第一篇：鋼結構加工制作合同特點及簽約注意事項

鋼結構加工制作合同特點及簽約注意事項

鋼結構加工制作合同，和一般的加工承攬合同非常近似。但鋼結構工程構件的加工制作合同，又是非常特殊的定制式合同。具有以下的特點：

1、合同所有構件的設計和加工，除少數(shù)標準件以外，都是按照每個工程的需要而單獨定制加工的。因此一旦出現(xiàn)返工或者重作，對加工企業(yè)造成的損失是巨大的。

2、鋼構件的數(shù)量和設計，也是根據(jù)工程要求和工程進度來安排的。往往是在工程安裝過程中，又需要變更設計，或者增減構件的設計內容。為了防止因設計變更造成已制作的構件報廢的情況，需要在合同中對此事先予以約定。

3、甲方或者設計單位也往往只是提供加工單位藍圖，構件詳圖的設計還需要加工單位的設計人員完成，還有時加工單位需要根據(jù)設計院或者甲方的指令，臨時變更和另行設計構件。因此鋼結構制作安裝合同中，還常常含有設計的內容。

4、構件的檢測，包括出廠抽檢和現(xiàn)場到貨檢測，檢測人員既包括甲方駐廠代表、現(xiàn)場項目經(jīng)理，還包括合同指定的工程監(jiān)理，檢驗標準也遠遠高于一般的加工承攬合同的驗收標準。

5、制作工期一般較短。在北方，還因為氣候的原因，鋼結構工程的開工時間集中在夏秋季節(jié)，不同加工制作合同的工期往往出現(xiàn)集中和交叉的情況，因此鋼結構加工企業(yè)安排好加工調度，利用安裝工程的工期順延為加工合同創(chuàng)造工期是極有必要的。

根據(jù)以上特點，加工制作合同需要注意以下的簽約要點：

（一）合同價格

鋼結構制作安裝合同與加工制作合同的價格形式相同，只是制作安裝合同價格中增加了安裝費用。價格包括以下幾類：

1、固定總價――閉口價（不包括風險范圍）

2、固定合同價＋追加合同價款＋國家定額費率（包括風險范圍）

3、合同成本加勞務費

固定合同價格又分為以下兩種

1）固定單價（僅僅包括加工制作費用，不包括材料、涂裝、運輸、稅金等費用，其他費用需要另行約定結算）

2）綜合單價（含原、輔材料（含油漆）費用、檢測費、資料費、加工費、油漆涂裝費、稅金、管理費、利潤等，運輸費等，并可根據(jù)實際市場價格進行結算）

常見的價格為固定綜合單價。

4、對風險范圍的說明：

合同報價表是合同中約定的風險范圍，在風險范圍以內的，價格不再發(fā)生變動；在價格風險范圍外的，應約定調整價格的方法。另外，應考慮到在國家調整價格鋼材出現(xiàn)差價時合同價格的調整情況。因為鋼材價格的漲跌也是需要考慮的風險范圍，否則就可能出現(xiàn)因鋼材價格的上揚導致利潤損失的情況。

※ 材料差價調整條款示例：

本工程材料差價的處理辦法：

如遇金融**影響、市場價格變化，國家貨幣貶值造成通貨膨脹，材料提供方應在情況發(fā)生后10天內及時將調整原因、涉及調整的金額等以書面形式通知對方，對方應在十四天內與材料供應方進行協(xié)商，在收到供應方通知后10天內既不提出意見也不予確認的，視為同意材料價格的調整。

（二）設計變更

鋼結構制作安裝合同中設計變更部分，基本與鋼結構制作合同的設計變更涉及的內容相同，因此，設計變更部分的簽約要點也主要涉及到三種問題：

1）制作開工期限是按期還是順延的矛盾

2）有限的工期與增加加工量、等待新設計變更周期的矛盾

3）已完成構件因設計變更需要返工時，甲方是否同意價格調整的矛盾。

如果合同上沒有對上述風險的約定，甲方往往不會主動確認因其調整而造成加工方相應合同內容的改變。為此，應對設計變更及涉及到的合同價格、工期調整情況進行約定。市場部在簽約談判時，必要時需要安排有關技術人員到場對此進行把握，控制由于設計變更發(fā)生的風險。

※ 設計變更內容的條款示例

一、本合同定做構件全部由定做方進行設計，并出具有關技術要求和技術標準。

二、定做方正式提供的設計制造圖紙、說明和有關技術資料，是制造的有效依據(jù)，定做方有履行組織設計交底和三方匯審做出紀要的義務，作為制做的補充依據(jù)，雙方均不得擅自修改。

三、制作中如發(fā)現(xiàn)設計的錯誤或嚴重不合理的地方，發(fā)現(xiàn)方應及時以書面形式通知對方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承攬方按修改或變更的設計文件進行制作。

四、在定做方已確認設計圖紙并符合定做方技術要求及設計標準的前提下，優(yōu)化設計、優(yōu)化工藝、其節(jié)約的價值歸承攬方，投標方案中的報價書對確認后的設計不發(fā)生效力。

※ 設計變更后相關責任的條款示例

因定做方變更設計條件或提出變更設計的，由定做方承擔下列費用和責任：

1.設計工作量增加的，追加相應設計費；

2.材料設備增加的，追加材料設備款；

3.工程量增加的，追加合同價款；

4.造成承攬方構件制作和安裝的返工、停工或材料積壓的，賠償損失；

5.造成工期延誤的，工期順延。

※ 設計變更涉及到的合同加工量、價款的調整及確認條款示例

工程設計變更確定后14天內，設計變更涉及價款調整的，由承包方向發(fā)包方發(fā)出書面通知，經(jīng)發(fā)包方審核同意后調整合同價格。變更合同價款按以下標準：

1.合同中已有適用于變更制作的價格的，按合同約定變更；

2.合同中有類似于變更制作的價格，參照類似價格變更；

3.合同中沒有適用或者類似變更的價格，參照發(fā)包方或者承包方提出的變更價格，經(jīng)雙方共同確認后執(zhí)行。

發(fā)包方收到變更合同價款報告14天內，應就合同價款調整提出確認意見，既未確認也未提出協(xié)商意見的，視為變更價款報告已被確認。

（三）質量驗收

質量條款應包括三個內容：

1、對加工材料質量的要求

2、對制作質量的要求

3、對保修的要求。由于質量條款是結算的前提，因此必須對以上三方面進行約定，以避免因材料質量、加工質量、保修上發(fā)生爭議，影響結算。

對加工質量，應在以下幾方面進行約定：

1、材料的提供及要求

2、制作質量的要求

3、現(xiàn)場驗收、出廠驗收

4、設計變更和返工后責任的歸屬

5、保修期限

對質保期，一般宜約定為發(fā)貨完畢之日到安裝完畢之日，以免質保期按照慣例視為一年，質保金難以收回的情況。

※ 材料提供及要求合同條款示例：

示例1：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量

1）用承攬方原料完成加工工作，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并提供原材料質量保證書、油漆質量保證書、產(chǎn)品合格證等以接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2）原材料采購單價按月由定做方審核確定。

※ 制作質量要求的合同條款示例：

示例1：制造技術要求：以發(fā)包方提供的圖紙及技術說明文件為準，本款所涉及的技術文件自本合同生效之日起3天以內由發(fā)包方交付給承攬方，并在隨后的15日之內進行技術對接和技術交底，同時在完成技術對接和交底后雙方會簽技術會審紀要作為本合同的附件，與本合同同時生效。

※ 現(xiàn)場驗收、出廠驗收條款示例

示例1：

質量檢驗

1.定作物在發(fā)貨前五天，定作方的駐廠工程師應對承攬方制造的構件進行檢驗，合格的應簽發(fā)《發(fā)運通知書》，批準發(fā)運；

2.質檢標準按《GB50205-2001》標準及雙方認可的質量文件、圖紙進行檢驗；

3.如定做方駐廠工程師未及時對承攬方制造的構件進行檢驗的，本合同制作工期予以順延。

（四）工期及工期順延

鋼結構加工期限與鋼結構施工工期密切相關，影響工期的主要因素有

1、鋼結構設計的臨時變更

2、對已完成的鋼構件的返工

3、甲方檢驗人員簽證的延后

4、雙方就加工內容中途進行商洽

5、甲方延期付款、不可抗力

6、其他約定工期順延條件等。

因此對于工期的順延應有專款加以約定，否則因非承攬方原因造成的加工期限延誤都將歸于承攬方工期上，而對于因設計變更造成返工、未按期支付加工款的工期順延，應約定可以不經(jīng)過甲方確認。

另外，在設計變更、質量檢驗等條款中，也應有工期順延的約定。

而工期順延得以實現(xiàn)，不僅僅靠合同的約定內容，而且靠承攬方主張權利，如果存在順延情況但是承攬方不主張順延權利，工期仍不能實現(xiàn)順延。而工期控制的主要角色，是工程部和生產(chǎn)部在履約中發(fā)揮作用，市場部、合約部應為工程部履約時能主張合理的工期創(chuàng)造條件。

※ 工期及工期順延情形示例

一、本合同的總工期自定做方批準承攬方的《構件制造開工報告》之日第二天起，至構件發(fā)運完畢止共 工作日。

二、在下列情況下，作制造開工時間推遲：

1、因開工前因設計變更致使制造材料、制造設備必須變更的，則制造、開工推遲；

2、需要重新制作的，原已完成制作的構件定做方應無條件收購，給承攬方造成損失的，賠償承包人的損失，開工時間推遲；

三、下列情形下總工期順延：

1.制造開工后設計變更，導致構件、圍護鋼品材料報廢，制造進行中改變安裝工藝，導致返工，制造進行中變更材料、輔料，變更門窗致圍護、門窗重做的，工期按實際發(fā)生的期間順延，同時承擔第七條第五款之責任；

2.因駐工廠代表簽證不及時，自駐工廠代表或監(jiān)理工程師應簽證之日起到實際完成簽證止，作工期順延；

3.未能按合同約定及時、足額支付貨款或代購材料款、差價款的，自應付款之日起，到實際足額付達之日止，作工期雙倍順延；

4.因人力不可抗拒因素而延誤工期及國家強制性技術規(guī)程要求停止制造的，自規(guī)定的情形發(fā)生至該情形消除，作總工期順延；

5.合同、補充協(xié)議、雙方達成的會商（會議）紀要并法律、法規(guī)規(guī)定其他可以順延或停工的，工期按實際順延期間或實際停工期間作總工期順延。

四、雙方代表及監(jiān)理工程師認為有必要暫停制造的，在書面告知對方后，可以暫停，雙方代表在收到暫停施工的通知后12小時內必須做出是否同意停工的答復，逾期則視為同意對方暫停制造的要求。

五、定做方代表或監(jiān)理工程師認為停工的因素消除應予復工的，必須書面通知對方，被通知方在 12 小時內不回復的，可以復工。

六、終止制造的，雙方另具中止制造協(xié)議就制造量、工期、中止方案達成一致，結清全部貨款后，可以中止制造。

七、本條款所規(guī)定的制造開工日推遲及工期順延的情形一經(jīng)發(fā)生后，則承攬方代表應在48小時內以書面形式予告知定做方，定做方代表簽證后，即可作為工期延誤的計算依據(jù)，沒有具體主張的按本條約定給予工期順延。本條第三款第 1、3項的情形不在此列。

（五）工程進度款的支付

結算及付款包括以下幾部分的款項支付及結算：

1、定金的交付

2、已發(fā)運構件的結算付款（包括分批的結算付款或者全部發(fā)運完畢后總結算付款）

3、質保金的支付

4、承攬方墊付資金部分利息的補償

此外，還應包括增加工程量的結算、風險范圍以外合同價款的結算。該部分的結算方法詳見設計變更及合同價款部分。

※ 工程進度款支付的示例

示例：

一、貨款支付為銀行即期匯票

1.本合同生效后天內，定做方支付定金？？元

2.承攬方在年日前發(fā)運完畢全部構件的，承攬方支付？元構件價款總額。承攬方未在?年?月?日前發(fā)運完畢全部構件的，定做方按實際已發(fā)運的構件貨款總額支付，余款在承攬方發(fā)送完畢所有構件后付清。風險范圍以外的制作費用，按本條第三款約定內容辦理。

3.定做方承擔除定金以外的墊付貨款利息，按中國人民銀行公布的貸款基本利息上浮3個點。

4.保修金為合同總價的0.2％，保修期滿后 7 天內一次性支付；

二、前述合同總價系指合同簽訂時確定的總造價，如總造價在合同履行中按約定作增減時，其各付款階段應支付款額的比例不變，支付金額作相應增減；

第二篇：鋼結構加工制作合同及簽約要點(精)

鋼結構加工制作合同及簽約要點

鋼結構加工制作合同, 和一般的加工承攬合同非常近似。但鋼結 構工程構件的加工制作合同, 又是非常特殊的定制式合同。具有以下 的特點:

1、合同所有構件的設計和加工,除少數(shù)標準件以外,都是按照 每個工程的需要而單獨定制加工的。因此一旦出現(xiàn)返工或者重作, 對 加工企業(yè)造成的損失是巨大的。

2、鋼構件的數(shù)量和設計,也是根據(jù)工程要求和工程進度來安排 的。往往是在工程安裝過程中,又需要變更設計,或者增減構件的設 計內容。為了防止因設計變更造成已制作的構件報廢的情況, 需要在 合同中對此事先予以約定。

3、甲方或者設計單位也往往只是提供加工單位藍圖,構件詳圖 的設計還需要加工單位的設計人員完成, 還有時加工單位需要根據(jù)設 計院或者甲方的指令, 臨時變更和另行設計構件。因此鋼結構制作安 裝合同中,還常常含有設計的內容。

4、構件的檢測,包括出廠抽檢和現(xiàn)場到貨檢測,檢測人員既包 括甲方駐廠代表、現(xiàn)場項目經(jīng)理,還包括合同指定的工程監(jiān)理,檢驗 標準也遠遠高于一般的加工承攬合同的驗收標準。

5、制作工期一般較短。在北方,還因為氣候的原因,鋼結構工 程的開工時間集中在夏秋季節(jié), 不同加工制作合同的工期往往出現(xiàn)集 中和交叉的情況, 因此鋼結構加工企業(yè)安排好加工調度, 利用安裝工

程的工期順延為加工合同創(chuàng)造工期是極有必要的。根據(jù)以上特點, 加工制作合同需要注意以下的簽約要點: 一合同價格

鋼結構制作安裝合同與加工制作合同的價格形式相同, 只是制作 安裝合同價格中增加了安裝費用。價格包括以下幾類:

1、固定總價 ―― 閉口價(不包括風險范圍

2、固定合同價+追加合同價款+國家定額費率(包括風險范圍

3、合同成本加勞務費 固定合同價格又分為以下兩種 固定單價(僅僅包括加工制作費用,不包括材料、涂裝、運輸、稅金等費用,其他費用需要另行約定結算

2綜合單價(含原、輔材料(含油漆費用、檢測費、資料費、加工費、油漆涂裝費、稅金、管理費、利潤等,運輸費等,并可根據(jù) 實際市場價格進行結算

常見的價格為固定綜合單價。

4、對風險范圍的說明: 合同報價表是合同中約定的風險范圍, 在風險范圍以內的, 價格 不再發(fā)生變動;在價格風險范圍外的, 應約定調整價格的方法。另外, 應考慮到在國家調整價格鋼材出現(xiàn)差價時合同價格的調整情況。因為 鋼材價格的漲跌也是需要考慮的風險范圍, 否則就可能出現(xiàn)因鋼材價 格的上揚導致利潤損失的情況。

※ 材料差價調整條款示例: 本工程材料差價的處理辦法: 如遇金融**影響、市場價格變化, 國家貨幣貶值造成通貨膨脹, 材料提供方應在情況發(fā)生后 10天內及時將調整原因、涉及調整的金 額等以書面形式通知對方,對方應在十四天內與材料供應方進行協(xié) 商,在收到供應方通知后 10天內既不提出意見也不予確認的,視為 同意材料價格的調整。

二設計變更

鋼結構制作安裝合同中設計變更部分, 基本與鋼結構制作合同的 設計變更涉及的內容相同, 因此, 設計變更部分的簽約要點也主要涉 及到三種問題: 1制作開工期限是按期還是順延的矛盾

2有限的工期與增加加工量、等待新設計變更周期的矛盾

3已完成構件因設計變更需要返工時,甲方是否同意價格調整 的矛盾。如果合同上沒有對上述風險的約定, 甲方往往不會主動確認因其 調整而造成加工方相應合同內容的改變。為此, 應對設計變更及涉及 到的合同價格、工期調整情況進行約定。市場部在簽約談判時,必要 時需要安排有關技術人員到場對此進行把握, 控制由于設計變更發(fā)生 的風險。

※ 設計變更內容的條款示例

一、本合同定做構件全部由定做方進行設計,并出具有關技術 要求和技術標準。

二、定做方正式提供的設計制造圖紙、說明和有關技術資料, 是制造的有效依據(jù), 定做方有履行組織設計交底和三方匯審做出紀要 的義務,作為制做的補充依據(jù),雙方均不得擅自修改。

三、制作中如發(fā)現(xiàn)設計的錯誤或嚴重不合理的地方,發(fā)現(xiàn)方應 及時以書面形式通知對方, 由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單 位研究確定修改意見或變更設計文件, 承攬方按修改或變更的設計文 件進行制作。

四、在定做方已確認設計圖紙并符合定做方技術要求及設計標 準的前提下,優(yōu)化設計、優(yōu)化工藝、其節(jié)約的價值歸承攬方,投標方 案中的報價書對確認后的設計不發(fā)生效力。

※ 設計變更后相關責任的條款示例

因定做方變更設計條件或提出變更設計的, 由定做方承擔下列費 用和責任: 1.設計工作量增加的,追加相應設計費;2.材料設備增加的,追加材料設備款;3.工程量增加的,追加合同價款;4.造成承攬方構件制作和安裝的返工、停工或材料積壓的,賠 償損失;5.造成工期延誤的,工期順延。

※ 設計變更涉及到的合同加工量、價款的調整及確認條款示例

工程設計變更確定后 14天內,設計變更涉及價款調整的,由承 包方向發(fā)包方發(fā)出書面通知, 經(jīng)發(fā)包方審核同意后調整合同價格。變 更合同價款按以下標準: 1.合同中已有適用于變更制作的價格的,按合同約定變更;2.合同中有類似于變更制作的價格,參照類似價格變更;3.合同中沒有適用或者類似變更的價格,參照發(fā)包方或者承包方 提出的變更價格,經(jīng)雙方共同確認后執(zhí)行。

發(fā)包方收到變更合同價款報告 14天內,應就合同價款調整提出 確認意見, 既未確認也未提出協(xié)商意見的, 視為變更價款報告已被確 認。

三質量驗收

質量條款應包括三個內容:

1、對加工材料質量的要求

2、對制 作質量的要求

3、對保修的要求。由于質量條款是結算的前提,因此 必須對以上三方面進行約定,以避免因材料質量、加工質量、保修上 發(fā)生爭議,影響結算。

對加工質量,應在以下幾方面進行約定:

1、材料的提供及要求

2、制作質量的要求

3、現(xiàn)場驗收、出廠驗收

4、設計變更和返工后責任的歸屬

5、保修期限

對質保期, 一般宜約定為發(fā)貨完畢之日到安裝完畢之日, 以免質 保期按照慣例視為一年,質保金難以收回的情況。※ 材料提供及要求合同條款示例: 示例 1:原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量 用承攬方原料完成加工工作,承攬方必須依照合同規(guī)定選 用原材料,并提供原材料質量保證書、油漆質量保證書、產(chǎn)品合格證 等以接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī) 定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價 款或退貨。原材料采購單價按月由定做方審核確定。※ 制作質量要求的合同條款示例: 示例 1:制造技術要求:以發(fā)包方提供的圖紙及技術說明文件為 準, 本款所涉及的技術文件自本合同生效之日起 3天以內由發(fā)包方交 付給承攬方,并在隨后的 15日之內進行技術對接和技術交底,同時 在完成技術對接和交底后雙方會簽技術會審紀要作為本合同的附件, 與本合同同時生效。

※ 現(xiàn)場驗收、出廠驗收條款示例 示例 1:

質量檢驗

1.定作物在發(fā)貨前五天,定作方的駐廠工程師應對承攬方制造 的構件進行檢驗,合格的應簽發(fā)《發(fā)運通知書》 ,批準發(fā)運;2.質檢標準按《 GB50205-2001》標準及雙方認可的質量文件、圖紙進行檢驗;3.如定做方駐廠工程師未及時對承攬方制造的構件進行檢驗的, 本合同制作工期予以順延。

四工期及工期順延

鋼結構加工期限與鋼結構施工工期密切相關, 影響工期的主要因 素有

1、鋼結構設計的臨時變更

2、對已完成的鋼構件的返工

3、甲方檢驗人員簽證的延后

4、雙方就加工內容中途進行商洽

5、甲方延期付款、不可抗力

6、其他約定工期順延條件等。

因此對于工期的順延應有專款加以約定, 否則因非承攬方原因造 成的加工期限延誤都將歸于承攬方工期上, 而對于因設計變更造成返 工、未按期支付加工款的工期順延,應約定可以不經(jīng)過甲方確認。另外, 在設計變更、質量檢驗等條款中, 也應有工期順延的約定。而工期順延得以實現(xiàn), 不僅僅靠合同的約定內容, 而且靠承攬方 主張權利, 如果存在順延情況但是承攬方不主張順延權利, 工期仍不 能實現(xiàn)順延。而工期控制的主要角色, 是工程部和生產(chǎn)部在履約中發(fā) 揮作用, 市場部、合約部應為工程部履約時能主張合理的工期創(chuàng)造條 件。

※ 工期及工期順延情形示例

一、本合同的總工期自定做方批準承攬方的 《構件制造開工報告》 之日第二天起,至構件發(fā)運完畢止共 工作日。

二、在下列情況下,作制造開工時間推遲:

1、因開工前因設計變更致使制造材料、制造設備必須變更的, 則制造、開工推遲;

2、需要重新制作的, 原已完成制作的構件定做方應無條件收購, 給承攬方造成損失的,賠償承包人的損失,開工時間推遲;

三、下列情形下總工期順延: 1.制造開工后設計變更,導致構件、圍護鋼品材料報廢,制造進 行中改變安裝工藝,導致返工,制造進行中變更材料、輔料,變更門 窗致圍護、門窗重做的,工期按實際發(fā)生的期間順延,同時承擔第七 條第五款之責任;2.因駐工廠代表簽證不及時,自駐工廠代表或監(jiān)理工程師應簽證 之日起到實際完成簽證止,作工期順延;3.未能按合同約定及時、足額支付貨款或代購材料款、差價款的, 自應付款之日起,到實際足額付達之日止,作工期雙倍順延;4.因人力不可抗拒因素而延誤工期及國家強制性技術規(guī)程要求 停止制造的,自規(guī)定的情形發(fā)生至該情形消除,作總工期順延;5.合同、補充協(xié)議、雙方達成的會商(會議紀要并法律、法規(guī) 規(guī)定其他可以順延或停工的, 工期按實際順延期間或實際停工期間作 總工期順延。

四、雙方代表及監(jiān)理工程師認為有必要暫停制造的,在書面告知 對方后,可以暫停,雙方代表在收到暫停施工的通知后 12小時內必

須做出是否同意停工的答復,逾期則視為同意對方暫停制造的要求。

五、定做方代表或監(jiān)理工程師認為停工的因素消除應予復工的, 必須書面通知對方,被通知方在 12 小時內不回復的,可以復工。

六、終止制造的,雙方另具中止制造協(xié)議就制造量、工期、中止 方案達成一致,結清全部貨款后,可以中止制造。

七、本條款所規(guī)定的制造開工日推遲及工期順延的情形一經(jīng)發(fā)生 后,則承攬方代表應在 48小時內以書面形式予告知定做方,定做方 代表簽證后, 即可作為工期延誤的計算依據(jù), 沒有具體主張的按本條 約定給予工期順延。本條第三款第1、3項的情形不在此列。

五工程進度款的支付

結算及付款包括以下幾部分的款項支付及結算:

1、定金的交付

2、已發(fā)運構件的結算付款(包括分批的結算付款或者全部發(fā)運 完畢后總結算付款

3、質保金的支付

4、承攬方墊付資金部分利息的補償

此外, 還應包括增加工程量的結算、風險范圍以外合同價款的結 算。該部分的結算方法詳見設計變更及合同價款部分。

※ 工程進度款支付的示例 示例:

一、貨款支付為銀行即期匯票

1.本合同生效后 天內,定做方支付定金??元

2.承攬方在年日前發(fā)運完畢全部構件的,承攬方支付?元構件 價款總額。承攬方未在 ? 年 ? 月 ? 日前發(fā)運完畢全部構件的,定做方按 實際已發(fā)運的構件貨款總額支付, 余款在承攬方發(fā)送完畢所有構件后 付清。風險范圍以外的制作費用,按本條第三款約定內容辦理。3.定做方承擔除定金以外的墊付貨款利息,按中國人民銀行公 布的貸款基本利息上浮 3個點。

4.保修金為合同總價的 0.2%,保修期滿后 7 天內一次性支付;

二、前述合同總價系指合同簽訂時確定的總造價, 如總造價在合 同履行中按約定作增減時, 其各付款階段應支付款額的比例不變, 支 付金額作相應增減;

第三篇：鋼結構加工合同

鋼結構加工合同

委托方（以下簡稱甲方）：

加工方（以下簡稱乙方）：

經(jīng)甲乙方友好協(xié)商，現(xiàn)就甲方委托乙方加工工程構件達成如下協(xié)議：

一.加工范圍

主鋼、次鋼、不含檁條，拉條。

二.設計

以甲方提供拆圖圖紙為準，乙方負責審核。

三.價格

主鋼每噸元，約計噸。次鋼每噸元，約計噸。總價以實際出廠理論重量為準。

四.工程

年月日開始制作，月日提貨。

五.質量標準

參照國家鋼結構制作質量驗收規(guī)范標準，如加工中有特殊情況達不到圖紙或規(guī)范要求，可于甲方該加工項目委托負責人協(xié)商簽字后更改質量要求。

六.雙方責任

甲方：

1.保證圖紙及技術要求準確及時提供給乙方；

2.對乙方提出技術問題應及時給予解答；

乙方：

1.保證按照甲方提供圖紙保質、保量完成加工任務；

2.發(fā)現(xiàn)圖紙問題應及時與甲方技術負責人溝通，不得私自更改圖紙尺寸或材料要求。

七.付款方式：首付材料款元（元整），余額提貨前付清。

八.爭議

雙方協(xié)商未果可向當?shù)厮犎嗣穹ㄔ浩鹪V。

備注：所有板材下差不低于0.25mm，噴普通灰漆兩遍。

甲方：乙方：

負責人：負責人：

電話：電話：

第四篇：合同簽約流程及注意事項

合同簽訂流程及管理辦法

為規(guī)范公司合同簽訂，履行和付款程序，并最大限度的避免風險，起草以下管理和簽訂程序，本辦法適用于公司簽署的所有經(jīng)濟類合同的管理，不適用于勞動合同等其他類合同的管理。

一、合同簽訂審核流程

1、公司各部門負責起草與本部門負責職責范圍內合同，參與合同談判，組織會簽；參加對合同履行的評價。

2、工程部負責審核工程合同的各項技術條款；

3、造價員負責合同的工期、造價、質量等各項技術條款，及確認待簽合同與審批調整建議的一致性；

4、財務部審核合同付款，發(fā)票納稅等相關財務有關條款。

5、其他部門審核本專業(yè)所有合同的技術條款。

二、合同執(zhí)行部門負責起草和談判，組織會簽。合同應做到內容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權利義務和違約責任明確、期限和數(shù)字準確，應包括：

1、合同名稱；

2、甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；

3、甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；

4、合同簽訂日期；

5、標的（內容）；

6、數(shù)量、質量；

7、價款或酬金（工程計價方法、工程款支付方式）；

8、履約方式、地點、費用的承擔；

9、違約責任（甲乙方權利和義務）；

10、生效、實效條件；

11、爭議解決的方法；

12、合同的份數(shù)及附件；

13、保密條款（視合同性質需要）；

14、合同負責或主辦部門填寫《合同審批單》、合同摘要并附合同文本，合同業(yè)務單位營業(yè)執(zhí)照和相關資質復印件加蓋公章，法定代理人授權委托書原件，按權限審核報批；

15、合同審批原則上應按順序依次執(zhí)行，遇特殊情況下可臨時調整次序，但必須征得次序變動影響的下一會簽人的同意。

三、各部門合同審核的重點如下：

1、合同執(zhí)行部門合同文字和結構、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權利義務、技術、工期、進度、質量、履約、擔保、保修等條款；

2、設計、工程、營銷部門，審核合同的相應技術條款；

3、合約部審核合同價款及價款調整（項目價款計算書作為合同附件）、合同款支付、變更、簽證、結算、獎懲等與項目成本有關的條款；

4、財務部審核簽約公司名稱、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務核算和納稅有關的條款；

5、最后提交法務部門（或法律顧問）分析判斷合同風險、與法律相關的內容，包括擔不限于：變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。

四、合同的簽署和蓋章

1、合同原則上由對方先簽字蓋章；合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由合約執(zhí)行部門按照審批意見和即將最終簽字/蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認無誤后，按照公司印章使用管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)；

2、合同存檔、備案：合同簽訂一周內，合同正本原件及副本原件全部交行政辦公室存檔，合同副本復印件交財務部、及合同執(zhí)行部門留存使用；（原則上合同原件嚴禁外借，項目報建、報批除外）

3、合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應注意：涉及工期、造價、質量的決定應以書面形式記錄和確認。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，并要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證，如對方拒收應即改為特快專遞方式重發(fā)。

4、合同執(zhí)行過程中，財務部應及時對合同履行情況進行監(jiān)督檢查，并定期對合同執(zhí)行情況進行分析，做到心中有數(shù)；

5、原則上公司不辦理先建設后補合同的程序。

五、合同變更、轉讓及解除必須采用書面形式：

1、變更合同范圍和付款條件，轉讓合同義務、解除合同的應采用補充合同的形式；

2、工程類合同可采用設計變更和現(xiàn)場簽證方式進行合同變更；

3、變更、轉讓或解除后合同執(zhí)行部門應在一周內完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關規(guī)定。各部門應對原合同文本進行標示，以免錯誤的執(zhí)行原合同。

第五篇：鋼結構加工制作安裝合同范本

鋼結構加工制作

安裝合同書

2012年X月X日

鋼結構加工制作安裝合同

甲方：

乙方：

依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

第一條、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程造價：

第二條、分包內容

乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作，巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。

上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。

第三條、施工工期

總工期為。開工日期為，預定截止工期日期。

第四條、付款方式

1、雙方簽訂合同后三日內，甲方支付乙方預付款元，元整）。

2、甲方支付乙方二次費付款元，（大寫：元整）。

3、甲方支付乙方三次費付款元，（大寫：元整）。

4、余款在工程完工后，甲乙雙方共同進行驗收后，留壹萬元做質保金，其他款項七天內付清，質保金六個月內一次性付清。

第五條、雙方責任

甲方責任

1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。

2、協(xié)調本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。

3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。

4、提供的圖紙要符合安全結構。

乙方責任

1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責，并按照設計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質證明書及檢測報告，并承擔相應費用，并做好自檢工作。

2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故，由乙方負責，返工費用自理。

3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例，小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定，做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活，并對施工的可靠性、安全性負責。

4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。

5、工程竣工驗收后，清理現(xiàn)場（包括生產(chǎn)，生活的材料和臨時設施）。三日內全部退出現(xiàn)場。

6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。

7、乙方施工應采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。

8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。

第六條、附則

如因特殊情況需要延期完成工期，須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

本合同未盡事宜，雙方協(xié)商并以書面形式簽字，作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

甲方：乙方：

電話：電話：

年月日年

附件：

1、工程圖紙

2、物品報價日月