項工程：編制專項施工方案，并附具安全驗算結果，經施工單位技術負責人、總監理工程師簽字后實施，由專職安全生產管理人員進行現場監督：(1)基坑支護與降水工程；(2)土方開挖工程；(3)模板工程；(4)起重吊裝工程；(5)腳手架工程；(6)拆除、爆破工程等涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的專項施工方案，施工單位還應當組織專家進行論證、審查。

? 實行施工總承包的，專項方案應當由總承包單位技術負責人及相關專業承包單位技術負責人、項目總監理工程師簽字。? 施工現場安全防護

? 危險部位設置安全警示標志

? 不同施工階段等采取相應的安全施工措施

? 現場暫時停止施工的，施工單位做好現場防護，所需費用由責任方承擔 ? 現場臨時設施的安全衛生：如未竣工的建筑物內不得設置員工集體宿舍 ?現場周邊的安全防護措施：封閉圍擋

? 危險作業的施工現場安全管理: 安排專門人員進行現場安全管理 ? 施工起重機械設備安全管理:

? 安裝、拆卸施工起重機械和自升式架設設施必須具備相應的資質

? 安拆單位需編制拆裝方案、制定安全措施和現場監督；出具自檢合格證明、進行安全使用說明

? 經具有專業資質的檢驗檢測機構檢測；驗收合格方可使用 ? 現場消防安全措施

? 單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人

? 重點工程現場：(1)確定消防安全管理人；(2)建立消防檔案；(3)每日防火巡查；(4)崗前消防安全培訓，組織演練。? 辦理意外傷害保險（強制險）? 施工單位應當為施工現場從事危險作業的人員（如高處作業、深基坑作業、爆破作業等）辦理意外傷害保險。

? 傷害保險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費。? 意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。? 因延長工期的，應當辦理保險順延手續。（費用由施工單位支付）? 投保應實行不記名和不計人數的方式。

1Z306040 施工安全事故的應急救援與調查處理 ? 事故的等級劃分

(1)特別重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業中毒，下同)，或者1億元以上直接經濟損失的事故；

(2)重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；

(3)較大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故；

1Z306040 施工安全事故的應急救援與調查處理 生產安全事故的等級劃分標準

(1)特別重大事故：造成30人以上死亡，或者100人以上重傷(包括急性工業中毒，下同)，或者1億元以上直接經濟損失的事故；

(2)重大事故：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重傷，或者5000萬元以上1億元以下直接經濟損失的事故；

(3)較大事故：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故；

(4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重傷，或者1000萬元以下直接經濟損失的事故

? 施工生產安全事故應急救援預案

? 類型：施工單位的生產安全事故應急救援預案和施工現場生產安全事故應急救援預案。單位的應急預案又分為綜合應急預寨、專項應急預案和現場處置方案。

? 評審：施工單位組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。經評審后，由施工單位主要負責人簽署公布。

? 備案：中央管理的總公司的綜合應急預案和專項應急預案，報國務院國有資產監督管理部門、國務院安全生產監督管理部門和國務院有關主管部門備案。

? 演練：每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現場處置方案演練。

? 修訂：每3年修訂一次；有下列情形之一的，應急預案應當及時修訂：(1)兼并、重組、轉制等導致隸屬關系、經營方式、法定代表人發生變化的；(2)生產工藝和技術發生變化的；(3)周圍環境發生變化；(4)應急組織指揮體系或者職責已經調整的；(5)依據的法律、法規、規章和標準發生變化的；(6)應急預案演練評估報告要求修訂的；(7)應急預案管理部門要求修訂的。

? 施工生產安全事故報告及采取相應措施 ? 報告

? 事故現場有關人員立即向本單位負責人報告；

? 單位負責人接到報告后，1小時內向事故發生地縣級以上政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報告；

? 政府安全生產監督管理部門2小時內向上級報告。? 可以越級報告

? 不得遲報、漏報、謊報或者瞞報；可以不報（30日或7日內）? 施工生產安全事故報告及采取相應措施 ? 措施

? 立即啟動事故應急預案，采取有效措施，組織搶救； ? 妥善保護事故現場 ? 不得擅自離守 ? 調查

? 特別重大事故：國務院調查。

? 重大事故、較大事故、一般事故：省級人民政府

? 未造成人員傷亡的一般事故：縣級人民政府可以委托事故發生單位組織事故凋查 ? 處理

? “四不放過”：事故原因未查清不放過，事故責任者未受到處理不放過，事故責任人和周圍群眾未受到教育不放過，防范措施未落實不放過。? 違法行為

如：事故發生單位主要負責人有下列行為之一的，處上一年年收入40％至80％的罰款；屬于國家工作人員的，并依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：(1)不立即組織事故搶救的；(2)遲報或者漏報事故的；

(3)在事故調查處理期間擅離職守的。

事故發生單位主要負責人有下列行為之一的； 處上一年年收入60％至l00％的罰款； 屬于國家工作人員的，并依法給予處分；構成犯罪的，依法追究刑事責任：(1)謊報或者瞞報事故的；

(2)偽造或者故意破壞事故現場的；

(3)轉移、隱匿資金、財產，或者銷毀有關證據、資料的；(4)拒絕接受調查或者拒絕提供有關情況和資料的；(5)在事故調查中作偽證或者指使他人作偽證的；

(6)事故發生后逃匿的。

1Z306050 建設單位和相關單位的建設工程安全責任制度 ? 建設單位相關的安全責任

?

1、依法辦理有關批準手續，如：爆破作業的審批手續 ?

2、向施工單位提供真實、準確和完整的有關資料 ?

3、不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期 ?

4、編制工程概算時應當確定建設工程安全費用

?

5、不得要求購買、租賃和使用不符合安全施工要求的用具設備等 ? 申領施工許可證時應當提供有關安全施工措施的資料 ? ? ? ? 在領取施工許可證時，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。

開工報告的，應自開工報告批準之日起l5日內，將保證安全施工的措施備案。將拆除工程發包給具有相應資質等級的施工單位

在拆除工程施工l5日前，將下列資料報縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者? 依法實施裝修工程和拆除工程

其他有關部門備案：

(1)施工單位資質等級證明；

(2)擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明；(3)拆除施工組織方案；(4)堆放、清除廢棄物的措施。

1Z306050 建設單位和相關單位的建設工程安全責任制度 建設單位相關的安全責任

一、依法辦理有關批準手續

(1)需要臨時占用規劃批準范圍以外場地的；

(2)可能損壞道路、管線、電力、郵電通信等公共設施的；(3)需要臨時停水、停電、中斷道路交通的；(4)需要進行爆破作業的；

(5)法律、法規規定需要辦理報批手續的其他情形。

二、向施工單位提供真實、準確和完整的有關資料 向施工企業提供與施工現場相關的地下管線資料，保證所提供資料的真實、準確、完整，并應能滿足施工安全作業的需要。

三、不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期

四、編制工程概算時應當確定建設工程安全費用

五、不得要求購買、租賃和使用不符合安全施工要求的用具設備等不得明示或者暗示

六、申領施工許可證時應當提供有關安全施工措施的資料

建設單位在領取施工許可證時，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。

依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起15日內，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

七、依法實施裝修工程和拆除工程 涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。

建設單位應當將拆除工程發包給具有相應資質等級的施工單位。建設單位應當在拆除工程施工15日前進行備案：(1)施工單位資質等級證明；

(2)擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑說明；(3)拆除施工組織方案；(4)堆放、清除廢棄物的措施。

八、建設單位違法行為應承擔的法律責任

責令限期改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款；造成重大安全事故、構成犯罪的，對直接責任人員，依照刑法有關規定追究刑事責任；造成損失的，依法承擔賠償責任：(1)對勘察、設計、施工、工程監理等單位提出不符合安全生產法律、法規和強制性標準規定的要求的；

(2)要求施工單位壓縮合同約定的工期的；

(3)將拆除工程發包給不具有相應資質等級的施工單位的。? 勘察、設計單位相關的安全責任

? 按照法律、法規和工程建設強制性標準進行勘察設計

? 對涉及施工安全的重點部位和環節及采用新結構、新材料、新工藝的建設工程和特殊結構的建設工程，設計單位應當在設計中提出保障施工作業人員安全和預防生產安全事故的措施建議。

? 工程監理的安全責任

?

1、對安全技術措施或專項施工方案進行審 ?

2、依法對施工安全事故隱患進行處理

?

3、發現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；

?

4、情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位；

?

5、施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。? 檢驗檢測單位相關的安全責任 ? 具有相應檢測資質

? 特種設備檢驗檢測機構進行特種設備檢驗檢測，發現嚴重事故隱患或者能耗嚴重超標的，應當及時告知特種設備使用單位，并立即向特種設備安全監督管理部門報告。? 機械設備等單位相關的安全責任

? 提供機械設備和配件單位的安全責任：配備齊全有效的保險、限位等安全設施和裝置 ? 出租機械設備和施工機具及配件單位：應當具有生產(制造)許可證、產品合格證。在簽訂租賃協議時，應當出具檢測合格證明。

? 施工起重機械和自升式架設設施安裝、拆卸單位的安全責任（見前述）。? 政府部門安全監督管理

? 審核發放施工許可證應當對安全施工措施進行審查

? 縣級以上地方各級人民政府應當組織有關部門制定本行政區域內特大生產安全事故應急救援預案，建立應急救援體系。

? 1Z3070000 建設工程質量法律制度 ? 1Z307010 工程建設標準

? 1Z307020 施工單位的質量責任和義務

? 1Z307030 建設單位及相關單位的質量責任和義務 ? 1Z307040 建設工程竣工驗收制度 ? 1Z307050 建設工程質量保修制度

1Z307010 工程建設標準 ? 分類

? 標準分為國家標準、行業標準、地方標準和企業標準。國家標準、行業標準分為強制性標準和推薦性標準。

? 強制性國家標準的代號為“GB”，推薦性國家標準的代號為“GB／T”。? 標準復審一般在標準實施后5年進行1次。

? 行業標準不得與國家標準相抵觸。行業標準在相應的國家標準實施后，應當及時修訂或廢止。

? 地方標準不得與國家標準和行業標準相抵觸。對與國家標準或行業標準相抵觸的工程建設地方標準的規定，應當自行廢止。工程建設地方標準應報國務院建設行政主管部門備案。? 強制性標準，必須執行

? 協會標準、地方標準均為推薦性標準 ? 推薦性標準，國家鼓勵企業自愿采用。? 工程建設強制性標準的實施

? 建設單位不得明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量。

? 建筑設計單位和建筑施工企業對建設單位違反規定提出的降低工程質量的要求，應當予以拒絕。

? 勘察、設計單位必須按照工程建設強制性標準進行勘察、設計，并對其勘察、設計質量負責。

? 施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。

? 對工程建設強制性標準的監督檢查 ? 監督機構 ? ? ? ? 建設項目規劃審查機關應當對工程建設規劃階段執行強制性標準的情況實施監督； 施工圖設計文件審查單位應當對工程建設勘察、設計階段執行強制性標準的情況實施監建筑安全監督管理機構應當對工程建設施工階段執行施工安全強制性標準的情況實施工程質量監督機構應當對工程建設施工、監理、驗收等階段執行強制性標準的情況實施督； 監督； 監督。

? 監督方式：重點檢查、抽查和專項檢查的方式 ? 監督檢查內容

?(1)工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準；

?(2)工程項目的規劃、勘察、設計、施工、驗收等是否符合強制性標準的規定： ?(3)工程項目采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定； ?(4)工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定；

?(5)工程項目采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定。

1Z307020 施工單位的質量責任和義務 ? 施工單位對施工質量負責 ? 總分包單位的質量責任

?

1、工程質量由工程總承包單位負責，總承包單位將建筑工程分包給其他單位的，應當對分包工程的質量與分包單位承擔連帶責任。分包單位應當接受總承包單位的質量管理。?

2、按照工程設計圖紙和施工技術標準施工 ?

3、按圖施工，遵守標準，不得偷工減料 ?

4、防止設計文件和圖紙出現差錯 ?

5、對建筑材料、設備等進行檢驗檢測

?

6、謹慎選擇生產供應廠商；實行進場二次檢驗（如混凝土構件制作的資質要求）?

7、對于未經檢驗或檢驗不合格的，不得在施工中用于工程上

?

8、對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，在建設單位或者工程監理單位監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。? 施工質量檢驗和返修 ? 嚴格工序質量檢驗和管理 ? 強化隱蔽工程質量檢查 ? ? 隱蔽前，及時通知建設單位(監理單位)和建設工程質量監督機構；

具備隱蔽條件的，進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知監理工程師驗收。? 工程的返修 ? ?

1Z307030 建設單位及相關單位的質量責任和義務 ? 建設單位的質量責任和義務 ? 依法發包工程 ? ? 發包給具有相應資質等級的單位

不得將建設丁程肢解發包 對施工中出現質量問題的或者竣工驗收不合格的，應當負責返修。

對于非施工單位原因造成的質量問題，也應當負責返修，但是因此而造成的損失及返修費用由責任方負責。?

根據規定進行招標

? 依法向有關單位提供真實、準確、齊全的原始資料 ? 限制不合理的干預行為 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 不得迫使承包方以低于成本的價格競標

不得任意壓縮合理工期

不得明示或者暗示違反工程建設強制性標準 依法實行工程監理 依法辦理質量監督手續

在領取施工許可證或者開工報告前，辦理工程質量監督手續 依法保證建筑材料等符合要求

符合設計文件、合同、強制性標準要求 依法進行裝修工程

涉及主體和承重結構變動的裝修工程，應在施工前委托原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。? 勘察、設計單位相關的質量責任和義務

? 依法承攬工程的勘察、設計業務（資質等級許可范圍內承攬業務，不得轉包、違法分包等）

? 必須執行強制性標準 ? 成果必須真實、準確

? 設計深度要求，注明工程合理使用年限

? 依法規范設計對建筑材料等的選用（不得指定廠商和供應商）

? 依法參與建設工程質量事故分析（對設計造成的質量事故提出處理方案）? 工程監理單位相關的質量責任和義務

? 依法承擔工程監理業務（資質等級許可范圍內承攬業務，不得轉讓監理業務）? 對有隸屬關系或其他利害關系的回避

? 監理依據：法律、法規；有關技術標準；設計文件；建設工程承包合同等 ? 監理形式：旁站、巡視和平行檢驗 ? 監理的職責和權限 ? ? 未經監理工程師簽字，建筑材料、建筑構配件和設備不得在工程上使用或者安裝，施 未經總監理工程師簽字，建設單位不撥付工程款，不進行竣工驗收 工單位不得進行下一道工序的施工 ? 政府部門工程質量監督管理

? 質量事故報告制度：發生質量事故，有關單位應在24小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。

1Z307040建設工程竣工驗收制度 ? 竣工驗收的主體和法定條件 ? 主體：建設單位 ? 條件：實體+文檔 ? ? ? ? ?

1Z307040建設工程竣工驗收制度

檔案移交 ? 層層移交

? 工程竣工驗收后3個月內，向城建檔案館報送一套符合規定的建設工程檔案 ? 施工單位提交的檔案

(1)工程技術檔案資料(2)工程質量保證資料(3)工程檢驗評定資料(4)竣工圖等

? 規劃、消防、節能、環保等驗收 ? 建設工程竣工規劃驗收 ? ? ? ? 建設單位應當在竣工驗收后6個月內向城鄉規劃主管部門報送有關竣工驗收資料(1)大型的人員密集場所和其他特殊建設工程，建設單位應當向公安機關消防機構申請(2)其他建設工程，建設單位在驗收后應當報公安機關消防機構備案，公安機關消防機未經消防驗收或者消防驗收不合格的，禁止投入使用；其他建設工程經依法抽查不合格? 建設工程竣工消防驗收 消防驗收； 構應當進行抽查。的，應當停止使用。? 建設工程竣工環保驗收 ? ? ? ? ? 自建設項目投入試生產之日起3個月內進行配套建設的環境保護設施竣工驗收 建筑工程節能驗收

對不符合民用建筑節能強制性標準的，不得出具竣工驗收合格報告。建筑節能工程應按照分項工程進行驗收 建筑節能分部工程驗收的組織(1)完成建設工程設計和合同約定的各項內容；(2)有完整的技術檔案和施工管理資料；

(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑構配件和設備的進場試驗報告；(4)有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件；(5)有施工單位簽署的工程保修書。

(1)節能工程的檢驗批驗收和隱蔽工程驗收應由監理工程師主持，施工單位相關專業的質量檢查員與施工員參加；

(2)節能分項工程驗收應由監理工程師主持，施工單位項目技術負責人和相關專業的質量檢查員、施工員參加。必要時可邀請設計單位相關專業的人員參加；

(3)節能分部工程驗收應由總監理工程師(建設單位項目負責人)主持，施工單位項目經理、項目技術負責人和相關專業的質量檢查員、施工員參加，施工單位的質量或技術負責人應參加，設計單位節能設計人員應參加。? 竣工驗收報告備案

? 建設單位應當自建設工程竣工驗收合格之日起15日內，將建設工程竣工驗收報告和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

? 工程質量監督機構應當在工程竣工驗收之日起5日內，向備案機關提交工程質量監督報告。

1Z307050 建設工程質量保修制度 ? 建設工程質量的最低保修期限

?(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；

?(2)屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年； ?(3)供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；

?(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。質量責任的損失賠償

? 施工單位負責修，費用由責任方承擔

?(1)施工單位未按照國家有關標準規范和設計要求施工所造成的質量缺陷，由施工單位負責返修并承擔經濟責任。

?(2)由于設計問題造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修，其經濟責任按有關規定通過建設單位向設計單位索賠。

?(3)因建筑材料、構配件和設備質量不合格引起的質量缺陷，先由施工單位負責維修，由采購方承擔經濟責任。

?(4)因建設單位(含監理單位)錯誤管理而造成的質量缺陷，先由施工單位負責維修，其經濟責任由建設單位承擔；如屬監理單位責任，則由建設單位向監理單位索賠。

?(5)因使用單位使用不當造成的損壞問題，先由施工單位負責維修，其經濟責任由使用單位自行負責。

?(6)因地震、臺風、洪水等自然災害或其他不可抗拒原因造成的損壞問題，先由施工單位負責維修，建設參與各方再根據國家具體政策分擔經濟責任。? 注意

? 建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。? 質量保證金

? 預留保證金的比例：全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額5％左右的比例預留保證金。社會投資項目采用預留保證金方式的，預留保證金的比例可參照執行。

? 發包人在接到承包人返還保證金申請后，核實無誤28天退還。

? 1Z308000 解決建設工程糾紛法律制度

? 1Z308010 建設工程糾紛主要種類和法律解決途徑 ? 1Z308020 民事訴訟制度 ? 1Z308030 仲裁制度

? 1Z308040 調解、和解制度與爭議評審 ? 1Z308050 行政復議和行政訴訟制度

1Z308010 建設工程糾紛主要種類和法律解決途徑 ? 建設工程糾紛的主要種類

? 建設工程民事糾紛：如合同糾紛，侵權糾紛

? 建設工程行政糾紛：如行政許可、行政處罰、行政獎勵、行政裁決引起的行政糾紛 ? 民事糾紛的法律解決途徑：和解、調解、仲裁、訴訟 ? 行政糾紛的法律解決途徑：行政復議、行政訴訟

行政復議：對行政行為的合法性、適當性進行審查

行政訴訟：對行政行為的合法性進行裁判 和解

和解可以在民事糾紛的任何階段進行，只要終審裁判未生效或者仲裁裁決未作出，當事人均可自行和解。

和解達成的協議不具有強制執行力。調解：

如人民調解、行政調解、仲裁調解、司法調解、行業調解及專業機構調解 ? 仲裁

? 自愿性——以仲裁協議為前提 ? 專業性

? 獨立性——與行政機關沒有隸屬關系 ? 保密性——以不公開審理為原則 ? 快捷性——一裁終局 ? 訴訟

? 公權性——人民法院代表國家意志行使司法審判權

? 程序性——一審程序、二審程序和執行程序三大訴訟階段，二審終結制 ? 強制性——無需協議

1Z308020 民事訴訟制度

民事訴訟的法院管轄：級別管轄和地域管轄 ? 地域管轄 ? ? ? 一般地域管轄：原告就被告，在被告住所地（經常居住地）或主營地

特殊地域管轄：如施工合同糾紛，不約定在工程所在地，但也可約定

專屬管轄：如不不動產糾紛，在不動產所在地 民事訴訟當事人和代理人 ? 當事人 ? ? 包括原告、被告、共同訴訟人和第三人

實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。? 訴訟代理人 ? 訴訟代理人代為承認、放棄、變更、斥訟請求，進行和解、提起反訴或者上訴，必須有委托人的特別授權

? 民事訴訟證據的種類、保全和應用

? 證據的種類：書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人的陳述、鑒定結論、勘驗筆錄 ? ? ? 書證：如合同文件

物證：如對建筑材料、設備以及工程質量進行鑒定的過程中所涉及的各種證據

視聽資料：未經對方同意私自錄制其談話取得的資料，只要不是以侵害他人合法權益(如侵害隱私)或者違反法律禁止性規定的方法(如竊聽)取得的，仍可以作為認定案件事實的依據 ? ? 證人證言：無正當理由未出庭作證的證人證言．不能單獨作為認定案件事實的依據 鑒定結論

? 重新鑒定：(1)鑒定機構或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格的；(2)鑒定程序嚴重違法的；(3)鑒定結論明顯依據不足的；(4)經過質證認定不能作為證據使用的其他情形。? 對于有缺陷的鑒定結論，可以通過補充鑒定、重新質證或者補充質證等方法解決的，不予重新鑒定。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 勘驗筆錄：應由勘驗人、當事人和被邀參加人簽名或者蓋章 證據的保全

訴訟參加人可以向人民法院申請，人民法院也可以主動采取保全措施 申請的，不得遲于舉證期限屆滿前7日

采用仲裁形式進行爭議解決的，當事人申請證據保全的，仲裁委員會應當將當事人的申證據的應用

舉證時限：在適用一審普通程序審理民事案件時，人民法院指定當事人提供證據證明其民事訴訟時效的規定

一、訴訟時效的概念

訴訟時效，是指權利人在法定的時效期間內，未向法院提起訴訟請求保護其權利時，二、不適用于訴訟時效的情形(1)支付存款本金及利息請求權；

(2)兌付國債、金融債券以及向不特定對象發行的企業債券本息請求權； 請提交證據所在地的基層人民法院

主張的基礎事實的期限，該期限不得少于30日。

依據法律規定消滅其勝訴權的制度。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(3)基于投資關系產生的繳付出資請求權；(4)其他依法不適用訴訟時效規定的債權請求權。

三、訴訟時效期間的種類 1．普通訴訟時效：2年。

2．短期訴訟時效：1年，如：身體受到傷害要求賠償的；延付或拒付租金的；出售質 3．特殊訴訟時效：因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議的時效期間為4年；就 4．權利的最長保護期限。訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。但是，四、訴訟時效期間的起算

訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算 訴訟時效期間的計算方法，如：

1．人身損害賠償的訴訟時效期間，傷害明顯的，從受傷害之日起算；傷害當時未曾發 2．當事人約定同一債務分期履行的，訴訟時效期間從最后一期履行期限屆滿之日起計

五、訴訟時效中止和中斷(一)訴訟時效中止

在訴訟時效期間的最后6個月內，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時(二)訴訟時效中斷

訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起，訴民事訴訟的審判程序

審判程序是人民法院審理案件適用的程序，可以分為一審程序、二審程序和審判監督程一審程序普通程序：在立案之日起6個月內審結；

第二審程序：當事人不服地方人民法院第一審判決的，有權在判決書送達之日起15日量不合格的商品未聲明的；寄存財物被丟失或損毀的。海上貨物運輸向承運人要求賠償的請求權，時效期間為1年。從權利被侵害之日起超過20年的，法院不予保護。

現，后經檢查確診并能證明是由侵害引起的．從傷勢確診之日起算。算。

效中止。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續計算。

訟時效期間重新計算。

序。

內向上一級人民法院提起上訴；不服地方人民法院第一審裁定的，有權在裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴。? ? ? ? ? 二審法院對上訴案件的處理：

(1)原判決認定事實清楚，適用法律正確的，判決駁回上訴，維持原判決；(2)原判決適用法律錯誤的，依法改判；

(3)原判決認定事實錯誤，或者原判決認定事實不清，證據不足，裁定撤銷原判決，發(4)原判決違反法定程序，可能影響案件正確判決的，裁定撤銷原判決，發回原審人民回原審人民法院重審，或者查清事實后改判； 法院重審。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? 民事訴訟的執行程序 執行根據

(1)人民法院制作的發生法律效力的民事判決書、裁定書以及生效的調解書等；(2)人民法院作出的具有財產給付內容的發生法律效力的刑事判決書、裁定書；(3)仲裁機構制作的依法由人民法院執行的生效仲裁裁決書、仲裁調解書；(4)公證機關依法作出的賦予強制執行效力的公證債權文書；

(5)人民法院作出的先予執行的裁定、執行回轉的裁定以及承認并協助執行外國判決、(6)我國行政機關作出的法律明確規定由人民法院執行的行政決定。執行措施

被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，應當書面報告當前以及收到執行通知被執行人拒絕報告或者虛假報告的，人民法院可以根據情節輕重對被執行人或者其法定裁定或裁決的裁定；

之日前一年的財產情況

代理人、有關單位的主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留。

1Z308030 仲裁制度 仲裁協議的規定

一、仲裁協議的形式

仲裁協議應當采用書面形式，口頭方式達成的仲裁意思表示無效。

二、仲裁協議的內容(1)請求仲裁的意思表示；(2)仲裁事項；

(3)選定的仲裁委員會。

仲裁協議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構。

? 仲裁協議約定兩個以上仲裁機構的，當事人可以協議選擇其中的一個仲裁機構申請仲裁；當事人不能就仲裁機構選擇達成一致的，仲裁協議無效。? ? ? ? ? ? ? 仲裁協議僅約定糾紛適用的仲裁規則的，視為未約定仲裁機構，但當事人達成補充協議中國國際經濟貿易仲裁委員會《仲裁規則》規定：凡當事人約定按照本規則進行仲裁但

三、仲裁協議的效力(一)對當事人的法律效力

發生糾紛后，當事人只能向仲裁協議中所約定的仲裁機構申請仲裁，而不能就該糾紛向(二)對法院的約束力

當事人達成仲裁協議，一方向人民法院起訴未聲明有仲裁協議，人民法院受理后，另一或者按照約定的仲裁規則能夠確定仲裁機構的除外。

未約定仲裁機構的，均視為同意將爭議提交仲裁委員會仲裁。

法院提起訴訟

方在首次開庭前提交仲裁協議的，人民法院應當駁回起訴，但仲裁協議無效的除外。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ?(三)對仲裁機構的法律效力

沒有有效的仲裁協議，仲裁委員會就不能獲得仲裁案件的管轄權。

仲裁委員會只能對當事人在仲裁協議中約定的爭議事項進行仲裁，對超出仲裁協議約定(四)仲裁協議的獨立性

仲裁協議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協議的效力。

三、仲裁中的和解與調解

調解書與裁決書具有同等法律效力。調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律效力。

四、仲裁裁決

仲裁裁決應當按照多數仲裁員的意見作出，少數仲裁員的不同意見可以記入筆錄。仲裁申請撤銷裁決(1)沒有仲裁協議的；

(2)裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的；(3)仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；(4)裁決所依據的證據是偽造的；

(5)對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的；

(6)仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。

當事人申請撤銷裁決的，應當自收到裁決書之日起6個月內向仲裁機構所在地的中級人仲裁裁決被撤銷的法律后果

當事人就該糾紛可以根據雙方重新達成的仲裁協議申請仲裁，也可以向人民法院起訴。1Z308040 調解、和解制度與爭議評審 調解

調解方式主要有人民調解、行政調解、仲裁調解、法院調解和專業機構調解等。人民法院依法確認的人民調解協議有強制執行效力。

行政調解屬于訴訟外調解。行政調解達成的協議也不具有強制約束力。

仲裁庭的調解書與裁決書具有同等法律效力。調解書經雙方當事人簽收后，即發生法律范圍的其他爭議無權仲裁。

庭不能形成多數意見時，裁決應當按照首席仲裁員的意見作出。

民法院提出。

效力。

1Z308050 行政復議和行政訴訟制度

行政復議范圍和行政訴訟受案范圍 一、行政復議范圍 不能提起行政復議的情形：

(1)不服行政機關作出的行政處分或者其他人事處理決定的，應當依照有關法律、行政(2)不服行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理，應當依法申請仲裁或者向法院法規的規定提起申訴； 提起訴訟。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

二、行政訴訟

不能提起行政訴訟的情形：(1)國防、外交等國家行為；

(2)行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍約束力的決定、命令；(3)行政機關對行政機關工作人員的獎懲、任免等決定；(4)法律規定由行政機關最終裁決的具體行政行為。行政復議申請

自知道該具體行政行為之日起60日內提出行政復議申請； 申請人申請行政復議，可以書面申請，也可以口頭申請； 在行政復議期間，行政機關不停止執行該具體行政行為。

當事人對縣級以上地方各級政府工作部門的具體行政行為不服的，可選擇該部門的本級行政訴訟管轄

（一）級別管轄

中級人民法院管轄第一審行政案件：

(1)確認發明專利權的案件、海關處理的案件；

(2)對國務院各部門或者省、自治區、直轄市人民政府所作的具體行政行為提起訴訟的(3)本轄區內重大、復雜的案件。

高級人民法院和最高人民法院只管轄本轄區范圍內重大、復雜行政訴訟案件。(二)一般地域管轄

行政案件由最初作出具體行政行為的行政機關所在地人民法院管轄。

經復議的案件，復議機關改變原具體行政行為的，也可以由復議機關所在地人民法院管對限制人身自由的行政強制措施不服提起的訴訟，由被告所在地或者原告所在地人民法因不動產提起的行政訴訟，由不動產所在地人民法院管轄。

兩個以上人民法院都有管轄權的案件，原告可以選擇其中一個人民法院提起訴訟。原告向兩個以上有管轄權的人民法院提起訴訟的，由最先收到起訴狀的人民法院管轄。

二、起訴

行政爭議未經行政復議，由當事人直接向法院提起行政訴訟的，應當在知道作出具體行經過行政復議但對行政復議決定不服而依法提起行政訴訟的，應當在收到行政復議決定若行政復議機關逾期不作復議決定的，應當在行政復議期滿之日起15日內起訴。行政處罰不服，救濟途徑有（參見P343案例）

①向該市人民政府或者上級建設行政主管部門提起行政復議； 人民政府申請行政復議，也可以向上級主管部門申請行政復議。

案件；

轄。院管轄。

政行為之日起3個月內起訴。書之日起15日內起訴； ? ? ? ? ②不經提起行政復議，可直接向行政機構所在地基層人民法院提起訴訟；

③經行政復議且復議機關維持市行政機構的行政處罰決定，建筑公司仍不服的，有權向④經行政復議且復議機關改變市行政機構的行政處罰決定，若仍不服的，有權向市行政公民、法人或者其他組織認為行政機關的具體行政行為所依據的規定不合法，在對具體市行政機構所在地基層人民法院以市行政機構為被告提起行政訴訟

機構所在地或者復議機關所在地基層人民法院以復議機關為被告提起行政訴訟。

行政行為申請行政復議時，可以一并向行政復議機關提出對該規定的審查申請，但是不含國務院部、委員會規章。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 行政法規、規章或者行政機關制定、發布的具有普遍約束力的決定、命令，不屬于人民書中重點案例及相關知識點 P8-審計效力 ? P23-債的發生根據 ? P38-抵押責任 ? P66-勞務分包資質 ? P106-承發包環節違法責任 ? P123-備案合同 ? P137-無固定期限合同 ? P145-勞務派遣合同 ? P167-物權設立及合同 ? P178-運輸合同 ? P203-節能材料檢查 ? P215-安全生產許可證 ? P246-事故及救援 ? P265-工程標準 ? P274-隱蔽工程驗收 ? P278-建設單位質量責任 ? P309-實際施工人起訴 ? P327-仲裁協議? P343-行政糾紛

P17-表見代理 P34-著作權歸屬 P56-施工許可 P91-投標文件受理 P122-竣工結算程序 P129-無效合同支付 P140-勞動合同解除 P155-勞動合同經濟補償 P169-自然人借款 P192-環境保護 P211-文物保護

P225-施工單位安全職責 P254-拆除工程備案 P270-總分包連帶責任 P276-施工單位質量責任 P295-違法竣工驗收 P325-強制執行 法院受理行政訴訟范圍。

第五篇：2018年一建工程法規第一章知識點

2018 一級建造師《工程法規》 第一章知識點

12301010 建設工程法律體系

1． 法律體系的基本框架

法律體系通常指由一個國家現行的各個部門法構成的有機聯系的統一整體。在我國，根據所調整的社會關系性質不同，法律體系主要由以下 7 個法律部門構成： 憲法及憲法相關法，民法商法，行政法，經濟法，社會法，刑法，訴訟與非訴訟程序法。2． 法的形式和效力層級

法的形式是指法律創制方式和外部表現形式。在世界歷史上存在過的法律形式主要有：習慣法、宗教法、判例、規范性法律文件、國際慣例、國際條約等。我國法的形式是制定法形式，屬于規范性法律文件，具體 包括憲法、法律、行政法規、地方性法規、自治條例和單行條例等幾類。注意行政法規、部門規章、地方政府規章的簽發規定以及地方性法規的發布公告規定。

法的效力層級，指的是法律體系中的各種法的形式，由于制定的主體、程序、時間、適用范圍等的不同，具有不同的效力，形成不同的效力等級體系。我國法的效力層級是： 憲法至上，上位法優于下位法，特別法 優于一般法，新法優于舊法等。

3． 建設法律、行政法規和相關法律的關系

建設法律和建設行政法規構成了建設法的主要內容。建設法律、行政法規在調整建設活動中產生的社會關系時，形成行政監督管理關系。建設行政主管部門在監督管理中形成的社會關系就是建設行政監督管理關系，它是行政法律關系的重要組成部分。

建設法律、行政法規在調整建設活動中產生的社會關系時，形成民商事法律關系。民商事法律關系的主要特點有： 第一，該法律關系是主體之間的民商事權利和民商事義務關系； 第二，該法律關系是平等主體之 間的關系； 第三，該法律關系主要是財產關系； 第四，該法律關系的保障措施具有補償性和財產性。建設民商事法律關系是民商事法律關系的重要組成部分。建設法律、行政法規在調整建設活動中產生社會關系時，會形成社會法律關系。建設社會法律關系是社會法律關系的重要組成部 分。

12301020 建設工程法人制度 1． 法人的法律定義和應具備條件

《民法通則》 規定，法人是具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的組織。

法人應當具備以下 4 個條件： 依法成立； 有必要的財產或者經費； 有自己的名稱、組織機構和場所； 能夠獨立承擔民事責任。法人可以分為企業法人和非企業法人兩大類。

企業法人依法經工商行政管理機關核準登記后取得法人資格。企業法人分立、合并或者有其他重要事項變更，應當向登記機關辦理登記并公告。企業法人分立、合并，其權利和義務由變更后的法人享有和承擔。2.法人在建設工程中的地位和作用

工程建設中，大多數建設活動主體都是法人。如勘察設計單位、施工單位、監理單位等都應該是具有法人資格的組織。建設單位一般也應當具有法人資格。

工程建設中，法人具有民事權利能力和民事行為能力，依法享有民事權利和承擔民事義務，獨立承擔民事責任。3． 企業法人與項目經理部的法律關系

項目經理部是施工企業為了完成某項建設工程施工任務而設立的非常設的下屬機構，是由一個項目經理與技術、生產、材料、成本等管理人員組成的項目管理班子，是一次性的具有彈性的現場生產組織機構。施工企業應當明確項目經理部的職責、任務和組織形式。項目經理部不具備獨立的法人資格，不能獨立承擔民事責任。所以，項目經理部行為的法律后果將由施工企業法人承擔。項目經理是經企業法人授權對建設工程項目進行全面負責的項目管理者，是一種施工企業內部的崗位職務。每個施工項目必須有一個項目經理。12301030 建設工程代理制度

1． 代理的基本法律概念、特征和主要種類

代理，是指代理人在被授予的代理權限范圍內，以被代理人的名義與第三人實施法律行為，而行為后果由被代理人承擔的民事法律制度。因此，代理是被代理人、代理人和第三人之間的民事法律關系。

代理的法律特征主要有： 代理人必須在代理權限范圍內實施代理行為； 代理人應該以被代理人的名義實施代理行為； 代理行為必須是具有法律意義的行為； 代理行為的法律后果由被代理人承擔。

根據不同的標準，可以把代理劃分為不同的種類。根據代理權產生的不同，把代理劃分為委托代理、法定代理和指定代理。注意理解三種代理的概念。

2． 建設工程代理行為的設立和終止

建設工程活動中涉及的代理行為較多，如工程招標代理、材料設備采購代理以及訴訟代理等。但是，建設工程活動中的代理行為受到諸多的法律約束：其一，有些建設工程活動不得委托代理，如建設工程的承包活動； 其二，有些建設工程活動須取得法定資格方可代理，即有些建設工程代理行為必須由具有法定資格的組織方可實施，如招標代理。招標代理機構應當具備法定的條件。

建設工程代理行為多為委托代理。書面委托代理的授權委托書應當載明規定的內容。否則，委托書授權不明的，被代理人應當向第三人承擔民事責任，代理人負連帶責任。

委托代理終止的情形有：(l)代理期間屆滿或者代理事務完成；(2)被代理人取消委托或者代理人辭去委托；(3)代理人死亡；(4)代理人喪失民事行為能力；(5)作為被代理人或者代理人的法人終止。建設工程代 理行為的終止，主要是第(1)、(2)、(5)三種情況。3． 代理人和被代理人的權利、義務及法律責任

復代理也叫轉委托，基于本代理而產生，復代理人由本代理人選擇，但是應當事先取得被代理人的同意或事后及時告知被代理人，否則，代理人應對復代理人的行為承擔民事責任。但是緊急情況下除外。

無權代理是指沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后的行為。注意無權代理的不同后果。

表見代理是特殊的無權代理，法律使該代理行為有效。相對于代理而言，表見代理還具有特別的構成要件。

4． 建設工程代理法律關系存在著代理人與被代理人之間的委托關系和被 代理人與第三人的合同關系兩個法律關系。12301040 建設工程物權制度

1． 物權的基本法律概念物權，是指權利人依法對特定的物享有直接支配和排他的權利，包括所有權、用益物權和擔保物權。主要特征有： 物權是支配權； 物權是絕對權； 物權是財產權； 物權具有排他性（即一物一權）。

所有權是所有人依法對自己財產所享有的占有、使用、收益和處分的權利。

用益物權是權利人對他人所有的財產，依法享有占有、使用和收益的權利。包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權。擔保物權是權利人在債務人不履行到期債務或者發生當事人約定的實現擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優先受償的權利。2． 土地所有權、建設用地使用權和地役權

土地所有權是國家或農民集體依法對歸其所有的土地所享有的具有支配性和絕對性的權利。我國實行土地的社會主義公有制，即全民所有制和勞動群眾集體所有制。

建設用地使用權是因建造建筑物、構筑物及其附屬設施而使用國家所有的土地的權利。設立建設用地使用權，可以采取出讓或者劃撥等方式。建設用地使用權自登記時設立，登記機構應當向建設用地使用權人發放建設用地使用權證書。

建設用地使用權人有權將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，但法律另有規定的除外。

建設用地使用權人將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，應當符合具體規定。

住宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期。非住宅建設用地使用權期間屆滿后的續期，依照法律規定辦理。建設用地使用權消滅的，出讓人應當及時辦理注銷登記。登記機構應當收回建設用地使用權證書。地役權，是指為使用自己不動產的便利或提高其效益而按照合同約定利用他人不動產的權利。地役權是按照當事人的約定設立的用益物權。設立地役權，當事人應當采取書面形式訂立地役權合同。地役權自地役 權合同生效時設立。土地上已設立土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權等權利的，未經用益物權人同意，土地所有權人不得設立地役權。

3． 物權的設立、變更、轉讓、消滅和保護

不動產物權的設立、變更、轉讓和消滅，應當依照法律規定登記，自記載于不動產登記簿時發生效力，但法律另有規定的除外。不動產登記，由不動產所在地的登記機構辦理。動產物權的設立和轉讓，自交付時發生效力，但法律另有規定的除外。動產物權以占有和交付為公示手段。物權受到侵害的，權利人可以通過和解、調解、仲裁、訴訟等途徑解決。12301050 建設工程債權制度 1． 債的基本法律關系

債是按照合同的約定或者按照法律規定，在當事人之間產生的特定的權利和義務關系，債是特定當事人之間的法律關系，因而具有相對性。具體可歸納為三個方面： 主體的相對性； 內容的相對性； 法律責任的相 對性。

債的內容，是指債的主體之間的權利與義務。債權與物權不同，物權是絕對權，而債權是相對權。2． 建設工程債的發生根據

引起債產生的一定的法律事實，就是債產生的根據。建設工程債產生的根據包括合同、侵權、無因管理和不當得利。

建設工程債的產生根據，最主要的是合同。合同產生的債被稱為合同之債。侵權，是指公民或法人沒有法律依據而侵害他人的財產權利或人身權利的行為。侵權行為一經發生，即在侵權行為人和被侵權人之間形 成債的關系。侵權行為產生的債被稱為侵權之債。在建設工程活動中，也常會產生侵權之債。無因管理，是指管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務，也沒有受到他人委托，自覺為他人管理事務或提供服務。無因管理產生的債被稱為無因管理之債。不當得利，是指沒有法律上或者合同上的依據，有損于他人利益而自身取得利益的行為。不當得利產生的債被稱為不當得利之債。3． 建設工程債的常見種類 建設工程債的常見種類有： 施工合同債； 買賣合同債； 侵權之債。施工合同債是發生在建設單位和施工單位之間的債； 買賣合同債主要是在施工單位與材料設備供應商之間的債，以及建設單位與材料設備供應商之間的債；侵權之債的情形較多，如施工單位與工地附近的居民之間的債等。12301060 建設工程知識產權制度 1． 知識產權的法律特征

著作權（版權）、專利權、商標專用權構成了我國知識產權的主體，在建設工程活動中也主要是這三種知識產權。知識產權具有財產權和人身權的雙重屬性，具有專有性、地域性和期限性的法律特征。2． 建設工程知識產權的常見種類

在建設過程中常見的知識產權主要是專利權、商標權和著作權。專利法保護的對象就是專利權的客體，我國《專利法》 保護的是發明創造專利權，發明創造包括發明、實用新型和外觀設計。其中，發明專利權的期限為 20 年，實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為 10 年，均自申請日起計算。商標專用權的內容只包括財產權，商標設計者的人身權受<著作權法》保護。注冊商標的有效期為 10 年，自核準注冊之日起計算。注冊商標可以無數次提出續展申請。著作權保護的客體是作品，在建設工程活動中具有著作權的作品包括文字作品、建筑作品及圖形作品等。需重點掌握單位作品和職務作品的區別，以及建設工程活動中委托作品的著作權歸屬問題。

3． 建設工程知識產權的保護

建設工程知識產權權利人的權益受到損害的情況包括違約和侵權兩種，當事人可以尋求民法保護、行政法保護和刑法保護，對于著作權的保護主要是民法保護。需重點掌握侵犯注冊商標專用權的行為特征。4． 建設工程知識產權侵權的法律責任

了解建設工程知識產權侵權的民事責任、行政責任和刑事責任的主要行為及懲罰措施。重點掌握民事責任中賠償損失數額的四種確定方法。12301070 建設工程擔保制度

1.了解擔保的概念。當第三人為債務人向債權人提供擔保時，可以要求債務人提供反擔保。擔保合同是主合同的從合同，主合同無效，擔保合 同無效。2． 《擔保法》 規定，擔保方式為保證、抵押、質押、留置和定金，保證是建設工程活動中最為常用的一種擔保方式。保證的方式分為一般保證和連帶責任保證。當事人對保證方式沒有約定或約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任。國家機關，以公益為目的的事業單位、社會團體，企業法人的分支機構和職能部門一般不得作為保證人。保證擔保的范圍包括主債權及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的費用。

保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，否則保證人不再承擔保證責任。一般保證和連帶責任保證的保證人與債權人未約定保證期間的，保證期間為主債務履行期屆滿之日起六個月。建 設工程施工常用的保證包括施工投標保證、施工合同履約保證金和工程款支付擔保。

3． 抵押是債務人或第三人不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。債務人不履行債務時，抵押權人具有優先受償權。需重點掌握可作為抵押物的財產以及不能作為抵押物的財產，抵押合同的生效時間 以及抵押的效力。質押是指債務人或者第三人將其動產或權利移交債權人占有，將該動產或權利作為債權的擔保。質押分為動產質押和權利質押。留置是指債權人按照合同約定占有債務人的動產，債務人不按合同約定的期限履行債務的，債權人有權按照法律規定留置該財產，享有優先受償權。定金應當以書面的形式約定，定金數額不得超過主合同標的額的 20%。給付定金的一方不履行債務的，無權要求返還定金； 收受定金的一方不履行合同，應雙倍返還定金。12301080 建設工程保險制度 1． 保險與保險索賠

保險是一種受法律保護的分散危險、消化損失的法律制度。保險合同是投保人與保險人約定保險權利義務關系的協議，保險合同分為財產保險合同和人身保險合同，建筑工程一切險和安裝工程一切險屬于財產保險合同。投保人進行保險索賠必須提供必要的有效的證據，索賠的證據一般包括保單、建設工程合同、事故照片、鑒定報告以及保單中規定的證明文件。2． 建設工程保險的主要種類和投保權益

建筑工程一切險的投保人為工程發包人，被保險人具體包括業主或工程所有人、承包商或者分包商和技術顧問。應重點掌握建筑工程、安裝工程一切險的保險責任范圍、除外責任和保險期限。施工單位應當為施 工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險。

保險代理人是受保險公司的委托，為保險公司推銷保險產品。保險經紀人是受投保人的委托，幫其設計保險方案并選擇適當的保險公司。12301090 建設工程法律責任制度

1． 法律責任的基本種類和特征按照違法行為的性質和危害程度，法律責任可分為： 違完法律責任、丹 l1 事法律責任、民事法律責任、行政法律責任和國家賠償責任。

2． 建設工程民事責任的種類及承擔方式民事責任可以分為侵權責任和違約責任。需掌握違約責任和侵權責任的區別。承擔民事責任的方式主要有：(1)停止侵害；(2)排除妨礙；(3)消除危險；(4)返還財產；(5)恢復原狀；(6)修理、重做、更換；(7)賠償損失；(8)支付違約金；(9)消除影響、恢復名譽；(10)賠禮道歉。

其中，建設工程民事責任的主要承擔方式包括：(1)返還財產；(2)修理；(3)賠償損失；(4)支付違約金。

3． 建設工程行政責任的種類及承擔方式行政責任的承擔方式包括行政處罰和行政處分兩種。需掌握建設工程領域涉及的行政處罰和行政處分的主要內容。

4． 建設工程刑事責任的種類及承擔方式刑事責任的承擔方式主要是刑罰。也包括一些非刑罰的處罰方

法。建設工程領域常見的刑事法律責任包括：(l)工程重大安全事故罪；(2)重大責任事故罪；(3)串通招投標罪。