第一篇：2016年一建《機電工程》真題及答案解析

2016年《機電工程》真題及答案解析

一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1、下列非金屬風管材料中，適合于酸堿環境的是（）

A、聚氨酯復合板材

B、酚醛復合板材

C、硬聚氯乙烯板材

D、玻璃纖維復合板材 【答案】C

【解析】P9，酚醛復合風管適用于低、中壓空調系統及潮濕環境，但對高壓及潔凈空調、酸堿性環境和防排煙系統不適用；聚氨酯復合風管適用于低、中、高壓潔凈空調系統及潮濕環境，但對酸堿性環境和防排煙系統不適用；玻璃纖維復合風管適用于中壓以下的空調系統，但對潔凈空調、酸堿性環境和防排煙系統以及相對濕度 90%以上的系統不適用；硬聚氯乙烯風管適用于潔凈室含酸堿的排風系統。

2、下列電工測量儀器儀表中，屬于較量儀表的是 A、兆歐表

B 機械示波器 C、鉗形表

D、電位差計 【答案】D

【解析】P25，電工測量儀器儀表分為電工測量指示儀表（直讀儀表）和較量儀表兩大類。如電壓表、電流表、鉗形表、電能（度）表、萬用表、兆歐表等都是指示儀表。較量儀表，如電橋、電位差計等。

3、起重吊裝中，安全系數是 4.5 的 6*19 的鋼絲繩宜做（）A、纜風繩

B、滑輪組跑繩 C、吊索

D、用于載人的繩索

【答案】A

【解析】P41，6X19：鋼絲直徑較大，強度較高，但柔性差，常用作纜風繩：6X61：鋼絲最細，柔性好，但強度較低，常用來做吊索：6X37：性能介于二者之間安全系數：纜風繩 3.5；滑輪組跑繩 5；吊索 8；載人 12-14

4、常用于設備安裝標高控制的測量儀表是（）A、水準儀

B、經緯儀 C、全站儀

D、合像儀 【答案】A 【解析】P34，5、關于焊接工藝評定的說法，正確的是（）

A、針對一種鋼號母材評定為合格的焊接工藝評定不可用于同組別的其他鋼號母材 B、一份焊接工藝評定報告只能作為一份焊接工藝卡的依據 C、國內新開發的鋼種應由鋼廠進行焊接工藝評定 D、改變焊后熱處理類別須重新進行焊接工藝評定 【答案】D

【解析】P57-58，6、采用電化學保護方法進行防腐施工時，不屬于陽極保護系統的是（）A、參比電極

B、犧牲陽極 C、點狀陰極

D、電線電纜 【答案】B

【解析】P153，陽極保護系統由被保護設備（陽極）、主陰極及主陰極絕緣套管、參比電極、點狀陰極和控制儀器、電線電纜等部分構成。

7、關于選用保冷材料的說法，正確的是（）A、導熱系數乘以材料單價，值越大越經濟 B、宜選用閉孔型材料

C、纖維狀保冷材料密度越小，導熱系數越小 D、保冷材料的吸濕率越高越好 【答案】B 【解析】P160-161，A 項，材料的導熱系數乘以材料的單位價格，其值越小越經濟：BD 項，在物理、化學性能滿足工藝要求的前提下，應先選用經濟的保冷材料或制品，材料或制品宜為閉孔型，吸水及吸濕率低，耐低溫性能好，并具有阻燃性，氧指數應不小于 30%。C 項，一般情況下材料密度越小，導熱系數就越小。但是，對纖維狀材料，當密度小到一定值時，在材料的氣孔中輻射、對流兩種傳熱方式的影響加強了，反而使導熱系數增加。

8、耐火噴涂料噴涂完畢后，應及時（）A、作防水處理

B、進行烘干

C、開設膨脹縫

D、敲擊釋放壓力 【答案】C 【解析】P176，噴涂完畢后，應及時開設膨脹縫線，可用 1-3mm 厚的楔形板壓入 30-50mm 而成。

9、下列電梯安裝工程文件中，應由電梯制造單位提供的是（）A、電梯安裝告知書

B、電梯安裝許可證 C、電梯安裝方案

D、電梯維修說明書 【答案】D 【解析】P223

10、屬于阻隔煙、火和冷卻分隔物，不具備直接滅火能力的是（）A、水幕系統

B、預作用系統 C、干式系統

D、干濕式系統 【答案】A 【解析】P233

11、機電工程項目實施階段的工作不包括（）A、勘查

B、設計

C、建設準備

D、環境影響評價 【答案】D 【解析】P250，可行性研究報告經審查批準后，一般不允許作變動，項目建設進入實施階段。實施階段的主要工作包括勘察設計、建設準備、項目施工、竣工驗收投入使用等四個程序。

12、機電工程項目服務采購包括（）

A、招標文件編制

B、機電設備調試 C、機電設備運輸

D、機電工程保修 【答案】A

【解析】P255，機電工程項目采購按采購內容可分為工程采購、貨物采購和服務采購三種類型。

13、電子招投標在截止投標時間前，可解密提取投標文件的是（）A、招投標管理部門

B、招投標監督部門 C、招標人

D、投標人 【答案】D 【解析】P264，14、下列文件中，屬于施工承包合同文件的是（）

A、中標通知書

B、設計變更申請書 C、監理下達的整改通知書

D、工程結算文件 【答案】A

【解析】P272，施工承包合同文件除合同外，一般還包括：中標通知書、投標書及其附件、有關的標準、規范及技術文件、圖紙、工程量清單、工程報價單或預算書等。

15、下列設備驗收內容中，不屬于外觀檢查的是（）A、潤滑油脂

B、非加工表面 C、管纜布置

D、焊接結構件 【答案】A

【解析】P292，設備驗收項目主要包括核對驗證、外觀檢查、運轉調試檢驗和技術資料驗收四項。外觀檢査，檢驗應包括但不限于下列內容：安裝完整性、管纜布置、工作平臺、加工表面、非加工表面、焊接結構件、涂漆、外觀、貯存、接口、非金屬材料、連接件、備件、附件專用工具、包裝、運輸、各種標志應符

合供貨商技術文件的規定和采購方的要求，產品標志還應符合相關特定產品標準的規定。

16、施工方案編制內容的核心是（）

A、施工進度計劃

B、施工方法

C、安全技術措施

D、質量管理措施 【答案】B 【解析】P299，施工方法：施工方法是施工方案的核心，應優先選擇企業成熟的工法或工藝。施工方法

應明確工序操作要點、機具選擇、檢查方法和要求，明確有針對性的技術要求和質量標準。

17、關于機電工程無損檢測人員的說法，正確的是（）A、無損檢測人員的資格證書有效期以上級公司規定為準 B、無損檢測 I 級人員可評定檢測結果 C、無損檢測 II 級人員可審核檢測報告

D、無損檢測 III 級人員可根據標準編制無損檢測工藝 【答案】D 【解析】P308，18、關于壓力容器歸類的說法，正確的是（）A、低壓管殼式余熱鍋爐屬于 I 類壓力容器 B、鐵路油罐車屬于 I 類壓力容器

C、中壓搪玻璃容器屬于 II 類壓力容器

D、容積 80m3 球形容器屬于 III 類壓力容器 【答案】D

【解析】P461，A 項屬于 II 類低壓；B 項 III 類移動式壓力容器；C 項屬于 III 類中壓容器

19、工業安裝分項工程質量驗收時，驗收成員不包括（）A、建設單位專業技術負責人

B、設計單位駐現場代表 C、施工單位專業技術質量負責人

D、監理工程師 【答案】B

【解析】P475，分項工程應在施工單位自檢的基礎上，由建設單位專業技術負責人（監理工程師）組織施工單位專業技術質量負責人進行驗收。

20、建筑安裝分部工程施工完成后，由（）組織內部驗評。A、專業質檢員

B、專業技術負責人 C、項目技術負責人

D、項目部副經理 【答案】C

【解析】P484，建筑安裝分部工程施工完成后，經項目經理或項目技術負責人組織內部驗評合格后，填寫“分部（子分部）工程驗收記錄”，項目經理簽字后報總監理工程師（建設單位項目負責人）組織驗評簽認。

二、多選題（11 分）

21、電機與減速機聯軸器找正時，需測量的參數包括（）。A、徑向間隙

B、兩軸心徑向位移 C、端面間隙

D、兩軸線傾斜 E、聯軸器外徑 【答案】BCD

【解析】 P72，聯軸器裝配時，兩軸心徑向位移、兩軸線傾斜和端面間隙的測量方法，應符合下列要求：。。

22、工業管道工程交接驗收前，建設單位應檢查施工單位的技術文件，其中包括（）。A、材料代用單

B、安全閥校驗報告 C、管道元件檢查記錄

D、管道安裝竣工圖 E、管道元件復檢報告 【答案】ADE

【解析】P103，工程交接驗收前，建設單位應檢查工業管道工程施工的技術文件、施工檢查記錄和試驗報告。1.技術文件

(1)管道元件的產品合格證、質量證明文件和復檢、試驗報告。(2)管道安裝竣工圖、設計修改文件及材料代用單。

(3)無損檢測和焊后熱處理的管道，在管道軸測圖上準確表明焊接工藝信息。B 屬于試驗報告，C 屬于施工檢查記錄

23、金屬儲罐中幅板搭接接頭采用手工焊焊接時，控制焊接變形的主要工藝措施有（）。A、先焊短焊縫，后焊長焊縫

B、焊工均勻分布，同向分段焊接 C、焊工均勻分布，對稱施焊

D、初層焊道采用分段退焊法 E、初層焊道采用跳焊法 【答案】ADE

【解析】P121，B 項為罐底與罐壁連接的角焊縫，C 為弓形邊緣板。

(1)中幅板：搭接焊接接頭可采用焊條電弧焊。先焊短焊縫，后焊長焊縫。初層焊道應采用分段退焊或跳焊法。

(2)弓形邊緣板：對接焊縫的初層焊，宜采用焊工均勻分布、對稱施焊的方法；罐底邊緣板與中幅板之間的收縮縫第一層焊接，采用分段退焊法或跳焊法。

(3)罐底與罐壁連接的角焊縫：由數對焊工對稱均勻分布，從罐內、外沿同一方向進行分段焊接。初層焊道采用分段退焊或跳焊法。

24、電站鍋爐安裝質量控制要點包括（）。

A、安裝前確認鋼結構高強度螺栓連接點安裝方法

B、鍋爐受熱面安裝前編制專項施工方案并確認符合制造廠要求 C、燃燒器就位再次檢查內外部結構 D、對爐膛進行氣密實驗 E、蒸汽管路沖洗與清洗 【答案】ABCD 【解析】P136，25、氧氣管道上儀表取源部件的安裝要求有（）。A、取源部件的焊接部件應在管道預制時安裝 B、應脫脂合格后安裝取源部件 C、不應在管道的焊縫上開孔安裝 D、在管道防腐完成后開孔安裝 E、取源部件與管道同時進行試壓 【答案】ABCE

【解析】P140，A 項：設備上的取源部件應在設備制造時同時安裝。管道上的取源部件應在管道預制、安裝時同時安裝；B 項：設計文件要求或規范規定脫脂的取源部件，應脫脂合格后安裝；D 項：在設備或管道上安裝取源部件的開孔和焊接工作，必須在設備或管道的防腐、襯里和壓力試驗前進行。

26、關于成套配電裝置開箱檢查注意事項的說法，正確的是（）。A、柜內電器、元件和絕緣瓷瓶無損傷和裂紋 B、備件的供應范圍和數量應符合合同要求 C、柜內的接地線應符合有關技術要求

D、柜內的關鍵部件應有產品制造許可證的復印件 E、柜內的電器和元件均應有合格證的復印件 【答案】ABCD

【解析】P79，開箱檢查應注意事項：包裝及密封應良好。設備和部件的型號、規格、柜體幾何尺寸應符合設計要求。備件的供應范圍和數量應符合合同要求。柜內電器及元部件、絕緣瓷瓶齊全，無損傷和裂紋等缺陷。接地線應符合有關技術要求。技術文件應齊全。所有的電器設備和元件均應有合格證。關鍵部件應有產品制造許可證的復印件，其證號應清晰。

27、建筑管道工程中，關于虹吸式雨水管道安裝要求的說法，正確的有（）。A、雨水管道穿過樓板時應設置金屬或塑料套管 B、雨水立管設置檢查口的中心宜距地面 1m C、連接管與懸吊管的連接宜采用正三通

D、立管與排出管的連接應采用 2 個 45 度彎頭 E、雨水斗安裝應在屋面防水施工前進行 【答案】ABD

【解析】P185，C 項連接管與懸吊管的連接宜采用 45 度三通；E 項雨水斗安裝時，應在屋面防水施工完成、確認雨水管道暢通、清除流入短管內的密封膏后，再安裝整流器、導流罩等部件；雨水斗安裝后，其邊緣與屋面相連處應嚴密不漏。

28、關于電纜排管敷設要求的說法，正確的有（）。A、排管孔徑應不小于電力電纜外徑的 1.5 倍

B、埋入地下的電力排管至地面距離應不小于 0.4m C、交流三芯電力電纜不得單獨穿入鋼管內 D、敷設電力電纜的排管孔徑應不小于 100mm E、電力排管通向電纜井時應有不小于 0.1%坡度 【答案】ADE

【解析】 P92，B 項埋入地下排管頂部至地面的距離，人行道上應不小于 500mm；—般地區應不小 700mm；

C 項交流單芯電力電纜不得單獨穿入鋼管內

29、通風與空調系統的節能性能檢測項目有（）。A、室內溫度

B、室內濕度

C、風口風量

D、冷熱水總流量 E、冷卻水總流量 【答案】ACDE

【解析】P204，通風與空調系統節能性能檢測的項自包括室內溫度，各風口的風量，通風與空調系統的總風量，空調機組的水流量，空調系統冷熱水、冷卻水總流量等五項內容。30、敷設光纜的技術要求包括（）P215 A、光纜的牽引力應加在所有的光纖芯上 B、光纜的牽引力不應小于 150kg C、光纜的牽引速度宜為 10m/min D、光纜接頭的預留長度不應小于 8m

E、敷設中光纜彎曲半徑應大于光纜外徑的 20 倍 【答案】CDE

【解析】P215，敷設光纜時，其最小動態彎曲半徑應大于光纜外經的 20 倍。光纜的牽引端頭應作好技術處理，可采用自動控制牽引力的牽引機進行牽引。牽引力應加在加強芯上，其牽引力不應超過 150kg；牽引速度宜為lOm/min；—次牽引的直線長度不宜超過 1km，光纖接頭的預留長度不應小于 8m。

三、案例題(共 5 題，（一）、（二）、（三）題各 20 分，（四）、（五）題各 30 分)案例一

【背景資料】

某制氧站經過招投標，由具有安裝資質的公司承擔全部機電安裝工程和主要機械設備的采購。安裝公司進場后，按合同工期，工作內容，設備交貨時間，邏輯關系及工作持續時間（見表 1）編制了施工進度計劃。

表 1 制氧站安裝公司工作內容、邏輯關系及持續時間表 在計劃實施過程中，電氣安裝滯后 10 天，調試滯后 3 天。

設備訂貨前，安裝公司認真對供貨商進行了考察，并在技術、商務評審的基礎上對供貨商進行了綜合評審，最終選擇了各方均滿意的供貨商。

由于安裝公司進場后，未向當地（市級）特種設備安裝監督部門書面告知，致使安裝工作受阻。經補辦相關手續后，工程得以順利進行。

在制氧機法蘭和管道法蘭連接時，施工班組未對法蘭的偏差進行檢驗，即進行法蘭連接，遭到項目工程師的制止。【問題】

1.根據表 1 計算總工期需多少天？電氣安裝滯后及調試滯后是否影響總工期？并分別說明理由。

2.設備采購前的綜合評審除考慮供貨商的技術和商務外，還應從哪些方面進行綜合評價？ 3.安裝公司開工前向當地（市級）安全監督部門提交哪些書面告知材料？

4.制氧機法蘭與管道法蘭的偏差應在何種狀態下進行試驗？檢驗的內容有哪些？ 【答案解析】

1.根據表 1 所示的邏輯關系可繪制出雙代號網絡計劃圖如下圖所示：

通過計算可知，關鍵線路為①→③→⑥→⑦。計算總工期為 60+90+20+10=160 天。電氣安裝滯后不影響總工期，調試滯后影響總工期 3 天。理由：電氣安裝具有 90 天的總時差，滯后延誤 10 天沒有超過總時差，故不會影響總工期。調試工作為關鍵工作，總時差為 0，工作延誤 3 天會影響總工期 3 天。

2.綜合評審既要考慮技術，也要考慮商務，并從質量、進度、費用、廠商執行合同的信譽、同類產品業績、交通運輸條件等方面綜合評價并列出推薦順序。P289

3.安裝公司開工前應當向當地（市級）安全監督部門提交的書面告知材料包括：《特種設備安裝改造維修告知書》；施工單位及人員資格證件；施工組織與技術方案（包括項目相關責任人員人名、責任人員到崗、質控點位圖）；工程合同；安裝改造維修監督檢驗約請書；特種設備制造單位的資質證件。P466

4.制氧機法蘭與管道法蘭連接前，應在自由狀態下進行檢查。

檢查的內容包括：法蘭的平行度和同軸度，偏差應符合規定要求。管道與機械設備最終連接時，應在連軸節上架設百分表監視機器位移。管道經試壓、吹掃合格后，應對該管道與制氧機的結構進行復位檢查。管道安裝合格后，不得承受設計以外的附加載荷。P104 案例二

【背景資料】

安裝公司承接某商務樓的機電安裝工程，工程主要內容是通風與空調，建筑給排水、建筑電器和消防等工程。安裝公司項目部進場后，依據合同和設計要求，編制了施工組織設計，內容有：各專業工程主要工作量、施工進度總計劃、項目成本控制措施和項目信息管理措施等。項目部編制施工組織設計并報安裝公司審批，安裝工公司以施工組織設計中的項目成本控制措施不夠完善為由，要求項目部門修改后重新報送。施工組織設計修改后得到安裝公司批準。通風空調風管采用工廠化預制，在風管批量制作之前，項目部檢驗了風管的制作工藝，對風管進行了嚴密性實驗：風管系統安裝完成后，項目部對主、干風管分段進行了漏光實驗。項目部報監理驗收時，監理認為項目部對風管實驗與檢測項目不全，要求項目部完善實驗與檢測項目。通風空調工程安裝、實驗調整合格，在試運行驗收中部分房間的風機盤管有滴水現象，經檢查是冷凝水管道的坡度不夠，造成風機盤管道的冷凝水溢出。經返工，通風空調工程試運行驗收合格。

【問題】

1.在施工組織設計中，項目成本控制主要包括哪些措施？

2.項目部在風管批量制作前及風管安裝完成后還應進行哪些試驗與檢測？

3.指出圖 2 中的風管及其配件安裝不符合規范要求之處，寫出正確的規范要求。4.在試運行驗收中，需返工的是哪個分項工程？寫出其合格的技術要求。【答案解析】

1.項目成本控制措施主要包括：成本管理責任體系、成本指標高低的分析及評價、成本控制措施等。P297

2.風管批量制作前，除了進行嚴密性試驗外還應對風管強度進行試驗；風管批量制作后，除了對主、干風管進行漏光實驗，還應對主、干風管進行漏風量檢測。P203 3.不符合規范要求之處：（1）穿墻套管厚度錯誤。（2）水泥砂漿密封錯誤。（3）防火閥支架設置錯誤。（4）防火閥位置錯誤。正確規范要求：

（1）當風管穿過需要封閉的防火防爆樓板或墻體時，應設鋼板厚度不小于 1.6mm 的預埋管或防護套管。P201

（2）風管與防護套管之間應采用不燃且對人體無害的柔性材料封堵。P201（3）邊長或直徑大于等于 630mm 的防火閥應設置獨立支吊架。P201/P241（4）防火分區隔墻兩側的防火，距離墻表面應不大于 200mm。P241

4.在試運行驗收中，應返工的是風機盤管分項安裝工程。風機盤管的供回水管和凝結水管應注意坡度和坡向，凝結水管應低于集水盤，坡度不小于 2%，并坡向立管。P185 案例三

【背景資料】

A單位中標某廠新建機修車間的機電工程，除兩臺20噸橋式起重機安裝工作分包給具有專業資質的B 單位外，余下的工作均自行完成。B 單位將起重機安裝工作分包給 C 勞務單位。在機器設備就位后。A 單位的專業質檢員發現設備安裝的墊鐵組有 20 組不合格，統計表如下：

序號不合格原因不合格數量頻率% 1 墊鐵組超厚 10 50 2 墊鐵組距超標 7 35 3 墊鐵組超薄 2 10 4 墊鐵翹曲 1 5

A 單位項目組分析墊鐵組超標成因并進行整改，達到規范要求。

B 單位檢查了橋式起重機安裝有關的安裝精度和隱蔽工程記錄等資料；編寫了橋式起重機試車方案，經獲批準后，由 C 單位組織進行橋式起重機滿負荷重載行走試驗。在試驗中，由于大車的限位開關失靈，大車在碰撞車檔后停止，劇烈的甩動造成試驗配重脫落，砸壞了停在下方的一輛叉車，造成 8 萬元的經濟損失。經查，行程開關失靈的原因是其控制線路虛接。之后按照規范接線及測試，達到合格要求。該事故致使項目工期超過合同約定 3 天后才交工。

建設單位依據與 A 單位的合同約定，對 A 單位處 3 萬元的延遲交工罰款。A 單位向 C 單位要求 11 萬元的索賠，C 單位予以拒絕。A 單位按照規定的程序進行了索賠，并且獲得了經濟補償。【問題】

1.從施工技術管理和質量管理的角度分析墊鐵組安裝不符合規范的主要原因。2.將統計表中不合格的墊鐵組按累計頻率劃分為 A 類、B 類、C 類。3.從橋式起重機發生的事故分析，試運行工作中存在哪些主要問題？

4.A 單位向 C 單位索賠 11 萬元是否合理？說明原因。A 單位應如何索賠？ 【答案解析】

1.施工技術管理方面：（1）每組墊鐵的塊數不宜超過 5 塊，放置平墊鐵時，厚的宜放在下面，薄的宜放在中間，墊鐵的厚度不宜小于 2mm；

（2）每個地腳螺栓旁邊至少應放置一組墊鐵，并放在靠近地腳螺栓和底座主要受力部位下方；相鄰兩墊鐵組間的距離，宜為 500-1000mm

（3）除鑄鐵墊鐵外，設備調整完畢后各墊鐵相互間應用定位焊焊牢。質量管理方面：（1）未嚴格執行三檢制，即自檢、互檢、專檢；P401（2）未對墊鐵安裝設置質量控制點；P396

（3）違背施工程序、管理與施工不到位、未進行技術交底。P408

2.A 類：墊鐵組超厚；B 類：墊鐵組距超標；C 類：墊鐵組超薄、墊鐵翹曲。3.試運行工作中存在的問題有：

（1）試運行應由專業分包 B 組織運行，不應由勞務分包 C 組織運行；

（2）試運行方案批準后未進行安全技術交底工作，未編制事故應急處理預案；

（3）未對參加試運行人員進行培訓考試，并應審查試運行人員是否取得相關證件，持證上崗；

（4）橋式起重機滿載負荷試運行前應做無負荷試運行（試吊），保證工作系統各運動部件的運轉正常；

（5）試運行前應劃定禁區，清除與試運行無關的障礙物，即施工現場與調試無關的叉車應提前清除。

4.A 單位向 C 單位索賠 11 萬元不合理。理由：由于 C 單位和 B 單位具有直接合同關系，而與 A 單位無直接合同關系。所以 A 單位不能直接向 C 單位進行索賠。

正確的做法：此起事故主要由于專業分包 B 單位的監管不力，將專業分包工程橋式起重機安裝分包給無相關資質的勞務分包 C，屬于 B 單位的過錯，且 B 單位應對 C 單位事故承擔全部責任，所以 A 單位可就 C 單位造成損壞叉車 8 萬元經濟損失直接向 B 單位進行索賠，同時可以依據合同條款相關內容的約定向 B 公司提出因 C 單位延誤所造成工期延誤 3 萬元的罰款，共計 11 萬元。

案例四

【背景資料】

A 公司承保一個 10MW 光伏發電、變電和輸電工程項目。該項目工期 150 天，位于北方某草原，光伏板金屬支架采用工廠制作現場安裝，每個光伏發電回路（660VDC，5kW）用二芯電纜接至直流匯流箱，由逆變器轉換成 0.4KV 三相交流電，通過變電站升至 35KV,用架空線路與電網連接。A 公司項目部進場后，依據合

同、設計要求和工程特點編制了施工進度計劃、施工方案、安全技術措施和綠色施工要點。在 10MW 光伏發電工程施工進度計劃（見表 4）審批時，A 公司總工程師指出項目部編制的進度計劃中某二個施工內容的工 作時間安排不合理，不符合安全技術措施要求，重點是防止觸電的安全技術措施和草原綠色施工（環境保護）要點。

A 公司因施工資源等因素的制約，將 35KV 變電站和 35KV 架空線路分包 B 公司和 C 公司，并要求 B 公司和 C 公司依據 10MW 光伏發電工程的系統送電驗收。

依據 A 公司項目部的進度要求，B 公司按計劃完成 35KV 變電站的安裝調試工作，C 公司在 9 月 10 日前完成了導線的架設連接（見圖 4 架空線路），在開始 35KV 架空導線測量、試驗時，被 A 公司項目部要求暫停整改，導線架設連接返工后檢查符合規范要求。光伏發電工程、35KV 變電站和 35KV 架空線路在 9 月 30 日前系統發送驗收合格，按合同要求將工程及竣工資料移交給建設單位。表 4 10MW 光伏發電工程施工進度計劃

圖 4 光伏發電、變電和辦理電工程示意圖 【問題】

1.項目部依據進度計劃安排施工時可能受到哪些因素的制約？工程分包的施工進度協調管理有哪些作 用？

2.項目部應如何調整施工進度計劃（表 4）中施工內容的工作時間？為什么說該施工安排容易造成觸電 事故？

3.說明架空導線（圖 4）在測試時被叫停的原因。寫出導線連接的合格要求。4.C 公司在 9 月 20 日前應完成 35KV 架空線路的哪些測試內容？ 5.寫出本工程綠色施工中的土壤保護要點。【答案解析】

1.機電工程施工進度計劃安排受工程實體現狀、機電安裝工藝規律、設備材料進場時機、施工機具和作業人員配備等諸因素的制約，協調管理的作用把制約作用轉化成和諧有序相互創造施工條件，使進度計劃安排銜接合理、緊湊可行，符合總進度計劃要求。P329 2.匯流箱安裝、電纜接線和逆變器安裝、電纜接線應在光伏板電纜接線前完成。因為光伏板受到光照會產生電壓及電流，應先將各部件安裝完成后，再進行光伏板電纜接線。否則如果沒做好保護措施就可能會產生觸電現象。3.被叫停的原因：架空線路在跨越河流處存在接頭。導線連接合格要求：P90（1）每根導線在每一個檔距內只準有一個接頭，但在跨越公路、河流、鐵路、重要建筑物、電力線和

通信線等處，導線和避雷線均不得有接頭。

（2）不同材料、不同截面或不同捻回方向的導線連接，只能在桿上跳線內連接。（3）接頭處的機械強度不低于導線自身強度的 90%。電阻不超過同長度導線電阻的 1.2 倍。（4）耐張桿、分支桿等處的跳線連接，可以采用 T 形線架和并溝線夾連接。（5）架空線的壓接方法，可分為鉗壓連接、液壓連接和爆壓連接。

4.在 9 月 20 日系統送電驗收之前 35KV 架空線路的如下測試內容：P91（1）測量絕緣子和線路的絕緣電阻

（2）測量 35kV 以上線路的工頻參數可根據繼電保護、過電壓等專業的要求進行（3）檢查線路各相兩側的相位應一致（4）沖擊合閘試驗

（5）測量桿塔的接地電阻值，應符合設計的規定（6）導線接頭測試

5.（1）保護地表環境，防止土壤侵蝕、流失。因施工造成的裸土應及時覆蓋。（2）污水處理設施等不發生堵塞、滲漏、溢出等現象。

（3）防腐保溫用油漆、絕緣脂和易產生粉塵的材料等應妥善保管，對現場地面造成污染時應及時進行清理。

（4）對于有毒有害廢棄物應回收后交有資質的單位處理，不能作為建筑垃圾外運。（5）施工后應恢復施工活動破壞的植被。案例五

【背景資料】

某城市基礎設施升級改造項目為市郊的熱電站二期 2×330WM 凝汽式機組向城區集中供熱及配套管網，工藝流程如圖 5。業主通過招標與 A 公司簽訂施工總承包合同，工期為 12 個月。

圖 5 工藝流程示意圖

公用管網敷設采用閉式雙管制，以電站熱計量表井為界，一級高溫水供熱管網 16km，二級供熱管網 9km，沿線新建 6 座隔壓換熱站，隔壓站出口與原城市一級管網連接。

針對公用管網施工，A 公司以質量和安全為重點進行控制策劃，制定危險性較大的分部分項目工程清單及安全技術措施，確定主要方案的施工技術方法包括：管道預制、保溫及外護管工廠化生產；現場施焊采取氬弧焊打底，自動焊填充，手工焊蓋面；直埋保溫管道無補償電預熱安裝；管網穿越干渠暗挖施工，穿越河流架空施工，穿越干道管施工；管道清洗采用密閉循環水力沖洗方式等。其中，施工裝備全位置自動焊機和大容量電加熱裝置是 A 公司與廠家聯合研發的新設備。

項目實施過程中，發生了下列情況：

現場用電申請已辦理，但地處較偏僻的管道分段電預熱超市政網負荷，為不影響工程進度，A 公司自行決定租用大功率柴油發電機組，解決電網負荷不足問題，被供電部門制止。330MW 機組軸系對輪中心初找正后，為縮短機組安裝工期，鉗工班組提出通過提高中調整精度等級，在基礎二次灌漿前的工序階段，一次性對輪中心進行復查和找正，被 A 公司否定。公用管網焊接過程中，發現部分焊工的焊縫不穩定，經無損檢測結果分析，主要缺陷是氣孔數量超標。A 公司排除焊工操作和焊接設備影響因素后，及時采取針對性的質量預控措施。【問題】

1.針對公用管網施工，A 公司應編制哪些需要組織專家論證的安全專項方案？ 2.公用管網工程采用了建筑十項新技術中哪些子項新技術？

3.供電部門為何制止 A 公司自行解決用電問題？指出 A 公司使用自備電源的正確做法。4.針對 330MW 機組軸系調整，鉗工班組還應在哪些工序階段多次對輪中心進行復查和找正？

5.針對氣孔數量超標缺陷，A 公司在管道焊接過程中應采取哪些質量預控措施？ 【答案解析】

1.地下暗挖工程、高大模板工程、深基坑工程、閉式雙管敷設、直埋保溫管道無補償電預熱安裝、密閉循環水力沖洗、采用新技術的全位置自動焊機和大容量電加熱裝置。P380 2.公用管網工程采用了：管道工廠化預制技術、大管道閉式循環水力沖洗技術、直埋保溫管道無補償電預熱安裝技術、管線綜合布置技術。P110 3.原因：A 公司增加用電容量未按照規定的程序辦理手續。正確做法：總承包采用自備電源應告知供電部門并征得同意。同時要妥善采取安全技術措施，防止自備電源誤入市政電網。P450

4.鉗工班組還應進行凝汽器灌水至運行重量后的復找，汽缸扣蓋前的復找；基礎二次灌漿前的復找；基礎二次灌漿后的復找；軸系聯結時的復找。P132 5.（1）按規定對焊材進行烘干；（2）配備焊條保溫桶；（3）采取防風措施；（4）控制氬氣純度；（5）焊接前進行預熱；（6）雨、霧天氣禁止施焊。P399

第二篇：二建機電工程真題及答案解析

11、下列建設工程，不需要申請消防設計審核的是（）

A、政府辦公樓

B、城市軌道交通

C、2000㎡中學圖書館

D、6層住宅樓

答案：D

解析：本題考查的是消防工程驗收的相關規定。選項A、B是屬于特殊建筑工程的范圍;選項C屬于人員密集場所。參見教材P146—14712、下列子分部工程中，不屬于液壓電梯安裝工程的是（）

A、補償裝置安裝

B、懸掛裝置安裝

C、導軌安裝

D、對重（平衡重）安裝

答案：A

解析：本題考查的是電梯的組成。液壓電梯安裝子分部工程是由設備進場驗收，土建交接檢驗，液壓系統，導軌，門系統，轎廂，對重（平衡重），安全部件，懸掛裝置，隨行電纜，電氣裝置，整機安裝驗收等分項工程組成。參見教材P15013、投標人的下列情況，不應作為廢標處理的是（）

A、資產負債率大于招標要求

B、投標報價低于其個別成本

C、投標安全文明施工費低于招標要求

D、投標工期短于招標要求

答案：D

解析：本題考查的是機電工程招標的主要要求。下列情況應當作為廢標處理：（1）弄虛作假，串通投標及xing賄等違法行為;（2）報價低于其個別成本價;（3）投標人不具備資格條件或者投標文件不符合形勢要求，如簽字、蓋章、標書密封等;（4）未能在實質上響應招標文件的投標書;（5）投標聯合體未能提交共同投標協議等。參見教材P16014、施工合同中有關合同價款的分析內容，除合同價格和計價方法外，還應包括（）

A、工期要求

B、合同變更

C、索賠程序

D、價格補償條件

答案：D

解析：本題考查的是施工分包合同的實施。合同價款分析應考慮的重點內容是合同價格，計價方法和價格補償條件。參見教材P16515、降低機電工程項目成本的合同措施不包括（）

A、建立成本管理責任體系

B、選擇適當的合同結構模式

C、必要的合同風險防控對策

D、全過程的合同控制

答案：A

解析：降低項目成本的合同措施包括選用適當的合同結構模式、合同風險防控和過程的合同控制。參見教材P268—36916、工程竣工結算的編制依據不包括（）

A、施工合同

B、政策性調價文件

C、設計變更技術核定單

D、招標控制價清單

答案：D

解析：本題考查的是工程竣工結算。工程竣工結算的依據：（1）該工程簽訂的具有法律效力的施工合同和補充文件。（2）已頒發的工程造價的政策性文件和相關規定。（3）按國家預算定額及相關取費標準結算的工程，則應根據施工圖預算、設計變更技術核定單和現場用工簽證。（4）實行招投標的工程以中標價為結算主要依據。參見教材P27417、下列計量器具中，不屬于A類器具的是（）

A、直角尺檢具

B、千分表

C、立式光學計

D、X射線探傷機

答案：B

解析：本題考查的是施工現場計量器具的管理程序。施工企業最高計量標準器具和用于量值傳遞的工作計量器具。例如：一級平晶、零級刀口尺、水平儀檢具、直角尺檢具、百分尺檢具、百分表檢具、千分表檢具、自準直儀、立式光學計、標準活塞式壓力計等。

列入國家強制檢定目錄的工作計量器具。例如，兆歐表、接地電阻測量儀、X射線探傷機等。參見教材P29118、下列容器中，屬于Ⅱ類壓力容器的是（）

A、容積等于50m3的球形容器

B、容積等于5m3的低溫液體儲存容器

C、低壓管殼式余熱鍋爐

D、中亞搪玻璃容器

答案：C

解析：本題考查的事鍋爐、壓力容器、壓力管道的分類。屬于Ⅱ類壓力容器的有：中壓容器;低壓容器：極度和高度毒性介質的低壓容器;易燃或中度毒性的低壓反應容器和低壓儲存容器;低壓管殼式余熱鍋爐;低壓搪玻璃容器。參見教材P30619、經過返修加固處理的分項工程，外形尺寸增大仍能滿足安全使用要求的可以（）

A、降級驗收

B、協商驗收

C、鑒定驗收

D、核算驗收

答案：B

解析：本題考查的是工業安裝工程質量驗收評定為“不合格”時的處理辦法。經返修或者加固處理的分項分部工程，雖然改變外形尺寸但仍能滿足安全使用要求，可按技術方案和協商文件進行驗收。參見教材P31720、關于工程質量竣工驗收中檢查的說法，錯誤的是（）

A、設計使用功能的分部工程應進行檢驗資料的復查

B、分部工程驗收時補充的見證抽樣檢驗報告要復核

C、安全檢查是對設備安裝工程最終質量的綜合檢驗

D、參加驗收的各方人員共同決定觀感質量是否通過驗收

答案：C

解析：本題考查的是單位（子單位）工程質量驗收合格的規定。選項C，使用功能的檢查是對建筑工程和設備安裝工程最終質量的綜合檢驗。也是用戶最為關心的內容。參見教材P323

第三篇：2011年二建機電工程真題及答案

http://

2011年二建《機電工程》記憶版真題及答案

一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1．機電工程測量竣工圖的繪制包括安裝（）的繪制、安裝過程及結果的測量圖的繪制。A．測量控制網 B．測量基準點 C．測量感測點 D．過程測量點

2．設備安裝標高基準點一般埋設在（）且便于觀測的位置。A．基礎中心 B．基礎邊緣 C．基礎表面 D．基礎外面

3．電焊機至焊鉗的連線多采用（）。A．雙絞線 B．麻花線 C．阻燃絕緣線 D．塑料絕緣銅芯軟線

4．屬于機電絕熱保溫材料的是（）。A．涂料 B．聚氨酯復合板 C．巖棉 D．鋼板

5．采用電弧焊接的時候，當風速達到（）時，需要做防護措施。A．4m/s B．5m/s C．8m/s D．10m/s

http://

6．增加或變更焊接方法的任何一個工藝評定的補加因素時，按增加或補加因素增焊（）試件進行試驗。A．沖擊 B．拉伸 C．彎曲 D．扭轉

7．建筑管道配管的施工原則是（）。A．大管讓小管 B．風管讓水管 C．無壓管讓有壓管 D．電管讓水管

8．建筑電氣裝置施工中成套配電柜安裝固定后的緊后工序是（）。A．開箱檢查 B．母線安裝 C．調整試驗 D．送電運行

9．機械設備找平，用水平儀測量水平度，檢測應選擇在（）。A．設備精加工面上 B．設備外殼廓線上 C．設備機座底線上 D．設備基礎平面上

10．位置誤差和形狀誤差簡稱形位誤差。下列選項中，屬于位置誤差的是（）。A．直線 B．平面 C．平行度 D．圓度 $pager$ 11．球罐的產品焊接試板應在（），由施焊該球形儲罐的焊工采用相同條件和焊接工藝進行焊接。

http://

A．焊接球形儲罐之前 B．焊接球型儲罐的同時 C．焊接球型儲罐之后 D．水壓試驗結束前

12．立式設備保溫塊材料應該用（）支持。A．模板 B．支架 C．錨固釘 D．支撐件

13．屬于按輸送介質的性質劃分的管道是（）。A．真空管道 B．金屬管道 C．熱力管道 D．壓力管道

14．自動化儀表工程施工的原則（）。A．先上后下

B．先土建后安裝，先地下后地上，先兩端后中間，先安裝設備再配管布線 C．先中間后兩端 D．先內后外

15．采用玻璃鋼做防腐襯里的化學設備，其表面預處理的方法為（）。A．人工 B．機械 C．噴射 D．化學

16．根據《工業爐砌筑工程施工及驗收規范》，不屬于工序交接證明書內容的是（）。

A．隱蔽工程驗收內容 B．焊接嚴密性試驗 C．耐火材料驗收合格證

http://

D．上道工序成果的保護要求

17．以下屬于A類計量器具的是（）。A．直角尺檢具 B．焊接檢驗尺 C．經緯儀 D．塞尺

18．未經批準或者未采取保護措施在電力設施周圍或保護區內進行作業，危及電力設施安全的，應由（）責令停止作業，恢復原狀并賠償損失。A．公安部門 B．電力管理部門 C．司法部門 D．市政部門

19．根據《注冊建造師執業管理辦法》，下列工程中不屬于機電工程專業建造師工程的是（）。A．建材工程 B．環保工程 C．凈化工程

D．港口設備安裝工程

20．根據機電安裝工程規范，屬于小型通風空調工程的是： A．單位工程造價300萬元 B．空調制冷200冷噸 C．建筑面積10000m2 D．空調制冷300冷噸 $pager$

二、多項選擇題(共10題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0．5分)

21．為保證鋼絲繩的正確使用，在使用鋼絲繩時，常需要使用（）等附件。A．卡環

http://

B．滑輪組 C．繩卡 D．手動葫蘆 E．繩扣

22．采暖管道安裝應符合設計及規范的規定，坡度應為3‰，不得小于2‰的是（）。

A．汽、水同向流動的熱水采暖管道 B．汽、水同向流動的蒸汽管道 C．汽、水逆向流動的蒸汽管道 D．冷凝水管 E．散熱器支管

23．建筑物的防雷接地裝置有（）。A．人工接地體 B．自然接地體 C．避雷網 D．避雷針 E．避雷帶

24．通風空調系統調試的主要內容（）。A．嚴密性試驗 B．單機試運行

C．系統無生產負荷聯合試運轉 D．漏光法測試 E．漏風量測試

25．建筑智能化的監控系統中，電動閥門驅動器的（）必須滿足設計要求，在安裝前宜進行模擬動作和壓力試驗。A．尺寸 B．行程 C．壓力 D．最大關緊力 E．重量

http://

26．消防工程驗收時，施工單位應提交的資料有（）。A．竣工圖 B．隱蔽工程記錄 C．安全記錄 D．設備開箱記錄 E．驗收記錄

27．在電纜敷設過程中，應做的工作包括（）。A．標明電纜型號 B．排列整齊 C．避免平行重疊 D．橫平豎直 E．標明起訖地點

28．汽輪機按熱力特性可以分為（）。A．凝汽式 B．背壓式 C．抽氣式 D．多壓式 E．反動式

29．特種設備在制造、安裝、改造、重大維修過程中監督檢查的主要內容有（A．核實安全性能的項目是否符合安全技術規范要求 B．抽查受檢單位質量管理體系運轉情況 C．確認出廠技術資料

D．確認安裝、改造、重大維修的有關資料 E．核查受檢單位進度執行隋況

30．注冊建造施工管理簽章文件中，簽章正確的是（）。A．表格填寫施工單位全稱

B．表格填寫字跡要清晰，單位名稱寫錯可涂改 C．質量合格文件須由項目經理簽字。）http://

D．分包單位質量合格文件，必須經分包方注冊建造師簽字 E．簽章蓋章規范 $pager$

三、案例分析題(共4題，每題20分)

(一)背景資料(略)

1．該工程施工組織設計的依據是什么?

2．該工程安裝公司需要取得何種特種設備許可才能從事合成塔的安裝?應該到哪幾個機構履行何種手續?

3．該安裝工程還需要編制哪些主要施丁方案?哪些施工方案應該形成專項安全技術措施方案?

4．該安裝工程主要的環境影響因素有哪些?該工程施工中廢水和廢棄物的處理方式是否正確?

(二)背景資料(略)

1．該施工工程風管系統試驗后還有哪幾項調試?應該由哪些單位配合?

2．該通風空調安裝工程綜合效能調整應具備的條件是什么?綜合效能調整項目的依據是什么?

3．該通風空調安裝工程在冬季發生的質量問題由哪個單位負責?應該如何進行處理?

4．該通風空調安裝工程中風管系統試驗發生了哪些費用?應該由誰承擔?

(三)背景資料(略)

1．簡述質量事故處理的程序。

http://

2．調查小組由誰組織?小組成員有哪些?

3．材料和環境的因素有哪些?

4．本工程可采用哪些調整進度的措施來保證計劃進度的實現?

(四)背景資料(略)

1．糾正該工程安裝公司擅自采用備用電源施工的錯誤做法。

2．分析該變壓器燒毀的原因。根據公司安全生產責任制，該工程項目部領導應分別承擔何種性質的安全生產責任?

3．公司內部施工進度計劃協調主要有哪幾方面的工作?

4．安全檢查的方法可分為幾類?安全檢查的重點是什么?

$pager$

一、單項選擇題

1．A【解析】機電工程測量竣工圖的繪制包括安裝測量控制網的繪制、安裝過程及結果的測量圖的繪制。

2．B【解析】設備基準點一般埋設在基礎邊緣且便于觀測的位置。

3．D【解析】機電安裝工程現場中電焊機至焊鉗的連線多采用RV型聚氯乙烯絕緣銅芯軟線作為電源連接線。

4．C【解析】機電工程常用絕熱材料的種類很多，通常有膨脹珍珠巖類、離心玻璃棉類、超細玻璃棉類、微孔硅酸鈣、礦棉類、巖棉類、泡沫塑料類等。

http://

5．C【解析】出現下列情況之一時，如沒采取適當的防護措施，應立即停止焊接工作：①采用電弧焊焊接時，風速等于或大于8m/s；②氣體保護焊接時，風速等于或大于2m/s；③相對濕度大于90%；④下雨或下雪；⑤管子焊接時應墊牢，不得將管子懸空或處于外力作用下焊接，在條件允許的情況下，盡可能采用轉動焊接，以利于提高焊接質量和焊接速度。

6．A【解析】當增加或變更焊接方法的任何一個工藝評定的補加因素時，按增加或補加因素增焊沖擊試件進行試驗。

7．D【解析】在編制施工組織設計時一般考慮先難后易、先大件后小件的施工方法，遵循小管讓大管、電管讓水管、水管讓風管、有壓管讓無壓管的配管原則。

8．B【解析】成套配電柜安裝順序：開箱檢查一二次搬運一安裝固定一母線安裝一二次小線連接一試驗調整一送電運行驗收。

9．A【解析】設備的水平度通常用水平儀測量。檢測應選擇在設備的精加工面上。

10．C【解析】位置誤差：關聯被測實際要素對其理想要素的變動量。位置誤差主要包括：平行度、垂直度、傾斜度、同軸度、對稱度、位置度等。

11．B【解析】球罐的產品焊接試板應在焊接產品的同時，由施焊該球形儲罐的焊工采用相同的條件和焊接工藝進行焊接。

12．D【解析】對立式設備采用硬質或半硬質保溫施工時需設置支撐件，并從支撐件開始自下而上拼砌，然后進行環向捆扎。

13．C【解析】工業管道工程按輸送介質的性質可分為：給排水管道、壓縮空氣管道、氫氣管道、氧氣管道、乙炔管道、熱力管道、燃氣管道、燃油管道、劇毒流體管道、有毒流體管道、酸堿管道、鍋爐管道、制冷管道、凈化純氣管道、純水管道等。

14．B【解析】自動化儀表工程施工的胬測是：先土建后安裝，先地下后地上，先安裝設備再配管布線，先兩端后中間。

15．C【解析】橡膠襯里、玻璃鋼襯里、樹脂膠泥磚板襯里、硅質膠泥磚板襯里、化工設備內壁防腐蝕涂層、軟聚氯乙烯板粘接襯里應采用噴射除銹法。

http://

16．C 【解析】《工業爐砌筑工程施工及驗收規范》(GB 50211)規定，工序交接證明書應包括下列內容：①爐子中心線和控制標高的測量記錄，以及必要的沉降觀察點的觀測記錄；②隱蔽工程驗收合同的證明；③爐體冷卻裝置、管道和爐殼的試壓記錄及焊接質量的檢查合格的證明；④鋼結構和爐內軌道等安裝位置的主要尺寸的復測記錄；⑤可動爐子或爐子可動部分的試運轉合格證明；⑥爐內托磚板和錨固件等的位置、尺寸、焊接質量的檢查合格證明；⑦上道工序成果的保護要求。

17．A【解析】A類計量器具范圍：施工企業最高計量標準器具和用于量值傳遞的工作計量器具，例如：一級平晶、零級刀口尺、水平儀檢具、直角尺檢具、百分尺檢具、百分表檢具、千分表檢具、自準直儀、立式光學計、標準活塞式壓力計。

18．B【解析】未經批準或者未采取安全措施在電力設施周圍或者在依法劃定的電力設施保護區內進行作業，危及電力設施安全的，由電力管理部門責令停止作業，恢復原狀并賠償損失。

19．D【解析】《注冊建造師執業管理辦法(試行)》文件規定，機電工程專業建造師執業工程范圍包括：機電、石油化工、電力、冶煉，鋼結構、電梯安裝、消防設施、防腐保溫、起重設備安裝、機電設備安裝、建筑智能化、環保、電子、儀表安裝、火電設備安裝、送變電、核工業、爐窯、冶煉機電設備安裝、化工石油設備、管道安裝、管道、無損檢測、海洋石油、體育場地設施、凈化、旅游設施、特種專業。

20．B【解析】單位工程造價小于200萬元，建筑面積小于1萬平方米，空調制冷量小于300冷噸的為小型通風空調項目。$pager$

二、多項選擇題

21．AC【解析】鋼絲繩附件：為保證鋼絲繩的正確使用，在使用鋼絲繩時，常需要用套環(又稱吊環、卡環)和繩卡等附件。

22．AB【解析】采暖管道安裝坡度應符合設計及規范的規定。例如：汽、水同向流動的熱水采暖管道和汽、水同向流動的蒸汽管道及凝結水管道，坡度應為3‰，不得小于2‰。

http://

23．AB【解析】接地裝置：指的是埋入地內一0．7m以下的接地極組，是導雷人地的散流極。人為設置專門打入的接地裝置，稱為人工接地體。如果利用建筑物鋼筋混凝土樁基、地下室鋼筋以及埋設的金屬管道等作為接地裝置散流極，我們稱之為自然接地體，此外還有專門生產的成品如接地模塊等。

24．BC【解析】通風空調工程系統調試的主要內容包括：風量測定與調整、單機試運行、系統無生產負荷聯合試運轉及調試。

25．BCD【解析】電動調節閥安裝要點：電動閥門驅動器的行程、壓力和最大關緊力必須滿足設計要求。在安裝前宜進行模擬動作和壓力試驗。

26．AD【解析】消防工程的驗收條件：施工單位應提交：竣工圖、設備開箱記錄、施工記錄、設計變更文字記錄、調試報告竣工報告。

27．ABDE【解析】電纜敷設中應及時整理，做到橫平豎直、排列整齊，避免交叉重疊。及時在電纜終端、中間接頭、電纜拐彎處、夾層內、隧道及豎井的兩端等地方的電纜上裝設標志牌。標志牌上應標明電纜線路的編號、電纜型號、規格與起訖地點。

28．ABCD【解析】汽輪機按照熱力特性可以劃分為凝汽式汽輪機、背壓式汽輪機、抽氣式汽輪機、抽氣背壓式汽輪機和多壓式汽輪機。

29．ABCD【解析】特種設備在安裝、改造、重大維修過程中監督檢驗的主要內容：①確認核實制造和安裝、改造、重大維修過程中涉及安全性能的項目符合安全技術規范的要求；②抽查受檢單位質量管理體系運轉情況；③確認出廠技術資料和安裝、改造、重大維修的有關技術資料。

30．ADE【解析】①表格中施工單位應填寫全稱并與工程承包合同一致；②分包工程施工管理文件應當由分包企業注冊建造師簽章，分包企業簽署質量合格的文件上，必須由擔任總包項目負責人的注冊建造師簽章；③簽章應規范。$pager$

三、案例分析題

(一)【答案要點】

1．施工組織設計編制依據是工程施工合同及招標、投標文件，以及其他已簽約的與工程有關的協議；已經批準的初步設計及有關的圖紙資料；工程概算和主要

http://

工程量；設備清單及主要材料清單;主體設備技術文件及新產品的工藝性試驗資料；現場情況調查資料。

2．①從事壓力容器完整產品安裝的單位必須是已經取得相應壓力容器制造資格的單位，或者是經安裝單位所在地的省級安全監督監察機構批準的安裝單位。②特種設備安裝前應將有關情況書面告知直轄市或設區的市的特種設備安全監督部門。

3．①設備安裝方案，包括機械設備安裝方案、電氣設備安裝方案、臨時用電施工方案、設備聯動調試方案、設備試運行方案。②吊裝方案、焊接技術方案、臨時用電方案應形成專項安全技術措施方案。

4．①主要影響因素：水污染、噪聲污染、光污染、資源和能源浪費、固體廢棄物污染、大氣污染、土壤污染。②安裝公司對廢水和固體廢棄物的處理方式不正確。

(二)【答案要點】

1．風管系統試驗后，還應進行空調系統調試、風管與空調系統的調試和帶生產負荷的綜合效能試驗與調整。空調系統的調試由施工單位組織進行，設備供應配合；風管與空調系統的調試由施工單位組織進行，設備供應配合；帶生產負荷的綜合效能試驗與調整由建設單位組織進行，設備供應配合。

2．通風與空調工程帶生產負荷的綜合效能試驗與調整，應在已具備生產試運行的條件下進行，由建設單位負責、設計，施工單位配合。綜合效能試驗測定與調整的項目，應由建設單位根據工程性質、生產工藝的要求進行確定。

3．調試屬于施工單位的責任，風機盤管軸心偏移屬于建設單位的責任。建設單位通知施工單位進行維修，達到設計要求即可。

4．風機盤管的維修費用、設備費、拆裝盤管的施工費用、調試費用。這些費用應該由建設單位承擔。

(三)【答案要點】

1．質量事故處理的程序：①事故報告；②現場保護；③事故調查；④撰寫質量事故調查報告；⑤事故處理報告。

2．事故調查小組應由項目技術負責人組織。調查小組成員有與事故直接相關的專業技術人員、質檢員和有經驗的技術工人等。

3．①材料因素中應包含焊條受潮未烘干、焊條型號不對、管道坡口未烘干。②環境因素中應包含空氣相對濕度飽和、下雨。

4。進度發生偏差后可采取以下措施調整進度進行糾偏：①壓縮或延長工作持續時間；②增強或減弱資源供應強度；③改變作業組織形式；④在不違反工藝規律的前提下改變銜接關系、修正施工方案等。

http://

(四)【答案要點】

1．總承包單位要告知供電部門并征得同意。同時要妥善采取安全技術措施，防止自備電源誤入市政電網。

2．變電器燒毀的主要原因有：①未對變壓器進行檢查及交接試驗；②未進行送電前的檢查。根據公司安全生產責任制度，項目經理對生產安全負全面領導責任；項目總工程師負技術責任，工長負直接領導責任；安全員負責按照有關安全規章、規范和安全技術交底的內容進行監督檢查、及時糾正違章作業。

3．施工進度計劃的協調工作包括進度計劃摸底編排、組織實施、計劃檢查、計劃調整。進度計劃的協調包括各專業施工活動。因此施工進度計劃的編制和實施中，各專業之間的搭接關系和接口安排，計劃實施中相互間協調與配合，工作面交換甚至交叉作業、工序銜接、各專業管線的綜合布置等，都應通過內部協調溝通。

4．安全檢查的方法有：定期性、經常性、季節性、專業性、綜合性和不定期的職工代表巡視等六類。安全檢查的重點是：違章作業和違章指揮。

來源：123建造師網（http://）

第四篇：2015年一建法規真題及答案解析

2015年一建《建設工程法規》真題及答案解析

一、單項選擇題(共70題，每題1分，每題 的備選項中，只有1個符合題意)

1.根據《綠色施工導則》，處于基坑降水階段的工地，宜優先采用()作為混凝土攪拌用水，養護用水，沖洗用水和部分生活用水。

A.地下水

B.市政自來水

C.雨水

D.中水

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是施工節能的規定。處于基坑降水階段的工地，宜優先采用地下水作為混凝土攪拌用水、養護用水、沖洗用水和部分生活用水。參見教材P199。

2.根據《建設工程安全生產管理條例》，注冊執業人員未執行工程建設強制性標準可責令其停止執業()

A.1個月以上3個月以下

B.3個月以上1年以下

C.3個月以上2年以下

D.6個月以上1年以下

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是施工管理人員違法行為應承擔的法律責任。注冊執業人員未執行法律、法規和工程建設強制性標準的，責令停止執業3個月以上1年以下：請節嚴重的，吊銷執業資格證書，5年內不予注冊;造成重大安全事故的，終身不予注冊;構成犯罪的，依照刑法有關規定追究刑事責任。參見教材P227。

3.某施工企業承攬拆除舊體肓館工程，作業過程中，體肓館屋頂突然坍塌，壓*人，重傷11人，根據《生產安全事故報告和調查處理條例》，該事故屬于()。

A.特別重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.較大事故

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是生產安全事故的等級劃分。較大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重傷，或者1000萬元以上5000萬元以下直接經濟損失的事故。參見教材P249。

4.根據《建筑施工企業負責人及項目負責人施工現場帶班暫行辦法》，項目負責人***月帶班生產時間不得少于本月施工時間的()。

A.80%

B.70%

C.60%

D.50%

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是施工單位項目負責人施工現場帶班制度。項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的80%。參見教材P219。

5.根據《建設工程安全生產管理條例》，出租單位在簽訂機械設備租賃合同時，應出具()。

A.購貨發票

B.檢測合格證明

C.產品使用說明書

D.相應的圖片

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是出租機械設備和施工機具及配件單位的安全責任。出租單位應當在簽訂的建筑起重機械租賃合同中，明確租賃雙方的安全責任，并出具建筑起重機械特種設備制造許可證、產品合格證、制造監督檢驗證明、備案證明和自檢合格證明，提交安裝使用說明書。參見教材P265。

6.關于在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶內從軎建設活動的說法，正確的是()。

A.文物保護單位的保護范圍內及其周邊的一定區域不得進行爆破作業

B.在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業，必須經國務院批準

C.因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，應經核定公布該文物保護單位的人民政府批準

D.在省、自治區、直轄市重點文物保護單位的保護范圍內進行爆破作業的，必須經國務院文物行政部門批準

【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是在文物保護單位保護范圍和建設控制地帶施工的規定。《文物保護法》規定，文物保護單位的保護范圍內不得進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業。但是，因特殊情況需要在文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的，必須保證文物保護單位的安全，并經核定公布該文物保護單位的人民政府批準，在批準前應當征得上一級人民政府文物行政部門同意;在全國重點文物保護單位的保護范圍內進行其他建設工程或者爆破、鉆探、挖掘等作業的，必須經省、自治區、直轄市人民政府批準，在批準前應當征得國務院文物行政部門同意。參見教材P207。

7.某高速公路項目進行招標，開標后允許()

A.評標委員會要求投標人以書面形式澄凊含義不明確的內容

B.投標人再增加優恵條件

C.投標人撤銷投標文件

D.招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是招標基本程序。評標委員會可以要求投標人對投標文件中含義不明確的內容作必要的澄清或者說明，但是澄情或者說明不得超出投標文件的范圍或者改變投標文件的實質性內容。參見教材P87。

8.根據《水污染防治法》，企業事業單位發生事故或者其他災害性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向()的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部門報告。

A.單位所在地

B.污染影響地

C.單位登記地

D.事故發生地

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是水污染的防治。《水污染防治法》規定，企業事業單位發生事故或者其他突發性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向事故發生地的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部□報告。參見教材P189。

9.根據《合同法》，債權人將合同中的權利轉讓給第三人的，()。

A.需經債務人同意，且需辦理公證手續

B.無需經債務人同意，也不必通知債務人

C.無需債務人同意，但需辦理公證手續

D.無需經債務人同意，但需通知債務人

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是合同的履行、變更和權利義務的轉讓。《合同法》規定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經通知，該轉讓對債務人不發生效力。參見教材 P133.10.下列知識產權法保護對象中，屬于專利法保護對象的是()。

A.施工企業研發的新技術

B.施工企業研發的計價軟件

C.施工企業編制的投標文件

D.監理企業編制的監理大綱

【標準答案】

【答案解析】本題考查的是專利權。我國《專利法》保護的是發明創造專利權，并規定發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。選項BCD屬于著作權。參見教材P26、30～3111.某建設工程施工合同約定工程開工，竣工日期分別為2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程實際竣工。由于發包人未按約定支付工程款，承包人欲行使工程價款優先受償權，其最遲必須在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20曰

D.2015年10月20日

【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是工程價款的支付。建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期，建設工程承包人行使優先權的期限為6個月，自建設工程竣工之日或者建設工程合同約定的竣工之日起計箄。2014年10月20日實際竣工，截止到2014年4月20日為6個 月。參見教材P126。

12.根據《安全生產事故報告和調查處理條例》，建筑工地事故發生后，事故現場有關人員應當 立即向()報告。

A.業主單位負責人

B.事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門

C.事故發生地省級以上人民政府安全生產監督管理部門

D.本單位負責人

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是施工生產安全事故報告的基本要求。《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，事故發生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告。參見教材P252。

13.甲公司將施工機械借給乙公司使用，乙公司在甲公司不知情的情況下將該施工機械賣給知悉上述情況的丙公司，關于乙、丙公司之間施工機械買賣合同效力的說法，正確的是()。

A.有效

B.可變更或撤銷

C.無效

D.效力待定

【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是無效合同。惡意串通，損害國家、集體或者第三人利 益，屬于無效合同，因為丙在知悉乙無權代理的情況下，依然向其購買施工機械。參見教材 P129。

14.關于租賃合同的說法，正確的是()。

A.租賃期限超過20年的，超過部分無效

B.租賃期限超過6個月的，可以采用書面形式

C.租賃合同應當采用書面形式，當事人未采用的，視為租賃合同未生效

D.租賃物在租賃期間發生所有權變動的，租賃合同解除

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是租賃合同的法律規定。租賃合同可以約定租賃期限，但租賃期限不得超過20年，超過20年的，超過部分無效。所以，選項A是正確的。參見教材 P170。

15.根據《建設工程安全生產管理條例》，國家對嚴重危及施工安全的工藝、設備、材料實行淘汰制度，具體目錄由()制定并公布。

A.國務院建設行政主管部門

B.國務院建設行政主管部門會同國務院其他有關部門

C.省級以上人民政府建設行政主管部門

D.國務院發展與改革委員會會同國務院其他有關部門

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是政府主管部門安全監督管理的相關規定。《建設工程安全生產管理條例》規定，國家對嚴重危及施工安全的工藝、設備、材料實行淘汰制度。具體目錄由國務院建設行政主管部門會同國務院其他有關部門制定并公布。參見教材P268。

16.依法必須招標的建設項目，招標人應當自確定中標人之曰起()日內，向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報考。

A.15

B.20

C.30

D.60

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是中標的法定要求和招標投標投訴處理。依法必須進行招標的項目，招標人應當自確定中標人之日起15曰內，向有關行政監督部門提交招標投標情況的書面報告。所以，選項A是正確的。參見教材P96。

17.某建設單位于2014年2月1曰領職施工許可證，由于某種原因工程未能按期幵工，該建設單位按照《建筑法》規定向發證機關申請延朗，該工程最遲應當在()幵工。

A.2014年3月1日

B.2014年5月1日

C.2014年8月1曰

D.2014年11月1曰

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是施工許可證延期幵工、核驗和重新辦理批準的規定。

《建筑法》規定，建設單位應當自領職施工許可證之曰起3個月內幵工。因故不能按朗幵工的，應當向發證機關由請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不幵工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。參見教材P55。

18.關于物權保護的說法，正確的是()。

A.物權受到侵害的，權利人不能通過和解方式解決

B.侵害物權造成權利人損害的，權利人既可請求損害賠償，也可請求承擔其他民事責任

C.侵害物權的，承擔民事責任后，不再承擔行政責任

D.物權的歸屬、內容發生爭議的，利害關系人應當請求返還原物

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是物權的保護。侵害物權，造成權利人損害的，權利人可以請求損害賠償，也可以請求承擔其他民事責任。參見教材P22。

19.在買賣合同中，出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀 損、滅失的風險自()時起由買受人承擔。

A.標的物交付

B.合同成立

C.合同生效

D.支付貸款

【標準答案】B

【標準答案】本題考查的是標的物毀損滅失風險的承擔。出賣人出賣交由承運人運輸的在途標的物，除當事人另有約定的以外，毀損、滅失的風險自合同成立時起由買受人承擔。參見教材P165-166。

20.某幵發商在一大型商場項目的幵發建設中，違反國家規定，擅自降低工程質量標準，因而造成重大安全事故。該事故的直接責任人員應當承擔的刑事責任是()。

A重大責任事故罪

B.重大勞動安全事故罪

C.危害公共安全II

D.工程重大安全事故罪

【標準答案】D

【標準答案】本題考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪是：建設單位、設計單位、施工單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的。參見教材P48。

21.對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應由()組織召幵專家論證

A.安全監督管理機構

B.建設單位

C.監理單位

D.施工單位

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是編制安全專項施工方案。對于超過一定規模的危險性校大的分部分項工程，施工單位應當組織專家對專項方案進行論證。參見教材P228。

22.根據《水污染防治法》，企業事業單位發生事故或者其他突發性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向()的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部門報告。

A.事故發生地

B.單位所在地

C.污染影響地

D.單位登記地

【標準答案】A

【標準答案】本題考查的是水污染的防治。《水污染防治法》規定，企業事業單位發生事故或者其他突發性事件，造成或者可能造成水污染事故的，應當立即啟動本單位的應急方案，采取應急措施，并向事故發生地的縣級以上地方人民政府或者環境保護主管部門報告。參見教材P189。

23.根據《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應由(〉組織。

A.施工單位

B.建設單位

C.監理單位

D.設計單位

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是建設工程竣工驗收的主體。《建設工程質量管理條例》規定，建設單位收到建設工程竣工報告后，應當組織設計、施工、工程監理等有關單位進行 脧工驗收。參見教材P295。

24.根據《建設工程質量管理條例》，建設工程承包單位應當向建設單位出具質量保修書的時間是()。

A.竣工驗收時

B.提交竣工驗收報告時

C.竣工驗收合格后

D.交付使用時

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是建設工程質量保修書。《建設工程質量管理條例》規定，建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。參見教材P305。

25.關于勞務派遣的說法，正確的是()。

A.所有被派遣的勞動者應當實行相同的勞動報酬

B.勞務派遣單位應當取得相應的行政許可

C.勞務派遣用工是建筑行業的主要用工模式

D用工單位的主要工作都可以由被派遣的勞動者承擔

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是“包工頭”用工模式和勞務派遣。用工單位應當按照 同工同酬原則，對被派遣勞動者與本單位同類崗位的勞動者實行相同的勞動報酬分配辦法，所以A 錯誤;經營勞務派遣業務，應當向勞動行政部門依法申請行政許可，B正確;勞務派遣只能在臨時性、輔助性或者替代性的工作崗位上實施，D錯誤。參見教材P147。

26.人民法院畝理行政案件，不適用()。

A.調解

B.幵庭審理

C.公幵畝理

D.兩審終審制

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是行政訴訟的畝理、判決和執行。法院畝理行政案件，不適用調解。參見教材P357。

28.根據《房屋建筑工程和市政機場設施工程實行見證取樣和送檢的規定》，下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢的是()。

A.用于承重結構的混凝土試塊

B.用于墻體混凝土使用的摻加劑

C.用于砌筑結構的鋼筋及連接接頭試件

D.用于防水工程的水泥制品

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規定。下列試塊、試件和材料必須實施見證取樣和送檢:(1)用于承重結構的混凝土試塊;(2)用于承重墻體的砌筑砂漿試塊;(3)用于承重結構的鋼筋及連接接頭試件;(4)用于承重墻的磚和混凝土小型砌塊;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂漿的水泥;(6)用于承重結構的混凝土中使用的摻加劑;(7)地下、屋面、廁浴間使用的防水材料;(8)國家規定必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料。參見教材P280。

29.在代理關系中，第三人知道行為人超越代理權，還與行為人實施民事行為，給他人造成損害的，由()。

A.第三人與行為人承擔連帶責任

B.行為人自行承擔

C.第三人自行承擔

D.被代理人與第三人承擔連帶責任

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是不當或違法行為應承擔的法律責任。第三人知道行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權已終止還與行為人實施民事行為，給他人造成損害的.由第三人和行為人負連帶責任。參見教材P17。

30.某工程施工招標項目估算價為5000萬元，其投標保證金不得超過()萬元。

A.80

B.100

C.150

D.200

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是投標保證金。《招標投標法實施條例》規定，招標人在招標文件中要求投標人提交投標保證金的，投標保證金不得超過招標項目估算價的2%。因此為 5000x2%=100萬元。參見教材P92。

31.特種設備使用單位應當按照安全技術規范的要求，在檢查合格有效期屆滿前()向特種設備檢測機構提出定期檢驗要求。

A.5天

B.15天

C.20天

D.1個月

【參考答案】D

【答案解祈】本題考查的是特種設備安全管理。特種設備使用單位應當按照安全技術規范的要求，在檢驗合格有效期屆滿前1個月向特種設備檢驗機構提出定期檢驗要求。參見教材P236。

32.根據《行政訴訟法》，因不動產提起的行政訴訟，由()人民法院管轄。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.由原告選擇被告住所地或不動產所在地

D.不動產所在地

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是行政訴訟的法院管轄、起訴和受理。因不動產提起的行政訴訟，由不動產所在地人民法院管轄。參見教材P356。

33、某施工企業職工在工程施工中受傷，職工認為應尾于工傷，用人單位不認為是工傷的，則應由()承擔舉證責任。

A.職工本人

B.工傷治療機構

C.用人單位

D.社會保險行政部門

【參考答案】C

【答案解祈】本題考查的是工傷保險的規定。《工傷保險條例》第十八條第二款 視定，職工或者其直系親尾認為是工傷，用人單位不認為是工傷的，由用人單位承擔舉證責任。困人單位應承擔證明工傷軎實不成立的舉證責任，如果用人單位不能舉出充分的證據證明不應認 定工傷，則將承擔于己不利的后果，這是一種舉證責任的倒置。教材中沒有具體的內容。

34.關于建設用地使用權流轉、續期和消滅的說法，正確的是()。

A.建設用地使用權流轉時附看于該土地上的建筑物，構筑物及附屬設施應一并處分

B.建設用地使用權流轉時使用期限的約定不得超過50年

C.建設用地使用權期間屆滿的，自動續期

D.建設用地使用權消滅的，建設用地使用權人應當及時辦理注銷登記

【參考答案】A

【答案解祈】本題考查的是土地所有權、建設用地使用權和地役權。建設用地使用權人有權將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，但法律另有規定的 徐外。建設用地使用權人將建設用地使用權轉讓、互換、出資、贈與或者抵押，應當符合以下規 定：(1)當軎人應當采取書面形式訂立相應的合同。使用期限由當軎人約定，但不得超過建設用 他使用權的剩余期限。(2)應當向登記機構申請變更登記。(3)附看于該土地上的建筑物、構 筑物及其附屬設施一并處分。莊宅建設用地使用權期間屆滿的，自動續期。非住宅建設用地使用權期間屆滿后的續期，依照法 律規定辦理。該土地上的房屋及其他不動產的歸尾，有約定的，按照約定;沒有約定或者約定不 明確的，依照法律、行政法規的規定辦理。建設用地使用權消滅的，出讓人應當及時辦理注銷登記。登記機構應當收回建設用地使用權證 書。參見教材P21-

35.對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案，應由()組織召開專家論證會。

A.安全監督管理機構

B.施工單位

C.建設單位

D.監理單位

【參考答案】B

【答案解析】本題考查的是編制安全技術措施、專項施工方案和安全技術交底的規定。超過一定規模的危險性較大的分部分項工程專項方案應由施工單位組織召開專家論證會。參見教材P229。

36.根據《行政許可法》，下列法律法規中，不得設定任何行政許可的是()。

A.法律

B.行政法規

C.地方性法規

D.部門規章

【參考答案】D

【答案解祈】本題考查的是行政許可及其種類、法定程序。《行政許可法》規定，法律可以設定行政許可。尚未制定法律的，行政法規可以設定行政許可。必要時，國務院可以采用發布決定的方式設定行政許可。實施后，除臨時性行政許可軎項外，國 務院應當及時提請全國人民代表大會及其常務委員會制定法律，或者自行制定行政法規。當未制定法律、行政法規的，地方性法規可以設定行政許可;尚未制定法律、行政法規和地方性 去規的，因行政管理的需要，確需立即實施行政許可的，省、自治區、直轄市人民政府規章可以 設定臨時性的行政許可。臨時性的行政許可實施滿1年需要繼續實施的，應當提請本級人民代表大 會及其常務委員會制定地方性法規。地方性法規和省、自治區、直轄市人民政府規章，不得設定 歪當由國家統一確定的公民、法人或者其他組織的資格、資質的行政許可;不得設定企業或者其組織的設立登記及其前置性行政許可。其設定的行政許可，不得限制其他地區的個人或者企業 到本地區從軎生產經營和提供服務，不得限制其他地區的商品進人本地區市場。以上規定的外，其他規范性文件一律不得設定行政許可。參見教材P349-P350。

37.下列法律中，尾于憲法相關法的是(〉^

A.《中華人民共和國行政法》

B.《中華人民共和國民法通則》

C.《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》

D.《中華人民共和國政府采購法》

【參考答案】C

【答案解祈】本題考查的是法律體系的基本框架。憲法相關法，是指《全國人民代表大會組織法》、《地方各級人民代表大會和地方各級人民政府 迫織法》、《全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》、《中華人民共和國國籍 去》、《中華人民共和國國務院組織法》、《中華人民共和國民族區域自治法》等法律。參見教 WP1.38.當事人對人民法院委托鑒定部門所作的鑒定結論有異議申請重新鑒定時，其所提出的證據證明()，人民法院就應予準許重新鑒定。

A.當事人對鑒定人員不滿意的 B.鑒定程序有輕微瑕疵的 C.鑒定結論有缺陷的 D.鑒定結論明顯依據不足的 【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是證據的種類。當事人對人民法院委托的鑒定部門作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定，提出證據證明存在下列情形之一的，人民法院應予準許：(1)鑒定機構或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格的;(2)鑒定程序嚴重違法的;(3)鑒定結論明顯依據不足的;(4)經過質證認定不能作為證據使用的其他情形。參見教材P319。

39下列某建筑公司的工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限勞動合同的是()。

A.在公司連續工作滿8年的張某

B.到公司工作2年，并被董事會任命為總經理的王某

C.在公司累計工作了 10年，但期間曾離幵過公司的趙某

D.與公司已經連續訂立兩次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作的李某

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是勞動合同的基本條款、訂立勞動合同應當注意的事項及集體合同。(1)勞動者在該用人單位連續工作滿10年的;(2)用人單位初次實行勞動合同制 度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的;(3〉連續訂立兩次固定期限勞動合同，且勞動者沒有《勞動合同法》第39條和 40條第1項、第2項規定的情形，續訂勞動合同的。用人單位自用工之曰起滿1年不與勞動者訂立書面勞動合同的，則視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。參見教材P139。

40.某建筑公司與某幵發公司簽訂了一份建設工程施工合同，合同的約定由建筑公司預先墊付20% 的工程款，但沒有約定利息的計算方法。后兩公司就工程款支付發生爭議，建筑公司訴至人民法 院，要求幵發公司支付工程款并償還墊付工程款的利息，人民法院應()。

A.對該訴訟請求全部予以支持

B.對工程款訴訟請求予以支持，對利息訴訟請求不予支持

C.對該訴訟請求全部不予支持

D.對工程款訴訟請求不予支持，對利息訴訟請求予以支持

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是工程價款的支付。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定：當事人對墊資利息沒有約定的，承包人請求支付 利息的，不予支持。

41.施工過程中，建設單位違反規定提出降低工程質量要求時，施工企業應當()。

A.予以拒絕

B.征得設計單位同意

C.征得監理單位同意

D.與相關各方協商一致

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是工程建設強制性標準實施的規定。建筑設計單位和建筑施工企業對建設單位違反規定提出的降低工程質量的要求，應當予以拒絕。參見教材P273。

42.根據《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，屬于承攬業務不良行為的是()。

A.允許其他單位或個人以本單位名義承攬工程的 B不履行保修義務或者拖延改造保修義務的 C.將承包的工程轉包或者違法分包的 D.未按照節能設計進行施工的 【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是施工單位不良行為記錄的認定標準。承攬業務不良行為認定標準：(1)利用向發包單位及其工作人員行賄、提供回扣或者給予其他好處等不正當手段承攬業務的;(2)相互串通投標或與招標人串通投標的，以向招標人或評標委員會成員行賄的手段謀職中標的;(3)以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的;(4)不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的;(5)將承包的工程轉包或違法分包的。參見教材P110。

43下列安全生產職責中，不屬于建筑施工企業安全生產管理機構職責的是()。

A.編制并適時更新安全生產管理制度并監督實施

B.編制項目生產安全事故應急救援預案并組織演練

C.參加生產安全事故的調查和處理工作

D.協調配備項目專職安全生產管理人員

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是施工單位的安全生產責任制度。選項B不屬于建筑施工企業安全生產管理機構的職責。參見教材P216。

44.根據《仲裁法》，合議仲裁庭作出仲裁裁決應當()。

A.按照首席仲裁員的意見作出

B.按照多數仲裁員的意見作出

C.按照仲裁委員會主任的意見作出

D.按照首席仲裁員和仲裁委員會主任的共同意見作出

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是仲裁裁決。裁決應當按照多數仲裁員的意見作出，少數仲裁員的不同意見可以記入筆錄。參見教材P339。

45.關于工程建設項目是否必須招標的說法，正確的是()。

A.使用國有企業事業單位自有資金的工程建設項目必須進行招標

B.施工單項合同估算價為人民幣100萬，但項目總投資額為人民幣2000萬元的工程建設項目必須進行招標

C.利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工的建設工程項目可以不進行招標

D.需要采用專利或者專有技術的建設工程項目可以不進行招標

【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是可以不進行招標的建設工程項目。《招標投標法》規定，涉及國家安全、國家秘密、搶險救災或者屬于利用扶貧資金實行以工代賑、需要使用農民工等特殊情況，不適宜進行招標的項目，按照國家有關規定可以不進行招標。選項C可以不進行招標。參見教材P83。

46.包工頭張某借用某施工企業的資質與甲公司簽訂-建設工程施工合同。施工結朿后，工程竣工驗收質量合格，張某要求按照合同約定支付工程款遭到對方拒絕，遂訴至法院。關于該案處理的說法，正確的是()。

A.合同無效，不應支付工程款

B.合同無效，應參照合同約定支付工程款

C.合同有效，應按照合同約定支付工程款

D.合同有效，應參照合同約定支付工程款

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是無效合同。2004年10月發布的《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第26條規定，“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人，發包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人承擔責任”。參見教材P66?67。

47.甲施工企業與乙水泥廠簽訂水泥供應合同，在約定的履行日期屆滿時，水泥廠未能按時供應水泥。由于甲施工企業沒有采職適當措施尋找貨源，致使損失擴大。對于擴大的損失應該由()。

A.乙水泥廠承擔

B.雙方連帶責任

C.雙方按比例承擔

D.甲施工企業承擔

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是賠償損失的限制。《合同法》規定，當事人一方違約后，對方應當采職適當措施防止損失的擴大;沒有采職適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。參見教材P128。

48.甲施工企業與乙水泥廠簽訂了水泥采購合同，并由丙公司作為該合同的保證人，擔保該施工企業按照合同約定支付貨款，但是擔保合同中并未約定擔保方式。水泥廠供貨后，甲施工企業遲遲不付款。那么，丙公司承擔保證責任的方式應為()。

A.一般保證

B.效力待定保證

C.連帶責任保證

D.無效保證

【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是保證的基本法律規定。當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任。參見教材P32。

49下列安全生產條件中，屬于建筑施工企業取得安全生產許可證應當具備的條件是()。

A.有職業危害應急救援預案，并配備必要的應急救援器材和設備

B.管理人員和作業人員每年至少進行2次安全生產教肓培訓并考核合格

C.特種作業人員經有關業務主管部門考核合格，職得特種作業操作資格證書

D.設罝安全生產管理機構，按照國家有關規定配備兼職安全生產管理人員

【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是申請領取安全生產許可證的條件。建筑施工企業取得 安全生產許可證，應當具備下列安全生產條件：(1)建立、健全安全生產責任制，制定完備的安全生產規意制度和操作規程;(2)保證本單位安全生產條件所需資金的投入;(3)設置安全生產管理機構，按國家有關規定配備專職安全生產管理人員;(4)主要負責人、項目負責人、專職安全生產管理人員經建設主管部門或者其他有關部門考核合格;(5)特種作業人員經有關業務主管部門考核合格，取得特種作業操作資格證書;(6)管理人員和作業人員每年至少進行1次安全主產教肓培訓并考核合格;(7)依法參加工傷保險，依法為施工現場從事危險作業的人員辦理意 外傷害保險，為從業人員交納保險費;(8)施工現場的辦公、生活區及作業場所和安全防護用 具、機械設備、施工機具及配件符合有關安全生產法律、法規、標準和規程的要求;(9)有職業危害防泊措施，并為作業人員配備符合國家標準或者行業標準的安全防護用具和安全防護服裝;(10)有對危險性較大的分部分項工程及施工現場易發生重大事故的部位、環節的預防、監控措施和應急預案;(11)有生產安全事故應急救援預案、應急救援組織或者應急救援人員，配備必要的應急救援器材、設備;(12)法律、法規規定的其他條件。參見教材P211。

50.根據《勞動合同法》，勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作，用人單位決定解除勞動合同的，需要提前()以書面形式通知勞動者本人。

A.10日

B.15日

C.20日

D.30日

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是勞動合同的解除和終止。《勞動合同法》第40條規定，有下列情形之一的，用人單位提前30曰以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者1個月工資后，可以解除勞動合同：(1)勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的;(2)勞動者不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的;(3)勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的。參見教材 P144。

51.仲裁協議應當具備的內容是()。

A.仲裁事項、仲裁員、選定的仲裁委員會

B.請求仲裁的意思表示、選定的仲裁委員會、仲裁事項

C.仲裁事項、仲裁規則、選定的仲裁委員會

D.仲裁事項、仲裁地點、仲裁規則

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是仲裁協議的內容。仲裁協議應當具有下列內容：

(1)請求仲裁的意思表示;(2)仲裁事項;(3)選定的仲裁委員會。這三項內容必須同時具備，仲裁協議才能有效。參見教材P335。

52.關于施工發現文物報告和保護的說法，正確的是()。

A.在進行建設工程中發現的文物屬于國家所有，在農業生產中發現的文物屬于集體所有

B.確因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進行搶救發掘的，由縣級人民政府文物行政部門組織發掘，并同時補辦審批手續

C.在集體組織所有的土地下發現埋藏的文物，集體組織可以自行挖掘

D.特別重要的建設工程范圍內的考古調查、勘探、發掘，由國務院文物行政主管部門組織實施

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是施工發現文物報告和保護的規定。選項A，正確的表述：“在進行建設工程或者在農業生產中發現的文物屬于國家所有”;選項B，正確的表述：“確 因建設工期緊迫或者有自然破壞危險，對古文化遺址、古墓葬急需進行搶救發掘的，由省、自治 區、直轄市人民政府文物行政部門組織發掘，并同時補辦審批手續”;選項C,正確的表述：“《文物保護法》規定，地下埋藏的文物，任何單位或者個人都不得私自發掘”。參見教材 P201。

53.******，說法正確的是()。

A.禁止夜間進行建筑施工作業

B.因特殊需要必須連續作業的，必須有縣級以上地方人民政府建設行政主管部門的證明

C.因特殊需要必須連續作業的，必須事先告知附近居民并獲得其同意

D.禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但因特殊需要必須連續作業的除外

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是施工現場環境噪聲污染的防治。《環境噪聲污染防治法》規定，在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。參見教材P183。

54.下列法規中，屬于部門規意的是()。

A.《建設工程質量管理條例》

B.《北京市建筑市場管理條例》

C.《重慶市建設工程造價管理規定》

D.《招標公告發布暫行辦法》

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是部門規意。部門規意規定的事項應當屬于執行法律或者國務院的行政法規、決定、命令的事項，其名稱可以是“規定”、“辦法”和“實施細則”等。選項A是行政法規;選項B和C是地方性法規;選項D是國家發展和改革委員會發布的部門規 意。參見教材P5。

55.關于注冊商標有效期的說法，正確的是()。

A.10年，自申請之日起計算

B.10年，自核準注冊之日起計算

C.20年，自申請之日起計算

D.20年，自核準注冊之日起計算

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是商標權。注冊商標的有效期為10年，自核準注冊之日起計算。參見教材P29。

56.根據《國務院關于加強和改進消防工作的意見》，施工企業消防安全第一責任人是其()。

A.專職安全員

B.法定代表人

C.專職消防安全員

D.施工項目負責人

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是施工單位消防安全責任人和消防安全職責。《國務院關于加強和改進消防工作的意見》中規定，機關、團體、企業事業單位法定代表人是本單位消防安全第一責任人。參見教材P237。

57.根據《建設工程質量管理條例》，施工單位在隱蔽工程實施隱蔽前，應通知參加的單位和機構有()。

A.監理單位和檢測機構

B.建設單位和檢測機構

C.建設單位和建設工程質量監督機構

D.監理單位和建設工程質量鑒定機構

【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是施工質量檢驗制度。《建設工程質量管理條例》第30 條規定：“施工單位必須建立、健全施工質量的檢驗制度，嚴格工序管理，作好隱蔽工程的質量檢查和記錄。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和建設工程質量監督機構。”參見 教材P281。

58.乙施工企業和丙施工企業聯合共同承包甲公司的建筑工程項目，由于聯合體管理不善，造成該建筑項目損失。關于共同承包責任的說法，正確的是()。

A.甲公司有權請求乙施工企業與丙施工企業承擔連帶責任

B.乙施工企業和丙施工企業對甲公司各承擔一半責任

C.甲公司應該向過錯較大的一方請求賠償

D.對于超過自己應賠償的那部分份額，乙施工企業和丙施工企業都不能進行追償

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是建設工程共同承包的規定。《招標投標法》規定，聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承擔連帶責任。《建筑法》也規定，共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。參見教材P105。

59.甲公司向乙公司購買了一批鋼材，雙方約定采用合同書的方式訂立合同，由于施工進度緊張，在甲公司的催促之下，雙方在未簽字蓋意之前，乙公司將鋼材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之間的買賣合同()。

A.無效

B.成立

C.可變更

D.可撤銷

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是合同的訂立與合同成立。《合同法》第32條規定，“當事人采用合同書形式訂立合同的，自雙方當事人簽字或者蓋意時合同成立。”第37條還規定，“采用合同書形式訂立合同，在簽字或者蓋意之前，當事人一方已經履行主要義務，對方接受的，該合同成立。”參見教材P119。

60.建設工程施工合同糾紛的合同履行地是指()。

A.施工行為地

B.施工合同簽訂地

C.施工單位所在地

D.施工項畝業主住所地

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是民事訴訟的法院管轄。《 最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》中規定：“建設工程施工合同糾紛以施工行為地為 合同履行地。”參見教材P315。

61.根據《固體廢物污染環境防泊法》，下列處S危險廢物的方式中，不符合國務院環境保護行政主管部門規定，應當繳納危險廢物排污費的方式是()。

A.填埋

B.熱解

C.堆肥

D.焚燒

【參考答案】A

【答案解析】本題考查的是施工現場固體廢棄物污染環境防泠的規定。對危險廢物的容器和包裝物以及收集、貯存、運輸、處置危險廢物的設施、場所，必須設罝危險廢物識別標志。以填埋方式處S危險廢物不符合國務院環境保護行政主管部門規定的，應當繳納危險廢物排污費危險廢物排污費用于污染環境的防泊，不得挪作他用參見教材P190。

62.根據《民法通則》及相關司法解釋，當事人對債權請求權提出的訴訟時效抗辯，法院予以支持的是()。

A.兌付國債本息請求權

B.支付存款本金及利息請求權

C.基于合同的違約金請求權

D.基于投資關系產生的繳付出資請求權

【參考答案】C

【答案解祈】本題考查的是民事訴訟時效的規定。當事人可以對債權請求權提出訴訟時效抗辯，但對下列債權請求提出訴訟時效抗辯的，法院不予支持：支付存款本金及利息請求權;兌付國債、金融債券以及向不特定對象發行的企業債券本息請求權;基于投資關系產生的交付出資請求權;其他依法不適用訴訟時效規定的債權請求權。參見教材P323。

63.甲與乙訂立了一份施工項目的材料采購合同，貨款為40萬元，乙向甲支付定金4萬元，如任何一方不履行合同應支付違約金6萬元。甲因將施工材料另賣他人而無法向乙完成交付，在乙提出的如下訴訟請求中，既能最大限度保護自己的利益，又能獲得法院支持的訴訟請求是()。

A.請求甲支付違約金6萬元

B.請求甲雙倍返還定金8萬元

C.請求甲支付違約金6萬元，同時請求返還支付的定金4萬元

D.請求甲雙倍返還定金8萬元，同時請求甲支付違約金6萬元

【參考答案】B

【答案解析】本題考查的是違約責任及違約責任的免除。當事人既主張約定違約金，又主張定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或定金條款。而違約后，可以索賠雙倍的定金，為8萬，所以要求雙倍定金返還更能保護自己的利益。參見教材P137。

64.承攬合同中，關于承攬人義務的說法，正確的是()。

A.承攬人發現定作人提供的材料不符合約定的，可以自行更換

B.共同承攬人對定作人承擔按份責任

C.未經定作人許可，承攬人不得留存復制品或技術資料

D.承攬人在工作朗間，不必接受定作人必要的監督檢獫

【參考答案】C

【答案解析】本題考查的是承攬合同的法律規定。選項A，承攬人發現不符合約定，應當及時通知定作人更換、補齊或者采職其他措施;選項B，共同承攬人對定作人承擔連帶責任;選項D,承攬人在工作期間，要接受定作人必要的監督。參見教材P160。

65.關于建設工程監理的說法，正確的是()。

A.我國的工程監理主要是對工程的施工結果進行監督

B.監理單位與承包該工程的施工單位應為行政隸屬關系

C.建設單位有權決定是否委托工程監理單位進行監理

D.建設單位須將工程委托給具有相應資質等級的監理單位

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是工程監理單位相關的質量責任和義務。選項A，監理也需要旁站，即對工程中有關地基和結構安全的關鍵工序和關鍵施工過程，進行連續不斷地監督檢查或檢驗的監理活動，有時甚至要連續跟班監理，所以A錯誤;工程監理單位與被監理工程的施工承包單位有隸屬關系或者其他利害關系的，不得承擔該項建設工程的監理業務，所以B錯誤;依法需要實行監理的工程，必須依法委托單位進行監理，C錯誤;實行監理的建設工程，建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監理單位進行監理，也可以委托具有工程監理相應資質等級并與被監理工程的施工承包單位沒有隸屬關系或者其他利害關系的該工程的設計單位進行監理，D正確。參見教材P292。

66.下列合同中，債務人不履行債務，債權人由留置權的是()。

A.買賣合同

B.運輸合同

C.借款合同

D.租賃合同

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是運輸合同的法律規定。托運人或者收貨人不支付運費、保管費以及其他運輸費用的，承運人對相應的運輸貨物享有留置權，但當事人另有約定的除 外。參見教材P1TO。

67.根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，良好行為記錄信息的公布期限一般為()。

A.6個月

B.1年

C.2年

D.3年

【標準答案】D

【答案解析】本題考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。良好行為記錄信息公布期限一般為3年。參見教材P112。

68.關于建筑施工企業安全生產許可證的說法，正確的是()。

A.申請補辦安全生產許可證應當在公眾媒體上聲明原許可證作廢

B.未取得安全生產許可證從事施工活動不會產生民事責任

C.只有經過再次審查、安全生產許可證有效期才可能延期

D.施工企業是否具有安全生產許可證部影響施工許可證的核發

【標準答案】A

【答案解析】本題考查的是安全生產許可證的有效期和政府監管的規定。建筑施工企業遺失安全生產許可證，應當立即向原安全生產許可證頒發管理機關報告，并在公眾媒體上聲明作廢后，方可申請補辦，A正確;《安全生產許可證條例》規定，未取得安全生產許可證擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得并罰款，B錯誤;企業在安全生產許可證有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生死亡事故的，安全生產許可證有效期屆滿時，經原安全生產許可證頒發管理機關同意，不再審查，安全生產許可證有效期延期3年，C錯誤;建筑施工企業未取得安全生產許可證的，不得從事建筑施工活動，D錯誤。參見教材P212。

69.根據《建設工程質重保證金管理暫行辦法》，全部或部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額()左右的比例預留保證金。

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【標準答案】B

【答案解析】本題考查的是質量責任的損失略償。全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結箄總額5%左右的比例預留保證金。參見教材P308.70.甲總承包單位與乙分包單位依法簽訂了專業工程分包合同，在建設單位組織竣工驗收時，發現該專業工程質量不合格。關于該專業工程質量責任的說法，正確的是()。

A.乙就分包工程對建設單位承擔全部法律責任

B.甲就分包工程對建設單位承擔全部法律責任

C.甲和乙就分包工程對建設單位承擔連帶責任

D.甲對建設單位承擔主要責任，乙承擔補充責任

【標準答案】C

【答案解析】本題考查的是對施工質量負責和總分包單位的質量責任。總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的，分包單位應當按照分包合同的約定對其分包工程的質量向總承包單位負責，總承包單位與分包單位對分包工程的質重承擔連帶責任。參見教材P277。

二、多項選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分)

71.根據《招標投標法》和相關法律法規，下列評標委員會的做法中，正確的有()。

A.以所有招標都不符合招標文件的要求為由，否決所有投標

B.拒絕招標人在評標時提出新的評標要求

C.按照招標人的要求傾向特定投標人

D.在評標報告中注明評標委員會成員對評標結果的不同意見

E.以投標報價超過標底上下浮動范圍為由否決投標

【標準答案】ABD

【答案解析】本題考查的是招標基本程序。選項C應改為不應傾向特定投標人;選項E錯誤，評標委員會不得以投標報價是否接近標底作為中標條件，也不得以投標報價超過標底上下浮動范圍作為是否應否決投標的條件。

72.根據《建筑業企業資質管理規定》，在申請之曰起1年至資質許可決定做出前，出現下列情況的，資質機關不予批準其建筑企業資質升級申請的有()。

A.與建設單位之間相互串通投標

B.將承包的工程轉包或違法分包

C.發生過一起一般質量安全事故

D.非法轉讓建筑業企業資質證書

E.惡意拖欠分包企業工程款

【標準答案】ABDE

【答案解析】本題考查的是施工企業資質證書的申請、延續和變更。取得建筑業 企業資質的企業，申請資質升級、資質增項，在申請之曰起前1年內有下列情形之一的，資質許可機關不予批準企業的資質升級申請和增項申請：(1)超越本企業資質等級或以其他企業的名義承攬工程，或允許其他企業或個人以本企業的名義承攬工程的;(2)與建設單位或企業之間相互串 通投標，或以行賄等不正當手段謀職中標的;(3)未職得施工許可證擅自施工的;(4)將承包的工程轉包或違法分包的;(5)違反國家工程建設強制性標準的;(6)發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全事故的;(7)惡意拖欠分包企業工程款或者農民工工資的;(8)隱_或謊報、拖延報告工程質量安全事故或破壞事故現場、阻礙對事故調查的;(9)按照國家法律、法規和標準規定需要持證上崗的技術工種的作業人員為取得上崗證書上崗的，情節嚴 重的;(10)未依法履行工程質量保修義務或拖延履行保修義務，造成嚴重后果的;(11)涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉讓建筑業企業資質證書;(12)其他違反法律、法規的行為。選項ABDE是正確的。參見教材P64。

73.關于項目經理部及其行為法律后果的說法，正確的是()。

A.其行為的法律后果由項目經理承擔

B.不具備法人資格

C.是施工企業為完成某項工程建設任務而設立的組織

D.其行為的法律后果由項目經理部承擔

E.其行為的法律后果由企業法人承擔

【標準答案】BCE

【答案解析】本題考查的是企業法人和項目經理的法律關系。項目經理部行為的法律后果將由企業法人承擔，AD錯誤;項目經理部不具備獨立的法人資格。項目經理部是施工企 業為了完成某項建設工程施工任務而設立的組織。所以選BCE。參見教材P11~12。

74.根據《工傷保險條例》，可以認定為工傷或者視同工傷的有()。

A.李某取得革命傷殘軍人證后到企業工作，舊傷復發

B.張某患病后，精神抑郁，酗酒過度需要進行治療

C.楊某在開車下班途中，發生交通事故受傷，該事故責任認定書中認定楊某對此負次要責任

D.陳某在工作場所與上司產生摩擦，一怒之下，拿剪刀將自己的胸前刺傷

E.牛某因失戀，上班時間爬到公司樓頂跳樓自殺

【標準答案】AC

【答案解析】本題考查的是工傷保險的規定。有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：(1)故意犯罪的;(2)醉酒或者吸毒的;(3)自殘或者自殺的。參見教材P240。

75.關于計算機軟件著作權的說法，正確的有()。

A.自然人的軟件著作權保護期為自然人終生

B.軟件著作權屬于軟件幵發者

C.兩個以上法人合作幵發的軟件，其著作權的歸屬由合作咅方書面合同約定

D.幵發的軟件是從事本職工作的自然結果的，單位必須對幵發軟件的自然人進行獎勵

E.軟件著作權也有合理使用的規定

【參考答案】BCE

【答案解析】本題考查的是計算機軟件的法律保護。自然人的軟件著作權，保護期為自然人終生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31曰;軟件著作權屬于軟件幵發者;由兩個以上的自然人、法人或者其他組織合作幵發的軟件，其著作權的歸屬由合作幵發者簽訂書面合同約定;幵發的軟件是從事本職工作活動所預見的結果或者自然的結果，該軟件著作權由該法人或者其他組織享有，該法人或者其他組織可以對幵發軟件的自然人進行獎勵;軟件著作權制虔也存在合理使用，即為了學習和研究軟件內含的設計思想和原理，通過安裝、顯示、傳輸或者存儲軟件等方式使用軟件的，可以不經軟件著作權人許可，不向其支付報酬。參見教材P31。

76.根據《歷史文化名城名鎮名村保護條例》，屬于由報歷史文化名城、名鎮、名村條件的有()。

A.保存文物特別豐富

B.歷史建筑集中成片

C.保留著傳統自然格局和地理風貌

D.集中反映本地區建筑的文化特色、民族特色

E.歷史上曾經作為政泊、經濟、文化、交通中心或者軍事要地

【參考答案】ABDE

【答案解析】本題考查的是歷史文化名城名鎮名村的保護。2008年4月額布的歷史文化名城名鎮名村保護條例》進_步規定，具備下列條件的城市、鎮、村莊，可以申報歷史文化名城、名鎮、名村：(1)保存文物特別豐富;(2)歷史建筑集中成片;(3)保留著傳統格局和歷史風貌;(4)歷史上曾經作為政泊、經濟、文化、交通中心或者軍事要地，或者發生過重要歷史事件，或者其傳統產業、歷史上建設的重大工程對本地區的發展產生過重要影響，或者能夠集中反映本地區建筑的文化特色、民族特色。參見教材P206。

77.下列當事人提出的證據中，可以單獨作為認定案件事實的有()。

A.與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言

B.與書證原件核對無誤的復印件

C.無法與原件、原物核對的復印件、復制品

D.有其他證據佐證并以合法手段取得的、無疑點的視聽資料

E.無正當理由未出庭作證的證人證言

【參考答案】BD

【答案解析】本題考查的是證據的應用。可以作為認定案件事實依據的證據：(1)一方當事人提出的下列證據，對方當事人提出異議但沒有足以反駁的相反證據的，法院應當確認其證明力：①書證原件或者與書證原件核對無誤的復印件、照片、副本、節錄本;②物證原物或者與物證原物核對無誤的復制件、照片、錄像資料等;③有其他證據佐證并以合法手段取得的，無疑點的視聽資料或者與視聽資料核對無誤的復制件;④一方當事人中請法院依照法定程序制作的對物證或者現場的勘驗筆錄。(2)法院委托鑒定部門作出的鑒定結論，當事人沒有足以反駁的相反證據和理由的，可以認定其證明力。(3)一方當事人提出的證據，另一方當事人認可或者提出的相反證據不足以反駁的，法院可以確認其證明力。(4)訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。(5)有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人，可以推定該主張成立。參見教材P322。

78.根據事故的具體情況，事故調查組由()派人組成，并應當邀請人民檢察院派人參加。

A.公安機關

B.有關人民政府

C.人民法院

D.安全生產監督管理部門

E.負有安全生產監督管理職責的有關部門

【參考答案】ABDE

【答案解析】本題考查的是施工生產安全事故的調查。根據事故的具體情況，事故調查組由有關人民政府、安全生產監督管理部門、負有安全生產監督管理職責的有關部門、監察機關、公安機關以及工會派人組成，并應當邀請人民檢察院派人參加。事故調查組可以聘請有關專家參與調查。參見教材P255。

79.關于債權相對性的說法，正確的有()。

A.債權客體的相對性

B.債權期限的相對性

C.債權主體的相對性

D.債權內容的相對性

E.債權責任的相對性

【參考答案】CDE

【答案解析】本題考查的是債的基本法律關系。債權相對性理論的內涵，可以歸為以下三個方面：(1)債權主體的相對性;(2)債權內容的相對性;(3)債權責任的相對性。參見教材P23。

80.根據《建設工程質量管理條例》，下列分包的情形中，屬于違法分包的有()。

A.總承包單位將部分工程分包給不具有相應資質的單位

B.未經建設單位認可，施工總承包單位將勞務作業分包給有相應資質的勞務分包企業

C.未經建設單位認可，承包單位將部分工程交由他人完成 D.分包單位將其承包的工程再分包

E.施工總承包單位將承包工程的主體結構分包給了具有先進技術的其他單位

【參考答案】ACDE

【答案解析】本題考查的是建設工程分包的規定。《建設工程質量管理條例》規定，違法分包，是指下列行為：(1)總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的;(2)建設工程總承包合同中未有約定，又未經建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的;(3)施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位的;(4)分包單位將其承包的建設工程再分包的。參見教材P107。

81.根據《注冊建造師管理規定》，下列情形中，不予注冊的有()。

A.錢某職得資格證書3年后申請注冊

B.趙某因工傷喪失了民事行為能力

C.孫某與原單位解除勞動關系后串請變更注冊

D.周某申請在兩個單位分別注冊

E.李某已滿60歲但仍擔任單位的咨詢顧問

【參考答案】BD

【答案解析】本題考查的是建造師考試、注冊和繼續教肓的規定。《注冊建造師管理規定〉〉中規定，申請人有下列情形之一的，不予注冊：(1)不具有完全民事行為能力的;(2)申請在兩個或者兩個以上單位注冊的;(3)未達到注冊建造師繼續教肓要求的;(4)受到刑事處罰，刑事處罰尚未執行完畢的;(5)因執業活動受到刑事處罰，自刑事處罰執行完畢之曰起至申請注冊之曰止不滿5年的;(6)因前項規定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之曰起至申請注冊之曰止不滿3年的;(7)被吊銷注冊證書，向處罰決定之曰起至申請注冊之曰止不滿2年的;(8)在由請注冊之曰前3年內擔任項@經理期間，所負責項@發生過重大質量和安全事故的;(9)申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的;(10)年齡超過65周歲的;(11)法律、法規規定不予注冊的其他情形。參見教材P74。

82.下列建設工程保險中，屬于自愿投保的險種有()。

A.機器損壞險

B.建筑工程一切險

C.安裝工程一切險

D.工傷保險

E.勘察設計責任險

【參考答案】ABCE

【答案解析】本題考查的是建設工程保險的主要種類和投保權益。《建筑法》規定，建筑施工企業應當依法為職工參加工傷保險繳納工傷保險費。選項ABCE都可自愿投保。參見教材P45。

83.在施工檢測的見證取樣中，取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志，其中應標明()。

A.工程名稱

B.取樣部位

C.工程地點

D.樣品名稱

E.取樣日期

【參考答案】ABDE

【答案解析】本題考查的是對建筑材料、設備等進行檢驗檢測的規定。在施工過程中，見證人員應按照見證取樣和送檢計劃，對施工現場的取樣和送檢進行見證。取樣人員應在試樣或其包裝上作出標識、封志。標識和封志應標明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數量，并由見證人員和取樣人員簽字。參見教材P280。

84.根據《建設工程質量管理條例》，下列行為中屬于建設單位應當被責令改正，處20萬元以上50萬元以下罰款的有()。

A.迫使承包方以低于成本的價格競標的 B.任意壓縮合理工朗的

C.未按照國家規定辦理工程質量監督手續的

D.施工圖設計文件未經審查或者審查不合格，擅自施工的 E.欠付工程款數額較大的 【參考答案】ABCD

【答案解析】本題考查的是建設單位相關的質量責任和義務建設單位有下列行為之一的，責令改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款：(1)迫使承包方以低于成本的價格竟標的;(2)任意壓縮合理工期的;(3)明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建設強制性標準，降低工程質量的;(4)施工圖設計文件未經審查或者畝查不合格，擅自施工的;(5)建設項@必須實行工程監理而未實行工程監理的;(6)未按照國家規定辦理工程質量監督手續的;(7)明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的;(8)未按照國家規定將竣工獫收報告、有關認可文件或者準許使用文件報送備案的。參見教材P289。

85.根據《全國建筑市場咅方主體不良行為記錄認定標準》，屬于施工單位不良行為的有()。

A.未履行注冊建造師職責造成環境事故的

B以欺騙手段職得資質證書承攬工程的 C.未在規定期限內辦理資質變更手續的

D.不按照與招標人訂立的合同履行義務，情節嚴重的 E.對建筑安全事故隱患不采取措施予以消除的 【參考答案】BCDE

【答案解析】本題考查的是施工單位不良行為記錄的認定標準A屬于注冊建造師不良行為記錄，不應選，其余選項都屬于施工單位不良行為。參見教材P110。

86.根據《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，建筑市場誠信行為公告可修正或變更的情形有()。

A.行政處罰決定在被行政復議期間的B行政處罰決定被依法停止執行的 C.行政處罰決定經行政訴訟被撤銷的 D.行政處罰決定經行政復議被撤銷的 E.行政處罰決定因行政行政執法監督被變更的 【參考答案】BCDE

【答案解析】本題考查的是建筑市場誠信行為的公布和獎懲機制。行政處罰決定經行政復議、行政訴訟以及行政執法監督被變更或被撤銷，應及時變更或刪除該不良記錄，并在相應誠信信息平臺上予以公布，同時應依法妥善處理相關事宜，所以CDE正確;行政處理決定在被行政復議或者行政訴訟期間，公告部門依法不停止對違法行為的記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執行的除外，所以B正確。參見教材P113。

87.下列工程建設國家標準中，屬于強制性標準的有()。

A.勘察、規劃、設計等通用的綜合標準

B.施工、獫收等重要的通用的質量標準

C.重要的通用的實獫和評定方法等標準

D.通用的有關安全、衛生和環境保護的標準

E.重要的通用的信息管理標準

【參考答案】ABCD

【答案解析】本題考查的是工程建設國家標準。國家強制性標準：(1)工程建設勘察、規劃、設計、施工(包括安裝)及獫收等通用的綜合標準和重要的通用的質量標準;(2)工程建設通用的有關安全、衛生和環境保護的標準;(3)工程建設重要的通用的術語、符號、代號、量與單位、建筑模數和制圖方法標準;(4)工程建設重要的通用的試獫、檢獫、和評定方法等標注;(5)工程建設重要的通用的信息技術標準;(6)國家需要控制的其他工程建設通用的標準。參見教材P269-P270。

88.關于建設單位、設計單位、施工單位在建筑活動中節能義務的說法，正確的有()。

A.設計單位應當按照民用建筑節能強制性標準進行設計

B.建設單位不得明示或者暗示設計單位、施工單位違反民用建筑節能強制性標準進行設計、施工

C.建設單位組織竣工驗收，對不符合民用建筑節能強制性標準的民用建筑，不得出具竣工驗收合格報告

D.建設單位應當負責采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備，并保證其符合施工圖設計文件要求

E.施工單位可以對進入施工現場的墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備進行查驗;不符合施工圖設計文件要求的，不得使用

【參考答案】ABC

【答案解析】本題考查的是建筑節能的規定。按照合同約定由建設單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備的，建設單位應當保證其符合施工圖設計文件要求。選項D是錯誤的。施工單位應當對進度施工現場的墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統和照明設備進行查驗;不符合施工設計文件要求的，不得使用。選項E是錯誤的。所以選項ABC是正確的。參見教材P197。

89.施工作業人員應當享有的安全生產權利有()。

A.獲得防護用品權

B.獲得保險賠償權

C.拒絕違童指揮權

D.安全生產決策權

E.緊急避險權

【參考答案】ABCE

【答案解析】本題考查的是施工作業人員安全生產的權利和義務。施工作業人員應當享有的安全生產權利：(一)施工安全生產的知情權和建議權;(二)施工安全防護用品的獲得權;(三)批評、檢舉、控告權及拒絕違意指揮權;(四)緊急避險權;(五)獲得工傷保險和意外傷害保險賠償的權利;(六)請求民事賠償權。選項ABCE是正確的。參見教材P221-P222。

90.根據《合同法》，關于融資租賃合同的說法，正確的是()。

A.出租人把租賃物的所有權轉讓給第三人時，融資租賃合同對第三人不發生效力

B.融資租賃合同屬于涉及三方當事人的合同

C.出賣人和出租人可以變更買賣合同中與承租人有關的內容，無須經過承租人的同意

D.承租人破產的，租賃物不屬于破產財產

E.承租人占有租賃物期間，因租賃物造成第三人的人身傷害或者財產損害的，出租人不承擔責任

【參考答案】BDE

【答案解析】本題考查的是融資租賃合同的法律規定。選項A:出租人把租賃物的所有權轉讓給第三人時，融資租賃合同對第三人仍然有效。選項C:出租人根據承租人對出賣人、租賃物的選擇訂立的買賣合同，未經承租人同意，出租人不得變更與承租人有關的合同內容。參見教材P172-174。

91.根據《建筑施工企業安全生產管理機構設M專職安全生產管理人員配備辦法》，建筑施工企業 安全生產管理機構專職安全生產管理人員應當履行的職責有()。

A.檢查危險性較大工程安全專項施工方案落實情況

B.參與危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會

C.監督作業人員安全防護用品的配備及使用情況

D.對發現的安全生產違意違規行為或安全隱患，有權當場予以糾正或作出處理決定

E.對不符合安全生產條件的設施、設備、器材，有權當場作出查封的處理決定

【參考答案】ACDE

【答案解析】本題考查的是施工單位的安全生產責任制虔。選項B不屬于建筑施 工企業安全生產管理機構專職安全生產管理人員在施工現場檢查過程中的職責?參見教材P216。

92.下列承擔法律責任的方式中，屬于民事責任承擔方式的有()。

A.停止侵害

B.沒收非法財物

C.排除妨礙

D.修理、重作，更換

E.消除影響、恢復名譽

【參考答案】ACDE

【答案解析】本題考查的是民事責任的承擔方式。承擔民事責任的方式主要有：(1)停止侵害;(2)排除妨礙;(3)消除危險;(4)返還財產;(5)恢復原狀;(6)修 理、重作、更換;(7)賠償損失;(8)支付違約金;(9)消除影響、恢復名譽;(10)賠禮 道歉。參見教材P46。

93.根據《勞動法》，關于婦女、未成年人勞動保護的說法，正確的有()。

A.企業應當為未成年工定期進行健康檢查

B.企業不得聘用未滿18周歲的未成年人

C.企業不得安排未成年人從事有毒有害的勞動

D.企業不得安排婦女從事高處、低溫、冷水作業

E.企業不得安排婦女從事國家規定的第4級體力勞動強度的勞動

【參考答案】ACE

【答案解析】本題考查的是女職工和未成年工的特殊保護。《勞動法》規定，禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年人從事礦山井下、有毒有害、國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動，用人單位應對未成年工定期進行健康檢查。《勞動法》規定，禁止安排女職工從事礦山井下，國家規定的第4級體力勞動強度的勞動和其他禁忌從事的勞動。不得安排女職工在經期從事高處、低溫、冷水作業和國家規定的第3級體力勞動強度的勞動。B、D選項錯誤。參見教材P153。

94.下列建設工程合同中，屬于無效合同的有()。

A.施工企業超越資質等級訂立的合同

B.發包人脅迫施工企業訂立的合同

C.沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義訂立的合同

D.供應商欺詐施工單位訂立的采購合同

E.施工企業與發包人訂立的重大誤解合同

【參考答案】AC

【答案解析】本題考查的是無效合同和效力待定合同的規定。〈< 合同法〉〉規定，有下列情形之一的，合同無效：(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;(2)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利(3)以合法形式掩蓋非法目的;損害社會公共利 益;(5)違反法律、行政法規的強制性規定。B、D未損害國家利益，屬于可撤銷合同，E為重大 誤解也屬于可撤銷合同。參見教材P129-134。

95.建設單位因急于投產，擅自使用了未經竣工獫收的工程。使用過程中，建設單位發現該 工程主體結構出現質量缺陷，遂以質量不符合約定為由將施工單位訴至人民法院。關于該合 同糾紛的說法，正確的有()。

A.由于建設單位擅自提前使用，施工單位不需要承擔保修責任

B.施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經足額支付工程款

C.承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎和主體結構質量承擔民事責任

D.主體結構的最低保修期限應是50年，施工單位需要承擔保修責任

E.主體結構的最低保修期限是設計文件規定的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任

【參考答案】CE

【答案解析】本題考查的是建設工程質量保修制虔。基礎設施工程、房屋建筑的 地基基礎工程和主體結構工程的質量，直接關系到基礎設施工程和房屋建筑的整體安全可靠，必 須在該工程的合理使用年限內予以保修，即實行終身負責制。參見教材P306。

96.根據《合同法》，發包人應當承擔賠償損失責任的情形有(〉。

A.未及時檢查隱蔽工程造成的損失

B.偷工減料造成的損失

C.獫收違法行為造成的損失

D.中途變更承包工作要求造成的損失

E.提供圖紙或者技術要求不合理且怠于答復造成的損失

【參考答案】ACDE

【答案解析】本題考查的是建設工程賠償損失的規定。發包人應承擔的賠償損失 有：未及時檢查隱蔽工程造成的損失;未按照約定提供原材料、設備等造成的損失;因發包人原 因導致使工程中途停建、緩建造成的損失;提供圖紙或者技術要求不合理且怠于答復等造成的損 失;中途變更承攬工作要求造成的損失;要求壓縮合同約定工期造成的損失;獫收違法行為造成 的損失。參見教材P128。

97.根據《民事訴訟法》,下列人員中，屬于民事訴訟當事人的有()。

A.原告

B.被告

C.鑒定人

D.第三人

E.畝判員

【參考答案】ABD

【答案解析】本題考查的是民事訴訟當事人和代理人。民事訴訟當事人包括原 告、被告、共同訴訟人和第三人。參見教材P316。

98.根據《建設工程質量管理條例》，必須實行監理的建設工程有()。

A.國家重點建設工程

B.大中型公用事業工程

C.成片開發建設的住宅小區工程

D.限額以下的小型住宅工程

E.利用國際組織貸款的工程

【參考答案】ABCE

【答案解析】本題考查的是施工許可證的法定批準條件。國家重點建設工程;(2)大中型公用事業工程;(3)成片開發建設的住宅小區工程;(4)利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程;(5)國家規定必須實行監理的其他工程。參見教材P55。

99.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應在施工現場()設置明顯的安全警示標志。

A.樓梯口

B.配電箱

C.塔吊

D.基坑底部

E.施工現場出口處

【標準答案】ABCE

【答案解析】本題考查的是施工現場安全防護。施工單位應當在施工現場入口處、施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等危險部位，設置明顯的安全警示標志。參見教材P230。

100.下列情形中，發包人可以請求人民法院解除建設工程施工合同的有()。

A.承包人明確表示不履行合同主要義務的

B.承包人已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的 C.承包人在合同約定的期限內沒有完工的 D.承包人將承包的建設工程非法轉包的 E.承包人將承包的建設工程違法分包的 【標準答案】ABDE

【答案解析】本題考查的是合同的終止。發包人請求解除建設工程施工合同的情形：(1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的;(2)合同約定的期限內設有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的;(3)已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的;(4)將承包的建設工程非法轉包、違法分包的。參見教材P135。

第五篇：2018年一建經濟真題答案解析

2018年一建經濟真題答案解析

一、單項選擇題

1.已知年名利率為8%，每季度復利計息一次，則年有效利率為（）。A.8.8% B.8.24% C.8.16% D.8.00% 參考答案：B 解析：（1+8%/4）4-1=8.24% 2.某施工企業每年年末存入銀行100萬元，用于3年后的技術改造，已知銀行存款年利率為5%，按年復利計息，則到第3年末可用于技術改造的資金總額為（）。

A.331.01 B.330.75 C.315.25 D.315.00 參考答案：C 3.對某技術方案的財務凈現值（FNPV）進行單因素敏感性分析，投資額、產品價格、經營成本以及匯率四個因素的敏感性分析如下圖所示，則對財務凈現值指標來說最敏感的因素是（）。

A.投資額 B.產品價格 C.經營成本 D.匯率

參考答案：B 解析：斜率最大最陡的最敏感

4.某項目估計建設投資為1000萬元，全部流動資金為200萬元，建設當年即投產并達到設計生產能力，各年凈收益均為270萬元。則該項目的靜態投資回收期為（）年。

A.2.13 B.3.70 C.3.93 D.4.44 參考答案：D 解析：轉換成表格，累計凈現金流量為0的點為靜態投資回收期。4+[4/（4+5）]=4.44年 5.施工圖預算審查時,利用房屋建筑工程標準層建筑面積數對樓面找平層,等工程量進行審查的方法,屬于（）。

A.分組計算審查法 B.重點審查 C.篩選審查法 D.對比審查法

【參考答案】A一建學習備考群436912626 6.企業持有一定量的現金用于保證月末職工的工資發放,其置存的目的是為了滿足()需要。A.交易性 B.投機性 C.預防性 D.風險管理 答案：A 解析：交易性需要是指滿足日常業務的現金支付需要。

7.2017年某施工企業施工合同收入為2000萬元,兼營銷售商品混凝土收入為500萬元,出租起重機械收入為80萬元,代收商品混凝土運輸企業運雜費為100萬元,則2017年該企業的營業收入為()萬元。

A.2680 B.2580 C.2500 D.2000 答案：B 解析：營業收入=主營業務收入+其他業務收入=2000+500+80=2580，不包括代收的。8.國際工程投標報價時,在工程所在國當地采購的材料設備,其預算價格應包括材 料設備市場價、運輸費和()。A.港口費 B.樣品費

C.銀行手續費

D.采購保管損耗費

答案：D一建學習備考群436912626 解析：在工程所在國當地采購的材料設備，其預算價格應為施工現場交貨價格。通常按下式 計算：預算價格=市場價+運輸費+采購保管損耗

9.實物量法編制施工圖預算時采用的人工、材料、機械的單價應為()。A.項目所在地定額基價中的價格 B.預測的項目建設期的市場價格 C.當時當地的實際價格 D.定額編制時的市場價格 答案：C 解析：用實物量法編制施工圖預算，主要是先用計算出的各分項工程的實物工程量，分別套 取預算定額中工、料、機消耗指標，并按類相加，求出單位工程所需的各種人工、材料、施工機械臺班的總消耗量，然后分別乘以當時當地各種人工、材料、機械臺班的單價，求得人工費、材料費和施工機械使用費，再匯總求和。

10.某技術方案的凈現金流量見下表。若基準收益率為6%,則該方案的財務凈現值為()萬元。

A.14752 B.204.12 C.216.37 D.400.00 答案：C 解析：-1000+200/（1+6%）+400/(1+6%)2+800/（1+6%）3=216.38 11.根據《建設工程工程量清單計價規范》,某工程在2018年5月15日發布招標公告,規定投標文件提交截止日期為2018年6月15日,在2018年6月6日招標人公布了修改后的招標控制價(沒有超過批準的投資概算)。對此情況招標人應采取的做法是（）。

A.將投標文件提交的截止日期仍確定為2018年6月15日 B.將投標文件提交的截止日期延長到2018年6月18日 C.將投標文件提交的截止日期延長到2018年6月21日 D.宣布此次招標失敗,重新組織招標 答案:C 解析：招標人根據招標控制價復查結論需要重新公布招標控制價的，其最終公布的時 間至招標文件要求提交投標文件截止時間不足15天的，應相應延長提交投標文件的截止時間。

12.招標方編制工程量清單時有以下工作:①確定項目編碼:研究招標文件,確定清單項目名稱:③確定計量單位;④計算工程數量:③確定項目特征,正確的順序是（）。

A.①②③④⑤ B.①②⑤③④ C.②③⑤④① D.②①⑤③④ 答案：B 解析：分部分項工程項目清單的編制：包括項目編碼、項目名稱、項目特征、計量單位、工程量和工作內容。

13.施工企業采購的某建筑材料出廠價為3500元/噸,運費為400元/噸,運輸損耗率為2%,采購保管費率為5%,則計入建筑安裝工程材料費的該建筑材料單價為（）元/噸。

A.4176.9 B.4173.0 C.3748.5 D.3745.0 答案：A 解析：材料單價+（原價+運費）*（1+損耗率）*（1+采購保管費率）=（3500+400）*（1+2%）*（1+5%）=4176.9 14.施工企業向銀行結售匯時發生的匯兌損失應計入企業的()。A.生產費用 B.財務費用 C.管理費用 D.間接費用 答案：B 15.某施工企業2017年的經營業績為營業收入3000萬元,營業成本1800萬元,稅金及附加180萬元,期間費用320萬元,投資收益8萬元,營業外收入20萬元。則該企業2017年的利潤總額為()萬元。

A.908 B.720 C.728 D.700 答案：C 解析：營業利一建學習備考群436912626潤=營業收入-營業成本-稅金及附加-期間費用+收益-損失=3000-1800-180-320+8=708；利潤總額=營業利潤+營業外收入-營業外支出=708+20=728 16.采用ABC分析法實施存貨管理時,A類存貨的特點是()A.品種多且應用廣

B.品種少但占用資金多 C.品種多但占用資金少 D.數量少且占用資金少 答案：B 17.根據《建設工程工程量清單計價規范》,一般情況下編制招標控制價采用的材料 優選用（）。

A.招標人的材料供應商提供的材料單價 B.近三個月當地已完工程材料結算單價的平均值

C.工程造價管理機構通過工程造價信息發布的材料單價 D.當時當地市場的材料里價 答案：C 解析：—般情況下，編制招標控制價，采用的材料價格應是工程造價管理機構通過工程造價信息發布的材料單價，工程造價信息未發布材料單價的材料，其材料價格應通過市場調查確定。

18.某工程采用工程量清單招標,招標人公市的招標控制價為1億元。中標人的投標價為8000萬元,經調整計算錯誤后的中標價為9100萬元,所有合格投標人的價平均為9200萬元,則該中標人的報價浮動率為（）。

A.11.0% B.9.0% C.8.5% D.8.0% 答案:B 解析：招標工程：承包人報價浮動率L =(1-中標價/招標控制價）x 100%=1-9100/10000=9% 19.某企業年初花費30萬元購買企業擁有且預期會給余業帶來經濟利益的一套設備,在會計核算中應歸屬的會計要素是（）。

A.負債 B.資產 C.費用 D.收入 答案：B 20.某擬建單位工程初步設計深度不夠，不能準確地計算工程量,但工程設計采用的技術比較成熟而又有類似工程概算指標可以利用時，編制該單位工程概算宜采用的方法是()。

A.概算定額法 B.概算指標法 C.預算單價法

D.類似工程預算法 答案：B 21.某技術方案設計年產量為12萬噸,已知單位產品的銷售價格為700元(含稅價格).單位產品稅金為165元,單位可變成本為250元,年固定成本為1500萬元,則以價格(含稅價格)表示的盈虧平衡點是()元/噸。

A.540 B.510 C.375 D.290 答案：A 解析：0=p*12-（65+250）*12--1500，P=540 22.囯際工程投標報價時，考慮工程項目的不同特點、類別、施工條件等情況采用低價策略的情形是（）。

A.專業要求高的技術密集型工程 B.支付條件好的工程 C.競爭對手少的工程 D.工期要求急的工程 答案：B 23.能夠表明每1元股東權益相對于負債的金額的財務分析指標是().A.資產負債率 B.權益乘數 C.流動比率 D.產權比率 答案：D 解析:產權比率表明每1元股東權益相對于負債的金額。

24.下列方法中，適用于新技術應用方案的技術經濟綜合比選的方法是（）。A.增量投資收益率法 B.費用現值法 C.加權評分法

D.勞動生產率比較法 參考答案：C 解析：新技術應用方案的技術經濟綜合分析方法：簡單評分法和加權評分法

25.根據《建設工程工程量清單計價規范》,某工程項目的鋼筋由發包人在施工合同

與承包人一起招標采購,編制招標工程量清單時,招標人將HR335鋼筋暫估價定為4200元噸，已知市場平均價格為3650元噸若甲投標人自行采購，其采購單價低于市場平均價格,則甲投標人在投標報價時HR335鋼筋應采用的單價是（）。

A.甲投標人自行采購價格 B.4200元/噸

C.預計招標采購價格 D.3650元/噸 參考答案：B 26.按照收付實現制編制的企業財務報表是()。A.資產負債表 B.利潤表

C.現金流量表

D.所有者權益變動表 答案：C 27.某企業擬進口套機電設備。離岸價折合人民幣為1830萬元,國際運費和國外運輸保險費為22.53萬元,銀行手續費為15萬元,關稅稅率為22%,增值稅稅率為16%,則該進口設備的增值稅為()萬元。

A.362.14 B.361.61 C.356.86 D.296.40 參考答案：B 解析：進口產品增值稅額=組成計稅價格x增值稅率；組成計稅價格=到岸價x人民幣外匯牌價+進口關稅+消費稅;進口關稅=到岸價x人民幣外匯牌價x進口關稅。

到岸價=離岸價+國際運費+國外運輸保險費=1830+22.53=1852.53，關稅=到岸價*稅率=1852.53*22%=407.56，增值稅=（到岸價+關稅+消費稅）*稅率=（1852.53+407.56）*16%=361.61 28.某工程項目施工合同約定竣工田期為2018年6月30日，在施工中因天氣持續下雨導致甲供材料未能及時到貨,使工程延誤至2018年7月30日竣工，但由于2018年7月1田起當地計價政策調整,導致承包人額外支付了300萬元工人工資。關于這300萬元的責任承擔的說法,正確的是()。

A.增加的300萬元因政策變化造成,屬于承包人的責任,應由承包人承擔 B.發包人原因導致的工期延誤,因此政策變化增加的300萬元應由發包人承擔 C.因不可抗力原因造成工期延誤,增加的300萬元應由承包人承擔

D.工期延誤是承包人原因,增加的300萬元是政策變化造成,應由雙方共同承擔 答案：B 29.某工程隨工合同約定根據價格調整公式調整合同價,已知不調值部分占合同價的比例為15%,可參與調值部分的費用類型、占合同總價的比例和相關價格指數見下表,若結算當月完成的合同額為1000萬元,則調整后的合同金額為().A.1050 B.1034 C.1017 D.1000 30.工程總承包人按照合同的約定對招標人依法單獨發包的專業工程承包人提供了現場垂直運輸設備，由此發生的費用屬于（）。

A.總承包服務費 B.現場管理費 C.企業管理費 D.暫列金額 參考答案：A 解析：總承包服務費是為了解決招標人在法律、法規允許的條件下進行專業工程發包以及自行采購供應材料、設備時，要求總承包人對發包的專業工程提供協調和配合服務（如分包人使用總包人的腳手架、水電接駁等）；對供應的材料、設備提供收、發和保管服務以及對施工現場進行統一管理；對竣工資料進行統一匯總整理等發生并向總承包人支付的費用。

31.根據《建設工程工程量清單計價規范》,在編制工程量清單時,招標人對施工中噪聲污染提出防護要求的描述應列在()中。

A.其他項目清單的暫列金額 B.施項目清單的項目特征

C.可能導致噪聲污染的分部分項工程量清單的項目特征 D.工程量清單編制總說明

32.在合理的勞動組織和正常的施工條件下,完成某單位合格分項工程的時間消耗為所有班組完成時間均不超過1個工日,其中個別班組可以在0.50工日完成,多數班組經過努力可以在0.80工日完成。則編制施工定額時,人工消耗宜為()工日。

A.1.00 B.0.80 C.0.77 D.0.50 答案：B 33.某土方工程《建設工程工程量清單計價規范》簽訂了單價合同，招標清單中土方開挖工程量為8000m3,施工過程中承包人采用了放坡的開挖方式,完工計量時,承包人因放坡增加土方開挖量1000m3，因工作面增加土方開控量1600m3，因施工操作不慎塌方增加土方開挖量500m3,則應予結算的土方開挖工程量為（）m3。

A.11100 B.10600 C.9000 D.8000 答案： 34.—般情況下竣工結算審查應采用的方法是()。A.抽樣審查 B.重點審查 C.全面審查 D.對比審查 答案：C 解析：除非已有約定，竣工結算應采用全面審查的方法，嚴禁采用抽樣審查、重點審查、分 析對比審查和經驗審查的方法，避免審查疏漏現象發生。

35.根據(建設工程工程量清單計價規范》,招標人對土方開挖清單項的項目特征描述一般有挖方深度、基坑底寬、場內運距、棄土運距和()。

A.放坡的坡度系數 B.槽底釬探 C.土壤類別

D.排地表水的方式

36.企業以發行債券方式融資產生的資金成本中,屬于資金占用費的是（）。A.債券代理發行費 B.債券公證費

C.債券發行廣告費 D.債券利息 答案：D 37,企業某時點所有者權益資本為1000萬元,企業長期債務資本為800萬元,短期負債為500萬元,則應列入資本結構管理范疇的金額為()萬元。

A,2300 B.1800 C.1500 D.1000 答案：C 解析：通常情況下，企業的資本由長期債務資本和權益資本構成，因此資本結構指的是長期債務資本和權益資本各占多大比例，不包括短期負債。

38.關于工程建設其他費用中場地準備費和臨時設施費的說法,正確的是（）。A.場地準備費是由承包人組織進行場地平整等準備工作而發生的費用 B.臨時設施費是承包人為滿足工程建設需要搭建臨時建筑物的費用

C.新建項目的場地準備費和臨時設施費應根據實際工程量估算或按工程費用比例計算 D.場地準備費和臨時設施費應考慮大型土石方工程費用 參考答案：C 解析：AB錯，該費用是建設單位支出；D錯，大型土石方工程費用應計入工程費用的總圖運輸費用中

39.某工程的招標工程量清單中人工挖土方數量為5800m3，投標單位根據己方施工方案確定的挖土工程量為11200m3，人工、材料、機械費用之和為50元/m3，綜合單價確定為80元/m3，則在如下人工挖土方分項工程的綜合單價分析表匯總，“*”位置對應的數量應為（）。

A.1.93 B.1.60 C.0.63 D.0.52 參考答案：A 解析：單位清單工程量=投標人確定的挖土方量/清單挖土方量=112000/5800=1.93 40.某施工企業的第一業務部3月份發生的間接費總額為30萬元,該部門當月在建的兩個施工項目的規模、直接費用及間接費用定額如下表,若間接費采用間接費用定額加權分配,則甲項目3月份應分攤的間接費用為()萬元。

A.12.00 B.14.63 C.15.36 D.16.00 41.根據《建設工程施工合同(示范文本)》,下列可能引起合同解除的事件中,屬于發包人違約的情形是（）。

A.因發包人所在國發生**導致合同無法履行連續超過100天 B.因罕見暴雨導致合同無法履行連續超過了20天 C.承包人未按進度計劃及時完成合同約定工作

D.因發包人原因未能在計劃開工日期前7天下達開工通知 參考答案：D 解析：在合同履行過程中發生的下列情形，屬于發包人違約：(1)因發包人原因未能在計劃開工日期前7天內下達開工通知的；(2)因發包人原因未能按合同約定支付合同價款的；（3）發包人違反約定，自行實施被取消的工 作或轉由他人實施的；（4）發包人提供的材料、工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定，或因發包 人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的；（5）因發包人違反合同約定造成暫停施工的；（6）發包人無正當理由沒有在約定期限內發出復工指示，導致承包人無法復工的；（7）發包人明確表示或者以其行為表明不履行合同主要義務的；（8）發包人未能按照合同約定履行其他義務的。

42.某工程合同價6000萬元,合同約定:工期6個月:預付款120萬元,每月進度款按實際完成工程價款的80%支付:每月再單獨支付安全文明施工費50萬元:質量保證金按進度款的3%逐月扣留:預付款在最后兩個月等額扣回。承包人每月實際完成工程價款金額如下表,則第2個月發包人實際應支付的工程款金額為（）萬元。

A.850.0 B.826.0 C.824.5 D.776.0 43.有確鑿證據表明合同折扣與多項非全部屐約義務相關的在估計各項履約義務對應商品的單獨售價時合同折扣的處理方法應為（）。

A.在相關多項履約義務之間平均分攤

B.將折扣計入單項履約義務中利潤最高的項目 C.在相關多項履約義務之間按比例分攤

D.將折扣計入單項履約義務中單價最低的項目 答案：C 解析：對于合同折扣，企業應當在各單項履約義務之間按比例分攤。有確鑿證據表明合同折扣僅與合同中一項或多項（而非全部）履約義務相關的，企業 應當將該合同折扣分攤至相關一項或多項履約義務。

44.人防工程設計時,在考慮戰時能發揮其隱蔽功能的基礎上平時利用為地下停車場。這種提高產品價值的途徑是（）。

A.改進型 B.雙向型 C.節約型 D.犧牲型

45.某項目建設期為2年,共向銀行借款10000萬元,借款年利率為6%第1和第2年借款比例均為50%借款在各年內均衡使用,建設期內只計息不付息。則編制投資估算時該項目建設期利息總和為()萬元。

A.609 B.459 C.450 D.300 46.根據《建設工程施工合同(示范文本)》,關于工程保修及保修期的說法,正確的是()。A.工程保修期從交付使用之日起算

B.發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自開始使用之日起算 C.保修期內的工程損害修復費用應全部由承包人承擔

D.具體分部分項工程的保修期可在專用條款中約定,但不得低于法定最低保修年限 答案：D 解析：A錯，應為驗收合格之日；B錯，應為轉移占有之日；C錯，應限于承包人原因造成的 47.在施工過程中承包人按發包人和設計方要求,對構件做破壞性試驗的費用應在()中列支。A.承包人的措施項目費 B.承包人的企業管理費

C.發包人的工程建設其他費 D.發包人的企業管理費 答案：C 解析：檢驗試驗費：是指施工企業按照有關標準規定，對建筑以及材料、構件和建筑安裝物進行一般鑒定、檢查所發生的費用，包括自設試驗室進行試驗所耗用的材料等費用。不包括新結構、新材料的試驗費，對構件做破壞性試驗及其他特殊要求檢驗試驗的費用和建設單位委托檢測機構進行檢測的費用，對此類檢測發生的費用，由建設單位在工程建設其他費用中列支。

48.編制人工定額時，工人定額工作時間中應予以合理考慮的情況是（）。A.由于水源或電源終端引起的停工時間

B.由于工程技術人員和工人差錯引起的工時損失 C.由于勞動組織不合理導致工作中斷所占用的時間 D.由于材料供應不及時引起的停工時間 答案：A 解析：施工本身造成的停工時間，是由于施工組織不善、材料供應不及時、工作面準備工作做得不好、工作地點組織不良等情況引起的停工時間。非施工本身造成的停工時間，是由于水源、電源中斷引起的停工時間。前一種情況在擬定定額時不應該計算，后一種情況定額中則應給予合理的考慮。

49.關于周轉性材料消耗及其定額的說法,正確的是（）。

A.定額中周轉材料消耗量應采用一次性使用量和推銷量兩個指標表示 B.周轉性材料消耗量只與周轉性材料一次使用量和周轉次數相關

C.施工企業成本核算成投標報份制應采用周轉性材料的一次使用量指標 D.周轉性材料的周轉使用次數越多,則每周轉使用一次材料的損耗越大 參考答案：D 50.某施工企業編制投標報價時,對可以分包的室內空氣污染測試措施項目,其報價 適宜采用的計算方法是()。

A.分包價格基礎上加上投標人的管理費和風險費 B.根據需要消耗的實物工程量和實物單價計算 C.以定額分部分項工程費乘以系數計算

D.分包價格基礎上加上投標人的管理費、風險費、利潤和稅金 答案：A 解析：分包法計價，在分包價格的基礎上增加投標人的管理費及風險費進行計價的方法，這種方法適合可 以分包的獨立項目，如室內空氣污染測試等。

51.資產負債表中的資產項目是按照資產的（）順序排列。A.金額從小到大 B.流動性從大到小 C.購置時間從先到后 D.成新率從高到低 參考答案：B 52.根據《建設工程工程量清單計價規范》,關于投標人的投標總價編制的說法,正確的是（）。A.為降低投標總價,投標人可以將暫列金額降至零

B.投標總價可在分部分項工程費、措施項目費、其他項目費和規費,稅金合計金額上做出優惠 C.開標前投標人來不及修改標書時,可在投標者致函中給出優惠比例,并將優惠后的總價作為新的投標價

D.投標人對投標報價的任何優惠均應反映在相應清單項目的綜合單價中 答案：D 53.某工程施工合同約定采用造價信息進行價格調整。施工期間,項目所在地省級造 價管理機構發布了工人工資指導價上調10%的通知并即時生效,該工程在頒布通 知當月完成的合同價款為300萬元,其中人工費為60萬元(已知該人工費單價 比發布的指導價高出30%)則該工程當月人工費納算的做法是()。A.不予上調

B.按照通知要求上調10% C.由總監理工程師確定新的單價 D.由發承包雙方協商后適當調整 答案：A 解析：人工單價發生變化且符合省級或行業建設主管部門發布的人工費調整規定，合同當事人應按省級或行業建設主管部門或其授權的工程造價管理機構發布的人工費等文件調整合同價格，但承包人對人工費或人工單價的報價高于發布價格的除外。

54.技術方案現金流量表中經營成本計算的正確表達式是（）。A.經營成本=總成本費用-工資福利費-攤銷費-利息支出 B.經營成本=總成本費用-折舊費-攤銷費-利息支出

C.經營成本=外購原材料、燃料及動力費+折舊費+財務費用+攤銷費 D.經營成本=外購原材料費用+利息支出+修理費+其他費用 答案：B 解析：經營成本=總成本-折舊-攤銷-利息=外購原材料燃料動力費+工資福利費+修理費+其他 55.某施工企業擬租賃一臺設備,該設備價格為100萬元,壽命期和租期均為6年，每年年末支付租金,折現率為6%,附加率為3%,則按附加率法計算每年租金為（）萬元。B.22.67 C.25.67 D.36.00 答案：C 解析：100/6+100*6%+100*3%=25.67 56.某企業年初資產總額為500萬元,年末資產總額為540萬元,當年總收入為900萬元,其中主營業務收入為832萬元,則該企業一年中總資產周轉率為()次。A.1.80 B.1.73 D.1.60 D.1.54 參考答案：C 解析：總資產周轉率=主營業務收入/資產總額=主營業務收入/[（期初資產總額+期末資產總額）/2]=832/[（500+540）/2]=1.6 57.根據《建設工程工程清單計價規范》,某工程項目設計文件中的部分工作內容下足以寫進施工方案，但要通過一定的技術手段才能實現。此情況在編制工程量清單時，應列入（）。

A.分部分項工程項目清單 B.措施項目清單 C.其他項目清單 D.規費項目清單 參考答案：B 58.某項目建設投資為9700萬元(其中:建設期貸款利息700萬元),全部流動資金 為900萬元,項目投產后正常年份的年息稅前利潤為950萬元,則該項目的總投 資收益率為（）.A.10.56% B.9.79% C.9.60% D.8.96% 答案：D 解析：950/（9700+900）=8.96% 59.根據《建設工程工程量清單計價規范》,某工程定額工期為25個月，合同工期為20個月。合同實施中,發包人要求該工程提前1個月竣工,征得承包人同意后，調整了合同工期。則關于該工程工期和趕工費用的說法,正確的是()A.發包人要求合同工期比定額工期提前6個月竣工,應承擔提前竣工6個月的趕工費用 B.發包人要求合同工程提前1個月竣工,應承擔提前竣工1個月的趕工費用

C.發包人要求壓縮的工期天數超過定額工期的20%,應承擔提前竣工5個月的趕工費用 D.發包人要求壓縮的工期天數未超過定額工期的30%,不支付趕工費用 答案：B 解析：工程發包時，招標人應當依據相關工程的工期定額合理計算工期，壓縮的工期天數不得超過定額工期的20%,將其量化。超過者，應在招標文件中明示增加趕工費用。

60.關于施工圖預算編制內容和要求的說法,正確的是()。A.施工圖總預算應控制在已批準的設計總概算投資范圍以內

B.當建設項目只有一個單項工程時,則不需要編制建設項目總預算 C.單位工程預算編制依據的定額應為企業定額

D.建設項目總預算是反映建設項目施工階段投資總額的造價文件 答案：A

二、多項選擇題

61.企業現金流量表中，屬于經營活動產生的現金流量有（）。A.收回投資收到的現金 B.吸收投資收到的現金 C.收到的稅費返還 D.購買商品支付的現金 E.償還債務支付的現金 參考答案：CD 解析：A投資活動，B籌資活動，E籌資活動

62.為了客觀分析企業盈利能力，收集相關分析數據時應當排除的項目有（）。A.證券買賣等非正常經營項目 B.新開發剛投入生產的經營項目 C.已經或將要停止的營業項目 D.目前處于虧損狀態的經營項目 E.會計準則變更帶來的累積影響 參考答案：ACE 解析：企業的盈利能力只涉及正常的營業狀 況。因此，在分析企業盈利能力時，應當排除以下項目：（1)證券買賣等非正常經營項自；(2)已經或將要停止的營業項目；（3)重大事故或法律更改等特別項目；（4)會計準 則或財務制度變更帶來的累積影響等因素。

63.根據《建設工程工程昰凊單計價規范》,關于投標人其他項目費編制的說法,正確的有（）。A.專業工程暫估價必須按照招標工程量清單中列出的金額填寫 B.材料暫估價由投標人根據市場價格變化自主測算確定

C.暫列金額應按照招標工程量清單列出的金額填寫,不得變動

D.計日工應按照招標工程量清單列出的項目和數量自主確定各項綜合單價 E.總承包服務費應根據招標人要求提供的服務和現場管理需要自主確定 參考答案：ACDE 64.某常規技術方案當折現率為10%時,財務凈現值為360萬元:當折現率為8%時，財務凈現值為30萬元,則關于該方案經濟效果評價的說法,正確的有（）。

A.內部收益率在8%～9%之間

B.當行業基準收益率為8%時,方案可行 C.當行業基準收益率為9%時,方案不可行 D.當折現率為9%時,財務凈現值一定大于0 E.當行業基準收益率為10%時,內部收益率小于行業基準收益率 答案：BD 65.根據《建設工程工程量清單計價規范》，應計入規費項目清單的費用有（）。A.安全文明施工費 B.工程排污費

C.工程定位復測費 D.工傷保險費 E.增值稅銷項稅額 參考答案：BD 解析：規費為“五險一金+排污”

66.企業購置一套達到固定資產標準的設備,則下列支出中應計入該項固定資產原值 的有（）。

A.企業采購人員基礎工資 B.設備聯合試運轉費 C.設備購買價格 D.設備運雜費 E.設備安裝費 答案：CDE 67.造成設備無形磨損的原因有（）。A.高強度的使用導致設備自然壽命縮短 B.自然力的作用使設備產生磨損

C.技術進步創造出效率更高、能耗更低的新設備

D.社會勞動生產率提高使同類設備的再生產價值降低 E.設備使用過程中實體產生變形 參考答案：CD 68.機械臺班使用定額的編制內容包括()。A.擬定機械作業的正常施工條件

B.確定機械純工作一小時的正常生產率 C.擬定機械的停工時間 D.確定機械的利用系數 E.計算機械臺班定額 答案：ABDE 69.根據《建設工程工程量清單計價規范》,關于單價項目中風險及其費用的說法,正確的有()。A.對于招標文件中要求投標人承擔的風險,投標人應在綜合單價中給予考慮 B.投標人在綜合單價中考慮風險費時通常以風險費率的形式進行計算 C.招標文件中沒有提到的風險,投標人在綜合單價中不予考慮

D.對于風險范圍和風險費用的計算方法應在專用合同條款中作出約定

E.施工中出現的風險內容及其范圍在招標文件規定的范圍內時,綜合單價不得變動 參考答案：ABDE 解析：單價合同是指合同當事人約定以工程量清單及其綜合單價進行合同價格計算、調整和 確認的建設工程施工合同，在約定的范圍內合同單價不作調整。合同當事人應在專用合同條款中約定綜合單價包含的風險范圍和風險費用的計算方法，并約定風險范圍以外的合同價格的調整方法，其中因市場價格波動引起的調整應按合同中“市場價格波動引起的調整” 條款約定執行。

70.技術方案的償債能力評價指標有()。A.資產負債率 B.投資回收期 C.財務凈現值

D.生產能力利用率 E.速動比率 答案：AE 71.按照造價形成劃分的建筑安裝工程費用中,暫列金額主要用于（）。A.施工中可能發生的工程變更的費用

B.總承包人為配合發包人進行專業工程發包產生的服務費用 C.施工合同簽訂時尚未確定的工程設備采購的費用

D.工程施工中合同約定調整因素出現時工程價款調整的費用 E.在高海拔特殊地區施工增加的費用 答案：ACD 解析：暫列金額是指發包人在工程量清單中暫定并包括在工程合同價款中的一筆款項。用于施工合同簽訂時尚未確定或者不可預見的所需材料、工程設備、服務的采購，施工中可能發生的工程變更、合同約定調整因素出現時的工程價款調整以及發生的索賠、現場簽證確認等的費用。

72.企業取得收入在會計核算中的表現形式可能有（）。A.銀行存款增加 B.預付賬款增加 C.庫存現金減少 D.應收賬款增加 E.預收賬款減少 參考答案：ABDE 73.根據《建設工程施工合同(示范文本)》,關于變更權的說法，正確的有（）。A.發包人和監理人均可以提出變更

B.承包人可以根據施工的需要對工程非重要的部分做出適當變更 C.監理人發出變更指示一般無需征得發包人的同意 D.變更指示均通過監理人發出

E.設計變更超過原批準的建設規模時,承包人應先辦理規劃變更審批手續

參考答案：AD 解析：B錯，未經發包人允許，承包人不得變更；C錯，未經發包人許可，監理人不得發出變更；E錯，應是發包人而非承包人

74.計算一般納稅人增值稅應納稅時,不得從銷項稅題中抵扣的進項稅額有（）。A.從海關取得的海關進口增值稅專用款書上注明的增值稅額 B.非正常損失的購進材料的發票上標明的增值稅額 C.非正常提失的在產品耗用的購進材料的進項稅額

D.用于集體福利購進貨物的專用發票上標明的進項稅額 E.從銷售方取得的增值稅專用發票上注明的增值稅額 參考答案：BCD 解析： 下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣：用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產和不動產；非正常損失的購進貨物，以及相關的勞務和交通運輸服務；非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物（不包括固定資產）、勞務和 交通運輸服務；國務院規定的其他項目。

75.技術方案資本金的出資方式除現金外,還可以采用的出資形態包括經過有資格的資產評估機構評估作價后的（）。

A.實物

B.工業產權 C.非專利技術 D.土地使用權 E.股票

答案：ABCD 解析：資本金出資形態可以是現金，也可以是實物、工業產權、非專利技術、土地使用權、資源開采權作價出資，但必須經過有資格的資產評估機構評估作價。

76.關于施工圖預算對建設單位作用的說法,正確的有（）。A.是確定建設項目籌資方案的依據

B.是施工圖設計階段確定建設工程項目造價的依據 C.是編制進度計劃,統計完成工程量的依據 D.是確定工程招標控制價的依據

E.可以作為撥付工程進度款及辦理結算的基礎 答案：BDE 解析：(1)施工圖預算是施工圖設計階段確定建設工程項目造價的依據，是設計文件的組成部分。(2)施工圖預算是建設單位在施工期間安排建設資金計劃和使用建設資金的依據。(3)施工圖預算是確定工程招標控制價的依據。(4)施工圖預算可以作為確定合同價款、撥付工程進度款及辦理工程結算的基礎。

77.設備安裝工程概算的編制方法有()。A.預算單價法

B.類似工程預算法 C.概算指標法 D.擴大單價法 E.單位估價表法 答案：ACD 78.企業作為籌資主體時,內源籌資資金的來源有（）。A.留存收益 B.債券籌資 C.優先股籌資 D.普通股籌資 E.應收賬款 答案：AE 解析：企業內源籌資資金來源主要包括企業自有資金、應付息稅以及未使用或者未分配專項 基金。其中，自有資金主要包括留存收益、應收賬款以及閑置資產變賣等；未使用或未分配的專項基金主要包括更新改造基金、生產發展基金以及職工福利基金等。內源籌資由于 源自企業內部，因此不會發生籌資費用，具有明顯的成本優勢，同時內源籌資還具有效率 優勢，能夠有效降低時間成本。BCD是外源籌資資金來源

79.某施工企業投標一個單獨招標的分部分項工程項目，招標清單工程量為3000m3。經測算，該分部分項工程直接消耗人、料、機費用（不含增值稅進項稅額）為300萬元，管理費為45萬元，利潤為40萬元，風險費用為3萬元，措施費（不含增值稅進項稅額）為60萬元（其中：安全文明施工費為15萬元），規費為30萬元，稅金為10萬元。不考慮其他因素，根據《建設工程工程量清單計價規范》，關于該工程投標報價的說法，正確的有（）。

A.綜合單價為1293.33元/m3 B.為了中標，可將綜合單價確定為990.00元/m3 C.若競爭激烈，標書可將各項費用下調10% D.安全文明施工費應按國家或省級、行業主管部門的規定計算確定 E.投標總價為488.00萬元 答案：AD 解析：A正確，綜合單價=（人料機+管理費+利潤+風險）/清單工程量=（300+45+40+3）/3000=1293.33元/m3；B錯，措施費中除了安全文明施工費意外的45萬可調；C錯，規費及安全文明費不可競爭；E錯，應為428萬元

80.關于國際工程投標報價中分項工程單價分析的說法,正確的有（）。A.具有可靠定額標準的企業必須采用定額估價法進行單價分析計算 B.匡算估價法適合于工程量較大并且所占費用比例較大的分項工程

C.機械擱置時間過長又無法在定額估價中給予恰當考慮時,采用作業估價法計 算機械費用更合適

D.采用作業估價法進行單價分析,估價師的實際經驗直接決定估價的準確程度

E,為保證估價的正確與合理性,作業估價法的內容應包括制定施工計劃和計算各項作業的資源費用等

答案：CE 解析：A錯，一般擁有較可靠定額標準的企業，定額估價法應用較為廣泛；B錯，匡算估價法適合工程量不大、所占費用比例較小的分項工程；D錯，匡算估價法，估價師的實際經驗直接決定了估價的準確程度；