第一篇：2012年度全國二級建造師執業資格考試法律法規第一次模擬試卷

2012年度全國二級建造師執業資格考試第一次模擬試卷

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．甲于2009年8月10日取得一級建造師注冊執業證書，注冊有效期滿后若需繼續執業，甲最遲應當在()之前申請延續注冊。

A．2010年7月10日 B．2011年8月10日

C．2012年7月10日

D．2012年8月10日

2．下列選項巾，既屬于公民的基本權利，又屬于公民應遵循的基本義務的是()。

A．人身自由 B．接受文化教育

C．依法納稅 D．監督權和獲得賠償權

3．某施工單位與某房地產開發公司簽訂工程承包合同，該施工單位承建房地產開發公司開發的某住宅小區的建設項目。該工程承包合同法律關系的客體是()。

A．施工單位和房地產開發公司 B．工程承包合同

Ｃ．住宅小區

D．建筑施工行為

4．甲委托乙代理其出售某處房產。乙與丙串通以低于市場價格簽訂房產買賣合同，將該房產賣給丙，乙收取丙回扣3萬元。根據代理法律制度，甲遭受的損失應由()承擔。

A．甲公司

B．乙公司

C．甲、乙公司連帶 D．乙、丙公司連帶

5．某施工企業建造師甲在擔任某工程項目經理期間，經過多次試驗完成了對某施工機械的改造，并準備申請實用新型專利，該項發明創造()。A．不屬于職務發明創造，甲有專利申請權

B．屬于職務發明創造，專利申請權只能屬于施工企業

C．由于甲的發明創造不是在執行單位任務，故不屬于職務發明

D．由丁甲利用了單位的物質條件，專利權的歸屬可以與單位協商確定 6．根據《合同法》的規定，涉外合同的訴訟期問為()年。

A．1 B．2 C．3 D．4 7．當事人依照法律規定，對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利是指()。

A．用益物權 B．擔保物權

C．所有權

D．物權

8．根據我國《建筑法》的規定，下列建筑工程中，()在開工前依法可以不辦理施工許可證。

A．投資45萬元人民幣的廠房

B．造價為60萬元人民幣的管道安裝工程

C．建筑面積為250m的裝修工程

D．建筑面積為350m的修繕工程

9．根據《建設工程監理范圍和規模標準規定》，下列選項中，()必須實行監理。

A．投資額為2500萬元人民幣的市政工程項目

B．投資額為3500萬元人民幣的生態環境保護項目

C．建筑而積為3萬m。商品住宅建設項目

D．投資額為2000萬元人民幣的信息網絡建設項目 10．投標保證金最高不得超過()萬元人民幣。A．20 B．40 C．60 D．80 22211．某招標項目，在一次招標準備會議中，產生了四種觀點，其中()觀點是正確的。

A．甲觀點：如果我們自己招標，就要去備案

B．乙觀點：如果我們自己招標，就要編制標底

C．丙觀點：即使我們具備招標條件，我們也可以委托招標

D．丁觀點：為了節約時間和資金投入，我們可以采取議標的形式

12．招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起()日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。

A．5 B．10 C．15 D．30 13．下列選項中，()沒有違反《安全生產法》的規定。

A．為了安全起見，每天晚上，專職安全管理人員都要將農民上宿舍的門從外面反鎖上

B．由于施工場地空間狹小，施工單位在存儲汽油的建筑物內設置了員工宿舍，但是汽油存放地點在一樓，而員工宿舍在三樓

C．為了方便，將施工現場的員工宿舍作為員工的辦公室

D．為了方便工作，讓一名員工居住到尚未竣工的建筑物內

14．依照《牛產安全事故報告和調杏處理條例》的規定，事故調查組應當自事故發生之日起()日內提交事故調查報告。

A．7 B．15 C．30 D．60 15．對某施工現場檢查時，發現存在下列問題，()沒有違反《建設工程安全生產管理條例》的規定。A．施工單位沒有采取措施防止施工對環境的污染

B．對所承建的建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄 C．施工單位沒有配備專職安全生產管理人員

D．施工單位對作業人員每兩年進行一次安全生產教育培訓

16．甲施工單位于2009年5月20日簽訂施工合同，承建工程為五層磚混結構，七級抗震設防，施工圖通過審批。工程于2009年lo月8日開工建設，施工中技術人員發現圖紙中有一處抗震設計差錯，此時甲施工企業應當()。A．按原圖紙繼續施T B．及時提出意見和建議

C．與監理工程師協商一致后，繼續施工

D．自行修改正確后施工，向建沒單位提出增加費用

17．工程監理單位允許其他單位或者個人以本單位名義承攬工程的，責令改正，沒收違法所得，對工程監理單位處合同約定的監理酬金()的罰款。

A．1倍以上2倍以下 B．1倍以上3倍以下 C．2倍以上4倍以下

D．2倍以上5倍以下

18．某建設項目中，合同中約定混凝土強度是35MPa，但是與之相對應的規范中的強制性標準為30MPa。質量監督人員在對該項目進行檢查時，經過試驗證明已完工程的混凝土強度是33MPa，于是認定為不合格產品，要求施工單位返工。下列說法中，正確的觀點是()。

A．由于合同不屬于政府監督的依據，所以，質量監督人員不可以據此要求施工單位返工

B．由于不符合合同中約定的標準，屬于不合格產品，質量監督人員可以據此要求施工單位返工 C.由于滿足規范巾的標準，屬于合格產品，質量監督人員不可以據此要求施工單位返工 D.根本就不屬于質量監督人員的范圍，質量監督人員不可以據此要求施工單位返工 19.某項目的設計任務由甲設計院承擔，其在設計時應該根據()進行設計。A．建設單位的意愿 B．類似已完工程

C．勘察成果文件 D．類似地區的水文地質情況 20．國家標準、行業標準分為強制性標準和()。A．地方性標準 B．國際性標準 C．推薦性標準 D．國外性標準

21.施工單位未按照民用建筑節能強制性標準進行施工的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令改正，處民用建筑項目合同價款()的罰款。

A．0.5％以上1％以下 B．1％以上2％以下 C．2％以上4％以下 D．3％以上5％以下

22.勞動爭議仲裁委員會收到仲裁申請之日起()日內，認為符合受理條件的，應當受理，并通知申請人；認為不符合受理條件的，應當書面通知申請人不予受理，并說明理由。A．3 B．5 C．7 D．15 23.已建立勞動關系，未同時訂立書面勞動合同的，應當自用工之日起()個月內訂立書面勞動合同。

A．1 B．2 C．3 D．6 24.以完成一定工作任務為期限的勞動合同或者勞動合同期限不滿()個月的，不得約定試用期。A．1 B．2 C．3 D．6 25．項目檔案驗收組人數不少于()人的單數，組長由驗收組織單位人員擔任。A．3 B．5 C．7 D．9 26．重大責任事故罪是指()。

A.安全生產設施不符合國家規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為

B.建設單位、設計單位、施T單位、工程監理單位違反國家規定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為

C.在生產、作業中違反有關安全管理的規定，或者強令他人違章冒險作業，因而發生重大 D.安全生產條件不符合國家規定，因而發生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為 27．下列關于法定代理的表述中，錯誤的是()。A．法定代理是根據法律的直接規定而產生的代理

B.法定代理主要是為了維護限制民事行為能力人或者無民事行為能力人的合法權益而設計的 C.法定代理人原則上應代理被代理人的有關財產方面的一切民事法律行為和其他允許代理的行為 D．法定代理在本質上屬于指定代理

28．債因()而消滅僅指具有人身性質的合同之債。A．抵銷 B．提存 C．當事人死亡 D．混同

29.對于工程建設項目范嗣和標準不符合《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的小規模的建筑材料、建筑構(配)件和設備而言，其采購形式不包括()。A．由建設單位負責采購 B．由承包商負責采購 C．由雙方約定的供應商供應 D．通過招標選擇供貨單位

30.招標人采用邀請招標方式的，應當向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發出投標邀請書。A．1 B．2 C．3 D．5 31．下列關于工程建設中采取的消防安全措施的表述中，錯誤的是()。

A.生產、儲存、經營其他物品的場所與居住場所設置在同一建筑物內的，應當符合國家工程建設消防技術標準

B.因施工等特殊情況需要在具有火災、爆炸危險的場所使用明火作業的，應事先向有關機關報告并采取相應的消防安全措施 C.生產、儲存、運輸、銷售、使用、銷毀易燃易爆危險品，必須執行消防技術標準和管理規定 D.建筑構件、建筑材料和室內裝修、裝飾材料的防火性能必須符合國家標準 32．企業勞動爭議委員會主任由()擔任。

A．企業負責人指定的人員 B．全體職工推舉的人員 C．工會成員 D．企業法人 33．勞務派遣單位的義務不包括()。A．告知

B．不得克扣勞務報酬 C．無償派遣

D．對在崗被派遣勞動者進行工作崗位所必需的培洲

34.國家發展和改革委員會委托省級政府投資主管部門組織驗收的項目，由()組織項目檔案的驗收。

A．國家檔案局 B．省級檔案行政管理部門 C．中央主管部門檔案機構 D．同級檔案行政管理部門

35．某施工企業于2002年承建單位辦公樓，2003年4月竣工驗收合格并交付使用。2008年5月，施工企業致函該單位，說明屋面防水保修期?藺及以后使用維護的注意事項。此事體現了合同法的()原則。A．公平B．自愿

C．誠實信用 D．維護公共利益

36．某建設單位與施工單位訂立了施工合同，建設單位負責電梯設備的采購。于是建設單位向電梯生產廠家發函要求購買兩部電梯。電梯廠回函表示“其中一部可以按要求期限交付，另一部則需延期10天方能交付”。電梯廠的回函屬于()。A．要約邀請 B．要約撤銷 C．承諾 D．新要約

37．經建設單位的同意，甲建筑工程公司與乙建筑施工公司簽訂勞動分包合同，合同約定：乙公司負責為甲公司承包的某建設項目提供勞務工作，甲公司以每工H 30元支付乙公司所提供的勞務，因施工事故所造成的人員傷亡的責任一概由乙公司承擔等。根據我國《合同法》的規定，此分包合同()。A．合法有效

B．因損害社會公共利益而無效 C．因顯失公平而可撤銷

D．因施工事故所造成的人同傷亡的責任-概由乙公司承擔的條款無效 38．合同條款空缺是指()。

A．債務人全面地、適當地完成其合同義務，債權人的合同債權得以完成實現

B．所簽訂的合同中約定的條款存在缺陷或者空白點，使得當事人無法按照所簽訂的合同履約的法律事實

C．當事人就質量、價款或者報酬、履行地點等內容沒有約定或者約定不明確的，可以協議補充；不能達成補充協議的，按照合同有關條款或者交易習慣確定

D．條款約定不明確，致使合同難以履行，為了維護合同當事人的正當權益，法律規定允許當事人之間可以約定，采取措施，補救合同條款空缺的問題

39．甲房地產開發公司與乙建筑工程公司簽訂工程承包合同，由乙建筑工程公司承建甲房地產開發公司開發的一棟高級公寓工程。合同約定了具體的工程進度要求，甲房地產開發公司按照工程進度支付工程款。在履行合同過程中，由于施工技術落后，乙建筑工程公司沒有在合同約定的期限內完成相應的第一期工程，甲房地產開發公司測此拒絕向乙建筑工程公司全額支付約定的工程款的法律根據是行使()。

A．同時履行抗辯權 B．不安抗辯權 C．先履行抗辯權 D．后履行抗辯權

40．某設備采購合同中約定，甲公司向乙公司訂購5臺設備，南于乙公司的庫存只有3臺，約定剩余2臺設備由丙公司交付給甲公司，但丙公司一直未向甲公司交付設備。則該合同中應由()承擔違約責任。A．乙向丙 B．乙向甲 C．丙向甲 D．丙向乙

41．施工合同中約定工程必須于2009年9月28日前完工，拖期罰款為5000元／d，后來由于施工企業的原因導致工程到期未能完工。根據合同法的規定，施工企業()。A．支付拖期罰款后中止履行合同 B．支付拖期罰款后繼續履行合同

C．支付拖期罰款后終止履行合同 D．選擇支付拖期罰款或繼續履行合同

42．甲施工企業與乙鋼材生產企業簽訂一份600萬元人民幣的鋼材購銷合同，合同約定甲施工企業分期付款，最后一筆尾款于2009年8月31日前付清，丙企業在貸款合同的保證人一欄中加蓋了企業的印章。甲施工企業逾期沒有還清欠款，乙鋼材生產企業于2009年9月20日向法院提起訴訟。下列關于保證責任和保證期間的表述，正確的是()。

A．丙企業承擔一般保證責任，保證期間為自2009年8月31日起6個月 B．丙企業承擔一般保證責任，保證期間為自2009年9月20日起6個月 c．丙企業承擔連帶保證責任，保證期間為自2009年8月31日起6個月 D．丙企業承擔連帶保證責任，保證期間為自2009年9月20日起6個月

43．某公司以一棟價值450萬元人民幣的辦公樓作抵押分別向甲銀行和乙銀行貸款200萬元人民幣，與甲銀行簽訂的抵押合同在2009年4月12日簽訂．20日辦理登記手續；與乙銀行簽訂的抵押合同在2009年4月15 日簽訂，并在當口辦理登記手續。后來該公司無力還債，甲銀行和乙銀行行使抵押權將抵押物拍賣，得款360萬元人民幣，則()。A．向甲銀行和乙銀行各分配180萬元人民幣

B．向甲銀行分配200萬元人民幣，向乙銀行分配160萬元人民幣 C．向甲銀行分配160萬元人民幣，向乙銀行分配200萬元人民幣 D．向甲銀行分配100萬元人民幣，向乙銀行分配100萬元人民幣

44．在合同法的基本原則中，()體現了民事活動的基本特征，是民事關系區別于行政法律關系、刑事法律關系的特有的原則。A．平等原則 B．公平原則 C．自愿原則 D．誠實信用原則 45．要約的構成要件不包括()。

A．要約人是特定當事人以締結合同的目的向相對人所作的意思表示 B．要約內容應當具體確定 C．要約必須采用特定方式

D．要約應表明一旦經受要約人承諾，要約人受該意思表示約束 46．當事人采用數據電文形式訂立合同的，()為合同成立的地點。A．發件人的主營業地 B．履行義務一方的經常居住地 C．收件人的主營業地 D．發件人的經常居住地

47．任何一方當事人認為合同是由()訂立的，都可以向法院提出變更或撤銷的請求。A．重大誤解、顯失公平B．欺詐、乘人之危 C．重大誤解、乘人之危 D．顯失公平、乘人之危 48．下列_炎于違約金與定金的表述中，正確的是()。A．違約金存在于從合同之中 B．定金存在于主合同之中

C．違約金與定金只能單獨存在，不可同時存在

D．當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款 49．當事人的()是仲裁最突出的特點。A．獨立性 B．專業性 C．自愿性 D．快捷性

50．下列選項巾，()可以由當事人協議選擇管轄法院。A．甲公司與乙公司因建材買賣合同產生的糾紛 B．甲公司與丙公司因土地使用權權屬產生的糾紛 C．甲公司與丁公司因不動產買賣合同產生的糾紛 D．甲公司與戊公司侵權行為產生的糾紛

51．人民法院對復議申請，應當在()日內作出復議決定，并通知復議申請人。A．3 B．5 C．7 D．15 52．人民法院對原告的起訴情況進行審查后，認為符合起訴條件的，即應在()日內立案，并通知當事人。

A．3 B．5 C.7 D．15 53．甲建筑工程公司與乙建材供應公司簽訂建材購銷合同，同時在合同中約定就本合同發生爭議提請Z市仲裁委員會仲裁。之后雙方發生爭議，乙公司認為在簽訂合同過程中存在重大誤解，合同應被撤銷。乙公司向Z市人民法院起訴要求人民法院撤銷該合同，而甲公司向Z市仲裁委員會申請仲裁要求乙公司承擔違約責任。則下列說法中正確的是()。A．Z市人民法院應當依法對此案進行審理 B．Z市人民法院應當裁定不予受理

C．Z市人民法院應和A市仲裁委員會協商確定則誰受理此案 D．Z市仲裁委員會不應當受理此案

54．甲、乙因工程質量糾紛，乙申請某仲裁委員會仲裁，仲裁庭裁決駁回乙方請求，并作出了裁決。乙方認為仲裁庭的某種裁員處理此案時有受賄行為．依照我國《仲裁法》的規定，乙方可以()。A．拒絕執行 B．向人民法院起訴

C．請求法院裁定不予執行 D．向上級仲裁委員會申訴

55．人民法院應當在收到答辯狀之日起()El內，將答辯狀副本發送原告，被告不提出答辯狀的不影響人民法院審理。A．3 B．5 C．7 D．10 56．下列不屬于民事訴訟基本特點的是()。A．程序性 B．強制性 C．公權性 D．專業性

57．根據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》的有關規定，人民法院對于證據較多或者復雜疑難的案件，應當組織當事人在答辯期屆滿后、()交換證據。A．開庭審理前 B．法庭辯論前 C．終審判決前 D．舉證期限屆滿前 58．《民事訴訟法》規定，因合同糾紛提起的訴訟，南()人民法院管轄。A．合同履行地或者合同簽訂地 B．合同履行地或者原告住所地 C．被告住所地或者合同履行地 D．原告住所地或者標的物所在地 59．下列關于上訴條件的表述中，錯誤的是()。A．上訴人都是第一審程序中的當事人 B．須在法定的上訴期限內提起

C．上訴的對象必須是依法可以E訴的判決和裁定 D．可以采用口頭和書面兩種形式

60．人民法院收到強制申請執行書之日起超過()個月未執行的，申請執行人可以向上一級人民法院提出申請。A．1 B．3 C．6 D．9

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)61．在我國法律體系中，自然資源法主要包括()等。A．環境保護法 B．環境影響評價法 C．噪聲污染環境防治法 D．土地管理法 E．節約能源法

62．民事法律關系的要素構成包括()。

A．法律關系主觀方面 B．法律關系客觀方面 C．法律關系主體 D．法律關系客體 E．法律關系內容

63．代理的種類包括()。

A．法定代理 B．委托代理 C．轉托代理 D．指定代理 E．違法代理

64．抵押財產的確定情形包括()。A．抵押人被宣告破產或者被撤銷 B．當事人約定的實現抵押權的情形 C．抵押權的實現與其他債權人的撤銷權 D．嚴重影響債權實現的其他情形 E．債務履行期屆滿，債權未實現

65．可以不進行招標的施工項目包括()。A．施工主要技術采用特定專有技術的

B．施工企業自建自用的工程，且該施工企業資質等級符合工程要求的

C．在建工程追加的附屬小型工程或者主體加層T程，原中標人仍具備承包能力的 D．全部或者部分使用國有資金投資的

E．涉及國家安全、國家秘密或者搶險救災而不適宜招標的

66．事故發生單位對事故發生負有責任的，依照()規定處以罰款。A．發生．般事故的，處10萬元人民幣以上20萬元人民幣以下的罰款 B．發生較大事故的，處20萬元人民幣以上30萬元人民幣以下的罰款 C．發生較大事故的，處20萬元人民幣以上50萬元人民幣以下的罰款 D．發生重人事故的，處50萬元人民幣以上300萬元人民幣以下的罰款

E．發生特別重大事故的，處200萬元人民幣以上600萬元人民幣以下的罰款 67．缺陷責任期一般為()個月，具體可由發、承包雙方在合同中約定。A．3 B．6 C．12 D．18 E．24 68．《產品標識與標注規定》規定，所有產品或者其包裝上的標識必須真實，并符合()的要求。A．有產品質量檢驗合格證明

B．有中英文標明的產品名稱、生產廠廠名和廠址

C．限制使用的產品應當在顯著位置清晰地標明生產日期和安全使用期或者失效日期

D．根據產品的特點和使用要求，需要標明產品規格、等級、所含主要成分的名稱和含量的用中文相應予以標明

E．使用不當，容易造成產品本身損壞或者可能危及人身、財產安全的產品，應當有警示標志或者中文警示說明

69．依據《固體廢物污染環境防治法》的規定，與工程建沒有關的具體規定有()。A．以填埋方式處置危險廢物不符合國務院環境保護行政主管部門規定的，應當繳納危險廢物排污費 B．從事收集、貯存、處置危險廢物經營活動的單位，必須向縣級以上人民政府環境保護行政主管部門申請領取經營許可證，具體管理辦法由國務院規定

C．直接從事收集、貯存、運輸、利用、處置危險廢物的人員，應當接受專業培訓，經考核合格，方可從事該項工作

D．在國務院和國務院有關主管部門及省、自治區、直轄市人民政府劃定的自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他需要特別保護的區域內，禁止建設工業固體廢物集中貯存、處置設施、場所和生活垃圾填埋場

E．在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外

70．新建、改建、擴建工程的勞動安全衛生設施必須與主體工程()。A．同時設計 B．同時竣工

C．同時施工 D．同時投入生產和使用 E．同時驗收

71．項目檔案驗收會議的主要議程包括()。A．監理單位匯報項日檔案質量的審核情況

B．項目檔案驗收組檢查項目檔案及檔案管理情況 C．項目檔案驗收組形成并宣布項目檔案驗收意見 D．項目檔案工作的基礎管理工作 E．項目建設概況

72．依據《公務員法》規定，行政處分分為()。A．記過 B．記大過 C．降職 D．降級 E．撤職

73．按條款是否預先擬定，可以將合同分為()。A．要式合同 B．格式合同 C．不要式合同 D．有名合同 E．非格式合同

74．2009年3月12日，甲建筑工程公司向乙鋼鐵公司發出一封傳真。內容如下：本公司希望向你公司購買二級螺紋鋼20t，每噸4800元，2009年3月20日之前在甲公司所在城市的火車站交貨，貨到付款，請于3日內答復。2009年3月14日，乙公司回復：同意你方要求，但請預付3萬元定金。對于本案表述不正確的足()。

A．甲公司和乙公司通過要約和承諾訂立合同，合同已經成立 B．甲公司的傳真不構成要約，所以合同并未成立 C．乙公司的回復不構成承諾，所以合同并未成立

D．甲公司的傳真不構成要約，乙公司的叫復也不構成承諾，所以合同并未成立 E．乙公司的回復構成承諾，所以合同成立

75．導致合同變更與撤銷的重大誤解的構成條件有()。A．表意人的誤解是重大的

B．合同的內容在客觀上利益嚴重失衡 C．表意人因為誤解作出了意思表示 D．誤解是由表意人自己的過失造成的

E．受有過高利益的當事人在主觀上具有利用對方的故意 76．債權人提起代位權訴訟，應當符合的條件包括()。A．債務人怠于行使其到期債權，對債權人造成損害 B．債務人的債權已到期 C．債務人的債權不是專屬于債務人自身的債權

D．債權人代位行使的債權數額應當與其對債務人享有的債權數額為上限 E．債權人對債務人的債權合法

77．根據不同標準，可以將違約行為分為()。A．預期違約 B．雙方違約 C．先期違約 D．實際違約 E．單方違約

78．根據我國《擔保法》的規定，擔保方式有()。A．保證 B．抵押 C．質押 D．留置 E．證明

79.民事訴訟代理人可分為（）。

A．法定訴訟代理人 B．強制代理人 C．指定代理人 D．無代理人 E．委托訴訟代理人

80.仲裁協議的法律效力表現為（）。

A．對雙方當事人的法律效力

B．對法院的法律效力 C．對仲裁機構的效力

D．對仲裁事項的效力

E．對仲裁員的效力

2012年度全國二級建造師執業資格考試第一次模擬試卷答案

一、單項選擇題

1．C 2．B 3．D 4．D 5．D 6．D 7．A 8．C 9．B 10．D 11．C 12．D 13．C 14．D 15．B 16．B 17．A 18．A 19．C 2021．C 22．B 23．A 24．C 2526．C 27．D 28．C 29．D 3031．B 32．C 33．D 34．B 3536．D 37．D 38．B 39．C 4041．B 42．C 43．C 44．C 4546．C 47．A 48．D 49．C 5051．A 52．C 53．B 54．C 5556．D 57．A 58．C 59．D 60

二、多項選擇題

61．DE 62．CDE 63．ABD 6466．AC 67．BCE 68．ACDE 6971．ABC 72．ABDE 73．BE 7476．ABCE 77．ABDE 78．ABCD 79

．C ．B ．C ．C ．B ．C ．A ．B ．C ．ARDE 65．ABC 70．ABDE 75．AE 80．ABCE ．ACD ．ACD ．ABC 2012年度全國二級建造師執業資格考試第二次模擬試卷

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．下列選項中，()是整個法律體系的基礎。A．刑法 B．民法 C．憲法 D．行政法

2．公民在享有權利的同叫，也要履行相應的義務，下列選項中，不屬于公民應履行的義務是()。A．維護國家統一和民族團結的義務 B．監督權和獲得賠償權

C．遵守憲法和法律，保守國家秘密，愛護公共財產，遵守勞動紀律，遵守公共秩序，尊重社會公德 D．成年子女贍養扶助父母的義務

3．某類民事法律關系所規范的權利義務順利得到履行，取得了各自的利益．從而使該法律關系達到完結的是指()。

A．民事法律關系自然終止 B．民事法律關系協議終止 C．民事法律關系違約終止 D．民事法律關系合同終止

4．甲施工企業到乙供應商的材料倉庫提貨時，倉庫保管員由于工作疏忽多發了2t水泥給施工企業，乙供應商發現后要求甲施工企業返還。下列表述正確的是()。A．施工企業沒有過錯，無須返還

B．產生侵權之債，甲施工企業應當返還 C．產生不當得利之債，甲施工企業應當返還 D．產生無因管理之債，甲施工企業應當返還 5．實用新型和外觀設計專利權的期限是()年。A．5 B．10 C．5 D．20 6．甲施工企業與乙公司簽訂了承建綜合樓一幢的施工合同。根據施工合同。乙應于2006年1月10日前支付剩余工程款50萬元人民幣，乙屆時未予支付。甲在索要余款過程中，依次經過以下環節，綜合考慮各環節，其中不可使訴訟時效中斷的情形有()。A．2006年9月，甲致函乙要求其給付工程款

B．2007年1月，乙公司負責人在酒席上向甲施工企業負責人表示寬限一年，2007年年底一定付款 C．2008年4月，甲向人民法院起訴

D．2008年3月，乙公司承認該債務存在，但其已超過訴訟時效期間因而拒絕支付 7．動產物權沒立和轉讓前．權利人已經依法占有該動產的，物權A()時發生效力。A．法律行為生效 B．交付

C．約定生效 D．雙方共同簽署

8．建筑工程依法實行招標發包，對不適合招標發包的可以()。A．間接發包 B．直接發包 C．勞務分包 D．約定分包

9．某招標人于2009年3月10 U發出招標文件，有關投標人提交投標文件的日期中說法錯誤的是()。A．如果該項目施工合同估算價為180萬元人民幣，則投標人提交投標文件的日期可能截止于2009年3月28日

B．如果該項目屬于關系公眾安全的項目，且總投資額達到3200萬元人民幣，則投標人提交投標文件的日期不可在2009年3月30日前截止

C．投標人提交投標文件的日期只能截止于2009年3月30日 D．投標人提交投標文件的日期可以截止于2009年4月1日 10．投標保證金有效期應當超出投標有效期()天。A．10 B．20 C．30 D．60 11．某建設項目，招標文件中規定的開標日期是2009年6月6日上午9點整。在2009年6月6日上午9點整的時候，共收到了投標書10份，其中一份標書沒有密封；一份標書只有單位的蓋章而沒有法定代表人的簽字；還有一份標書對同類問題表述不一致。2009年6月6日上午11點，另有一家投標人送來了一份投標書并說明原因，是因為公司的領導出差剛回來，由于簽字的原因才送來晚了。下列說法中正確的是()。

A．共收到有效標書9份 B．共收到有效標書8份

C．共收到有效標書7份 D．11點送來的標書是有效標書

12．自招標文件出售之口起至停止山售之日止，最短不得少于()個工作日。A．5 B．7 C．10 D．14 13．事故發生后，事故現場有關人員應當立即向本單位負責人報告；單位負責人接到報告后，應當于()小時內向事故發生地縣級以上人民政府安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門報 告。A．1 B．12 C．24 D．48 14．下列選項巾，()是建筑生產中最基本的安全管理制度，是所有安全規章制度的核心。A．群防群治制度 B．安全生產檢查制度 C．安全生產責任制度 D．安全責任追究制度

15．某施工企業于2009年3月10日取得安全生產許可證，則該證至()到期。A．2011年3月1O日 B．2012年3月10日 C．2013年3月10日 D．2014年3月10日

16．施工單位超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為，對施工單位處工程合同價款()的罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級。A．0.5％以上1％以下 B．1％以上2％以下 C．2％以上4％以下 D．5％以上1O％以下

17．監理工程師因過錯造成質量事故的，責令停止執業()年。A．1 B．2 C．3 D．5 18．由于發包人原因導致工程無法按規定期限進行竣工驗收的，在承包人提交竣工驗收報告()天后，工程自動進入缺陷責任期。A．20 B．30 C．60 D．90 19．建設工程質量監督機構在T程竣工驗收后()日內，應向委托部門報送建設工程質量監督報告。A．3 B．5 C．7 D．15 20．某工程項日丁2009年3月1日開始試運行。建設單位申請該下程項目配套建設的環境保護設施竣工驗收的最后時限為()。

A．2009年4月1日 B．2009年6月1日 C．2009年9月1目 D．2009年12月1日

21．設計單位未按照民用建筑節能強制性標準進行設計，或者使用列入禁止使用目錄的技術、工藝、材料和設備的，由縣級以上人民政府建設主管部門責令改正，處()的罰款。A．10萬元人民幣以上30萬元人民幣以下 B．20萬元人民幣以上40萬元人民幣以下 C．10萬元人民幣以上50萬元人民幣以下 D．10萬元人民幣以上100萬元人民幣以下 22．被申請人收到仲裁申請書副本后，應當在()日內向勞動爭議仲裁委員會提交答辯書。A．3 B．5 C．10 D．15 23．用人單位白用工之日起超過1個月不滿1年未與勞動者訂立書面勞動合同的，應當依照《勞動合同法》的規定，向勞動者每月支付()倍的工資。A．1 B．2 C．3 D．4 24．甲與乙建筑公司簽訂了勞動合同，合同尚未期滿，甲要解除合同。根據《勞動法》的規定，甲應當提前()日以書面形式通知用人單位。A．10 B．15 C．20 D．30 25．某市政府投資建設的大型工程項目，根據施工計劃，預計在2009年9月1日組織竣工驗收，則對該項目的檔案驗收在()進行。

A．2009年6月1日前 B．2009年6月1日后 C．2009年7月1日前 D．2009年9月1日后

26．書面委托代理的授權委托書應載明的事項不包括()。A．代理人的姓名或者名稱 B．被代理人的姓名、工作單位 C．代理事項、權限和期間 D．委托人簽名或者蓋章

27．留置權人與債務人應當約定留置財產后的債務履行期問，沒有約定或者約定不明確的，留置權人應當給債務人()個月以上履行債務的期間。A．1 B．2 C．3 D．6 28．下列情形中，不屬于違法分包的是()。

A．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位的

B．建設工程總承包合同中未有約定，經建設單位認可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成的

C．分包單位將其承包的建設下程再分包的

D．施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他睢位的

29．依法必須進行招標的項目，自招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于()日。A．7 B．10 C．15 D．20 30．在勞動爭議的解決方式中，()是一種簡便易行、最有效、最經濟的方法。A．協商 B．調解 C．提起訴訟 D．仲裁

31．因支付拖欠()等事項達成調解協議的，用人單位在協}義約定期限內不履行的，勞動者可以持調解協議書依法向人民法院申請支付令。

A．工傷醫療費、社會保險 B．工傷醫療費、經濟補償 C．獎金、津貼 D．勞動報酬、社會保險

32．下列關于勞動爭議仲裁委員會的表述中，錯誤的是()。

A．勞動爭議仲裁委員會是依法成立的，通過仲裁方式處理勞動爭議的專門機構 B．勞動爭議仲裁委員會獨立行使勞動爭議仲裁權 C．勞動爭議仲裁委員會按行政區劃層層設立

D．直轄市、設區的市可以設立一個或者若干個勞動爭議仲裁委員會

33．非全口制用工是以小時計酬為主，勞動者在同一用人單位一般平均每日工作時間不超過()小時。A．2 B．4 C．8 D．10 34．下列關于侵權行為與違約行為的區別的表述巾，錯誤的是()。

A．侵權行為違反規定的是法定義務，違約行為違反的是合同巾的約定義務 B．侵權行為侵犯的是絕對權，違約行為侵犯的是相對權

C．侵權行為的法律責任包括財產責任和非財產責任，違約行為的法律責任僅限于財產責任 D．侵權行為屬民事違法行為，違約行為則不屬于

35．對于下列糾紛的解決中，適用于《合同法》的有()。A．甲監理公司對行政部門的處罰不服引起的糾紛 B．乙施工企業與項目經理丙之間的勞動報酬糾紛 c．甲建設單位與乙招標代理機構之間的代理費用糾紛 D．甲建筑公司與乙設備租賃公司之間的租金支付糾紛

36．2009年6月8日，某建筑公司的項目經理向水泥廠發出一個要約，想要購買水泥廠的水泥100t。要約中要求水泥廠在2009年6月12日之前作出答復，但是，水泥廠考慮到水泥可能會漲價而拖延到了2009年6月20日才回復同意賣給項目經理水泥，則下列說法中，不正確的是()。A．該項目經理收到該回復后合同生效

B．該遲到的承諾是否有效，由該項目經理決定

C．如果該項目經理不想買水泥了，可以不用通知水泥廠

D．如果該項日經理承認該遲到的承諾的效力，就要及時通知水泥廠 37．根據我國《合同法》的規定，依法成立的合同，A()時生效。A．交付執行 B．登記 C．成立 D．雙方簽署

38．某建設單位與甲公司簽訂一份施工合同，約定由甲公司為某工程的施工總承包商。甲公司經過建設單位同意將其中幕墻工程發包給乙公司。為趕進度，乙公司將其中一部分工程又發包給丙公司。對于前述施工合同的效力，下列表述正確的()。A．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效 B．甲和乙的合同有效，乙和丙的合同無效 C．甲和乙的合同無效，乙和丙的合同有效 D．甲和乙的合同無效，乙和丙的合同無效

39．發包人收到竣工驗收報告后應在()天內組織有關單位驗收。A．15 B．28 C．40 D．60 40．甲、乙雙方于2009年3月10日簽訂一份施工合同。2009年3月20日，乙方發現甲方隱瞞了施工現場周邊真文地質條件，如果按合同施工，將增加將近30％的施工費用，遂與甲方協商但遭到拒絕。根據《合同法》的規定，乙公司若要行使其撤銷權，必須在()之前向法院或仲裁機構申請。A．2009年3月10日 B．2009年3月20日 C．2010年3月10日 D．2010年3月20日

41．甲施工企業向乙公司訂購了1 0臺白卸車，由于乙公司庫存短缺，經甲同意，由丙公司代替乙交付2臺。若丙公司交付的2臺自卸車存在質量問題，則應當由()承擔違約責任。A．乙向丙 B．乙向甲 C．丙向甲 D．丙向乙

42．2009年2月2日甲與乙簽訂r一個合同，合同葉]約定甲將A己的挖掘機租給乙，租期為2009年3月1日至2010年3月1日。但是在2009年2月25日甲卻將此挖掘機租給了丙，租期為2009年2月25日至6月25日，則()。A．甲要承擔締約過失責任

B．乙在2009年2月25日即可要求甲承擔違約責任 C．乙在2009年3月1日方可要求}=}{j承擔違約責任 D．乙在2010年3月1日方可要求甲承擔違約責任

43．某業主和承包商簽訂了施工合同甲，承包商和分包商簽訂了分包合同乙。為保證施工合同甲的認真履行，業主要求承包商提供保證人，則保證合同丁的當事人足()。A．承包商和分包商 B．承包商和保證人 C．業主和保證人 D．業主和承包商

44．甲與乙簽訂工程設計合同，合同約定設計費為80萬元人民幣。甲方向乙方支付16萬元人民幣定金。合同訂立后，甲方實際向乙方支付了10萬元人民幣定金，乙方收取定金后拒不履行合同，則()。A．甲方可以要求乙方返還10萬元人民幣 B．甲方可以要求乙方返還16萬元人民幣 C．甲方可以要求乙方返還20萬元人民幣 D．甲方可以要求乙方返還32萬元人民幣 45．下列選項中，不屬于雙務合同的是()。A．建設工程合同 B．租賃合同 C．加丁承攬合同 D．借用合同 46．書面形式的要約自()時發生效力。

A．到達受要約人 B．要約人發出

C．受要約人了解要約內容 D．受要約人作出承諾

47．欺詐是合同無效的原因之一，下列不屬于其構成條件的是()。A．欺詐方具有欺詐的故意 B．欺詐方實施了欺詐行為

C．被欺詐方因欺詐行為陷入錯誤的認識

D．被欺詐方由于錯誤認識而作出了違反其真實意思表示的行為、欺詐行為損害了其合法利益 48．根據《合同法》的規定，當事人在合同中對質量要求約定不明確的按照()履行。A．通常標準、特定標準 B．國家標準、特定標準 C．通常標準、行業標準 D．國家標準、行業標準

49．甲、乙因工程款糾紛引起訴訟，在案件審理過程中，甲對乙提交的工程造價鑒定結論有異議，申請重新鑒定。在()的情況下，法院應予以重新鑒定。A．可以通過補充鑒定解決 B．可以通過重新質證解決 C．可以通過補充質證解決 D．鑒定程序嚴重違法

50．A公司承建B公司的居民住宅工程．后來雙方因工程質量問題導致糾紛，A公司決定起訴B公司。A公司的注冊登記地在甲市，B公司的注冊登記地在乙市，該工程位于丙市，雙方的合同是在丁市簽訂的。根據我國《民事訴蹬法》的規定，A公司應當向()市人民法院起訴。A．甲 B．乙 C．丙 D．丁

51．某建設工程的承包人將工程進行了轉包，導致實際施工人的工程款被拖欠。根據有關司法解釋的規定，下列說法中錯誤的是()。

A．實際施工人只能以發包人為被告主張權利 B．實際施工人可以以轉包人為被告起訴 C．人民法院可以追加轉包人為本案當事人

D．發包人只在欠付工程價款范圍內對實施工人承擔責任

52．人民法院適用普通程序審理的案件，應在立案之日起()個月內審結。A．1 B．2 C．3 D．6 53．仲裁委員會收到仲裁申請書之日起()日內經審查認為符合受理條件的，應當受理，并通知當事人；認為不符合受理條件的，應當書面通知當事人不予受理，并說明理由。A．3 B．5 C．7 D．15 54．申請人不服行政復議決定的，可以在收到行政復議決定書之日起()日內向人民法院提起訴訟。A．7 B．10 C．15 D．30 55．只要原告起訴符合民事訴訟法規定的條件，無論被告是否愿意，訴訟均會發生，這一點體現了民事訴訟()的特點。

A．公權性 B．程序性 C．強制性 D．專業性

56．當事人增加、變更訴訟請求的，應當在()提出。A．受理案件后終審判決前 B．開庭審理后終審判決前 C．開庭審理前 D．舉證期限屆滿前

57．一般地域管轄，通常是以()作為確定管轄的標準。A．訴訟標的所在地 B．被告住所地 C．法律事實所在地 D．原告住所地

58．下列關于先了執行的表述中，錯誤的是()。A．先予執行根據當事人的申請而開始 B．申請人必須提供擔保

C．人民法院對當事人先予執行的申請，經審查認為符合法定條件的，應當及時作出先予執行的裁定 D．先予執行應當僅限于當事人訴訟請求的范圍，并以當事人的生活、生產經營急需為限

59．地方人民檢察院發現同級人民法院已經發生法律效力的判決、裁定，適用法律有錯誤的，應當()。A．向同級人民法院提出抗訴

B．提請上級人民檢察院向同級人民法院提出抗訴 C．提請最高人民檢察院向同級人民法院提出抗訴 D．提請上級人民法院向同級人民法院提出抗訴

60．行政復議機關一般應當自受理申請之日起()日內作出行政復議決定。A．15 B．20 C．30 D．60

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)61．在我國法律體系中，訴訟法主要包括()。A．民事訴訟法 B．行政訴訟法 C．憲法 D．國際法

E．刑事訴訟法

62．下列屬于民事法律關系客體的是()。A．建筑材料和施工機械 B．建設資金 C．文學作品 D．行為 E．法定的權利和義務

63.根據我國《民法通則》以及相關的法律規范的規定，能夠引起債的發生的法律事實，即債的發生根據主要有()。

A．不當得利 B．無因管理 C．合同 D．侵權行為 E．不可抗力

64．物權包括()。

A．抵押權 B．留置權 C．所有權 D．用益物權 E．擔保物權 65．下列建設工程的勘察、設計，經有關主管部門批準，可以直接發包的有()。A．重要設備的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的 B．采用特定的專利或者專有技術的 C．建筑藝術造型有特殊要求的

D．國務院規定的其他建設工程的勘察、設計 E．全部或部分使用國有資金投資的

66.事故發生單位主要負責人未依法履行安全生產管理職責，導致事故發生的，依照()規定處以罰款。A．發生一般事故的，處上一年年收入30％的罰款 B．發生較大事故的，處上一年年收入40％的罰款 C．重大責任事故的，處上一年年收入50％的罰款 D．發生重大事故的，處上一年年收入60％的罰款 E．發生特別重大事故的，處上一年年收入70％的罰款

67.建設工程質量監督機構制訂建設工程質量監督工作方案的內容，具體包括()。A．確定負責該項工程的質量監督工程師和助理質量監督工程師

B.監督建設單位組織的工程竣工驗收的組織形式、驗收程序以及在驗收過程中提供的有關資料和形成的質量評定文件是否符合有關規定

C．實體質量是否存有嚴重缺陷

D.在方案中對地基基礎、主體結構和其他涉及結構安全的重要部位和關鍵工序，作出實施監督的詳細計劃安排

E．工程質量的檢驗評定是否符合國家驗收標準 68.根據《實施工程建沒強制性標準監督規定》，下列屬于強制性標準監督檢查的內容包括()。A．工程項目的安全、質量是否符合強制性標準的規定 B．有關工程技術人員是否熟悉、掌握強制性標準

C．工程中采用的導則、指南、手冊、計算機軟件的內容是否符合強制性標準的規定 D．工程質量監督機構應當對工程建設施工、監理、驗杉等階段執行強制性標準 E．工程項日采用的材料、設備是否符合強制性標準的規定

69．根據《節約能源法》的規定，我國進行節能管理的基本思路包括()。A．建筑節能的監督管理 B．編制節能計劃 C．建筑節能制度 D．節能產業政策 E．節能考核評價

70．根據《勞動合同法》的規定，用人單位有()情形的，勞動者可以解除勞動合同，用人單位應當向勞動者支付經濟補償。

A．未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的

B．用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自Ell的手段強迫勞動者勞動的 C．未及時足額支付勞動報酬的

D．用人單位的規章制度違反法律、法規的規定，損害勞動者權益的 E．用人單位違章指揮、強令冒險作業危及勞動者人身安全的 71．檢查項目檔案，采用的方式有()。A．現場查驗 B．現場勘驗 C．質詢 D．詢問 E．抽查案卷

72．根據《行政處罰法》、《建設行政處罰程序暫行規定》基于建設行政處罰的不同情況，規定了()程序。

A．簡易 B．一般 C．聽證 D．特殊 E．合議

73．根據法律是否規定一定名稱并有專門規定為標準，合同可以分為()。A．雙務合同 B．單務合同 C．有名合同 D．無名合同 E．實踐合同

74．根據《合同法》的規定，合同的一般條款包括()。A．數量 B．質量

C．違約金 D．解決爭議的方法 E．當事人的名稱

75．建設工程施工合同的發包人請求解除合同的條件包括()。A．明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務的

B．合同約定的期限內沒有完工，且在發包人催告的合理期限內仍未完工的 C．已經完成的建設工程質量不合格，并拒絕修復的 D．未按約定支付工程價款的 E．不履行合同約定的協助義務的

76．合同權利義務概括轉讓，又稱為概括承受、概括轉移，它分為()。A．合同權利全部轉讓 B．合同權利義務全部轉移 C．合同權利部分轉讓 D．合同義務全部轉讓 E．合同權利義務部分轉移

77．保證擔保的當事人包括()。A．債權人 B．參與人 C．債務人 D．代理人 E．保證人

78．書證的特征包括()。

A.書證以其表達的息想內容來證明案件事實，而不是以其外形、質量等來證明案件事實 B．書證往往能夠直接證明案件的主要事實 C．書證的真實性較強，不易偽造 D．書證是真實的

E．書證所反映的內容對待證事實能起到證明作用 79．財產保全的種類包括()。

A．訴前財產保全 B．訴訟財產保全 C．訴中財產保全 D．訴后財產保全 E．抵押財產保全

80．下列事項應按規定的糾紛處理方式解決，而不能提起行政復議的有()。A．認為行政機關侵犯其合法的經營自主權的

B.認為行政機關違法集資、征收財物、攤派費用或者違法要求履行其他義務的 C．行政機關的行政處分或者其他人事處理決定

D．認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益的 E．行政機關對民事糾紛作出的調解或者其他處理

2012年度全國二級建造師執業資格考試第二次模擬試卷答案

一、單項選擇題

1．C 2．B 3．A 4．C 5．B 6．D 7．A 8．B 9．C 10．C 11．A 12．A 13．A 14．C 15．B 16．C 17．A 18．D 19．B 20．B 21．A 22．C 23．B 24．D 25．B 26．B 27．B 28．B 29．D 30．A 31．B 32．C 33．B 34．D 3536．A 37．C 38．B 39．B 4041．B 42．B 43．C 44．C 4546．A 47．D 48．D 49．D 5051．A 52．D 53．B 54．C 5556．D 57．B 58．B 59．B 60

二、多項選擇題

61．ABE 62．ABCD 63．ABCD 6466．ABD 67．AD 68．ABCE 6971．ACE 72．ABC 73．CD 7476．BE 77．ACE 78．ABC 79

．D ．D ．D ．D ．C ．D ．CDE 65．BDE 70．ABDE 75．AB 80．BCE ．ABCD ．ABC ．CE 2012年度全國二級建造師執業資格考試第三次模擬試卷

一、單項選擇題(共60題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)1．在我國法律體系中，《稅法》屬于()。A．民法 B．行政法 C．經濟法 D．憲法

2．下列選項中，()是我國法律體系中最基本和最重要的法律部門。A．憲法 B．刑法 C．民法 D．行政法

3．紅星建筑工程公司委托其業務員甲某外出采購水泥，甲某以紅星建筑工程公司的名義與乙公司簽訂一份鋼材購銷合同，下列說法中正確的是()。

A．甲某的行為構成無權代理 B．甲某的行為屬于有權代理 C．甲某的行為構成濫用代理權 D．甲某的行為屬于法定代理

4．甲砂場將應該發給乙建筑公司的2500m細砂發給了丙路橋公司，三天后，甲砂場向丙路橋公司索取這批細砂。所產生的債權債務關系是()。A．合同之債 B．侵權之債 C．不當得利之債 D．無因管理之債

5．公民人身權受到傷害要求賠償的訴訟期間為()年。A．1 B．2 C．3 D．4 6．訴訟時效期間從知道或應當知道權利被侵害時起計算。但是，從權利被侵害之日起超過()年的，人民法院不予保護。A．2 B．10 C．15 D．20 7．因合法建造、拆除房屋等事實行為設立或者消滅物權的，自()時發生效力。A．約定生效 B．事實行為成就 C．法律行為生效 D．交付

8．大型建筑工程或者結構復雜的建筑T程，可以由()個以上的承包單位聯合共同承包。A．1 B．2 C．3 D．4 9．某項目投標總價為10億元人民幣，則其投標保證金可能為()。A.180萬元人民幣 B．1500萬元人民幣 C．10億元人民幣 D．75萬元人民幣

lo．A公司和B公司組成聯合體投標競爭c公司的招標項目并且中標，則()。A．由A公司代表B公司與c公司簽訂承包合同 B．由B公司代表A公司與C公司簽訂承包合同 C．由A公司和B公司與C公司簽訂承包合同 D．由A公司和B公司分別與C公司簽訂承包合同 11．某項目的招標人于2009年6月1日向中標人發出了中標通知書，雙方于2009年6月25日簽訂了合同。根據相關法律規定，招標人應在()前向有關部門提交招標投標情況的書面報告。A．2009年6月15日 B．2009年6月30日 C．2009年7月10日 D．2009年7月25日

12．根據《工程建設項目施工招標投標辦法》的規定，施工招標項目工期超過()個月的，招標文件中可以規定工程造價指數體系、價格調整因素和調整方法。A．3 B．6 C．9 D．12 13．安全生產監督管理部門和負有安全生產監督管理職責的有關部門逐級上報事故情況，每級上報的時間不得超過()小時。A．1 B．2 C．3 D．4 14．某工程項目施工合同于2009年6月5日簽訂，該工程的開工報告于2009年6月15日批準，工程于2009年7月10日正式開工。建設單位最遲應當于()前，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。A．2009年6月15日 B．2009年6月30日 C．2009年7月10日 D．2009年7月15日 15．根據我國相關規定，未取得安全生產許可證而擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得，并處()的罰款。

A．5萬元人民幣以上1O萬元人民幣以下 B．10萬元人民幣以上50萬元人民幣以下 C．20萬元人民幣以上70萬元人民幣以下 D．30萬元人民幣以上80萬元人民幣以下

16．施工單位不履行保修義務或者拖延履行保修義務的，責令改正，處()的罰款，并對在保修期內因質量缺陷造成的損失承擔賠償責任。A．5萬元人民幣以上10萬元人民幣以下 B．10萬元人民幣以上20萬元人民幣以下 C．10萬元人民幣以上30萬元人民幣以下 D．20萬元人民幣以上60萬元人民幣以F 17．監理工程師因過錯造成．重大質量事故的，吊銷執業資格證書，()年以內不予注冊。A．1 B．2 C．3 D．5 18．建設工程全部或者部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額()左右的比例預留保證金。A．2％ B．4％ C．5％ D．7％

19．建設工程發生質量事故，有關單位應當在()小時內向當地建設行政主管部門和其他有關部門報告。

A．1 B．12 C．24 D．48 20．在城市市區范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工()日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門申報該工程的項目名稱、施工場所和期限、可能產生的環境噪聲值以及所采取的環境噪聲污染防治措施的情況。A．10 B．15 C．30 D．60 21．不得安排夜班勞動的情況是()。A．懷孕的女職工甲

B．嬰兒哺乳期末滿一周歲的女職工乙 C．女職工丙 D．未成年工丁

22．當事人有正當理由的，可以在開庭()日前清求延期開庭。A．3 B．5 C．10 D．15 23．根據我國《勞動合同法》的規定，自用工之口起()個月內，經用人單位書面通知后，勞動者不與用人單位訂市書面勞動合同的用人單位應當書面通知勞動者終止勞動關系，無需向勞動者支付經濟補償．但是應當依法向勞動者支付其實際工作時間的勞動報酬。A．1 B．2 C．3 D．6 24．用人單位可以解除勞動合同的情形為()。A．提供勞務的甲是未成年人 B．乙患病，但在規定的醫療期內 C．丙患職業病喪失勞動能力 D．丁因公負傷部分喪失勞動能力

25．根據《稅收征收管理法》的規定，納稅人因有特殊困難，不能按期繳納稅款的，經批準可以延期繳納稅款，但是最長不得超過()個月。A．1 B．2 C．3 D．6 26．被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的，()。A．由被代理人承擔主要責任 B．由代理人承擔主要責任 C．由被代理人和代理人負連帶責任 D．代理人不承擔責任

27．根據《建筑工程施工許可管理辦法》的規定，限額以下的小型工程是指工程投資額在()萬元以下或者建筑面積在300平方米以下的建筑工程。A．10 B．15 C．20 D．30 28．工程監理人員認為工程施工不符合工程設計要求、施工技術標準和合同約定的，有權()。A．提出意見和建議 B．要求建筑施工企業改正 C．報告建設單位 D．提出索賠要求

29．未造成人員傷亡的一般生產安全事故，由()組織事故調查組進行調查。A．國務院授權的有關部門 B．省級人民政府 C．設區的市級人民政府 D．縣級人民政府

30．勞動爭議當事人可申請調解的調解組織不包括()。A．企業勞動爭議調解委員會 B．依法設立的基層人民調解組織

C．在鄉鎮、街道設立的具有勞動爭議調解職能的組織 D．勞動爭議仲裁委員會

31．下列關于勞動爭議仲裁的基本特點的表述中，錯誤的是()。

A．從仲裁主體上看，勞動爭議仲裁機構由勞動行政主管部門、同級工會、用人單位方面的代表三方組成

B．從解決對象看，勞動爭議仲裁解決勞動爭議

C．從仲裁實行的原則看，勞動爭議仲裁實行的是約定管轄

D．從與訴訟的關系看，當事人對勞動爭議仲裁裁決不服的，可以向法院起訴

32．用人單位生產經營發生嚴重困難需要裁減人員20人以上或者裁減不足20人但占企業職工總數()以上的，用人單位在聽取工會意見并向勞動行政部門報告后可以裁減人員。A．5％ B．10％ C．15％ D．20％

33．非全日制用工的特點不包括()。

A．雙方當事人可以訂立口頭協議 B．雙方當事人可以約定試用期

C．雙方當事人任何一方都可以隨叫通知對方終止用工

D．從事非全日制用工的勞動者可以與一個或者一個以上用人單位訂立勞動合同 34．管制具有一定的期限，數罪并罰時不得超過()年。A．1 B．2 C．3 D．5 35．某施工項目業主在招標文件中規定承包商拖期違約賠償按6000元／d計算，投標單位在投標文件中提出拖期違約賠償按4000元／d計算。經過開標、評標、定標后，業主發出了中標通知書，雙方在簽訂合同時的拖期違約賠償應為()元／d。A．4000 B．4500 C．5000 D．9000 36．在某大型項目的招標中，甲公司欲和乙公司組成聯合體進行投標，雙方通過磋商基本達成合作意向，但在雙方簽訂正式的聯合體協議之前，丙公司以更為優惠的條件勸說甲公司放棄與乙公司的聯合，甲公司轉而與丙公司開始新的談判磋商。但在招標文件規定的投標截止到日前，丙公司由于排擠乙公司的目的已經達到，遂借口資金緊張拒絕與甲公司共同投標。關于甲公司此間遭受的損失，下列表述正確的是()。

A．甲的損失自己承擔，因為合同并未成立 B．甲的損失自己承擔，因為丙公司沒有過失 C．甲的損失由丙公司承擔，承擔違約責任 D．甲的損失由丙公司承擔，承擔締約過失責任 37.下列選項中，()是合同生效的重要構成要件。A．意思表示真實

B．當事人必須具有相應的民事權利能力和民事行為能力 C．不違反法律、行政法規的強制性規定 D．不損害社會公共利益 38．附期限合同是指()。

A.合同成立之后，是否具有效力還未確定，有待于其他行為或者事實使之確定的合同 B.在合同中約定了一定的條件，并且把該條件的成就作為合同效力發生的根據的合同 C.當事人在合同中設定一定的期限，并把未來期限的到來作為合同效力消滅的根據的合同 D.在合同中約定了一定的條件，并且把該條件的不成就作為合同效力消滅的根據

39.甲、乙雙方在合同中約定甲方貨到后乙方付款，甲公司聽說乙公司的經營狀況不好就中止了發貨，后經證實是謠傳。則()。A．甲公司的行為屬于違約行為

B．甲公司的行為屬于行使先履行抗辯權 C．甲公司的行為屬于行使不安抗辯權 D．甲公司的行為屬丁行使同時履行抗辯權

40.自債務人的行為發生之日起()年內沒有行使撤銷權的，該撤銷權消滅。A．1 B．2 C．3 D．5 41.甲乙雙方訂立的商品房買賣合同中約定：“乙將自己開發建設的某公寓A座第10層住房出售給甲，2009年11月8日交付房屋”。2009年9月27日，甲發現該公寓A座剛蓋到第2層。根據合同法規定，()。A．甲可以立即起訴乙，要求其承擔違約責任

B．甲只能要求乙支付遲延履行違約金而不能解除合同 C．甲只能等到2009年11月8日方能要求乙承擔違約責任 D．甲只能在乙交房后接受交付，而不能要求乙承擔違約責任

42.甲施工企業與乙鋼鐵公司訂立了一份鋼材購銷合同，約定乙鋼鐵公司向甲施工企業交付200tg。貨款80萬元人民幣，甲施工企業向乙鋼鐵公司支付定金10萬元人民幣；如任何一方不履行合同應支付違約金15萬元人民幣。乙鋼鐵公司因將鋼材賣給丙施工企業而無法向甲施工企業交付，給甲施工企業造成損失20萬元人民幣。甲施工企業的()訴訟請求不能夠獲得法院支持。A．要求乙鋼鐵公司支付違約金20萬元人民幣 B．要求乙鋼鐵公司雙倍返還定金20萬元人民幣

C.要求乙鋼鐵公司支付違約金15萬元人民幣，同時返還定金10萬元人民幣 D．要求乙鋼鐵公司支付違約金15萬元人民幣，同時繼續履行交貨義務

43.甲公司為乙公司向丙公司借款作擔保，在保證合同中沒有明確約定保證的范圍，根據用工法律規定，此保證的范圍是()。A．主債權 B．利息 C．違約金 D．全部債權

44．施工企業與鋼材經銷商簽訂購銷合同，總貨值為60萬元人民幣，雙方在協商定金數額時發生意見分歧。根據《擔保法》的規定，該定金額最多為()萬元人民幣。A．3 B．6 C．12 D．18 45．借用合同是()。

A．雙務、格式合同 B．無償、單務合同 C．無償、格式合同 D．有償、雙務合同

46．在耍約發生法律效力之前，要約人使其不發生法律效力而取消要約的行為稱為()。A．要約的撤銷 B．要約的撤同 C．要約的消滅 D．要約的失效

47．當事人在合同中預先約定免除一方故意或重大過失而給對方造成損失的，該項條款()。A．有效 B．無效

C．效力待定 D．可變更、可撤銷 48．不安抗辯權的成立要件不包括()。

A．雙方當事人基于同一雙務合同而互負債務

B．債務履行有先后順序，且由履行順序在先的當事人行使 C．當事人另一方未履行債務

D．履行順序在后的一方履行能力明顯下降，有喪失或者可能喪失履行債務能力的情形 49．視聽資料是指()。

A．證明案件真實情況的一切物品和痕跡

B．利用錄音、錄像等技術手段反映的聲音、圖像以及電子計算機貯存的數據證明案件事實的證據 C．人民法院審判人員或者行政機關工作人員對能夠證明案件事實的現場或者對不能、不便拿到人民法院的物證，就地進行分析、檢驗、測量、勘察后所作的記錄

D．以文字、符號、圖形等形式所記載的內容或表達的思想來證明案件事實的證據

50．人民法院對當事人提出的回避申請，應當在申請提出的()日內，以口頭或者書面形式作出決定。A．2 B．3 C．5 D．7 51．人民法院在接受訴前財產保全申請后，必須在()小時內作出裁定。A．12 B．24 C．48 D．72 52．當事人申請再審，應當在判決、裁定發生法律效力后()年內提出。A．1 B．2 C．3 D．5 53．甲、乙因合同糾紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員，首席仲裁員由甲、乙共同選定。仲裁庭合議時產生了三種不同意見，仲裁庭應當()作出裁決。A．按多數仲裁員的意見 B．按首席仲裁員的意見 C．提請仲裁委員會 D．提請仲裁委員會主任

54．公民、法人或者其他組織直接向人民法院提起公訴的，應當在知道做出具體行政行為之只起()個月內提出，法律另有規定的除外。A．1 B．2 C．3 D．6 55．在執行中雙方當事人達成的和解協議的，如果一方當事人不履行和解協議或者反悔的，對方當事人只可以()。

A．申請人民法院按照原生效法律文書強制執行 B．重新提起訴訟 C．追究其違約責任

D．申請人民法院按照和解協議強制執行

56．證據收集是指審判人員為了查明案件事實，按照法定獲取證據的行為，其收集方法不包括()。A．當事人提供

B．人民法院認為市理案件需要，依職權主動調查收集 C．人民檢察院依職權主動調查收集 D．當事人依法申請人民法院調查收集

57．下列關于證據證明力的表述中，錯誤的是()。

A．國家機關，社會團體依職權制作的公文書證的證明力一般大于其他書證

B．物證、檔案、鑒定結論，勘驗筆錄或者經過公證、登記的書證，其證明力一般大于其他書證、視聽資料和證人證言

C．物證、檔案、鑒定結論的證明力大于國家機關、社會團體依職權制作的公文書證

D．證人提供的對與其親屬或者其他密切關系的當事人有利的證言，其證明力一般小于其他證人證言 58．采取訴前財產保全須符合的條件不包括()。

A．必須是緊急情況，不立即采取財產保全將會使申請人的合法權益受到難以彌補的損害 B．必須由利害關系人向財產所在地的人民法院提出申請 C．申請人必須提供擔保

D．可能因當事人一方的行為或者其他原因，使判決不能執行或難以執行的案件 59．申請強制執行的期間從()起計算。

A．法律文書規定履行期間的最后，日 B．法律文書規定履行期間的第一日 C．判決作出之日 D．法律文書生效之日 60．法律規定應當撤銷仲裁裁決的情形不包括()。A．仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序 B．仲裁裁決所依據的證據是偽造的

C．提出撤銷仲裁裁決申請的主體并非是仲裁當事人

D．仲裁員在仲裁該案時有索賄、徇私舞弊、枉法裁決的行為

二、多項選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)61．中華人民共和國公民的人格尊嚴不受侵犯，其人格尊嚴主要包括公民的()。

A．姓名權 B．隱私權 C．肖像權 D．財產權 E．著作權

62．下列選項中，屬于民事法律關系變更的是()。A．主體變更 B．客體變更

C．內容變更 D．主觀方面的變更 E．客觀方面的變更 63．債的消滅可分為()。

A．債因履行而消滅 B．債因提存而消滅

C．債因免除而消滅 D．債因擔保人死亡而解除 E．債因混同而消滅 64．物權的保護應當采取的方式有()。

A．無權占有不動產或者動產的，權利人可以請求返還原物

B．妨害物權或者可能妨害物權的，權利人可以請求排除妨害或者消除危險

C．造成不動產或者動產毀損的，權利人可以請求修理、重作、更換或者恢復原狀 D．侵害物權，造成權利人損害的，權利人只能請求損害賠償

E．因物權的歸屬、內容發生爭議的，利害關系人可以請求確認權利 65．根據《招標投標法》的規定，對聯合體各方資質條件的要求有()。

A．兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯合體，以一個投標人的身份共同投標 B．聯合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力

C．國家有關規定或者招標文件對投標人資格條件有規定的，聯合體各方均應當具備規定的相應資格條件

D．由同一專業單位組成的聯合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級 E．由同一專業單位組成的聯合體，按照資質等級較高的單位確定資質等級 66．下列選項中，屬于勘察單位的安全責任的包括()。A．確保勘察文件的質量，以保證后續工作安全的責任 B．科學設計的責任 C．提出建議的責任 D．承擔后果的責任

E．科學勘察，以保證周邊建筑物安全的責任

67．下列選項中，屬于建設工程質量監督報告的有()。A．對地基基礎和主體結構質量檢查的結論

B．T程竣工驗收的程序、內容和質量檢驗評定是否符合有關規定 c．歷次抽查該工程發現的質量問題和處理情況等內容 D．根據政府主管部門的委托，受理建設工程項目質量監督 E．工程質量的檢驗評定是否符合國家驗收標準 68．《標準化法》按照標準的級別不同，把標準分為()。A．國家標準 B．國際標準 C．行業標準 D．國外標準 E．企業標準

69．工程建設中應當采取的消防安全措施包括()。

A．生產、貯存、運輸、銷售或者使用、銷毀易燃易爆危險物品的單位、個人，必須執行國家有關消防安全的規定

B．禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火；因特殊情況需要使用明火作業的，應當按照規定事先辦理審批手續

C．消防產品的質量必須符合同家標準或者行業標準

D．在設有車間或者倉庫的建筑物內，可以暫時設置員工集體宿舍

E．任何單位、個人不得損壞或者擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材，不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道

70．下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形有()。A．從事接觸職業病危害作業的勞動者未進行離崗前職業健康檢查

B．在本單位患職業病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的 C．女職工在孕期、產期、哺乳期的 D．在本單位連續工作滿10年

E．患病或者非因工負傷，在規定的醫療期內的 71．稅務管理的制度主要包括()。A．稅務登記制度 B．強制性制度 C．固定性制度 D．賬簿憑證管理制度 E．納稅申報制度

72．根據我國《刑法》的規定，犯罪構成的要件包括()。A．犯罪主體 B．犯罪客體

C．犯罪的內容 D．犯罪的客觀方面 E．犯罪的主觀方面

73．下列選項中，屬于有償合同的是()。A．買賣合同 B．承攬合同 C．贈與合同 D．運輸合同 E．借用合同

74．甲公司與乙公司經協商達成買賣合同，雙方均未加蓋公章或簽字，不久甲公司交貨，乙公司收貨后付款。乙公司在使用中發現貨物質量有問題，遂訴至法院，根據《合同法》規定，下列表述不正確的是()。

A．合同無效，已履行部分雙方返還

B．合同無效，但已履行部分雙方不再返還 C．合同未成立，已履行部分雙方相互返還 D．合同已成立，甲公司承擔違約責任 E．合同已成立，乙公司承擔違約責任

75．建設工程施工合同的發包人因為()，造成建設工程質量缺陷，應當承擔過錯責任。A．施工圖設計文件未經審查或者審查不合格，擅自施工的

B．明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構配件和設備的 C．提供的設計有缺陷

D．提供或者指定購買的建筑材料、建筑構配件、設備不符合強制性標準 E．直接指定分包人分包專業工程 76．債權轉讓的條件包括()。

A．須存在有效的債權，無效合同或者已經被終止的合同不產生有效的債權，不產生債權轉讓 B．根據合同性質不得轉讓 C．按照當事人約定不得轉讓的

D．依照法律規定不得轉讓的合同權利不具有可轉讓性 E．被轉讓的債權應具有可轉讓性

77．根據《擔保法》的規定，保證方式分為()。A．一般保證 B．特殊保證 C．連帶責任保證 D．書面保證 E．反擔保保證

78．在民事訴訟中，需要運用證據加以證明的對象包括()。A．當事人主張的實體權益的法律事實 B．當事人主張的程序法事實 C．證據事實

D．習慣、地方性法規

E．已為有效公正文書所證明的事實

79．采取訴訟財產保全，應符合的條件包括()。

A．可能因當事人一方的行為或者其他原兇，使判決不能執行或難以執行的案件 B．須在訴訟過程中由當事人提出申請 C．必要時法院也可依職權作出

D．必須由利害關系人向財產所在地的人民法院提出申請，法院不依職權主動采取財產保全措施 E．申請人必須提供擔保，否則，法院駁回申請 80．根據《行政復議法》的規定，決定撤銷、變更或者確認該具體行政行為違法的，可以責令被

申請人在一定期限內重新作出具體行政行為的情形有()。A．事實不清、證據不足的 B．適用依據錯誤的 C．違反法定程序的 D．超越或者濫用職權的 E．具體行政行為明顯不當的

2012年度全國二級建造師執業資格考試第三次模擬試卷答案

一、單項選擇題

1.C 2．C 3．A 4．C 5．A 6．D 7．B 8．B 9．D 1011．A 12．D 13．B 14．B 1516．B 17．D 18．C 19．C 2021．B 22．A 23．A 24．A 2526．C 27．D 28．B 29．D 3031．C 32．B 33．B 34．C 3536．D 37．A 38．C 39．A 4041．A 42．D 43．D 44．C 4546．B 47．B 48．C 49．B 5051．C 52．B 53．B 54．C 5556．C 57．C 58．D 59．A 60

二、多項選擇題

61．ABC 62．ABC 63．ABCE 6466．AE 67．ABC 68．ACE 6971．ADE 72．ABDE 73．ABD 7476．AE 77．AC 78．ABCD 79．C ．B ．C ．C ．D ．A ．D ．B ．B ．A ．C ．ABCE 65．ABCE 70．ABCE 75．ABC 80．BCE ．ABCE ．CDE ．BCDE

第二篇：全國二級建造師執業資格考試試題

2011 全國二級建造師《建設工程施工管理》考試真題

一、單項選擇題（共 70 題，每題 1 分，每題的備選項中，只有 1 個事最符合題意）

1、甲單位擬新建一電教中心，經設計招標，由乙設計院承擔該項目設計任務。下列目標中，不

屬于乙設計院項目管理目標的是（）

A.項目投資目標

B.設計進度目標

C.施工質量目標

D.設計成本目標

2、某建設工程項目施工采用施工總承包管理模式，其中的二次裝飾裝修工程由建設單位發包給

乙單位。在施工中，乙單位應該直接接受（）工作指令。

A.建設單位

B.設計單位

C.施工總承包管理企業

D.施工承包企業

3、采用項目結構圖對建設工程鮮項目進行分解時，項目結構的分解應喻整個建設工程實施的部

署相結合，并與將采用的（）結合。

A．組織結構

B.工作流程

C.職能結構

D.合同結構

4、建設工程施工管理中的組織結構圖反映的是（）。

A.一個項目管理班子中各組成部分之間的邏輯關系

B.一個項目中各組成部分之間的組織關系

C.一個項目管理班子中各組成部門之間的組織關系

D.一個項目中各組成部分之間的邏輯關系

5、根據《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2008），投標任所填報的分數的各部分項工

程的綜合單價中不包括（）

A.規費

B.利潤

C.管理費

D.直接工程費

6.編制施工管理任務分工表，涉及到的事項有：①確定工作部門或個人的工作任務；②項目管

理任務分解；③編制任務分工表。正確的編制程序是（）

A.①②③

B.②①③

C.③①②

D.②③① 關于工作流程與工作流程圖的說法，正確的是（）

A.業主方與項目參與方工作流程組織的任務是一致的B.工作流程組織的任務是編制組織結構圖

C.工作流程圖可以用來描述工作流程組織

D.工作流程圖中用雙箭線表示工作間的邏輯關系

8.根據《建筑安裝工程費用項目組成》（建標【2003】206 號），下列建筑安裝工程費用項目中，不屬于直接工程費的是（）

A.人工費

B.材料費

C.臨時設施費

D.施工機械使用費

9.根據《建筑安裝工程費用組成》（建標【2003】206 號），施工現場垂直運輸機械操作司機的工

資屬于建筑安裝工程費用中的（）

A.人工費

B.施工機械使用費

C.現場管理費

D.企業管理費 10.某工程直接費為 315 萬元，其中措施費為 15萬元，間接費率為 8%，則間接費為（）萬元。

A.12

B.24

C.25.2

D.26.4 11.關于施工定額的說法，正確的是（）。

A．施工定額是以分項工程為對象編制的定額

B.施工定額由勞動定額、材料消耗定額，施工機械臺班消耗定額組成C.施工定額廣泛適用于施工企業項目管理，具有一定的社會性

D.施工定額由行業建設行政主管部門組織有一定水平的專家編制

12.關于周轉性材料消耗量的說法，正確的是（）。

A.周轉性材料的消耗量是指材料每次的使用量

B.周轉性材料的攤銷量應當用材料的一次使用量和攤銷量兩個指標表示

C.周轉性材料的攤銷量供施工企業組織施工使用

D.周轉性材料的消耗與周轉使用次數無關

13.已知某斗容量 1m3，機械臺班產量為 476 m3，機械利用系數 0.85，則它在正常工作條件下，1h 純工作時間內可以挖土約（）

A.47

B.51

C.56

D.70

14.施工企業組織生產，編制施工計劃、簽發任務書的依據是（）

A.施工預算

B.施工圖預算

C.投標報價

D.項目經理責任成本

15.編制施工組織總設計時，資源需求量計劃應在完成（）確定。

A.施工準備工作計劃

B.施工總平面圖

C.施工總進度計劃

D.主要技術經濟指標

16.某建設工程項目經理部根據目標動態控制原理，將項目目標進行了分解，那么在項目目標實

施過程中，首先應進行的工作是（）

A.確定目標控制的計劃值

B.定期比較目標的計劃值與實際值

C.分析比較結果，采取糾偏措施

D.收集目標的實際完成值

17.運用動態控制原理控制施工質量時，質量目標不僅包括各分部分項的施工質量，還包括（）

A.設計圖紙的質量

B.采購的建筑材料質量

C.簽訂施工合同時業主的決策質量

D.編制監理規劃的質量

18.下列各項管理權力中，屬于施工項目經理權力的是（）

A.自行決定是否分包及選擇分包企業

B.編制和確定需政府監管的招標方案，評選和確定投標、中標單位

C.指揮建設工程項目建設的生產經營活動，調配并管理進入工程項目的生產要素

D.代表企業法人參加民事活動，形式企業法人的一切權力

19.項目管理目標責任書應在項目實施之前，由（）或其授權人與項目經理協商制定。

A.企業董事長

B.企業法定代表人

C.企業總經理

D.主管生產經營的副總經理

20.下列施工風險管理工作中，屬于風險識別工作的是（）

A.確定風險因素

B.分析風險發生的概率 C.分析風險損失量

D.提出風險預警

21.根據《建設工程質量管理案例》，未經（）簽字的建筑材料不得在工程上使用。

A.監理員

B.專業監理工程師

C.總監理工程師代表

D.總監理工程師

22.監理人員實施旁站監理時，發現施工企業有違反工程建設強制性標準行為時，應當（）

A.責令施工企業整改

B.向施工企業項目經理報告

C.向建設單位駐工地代表報告

D.向建設行政主管部門報告

23、某建設工程施工合同約定：“工程預付款從未施工工程尚需的主要材料及構件的價值相當于

工程預付款數額時扣起??”。已知合同總價 200 萬元，工程預付款 24 萬元，主材料費的比重為

60%，則該工程預付款起扣點為（）萬元。

A.24

B.120

C.160

D.176

24、某市擬建一大型會展中心，項目建設單位組織有關專家對該項目的總進度目標進行論證，在

調查研究和收集資料后，緊接著應進行的工作是（）。

A.進行進度計劃系統的結構

B.進行項目結構分析

C.編制各級進度計劃

D.確定工作編碼

25、施工企業進度控制的任務是依據（）對施工進度的要求控制施工進度。

A.建設項目總進度目標 B.施工總進度計劃 C.建安工程工期定額

D.施工承包合同

26、在安排一個小型項目施工的進度時，只需編制（）。

A.施工總進度方案

B.施工總進度規劃

C.施工總進度計劃

D.施工總進度目標

27、根據《標準施工招標文件》，承包人按照合同規定將隱蔽工程覆蓋后，監理人又要求承包人

對已覆蓋部位揭開重新檢驗，經檢驗證明工程質量符合要求，由此增加的費用和延誤的工期應由（）承擔。

A.發包人

B.承包人

C.監理人

D.設計單位

28、下列進度計劃中，可直接用于組織施工作業的計劃是（）。

A.施工企業的旬生產計劃

B.建設工程項目施工的月度施工計劃

C.施工企業的月度生產計劃

D.建設工程項目施工季度施工計劃關于橫道圖特點的說法，正確的是（）。

A.橫道圖無法表達工作間的邏輯關系

B.可以確定橫道圖計劃的關鍵工作和關鍵線路

C.只能用手工方式對橫道圖計劃進行調整

D.橫道圖計劃適用于打的進度計劃系統

30、建設工程項目施工準備階段的施工預算成本計劃以項目實施方案為依據，采用（）編 制形成。

A.人工定額

B.概算定額

C.預算定額

D.施工定額

31、施工成本計劃的編制基礎是（）。A.施工成本考核

B.施工成本預測

C.施工成本核算

D.目標成本確定

32、施工成本計劃作為施工成本控制的知道文件，其內容包括（）。A.預定的具體成本目標和實現控制目標的措施

B.預定的具體成本目標和有可能出現的成本偏差

C.預定的經濟效益目標和實現經濟效益目標的手段

D.可能的工程變更和對變更的控制措施

33、施工成本控制過程中，為了及時發現施工成本是否超支，應該定期進行（）的比較。

A.施工成本計劃值與實際值

B.施工成本計劃值與投標報價

C.成本實際值與投標報價

D.實際工程款支付與合同價

34、某施工項目經理對商品混凝土的施工成本進行分析，發現其目標成本是 44 萬元，實際成本

是 48 萬元，因此要分析產量、單價、損耗率等因素對混凝土成本的影響程度，最適宜采用的分 析方法是（）。

A.比較法

B.構成比率法

C.因素分析法

D.動態比率法

35、某建設工程施工合同約定：工程無預付款，進度款按月結算，保留金按進度款的 3%逐月扣

留。監理工程師每月簽發付款憑證的最低限額為 25 萬元，經計量確認，施工單位第一個月完成 工程款25萬元，第二個月完成工程款30萬元，則第二個月監理工程師應簽發的付款金額為（）萬元。

A.24.25

B.29.1

C.53.35

D.55

36、根據國際慣例，承包商自由設備的窩工費一般按（）計算。

A.臺班折舊費

B.臺班折舊費+設備進出現場的分攤費

C.臺版使用費

D.同類型設備的租金

37.根據《質量管理體系》（GB/TI9000-2000），施工企業開展質量管理和質量保證的基礎是（）

A.質量體系文件

B.質量手冊

C.程序文件

D.質量計劃

38、建筑工程施工項目開工前編制的工程測量控制方案應由（）批準后實施

A.項目經理

B.公司技術負責人

C.公司總工程師

D.項目技術負責人

39、建設工程施工項目竣工驗收應由（）組織

A.監理單位

B.施工企業

C.建設單位

D.質量監督機構

40、某建設工程項目施工過程中，由于質量事故導致工程結構受到破壞，造成 6000 萬元的直接

經濟損失，這一事故屬于（）

A.一般事故

B.較大事故

C.重大事故

D.特別重大事故

41.某批混凝土試塊經檢測發現其強度值低于規范要求，后經法定檢測單位對混凝土實體強度進 行檢測后，其實際強度達到規范允許和設計要求。這一質量事故宜采取的處理方法是（）

A.加固處理

B.修補處理

C.不作處理

D.返工處理

42.建設工程項目開工前，工程質量監督的申報手續應由項目（）負責

A.建設單位

B.施工企業

C.監理單位

D.設計單位

43.建設工程質量監督機構進行第一次施工現場監督檢查的重點是（）

A 施工現象準備情況

B 檢查施工現象計量器具

C 參加建設的各單位的質量行為

D 復核項目測量控制定位點

44.建設工程項目施工安全管理工作目標能否達到的關鍵是（）

A 建設單位安全管理的投入是否到位

B 施工企業安全管理和安全技術是否到位

C 監理單位對安全管理的重視程度

D 政府部門對項目施工安全監管是否到位

45.某建設工程施工進度計劃如下圖所示（時間單位：天）。則該計劃的計劃工期是（）天

A.20

B.21

C.23

D.25

46.在計算雙代號網絡計劃的時間參數時，工作最早的開始時間應為其所有緊前工作（）

A 最早完成時間的最小值

B 最早完成時間的最大值

C 最遲完成時間的最小值

D 最遲完成時間的最大值

47.已知某建設工程網絡計劃中 A 工作的自由時差為 5 天，總時差為 7 天，監理工程師在檢查施

工進度時只有該工作實際進度拖延，且影響總工期 3 天，則該工作實際進度比計劃進度拖延（）天

A.3

B.5

C.8

D.10

48.相對于建設工程固定性的特點，施工生產則表現出（）的特點

A一次性

B流動性

C單件性

D 預約性

49.下列影響工程施工質量的因素中，屬于施工質量管理環境因素的是（）

A 施工企業質量的管理制度

B 施工現場得安全防護措施

C 施工現場的交通運輸和道路條件

D 不可抗力對施工質量的影響

50.建設工程項目質量管理的 PDCA 循環工作原理中，“C”是指（）

A計劃

B實施

C檢查

D處理

51.下列合同結構圖表示的是（）模式。

A．施工平行發包

B.施工總承包

C.設計—建造—管理

D.聯合體承包

52.關于施工總承包管理模式的說法，錯誤的是（）

A.建設單位可與多個單位組成的聯合體簽訂施工總承包管理協議

B.施工總承包管理企業負責整個項目的施工組織和管理

C.施工總承包管理模式的招標可在設計階段進行

D.施工總承包管理企業可不經過投標，直接承擔部分工程的施工

53.根據《標準施工招標文件》，現場地質勘探資料、水文氣象資料的準確性應由（）負責。

A.地質勘察單位

B.發包人

C.承包人

D.監理人

54.根據《建設工程施工勞務分包合同（示范文本）》（GF-2003-0214）,某工程承包人租賃一臺

起重機提供給勞務分包人使用，則該起重機的保險應由（）。

A.工程承包人辦理并支付保險費用

B.勞務分包人辦理并支付保險費用

C.工程承包人辦理，但由勞務分包人支付保險費用

D.勞務分包人辦理，但由承包人支付保險費用

55.建筑材料采購合同中約定供貨方負責送貨，交貨日期應以（）為準。

A.供貨方發貨戳記的日期

B.采購方收獲戳記的日期

C.合同約定的提貨日期

D.承運單位簽發的日期

56.下列施工安全的制度保證體系中，屬于日常管理制度的是（）

A.安全生產責任制度

B.安全生產獎懲制度

C.安全生產值班制度

D.安全生產檢查制度

57.對全國建設工程安全生產實施統一監督管理的部門是（）。

A.國務院技術監督管理部門

B.國務院建設行政主管部門

C.國務院勞動和社會保障部門

D.國務院安全生產監督管理部門

58.施工企業在確定建設工程職業健康安全與環境管理目標時，一般事故頻率控制目標通常在

（）以內。

A.6‰

B.8‰

C.10‰

D.12‰ 59.根據國務院《生產安全事故報告和調查處理條例》，造成2 人死亡的生產安全事故屬于（）。

A.特別重大事故 B.重大事故 C.較大事故

D.一般事故

60.某施工企業瞞報生產安全事故，建設行政主管部分應依法對其處以（）萬元的罰款。

A.10~30

B.30~50

C.50~100

D.100~500 61.關于建設工程施工現場環境管理的說法，正確的是（）。

A.施工現場用餐人數在 50 人以上的臨時食堂，應設置簡易有效的隔油池

B.施工現場外圍設置的圍擋不得低于 1.5m C.一般情況下禁止各種打樁機械在夜間施工

D.在城區、郊區城鎮和居住稠密區，只能在夜間使用敞口鍋熬制瀝青

62.施工現場混泥土攪拌車清洗產生的污水，應（）

A.有組織地直接排入市政污水管網

B.經一次沉淀后排入市政排水管網

C.分散直接排入市政污水管網

D.經二次沉淀后排入市政排水管網

63.某建設工程的單價合同中，雙方根據估算的工程量約定了一個合同總價，而在實際結算時原

合同總價與合同各項單價乘以實際完成工程量之和不一致，則該工程價款結算應以（）為準

A 簽訂的合同總價 B 合同中各項單價乘以實際完成的工程量之和

C 實際完成的工程量乘以重新協商的各項單價之和

D 雙方重新協商確定的單價和工程量

64.關于成本加固定費用合同的說法，正確的是（）

A 在工程總成本一開始估計不準，可能變化不大的情況下宜采用成本回固定費合同

B 報酬總額隨工程成本的加大而增加

C 由于酬金金額固定，承包商在縮短工期方面沒有積極性

D 通常在非代理型 CM 模式的合同中采用

65.對專業分包企業的工作和負責的工程負有協調和管理責任并承擔由此造成損失的單位是（）

A 設計單位

B 建設單位

C 施工總承包企業

D 監理單位

66.根據《標準施工招標文件》，以計日工方式實施變更的零星工作，其價款按（）

A 目前市場上同工種人工的日工資單價

B 承包商提出的計日工單價

C 列入已標價工程量清單中的計日工計價子目及其單價

D 列入已標價工程量清單中分部分項工程的人工費單價

67.根據《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），承包人未在索賠事件發生后 28 天內

發出索賠意向通知，將失去請求補償的索賠權利，說明施工索賠具有（）

A真實性

B實效性

C關聯性

D 有效性

68.根據《建設工程施工合同（示范文本）》（GF-99-0201），如果干擾事件對建設工程的影響持

續時間長，承包人應按監理工程師要求的合理間隔提交（）

A 索賠意向通知

B 中間索賠依據

C 中間索賠報告

D 索賠聲明

69.項目專業技術負責人組織相關人員對樁基礎工程進行驗收后，應由（）簽署驗收意見

及驗收結論，并簽字蓋章。

A．施工企業施工員

B.專業監理工程師

C.項目專業負責人

D.建設單位參加驗收的人員

70.關于施工文件檔案管理的說法，正確的是（）。

A.工程分包企業應將本單位形成的工程文件整理，立卷后及時移交建設單位

B.由多個單位工程組成的建設項目，工程文件按一個建設工程立卷

C.施工企業應當在工程竣工驗收前，將形成的有關工程檔案向建設單位移交

D.工程文件可采用純藍墨水書寫

二、多項選擇題（共 25 題，每題 2 分，每題的備選項中，有 2 個或 2 個以上符合題意，至少有 個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分）

71.下列項目管理工作中，屬于施工方項目管路任務的有（）。

A．施工質量控制

B.施工成本控制

C．施工進度控制

D.分包單位人員管理

E.施工安全管理 72.關于施工管理職能分工的說法，正確的有（）。

A．管理職能的分工表和崗位責任描述的作用是完全相同的B.不同的管理職能可由不同的職能部門承擔

C.項目各參與方都應編制各自的管理職能分工表

D.管理職能分工表既可用于企業管理，也可用于項目管理

E.管理職能分工表只反映項目經理和項目技術負責人的工作任務

73.分部（分項）工程施工組織設計的主要內容有（）。

A.建設項目的工程概況

B.施工方法的選擇

C.施工機械的選擇

D.勞動力需求量計劃

E．安全施工措施

74.根據《建設工程項目管理規范》（GB/T50326—2006），施工企業項目經理在承擔項目施工管

理過程中，應具有的權限有（）。

A.參與項目招標，投標和合同簽訂

B.制定內部計酬方法

C.參與組建項目經理部

D.選擇監理單位

E.選擇分包人

75.下列施工企業對施工機械使用費的控制措施中，正確的有（）。

A.盡量減少因安排不當引起的機械閑置

B.加強機械的現場調度，避免窩工

C.盡量選側新開發的新型機械設備

D．加強機械的維修保養

E.做好機上人員與輔助生產人員的協調和配合

76.建設工程施工質量不符合要求時，正確的處理方法有（）。

A.經返工重做或更換器具，設備的檢驗批，應重新進行驗收

B.經有資質的檢測單位鑒定達到設計要求的檢驗批，應予以驗收

C.經有資質的檢測單位檢測鑒定達到設計要求，但經原設計單位核算仍能滿足結構安全和

使用功能的檢驗批，可予以驗收

D 經返修或加固的分項、分部工程，雖然改變外形尺寸但仍然滿足安全使用要求，可按技術

處理方案和協商文件進行驗收

E.經返修或加固處理人不能滿足安全使用要求的分部工程，經鑒定后降低安全等級使用

77.某建設工程的施工網絡計劃如圖所示（時間單位：天），則該計劃的關鍵線路有（）

A.①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

B.①-②-③--⑦-⑨-⑩

C.①-②-④-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

D.①-②-④-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩

E.①-②-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩

78、下列建設工程施工風險的因素中，屬于技術風險因素的有（）

A、承包商管理人員的能力

B、工程設計文件

C、工程施工方案

D、合同風險

E、工程機械

79、根據《建筑安裝工程費用項目組成》（建標[2003]206 號），下列應計入建筑安裝工程材料費 的有（）

A、材料原價

B、材料的運輸損耗費 C、庫存材料盤虧

D、材料運雜費

E、新型材料試驗費

80、根據《建筑安裝工程費用項目組成》（建標[2003]206 號），下列應計入建筑安裝工程間接費 的有（）

A、工程排污費

B、危險作業意外傷害保險

C、社會保障費

D、環境保護費

E、材料二次搬運費

81、采用《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500-2008）進行招標的工程，企業在投標報價

時，不得作為競爭性費用的有（）

A、垂直運輸費

B、安全文明施工費

C、分部分項工程費

D、規費

E、稅金

82、編制人工定額時，應計入工人定額時間的有（）

A、材料供應不及時造成的停工時間

B、施工組織混亂造成的停工時間

C、由于施工工藝特點引起的工作中斷所必需的時間

D、工人在工作過程中為恢復體力所必需的短暫休息時間

E、工人違背勞動紀律損失的時間

83、下列某大跨度體育場項目鋸結構施工的成本管理措施中，屬于技術措施的有（）

A、確定項目管理班子的任務和職能分工

B、分析鋼結構吊裝作業的成本目標

C、修訂鋼結構吊裝施工合同條款

D、提出多個鋼結構吊裝方案

E、改變吊裝用的施工機械

84、施工安全技術交底要求做好“四口”“五臨邊”的防護設施，其中“四口”指（）

A、通道口

B、工地出入口

C、樓梯口

D、電梯井口

E、預留洞口 85、《職業健康安全管理體系—規范》（GB/T28001-2001）的構成要素有（）

A、策劃

B、持續改進

C、實施與運行

D、檢查和糾正措施

E、管理評審

86、與平行承發包模式相比，施工總承包模式的特點有（）

A、業主的合同管理工作量大大減小

B、業主的組織和協調工作量大大減小

C、業主的投資控制難度大

D、建設周期可能比較長，不利于進度控制

E、合同交互界面比較多，應非常重視各合同之間界面的定義

87、承包人提交竣工驗收申請報告的條件包括（）

A、合同范圍內的單位工程和工作已完成并符合合同要求

B、發包人已支付竣工結算價款

C、已按合同要求備齊了符合要求的竣工漿料

D、竣工驗收資料已經檔案管理部門驗收合格

E、監理人已經出具質量評估報告

88、根據《建設工程施工專業分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213）,關于分包人責任和義務 的說法，正確的有（）A、分包人應履行并承擔總包合同中與分包工程有關的承包人所有義務與責任

B、未經承包人許可，分包人與發包人直接發生工作聯系，須承擔違約責任

C、分包人可拒絕承包人根據分包合同發出的指令

D、完成合同約定的設計任務，承包人承擔由此發生的費用

E、工程未交付承包人前，負責已完分包工程的成品保戶工作

89、關于總價合同的說法，正確的有（）

A、采用固定總價合同，雙方結算比較簡單，但承包商承擔了較大的風險

B、發包人能更容易、更有把握地對項目進行控制

C、固定造價合同適用于工程結構和技術復雜的工程

D、在固定總價合同中，承包人承擔的工程量風險主要是人工費上漲

E、由于承包人的失誤導致投標報價計算錯誤，合同總價不予調整

90.施工企業在施工進度計劃檢查后編制的進度報告，其內容包括（）

A.進度計劃的編制說明

B.實際工程進度與計劃進度的比較

C.進度計劃在實施工程中存在的問題及其原因分析

D.進度執行情況對工程質量、安全和施工成本的影響情況

E.進度的預測

91.施工進度控制的技術措施涉及對實現進度目前有利的技術，包括（）

A.施工人員

B 施工技術

C.施工方法

D.施工機械

E.信息處理技術

92.施工質量影響因素主要由“4 MIE”，其中 “4MIE”是指（）

A.人

B.機械

C.方法

D.環境

E.材料

93.根據《建筑工程質量驗收統一標準》，單位（子單位）工程質量驗收合格的規定有（A.單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程的質量均應驗收合格

B.質量控制資料應完整

C.單位（子單位）工程所含有分部工程有關安全和功能的檢測資料應完整

D.主要功能項目的抽查結果應符合相關專業質量驗收規范的規定

E.單位工程的工程監理質量評估記錄應符合各項要求

94.建筑工程施工事故調查報告的主要內容應該包括（）

A.工程概況、事故概況

B.質量事故的處理依據

C.事故調查中的有關數據、資料

D．事故處理的建議方案

E.事故處理的初步結論

95.關于施工安全管理任務的說法，正確的有（）

A．施工平面圖設計是施工安全管理計劃的主要內容

B．施工班組應設置兼職的安全員

C、施工管理控制主要以施工活動中的人力、物力和環境為對象

D、創建安全文明示范工地是施工安全管理目標實施的主要內容之一

E 所有施工項目均應制定單項安全技術方案和措施

2011 全國二級建造師《建設工程施工管理》考試答案

1-10 C C D C A B C C B D

11-20 B B B A C D B C B A 21-30 B A C B D C A B C D

31-40 B A A C C A A D C C 41-50 C A C B C B D B A C

51-60 A D B A B D B A D D 61-70 C D B A C C D C B C 71-75 ABCE BCD BCE ABC ABDE 76-80 ABCD ABE BCE ABD ABC 81-85 BDE CD DE ACDE ACDE 86-90 ABD AC BE ABE BCDE 91-95 CD

ABCE ABCD ACD AB

想得到更多二級建造師考試試題，可以聯系扣扣： 1719122319，或者加入建造師交流群：227310047，資料免費索取。

第三篇：2012年6月度全國二級建造師執業資格考試試卷

2012全國二級建造師執業資格考試試卷（6月）

——專業工程管理與實務（市政公用工程）

一、單項選擇題（共20題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1.適用于城市快速路高級路面基層的）

城市道路中，必須設置中間隔離帶）

以下熱拌瀝青混合料)材料是（2.A.石灰土 B.二灰土 C.水泥土 D.石灰粉煤灰穩定砂礫 的是（A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 3.面層攤鋪和碾壓說法，正確的是（A.拌合物的攤鋪，運料車不少于4輛以滿足連續施工 B.瀝青混合料路面碾壓完成后就可以開放交通 C.壓實分為初壓、復壓和終壓三個階段 D.碾壓應從中心線向兩端進行 4.do 基坑邊坡掛網噴射混凝土施工完成后應灑水養護，一般工程，養護時間不少于（）A.3 B.8 C.7

D.14 5.鉆孔灌注樁灌注水下混凝土時，一般要求粧頂要加灌一定

B.調整漿液濃度 的高度，它的目的是（）。A.避免導管漏漿 C.保證粧頂混凝土質量 D.方便混凝土導管拔出

6.同一天進場的同批次同規格100T預應力鋼筋，最少應分為（）批驗收。A.1 B.2

C.3

D.4 7.關于橋梁工程卸落支架順序說法錯誤的是（）。A.滿布拱架可以從拱頂向拱腳依次循環卸落 B.連續梁宜從跨中向支座依次循環卸落 C.簡支梁宜從支座向跨中依次循環卸落

D.懸臂梁應先卸掛籃及懸臂支座，然后卸落主跨部分 8.鉆孔灌注粧施工過程）。

B.保證孔內必要的水頭 中，防止擴孔和塌孔措施錯誤的是（A.選用適用的泥漿 9.1.8m的鋼筋混凝土板，混凝土強度最低達到設計強度標準值的（C.避免觸及和沖刷孔壁 D.加快進尺速度

跨徑為）時，方可拆除其模板及支架。

A.50% B.60% C.75% 10.D.100%

在設計未規定的情況T型梁強度達到（）MPa下，采用后張法施工的C50預應力混凝土 時可進行預應力張拉。

A.25 B.30 C.35

D.40 11.在軟土地層修建地鐵車站，需要盡快恢復上部路面交通時，車站基坑施工方法宜選 擇（）。

A.明挖法 B.蓋挖法 C.盾構法 D.淺埋暗挖法

12.關于小導管注漿說法錯誤的是（）

A.B.C.D.A.B.C.D.超前小導管支護必須配合鋼拱架使用 鋼管長度8-30m不等

鋼管應沿拱的環向向外設置外插角 兩排小導管在縱向應有一定搭接長度 壓力流管道讓重力流管道 小孔徑管道讓大口徑管道 剛性管道讓軟埋電纜線 后敷設管道讓已敷設管道 13.在施工過程中，排水管道與其他管道交叉若高程一致時，處理方式不合理的是（）。

14.關于頂管工作坑位置設置說法，錯誤的是（）。

A.單向頂進時工作坑應設置在管道下游端 B.根據管線設計情況工作坑可選在檢查井處 C.便于清運挖掘出來的淤泥和堆放管材 D.設置于工廠企業、大型商場出口處 15.關于柔性管道安裝的說法，錯誤的是（）。

A.B.C.D.16.下管前，應按照產品標準逐節進行外觀質量檢驗

采用人工下管時，可由地面人員將管材傳遞給溝槽施工人員 管道接口后，應復核管道的高程和軸線使其符合要求

柔性管道安裝結束后，可先回填至自管頂起0.5倍管徑以上高度

城市熱力管道套筒補償器的安裝位置（L A.應靠近固定支架 B.應位于兩個固定支座之間 C.應靠近管道分支處 D.與固定支座位置無關

17.掃的是（市政管道工程中，必須進行管道吹）

A.熱力管道 18.的是（B.蒸汽管道 C.燃氣管道）。

D.給水管道

污水處理方法中，屬于物理處理法A.氧化還原法 B.沉淀法

19.PH>8.5的土壤進行改良不能使用（C.生物膜法 D.活性污泥法

草坪建植前，對于）.A.硫酸亞鐵

質

B.脫硫石膏 C.堿性栽培介質 D.酸性栽培介

20.距灌木邊緣0.5m處，允許有（）.A.建筑物外墻 B.交通燈柱 C.車站標志 D.天橋邊緣

二、多項選擇題（共10題，每題2分。每題的備選項中，有2個或個以上符合題，至 少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

21.水泥混凝土路面的結構層包括（）。

A.路基 B.墊層 C.基層 D.面層 E.封層 22關于石灰工業廢渣穩定砂碌基層施工技術要求，正確的是（）。

A.B.施工期間最低氣溫應在0°C以上 配合比應準確

C.含水量宜略大于最佳含水量 D.必須保濕養護

E.碾壓時應采用先重型后輕型的壓路機碾壓 23.24.A.污水管道 D.倒虹吸管 25.A.導墻施工精度控制挖槽精度 B.導墻應承受水土壓力

C.導墻要承受起吊鋼筋籠吊機的施工荷載 D.雜填土地基時需加深導墻深度 E.地下水位決定導墻挖深 26.工期較長的方法是（A.全斷面法 B.正臺階法 C.雙側壁導坑法 D.中洞法 E.柱 洞法

27.28.29.熱力管道關斷閥安裝在（）。

垃圾填埋場地質的巖性以（）為好

樹木移植成功與否受各種影響因素的制約，包括（）

E.土壤、水分、A.干線的起點 B.干線的末端 C.支線的起點 D.支線的末端 E.熱力入戶井 A.粘土層 B.頁巖層 C.粉砂層 D.卵石層 E.致密的火成巖層 A.樹木自身的質量 B.移植季節 C ?移植措施 D.移植工具 肥料等因素 30.項目的是（A.橫坡B.寬度 C.壓實度D.平整度 E.彎沉值

三、案例分析題（共4題，每題20分）

(一）

下列路基質量驗收項目屬于主控）。

相對來說，淺埋暗挖法中施工）

無支護基坑的坑壁形式分為（）。）。A.垂直坑壁 B.斜坡坑壁 C.階梯形坑壁 D.鋸齒形坑壁 E.變坡 度坑壁

必須進行閉水試驗的管道工程有（B.雨水管道 C.雨污水合流管道 E.其他設計要求閉水的管道

關于地下連續墻導墻說法，正確的是（）》 背景資料

某項目部承建一段城市道路工程，道路基層結構為200mm厚碎石墊層和350mm水泥穩 定碎石基層。

項目部按要求配置了專職安全員，并成立了以安全員為第一責任人的安全領導小組，成員由安全員、項目經理及工長組成。項目部根據建設工程安全檢查標準要求在門口設置 了工程概況牌、環境保護制度牌、施工總平面圖標示牌。

項目部制定的施工方案中，對水泥穩定碎石基層的施工進行了詳細規定：要求350mm 厚的水泥穩定碎石分兩次攤鋪，下層厚度為200mm,上層厚度為150mm,要求151壓路機碾壓。要求在面層施工前進行測量復檢，對出現的基層少量偏差運用了薄層貼補法進行找平。在工程施工前，項目部把施工組織設計分發給各方人員，以此作為技術交底指導施工。問題：

1.指出安全領導小組的不妥之處，改正并補充小組成員。2.根據背景材料，項目部還應設置哪些標牌？ 3.指出施工方案中的錯誤之處，并給出正確做法。

4.說明把施工組織設計直接作為技術交底做法的不妥之處并改正。

(二）

背景資料

某施工單位承建了 一項市政排水工程，基槽采用明挖法放坡開挖施工，寬度為6.5m, 開挖深度為5m。場地地下水位位于地表下lm，施工單位擬采用井點降水，井點的布置方 式和降深等示意圖如下： 0.5m 溝槽平面示意圖

溝槽剖面示意圖

施工單位組織基槽開挖、管道安裝和土方回填三個施工隊流水作業，并劃分了三個施 工段。根據合同工期要求繪制網絡進度圖如下：

施工網絡進度圖

問題：

1.指出降水井點布置的不妥之處？并寫出正確的做法。2.降水深度是否妥當，如不妥，請改正。

3.背景網絡進度圖，有兩處不合邏輯關系，請用虛線補充。4.根據網絡進度圖指出總工期和關鍵線路。

(三）

背景資料

某建設單位與A市政公司（簡稱A公司）簽訂了管涵總承包合同。管涵總長800m, A 公司將工程全部分包給B工程公司（簡稱B公司），并提取了 5%的管理費。A公司和B公 司的承包合同約定：①出現爭議后采用仲裁解決；②B公司發生安全事故后，應賠償A公 司合同總額的0.5%作為補償。B公司采用機械開挖基槽再施工管道的施工方法，施工期間A公司派駐現場安全員發 現某段基槽土層松軟，有失穩危險，隨即要求B公司在此段基槽及時設置板樁臨時支撐。但B公司以工期緊及現有板樁長度過短為由，決定在開挖基槽2m深后再支撐，并加快基 槽開挖施工進度，結果發生基槽局部坍塌，造成一名工人重傷。

建設行政主管部門在檢查時，發現B公司安全生產許可證過期，責令其停工。A公司隨后向B公司下達了終止分包合同通知書。B公司以合同經雙方自愿簽訂為由，訴訟至人 民法院，要求A公司繼續履行合同或承擔違約責任并賠償經濟損失。

問題：

201：

一、單項選擇題G 1.對發生的安全事故，反映出A公司和B公司分別在安全管理上存在什么具體問題？ 2.B公司在處理軟弱土基槽違反規范中的什么規定？ 3.法院是否應該受理B公司的訴訟？為什么？ 4.該分包合同是否有效？請說明法律依據。

5.該分包合同是否應當繼續履行？針對己完成工作量應當如何結算？

6.發生事故后B公司是否應該支付合同總價的0.5%作為補償？說明理由。

(四）

背景資料

某項目部承建華北地區某城市道路綠化工程，為全長2.5km,道路兩側栽植行道樹，按照設計要求，行道樹為深根系的國槐，胸徑為12 ~ 15cm。

在施工過程中，發生了如下事件：

事件一：國槐帶土球移植，土球大小符合規范要求。項目部在苗木運來之前挖好了樹 穴。樹穴上大下小，上口後比下口徑大15 ~ 20cm。樹穴上口直徑與土球直徑接近，挖出的 表土和i巴土混合均勻后放置一邊備用。

事件二：在挖樹穴時發現，有3個樹位處地表下0.6m處有頁巖，針對出現的問題，項目部與建設方口頭協議后，將此3棵樹改為灌木型的常綠樹。

事件三：為保證樹木成活，項目部在樹木定植后第三天開始連續澆水三天，每天一次，澆水三次之間，中耕一次。

事件四：施工完畢，項目部對栽植做了記錄，作為驗收資料。內容包括：土壤特性，氣象情況，環境條件，種植位置，栽植后植物的生長情況，采取措施及栽植人工和栽植單 位與栽植者的姓名。

問題：

1.指出事件一中項目部的不妥之處，并改正。

2.分析事件二中項目部更改設計的原因，指出項目部和建設方口頭協商做法的不妥 之處，并糾正。

3.指出事件三中的不妥之處，并改正。

4.事件四中項目部對栽植做的記錄內容不全面，請補充。

I.D 2.A II.12.1

B

二、多項選擇題(;

意，至少有1

21.ABCD

26.CDE

三案例題(爿 1.安全領導 正確做法 還應包括 生產管理人員。

2.還應設置 明施工牌，施工J

3.施工方案^(1)水泥穩

作初步穩定碾壓，(2)基層Z 厚度和

高程，應采

4.不妥之切 始施工。

正確做法: 工計劃和施: 交底雙方簽〗

1.不妥之處。點布置位置距基 正確做法：井點1 緣外1.0-1.5m劃 位置不妥，正確(部再外延伸10-1

2.降水深度 大于0.5m,且地 而非直線。

3.在④一⑤，

第四篇：全國二級建造師執業資格考試輔導(版)

全國二級建造師執業資格考試輔導(2011年版)《機電工程管理與實務復習題集》 網上增值服務（3）案例題解析

1、如何解析回答考試用書第二章機電工程施工管理實務的案例題? 第二章機電工程施工管理實務的案例題的練習,要在理解二級建造師執業資格考試科目《建設工程施工管理》和《建設工程法規及相關知識》的基礎理論知識的基礎上，緊扣建造師執業責任和執業目標要求，熟練應用機電工程的施工技術和相關法規知識，結合機電工程施工管理的相關要求和現場的管理實踐,去分析和回答各個案例題的問題。

2、舉例分析回答案例題 【案例1】 某市體育館配套安裝工程項目經過業主施工招標，選定A安裝公司為中標單位。施工合同中約定，設備由業主負責采購。A安裝公司將通風空調工程的安裝分包給了B專業工程公司。該工程在施工招標和合同履行過程中發生了下述事件： 事件1：空調設備保溫工程施工完畢，并已作了檢測驗收。監理工程師對某處的保溫施工有懷疑，要求A安裝公司作再次進行檢驗，A公司以空調設備保溫是B公司施工為由拒絕檢驗。事件2：在業主的要求下，A公司進行了檢驗，空調設備保溫合格，A公司要求監理公司承擔由此發生的全部費用，賠償其窩工損失，并順延影響的工期。事件3：業主采購的工程設備提前進場，A公司派人參加開箱清點，因此多增加了設備保管費支出。問題：（1）招標單位對投標單位資格審查時，審查內容一般包括哪些?（2）針對事件1，A公司的做法是否妥當？請說明。（3）針對事件2，A公司的要求是否合理？請說明。（4）針對事件3，A公司可否向業主申請增加的設備保管費？請說明。參考答案：（1）招標單位對投標單位資格審查時，一般審查以下幾方面內容：

1）法定代表人資格證書； 2）授權代表的授權委托書； 3）企業營業執照、企業資質等級證書； 4）企業概況及履約能力說明資料； 5）企業近三年的財務審計報告； 6）主要工機具、機械設備一覽表； 7）企業施工業績及其證明材料； 8）擔任該項目的項目經理需要具備機電工程建造師資格，并有相關的業績證明； 9）招標文件中要求的其他相關材料。（2）A公司的做法不妥。因為A公司與B公司是總分包關系，A公司對B公司的施工質量問題承擔連帶責任，故A公司有責任進行檢驗。（3）A公司的要求合理。發生的全部費用應由業主承擔，可以順延工期。（4）A公司可以向業主申請增加的設備保管費。因為業主供應的設備提前進場，導致保管費用增加，屬于業主責任，由業主承擔發生的保管費用。

【案例2】 某機電安裝公司，通過競標承擔了某化工廠的設備、管道安裝工程。為兌現投標承諾，該公司通過質量策劃，編制了施工組織設計和相應的施工方案，并建立了現場質量保證體系，制定了檢驗試驗卡，要求嚴格執行三檢制。工程進入后期，為趕工期，采用加班加點辦法加快管道施工進度，由此也造成了質量與進度的矛盾。質量檢查員在管排施工質量檢查時發現，Φ89不銹鋼管焊接變形過大，整條管道形成一折線狀，不得不拆除重新組對焊接，造成直接經濟損失5600元。問題：（1）三檢制的自檢、互檢、專檢責任范圍應如何界定，本案例是哪個檢驗環節失控？（2）影響施工質量的因素有哪些，是什么因素造成本案例不銹鋼管焊接變形過大？（3）質量事故如何界定，本案例問題應如何定性？

(4)簡述質量事故處理的程序.參考答案：

（1）一般情況下，原材料、半成品、成品的檢驗以專職檢驗人員為主，生產過程的各項作業的檢驗則以施工現場操作人員的自檢、互檢為主，專職檢驗人員巡回抽檢為輔。本案例問題出在自檢和互檢，在這兩個環節上有失控。（2）影響施工質量的因素有人、機（包括檢驗器具）、料、法、環五大因素；造成本案例不銹鋼管焊接變形過大的主要因素是人。（3）由于工程施工質量不符合規定標準而引發或造成規定數額以上經濟損失、工期延誤或造成設備人身安全，影響使用功能的即構成質量事故。本案例問題可按一般質量問題由施工單位自行處理。（4）質量事故處理的程序是: 1）施工現場發生質量事故時，施工負責人（項目經理）應按規定時間和程序，及時向企業報告事故狀況。

2）質量問題出現后，要作好現場保護；對于可能會進一步擴大，甚至會發生人、財、物損傷的質量問題，要及時采取應急保護措施。

3）項目技術負責人組織與事故直接相關的專業技術人員、質檢員和有經驗的技術工人,進行事故現場調查和收集資料。4）質量事故調查與分析后，應整理撰寫成“質量事故調查報告”。5）事故處理后，應提交完整的事故處理報告。

【案例3】 某機電專業承包公司承包了一座氨制冷站機電安裝工程。合同規定，整個制冷站負荷試運轉達到設計要求后一起交給業主。工程進入單機試運轉階段后，項目部專業工程師編制了試運轉方案，經項目部總工程師審核、項目經理批準后執行，同時呈報總監理工程師備案。首先電氣和儀表進行了調試并符合試運轉條件；活塞式氨壓縮機進行了無負荷單機試運轉和空氣負荷試運轉，氨管道系統進行了氣壓試驗，合格后，對管道系統進行了吹掃，之后又對管道系統進行了真空試驗并合格后，項目部隨機進入了充氨負荷試運轉階段，上述試運轉的資料齊全。在負荷試運轉過程中發現高壓氨管道有一處砂眼泄露，被迫停止試運轉。問題：（1）氨制冷站試運行的目的是什么？（2）該機電專業承包公司在試運行中，應負責那幾個階段的工作？為什么？

（3）項目部編制的試運行方案在編制審核批準程序上存在什么問題？應該怎么辦？（4）氨制冷站是否具備了負荷試運行的條件？為什么？

參考答案：(1)氨制冷站試運行目的是檢驗單臺機器或生產裝置（或機械系統）的制造、安裝質量、機械性能或系統的綜合性能，達到生產出合格產品（制冷產品）的要求。（2）該機電專業承包公司應該承擔單機試運行、聯動試運行、氨負荷試運行（及試生產）等階段的試運行任務，直至生產出負荷要求的制冷產品。因為合同規定，整個制冷站負荷試運行達到設計要求后一起交給業主。所以整個試運轉的任務都要施工單位承擔。(3)試運轉方案的編制、審核、批準的程序都不符合要求。試運轉方案應該由項目部總工程師組織編制，本單位總工程師審核，報業主或監理單位批準后執行。（4）氨制冷站還不具備了負荷試運行的條件。因為氨屬于有毒介質，其管道系統在氣壓試驗、吹掃、真空試驗合格之后，還要進行充氨檢漏。項目部沒有進行這道工序的試驗就直接進行充氨負荷試運行，所以出現系統泄露現象。【案例4】 背景 南方東海市東方商務樓由某建設單位投資承建，建設單位委托A建筑公司承擔其項目總承包管理，商務樓的機電安裝工程由B安裝工程承包。商務樓有地上38層，地下3層。大樓內的大型設備（電梯、自動扶梯、柴油發電機、冷水機組、熱泵等）均由建設單位訂購。B安裝公司又將大型設備的吊裝發包給C專業吊裝公司。B公司配合A公司在深基礎施工時進行預埋和接地施工，主體結構施工中進行均壓環及防雷裝置的施工，并配合A公司編制了工程施工安全的應急預案。C公司按要求編制了吊裝作業的單項安全技術方案和措施 問題 1．工程中B公司項目部配合A公司應制定哪些方面的單項安全技術方案和措

施？項目部如何進行安全技術交底? 2．B公司的機電安裝項目經理應如何進行施工現場安全管理？ 3．C公司在大型設備吊裝時，應有哪些人員組成及要求？ 4．B公司項目經理部編制的應急預案由哪個部門進行審核和確認？ 參考答案 1．本工程中B公司項目部配合A公司應制定施工過程中深基礎作業和高空作業的單項安全技術方案和措施。項目部應按要求進行安全技術交底:（1）工程開工前，工程技術負責人要將工程概況、施工方法、安全技術措施等向全體職工進行詳細交底。（2）分項、分部工程施工前，工長（施工員）向所管轄的班組進行安全技術措施交底（3）兩個以上施工隊或工種配合施工時，工長（施工員）要按工程進度向班組長進行交叉作業的安全技術交底。（4）班組長要認真落實安全技術交底，每天要對工人進行施工要求、作業環境的安全交底。（5）工長（施工員）進行書面交底后，應保存安全技術交底記錄和所有參加交底人員的簽字。（6）安全技術交底記錄一式三份，分別由工長、施工班組、安全員留存,由安全員負責整理歸檔。2.B公司的機電安裝項目經理，要主動服從建設單位、監理單位、A公司對現場安全生產工作的統一協調管理，執行安全生產管理的有關規定，切實制定落實好本項目部的安全生產責任制，承擔對C公司的安全生產管理工作的監督管理。3． C公司在大型設備吊裝時，必須有信號指揮人員、司索人員和起重工組成，組成人員有上崗操作證，吊裝經驗豐富并掌握作業安全要求。4．由施工現場項目經理部的上級有關部門，對現場應急預案的審核和確認。

第五篇：全國二級建造師執業資格考試報考條件

全國二級建造師執業資格考試報考條件

凡遵守國家法律、法規，并具備下列條件之一者，可以申請參加二級建造師執業資格考試：

（一）取得工程類或工程經濟類中等專科以上學歷并從事建設工程項目施工管理工作滿2年，可以申請參加二級建造師三個科目的考試。

（二）取得建筑施工二級項目經理資質及以上證書，符合報名條件并滿足下列條件之一可以免考相應科目：

（1）取得二級項目經理資質證書，并具有中級及以上技術職稱，從事建設項目施工管理工作滿15年，可免《建設工程施工管理》考試。

（2）取得一級項目經理資質證書，并具有中級及以上技術職稱；或取得一級項目經理資質證書，從事建設項目施工管理工作滿15年，可免《建設工程施工管理》和《建設工程法規及相關知識》考試。

（3）已取得某一個專業二級建造師執業資格的人員，可根據工作實際需要，選擇另一個《專業工程管理與實務》科目的考試。考試合格后核發相應專業合格證明。該證明作為注冊時增加執業專業類別的依據。