第一篇：2018年一級建造師《工程法規(guī)》真題及答案-20180917

2018年一級建造師《工程法規(guī)》真題及答案

一、單選題

1關于建設活動中的民事商事法律關系的說法,正確的是()。A.建設活動中的民事商事法律關系不是平等主體之間的關系 B.建設活動中的民事商事關系主要是非財產(chǎn)關系

C.懲罰性責任是建設活動中的民事商事關系的主要責任形式

D.在建設活動中,建設單位與施工企業(yè)之間的合同關系屬于民事商事法律關系 【答案】D

2.關于發(fā)的效力層級的說法,正確的是()。

A.當一般規(guī)定與特別規(guī)定不一致時,優(yōu)先適用一般規(guī)定 B.地方性法規(guī)的效力高于本級地方政府規(guī)章 C.特殊情況下,法律、法規(guī)可以違背憲法 D.行政法規(guī)的法律地位僅次于憲法 【答案】B

3.下列法人中,屬于特別法人的是()。A.基金會法人 B.事業(yè)單位法人 C.社會團體法人 D.機關法人 【答案】D

4.關于表見代理的說法,正確的是()。A.表見代理屬于無權代理,對本人不發(fā)生法律效力

B本人承擔表見代理產(chǎn)生的責任后,可以向無權代理人追償因代理行為而遭受的損失

C.表見代理中,由行為人和本人承擔連帶責任

D.第三人明知行為人無代理權仍與之實施民事行為,構成表見代理 【答案】B

5.關于委托代理的說法,正確的是()。A.委托代理授權必須采用書面形式

B.數(shù)人為同一事項的代理人,若無特別約定,應當分別行使代理權 C.代理人明知代理事項違法仍然實施代理行為,應與被代理人承擔連帶責任

D.被代理人明知代理人的代理行為違法末作反對表示,應由被代理人單獨承擔責任 【答案】C

6.甲、乙兩單位相鄰,甲需經(jīng)過乙的廠區(qū)道路出入,甲乙之間約定甲向乙支付一定的費用。該約定中甲享有的權力是()。A.土地承包經(jīng)營權 B.地役權 C.土地使用權 D.土地所有權 【答案】B 7.根據(jù)《建設工程質量管理條例》,縣級以上人民政府建設行政主管部門和其他有關部門履行監(jiān)督檢查職責時,其有權采取的措施是()。A.要求被檢查單位提供工程質量保證金 B.進入被檢查單位的施工現(xiàn)場進行檢查 C.發(fā)現(xiàn)有嚴重影響工程質呈問時,責令停業(yè)整頓 D.調(diào)查建設單位和施工企業(yè)之間的銀行往來賬單 【答案】B

8.根據(jù)《建設工程質量管理條例》,建設工程竣工后,組織建設工程竣工驗收的主體是()A.建設單位

B.建設行政主管部門 C.工程質量監(jiān)督站 D.施工企業(yè) 【答案】A

9.關于文物保護單位建設控制地帶的說法,正確的是()A.文物保護單位建設控制地帶是指文物保護單位本體

B.文物保護單位建設控制地帶是指文物保護單位周圍一定范圍禁止建設項目的區(qū)域

C.全國重點文物保護單位的建設控制地帶由省級人民政府城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門劃定

D.全國重點文物保護單位的建設控制地帶,應經(jīng)省級人民政府批準 【答案】D 10關于人身保險合同的說法,正確的是()A.保險合同只能由被保險人和保險人簽訂 B.受益人由被保險人或投人指定 C.被保險人或受益人必須是投保人

D.保險人可以用訴訟方式要求投保人支付保險費 【答案】B

11.下列法律責任中,屬于民事責任承擔方式的是()A.警告 B.吊銷許可證 C.責令停產(chǎn)停業(yè) D.停止侵害 【答案】D

12.關于招標文件的說法,正確的是()A.招標文件的要求不得高于法律規(guī)定

B.潛在投標人對招標文件冇異議的,招標人做岀答復前,招標投標活動繼續(xù)進

C.招標文件中裁名的投標有效期從提交投標資格預審文件之日起算 D.招標人修改已發(fā)出的招標文件,應當以書面形式通知所有招標文件收受人 【答案】D

13.根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》,已經(jīng)取得安全生產(chǎn)許可證的施工企業(yè)發(fā)生重大安全事故所產(chǎn)生的法律后果是()。A.撤銷安全生產(chǎn)許可證 B.吊銷安全生產(chǎn)許可證

C.暫扣安全生產(chǎn)許可證并跟期整改 D.責令停止生產(chǎn),并處罰款 【答案】C

14.關于中標和簽訂合同的說法,正確的是()A.招標人應當授權評標委員會直接確定中標人

B.招標人與中標人簽訂合同的標的,價款,質量等主要條款應當與招標文件致,但履行期限可以另行協(xié)商確實 C.確定中標人的權利屬于招標人

D.中標人應當自中標通知書送達之日起30日內(nèi),按照招標文件與投標人訂立書面合同 【答案】C

15.企業(yè)說如總額中,不征收企業(yè)所得稅的收入是()A.利思收入 B.接收捐款收入 C.財政撥款 D.租金收入 【答案】C

16.根據(jù)《企業(yè)所得稅法》下列納稅人中,屬于企業(yè)所得稅納稅人的是（）。A.私營企業(yè) B.個體工商戶 C.個人融資企業(yè) D.合伙企業(yè) 【答案】A

17.根據(jù)《注冊建造師執(zhí)業(yè)管理辦法》,屬于注冊建造師不得擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人的情形是()。A.同一工程相鄰分段發(fā)包的 B.合同約定的工程驗收合格的

C.因非承包方原因致使工程項目停工超過120天(含),經(jīng)建設單位同意的

D.合同約定的工程提交竣工驗收報告的 【答案】D

18根據(jù)《環(huán)境噪聲污染防治法》,關于建設項目環(huán)境噪聲污染防治的說法,正確的是()。

A.建設項目可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的,施工企業(yè)必須提出環(huán)境影響報告書

B.環(huán)境影響報告書中應當有施工企業(yè)的意見

C.環(huán)境影響報告書應當報環(huán)境保護行政主管部門批準

D.環(huán)境影響報告書,應當征得該建設項目所在地單位和居民的同意 【答案】C

19關于質量保證金預留的說法,正確的是（）

A.缺陷責任期內(nèi),實行囯庫集中攴付的政府投資項目,保證金必須預留在財政部門 B.缺陷責任期內(nèi),實行囯庫集中支付的政府投資項目,保證金的管理應按照國庫集中支付的有

C.缺陷責任期內(nèi),如發(fā)包方被撤銷,保證金隨交付使用資產(chǎn)一并移交給當?shù)亟ㄔO行政主管部門統(tǒng)一管理

D.社會投資項目采用預留保證金方式的,發(fā)、承包雙方必須將保證金交由第三方金融機構托管 【答案】B

20.下列法律文書中不具有強制執(zhí)行效力的是()A.由仲裁機構作出的仲裁調(diào)解書

B.經(jīng)過司法確認的人民調(diào)解委員會作出的調(diào)解協(xié)議書 C.由國家行政機關作出的調(diào)解書

D.由人民法院對民事糾紛案件作出的調(diào)解書 【答案】C

21.根據(jù)《文物保護法》,下列文物中不屬于國家所有文物的是()A.遺存于中國領海起源于外國的文物 B.古文化遺址,古墓 C.某公民收藏的古玩字畫 D.國有企業(yè)收藏的文物 【答案】C

22.甲將其房屋賣給乙,并就房屋買實訂立合同,但未進行房屋產(chǎn)權變更登記,房屋也未實際交付。關于該買實合同效力和房屋所有權的說法,正確的是()A.買賣合同有效,房屋所有權不發(fā)生變動 B.買賣合同無效,房屋所有權不發(fā)生變動

C.買賣合同有效,房屋所有權歸乙所有,不能對抗善意第三人 D.買賣合同效力待定,房屋所有權不發(fā)生變動 【答案】A

23.某工程夜間施工產(chǎn)生的噪聲嚴重影響相鄰小區(qū)居民的休息,小區(qū)居民與該工程施工企業(yè)談判,要求其停止夜問施工,并給予賠償。該施工企業(yè)與小區(qū)居民之間債發(fā)根據(jù)是()A.侵權 B.不當?shù)美?C.無因管理 D.合同 【答案】A

25.根據(jù)《企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》,關于建設工程施工企業(yè)安全費用的說法,正確的是()。

A.各建設工程類別安全費用提取標準無差別 B.施工企業(yè)提取的的安全費用不列入工程造價 C.施工企業(yè)以建筑安裝工程造價為計提依據(jù) D.施工企業(yè)不得提高安全費用的提取標準 【答案】C

26.關于施工企業(yè)返修義務的說法,正確的是()A.施工企業(yè)僅對施工中出現(xiàn)質量問題的建設工程負責返修 B.施工企業(yè)僅對竣工驗收不合格的工程負責返修

C.非施工企業(yè)原因造成的質量問題,相應的損失和返修費用由責任方承擔

D.對于非施工企業(yè)原因造成的質量問題,施工企業(yè)不承擔返修的義務 【答案】C

27.甲為某事業(yè)單位的技術人員,取得級建造師資格證書后,正確的做法是()A.甲不辭職,即可受聘并注冊于一個施工企業(yè) B.甲辭職后,可以受聘并注冊于一個勘察企業(yè) C.甲不辭職,即可受聘井注冊于一個設計企業(yè) D.甲辭職后,只能受聘并注冊于一個施工企業(yè) 【答案】B

28.甲施工企業(yè)與乙預制構件加工廠簽訂了承攬合同,合同約定由甲提供所需材料和圖紙。關于該合同主體權利義務的說法,正確的是()。A.未經(jīng)甲許可,乙不得留存復制品或技術資料 B.沒有約定報酬支付期限的,甲應當先行預付

C.因甲提供的圖紙不合理導致?lián)p失的,甲與乙承擔連帶責任 D.乙發(fā)現(xiàn)甲提供的材料不合格,遂自行更換為自己確認合格的材料 【答案】A

29.李某研發(fā)了一種混凝土添加劑,向國家專利局提出實用新型專利申請2010年5月12日國家專利局收到李某的專利申請文件,經(jīng)過審查,2013年8月16日國家專利局授予李某專利權。該專利權屆滿的期限是()。A.2033年8月16日 B.2030年5月12日 C.2023年8月16日 D.2020年5月12日 【答案】D

二、多項選擇題

72.根據(jù)《建設工程質量檢測管理方法》,關于建設工程質量檢測的說法,正確的有()A.檢測機構和檢測人員不得推薦或監(jiān)制建筑材料、構配件和設備 B.檢測機構的資質分為綜合檢測資質和專項檢測資質 C.檢測機構不得轉包檢測業(yè)務

D.質量檢測業(yè)務應當由施工企業(yè)書面委托具有相應資質的檢測機構進行

E.利害關系人對檢測結果有爭議的,由雙方共同認可的檢測機構復檢,復檢結果由提出復檢方報當?shù)亟ㄔO主管部門備案 【答案】ACE

73.A市B區(qū)國土資源局以甲施工企業(yè)非法占地違規(guī)建造為由,責令甲限期拆除其建筑,退還所占土地,甲不服,欲申請行政復議。關于有權受理該案行政復議的行

政機關的說法,正確的有()A.可以是A市人民政府 B.只能是A市國土資源局 C.可以是A市國土資源局 D.可以是B區(qū)人民政府 E.只能是B區(qū)人民政府 【答案】CD

74.某施工企業(yè)與甲訂立了材料買賣合同,卻誤將貨款支付給乙,隨后該施工企業(yè)向乙索款,并支付給甲。關于該案中施工企業(yè)、甲和乙之間債發(fā)生根據(jù) 正確的()A.施工企業(yè)與甲之間形成合同之債 B.甲、乙之間不存在債的關系

C.乙與施工企業(yè)之間形成不當?shù)美畟?E.乙與施工企業(yè)之間形成無因管理之債 【答案】ABC

75.下列憑證中,屬于印花稅應納稅憑證的有()

A.產(chǎn)權轉移證書 B.營業(yè)賬簿 C.權利、許可證照

D.財產(chǎn)所有人將財產(chǎn)贈給學校所立的書據(jù) E.已繳納印花稅憑證的副本 【答案】ABC

76.關于調(diào)解文書法律效力的說法,正確的有()A.法律凋解書經(jīng)雙方當事人簽收后,具有強制執(zhí)行的法律效力 B.人民調(diào)解委員會的調(diào)解協(xié)議具有法律約束力

C.人民啁解委員會的調(diào)解協(xié)議具有強制執(zhí)行的法律效益 D.基層人民政府的調(diào)解協(xié)議具有法律約束力

E.仲裁詞解書經(jīng)人民法院司法確認后,即發(fā)生法律約束力 【答案】ABD

77.導致中標無效的情形有()A.依法必須進行招標項目的招標人向他人泄露標底,影響中標結果的 B.投標人向招標人展示工程業(yè)績、企業(yè)實力,謀取中標的 C.投標截止日期以前投標人撒回已提交的招標文件進行修改的 D.招標人要求投標人提交投標保證金的

E.依法必須進行招標的項目在所有投標被評標委員會否決后自行確定中標人的 【答案】AE

78關于增值稅應納稅額計算的說法,正確的有()A.納稅人兼營不同稅率的項目,未分別核算銷售額的,從低適用稅率 B.當明銷項稅額小于當期進面稅額不是耗扣時,其不足部分可以結轉下期續(xù)拒扣

C.應稅銷售行為的購買方為消費者個人的,可以開具增值稅專用發(fā)票 D.當期銷項稅額抵扣當期進項稅額后的余額是應納稅額 E.應納銷售行為適用于免稅規(guī)定的,不得開具增值稅專用發(fā)票 【答案】BDE 79.下列行政責任的承擔方式中,屬于行政處分的有()A.警告 B.記過 C.降級 D.撤職 E.罰款 【答案】ABCD

80.2018年1月15日,某建設單位為其工程領取了施工許可證,因未能按期開工,建設單位于2018年3月10日、5月10日兩次向發(fā)證機關報告了工程準備的進展情況,直到2018年7月1日開工建設。關于該工程施工許可證的說法,正確的有()A.該工程施工許可證自行廢止

B.延期開工未超過6個月,施工許可證繼續(xù)有效 C.應當在2018年4月15日前申請延期 D.不能按時開工,應當在1個月內(nèi)報告

E.2018年7月1日開工之前,需要重新申領施工許可證 【答案】ACE

85.甲施工企業(yè)向乙機械設備公司購買了機械設備,并簽訂了買賣合同合同約定乙將上述設備交由一家運輸公司運輸,但沒有約定毀損風臉的承擔,則乙地主要義務有()A.按合同約定交付機械設備 B.轉移機械設備的所有權 C.承擔機械設備運輞過程中毀損的風險 D.機械設備的瑕疵擔保 E.為機械設備購買運輸保險 【答案】ABD

86.根據(jù)《綠色施工原則》,關于建筑節(jié)材的說法,正確的有()。A.圖紙會審時,要達到次啊聊損耗率比定額損耗率降低35% B.應根據(jù)現(xiàn)場平面布置情況就近卸載,避兔和減少二次搬運 C.有話安裝工程的預留、預埋、管線路徑等方案

D.施工現(xiàn)場200公里以內(nèi)的建筑材料用量占總重星的70%以上 E.采取技術和管理措施提高模版、腳手架的周轉次數(shù) 【答案】BCE

87.關于建筑意外建筑傷害保險的說法,正確的有()。A.意外傷害保險費由施工企業(yè)支付

B.施工企業(yè)辦理建筑意外傷害保驗時,投保的保險金額不得低于當?shù)亟ㄔO行政主管部門確定的最低保險金額

C.保險期間應涵蓋工程項目開工之日到工程竣工驗收合格日,工程提前竣工*保驗責任自行終止

D.已在企業(yè)所在地參加工傷保險的人員,從事現(xiàn)場施工時不得參加建筑*害保驗

E.工程項目中有分包項目,由分包單位辦理意外傷害保險并承擔投保 【答案】ABC 88.民事訴訟特殊地域管轄中,合同當事人對履行地點沒有約定時,關于履行*定的說法正確的有()A.交付不動產(chǎn)時,不動產(chǎn)所在地為合同屐行地 B.爭議標的為給付貨幣的,給付貨幣一方所在地 C.即時結清的合同,標的物坐在地為合同履行地 D.其他標的,履行義務一方所在地為合同履行地

E.合同沒有實際屐行的,當事人雙方住所地為合同屐行地 【答案】AD 89.關于社會保障費繳納主體的說法，正確的是（）A.失業(yè)保險費,由用人單位象納,職工不繳納 B.基本養(yǎng)老保驗費由用人單位和職工共同繳納 C.生育保險費,由職工自行繳納

D.基本醫(yī)療保險費,由用人單位和職工共同繳納 E.工傷保險費,由用人單位繳納,職工不繳納 【答案】BDE

90.關于建設用地使用權的說法,正確的有()A.建設用地使用權自合同生效時設立

B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立 C.建設用地使用權人將建設用地使用權轉讓,可以采用口頭約定的形式 D.建設用地使用權可以與附著于土地上的建筑物、構筑物及其附屬設施分別處分

E.住宅建設用地使用權期間屆滿的,自動續(xù)期 【答案】BE

91.下列施工合同屐行過程中發(fā)生的情形中,當事人可以解除合同的有()A.建設單位延期支付工程款,經(jīng)催告后同意

B.未經(jīng)建設單位同意施工企業(yè)擅自更換了現(xiàn)場技術員的 C.施工全業(yè)已完成的建設工程質量不合格,并拒絕修復的

D.施工過程中,施工企業(yè)不滿建設單位的指令,將全部工人和施工機械撤離現(xiàn)場,并開始了其他工程建設的

E施工企業(yè)施工組織不力,導致工期一再延誤,使該工程項目已無投產(chǎn)價值的

【答案】CDE

92關于仲裁開庭與裁決的說法,正確的有()A.當事人協(xié)議不開庭的,仲裁庭可以根據(jù)仲裁申請書、答辯書以及其他材料作出裁決

B.被申請人在開庭審理時末經(jīng)仲裁庭許可中途退庭的,仲裁庭不可缺席審理并作出裁決

C.仲裁裁決是由仲裁庭作出的具有強制執(zhí)行效力的法律文書

D.仲裁裁決在所有《承認和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū)均可得到承認和執(zhí)行

E.申請仲裁裁決強制執(zhí)行時效的中斷適用法律有關訴訟時效中斷的規(guī)定

【參考答案】ACDE 93.根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的

事人對建設工程實際竣工日期有工日期確定的說法,正確的有（）。A.建設工程整改后竣工驗收合格的,以提交竣工驗收申請報告的日期為竣工日期

B.建設工程竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期 C.承包人已經(jīng)提交工驗報告,發(fā)包人拖延驗收的,以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

D.建設工程未經(jīng)工驗收,發(fā)包人撞自使用的,以工程完工日期為竣工日期 E.建設工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉移占有建設工程之日為竣工日期 【參考答案】BCE

94.關于訴訟時效中斷的說法,正確的有（）。

A.自訴訟時效中斷的原因消除之日起六個月訴訟時效期間屆

B.人民法院應當認定申報破產(chǎn)債權氣提起訴訟具有同等訴訟時效中斷的效力

C.權利人對同一債權中的部債權主張權利,訴訟時效中斷的效力不及于剩余債權

D.債券轉讓的，應當認定訴訟時效從債券轉讓通知到達債務人之日起終端

E.因權利人被義務人控制，不能行使請求權的，訴訟時效終端 【參考答案】BD 95.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故應急預案管理力法》,生產(chǎn)經(jīng)營單位應急預案應當及時修訂并歸檔的情形有（）。A.應急指揮機構及其職責發(fā)生調(diào)整的 B.面臨的事故風險發(fā)生重大變化的 C.重要應急資源發(fā)生重大變化的

D.在應急演練和事故應急救援中發(fā)現(xiàn)問題需要修訂的 E.單位經(jīng)營情況發(fā)生變化的 【參考答案】ABCD

96.關于建筑業(yè)企業(yè)資質法定條件的說法,正確的有（）。A.有符合規(guī)定的凈資產(chǎn)

B.必須自行擁有一定數(shù)量的大中型機械設備

C.企業(yè)凈資產(chǎn)以企業(yè)申請資質前3年總資產(chǎn)的平均值為準考核 D.除各類別最低等級資質外,取消關于注冊建造師等人員的指標考核 E.有符合規(guī)定的，已完成工程業(yè)績 【參考答案】ADE

97.下列文件和資料中屬于建設單位辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)應提交的有（）

A.建設用地規(guī)劃許可證 B.可行性研究報告 C.建設工程規(guī)劃許可證

D.施工企業(yè)資質等級證書及營業(yè)執(zhí)照副本 E.工程勘宗設計文件 【參考答案】ACDE

98.關于工程保修期的說法正確的有()。

A.基礎設施工程的保修期為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限 B.屋面防水工程的保修期為4年

C.建設工程保修期的起始日是提交竣工驗收報告之日 D.保修期結束后返還質量保證金

E.在保修期內(nèi)施工企業(yè)一直負有維修保修義務 【參考答案】AE

99.根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》關于安全生產(chǎn)許可證的說法正確的有()。

A.施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的不得從事建筑施工活動 B.施工企業(yè)變更法定代表人的不必辦理安全生產(chǎn)許可證變更手續(xù) C.對沒有取得安全生產(chǎn)許可證的施工企業(yè)所承包的項目不得頒發(fā)施工許可

D.施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證后不得降低安全生產(chǎn)條件 E.未發(fā)生死亡事故的安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時自動延期 【參考答案】ACD

100.根據(jù)《標準化法》,下列標準中不能制定為強制性標準的有()。A.行業(yè)標準 B.地方標準 C.團體標準 D.企業(yè)標準 E.囯家標準 【參考答案】BCD

第二篇：2012一級建造師工程法規(guī)真題

2012一級建造師工程法規(guī)真題

一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)

1、下列代理行為中，不屬于委托代理的是()

A、招標代理 B、采購代理 C、訴訟代理 D、指定代理

2、下列物權中，不屬于用益物權的是()

A、土地所有權 B、土地承包經(jīng)營權

C、建設用地使用權 D、地役權

3、某建設單位為方便施工現(xiàn)場運輸，借用項目相鄰單位道路通行，雙方約定建設單位每月支付20000元費用，據(jù)此，建設單位享有的權利是()

A、建設用地使用權 B、地役權

C、相鄰權 D宅基地使用權

4、國有建設用地使用者依法對土地享有的權利不包括()

A、占有權 B、使用權 C、收益權 D、所有權

5、按照合同約定或者法律規(guī)定，在當事人之間產(chǎn)生特定權利和義務關系的是()

A、債 B、所有權

C、知識產(chǎn)權 D、擔保物權

6、關于知識產(chǎn)權的說法，正確的是()

A、知識產(chǎn)權是權利人對其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權利

B、知識產(chǎn)權可以分為兩大類，一類是鄰接權，一類是著作權

C、我國法律規(guī)定的工業(yè)產(chǎn)權范圍廣于《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》所規(guī)定的工業(yè)產(chǎn)權

D、構成我國知識產(chǎn)權的主體是發(fā)現(xiàn)權、發(fā)明權以及科技成果

7、根據(jù)《商標法》，注冊商標有效期限為10年，自()之日起計算

A、注冊商標申請人寄出申請書 B、商標局收到申請書

C、公告發(fā)布 D、核準注冊

(1)期限不同：發(fā)明專利20年，實用新型、外觀設計專利為10年;商標權10年。

(2)起點不同：專利權保護期限自申請日起算;商標權保護期限自核準注冊日起算。

(3)專利權不予續(xù)展，商標權可以續(xù)展。

8、保證合同是()訂立的合同。

A、債權人與債務人 B、債務人和保證人

C、債權人與保證人 D、債權人與債務人和保證人

9、關于刑事責任的說法，錯誤的是()

A、拘役是刑罰主刑的一種 B、罰款是刑罰附加刑的一種

C、主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨立適用

D、死刑緩期二年執(zhí)行是死刑的一種

10、根據(jù)《建筑法》，建筑工程分包企業(yè)應當接受()的質量管理

A、咨詢單位 B、總承包單位 C、監(jiān)理單位 D、建設單位

11、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程保修期自()之日起計算

A、竣工驗收合格 B、交付使用

C、發(fā)包方支付全部價款 D、竣工驗收備案

12、施工現(xiàn)場所使用的安全警示標志()

A、可根據(jù)建筑行業(yè)特點自行制作 B、應依據(jù)設置的便利性選擇設置地點和位置

C、必須符合國家標準 D、必須以圖形表示

13、甲公司向乙公司購買50噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數(shù)量，但一直未明確具體數(shù)量。交貨期屆至，乙將50噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關于雙方合同關系的說法，正確的是()

A、乙承擔損失 B、甲可根據(jù)實際情況部分接收

C、雙方合同已變更，乙送貨構成違約

D、甲拒絕接收，應承擔違約責任

14、在文物保護單位的建設控制地帶內(nèi)進行建設工程，工程設計方案應當根據(jù)()的級別，經(jīng)相應的文物行政部門同意后，報城鄉(xiāng)建設規(guī)劃部門批準。

A、文物保護單位 B、建設單位

C、施工單位 D、設計單位

15、涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，應當在施工前委托原設計單位或者()提出設計方案。

A、其他設計單位 B、具有相應資質等級的設計單位

C、監(jiān)理單位 D、裝修施工單位

16、依法批準開工報告的建設工程，建設單位應當自開工報告批準之日起()日內(nèi)，將保證安全施工的措施報送建設工程所在地的縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A、20 B、30 C、60 D、15

17、根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列不屬于施工企業(yè)進行施工的依據(jù)為()

A、施工合同中約定采用的推薦性標準 B、建筑法律

C、施工圖設計文件 D、工程監(jiān)理合同

18、關于施工企業(yè)強令施工人員冒險作業(yè)的說法，正確的是()

A、施工人員有權拒絕該指令

B、施工企業(yè)有權對不服從指令的施工人員進行處罰

C、施工企業(yè)可以解除不服從管理的施工人員的勞動合同

D、施工人員必須無條件服從施工企業(yè)發(fā)出的命令，確保施工生產(chǎn)進度的順利開展

19、根據(jù)《水污染防治法》，與建設項目主體工程同時設計、同時施工、同時投入使用的水污染防治設施，應當經(jīng)過()驗收，驗收不合格的，該建設項目不得投入生產(chǎn)或者使用

A、建設行政主管部門 B、省級人民政府

C、縣級以上人民政府 D、環(huán)境保護主管部門

20、發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛訴至法院。關于該墊資的說法，正確的是()

A、法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效

B、發(fā)包人應返還承包人墊資，但可以不支付利息

C、雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應返還承包人墊資并支付利息

D、墊資違反相關規(guī)定，應予以沒收

21、對于達到一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由()組織專家論證、審查。

A、安全監(jiān)督管理機構 B、建設單位

C、監(jiān)理單位 D施工企業(yè)

22、建設單位辦理工程竣工驗收備案應提交的材料不包括()

A、規(guī)劃、招投標、公安消防、環(huán)保部門的完整備案文件

B、工程竣工驗收報告

C、施工企業(yè)簽署的工程質量保修書

D、住宅工程的《住宅質量保證書》、《住宅使用說明書》

23.根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》，經(jīng)核準的特種設備檢查檢測機構對特種設備進行的檢測包括()。

A.旁站檢驗 B.型式檢驗

C.平行檢驗 D.破損檢驗

24.下列情形中，投標人已提交的投標保證金不予返還的是()。

A.在提交投標文件截止日后撤回投標文件的

B.提交投標文件后，在投標截止日前表示放棄投標的 C.開標后被要求對其投標文件進行澄清的

D.評標期間招標人通知延長投標有效期，投標人拒絕延長的

25.某總承包單位將工程主體結構施工分包給具有相應資質的分包單位。該工程施工過程中，分包單位發(fā)生了安全生產(chǎn)事故。關于雙方責任的說法，錯誤的是()。

A.分包單位只承擔民事賠償責任

B.總承包單位應對本工程施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負總責

C.總承包與分包單位就該安全事故承擔連帶責任

D.如果發(fā)生的安全事故情節(jié)特別嚴重，構成犯罪的，應當追究總承包單位主要責任人責任

26.實行施工總承包的工程項目，應由()統(tǒng)一組織編制建設工程安全事故應急救援預案。

A.建設單位 B.施工總承包單位

C.監(jiān)理單位 D.各分包單位

27.下列情形中，用人單位可以解除勞動合同的是()。

A.職工患病，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi) B.女職工在孕期內(nèi)

C.女職工在哺乳期內(nèi) D.在試用期間被證明不符合錄用條件

28.建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括()。

A.架子工 B.鋼筋工

C.起重信號工 D.起重機械司機

29.下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是()。

A.勞動報酬 B.試用期

C.保守商業(yè)秘密 D.福利待遇

30-36……………

37.要式合同是指()的合同。

A.法律上已經(jīng)確定了一定的名稱和規(guī)則 B.當事人雙方互相承擔義務

C.根據(jù)法律規(guī)定必須采用特定形式 D.當事人雙方意思表示一致即告成立

(38.下列不屬于發(fā)包人義務的情形是()。

A.提供必要施工條件 B.及時組織工程竣工驗收

C.向有關部門移交建設項目檔案

D.就審查合格的施工圖設計文件向施工企業(yè)進行詳細說明

39.對被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是()

A.行政行為超越職權 B行政行為

C.被告不履行或遲延履行法定職責 D.行政處罰顯失公平

40.施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安消防機構作出的禁止施工處罰決定的，將由()負責強制執(zhí)行。

A.作出決定的公安消防機構 B.公安機關

C.人民法院 D.建設行政主管部門

41.某施工企業(yè)向某玻璃廠發(fā)出購買玻璃的要約。要求玻璃廠5月20日之前確認，玻璃廠于5月25日答復同意。玻璃廠同意的行為應視為()。

A.要約邀請 B.承諾

C.承諾意向 D.新要約

42.施工企業(yè)在施工中未采取相應防范措施，造成第三人人身傷害的。其應當承擔()責任。

A.合同 B.不當?shù)美?/p>

C.無因管理 D.侵權

43.施工合同的解決爭議條款約定“所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會或人民法院管轄”。當該合同產(chǎn)生糾紛時，當事人()

A.應當向合同履行地的仲裁委員會申請仲裁

B.既可以向仲裁委員會申請仲裁，也可以向人民法院起訴

C.只能向合同履行地的人民法院起訴

D.必須重新確定受訴人民法院

44.建設單位申請施工許可證時，向發(fā)證機關提供的施工圖紙及技術資料應當滿足()。

A.施工需要并通過監(jiān)理單位審查 B.施工需要并按規(guī)定通過了審查

C.編制招標文件的要求 D.工程竣工驗收備案的要求

45.物權變更自登記時發(fā)生法律效力的是()。

A.船舶所有權 B.土地抵押權

C.機動車所有權 D.地役權

46.若施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙差錯，施工企業(yè)的正確做法是()。

A.有權進行修改 B.可以按照規(guī)范施工

C.有權拒絕施工 D.應當及時提出意見和建議

47.借用其他施工企業(yè)的()投標的行為，屬于以其他企業(yè)名義承攬工程。

A.營業(yè)執(zhí)照 B.技術方案

C.施工設備 D.施工業(yè)績

48.工程建設國家標準、行業(yè)標準均可分為()和推薦性標準。

A.一般性標準 B.特殊性標準

C.建議性標準 D.強制性標準

49.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，組織有關單位參加建設工程竣工驗收的義務主體是()。

A.施工企業(yè) B.建設單位

C.建設行政主管部門 D.建設工程質量監(jiān)督機構

50.在施工現(xiàn)場使用的裝配式臨時活動房屋，應當具有()。

A.安全許可證 B.銷售許可證

C.產(chǎn)品合格證 D.安裝許可證

51.承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運輸公司原因導致水泥交貨延誤2天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認為水泥廠違約，因而未對堆放水泥采取任何保護措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應由()承擔。

A.三方共同 B.水泥廠

C.承包商 D.運輸公司

52-----57 模糊看不清

58.施工企業(yè)與勞動者簽訂了一份期限為2年半的勞動合同，施工企業(yè)和勞動者的試用期依法最長不得超過()個月

A.1 B.2

C.3 D.6

59.投標有效期應從()之日起計算。

A.招標文件規(guī)定的提交投標文件截止 B.提交投標文件

C.提交投標保證金 D.確定中標結果

60.下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是()

A.保險合同糾紛 B.侵權行為糾紛

C.不動產(chǎn)糾紛 D.票據(jù)糾紛

61.行政責任的承擔方式包括行政處罰和()

A.行政復議 B.行政處分

C.行政賠償 D.行政許可

62.甲將閑置不用的工程設備出售給乙，雙方約定3天后交付設備，次日，甲又將該設備賣給丙，并向丙交付了該設備。經(jīng)查，丙不知甲與乙之間有合同關系。關于甲、乙、丙之間的合同效力的說法，正確的是()

A.甲與乙、丙之間的合同均有效

B.甲與乙之間的合同無效，甲與丙之間的合同有效

C.甲與乙、丙之間的合同均無效

D.甲與乙之間的合同先生效后失效，甲與丙之間的合同有效

63.關于建設單位質量責任和義務的說法，錯誤的是()

A.不得明示或暗示設計單位或者施工企業(yè)違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量

B.應當依法報審施工圖設計文件

C.不得將建設工程肢解發(fā)包

D.在領取施工許可證或開工報告后，按照國家有關規(guī)定的辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)

64.在正常使用條件下，工程的地基基礎、主體結構的最低保修期限為()。

A.設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限

B.不需要進行大修即可繼續(xù)使用的年限

C.安全使用不低于50年

D.工程竣工驗收合格之日起5年

65.關于工程質量檢測的說法，正確的是()。

A.由施工企業(yè)委托具有相應資質的檢測機構進行檢測

B.檢測機構有義務監(jiān)制材料、構配件和設備

C.質量檢測報告經(jīng)建設單位或工程監(jiān)理單位確認后，由建設單位負責歸檔

D.檢測機構應建立檔案管理制度，并單獨建立檢測不合格項目臺賬

66.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，安裝、拆卸施工起重機械作業(yè)前，安裝單位應當編制()。

A.技術規(guī)范 B.拆裝方案

C.設備運至現(xiàn)場的運輸方案 D.進度控制橫道圖

67.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人的主要安全生產(chǎn)職責的是()。

A.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施 B.及時、如實報告生產(chǎn)安全事故

C.為從業(yè)人員繳納意外傷害保險費 D.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制

68.建設單位將工程發(fā)包給不具有相應資質條件的施工企業(yè)，或者違反規(guī)定將建筑工程肢解發(fā)包的，責令改正，處以()行政處罰。

A.吊銷資質證書 B.罰款

C.停業(yè)整頓 D.降低資質等級

69.根據(jù)2011年7月1日起實施的全國人大常委會關于修改《中華人民共和國建筑法》的決定，為保證施工企業(yè)的職工在發(fā)生工傷時及時得到醫(yī)治，建筑施工企業(yè)應當()。

A.在投標時為職工辦理意外傷害保險

B.為職工參加工傷保險繳納工傷保險費

C.在中標后為職工辦理意外傷害保險

D.為從事危險作業(yè)的職工辦理意外傷害保險

70.根據(jù)《工程建設項目施工招投標辦法》，對于應當招標的工程建設項目，經(jīng)批準可以不采用招標發(fā)包的情形是()。

A.擬公開招標的費用與項目價值相比，不值得

B.當?shù)赝稑似髽I(yè)較少

C.施工主要技術采用特定專利或專有技術

D.軍隊建設項目

二、多項選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項中有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項，錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)

71.施工企業(yè)保證工程質量的最基本要求包括()。

A.不得壓縮合同工期 B.按設計圖紙施工

C.與監(jiān)理單位建立友好的溝通關系 D.嚴格履行企業(yè)質量管理認證體系

E.不擅自修改設計文件

72.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，關于總承包單位依法將建設工程分包給其他單位的法律責任的說法，正確的有()。

A.分包單位應當按照分包合同約定對其分包工程的質量向總承包單位負責

B.總承包單位有權按照合同約定要求分包單位對分包工程質量承擔全部責任

C.總承包單位與分包單位對分包工程的質量承擔連帶責任

D.分包單位對全部工程的質量向總承包單位負責

E.總承包單位與分包單位對全部工程質量承擔連帶責任

73.關于在文物保護單位控制地帶內(nèi)進行建設的說法，錯誤的有()。

A.全國重點文物保護單位周圍的建設控制地帶的劃定，應報國務院批準

B.不得建設污染文物保護單位及其環(huán)境的設施

C.不得破壞文物保護單位的歷史風貌

D.進行爆破作業(yè)，需經(jīng)國務院文物行政部門批準

E.全國重點文物保護單位不得拆除

74.房屋建筑工程質量保修書中的內(nèi)容一般包括()。

A.工程概況、房屋使用管理要求 B.保修范圍和內(nèi)容

C.超過合理使用年限繼續(xù)使用的條件 D.保修期限和責任

E.保修單位名稱、詳細地址

75.根據(jù)《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有()。

A.貨物運輸 B.人員傷害

C.房屋權屬 D.土地使用權出讓

E.建設工程施工合同

【

76.當事人在仲裁協(xié)議中約定了兩個仲裁機構，關于該仲裁協(xié)議效力的說法，正確的有()。

A.該仲裁協(xié)議當然無效

B.當事人不能就仲裁機構選擇達成一致的，該仲裁協(xié)議無效

C.一方當事人可任意選擇其中一個仲裁機構仲裁

D.一方當事人應按排列順序確定仲裁機構

E.當事人共同選定其中一個仲裁機構的，該仲裁協(xié)議有效

【

77.根據(jù)《合同法》，下列文件中，不屬于要約邀請的有()

A.投標文件 B.中標通知書

C.符合要約規(guī)定的售樓廣告 D.拍賣公告

E.招標公告

【

78.關于建設工程保險的說法，正確的有()。

A.工程開工前，承包商應為建設工程辦理保險，支付保險費用

B.建筑工程一切險的被保險人可以是業(yè)主，也可以是承包商或者分包商

C.工程開工前，業(yè)主應為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險

D.建筑工程一切險的保險期限可以超過保險單明細表中列明的保險生效日和終止日15天

E.安裝工程一切險的保險期內(nèi)，一般應包括一個試車考核期

【

79.連帶責任保證的法定保證期間屬于()。

A.訴訟時效期間 B.可變期間

C.除斥期間 D.指定期間

E.不可變期間

【

80.下列情形中，用人單位可以隨時解除勞動合同的有()。

A.在試用期間被證明不符合錄用條件的

B.嚴重違反勞動紀律或者用人單位規(guī)章制度的 C.被依法追究民事責任的

D.不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的 E.嚴重失職，營私舞弊，對用人單位利益造成重大損害的 【

81.合同內(nèi)容約定不明確，不能達成補充協(xié)議，按照交易習慣不能解決時，根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，正確的說法有()。

A.質量要求不明確，可按照國家標準、行業(yè)標準履行

B.履行期限不明確，債務人可以隨時履行，但應當給對方必要的準備時間

C.價款不明確的，可按照合同簽訂時履行地的市場價格履行

D.履行地點不明確，給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地履行

E.履行費用負擔不明確的，由債權人承擔

【

82.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》，事故分級要素包括()。

A.事故發(fā)生地點 B.人員傷亡數(shù)量

C.直接經(jīng)濟損失數(shù)額 D.事故發(fā)生時間

E.社會影響程度

【

83.根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，不需要辦理施工許可證的建筑工程有()。

A.建筑面積200平方米的房屋 B.城市大型立交橋

C.搶險救災工程 D.實行開工報告審批制度的建筑工程

E.城市居住小區(qū)

84.根據(jù)《物權法》，當事人之間訂立有關設立、變更、轉讓和消滅不動產(chǎn)物權的合同，除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，該合同效力為()。

A.合同自辦理物權登記時生效 B.未辦理物權登記合同無效

C.合同生效當然發(fā)生物權效力 D.合同自成立時生效

E.未辦理物權登記不影響合同效力

當事人之間訂立有關設立不動產(chǎn)物權的合同除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外該合同效力情形表現(xiàn)為（）。A.合同自成立時生效

B.合同自辦理物權登記時生效 C.未辦理物權登記合同無效

D.未辦理物權登記不影響合同效力

E.合同生效當然發(fā)生物權效力 【

《物權法》中規(guī)定，當事人之間設立不動產(chǎn)物權相關合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，合同效力表現(xiàn)應為（）。合同自辦理物權登記時生效 未辦理物權登記合同無效 合同生效當然發(fā)生物權效力 未辦理物權登記不影響合同效力

85.根據(jù)《民事訴訟法》，合同當事人可以在書面合同中協(xié)議選擇的()人民法院管轄。

A.雙方約定的其他地方 B.原告住所地

C.被告住所地 D.合同履行地

E.合同簽訂地

【

86.關于民事糾紛解決方式的說法，正確的有()

A.調(diào)解只能在民事訴訟階段進行

B.和解可以在民事糾紛的任何階段進行

C.仲裁機構受理案件的管轄權來自于當事人雙方的協(xié)議

D.仲裁實行一裁終局制

E.民事訴訟實行兩審終審制 【

87.申領施工許可證時，建設單位應當提供的有關安全施工措施的資料包括()

A.安全防護設施搭設計劃 B.專項安全施工組織設計方案

C.書面委托監(jiān)理合同 D.安全施工組織計劃

E.安全措施費用計劃

【

88.建筑業(yè)企業(yè)申請資質升級、資質增項。在申請之日起的前一年內(nèi)出現(xiàn)下列情形，資質許可機關對其申請不予批準的有()

A.與建設單位或者企業(yè)之間相互串通投標的 B.未取得施工許可證擅自施工的 C.將承包的工程轉包或者違反分包的 D.發(fā)生過安全事故的

E.惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者農(nóng)民工工資的 【

89.下列施工項目中，屬于經(jīng)批準可以采用邀請招標方式發(fā)包的有()工程項目。

A.受自然地域環(huán)境限制的

B.涉及國家安全、國家秘密的項目而不適宜招標的 C.施工主要技術需要使用某項特定專利的 D.技術復雜，僅有幾家投標人滿足條件的 E.公開招標費用與項目的價值相比不值得的 【

90.根據(jù)代理權獲得的方式不同，代理可分為()

A.指定代理 B.隱名代理

C.委托代理 D.居間代理

E.法定代理

91.建設單位辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)時應提供的文件和資料包括()

A.工程規(guī)劃許可證 B.設計單位資質等級證書

C.工程勘察設計文件 D.中標通知書及施工承包合同

E.用地規(guī)劃許可證

【

92.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，建設工程竣工驗收應具備的工程技術檔案和施工管理資料包括()

A.分部、分項工程全體施工人員名單 B.竣工驗收報告

C.設計變更通知單 D.隱蔽驗收記錄及施工日志

E.竣工圖

【

93.根據(jù)《建設工程質量管理條例》，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的()有隸屬關系或者其他利害關系，不得承擔該工程的監(jiān)理業(yè)務。

A.建筑材料供應商 B.勘察設計單位

C.施工企業(yè) D.建設單位

E.設備供應商

【

94.關于承包單位將承包的工程轉包或違法分包的，正確的行政處罰有()

A.責令改正,沒收違法所得

B.對施工企業(yè)處工程合同價款0.5%以上1%以下的罰款

C.追究刑事責任

D.責令停業(yè)整頓,降低資質等級

E.情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書

【

95.施工企業(yè)承攬業(yè)務不良行為的認定標準有()

A.以他人名義投標或以其他方式弄虛作假，騙取中標的 B.以欺騙手段取得資質證書的 C.將承包的工程轉包或違法分包的

D.以向評標委員會成員行賄的手段謀取中標的

E.工程竣工驗收后，不向建設單位出具質量保修書的 【

96.申請人向仲裁委員會提出仲裁申請后，被申請人拒不提交答辯書但提出仲裁反請求，則仲裁委員會應()

A.中止仲裁程序 B.不予受理反請求

C.審查反請求是否符合受理條件 D.將案件移送相關人民法院

E.繼續(xù)審理原仲裁申請

【

97.仲裁協(xié)議應當具備的內(nèi)容有()

A.仲裁事項 B.具體的仲裁請求和事實、理由

C.仲裁委員會的住所地 D.請求仲裁的意思表示

E.選定的仲裁委員會

98.具體行政行為在行政復議期間不停止執(zhí)行，但()可以停止執(zhí)行。

A.被申請人認為需要停止執(zhí)行的 B.申請人申請停止執(zhí)行的 C.申請人提供擔保的 D.行政復議機關認為需要停止執(zhí)行的 E.被申請人被撤銷的 99.根據(jù)《行政處罰法》，地方性法規(guī)可以設定的行政處罰有()。

A.警告 B.沒收違法所得

C.責令企業(yè)停產(chǎn)停業(yè) D.吊銷營業(yè)執(zhí)照

E.行政拘留

【

100.施工企業(yè)的主要責任人，對于本單位生產(chǎn)安全工作的主要職責包括()。

A.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責任制

B.組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程

C.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施

D.督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患

E.編制專項工程施工方案

第三篇：2010一級建造師《建設工程法規(guī)》真題及答案

一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意)第1題：根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》，負責核發(fā)《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機構是()。

A．省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門 B．國務院建設主管部門

C．中國建筑業(yè)協(xié)會建造師分會 D．國務院發(fā)展和改革委員會

【正確答案】：B 第2題：根據(jù)《民法通則》，當事人向人民法院請求保護民事權利的普通訴訟時效是()年。

A．1 B．2 C．4 D．20

【正確答案】：B 第3題：對全國注冊建造師的注冊、執(zhí)業(yè)活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理的機構是()。

A．國務院建設主管部門

B．省、自治區(qū)、直轄市人民政府 C．建設行業(yè)協(xié)會

D．人力資源與社會保障或其授權機構

【正確答案】：A 第4題：民事法律關系的內(nèi)容是指()。

A．民事權利和民事義務 B．民事權利和民事責任 C．民事規(guī)范和民事責任 D．民事義務和民事責任

【正確答案】：A 第5題：根據(jù)《民法通則》，施工單位的項目經(jīng)理屬于施工單位的()。

A．委托代理人 B．法定代理人 C．指定代理人 D．職務代理人

【正確答案】：A 第6題：根據(jù)《物權法》，建設用地使用權屬于()。

A．所有權 B．用益物權 C．擔保物權 D．留置權

【正確答案】：B 第7題：根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申請領取施工許可證的前提條件是()。

A．已經(jīng)取得安全生產(chǎn)許可證 B．辦理了工程質量監(jiān)督手續(xù) C．有滿足施工需要的施工圖樣 D．已經(jīng)取得規(guī)劃許可證

【正確答案】：A 第8題：根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》，關于我國建筑業(yè)企業(yè)資質的說法，錯誤的是()。

A．建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列

B．建筑業(yè)企業(yè)按照各自工程性質和技術特點，分別劃分為若干資質類別 C．各資質類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級

D．房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質分為特級、一級、二級三個等級

【正確答案】：D 第9題：下列施工單位人員中，不必經(jīng)建設主管部門考核合格即可任職的是()。

A．項目安全生產(chǎn)管理人員 B．項目技術員

C．企業(yè)主要負責人 D．項目經(jīng)理

【正確答案】：B 第10題：按照《城市維護建設稅暫行條例》，施工單位在繳納()的同時，還應繳納城市維護建設稅。

A．利息稅 B．企業(yè)所得稅 C．個人所得稅 D．營業(yè)稅

【正確答案】：D 第11題：工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位()。

A．整改，并及時報告有關主管部門 B．整改，并及時報告建設單位

C．暫時停止施工，并及時報告建設單位

D．暫時停止施工，并及時報告有關主管部門

【正確答案】：C 第12題：根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，不屬于施工招標文件內(nèi)容的是()。

A．技術條款 B．投標人須知 C．施工組織設計 D．合同主要條款

【正確答案】：C 第13題：根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，關于投標保證金的說法，正確的是()。

A．中標人拒絕簽訂施工合同時，招標人有權沒收其投標保證金 B．投標保證金不得采用銀行保函方式

C．招標人發(fā)出中標通知書，投標保證金的有效期自動終止 D．投標保證金最高不得超過50萬元

【正確答案】：A 第14題：根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，關于代位權行使的說法，正確的是()。

A．債權人可選擇以自己的名義或債務人的名義起訴次債務人 B．代位權是債權人行使的抗辯權

C．債權人可以代位行使的權利必須不是專屬于債務人自身的債權 D．債權人自己承擔行使代位權的必要費用

【正確答案】：C 第15題：某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成補充協(xié)議的，也無法根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，則應按照()的市場價格履行。

A．材料所在地

B．訂立合同時履行地 C．合同簽訂地

D．履行義務一方所在地

【正確答案】：B 第16題：根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對全國建設工程安全生產(chǎn)實施綜合監(jiān)督管理的機構是()。

A．國務院

B．國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門 C．國務院建設行政主管部門

D．國務院鐵路、交通、水利等有關部門

【正確答案】：B 第17題：關于和解的說法，錯誤的是()。

A．和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段

B．當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解 C．和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力

D．當事人和解后可以請求法院調(diào)解，制作調(diào)解書

【正確答案】：C 第18題：下列與工程建設有關的規(guī)范性文件中，由國務院制定的是()。A．工程建設項目施工招標投標辦法 B．安全生產(chǎn)許可證條例 C．安全生產(chǎn)法

D．建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定

【正確答案】：B 第19題：某建設單位與施工單位簽訂趕工獎罰協(xié)議，雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據(jù)我國《合同法》，該趕工獎罰協(xié)議為()合同。

A．附期限 B．附條件 C．顯失公平

D．可變更、可撤銷

【正確答案】：B 第20題：某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4萬元、定金6萬元。采購方依約支付了6萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為()萬元。

A．10 B．4 C．16 D．12

【正確答案】：D 第21題：下列勞動合同條款，屬于必備條款的是()。

A．福利待遇 B．勞動條件 C．試用期 D．補充保險

【正確答案】：B 第22題：某施工單位的副經(jīng)理將個人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂了租賃合同。根據(jù)《公司法》，該合同須經(jīng)過()同意。

A．監(jiān)事會 B．工會 C．股東會 D．董事會

【正確答案】：C 第23題：根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協(xié)助向()履行債務。

A．金融機構 B．敗訴方 C．執(zhí)行法院 D．勝訴方 【正確答案】：D 第24題：施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定的墊資利息。后來施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息。對施工單位的請求，人民法院正確的做法是()。

A．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持 B．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持 C．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

D．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持

【正確答案】：B 第25題：某工程建設項目設計招標中，甲設計單位投標報價為2000萬元，則其投標保證金最高應為()萬元。

A．10 B．20 C．4 D．40

【正確答案】：D 第26題：2008年4月1日，甲公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公司無法實現(xiàn)債權，丙公司于2009年1月1日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截止日期為()。

A．2010年4月1日 B．2011年1月1日 C．2009年4月1日 D．2010年1月1日

【正確答案】：D 第27題：某施工單位認為工商行政管理部門對其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經(jīng)過審理，認為該行政處罰顯失公平。關于法院對該案的處理，下列說法中正確的是()。

A．由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判 B．法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告 C．法院應當判決行政機關重新作出行政處罰 D．法院可以直接判決減少部分罰款金額

【正確答案】：D 第28題：停建、緩建建設工程的檔案，暫由()保管。

A．建設單位 B．城建檔案館 C．施工單位

D．當?shù)刭|檢部門

【正確答案】：A 第29題：關于法院采取訴訟財產(chǎn)保全與訴前財產(chǎn)保全措施時，申請人是否需要提供擔保的說法，正確的是()。

A．申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者根據(jù)法院要求提供擔保 B．申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者不需提供擔保

C．申請人對于前者根據(jù)法院要求提供擔保，而對于后者應當提供擔保 D．申請人對于前者不需提供擔保，而對于后者應當提供擔保

【正確答案】：C 第30題：根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內(nèi)容中，不屬于強制性標準監(jiān)督檢查的內(nèi)容是()。

A．工程項目技術人員的勞動合同 B．工程項目采用的材料、設備

C．工程項目的規(guī)劃、勘察、設計、施工等環(huán)節(jié) D．工程項目的安全、質量

【正確答案】：A 第31題：關于行政訴訟法律規(guī)定的說法，正確的是()。

A．在行政訴訟過程中，被告有權自行向原告和證人收集證據(jù) B．未經(jīng)行政復議程序，不能提起行政訴訟 C．法院審理行政訴訟案件不適用調(diào)解 D．行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則

【正確答案】：C 第32題：甲公司欠某供應商500萬元貨款，現(xiàn)甲公司分立為乙、丙兩家公司。關于甲公司分立后的500萬元債務的清償問題的說法，正確的是()。

A．乙公司與丙公司均不承擔清償責任 B．應當由乙、丙公司承擔連帶責任 C．應當由甲公司承擔全部債務 D．應當由乙公司承擔全部債務

【正確答案】：B 第33題：施工單位向電梯生產(chǎn)公司訂購兩部A型電梯，并要求5日內(nèi)交貨。電梯生產(chǎn)公司回函表示如果延長1周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產(chǎn)公司的回函屬于()。

A．要約邀請 B．承諾 C．新要約 D．部分承諾

【正確答案】：C 第34題：根據(jù)《合同法》，債權人領取提存物的權利自提存之日起()年內(nèi)不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。

A．2 B．3 C．4 D．5

【正確答案】：D 第35題：某建筑施工單位有50名從業(yè)人員，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，該單位應當()。

A．配備兼職安全生產(chǎn)管理人員

B．設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員 C．因為規(guī)模較小，不需要配備安全生產(chǎn)管理人員 D．配備專職安全生產(chǎn)管理人員

【正確答案】：B 第36題：工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是()。

A．修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先經(jīng)過當?shù)毓矙C關消防機構 B．禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火 C．自動消防系統(tǒng)的操作人員必須持證上崗

D．禁止攜帶火種進人生產(chǎn)、儲存易燃易爆危險物品的場所

【正確答案】：A 第37題：水泥廠在承諾有效期內(nèi)，對施工單位訂購水泥的要約作出了完全同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為()。

A．施工單位發(fā)出訂購水泥的要約時

B．施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時 C．水泥廠發(fā)出答復文件時

D．水泥廠的答復文件到達施工單位時

【正確答案】：D 第38題：某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產(chǎn)事故應急救援預案應由()編制。

A．監(jiān)理單位統(tǒng)一組織 B．總承包單位統(tǒng)一組織

C．總承包單位和分包單位各自 D．建設單位統(tǒng)一組織

【正確答案】：B 第39題：根據(jù)《建筑法》，有權對建筑工程實施強制監(jiān)理的范圍進行規(guī)定的機構是()。

A．住房和城鄉(xiāng)建設部 B．省級建設行政主管部門

C．國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理行政主管部門 D．國務院

【正確答案】：D 第40題：下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是()。

A．勞動合同糾紛 B．繼承糾紛 C．對罰款不服發(fā)生的糾紛 D．總分包之間的合同糾紛

【正確答案】：D 第41題：某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為()合同。

A．有效

B．效力待定

C．可變更、可撤銷 D．無效

【正確答案】：A 第42題：某城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設備可能產(chǎn)生噪聲的，施工單位必須在該工程開工()日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護部門申報。

A．10 B．7 C．15 D．3

【正確答案】：C 第43題：施工合同履行過程中，監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出了提高混凝土等級的通知，施工圖樣中標明該部位的混凝土強度標準為30MPa。對該單位工程應以()為標準進行質量驗收。

A．技術規(guī)范 B．施工圖樣 C．施工合同 D．監(jiān)理通知

【正確答案】：D 第44題：《民用建筑節(jié)能條例》中的民用建筑不包括()建筑。

A．醫(yī)療 B．教育 C．廠房 D．住宅

【正確答案】：C 第45題：關于民事訴訟證人出庭作證的說法?正確的是()。

A．證人只提交書面證詞無須出庭作證 B．證人有義務出庭作證 C．證人在庭審時應當旁聽

D．數(shù)個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問

【正確答案】：B 第46題：施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過()30天。A．招標文件發(fā)出日 B．投標文件截止日 C．中標日期 D．投標有效期

【正確答案】：D 第47題：關于分包工程發(fā)生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的責任承擔說法，正確的是()。

A．建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利

B．建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利

C．總承包單位承擔的責任超過其應承擔份額的，有權向分包單位追償 D．分包單位只對總承包單位負責

【正確答案】：C 第48題：劃撥土地使用權只能由()人民政府依法批準。

A．中央

B．省級以上 C．鎮(zhèn)級以上 D．縣級以上

【正確答案】：D 第49題：根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)，下列招標投標行為中，不構成招標人與投標人串通投標的是()。

A．招標人從當?shù)刂袠撕蜻x人中確定中標人

B．招標人在開標前將投標情況告知其他投標人 C．招標人預先內(nèi)定中標人

D．招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給投標人讓利

【正確答案】：A 第50題：建設單位與施工單位的合同中約定：“合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可以向有關仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發(fā)生糾紛，建設單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執(zhí)不 下。關于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是()。

A．只能向不動產(chǎn)所在地的仲裁委員會申請仲裁 B．只能向有管轄權的人民法院起訴 C．應由甲仲裁委員會進行仲裁

D．建設單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進行仲裁

【正確答案】：B 第51題：建設工程施工合同應以()為合同履行地。

A．原告住所地 B．合同簽訂地 C．被告住所地 D．施工行為地 【正確答案】：D 第52題：根據(jù)《物權法》，下列各項財產(chǎn)作為抵押物時，抵押權自登記時設立的是()。

A．正在建造的建筑物 B．生產(chǎn)設備、原材料 C．交通運輸工具

D．正在建造的船舶、航空器

【正確答案】：A 第53題：甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據(jù)《合同法》，該合 同為()合同。

A．無效

B．可變更、可撤銷 C．有效

D．效力待定

【正確答案】：A 第54題：某工程項目建設過程中，發(fā)包人與機械廠簽訂了加工非標準的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼模，根據(jù)《合同法》，該合同屬于()合同。

A．委托 B．承攬

C．施工承包 D．信托

【正確答案】：B 第55題：甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6月5日甲公司向乙公司支付50萬元預付款，7月5日乙公司將采購物品送至甲公司處。但在6月3日，甲公司獲取確切證據(jù)證明乙公司屆時將不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付預付款，此時甲公司可以行使()。

A．后履行抗辯權 B．撤銷權 C．不安抗辯權

D．同時履行抗辯權

【正確答案】：C 第56題：下列單項合同中，可以不招標的是()。

A．使用財政預算資金的體育項目中合同估算價為80萬元的材料采購合同 B．上市公司投資的商品房項目中合同估算價為500萬元的材料采購合同 C．個人捐資的教育項目中合同估算價為80萬元的監(jiān)理合同 D．外商投資的供水項目中合同估算價為1000萬元的施工合同

【正確答案】：A 第57題：某建設工程發(fā)包人經(jīng)過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為()之日。A．評標委員會提交評標報告 B．合同備案

C．中標通知書發(fā)出 D．發(fā)包人確定中標人

【正確答案】：C 第58題：同一專業(yè)的兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合承包的，應當按照()單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。

A．資質等級較高的 B．承擔主要任務的 C．資質等級較低的 D．聯(lián)合體牽頭

【正確答案】：C 第59題：根據(jù)《稅收征收管理法》，稅務登記內(nèi)容發(fā)生變化的，納稅人應當辦理工商變更登記之日起()日內(nèi)，向稅務機關申報辦理稅務登記。

A．60 B．15 C．30 D．45

【正確答案】：C 第60題：建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前()個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。

A．3 B．2 C．4 D．6

【正確答案】：A 第61題：根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，分包單位從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費應由()支付。

A.總承包單位與分包單位按一定比例共同

B.分包單位

C.建設單位

D.總承包單位

【正確答案】：D 第62題：根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列文件中，不屬于工程監(jiān)理單位對施工質量實施監(jiān)理依據(jù)的是()。

A.工程施工圖樣

B.法律法規(guī)

C.監(jiān)理合同

D.施工合同中約定采用的推薦性標準

【正確答案】：A 第63題：某辦公大樓在保修期間出現(xiàn)外墻裂縫，經(jīng)查是由于設計缺陷造成，原施工單位進行了維修，之后應向()主張維修費用。

A.建設單位

B.設計單位

C.物業(yè)管理單位

D.大樓使用者

【正確答案】：A 第64題：某施工單位為避免破壞施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)原有地下管線，欲查明相關情況，應由()負責向其提供施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)地下管線資料。

A.相關管線產(chǎn)權部門

B.市政管理部門

C.城建檔案管理部門

D.建設單位

【正確答案】：D 第65題：在保險合同中，負有支付保險費義務的當事人是()。

A.受益人

B.保險人

C.被保險人

D.投保人

【正確答案】：D 第66題：承運人應按運輸合同約定將貨物運輸?shù)街付ǖ攸c后，托運人拒絕支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使()。

A.留置權

B.抵押權

C.抵消權

D.質押權 【正確答案】：A 第67題：某工程施工聯(lián)合體參加資格預審并獲通過后，投標文件中組成成員發(fā)生變化，雖未經(jīng)招標人同意，但新聯(lián)合體所有投標人仍然符合資格預審條件要求，則招標人()。

A.征得其他所有投標人同意后可以認定投標文件有效

B.可以認定投標文件有效

C.征得評標委員會同意后可以認定投標文件有效

D.應當認定投標文件無效

【正確答案】：D 第68題：施工單位招聘臨時工的最低年齡為()歲。

A.16

B.1C.20

D.18

【正確答案】：A 第69題：施工單位依法對本企業(yè)的安全生產(chǎn)負全面責任的是()。

A.法定代表人

B.技術負責人

C.項目負責人

D.安全管理部門負責人

【正確答案】：A 第70題：施工單位依法對本企業(yè)的安全生產(chǎn)負全面責任的是()。

A.法定代表人

B.技術負責人

C.項目負責人

D.安全管理部門負責人

【正確答案】：B

二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分;少選，所選的每個選項得0.5分)第71題：某機械設備租賃公司擬在施工現(xiàn)場安裝施工起重機械，根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，該公司應()。

A.編制安裝方案

B.自行驗收

C.出具自檢合格證明

D.具有起重設備安裝工程專業(yè)承包資質

E.派出本單位專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督

【正確答案】：ACDE 第72題：拆遷人申請房屋拆遷許可證時，應向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交()等資料。

A.建設用地規(guī)劃許可證

B.土地使用權批準文件

C.建設工程規(guī)劃許可證

D.拆遷計劃和拆遷方案

E.拆遷補償安置資金證明

【正確答案】：ABDE 第73題：下列質量問題中，不屬于施工單位在保修期內(nèi)承擔保修責任的有()。

A.因使用不當造成的質量問題

B.質量監(jiān)督機構沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題

C.監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題

D.第三方造成的質量問題

E.不可抗力造成的質量問題

【正確答案】：ADE 第74題：關于工程竣工驗收的說法，正確的是()。

A.工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

B.承包人送交竣工驗收報告后，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為實際竣工日期

C.承包人送交竣工驗收報告后，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人送交竣工驗收報告之日

為竣工日期

D.工程按發(fā)包人要求修改后經(jīng)竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

E.建設工程未經(jīng)驗收，發(fā)包人擅自使用的，以建設工程轉移占有之日為竣工日期

【正確答案】：BCE 第75題：關于建設工程施工合同一般條款的說法，正確的是()。

A.建設單位的名稱應以營業(yè)執(zhí)照上的名稱為準

B.合同標的是財產(chǎn)

C.履行地點為項目所在地

D.違約責任是當事人違反合同義務的責任

E.有關施工組織設計的內(nèi)容為履行方式條款

【正確答案】：ACDE 第76題：關于工程文件與檔案的整理立卷、驗收移交要求的說法，符合《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》的有()。

A.建設工程項目由幾個單位承包的，各承包單位形成的文件由負責主要施工任務的施工單位整理立卷，并及時向建設單位移交

B.在施工合同中，建設單位應對工程文件的套數(shù)、費用、質量、移交時間等提出明確要求

C.在組織工程竣工驗收前，建設單位應提請當?shù)爻墙n案管理機構對工程檔案進行驗收

D.未取得工程檔案驗收認可文件，建設單位不得組織工程竣工驗收

E.建設工程實行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設單位移交

【正確答案】：BD 第77題：關于物權的說法，正確的有()。

A.所有權和抵押權可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上

B.用益物權和抵押權可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上

C.國家所有土地的所有權和使用權都不能轉移

D.建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權

E.兩個抵押權可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上

【正確答案】：ABE 第78題：根據(jù)《消防法》，關于消防設計的審核、驗收及安全指揮的說法，正確的有()。

A.消防設計圖樣審核不合格的，不得頒發(fā)施工許可證

B.自動消防系統(tǒng)的操作員必須持證上崗

C.建設工程未經(jīng)消防驗收或消防驗收不合格的，不得擅自使用

D.消防器材的經(jīng)銷人員必須持證上崗

E.企業(yè)、事業(yè)單位的主要負責人是本單位的消防安全責任人

【正確答案】：ABE 第79題：下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險常見除外責任的有()。

A.在保險合同成立前，被保險人發(fā)生傷害

B.被保險人在施工現(xiàn)場外發(fā)生傷害

C.被保險人因過失而在工程作業(yè)中墜落受傷

D.被保險人在施工現(xiàn)場斗毆而發(fā)生傷害

E.被保險人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷

【正確答案】：ABDE 第80題：關于聯(lián)合體投標的說法，正確的是()。

A.多個施工單位可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標

B.中標的聯(lián)合體各方應當共同就中標項目向招標人承擔連帶責任

C.聯(lián)合體各方的共同投標協(xié)議屬于合同關系

D.由不同專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較低的單位確定業(yè)務許可范圍

E.聯(lián)合體中標的，應當由聯(lián)合體各方共同與招標人簽訂合同

【正確答案】：ABCE 第81題：根據(jù)《合同法》，要約失效的情形有()。

A.受要約人拒絕要約的通知到達要約人

B.受要約人的承諾對要約內(nèi)容作出實質性變更

C.受要約人承諾到達要約人后，要約人發(fā)出撤銷要約的通知

D.要約中規(guī)定的期限屆滿，要約人未收到承諾通知

E.發(fā)出承諾通知前，撤銷要約的通知到達受要約人

【正確答案】：ABE 第82題：下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有()。

A.銀行貸款合同

B.貨物運輸合同

C.租賃合同

D.買賣合同

E.施工合同

【正確答案】：AE 第83題：根據(jù)招標投標相關法律和司法解釋，下列施工合同中，屬于無效合同的是()。

A.未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應資質的施工單位的合同

B.建設單位直接與專業(yè)施工單位簽訂的合同

C.承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質的承包人的合同

D.投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同

E.招標文件中明確要求投標人墊資并據(jù)此與中標人簽訂的合同

【正確答案】：ACD 第84題：關于招標代理機構的說法，正確的有()。

A.由評標委員會指定招標代理機構

B.工程招標代理機構可以參與同一招標工程的投標

C.招標代理機構是社會中介組織

D.未經(jīng)招標人同意，招標代理機構不得向他人轉讓代理業(yè)務

E.工程招標代理機構不得與招標工程的投標人有利益關系

【正確答案】：CDE 第85題：工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是()。

A.提前支付所有工程款

B.繼續(xù)履行合同

C.降低工程質量標準

D.支付逾期利息

E.提高合同價款

【正確答案】：BD 第86題：根據(jù)《環(huán)境保護法》，建設項目中防治污染的設施與主體工程應當()。

A.同時招標

B.同時竣工

C.同時設計

D.同時施工

E.同時投產(chǎn)使用

【正確答案】：CDE 第87題：根據(jù)《合同法》，締約過失責任的構成要件有()。

A.發(fā)生在訂立合同的過程中

B.當事人違反了誠實信用原則所要求的義務

C.受害方的信賴利益遭受損失

D.合同被確認為無效

E.在合同訂立同時顯失公平

【正確答案】：ABC 第88題：下列工程施工過程中，屬于侵權責任的情形有()。

A.工地的起重機倒塌造成行人黃某被砸傷

B.施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡

C.施工單位違約造成供貨商重大損失

D.分包商在施工時操作不當造成公用供電設施損壞

E.施工單位未按合同約定支付項目經(jīng)理李某的獎金

【正確答案】：AB 第89題：根據(jù)《立法法》，()之間對同一事項的規(guī)定不一致時，由國務院裁決。

A.部門規(guī)章

B.地方政府規(guī)章與部門規(guī)章

C.同一機關制訂的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定

D.部門規(guī)章與地方性法規(guī)

E.地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章

【正確答案】：AB 第90題：某借款合同債權人將合同權利轉讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉移的其他權利有()。

A.擔保權

B.任意撤銷權

C.抗辯權

D.抵消權

E.人身損害賠償請求權

【正確答案】：ACD 第91題：根據(jù)擔保法律制度，關于抵押的說法，正確的是()。

A．抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權不發(fā)生轉移

B．除受讓人代為清償債務以外，抵押人未通知抵押權人轉讓抵押物的，物權不發(fā)生轉移 C．抵押人轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人有權要求抵押人提供相應的擔保 D．抵押人轉讓抵押物所得的價款超過債權數(shù)額的部分，歸抵押人所有 E．抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔保

【正確答案】：BCD 第92題：當事人就合同履行地點約定不明確的，不能達成補充協(xié)議，又不能根據(jù)合同有關條款或者交易習慣確定的，則()。

A．給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行 B．履行義務一方有權選擇履行地點 C．交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行 D．接受履行方有權選擇履行地點

E．其他標的，在履行義務一方所在地履行

【正確答案】：ACE 第93題：關于不安抗辯權成立條件的說法，正確的是()。

A．應當先履行債務的當事人未提供適當擔保 B．雙方當事人基于同一雙務合同而互負債務 C．債務履行有先后順序 D．債務履行不分先后

E．有確切證據(jù)證明后履行一方經(jīng)營狀況嚴重惡化

【正確答案】：BCE 第94題：根據(jù)《合同法》，當事人一方解除合同的情形有()。

A．當事人一方發(fā)生合并、分立 B．由于不可抗力致使合同不能履行 C．作為當事人一方的公民死亡

D．當事人一方遲延履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行 E．法定代表人變更

【正確答案】：BD 第95題：施工單位訴建設單位拖欠工程案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機構作出的鑒定結論有異議申請重新鑒定，人民法院應予準許的情形有()。

A．建設單位不同意鑒定結論

B．鑒定人員不具備相關的鑒定資格 C．鑒定程序嚴重違法 D．鑒定結論明顯依據(jù)不足

E．經(jīng)過質證認定鑒定結論不能作為證據(jù)使用

【正確答案】：BCDE 第96題：根據(jù)《工程建設國家標準管理辦法》，下列標準中，屬于強制性標準的有()。

A．工程建設勘察、規(guī)劃、設計、施工等行業(yè)定額標準 B．工程建設通用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準 C．工程建設重要的行業(yè)專用的信息技術標準

D．工程建設重要的行業(yè)專用的試驗、檢驗和評定方法等標準 E．工程建設重要的行業(yè)專用的術語、符號和制圖方法等標準

【正確答案】：AB 第97題：勞動爭議仲裁委員會的組成成員應有()。

A．同級人民法院代表 B．工會代表

C．企業(yè)方面代表

D．勞動行政部門代表 E．律師

【正確答案】：BCD 第98題：根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，下列在建設工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據(jù)的有()。

A．工程設計圖樣

B．施工單位偷錄的談判錄音 C．律師代理意見

D．工程質量鑒定報告

E．被告法定代表人的陳述

【正確答案】：ABDE 第99題：根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有()。

A．施工總承包單位將建設工程的土方工程分包給其他單位 B．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位

C．未經(jīng)建設單位許可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成 D．施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位 E．分包單位將其承包的建設工程再分包

【正確答案】：BCDE 第100題：某建筑工程股份有限公司股東大會擬更換監(jiān)事。下列公司人員中，可同時擔任監(jiān)事的有()。A．公司股東 B．公司董事長 C．公司職工代表 D．公司總經(jīng)理 E．公司財務經(jīng)理

【正確答案】：AC

第四篇：2009真題 一級建造師 法規(guī)

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、一、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1．關于推薦標準，下面說法正確的是（）。

A．不管是在什么級別的推薦性標準，都可以不執(zhí)行

B．如果是推薦性地方標準，也必須要執(zhí)行

C．如果是推薦性行業(yè)標準，也必須要執(zhí)行 D．如果是推薦性國家標準，也必須要執(zhí)行

【答案】A【解析】根據(jù)《標準化法》第七條的規(guī)定，國家標準、行業(yè)標準分為強制性標準和推薦性標準。保障人體健康，人身、財產(chǎn)安全的標準和法律、行政法規(guī)規(guī)定強制執(zhí)行的標準是強制性標準，其他標準是推薦性標準。《標準化法》第十四條規(guī)定，強制性標準，必須執(zhí)行。推薦性標準，國家鼓勵企業(yè)自愿采用。違反了關于強制性標準的規(guī)定，要承擔相應的民事、行政乃至刑事法律責任。對于推薦性標準，雖然不是國家強制執(zhí)行的，但是一經(jīng)約定采用，即在當事人之間將產(chǎn)生法律約束力。

2．某工程在9月10日發(fā)生了地震災害迫使承包人停止施工。9月15日發(fā)包人與承包人共同檢查工程的損害程度，并一致認為損害程度嚴重，需要拆除重建。9月17日發(fā)包人將依法單方解除合同的通知送達承包人，9月18日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復。依據(jù)《合同法》的規(guī)定，該施工合同解除的時間應為（）。

A．9月10日

B．9月15日

C．9月17日

D．9月18日

【答案】C【解析】《合同法》第九十三條規(guī)定，當事人協(xié)商一致，可以解除合同。當事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時，解除權人可以解除合同。《合同法》第九十六條規(guī)定，當事人一方依照本法主張解除合同的，應當通知對方。合同自通知到達對方時解除。對方有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。法律、行政法規(guī)規(guī)定解除合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定。

3.根據(jù)《土地管理法》的有關規(guī)定，國家征收土地必須按法定程序進行，并根據(jù)被征收土地的（），按照法定標準給予征地補償。

A.原用途

B.生產(chǎn)能力

C.經(jīng)濟價值

D.區(qū)位

【答案】A 【解析】根據(jù)《土地管理法》的有關規(guī)定，國家征用土地應當依法定程序進行，并根據(jù)被征用土地的原用途，按照法定標準給予征地補償。對于大中型水利、需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、水電工程建設征用土地的，還要按國務院有關規(guī)定進行移民安置。

4.甲乙雙方因工程施工合同發(fā)生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達成了調(diào)解協(xié)議，法院制作了調(diào)解書并送達了雙方當事人。雙方簽收后，乙公司又反悔，則下列說法正確的是（）。

A.甲公司可以向人民法院申請強制執(zhí)行

B.人民法院應當根據(jù)調(diào)解書進行判決 C.人民法院應當認定調(diào)解書無效并及時判決 D.人民法院應當認定調(diào)解書無效并重新進行調(diào)解

【答案】A【解析】根據(jù)《民事訴訟法》的有關規(guī)定，判決前能夠調(diào)解的，還可以進行調(diào)解。調(diào)解書經(jīng)雙方事人簽收后，即具有法律效力。調(diào)解不成的，如調(diào)解未達成協(xié)議或者調(diào)解書送達前一方反悔的，人民法院應當及時判決。根據(jù)《民事訴訟法》的有關規(guī)定，對于下列具有法律效力的法律文書，一方當事人不履行的，對方當事人可以向有管轄權的法院申請執(zhí)行：①法院制作的發(fā)生法律效力的民事判決、裁定以及生效的調(diào)解書；②仲裁機構制作的依法由人民法院執(zhí)行的仲裁裁決書、生效的仲裁調(diào)解書；③公證機關依法賦予強制執(zhí)行效力的債權文書等。

5.下列關于有限責任公司責任承擔的正確說法是（）。

A.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對其債務承擔責任

B.股東以其個人資產(chǎn)為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對其債務承擔責任

C.股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任

D.股東以其個人資產(chǎn)為限對公司承擔責任，公司以其注冊資本對其債務承擔責任

【答案】A 【解析】有限責任公司，是指由50個以下股東出資設立，股東以其所認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對其債務承擔責任的企業(yè)法人。股東責任的有限性表現(xiàn)在：有限責任公司的股東，僅以其出資額為限對公司負責。此外，對公司及公司債權人不負任何財產(chǎn)責任，公司的債權人亦不得直接向股東主張債權或請求清償。

6.關于表見代理的錯誤說法是（）。

A.表見代理的行為人沒有代理權 B.表見代理是無效代理

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、C.表見代理在本質上屬于無權代理

D.善意相對人有理由相信行為人有代理權

【答案】B 【解析】表見代理是指雖無代理權，但表面上有足以使人相信有代理權而須由被代理人負授權之責的代理。《合同法》第四十九條規(guī)定，行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效。

7.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴格遵守有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生（）事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原發(fā)證管理機關同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重傷

【答案】C 【解析】《安全生產(chǎn)許可證條例》第九條規(guī)定，安全生產(chǎn)許可證的有效期為3年。安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應當于期滿前3個月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴格遵守有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生死亡事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時，經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3年。

8.甲是乙的債務人，乙是丙的債務人，由于乙怠于行使自己到期的債權導致無法償還對丙的債務，則下列說法正確的是()。

A.丙可以行使代位權，代替乙向甲行使權

B.丙必須以乙名義行使乙的債權

C.丙可以行使不安抗辯權

D.甲可以行使代位權，直接向丙償還債務

【答案】A 【解析】《合同法》第七十三條規(guī)定，因債務人怠于行使到期債權，對債權人造成損害的，債權人可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務人的債權，但該債權專屬于債務人自身的除外。代位權的行使范圍以債權人的債權為限。債權人行使代位權的必要費用，由債務人負擔。

9.某施工單位拒不履行法院生效的判決，現(xiàn)查明該單位在銀行賬戶有一筆款項，則法院可采取的強制執(zhí)行措施是（）。

A.凍結

B.查封

C.拍賣

D.提存

【答案】A 【解析】根據(jù)《民事訴訟法》第二十二章及相關司法解釋規(guī)定，執(zhí)行措 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、施主要包括：①查詢、凍結、劃撥被執(zhí)行人的存款；②扣留、提取被執(zhí)行人的收入；③查封、扣押、拍賣、變賣被執(zhí)行人的財產(chǎn)；④搜查被執(zhí)行人隱匿的財產(chǎn)；⑤強制被執(zhí)行人和有關單位、公民交付法律文書指定的財產(chǎn)或票證；⑥強制被執(zhí)行人遷出房屋或退出土地；⑦強制被執(zhí)行人履行法律文書指定的行為；⑧需辦理有關財產(chǎn)權證照轉移手續(xù)的，向有關單位發(fā)出協(xié)助執(zhí)行通知書；⑨強制被執(zhí)行人支付遲延履行期間債務利息及遲延履行金；⑩依申請執(zhí)行人申請，通知對被執(zhí)行人負有到期債務的第三人向申請執(zhí)行人履行債務。

10.某工程項目標底是900萬元人民幣，投標時甲承包商根據(jù)自己企業(yè)定額算得成本是800萬元人民幣。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700萬元人民幣。則甲承包商投標時的合理報價最低應為（）。

A.700萬元

B.800萬元

C.900萬元

D.1000萬元

【答案】B 【解析】《招標投標法》第三十三條規(guī)定，投標人不得以低于成本的報價競標。所謂“成本”應指投標人的個別成本，該成本一般應根據(jù)投標人的企業(yè)定額測定。

11.建設單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對環(huán)境的污染，應當采取的措施是（）。

A.污水處理設施要設計、施工、生產(chǎn)同時進行

B.造紙廠投入運營后3個月內(nèi)必須建設污水處理設施

C.建設單位對造紙廠污染環(huán)境進行檢測后決定何時修建污水處理設施

D.污水處理設施與造紙廠主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用

【答案】D 【解析】環(huán)境保護“三同時”制度，是指“建設項目需要配套建設的環(huán)境保護設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用”。《環(huán)境影響評價法》第二十六條規(guī)定，建設項目建設過程中，建設單位應當同時實施環(huán)境影響報告書、環(huán)境影響報告表以及環(huán)境影響評價文件審批部門審批意見中提出的環(huán)境保護對策措施。

12.王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國《合同法》調(diào)整范圍的是（）。

A.勞動合同

B.借款合同

C.勞務分包合同

D.房屋租賃合同

【答案】A 【解析】《合同法》的調(diào)整范圍是指我國《合同法》調(diào)整對象的范圍，并 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、非所有的合同都受《合同法》調(diào)整，現(xiàn)行《合同法》只調(diào)整一部分合同，即狹義的合同。部分合同卻不受《合同法》調(diào)整，主要包括：①有關身份關系的合同；②有關政府行使行政管理權的行政合同；③勞動合同；④政府間司協(xié)議。

13.根據(jù)招標投標相關法律規(guī)定，在投標有效期結束前，由于出現(xiàn)特殊情況，招標人要求投標人延長投標有效期時，()。

A.投標人不得拒絕延長，并不得收回其投標保證金

B.投標人可以拒絕延長，并有權收回其投標保證金

C.投標人不得拒絕延長，但可以收回其投標保證金

D.投標人可以拒絕延長，但無權收回其投標保證金

【答案】B 【解析】《工程項目施工招標投標辦法》第二十九條規(guī)定，招標文件應該規(guī)定一個適當?shù)耐稑擞行冢员ＷC招標人有足夠的時間完成評標和與中標人簽訂合同。投標有效期從投標人提交投標文件截止之日起計算。在原投標有效期結束前，出現(xiàn)特殊情況的，招標人可以書面形式要求所有投標人延長投標有效期。投標人同意延長的，不得要求或被允許修改其投標文件的實質性內(nèi)容，但應當相應延長其投標保證金的有效期；投標人拒絕延長的，其投標失效，但投標人有權收回其投標保證金。因延長投標有效期造成投標人損失的，招標人應當給予補償，但因不可抗力需要延長投標有效期的除外。

14.按照合同的約定，2007年1月1日發(fā)包方應該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7月1日至8月1日之間，當?shù)匕l(fā)生了特大洪水，導致承包方不能行使請求權。2007年1月23日，承包方向法院提起訴訟，請求發(fā)包方支付拖欠的工程款，2007年12月31日法院作出判決。則下面的說法正確的是（）。

A.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中止

B.2007年12月31日起訴訟時效中止

C.2007年12月3日訴訟時效中斷

D.2007年7月1日至8月1日之間訴訟時效中斷

【答案】A 【解析】《民法通則》第一百三十九條規(guī)定，在訴訟時效期間的最后六個月內(nèi)，因不可抗力或者其他障礙不能行使請求權的，訴訟時效中止。從中止時效的原因消除之日起，訴訟時效期間繼續(xù)計算。《民法通則》第一百四十條規(guī)定，訴訟時效因提起訴訟、當事人一方提出要求或者同意履行義務而中斷。從中斷時起，訴訟時效期間重 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、新計算。本案中，2007年1月23日，承包方向法院提起訴訟的行為發(fā)生訴訟中斷的效力，訴訟時效期間重新計算。

15.王某位于市區(qū)的一套住宅被劃入拆遷范圍，該房屋已出租給張某。在張某不同意解除房屋租賃合同的情況下，拆遷人應當（）。

A.對王某實行貨幣補償

B.對張某實行貨幣補償 C.對張某實行房屋產(chǎn)權調(diào)換

D.對王某實行房屋產(chǎn)權調(diào)換

【答案】D 【解析】拆遷補償有兩種方式，即貨幣補償和房屋產(chǎn)權調(diào)換。除個別規(guī)定外，被拆遷人可以選擇補償?shù)姆绞健！冻鞘蟹课莶疬w管理條例》第二十七條規(guī)定，拆遷租賃房屋，被拆遷人與房屋承租人解除租賃關系的，或者被拆遷人對房屋承租人進行安置的，拆遷人對被拆遷人給予補償。被拆遷人與房屋承租人對解除租賃關系達不成協(xié)議的，拆遷人應當對被拆遷人實行房屋產(chǎn)權調(diào)換。產(chǎn)權調(diào)換的房屋由原房屋承租人承租，被拆遷人應當與原房屋承租人重新訂立房屋租賃合同。本案中，王某的房屋已經(jīng)租給張某，且張某不同意解除租賃合同，在這種情形下，拆遷人應當對王某實行產(chǎn)權調(diào)換。

16.《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》屬于（）。

A.行政法規(guī)

B.一般法律

C.司法解釋

D.部門規(guī)章

【答案】D 【解析】部門規(guī)章是國務院各部門、各委員會、審計署等根據(jù)憲法、法律和行政法規(guī)的規(guī)定和國務院的決定，在本部門的權限范圍內(nèi)制定和發(fā)布的調(diào)整本部門范圍內(nèi)的行政管理關系的、并不得與憲法、法律和行政法規(guī)相抵觸的規(guī)范性文件。《建筑業(yè)企業(yè)資質管理規(guī)定》在2001年3月14日，由建設部制定。在性質上，屬于部門規(guī)章。

17.下列屬于應當承擔締約過失責任的情形是（）。

A.施工單位沒有按照合同約定的時間完成工程 B.建設單位沒有按照合同約定的時間支付工程款

C.施工單位在投標時借用了其他企業(yè)的資質，在資格審時沒有通過審查

D.建設單位在發(fā)出中標通知書后，改變了中標人

【答案】D 【解析】締約過失責任是指在訂立合同過程中，一方因違背誠實信用原則所要求的義務而致使另一方信賴利益遭受損失，依法應承擔的民事責任。根據(jù)《合同法》 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、第四十二條，締約過失責任的情形主要包括：①假借訂立合同，惡意進行磋商；②故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實或者提供虛假情況；③其他違背誠實信用原則的行為。

18.在一起鋼材購銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業(yè)將鋼材供應商在其網(wǎng)站上發(fā)布的價目表下載打印，并在法庭上作為證據(jù)出示，則該證據(jù)種類屬于（）。

A.物證

B.勘驗筆錄

C.書證

D.視聽資料

【答案】C 【解析】根據(jù)《民事訴訟法》第六十三條的規(guī)定，根據(jù)表現(xiàn)形式的不同，民事證據(jù)有以下7種，分別是：書證、物證、視聽資料、證人證言、當事人的陳述、鑒定結論、勘驗筆錄。書證，是指以所載文字、符號、圖案等方式所表達的思想內(nèi)容來證明案件事實的書面材料或者其他物品。物證，是指能夠證明案件事實的物品及其痕跡，凡是以其存在的外形、重量、規(guī)格、損壞程度等物體的內(nèi)部或者外部特征來證明待證事實的一部或者全部的物品及痕跡，均屬于物證范疇。本案中，價目表是以其內(nèi)容來證明案件的事實，屬于書證。

19.根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，設計單位應當參與建設工程（）分析，并提出相應的棱柱處理方案。

A.工期延誤

B.投資失控

C.質量事故

D.施工組織

【答案】C 【解析】《建設工程質量管理條例》第二十四條規(guī)定，設計單位應當參與建設工程質量事故分析，并對因設計造成的質量事故，提出相應的技術處理方案。

20.甲方與乙方簽訂一項工程承攬合同并約定仲裁機構，后在合同履行期間產(chǎn)生糾紛，雙方按照約定進行了仲裁，乙方不服仲裁裁決，根據(jù)《仲裁法》規(guī)定，乙方可以向（）的中級人民法院提出撤銷仲裁裁決的申請。

A.仲裁委員會所在地

B.合同簽訂地

C.乙方所在地 D.建設工程所在地

【答案】A 【解析】根據(jù)《仲裁法》第五十八條，當事人提出證據(jù)證明裁決有下列情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決：①沒有仲裁協(xié)議的；②裁決的事項不屬于仲裁協(xié)議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的；③仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；④裁決所根據(jù)的證據(jù)是偽造的；⑤對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的；⑥仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄，拘私舞弊，枉法裁決行為 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、的。人民法院經(jīng)組成合議庭審查核實裁決有前款規(guī)定情形之一的，應當裁定撤銷。人民法院認定該裁決違背社會公共利益的，應當裁定撤銷。

21.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是（）。

A.丙的保證方式為一般保證

B.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

C.如果甲在保證期間內(nèi)未要求丙承擔保證責任，則丙免除保證責任

D.如果甲在保證期間內(nèi)未經(jīng)丙書面同意將主債權轉讓給丁，則丙不再承擔保證責任

【答案】C 【解析】《擔保法》第十九條規(guī)定，當事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照連帶責任保證承擔保證責任。第二十二條規(guī)定，保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保證擔保的范圍內(nèi)繼續(xù)承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定。第二十六條規(guī)定，連帶責任保證的保證人與債權人未約定保證期間的，債權人有權自主債務履行期屆滿之日起六個月內(nèi)要求保證人承擔保證責任。在合同約定的保證期間和前款規(guī)定的保證期間，債權人未要求保證人承擔保證責任的，保證人免除保證責任。

22.根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，建設工程意外傷害保險的期限（）。

A.自保險合同生效之日起至保險合同解除止 B.自施工合同訂立之日起至施工合同履行完畢止 C.自實際施工之日起至竣工結算完畢止 D.自工程開工之日起至竣工驗收合格止

【答案】D 【解析】《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第三十八條規(guī)定，施工單位應當為施工現(xiàn)場從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由施工單位支付。實行施工總承包的，由總承包單位支付意外傷害保險費。意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。

23.某施工企業(yè)對建設行政主管部門的行政處罰不服，向人民法院提起了行政訴訟。關于本案中的舉證責任，下列說法正確的是（）。

A.舉證責任的分配原則是“誰主張，誰舉證” B.建設行政主管部門在訴訟過程中不 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、得自行取證

C.施工企業(yè)對沒有違法的事實負有舉證責任

D.作出該行政處罰的依據(jù)應當由施工企業(yè)提供

【答案】B 【解析】民事訴訟舉證責任分配的基本規(guī)則是“誰主張，誰舉證”。而在行政訴訟中，被告對其作出的具體行政行為負有舉證責任，并應當提供該具體行政行為的證據(jù)和所依據(jù)的規(guī)范性文件。在行政訴訟中，行政訴訟證據(jù)主要是在作出具體行政行為程序中已產(chǎn)生或確定的證據(jù)，并主要由被告提供。在訴訟過程中，被告不得自行向原告和證人收集證據(jù)。

24.某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時，則下列表述錯誤的是（）。

A.承包人可申請法院撤銷合同

B.承包人可放棄撤銷權繼續(xù)認可該合同

C.承包人放棄撤銷權后發(fā)包人享有該權利 D.承包人享有撤銷權而發(fā)包人不享有該權利

【答案】C 【解析】對于可變更、可撤銷合同，撤銷權由重大誤解的誤解人、顯失公平的受害人，被欺詐方、被脅迫方、乘人之危的受害方行使。只有這些合同當事人才有權行使合同撤銷權，對方當事人不享有撤銷權。根據(jù)《合同法》第五十四條的規(guī)定，一旦合同是可撤銷的，則撤銷權人可以申請法院或者仲裁機構撤銷合同，也可以申請法院或者仲裁機構變更合同，當然，還可以不行使撤銷權繼續(xù)認可該合同的權利。如果撤銷權人請求變更的，法院或者仲裁機構不得撤銷。

25.甲、乙雙方因施工合同糾紛，經(jīng)仲裁機構裁決乙方應承擔責任，然而乙方拒不履行生效裁決。根據(jù)《仲裁法》規(guī)定，甲方可以（）。

A.向法院申請撤銷裁決

B.向人民法院起訴

C.向上級仲裁機構申訴

D.向人民法院申請執(zhí)行

【答案】D

【解析】《仲裁法》第六十二條規(guī)定，仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以依照民事訴訟法的有關規(guī)定，向人民法院申請執(zhí)行。

26.甲公司與乙公司組成聯(lián)合體投標，則下面說法正確的是（）。

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、A.共同投標協(xié)議在中標后提交

B.甲公司與乙公司必須是同一專業(yè)

C.甲公司與乙公司必須是同一資質等級

D.聯(lián)合體是以一個投標人的身份投標

【答案】D 【解析】聯(lián)合體投標是指某承包單位為了承攬不適于自己單獨承包的工程項目而與其他單位聯(lián)合，以一個投標人的身份去投標的行為。《招標投標法》第三十一條規(guī)定，兩個以上法人或者其他組織可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標。根據(jù)《招標投標法》第三十一條的規(guī)定，對聯(lián)合體各方資質條件要求如下：①聯(lián)合體各方均應當具備承擔招標項目的相應能力；②國家有關規(guī)定或者招標文件對投標人資格條件有規(guī)定的，聯(lián)合體各方均應當具備規(guī)定的相應資格條件；③由同一專業(yè)單位組成的聯(lián)合體，按照資質等級較低的單位確定資質等級。

27.根據(jù)不同的分類標準，建設工程施工合同屬于（）。

A.有名合同，雙務合同，有償合同

B.有名合同，雙務合同，不要式合同

C.無名合同，單務合同，要式合同

D.有名合同，單務合同，要式合同

【答案】A

【解析】雙務合同是當事人之間互相承擔義務，或者說，當事人均承擔義務的合同，建設工程施工合同屬于雙務合同。有償合同，是當事人一方享有合同規(guī)定的權益，須向另一方付出相應代價的合同，建設工程施工合同屬于有償合同。有名合同，又稱典型合同，是法律對某類合同賦予專門名稱，并設定專門規(guī)范的合同，建設工程施工合同在《合同法》第十六章作了專門規(guī)定，屬于有名合同。

28.某項目2008年3月1日確定了中標人，2008年3月8日發(fā)出了中標通知書，2008年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（）。

A.2008年3月26日

B.2008年3月31日

C.2008年4月7日

D.2008年4月11日

【答案】C

【解析】根據(jù)《招標投標法》第四十六條第一款的有關規(guī)定，招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內(nèi)容的其他協(xié)議。

29.依據(jù)《合同法》對合同變更的規(guī)定，以下表述中正確的是（）。

A.不論采用何種形式訂立的合同，履行期間當事人通過協(xié)商均可變更合同約定的內(nèi)容

B.采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容 C.采用格式合同的，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容

D.采用競爭性招標方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、【答案】A

【解析】合同的變更有廣義與狹義的區(qū)分。狹義的變更是指合同內(nèi)容的某些變化，是在主體不變的前提下，在合同沒有履行或沒有完全履行前，由于一定的原因，由當事人對合同約定的權利義務進行局部調(diào)整。通常表現(xiàn)為對合同某些條款的修改或補充。廣義的合同變更是指除包括合同內(nèi)容的變更外，還包括合同主體的變更。即由新的主體取代原合同的某一主體。實質上是合同的轉讓。《合同法》第七十七條規(guī)定，當事人協(xié)商一致，可以變更合同。法律、行政法規(guī)規(guī)定變更合同應當辦理批準、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定。

30.某施工項目總承包招標，合同估算價為人民幣1.2億元，則要求投標方提供的投標保證金數(shù)額最高應為()元。

A.24萬

B.120萬

C.80萬

D.20萬

【答案】C 【解析】《工程建設項目施工招標投標辦法》第三十七條規(guī)定，招標人可以在招標文件中要求投標人提交投標保證金。投標保證金可以是現(xiàn)金、銀行出具的銀行保函、保兌支票、銀行匯票或現(xiàn)金支票。投標保證金一般不得超過投標總價的2%，但最高不得超過八十萬元人民幣。投標保證金有效期應當超出投標有效期三十天。投標人應當按照招標文件要求的方式和金額，將投標保證金隨投標文件提交給招標人。投標人不按招標文件要求提交投標保證金的，該投標文件將被拒絕，作廢標處理。

31.下列選項中不能提起行政復議的行為是（）。

A.某市建設行政主管部門將某施工企業(yè)的資質由一級降低為二級

B.某市建設行政主管部門發(fā)布了禁止大型運輸車輛超載的規(guī)定，并據(jù)此對某公司超載車輛進行扣押

C.某市建設行政主管部門下達有關文件對內(nèi)部工作人員予以警告處分

D.某市民政部門對張某成立社團組織的申請不予批準

【答案】C 【解析】根據(jù)《行政復議法》第八條的規(guī)定，下列事項應按規(guī)定的糾紛處理方式解決，而不能提起行政復議：①行政機關的行政處分或者其他人事處理決定；②行政機關對民事糾紛作出的調(diào)解或者其他處理。根據(jù)《行政復議法》第六條的有關規(guī)定，在工程建設領域，建設工程行政糾紛當事人可以申請復議的情形通常包括：①行政處罰；②行政強制措施；③行政許可；④認為行政機關侵犯其合法的經(jīng)營自主權的；⑤認為行政機關違法集資、征收財物、攤派費用或者違法要求履行其他義務的；⑥認為行政機關的其他具體行政行為侵犯其合法權益的等。

32.在施工承包合同中約定由施工單位采購建筑材料。施工期間，建設單位要求施 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、工單位購買某采石場的石料，理由是該石料物美價廉。對此，下面說法正確的是（）。

A.施工單位可以不接受

B.建設單位的要求，施工單位必須接受

C.建設單位通過監(jiān)理單位提出此要求，施工單位才必須接受 D.建設單位以書面形式提出要求，施工單位就必須接受

【答案】A 【解析】《建筑法》第二十五條規(guī)定，按照合同約定，建筑材料、建筑構配件和設備由工程承包單位采購的，發(fā)包單位不得指定承包單位購入用于工程的建筑材料、建筑構配件和設備或者指定生產(chǎn)廠、供應商。

33.某建設項目遞交投標文件的截止時間為2008年3月1日上午9點，某投標人由于交通擁堵于2008年3月1日上午9點5分將投標文件送達，開標當時的正確做法是（）。

A.招標人不予受理，該投標文件作為無效標書處理

B.經(jīng)招標辦審查批準后，該投標有效，可以進入開標程序

C.經(jīng)其他全部投標人過半數(shù)同意，該投標可以進入開標程序

D.由評標辦委員會按廢標處理

【答案】A 【解析】根據(jù)《招標投標法》第二十八條的規(guī)定，投標人應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件送達投標地點；在截止時間后送達的投標文件，招標人應當拒收。招標人收到投標文件后，應當簽收保存，不得開啟。投標人少于三個的，招標人應當依法重新招標。

34.某建筑公司與安裝公司組成聯(lián)合體承包工程，并約定質量缺陷引起的賠償責任由雙方各自承擔50%。施工中由于安裝公司技術問題導致質量缺陷，造成工程20萬元損失，則以下說法正確的是（）。

A.建設單位可以向建筑公司索賠20萬元 B.建設單位只能向安裝公司索賠20萬元

C.建設單位只能向建筑公司和安裝公司分別索賠10萬元

D.建設單位不可以向安裝公司索賠20萬元

【答案】A

【解析】《建筑法》第二十七條規(guī)定，大型建筑工程或者結構復雜的建筑工程，可以由兩個以上的承包單位聯(lián)合共同承包。共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。依據(jù)《建筑法》，聯(lián)合體中共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任。也就是說，建設單位可以要求建筑公司承擔賠償責任，也可以要求安裝公司承擔賠償責任。已經(jīng)承擔責任的一方，可以就超出自己應該承擔的部分向對方追償。

35.某公司因情況緊急，于3月2日請求人民法院對某港口倉庫的一批貨物采取訴前 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、保全措施。3月3日，法院同意了財產(chǎn)保全申請，并于當天裁定對該批貨物進行了扣押。如果該公司在（）前未起訴，法院將解除該財產(chǎn)保全。

A.3月22日

B.3月18日

C.3月13日

D.3月12日

【答案】B

【解析】根據(jù)《民事訴訟法》第九十三條的規(guī)定，利害關系人請求人民法院采取訴前財產(chǎn)保全措施，應當提供擔保，不提供擔保的，駁回申請。人民法院接受申請后，必須在48小時內(nèi)作出裁定。裁定采取訴前財產(chǎn)保全措施的，應當立即開始執(zhí)行。申請人應當在人民法院采取訴前財產(chǎn)保全措施后15日內(nèi)起訴。未在該期限內(nèi)起訴的，人民法院應當解除訴前財產(chǎn)保全。

36.下列關于以招標投標方式訂立施工合同的說法中，正確的是（）。

A.提交投標文件是承諾

B.發(fā)放招標文件是要約

C.簽訂書面合同是承諾

D.發(fā)放中標通知書是承諾

【答案】D 【解析】要約與承諾是訂立合同的兩個基本程序，施工合同的訂立是通過招標與投標來履行這兩個程序的：①招標公告(或投標邀請書)是要約邀請；②投標文件是要約。投標文件中含有投標人期望訂立的施工合同的具體內(nèi)容，表達了投標人期望訂立合同的意思，是要約；③中標通知書是承諾。中標通知書是招標人對投標文件(即要約)的肯定答復，因而是承諾。

37.按照《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的規(guī)定，()不屬于建設單位安全責任范圍。

A.向建設行政主管部門提供安全施工措施資料

B.向施工單位提供準確的地下管線資料

C.對拆除工程進行備案

D.向施工現(xiàn)場從事特種作業(yè)的施工人員提供安全保障

【答案】D 【解析】根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第六條的規(guī)定，建設單位應當向施工單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)供水、排水、供電、供氣、供熱、通信、廣播電視等地下管線資料，氣象和水文觀測資料，相鄰建筑物和構筑物、地下工程的有關資料，并保證資料的真實、準確、完整。根據(jù)第十條的規(guī)定，建設單位在申請領取施工許可證時，應當提供建設工程有關安全施工措施的資料。第十一條規(guī)定，建設單位應當將拆除工程發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位。建設單位應當在拆除工程施工15日前，將下列資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案：①施工單位資質等級證明；②擬拆除建筑物、構筑物及可能危及毗鄰建筑的說明；③拆除施工組織方案；④堆放、清除廢棄物的措施。實施爆破作業(yè)的，應 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、當遵守國家有關民用爆炸物品管理的規(guī)定。

38.建設工程質量監(jiān)督部門對某施工項目上進行檢查時，提出了若干檢查要求，其中不屬于質量監(jiān)督部門職權范圍的檢查內(nèi)容是（）。

A.要求出示施工項目經(jīng)理和技術負責人的資格證書

B.要求提交質量保證體系和質量責任制度文件

C.抽查施工中主要建筑材料的質量

D.檢查勞動合同履行及勞動保護情況

【答案】D 【解析】建設工程質量監(jiān)督機構的主要任務包括：①根據(jù)政府主管部門的委托，受理建設工程項目質量監(jiān)督。②制定質量監(jiān)督工作方案；③檢查施工現(xiàn)場工程建設各方主體的質量行為；④檢查建設工程的實體質量；⑤監(jiān)督工程竣工驗收；⑥工程竣工驗收后5日內(nèi)，應向委托部門報送建設工程質量監(jiān)督報告；⑦對預制的建筑構件和商品混凝土的質量進行監(jiān)督；⑧受委托部門委托，按規(guī)定收取工程質量監(jiān)督費；⑨政府主管部門委托的工程質量監(jiān)督管理的其他工作。

39.按照《擔保法》的規(guī)定，可以作為保證人的是（）。

A.廠礦的職能部門

B.有限責任公司

C.政府機關

D.某高等學校

【答案】B

【解析】《擔保法》第七條規(guī)定，具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者公民，可以作保證人。同時，《擔保法》也規(guī)定了下列單位不可以作保證人：①國家機關不得為保證人，但經(jīng)國務院批準為使用外國政府或者國際經(jīng)濟組織貸款進行轉貸的除外；②學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體不得為保證人；③企業(yè)法人的分支機構、職能部門不得為保證人。企業(yè)法人的分支機構有法人書面授權的，可以在授權范圍內(nèi)提供保證。

40.在下列擔保方式中，不轉移對擔保財產(chǎn)占有的是（）。

A.定金

B.質押

C.抵押

D.留置

【答案】C 【解析】抵押，是指債務人或者第三人不轉移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權依照《擔保法》規(guī)定以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償?shù)膿７绞健Ｙ|押是指債務人或者第三人將其動產(chǎn)或權利移交債權人占有，將該動產(chǎn)作為債權的擔保。留置，是指債權人按照合同約定占有債務人的動產(chǎn)，債務人不按照合同約定的期限履行債務的，債權人有權依照《擔保法》規(guī)定留置該財產(chǎn)，以該財產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該財產(chǎn)的價款優(yōu)先受償?shù)膿?需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、方式。定金是以一方當事人向另一方當事人提供一定數(shù)額的金錢作為擔保的擔保方式。

41.某工程施工合同履行過程中，經(jīng)建設單位同意，總承包單位將部分工程的施工交由分包單位完成。就分包工程的施工而言，下列說法正確的是（）。

A.應由分包單位與總承包單位對建設單位承擔連帶責任

B.應由總承包單位對建設單位承擔責任

C.應由分包單位對建設單位承擔責任

D.由建設單位自行承擔責任

【答案】A 【解析】《建筑法》第二十九條第二款規(guī)定，建筑工程總承包單位按照總承包合同的約定對建設單位負責；分包單位按照分包合同的約定對總承包單位負責。總承包單位和分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任。

42.下列關于建設單位的質量責任和義務的表述中，錯誤的是（）。

A.建設單位不得暗示施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量

B.建設單位不得任意壓縮合理工期

C.建設單位進行裝修時不得變動建筑主體和承重結構

D.建設工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本價格競標

【答案】C

【解析】《建設工程質量管理條例》第十條規(guī)定，建設工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。建設單位不得明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量。第十五條規(guī)定，涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案；沒有設計方案的，不得施工。房屋建筑使用者在裝修過程中，不得擅自變動房屋建筑主體和承重結構。

43.建筑公司總經(jīng)理王某將列入工程概算的安全施工措施費用50萬元挪作他用，工地因安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定而導致重大經(jīng)濟損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構成（）。

A.讀職罪 B.重大勞動安全事故罪 C.重大責任事故罪 D.工程重大安全事故罪

【答案】B 【解析】重大勞動安全事故罪，主要是指安全生產(chǎn)設施或者安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為。工程重大安全事故罪，是指建設單位、設計單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質量標準，造成重大安全事故的行為。重大責任事故罪，是指在生產(chǎn)、作業(yè)中違反 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、有關安全管理的規(guī)定，或者強令他人違章冒險作業(yè)，因而發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果的行為。本案符合重大勞動安全事故罪的犯罪特征。

44.甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有的一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向對方支付購房款25%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過戶登記手續(xù)。則下列說法中錯誤的是（）。

A.若乙要求甲支付約定的違約金，甲可以請求法院或仲裁機構予以適當減少

B.甲必須收回房屋并向乙方交付 C.丙取得該房屋的所有權 D.乙不能要求甲實際交付該房屋，但可以要求甲承擔違約責任

【答案】B 【解析】根據(jù)《物權法》第九條的規(guī)定，不動產(chǎn)物權的設立、變更、轉讓和消滅，經(jīng)依法登記，發(fā)生效力；未經(jīng)登記，不發(fā)生效力，但法律另有規(guī)定的除外。本案中，甲雖然與乙簽訂合同在先，但是并沒有辦理房屋登記手續(xù)，乙并沒有獲得房屋所有權；而甲、丙之間則進行了登記，丙取得了房屋所有權，甲無權收回房屋，只能向乙承擔違約責任。

45.甲建筑公司是某施工項目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008年5月5日，乙建筑公司的施工項目發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，應由(www.tmdps.cn)向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。

A.甲建筑公司或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲建筑公司和乙建筑公司

【答案】B 【解析】《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第五十條規(guī)定，施工單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故，應當按照國家有關傷亡事故報告和調(diào)查處理的規(guī)定，及時、如實地向負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、建設行政主管部門或者其他有關部門報告；特種設備發(fā)生事故的，還應當同時向特種設備安全監(jiān)督管理部門報告。接到報告的部門應當按照國家有關規(guī)定，如實上報。實行施工總承包的建設工程，由總承包單位負責上報事故。

46.在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是（）。

A.因為建設單位拖延提供圖紙，導致建筑公司未能按合同約定時間開工

B.因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延

C.因為發(fā)生洪災，建筑公司無法在合同約定的工期內(nèi)竣工

D.因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間內(nèi)提供施工場地

【答案】C

【解析】《合同法》第一百一十七條規(guī)定，因不可抗力不能履行合同 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。洪災是不可抗力，屬于違約責任的免責情形。

47.某地區(qū)擬建設一項大型工程項目，按照項目建設程序，該項目的可行性研究報告已上報給了國家具有審批權限的審批機構。但在審查過程中，發(fā)現(xiàn)該項目沒有（），最終該項目未能通過。

A.項目招標計劃

B.項目施工組織設計

C.安全管理實施方案

D.合理用能的專題論證

【答案】D

【解析】根據(jù)《節(jié)約能源法》第十二條，固定資產(chǎn)投資工程項目的可行性研究報告，應當包括合理用能的專題論證。固定資產(chǎn)投資工程項目的設計和建設，應當遵守合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范，達不到合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范要求的項目，依法審批的機關不得批準建設；項目建成后，達不到合理用能標準和節(jié)能設計規(guī)范要求的，不予驗收。

48.某貸款合同，借款方以一塊林地的承包經(jīng)營權向貸款方做了抵押擔保，但未到縣級林業(yè)主管部門辦理抵押登記，貸方即撥付了借貸的資金。按照相關法律規(guī)定，該抵押合同（）。

A.在貸款方將資金撥付至借款方賬戶時生效

B.由于事先未獲得林業(yè)主管部門的批準，屬于無效合同

C.自當事人雙方簽字蓋章后即生效

D.借貸雙方辦理完抵押登記手續(xù)后生效

【答案】C

【解析】根據(jù)《物權法》第十五條規(guī)定，當事人之間詞立有關設立、變更、轉讓和消火不動產(chǎn)物權的合同，除法律另有規(guī)定或合同另有約定外，自合同成立時生效；未辦理物權登記的，不影響合同效力。據(jù)此規(guī)定，本案中簽訂的抵押合同應當自當事人雙方簽字蓋章后即生效。

49.以下各項中，屬于監(jiān)理單位主要安全責任的是（）。

A.組織專家論證、審查深基坑專項施工方案

B.施工單位拒不整改安全隱患時，及時向有關主管部門報告

C.申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料

D.提出保障施工作業(yè)人員安全和預防生產(chǎn)事故的措施建議

【答案】B

【解析】根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，工程監(jiān)理單位的安全責任主要體現(xiàn)在：①審查施工組織設計的責任。工程監(jiān)理單位應當審查施工組織設計中 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準；②安全隱患報告的責任。工程監(jiān)理單位在實施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監(jiān)理單位應當及時向有關主管部門報告；③依法監(jiān)理的責任。工程監(jiān)理單位和監(jiān)理工程師應當按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準實施監(jiān)理，并對建設工程安全生產(chǎn)承擔監(jiān)理責任。

50.受要約人在要約規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)出的書面承諾，由于水災導致郵路中斷，致使到達要約人的時間超過承諾期限。按照《合同法》的規(guī)定，下列選項中正確的是（）。

A.應視為受要約人撤回承諾

B.應視為受約人撤銷承諾

C.若要約人未做出任何表示，則該承諾有效

D.因承諾超過規(guī)定期限到達，則該承諾只能無效

【答案】C 【解析】《合同法》第二十九條規(guī)定，受要約人在承諾期限內(nèi)發(fā)出承諾，按照通常情形能夠及時到達要約人，但因其他原因承諾到達要約人時超過承諾期限的，除要約人及時通知受要約人因承諾超過期限不接受該承諾的以外，該承諾有效。

51.甲訴乙建設工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理，在庭審中，甲方未經(jīng)法庭許可中途退庭，則人民法院對該起訴訟案件（）。

A.移送二審法院裁決

B.按撤訴處理

C.按缺席判決

D.進入再審程序

【答案】B 【解析】《民事訴訟法》第一百二十九條規(guī)定，原告經(jīng)傳票傳喚，無正當理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理；被告反訴的，可以缺席判決。本案中，原告甲方未經(jīng)法庭許可中途退庭，應當按撤訴處理。

52.民事責任的承擔方式中不包括（）。

A.恢復原狀

B.消除危險

C.賠禮道歉

D.沒收財產(chǎn)

【答案】D 【解析】根據(jù)《民法通則》第一百三十四條，承擔民事責任的方式主要包括：①停止侵害；②排除妨礙；③消除危險；④返還財產(chǎn)；⑤恢復原狀；⑥修理、重作、更換；⑦賠償損失；⑧支付違約金；⑨消除影響、恢復名譽；⑩賠禮道歉。在上述十種民事責任承擔方式中，除修理、重作、更換和支付違約金僅適用于違約責任外，其余八種均可適用于侵權責任。除此之外，法院在審理民事案件時，還可以予以訓誡、責令具結悔過、收繳進行非法活動的財物和非法所得，并可以依法處以罰款和拘留。

53.王某發(fā)現(xiàn)吊裝預制構件欲落，拒絕繼續(xù)作業(yè)并迅速躲避。王某的行為是行使法 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、律賦予的（）。

A.正當防衛(wèi)權

B.緊急避險權

C.拒絕權

D.知情權

【答案】B 【解析】緊急避險，是指為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產(chǎn)和其他權利免受正在發(fā)生的危險，不得已而采取的損害另一較小合法利益的行為。為了使國家、公共利益、本人或者他人的人身、財產(chǎn)和其他權利免受正在進行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行為，對不法侵害人造成損害的，屬于正當防衛(wèi)。

54.下列選項中，有關工程竣工日期的錯誤表述是（）。

A.建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格的，鑒定日期為竣工日期

B.承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期

C.建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

D.建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期

【答案】A 【解析】根據(jù)《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條，當事人對建設工程實際竣工日期有爭議的，按照以下情形分別處理：①建設工程經(jīng)竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期；②承包人已經(jīng)提交竣工驗收報告，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人提交驗收報告之日為竣工日期；③建設工程未經(jīng)竣工驗收，發(fā)包人擅自使用的，以轉移占有建設工程之日為竣工日期。第十五條規(guī)定，建設工程竣工前，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。

55.甲市的王先生購買了位于乙市的商品房一套，該住房的開發(fā)商為丙市的某房地產(chǎn)開發(fā)公司，工程由丁市的某建筑業(yè)企業(yè)施工建設。王先生入住不到一年，發(fā)現(xiàn)該房屋的承重墻出現(xiàn)嚴重開裂。王先生欲對此提起訴訟，則本案應由()人民法院管轄。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】B

【解析】根據(jù)《民事訴訟法》第三十四條，下列案件，由本條規(guī)定的人民法院專屬管轄：①因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄；②因港口作業(yè)中發(fā)生糾紛提起的訴訟，由港口所在地人民法院管轄；③因繼承遺產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由被繼承人死亡時住所地或者主要遺產(chǎn)所在地人民法院管轄。本案中，發(fā)生 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、爭議的不動產(chǎn)商品房位于乙市，案件應當由乙市的人民法院管轄。

56.下列關于格式條款的說法中，正確的是（）。

A.格式條款和非格式條款不一致的，應以格式條款為準

B.只要合同中寫明，提供格式條款的一方無須提請對方注意限制其責任的條款

C.對格式條款的理解發(fā)生爭議的，應當按通常理解予以解釋

D.對格式條款有兩種以上解釋的，應作出有利于條款起草方的解釋

【答案】C

【解析】《合同法》第三十九條規(guī)定，采用格式條款訂立合同的，提供格式條款的一方應當遵循公平原則確定當事人之間的權利和義務，并采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責任的條款，按照對方的要求，對該條款予以說明。《合同法》第四十一條規(guī)定，對格式條款的理解發(fā)生爭議的，應當按通常理解予以解釋。對格式條款有兩種以上解釋的，應當作出不利于提供格式條款一方的解釋。格式條款和非格條式款不一致的，應當采用非格式條款。

57.某建設工程勘察單位業(yè)務力較強，欲在全國范圍內(nèi)承接勘察業(yè)務，按照我國建設工程勘察設計管理相關規(guī)定，該建設工程勘察單位的資質等級最低須為（）。

A.丁級

B.丙級

C.乙級

D.甲級

【答案】D

【解析】《建設工程勘察設計企業(yè)資質管理規(guī)定》第六條規(guī)定，工程勘察資質分為工程勘察綜合資質、工程勘察專業(yè)資質、工程勘察勞務資質。工程勘察綜合資質只設甲級；工程勘察專業(yè)資質根據(jù)工程性質和技術特點設立類別和級別；工程勘察勞務資質不分級別。取得工程勘察綜合資質的企業(yè)，承接工程勘察業(yè)務范圍不受限制；取得工程勘察專業(yè)資質的企業(yè)，可以承接同級別相應專業(yè)的工程勘察業(yè)務；取得工程勘察勞務資質的企業(yè)，可以承接巖土工程治理、工程鉆探、鑿井工程勘察勞務工作。

58.按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑工程，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送（）審核。

A.建設行政主管部門

B.公安消防機構 C.消防檢測機構

D.質量監(jiān)督機構

【答案】B 【解析】根據(jù)《消防法》第十條的規(guī)定，按照國家工程建筑消防技術標準需要進行消防設計的建筑工程，設計單位應當按照國家工程建筑消防技術標準進行設計，建設單位應當將建筑工程的消防設計圖紙及有關資料報送公安消防機構審核；未經(jīng)審核或者經(jīng)審核不合格的，建設行政主管部門不得發(fā)給施工許可證，建設單位不得施工。

59.由于監(jiān)理工程師指令有誤導致現(xiàn)場停工，若合同中沒有相應條款，則正確說法 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、是（）。

A.由建設單位做好現(xiàn)場維護，所需費用由建設單位承擔

B.由施工單位做好現(xiàn)場維護，所需費用由監(jiān)理單位承擔

C.由施工單位做好現(xiàn)場維護，所需費用由施工單位承擔

D.由施工單位做好現(xiàn)場維護，所需費用由建設單位承擔

【答案】D

【解析】《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》第二十八條第二款規(guī)定，施工單位應當根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應的安全施工措施。施工現(xiàn)場暫時停止施工的，施工單位應當做好現(xiàn)場防護，所需費用由責任方承擔，或者按照合同約定執(zhí)行。這里的責任方，主要是就施工承包合同當事人而言的，而不是指真正的責任方。本案中，由于監(jiān)理工程師指令有誤而導致施工現(xiàn)場停止施工，產(chǎn)生的費用就要由建設單位承擔。也就是說，施工單位可以就此向建設單位索賠，而不是直接向監(jiān)理單位索賠。

60.某貿(mào)易公司與某建材供應商簽訂合同，約定供應商于合同簽訂后7日內(nèi)將3000噸鋼筋運至某工地，向單位履行交貨義務。合同簽署后，供應商未按合同約定交貨，則（）。

A.施工單位與貿(mào)易公司應共同向供應商追究違約責任

B.供應商應向施工單位承擔違約責任

C.供應商應向貿(mào)易公司承擔違約責任

D.施工單位與貿(mào)易公司均可向供應商追究違約責任

【答案】C 【解析】《合同法》第六十五條規(guī)定，第三人不履行債務或者履行債務不符合約定，債務人應當向債權人承擔違約責任。第六十四條規(guī)定，債務人未向第三人履行債務或者履行債務不符合約定，應當向債權人承擔違約責任。本案中，施工單位不是合同的主體，是第三人。

61.工程保險中屬于強制保險的是（）。

A.安裝工程一切險 B.職業(yè)責任險

C.建筑工程一切險

D.意外傷害險

【答案】D 【解析】強制保險合同，又稱法定保險合同，是指依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定而強制實施的保險合同，如我國《建筑法》規(guī)定的建筑意外傷害險。自愿保險合同，是指基于投保人自己的意思而訂立的保險合同。在我國工程建設領域，建筑工程一切險、安裝工程一切險以及相關職業(yè)責任險等，均屬于自愿保險合同。

62.按照《擔保法》的規(guī)定，債權人依法將主債權轉讓給第三人，在通知債務人和 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、保證人后，保證人（）。

A.可以在減少保證范圍的前提下再承擔保證責任

B.必須在原擔保范圍內(nèi)繼續(xù)承擔保證責任

C.可以拒絕再承擔保證責任

D.同意后，才繼續(xù)承擔保證責任

【答案】B 【解析】《擔保法》第二十二條規(guī)定，保證期間，債權人依法將主債權轉讓給第三人的，保證人在原保證擔保的范圍內(nèi)繼續(xù)承擔保證責任。保證合同另有約定的，按照約定。第二十三條規(guī)定，保證期間，債權人許可債務人轉讓債務的，應當取得保證人書面同意，保證人對未經(jīng)其同意轉讓的債務，不再承擔保證責任。

63.某建設單位取得土地使用權后，需要改變土地使用權出讓合同約定的土地用途的，必須取得出讓方和（）的同意。

A.城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門

B.環(huán)境保護行政主管部門

C.土地行政主管部門 D.建設行政主管部門

【答案】A

【解析】根據(jù)《土地管理法》和《城市房地產(chǎn)管理法》及有關規(guī)定，土地使用權出讓，應當由政府土地管理部門與土地使用者簽訂書面出讓合同。土地使用者必須按照出讓合同約定，支付土地使用權出讓金。未按照出讓合同約定支付的，土地管理部門有權解除合同，并可以請求違約賠償。土地使用權者在支付全部土地使用權出讓金后，應當依照規(guī)定辦理登記，領取土地使用證。土地使用者應當按照土地使用權出讓合同的約定和城市規(guī)劃的要求使用土地，需要改變土地使用權出讓合同約定的土地用途的，必須取得出讓方和城市規(guī)劃行政主管部門的同意，簽訂變更協(xié)議或重新簽訂出讓合同，相應調(diào)整土地使用權出讓金。

64.某建設工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的仲裁條款。合同履行期間，總承包商以分包商不具有資質為由向人民法院起訴，要求確認該分包合同無效。根據(jù)我國相關法律規(guī)定，人民法院（）。

A.應當受理，確認合同有效后駁回起訴

B.不予受理

C.應當受理，確認合同有效后移送仲裁委員會

D.應當先審查合同效力，確認合同無效后受理

【答案】B 【解析】根據(jù)《民事訴訟法》第一百一十一條的規(guī)定，依照法律規(guī)定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協(xié)議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁。據(jù)此，有效的仲裁協(xié)議可以排除法院的管轄。

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、65.施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料應當在（）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送檢。

A.設計單位 B.工程質量監(jiān)督機構 C.監(jiān)理單位

D.施工企業(yè)質量管理部門

【答案】C 【解析】《建設工程質量管理條例》第三十一條規(guī)定，施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在建設單位或者工程監(jiān)理單位監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

66.建設單位委托招標代理機構對擬建工程建設項目進行勘察設計招標，按照我國《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》的規(guī)定，擬招標項目應當具備一定的條件，其中包括（）。

A.施工組織設計已編制完成并批準

B.材料、設備等物資供應合同已簽訂

C.施工項目管理規(guī)劃已編制完成 D.勘察設計所需資金已經(jīng)落實

【答案】D 【解析】根據(jù)《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》第九條，依法必須進行勘察設計招標的工程建設項目，在招標時應當具備的條件包括：①按照國家有關規(guī)定需要履行項目審批手續(xù)的，已履行審批手續(xù)，取得批準；②勘察設計所需資金已經(jīng)落實；③所必需的勘察設計基礎資料已經(jīng)收集完成；④法律法規(guī)規(guī)定的其他條件。

67.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司將一住宅小區(qū)工程以施工總承包方式發(fā)包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司。在工程開工前，應當由（）按照有關規(guī)定申請領取施工許可證。

A.乙建筑公司

B.丙土方公司

C.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司和乙建筑公司共同

D.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司

【答案】D

【解析】《建筑法》第七條規(guī)定，建筑工程開工前，建設單位應當按照國家有關規(guī)定向工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門申請領取施工許可證。本案中，已確定了建筑施工企業(yè)，符合建設單位申請領取施工許可證的條件。

68.某施工單位因嚴重違章施工造成了重大生產(chǎn)安全事故，有關行政機關擬吊銷其資質證書。以下有關行政處罰程序的表述錯誤的是()。

A.這起行政處罰不適用聽證程序

B.行政機關應負責組織聽證

C.行政機關應承擔組織聽證的費用

D.施工單位有權要求舉行聽證

【答案】A【解析】聽證程序，是指針對行政執(zhí)法機關作出吊銷資質證書、執(zhí)業(yè)資格證書、責令停產(chǎn)停業(yè)、責令停業(yè)整頓(包括屬于停業(yè)整頓性質的，責令在規(guī)定的時限 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、內(nèi)不得承接新的業(yè)務)、責令停止執(zhí)業(yè)業(yè)務、沒收違法建筑物、構筑物和其他設施以及處以較大數(shù)額罰款等行政處罰，而設定的行政處罰程序。對于適用聽證程序的行政處罰，行政機關在作出行政處罰決定前，應當告知當事人有要求舉行聽證的權利；當事人要求聽證的，行政機關應當組織聽證。當事人不承擔行政機關組織聽證的費用。

69.施工單位所承建的辦公樓，沒有經(jīng)過驗收建設單位就提前使用。3年后，辦公樓主體結構出現(xiàn)質量問題，下面說法正確的是（）。

A.主體結構的最低保修期限應是50年，施工單位應當承擔責任

B.主體結構的最低擔保修期限是設計的合理使用年限，施工單位應當承擔保修責任

C.施工單位是否承擔保修責任，取決于建設單位是否已經(jīng)足額支付工程款

D.由于建設單位提前使用，施工單位不需要承擔保修責任

【答案】A

【解析】《建設工程質量管理條例》第四十一條規(guī)定，建設工程在保修范圍和保修期內(nèi)發(fā)生質量問題的，施工單位應當履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任。根據(jù)該條規(guī)定，質量問題應當發(fā)生在保修范圍和保修期以內(nèi)，是施工單位承擔保修責任的兩個前提條件。《房屋建筑工程質量保修辦法》(2000年6月30日建設部令第80號發(fā)布)規(guī)定了三種不屬于保修范圍的情況，分別是：①因使用不當造成的質量缺陷；②第三方造成的質量缺陷；③不可抗力造成的質量缺陷。

70.商品混凝土供應商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數(shù)量及價款等事實。以下說法不符合《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的是（）。

A.詢問證人時，其他證人不得在場

B.審判人員和當事人可以對甲進行詢問

C.甲應當出庭作證

D.甲可以旁聽法庭審理

【答案】D 【解析】根據(jù)最高人民法院《關于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的有關規(guī)定，證人應當出庭作證。證人確有困難不能出庭的，經(jīng)人民法院許可，證人可以提交書面證言或者視聽資料或者通過雙向視聽傳輸技術手段作證。審判人員和當事人可以對證人進行詢問。證人不得旁聽法庭審理；詢問證人時，其他證人不得在場。人民法院認為有必要的，可以讓證人進行對質。

二、多項選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有一個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)

71.某施工單位申領建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證時，根據(jù)我國《建筑施工企業(yè)安 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，應具備經(jīng)建設行政主管或其他部門考核合格的人員包括（）。

A.應急救援人員

B.單位主要負責人

C.從業(yè)人員

D.安全生產(chǎn)管理人員

E.特種作業(yè)人員

【答案】BD 【解析】根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》第四條第四項的規(guī)定，主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設主管部門或者其他有關部門考核合格是建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應當具備下列安全生產(chǎn)條件之一。

72.以下關于建設工程企業(yè)資質等級劃分的表述中，正確的有（）。

A.取得甲級工程勘察勞務資質的企業(yè)，承接工程勘察業(yè)務范圍不受限制

B.勞務分包與施工總承包是建筑業(yè)企業(yè)資質兩個獨立的序列

C.工程監(jiān)理企業(yè)的資質等級分為一級、二級、三級

D.工程設計資質分為工程設計綜合資質、工程設計行業(yè)資質和工程設計專項資質

E.工程勘察綜合資質與工程設計綜合資質只設置一個級別

【答案】BDE 【解析】工程勘察綜合資質只設甲級；工程勘察專業(yè)資質根據(jù)工程性質和技術特點設立類別和級別；工程勘察勞務資質不分級別。取得工程勘察綜合資質的企業(yè)，承接工程勘察業(yè)務范圍不受限制；取得工程勘察專業(yè)資質的企業(yè)，可以承接同級別相應專業(yè)的工程勘察業(yè)務；取得工程勘察勞務資質的企業(yè)，可以承接巖土工程治理、工程鉆探、鑿井工程勘察勞務工作。工程設計資質分為工程設計綜合資質、工程設計行業(yè)資質、工程設計專項資質。工程設計綜合資質只設甲級；工程設計行業(yè)資質和工程設計專項資質根據(jù)工程性質和技術特點設立類別和級別。工程監(jiān)理企業(yè)的資質等級分為甲級、乙級和丙級，并按照工程性質和技術特點劃分為若干工程類別。我國建筑業(yè)企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列。

73.甲建筑公司收到了某水泥廠寄發(fā)的價目表但無其他內(nèi)容。甲按標明價格提出訂購1000噸某型號水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價格上漲，原來的價格不再適用，要采用提價后的新價格，則下列說法正確的是（）。

A.水泥廠的價目表屬于要約邀請

B.甲建筑公司的訂購表示屬于要約

C.水泥廠的價目表屬于要約

D.水泥廠新報價屬于承諾

E.水泥廠新報價屬于新要約

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、【答案】ABE

【解析】根據(jù)《合同法》第十四條，要約是希望和他人訂立合同的意思表示，該意思表示應當符合下列規(guī)定：①內(nèi)容具體確定；②表明經(jīng)受要約人承諾，要約人即受該意思表示約束。承諾是受要約人同意要約的意思表示。要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股說明書、商業(yè)廣告等為要約邀請。但是如果商業(yè)廣告的內(nèi)容符合要約規(guī)定的，視為要約。

74.下列選項中，屬于無效合同的有

A.供應商欺詐施工單位簽訂的采購合同

B.村委會負責人為獲得回扣與施工單位高價簽訂的買賣合同

C.施工單位將工程轉包給他人簽訂的轉包合同 D.分包商擅自將發(fā)包人供應的鋼筋變賣簽訂的買賣合同

E.施工單位與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂的墊資施工合同

【答案】BC 【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第四條規(guī)定，承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定，收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。

75.按照相關法律規(guī)定，勘察合同中勘察人的主要義務包括（）。

A.必須使用自己的機具設備完成勘察工作

B.參加主體結構隱蔽工程的施工驗收

C.按約定的工作范圍進行勘察

D.按約定的時間完成勘察任務

E.提供完整的勘察報告

【答案】CDE

【解析】勘察合同中勘察人的主要義務包括：①按照約定進行工作。包括工作依據(jù)、工作地點、工作組織機構、工作范圍、工作深度、工作裝備、工作時間、工作程序等方面均應符合約定；②按約定提交工作成果。主要指建設工程勘察文件，包括文件的內(nèi)容、深度、形式、裝訂要求均應符合約定；③質量義務。勘察人應當保證其所提供的勘察文件符合約定的要求，否則，應當繼續(xù)完善勘察。如果因此給發(fā)包人造成損失，應減收或者免收勘察并賠償損失；④接受檢查。在勘察工作進行過程中，發(fā)包人有權對勘察人的工作狀況進行督促檢查；⑤保密。勘察文件所描述的是發(fā)包人的重要信息或數(shù)據(jù)，承包人要按照約定承擔保密義務c對某些重要工程，勘察文件甚至構成國家機密，受《保密法》調(diào)整和保護，這就不受當事人之間合同約定的限制。

76.關于工程建設施工單位應采取的消防安全措施，下列說法正確的有（）。

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、A.實行防火安全責任制，確定各崗位的消防安全責任人

B.施工過程中，禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火作業(yè)

C.要求施工現(xiàn)場消防產(chǎn)品的質量必須符合國家標準或行業(yè)標準

D.要對職工進行消防安全培訓，有火災危險作業(yè)的人員必須持證上崗

E.在設有車間或倉庫的建筑物內(nèi)設置員工宿舍的，應當立即拆除

【答案】BCD 【解析】根據(jù)《消防法》第十五條的規(guī)定，在設有車間或者倉庫的建筑物內(nèi)，不得設置員工集體宿舍。在設有車間或者倉庫的建筑物內(nèi)，已經(jīng)設置員工集體宿舍的，應當限期加以解決。對于暫時確有困難的，應當采取必要的消防安全措施，經(jīng)公安消防機構批準后，可以繼續(xù)使用。根據(jù)《消防法》第十八條的規(guī)定，禁止在具有火災、爆炸危險的場所使用明火；因特殊情況需要使用明火作業(yè)的，應當按照規(guī)定事先辦理審批手續(xù)。作業(yè)人員應當遵守消防安全規(guī)定，并采取相應的消防安全措施。進行電焊、氣焊等具有火災危險的作業(yè)人員和自動消防系統(tǒng)的操作人員，必須持證上崗，并嚴格遵守消防安全操作規(guī)程。根據(jù)《消防法》第十九條的規(guī)定，消防產(chǎn)品的質量必須符合國家標準或者行業(yè)標準。

77.有五位先生通過了建造師執(zhí)業(yè)資格考試，目前打算申請注冊。下列情形中不予注冊的有（）。

A.李先生三年前擔任工長時，由于偷工減料導致了安全事故而受到刑事處罰

B.趙先生就職于工商行政主管部門，希望能利用業(yè)余時間從事施工管理工作

C.王先生由于業(yè)務水平高，同時受聘于兩家施工企業(yè)，申請在這兩個單位分別注冊

D.周先生拖欠農(nóng)民工工資

E.張先生由于在今年的施工過程中擅自修改圖紙而受到了處分

【答案】 AC

【解析】取得一級建造師資格證書并受聘于一個建設工程勘察、設計、施工、監(jiān)理、招標代理、造價咨詢等單位的人員，應當通過聘用單位向單位工商注冊所在地的省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門提出注冊申請。申請人有下列情形之一的，不予注冊：①不具有完全民事行為能力的；②申請在兩個或者兩個以上單位注冊的；③未達到注冊建造師繼續(xù)教育要求的；④受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的；⑤因執(zhí)業(yè)活動受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊之日止不滿5年的；⑥因前項規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰執(zhí)行完畢之日起至申請注冊 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、之日止不滿3年的；⑦被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止不滿2年的；⑧在申請注冊之日前3年內(nèi)擔任項目經(jīng)理期間，所負責項目發(fā)生過重大質量和安全事故的；⑨申請人的聘用單位不符合注冊單位要求的；⑩年齡超過65周歲的；⑾法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊的其他情形。

78.關于違約金條款的適用，下列說法正確的有（）。

A.約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加 B.違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權要求其繼續(xù)履行

C.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金條款或定金條款

D.當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以同時適用違約金條款及定金條款

E.約定的違約金高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構按實際損失金額調(diào)減

【答案】ABCE 【解析】《合同法》第一百一十四條規(guī)定，當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。《合同法》第一百一十六條規(guī)定，當事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時，對方可以選擇適用違約金或者定金條款。

79.某建設項目實行施工總承包，總承包單位將該建設項目依法分包，則關于工程檔案的整理、移交，下列說法中正確的有（）。

A.總承包單位負責匯總各分包單位形成的工程檔案，整理無誤后向城建檔案館移交

B.分包單位自行整理本單位形成的工程文件，并向總承包單位移交

C.建設單位負責對檔案文件的審查，審查合格后向城建檔案館移交

D.勘察、設計等單位立卷歸檔后，向總承包單位移交

E.分包單位自行整理的工程文件由本單位檔案管理部門保存，不向其他單位移交

【答案】BC【解析】建設工程項目實行總承包的，總包單位負責收集、匯總各分 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、包單位形成的工程檔案，并應及時向建設單位移交；各分包單位應將本單位形成的工程文件整理、立卷后及時移交總包單位。勘察、設計、施工單位在收齊工程文件并整理立卷后，建設單位、監(jiān)理單位應根據(jù)城建管理機構的要求對檔案文件完整、準確、系統(tǒng)情況和案卷質量進行審查。審查合格后向建設單位移交。工程檔案一般不少于兩套，一套由建設單位保管，一套(原件)移交當?shù)爻墙n案館(室)。

80.下列關于提存的說法中，正確的有(www.tmdps.cn)。

A.自提存之日起，債務人的債務視為履行完畢 B.自債權人領取提存物之日起，提存物所有權轉歸債權人

C.自提存之日起，提存物損毀、滅失的風險轉歸債權人

D.如債權人對債務人負有未到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據(jù)債務人的要求應當拒絕其領取提存物

E.債權人領取提存物的權利，自提存之日起一年內(nèi)不行使而消滅

【答案】AC 【解析】根據(jù)《合同法》第一百零三條的規(guī)定，自提存起，標的物毀損、滅失的風險也轉歸債權人。提存部門有保管提存標的物的權利和義務，應采取適當措施保管提存標的物，有權收取提存費用。根據(jù)《合同法》第一百零四條的規(guī)定，債權人有權隨時領取提存物，但債權人對債務人負有到期債務的，在債權人未履行債務或者提供擔保之前，提存部門根據(jù)債務人的要求應當拒絕其領取提存物。但是，債權人領取提存物的權利，自提存之日起五年內(nèi)不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。

81.甲施工企業(yè)與乙起重機廠簽訂了一份購置起重機的買賣合同，約定4月1日甲付給乙100萬元預付款，5月12日乙向甲交付兩輛起重機，但到了4月1日，甲經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)乙卻已全面停產(chǎn)，經(jīng)營狀況嚴重惡化。此時甲可以（），以維護自己的合法權益。

A.行使同時履行抗辯權 B.終止合同 C.中止履行合同并通知對方 D.請求對方提供適當擔保

E.轉讓合同

【答案】CD 【解析】根據(jù)《合同法》第六十八條，應當先履行債務的當事人，有確切證據(jù)證明對方有下列情形之一的，可以中止履行：①經(jīng)營狀況嚴重惡化；②轉移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務；③喪失商業(yè)信譽；④有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。當事人沒有確切證據(jù)中止履行的，應當承擔違約責任。《合同法》第六十九條規(guī)定，當事人依照本法第六十八條的規(guī)定中止履行的，應當及時通知對方。對方提 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、供適當擔保時，應當恢復履行。中止履行后，對方在合理期限內(nèi)未恢復履行能力并且未提供適當擔保的，中止履行的一方可以解除合同。

82.在《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》中，對評標委員會組成的要求包括（）。

A.評標委員會由5人以上的單數(shù)組成 B.評標委員會的成員必須是既懂經(jīng)濟又懂法律的專家

C.評標委員會的專家與所有投標人均沒有利害關系

D.評標專家在相關領域工作滿8年且具有高級職稱或同等專業(yè)水平

E.評標委員會的成員能夠認真、公正、廉潔地履行職責

【答案】ADE【解析】根據(jù)《評標委員會和評標方法暫行規(guī)定》第九條的規(guī)定，評標委員會由招標人或其委托的招標代理機構熟悉相關業(yè)務的代表，以及有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，成員人數(shù)為五人以上單數(shù)，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二。第十一條規(guī)定，評標專家應符合下列條件：①從事相關專業(yè)領域工作滿八年并具有高級職稱或者同等專業(yè)水平；②熟悉有關招標投標的法律法規(guī)，并具有與招標項目相關的實踐經(jīng)驗；③能夠認真、公正、誠實、廉潔地履行職責。

83.在施工過程中，施工人員發(fā)現(xiàn)設計圖紙不符合技術標準，施工單位技術負責人采取的正確做法是（）。

A.繼續(xù)按照工程設計圖紙施工

B.按照技術標準修改工程設計

C.追究設計單位違法責任 D.及時提出意見和建議 E.通過建設單位要求予以變更

【答案】DE 【解析】《建設工程質量管理條例》第二十八條規(guī)定，施工單位必須按照工程設計圖紙和施工技術標準施工，不得擅自修改工程設計，不得偷工減料。施工單位在施工過程中發(fā)現(xiàn)設計文件和圖紙有差錯的，應當及時提出意見和建議。據(jù)此，如果施工單位在施工的過程中發(fā)現(xiàn)施工圖中確實存在一定的問題，應當提出意見和建議，并按照規(guī)定程序提請變更。根據(jù)合同相對性原理，施工單位和設計單位之間不具有合同關系，不能直接請求設計單位變更圖紙，只能建議建設單位要求設計單位變更設計圖紙。

84.根據(jù)我國法律規(guī)定，下列合同轉讓行為無效的是（）。

A.甲將中標的某項目全部轉讓給乙施工單位 B.甲將自己對乙單位的一筆債務部分轉讓給丙公司，沒有通知乙單位

C.甲將中標的某項目的勞務作業(yè)全部分包給具有相應資質的丁企業(yè)

D.甲不顧合同約定的不得轉讓債權條款，將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、司

E.甲將自己對乙單位的一筆債權轉讓給丙公司，隨后通知乙單位

【答案】ABD 【解析】根據(jù)《合同法》第七十九條，債權人可以將合同的權利全部或者部分轉讓給第三人，但有下列情形之一的除外：①根據(jù)合同性質不得轉讓；②按照當事人約定不得轉讓；③依照法律規(guī)定不得轉讓。《合同法》第八十條規(guī)定，債權人轉讓權利的，應當通知債務人。未經(jīng)通知，該轉讓對債務人不發(fā)生效力。債權人轉讓權利的通知不得撤銷，但經(jīng)受讓人同意的除外。

85.根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，起訴必須符合的條件有（）。

A.有充分的證據(jù)

B.有明確的被告 C.屬于人民法院受理民事訴訟的范圍

D.原告是與本案有間接利害關系的公民

E.有書面的起訴書

【答案】BC 【解析】根據(jù)《民事訴訟法》第一百零八條，起訴必須符合的條件包括：①原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織；②有明確的被告；③有具體的訴訟請求和事實、理由；④屬于人民法院受理民事訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。

86.以下各項糾紛中，屬于《仲裁法》調(diào)整范圍的是（）。

A.某建筑公司與某設備安裝公司之間的借款合同糾紛

B.村民王某與村委會的耕地承包合同糾紛

C.某施工單位和某商品混凝土廠家的供貨合同糾紛

D.建設單位和施工單位之間的施工合同糾紛

E.鋼筋工趙某和所供職施工單位之間的勞動糾紛

【答案】ABCD

【解析】《仲裁法》第二條規(guī)定，平等主體的公民、法人和其他組織之間發(fā)生的合同糾紛和其他財產(chǎn)權益糾紛，可以仲裁。第三條規(guī)定，下列糾紛不能仲裁：①婚姻、收養(yǎng)、監(jiān)護、扶養(yǎng)、繼承糾紛；②依法應當由行政機關處理的行政爭議。E項屬于勞動仲裁范圍。

87.根據(jù)《擔保法》的有關規(guī)定，禁止抵押的有（）。

A.土地所有權 B.宅基地使用權 C.荒山承包經(jīng)營權 D.學校圖書館E.被扣押的汽車

【答案】ABDE 【解析】根據(jù)《擔保法》第三十七條，下列財產(chǎn)不得抵押：①土地所有權；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權，但本法第三十 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、四條第(五)項、第三十六條第三款規(guī)定的除外；③學校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體的教育設施、醫(yī)療衛(wèi)生設施和其他社會公益設施；④所有權、使用權不明或者有爭議的財產(chǎn)；⑤依法被查封、扣押、監(jiān)管的財產(chǎn)；⑥依法不得抵押的其他財產(chǎn)。第三十四條第五項規(guī)定，抵押人依法承包并經(jīng)發(fā)包方同意抵押的荒山、荒溝、荒丘、荒灘等荒地的土地使用權可以抵押。

88.按照法律規(guī)定，下列各選項中屬于民事法律行為成立條件的有（）。

A.行為人意思表示真實

B.行為人必須具有完全民事行為能力

C.行為內(nèi)容合法

D.行為形式合法

E.行為不違反社會公共利益

【答案】ACDE 【解析】根據(jù)《民法通則》的相關規(guī)定，民事法律行為應當具備的條件包括：第一，行為人具有相應的民事行為能力；第二，意思表示真實；第三，不違反法律或者社會公共利益。這種要求表現(xiàn)在三個方面：①標的合法。民事法律行為的標的即意思的內(nèi)容合法。不得違反強制性法律規(guī)范和社會公共利益；②形式合法。對于要式民事法律行為，如果當事人沒有按照法律規(guī)定去實施行為將可能導致行為不發(fā)生法律效力；③不存在以合法形式掩蓋非法目的。

89.在市區(qū)施工產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的下列情形中，可以在夜間進行施工作業(yè)而不需要有關主管部門證明的是（）。

A.混凝土連續(xù)澆筑

B.特殊需要必須連續(xù)作業(yè)

C.自來水管道爆裂搶修 D.由于施工單位計劃向國慶獻禮而搶進度的施工

E.路面塌陷搶修

【答案】CE 【解析】《環(huán)境噪聲污染防治法》第三十條規(guī)定，在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進行產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)，但搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝上要求或者特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的除外。因特殊需要必須連續(xù)作業(yè)的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明。前款規(guī)定的夜間作業(yè)，必須公告附近居民。

90.某工程監(jiān)理公司是施工項目的監(jiān)理單位，其監(jiān)理的依據(jù)包括（）。

A.該項目施工單位與建設單位簽訂的施工承包合同

B.《建設工程質量管理條例》

C.《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》

D.該項目設計單位與建設單位簽訂的設計承包合同

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、E.《工程建設標準強制性條文》

【答案】ABCE

【解析】根據(jù)《建筑法》、《建設工程質量管理條例》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》的有關規(guī)定，工程監(jiān)理的依據(jù)包括：①法律、法規(guī)。工程監(jiān)理單位執(zhí)行監(jiān)理任務，必須符合法律、法規(guī)的規(guī)定；②有關的技術標準。技術標準分為強制性標準和推薦性標準；③設計文件。設計文件不僅是施工的依據(jù)，也是監(jiān)理的依據(jù)；④建設工程承包合同。建設單位和承包單位通過訂立建設工程承包合同，明確雙方的權利和義務。

91.根據(jù)我國《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，計算企業(yè)所得稅的應納稅所得額時，準予扣除的項目是指與納稅人取得收入有關的（）。

A.成木 B.紅利

C.費用

D.損失

E.收益

【答案】ACD

【解析】企業(yè)所得稅稅金為應納稅所得額，通常為納稅人每一納稅的收入總額減去準予扣除項目后的余額為應納稅所得額。計算應納稅所得額時準予扣除的項目，是指與納稅人取得收入有關的成本、費用和損失。

92.根據(jù)我國《行政訴訟法》的規(guī)定，可以設定吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照行政處罰的規(guī)范性文件是（）。

A.地方政府規(guī)章

B.法律

C.部門規(guī)章

D.行政法規(guī)

E.地方性法規(guī)

【答案】BD

【解析】《行政處罰法》根據(jù)我國的立法體系，對不同法律規(guī)范性文件設定各類行政處罰的權限劃分作出了規(guī)定：①法律可以設定各種行政處罰。其中，限制人身自由的行政處罰，只能由法律設定；②行政法規(guī)可以設定除限制人身自由以外的行政處罰；③地方性法規(guī)可以設定除限制人身自由、吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照以外的行政處罰；④尚未制定法律、行政法規(guī)的，部門規(guī)章對違反行政管理秩序的行為，可以設定警告或者一定數(shù)量罰款的行政處罰；⑤尚未制定法律、法規(guī)的，地方政府規(guī)章可以設定警告或者一定數(shù)量罰款的行政處罰。

93.施工企業(yè)按照安全生產(chǎn)責任的要求，應完成的安全保障工作包括（）。

A.明確法定代表人對本企業(yè)的安全負主要責任

B.設置安全處室對安全負責

C.對內(nèi)部職工進行安全培訓，持證上崗

D.落實各崗位人員的安全生產(chǎn)責任

E.制定企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)績效考核標準

【答案】ABD

【解析】安全責任制度的主要內(nèi)容包括：①從事建筑活動主體的負責人的責任制。建筑施工企業(yè)的法定代表人要對本企業(yè)的安全負主要的安全責任；② 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、從事建筑活動主體的職能機構或職能處室負責人及其工作人員的安全生產(chǎn)責任制。建筑企業(yè)根據(jù)需要設置的安全處室或者專職安全人員要對安全負責；③崗位人員的安全生產(chǎn)責任制。崗位人員必須對安全負責。從事特種作業(yè)的安全人員必須進行培訓，經(jīng)過考試合格后方能上崗作業(yè)。

94.下面關于項目招標的說法錯誤的是（）。

A.施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的項目必須招標

B.個人投資的項目不需要招標

C.施工主要技術采用特定專利的項目可以招標

D.涉及到公眾安全的項目必須招標

E.符合工程招標范圍，重要材料采購單項合同估算價在100萬元人民幣以上的項目必須招標

【答案】BD【解析】根據(jù)《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》的規(guī)定，達到下列標準之一的，必須進行招標：①施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的；②重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的；③勘察、設計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的；④單項合同估算價低于第1, 2, 3項規(guī)定的標準。但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，施工主要技術采用特定的專利或者專有技術的，可以不進行招標。

95.甲乙雙方的合同糾紛于2006年7月2日開庭仲裁，7月4日，經(jīng)仲裁庭調(diào)解，雙方達成了調(diào)解協(xié)議，7月5日仲裁庭根據(jù)調(diào)解協(xié)議制定了調(diào)解書，7月6日調(diào)解書交由雙方簽收，根據(jù)《仲裁法》有關規(guī)定，則下列說法正確的是（）。

A.該調(diào)解書與仲裁裁決書具有同等法律效力

B.該調(diào)解書自2006年7月5日產(chǎn)生法律效力

C.若當事人簽收調(diào)解書后，申請人應撤回仲裁申請

D.申請人簽收調(diào)解書后，申請人應撤回仲裁申請

E.該調(diào)解書自2006年7月6日產(chǎn)生法律效力

【答案】AE 【解析】根據(jù)《仲裁法》的規(guī)定，調(diào)解達成協(xié)議的，仲裁庭應當制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結果制作裁決書。調(diào)解書與裁決書具有同等法律效力。調(diào)解書經(jīng)雙方當事人簽收后，即發(fā)生法律效力。在調(diào)解書簽收前當事人反悔的，仲裁庭應當及 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、時作出裁決。

96.某建設單位分別與設計、施工和監(jiān)理等單位簽訂工程合同。根據(jù)我國《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，各單位在工程實施中負有應當執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準的職責。下面有關對各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強制性標準行為的表述，正確的是（）。

A.監(jiān)理單位對節(jié)能工程實施監(jiān)理時，不得違反有關法律、法規(guī)和標準

B.建設單位不得以任何理由要求施工單位修改經(jīng)審查合格的節(jié)能設計文件

C.民用建筑工程在改建、擴建時，設計單位不得對原建筑進行節(jié)能改造

D.施工單位進行施工時，不得違反審查合格的設計文件和建筑節(jié)能施工標準

E.在竣工驗收中，建設單位有違反強制性標準的，應當重新組織驗收

【答案】ABDE

【解析】《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》第二十一條規(guī)定，監(jiān)理單位應當依照法律、法規(guī)以及建筑節(jié)能標準、節(jié)能設計文件、建設工程承包合同及監(jiān)理合同對節(jié)能工程建設實施監(jiān)理。第十七條規(guī)定，建設單位應當按照建筑節(jié)能政策要求和建筑節(jié)能標準委托工程項目的設計。建設單位不得以任何理由要求設計單位、施工單位擅自修改經(jīng)審查合格的節(jié)能設計文件，降低建筑節(jié)能標準。第十一條規(guī)定，新建民用建筑應當嚴格執(zhí)行建筑節(jié)能標準要求，民用建筑工程擴建和改建時，應當對原建筑進行節(jié)能改造。第二十條規(guī)定，施工單位應當按照審查合格的設計文件和建筑節(jié)能施工標準的要求進行施工，保證工程施工質量。第二十四條規(guī)定，建設單位在竣工驗收過程中，有違反建筑節(jié)能強制性標準行為的，按照《建設工程質量管理條例》的有關規(guī)定，重新組織竣工驗收。

97.下面關于施工單位對建設工程質量最低保修期限說法正確的是（）。

A.有防水要求的衛(wèi)生間為2年

B.給排水管道為5年

C.電氣設備安裝工程為2年

D.供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期

E.裝修工程為2年

【答案】CDE

【解析】《建設工程質量管理條例》第四十條規(guī)定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：①基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；②屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；③供熱與供冷系統(tǒng)，為2個采暖期、供冷期；④電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發(fā)包方與承包方約定。建設工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算。

需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、98.對某地級市建設行政主管部門作出的具體行政行為，當事人不服，可以向（）申請行政復議。

A.市建設行政主管部門 B.市人民政府 C.省級建設行政主管部門 D.省級人民政府 E.國務院建設行政主管部門

【答案】BC 【解析】《行政復議法》第十二條規(guī)定，對縣級以上地方各級人民政府工作部門的具體行政行為不服的，由申請人選擇，可以向該部門的本級人民政府申請行政復議，也可以向上一級主管部門申請行政復議。對海關、金融、國稅、外匯管理等實行垂直領導的行政機關和國家安全機關的具體行政行為不服的，向上一級主管部門申請行政復議。

99.施工單位與建設單位簽訂施工合同，雙方?jīng)]有約定付款時間，后因利息計算產(chǎn)生爭議，則下列有關工程價款應支付日期的表述正確的有（）。

A.建設工程沒有交付的，為提交驗收報告之日

B.建設工程已實際交付的，為交付之日

C.建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日 D.建設工程未交付，工程價款也未結算的，為人民法院判決之日

E.建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日

【答案】BCE【解析】《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十八條規(guī)定，利息從應付工程價款之日計付。當事人對付款時間沒有約定或者約定不明的，下列時間視為應付款時間：①建設工程已實際交付的，為交付之日；②建設工程沒有交付的，為提交竣工結算文件之日；③建設工程未交付，工程價款也未結算的，為當事人起訴之日。

100.甲房地產(chǎn)開發(fā)公司以招標方式將某住宅小區(qū)項目發(fā)包，乙施工單位中標。甲向有關行政監(jiān)督部門提交招標投標情況的書面報告，該書面報告至少應包括（）。

A.招標范圍

B.招標方式和發(fā)布招標公告的媒介

C.招標文件中投標人須知、技術條款、評標標準和方法、合同主要條款和內(nèi)容

D.資格預審文件

E.評標委員會的組成和評標報告

【答案】ABCE

【解析】根據(jù)《招標投標法》的有關規(guī)定，依法必須進行招標的項目，招標人應當自確定中標人之日起15日內(nèi)，向有關行政監(jiān)督部門提交招標投標情況書面報告。《工程建設項目施工招標投標辦法》規(guī)定該書面報告應當至少包括的內(nèi)容 需要視頻課件加QQ912969192、三天一本書培訓系列 一二級建造師、造價、注安、監(jiān)理、咨詢、會計師、經(jīng)濟師、職稱英語、、、、是：①招標范圍；②招標方式和發(fā)布招標公告的媒介；③招標文件中投標人須知、技術條款、評標標準和方法、合同主要條款等內(nèi)容；④評標委員會的組成和評標報告；⑤中標結果

第五篇：2010年一級建造師建設工程法規(guī)真題及答案

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

2010年一級建造師建設工程法規(guī)真題及答案

單項選擇題

1．根據(jù)《注冊建筑師管理規(guī)定》，負責核發(fā)《中華人民共和國一級建造師注冊證書》的機構是（）。

A．省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設主管部門

B．國務院建設主管部門

C．中國建筑業(yè)協(xié)會建造師分會

D．國務院發(fā)展和改革委員會

答案：B

2．根據(jù)《民法通則》，當事人向人民法院請求保護民事權利的普通訴訟時效是（）年。

A．1

B．2

C．4

D．20

答案：B

3．對全國注冊建造師的注冊、執(zhí)業(yè)活動實施統(tǒng)一監(jiān)督管理的機構是（）。

A．國務院建設主管部門

B．．省、自治區(qū)、直轄市人民政府

C．建設行業(yè)協(xié)會

D．人事部或其授權機構

答案：A

4．民事法律關系的內(nèi)容是指（）。

A．民事權利和民事義務

B．民事權利和民事責任

C．民事規(guī)范和民事責任

D．民事義務和民事責任

答案：A

5．根據(jù)《民法通則》，施工單位的項目經(jīng)理屬于施工單位的（）

A．委托代理人

B．法定代理人

C．指定代理人

D．職務代理人

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

答案：A

6．根據(jù)《物權法》，建設用地使用權屬于（）

A．所有權

B．用益無權

C．擔保物權

D．留置權

答案：B

7．根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設單位申請領取施工許可證的前提條件是（）

A．已經(jīng)取得安全生產(chǎn)許可證

B．辦理了工程質量監(jiān)督手續(xù)

C．有滿足施工需要的施工圖紙

D．已經(jīng)取得規(guī)劃許可證

答案：A

8．根據(jù)《建筑企業(yè)資質管理規(guī)定》，關于我國建筑業(yè)企業(yè)資質的說法，錯誤的是（）

A．建筑企業(yè)資質分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務分包三個序列

B．建筑企業(yè)按照各自工程性質和技術特點，分別劃分為若干資質類別

C．各資質類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級

D．房屋建筑施工總承包企業(yè)資質分為特級、一級、二級三個等級

答案：D

9．關于和解的說法，錯誤的是（）

A．當事人和解后可以請求法院調(diào)解，制作調(diào)解書

B．當事人在申請仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解

C．和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力

D．和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段

答案：C

10根據(jù)招投標相關法律規(guī)定，下列招標投標行為中，不構成招標人與投標人串通投標的是（）

A．招標人與投標人事先商定壓低標價，中標后再給中標人讓利

B．招標人從幾名中標人中確定中標人

C．招標人在開標前將投標情況告知其他投標人

D．招標人預先內(nèi)定中標人

答案：B 11．下列糾紛中，適合《仲裁法》仲裁的是（）

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

A．總分包之間的合同糾紛

B．繼承糾紛

C．勞動合同糾紛

D．對罰款不服發(fā)生的糾紛

答案：A

12些列與工程建設有關的規(guī)范性文件中，由國務院制定的是（）

A．安全生產(chǎn)許可證條例

B．建筑企業(yè)資質管理規(guī)定

C．安全生產(chǎn)法

D．工程建設項目施工招標辦法

答案：A

13．在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機械設備，可能產(chǎn)生噪音污染的，施工單位必須在該工程開工（）日以前向工程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護部門申報。

A．10

B．7

C．3

D．15

答案：D

14．關于分包工程發(fā)生質量、安全、進度等問題給建設單位造成損失的責任承擔說法，正確的是（）

A．分包單位只對總承包單位負責

B．總承包單位承擔的責任超過其應承擔份額的，有權向分包單位追償

C．建設單位只能向給其造成損失的分包單位主張權利

D．建設單位與分包單位無合同關系，無權向分包單位主張權利

答案：B

15．據(jù)《稅稅收征收管理法》，稅務登記內(nèi)容發(fā)生變化，納稅人應當自辦理工商變更登記之日（）日內(nèi)，向稅務機關申報辦理變更稅務登記。

A．30

B．45

C．15

D．60

答案：A

16．據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對全國建設工程安全生產(chǎn)實施綜合監(jiān)督管理的機構是（）

A．國務院負責安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

B．國務院鐵路、交通、水利等有關部門

C．國務院

D．國務院建設行政主管部門

答案：A

17．某建設工程發(fā)包人經(jīng)過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時間為（）之日

A．合同備案

B．中標通知發(fā)出

C．評標委員提交評標報告

D．發(fā)包人確定中標人

答案：B

18．根據(jù)《建設工程質量管理條例》下列文件中，不屬于工程監(jiān)理單位對施工質量實施監(jiān)理依據(jù)的是（）

A．施工合同中約定采用推薦性標準

B．工程施工圖紙

C．法律法規(guī)

D．監(jiān)理合同

答案：D

19．關于法院采取訴訟財產(chǎn)保全與拆前財產(chǎn)保全措施時，申請人是否需要提供擔保的說法，正確的是（）

A．申請人對于前者不需要提供擔保，而對于后者應當提供擔保

B．申請人對于前者應當提供擔保，對于后者根據(jù)法院要求提供擔保

C．申請人對于前者應當提供擔保，對于后者不需要提供擔保

D．申請人對于前者根據(jù)法院要求提供擔保，對于后者應當提供擔保

答案：D

20．2008年4月1日，家公司將其廠房無償轉讓給乙公司，導致甲公司的債權人丙公司無法實現(xiàn)債權，丙公司于2009年1月1日才得知該情況，則丙公司撤銷權的截止日期為（）。

A．2010年1月1

B．2011年1月1

C．2009年4月1

D．2010年4月1

答案：A 21．某建設單位與施工單位簽訂趕工獎罰協(xié)議。雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據(jù)《合同法》，趕工獎罰協(xié)議（）合同。

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

A．可變更可撤銷

B．附期限

C．附條件

D．顯失公平

答案：C

22．承運人按運輸合同約定將貨物運輸?shù)街付ǖ攸c后，托運人拒絕支付運輸費用，承運人可以對相應的運輸貨物行使（）。

A．質押權

B．抵消權

C．抵押權

D．留置權

答案：D

23．施工單位與建設單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請求建設單位支付墊資利息，對施工單位的請求人民法院的做法是（）

A．由于未約定利息，施工單位要求支付墊資利息，不予支持

B．盡管未約定利息，施工單位要求按低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應予支持

C．由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支付

D．盡管未約定利息，施工單位要求按中國人民銀行發(fā)布的同期同類型貸款利率支付墊資利息，應予支持

答案：A

24．工程監(jiān)理單位在實施建立過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴重的，應當要求施工單位（）

A．暫停施工，并及時報告建設單位

B．暫停施工，并及時報告有關主管部門

C．整改，并及時報告建設單位

D．整改，并及時報告有關主管部門

答案：A

25．工程施工過程中應當采取消防安全措施，下列說法中錯誤的是（）

A．自動消防系統(tǒng)的操作人員必須持證上崗

B．禁止在具有火災、爆炸危險地場所使用明火

C．修建道路有可能影響消防隊滅火救援的，有關單位必須事先經(jīng)過當?shù)叵罊C構批準

D．禁止攜帶火種進入生產(chǎn)、儲存一眼易爆危險物品的場所

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

答案：C

26．施工項目進行公開招標，投標保證金有效期應當超過（）30天。

A．中標日期

B．投標文件截止日

C．投標有效期

D．招標文件發(fā)出日

答案：C

27．施工單位招聘臨時工得最低年齡為（）歲

A．20

B．16

C．18

D．14

答案：B

28．根據(jù)《合同法》，債權人領取提存物的權利自提存之日起（）年內(nèi)不行而消滅，提取物扣除提存費用后歸國家所有。

A．3

B．4

C．5

D．2

答案：C

29．根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，分包單位從事危險作業(yè)人員的意外傷害保險費應由（）支付。

A．分包單位

B．建設單位

C．總承包單位和分包單位按一定比例共同

D．總承包單位

答案：D

30．下列勞動合同條款，屬于必備條款的是（）

A．補充保險

B．勞動條件

C．福利待遇

D．試用期

答案：B 31．關于行政訴訟法律規(guī)定的說法，正確的是（）。

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

A．法院審理行政訴訟案件不適用調(diào)解

B．行政訴訟堅持誰主張誰舉證原則

C．在行政訴訟過程中，被告有權自行向原告和證人收集證據(jù)

D．未經(jīng)行政復議程序，不能提起行政訴訟

答案：A

32．施工合同履行過程中，監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出了提高混凝土等級的通知，施工圖紙中標明該部位的混凝土標號為C30標準。對該單位工程應以（）為準進行質量驗收。

A．施工圖紙

B．施工合同

C．技術規(guī)范

D．監(jiān)理通知

答案：A

33．《民用建筑節(jié)能條例》中的民用建筑不包括（）建筑。

A．醫(yī)療

B．廠房

C．教育

D．住宅

答案：B

34．關于民事訴訟證人出庭作證的說法，正確的是（）。

A．證人有義務出庭作證

B．證人在庭審時應當旁聽

C．數(shù)個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問

D．證人只提交書面證詞無需出庭作證

答案：A

35．某施工項目材料采購合同中，當事人對價款沒有約定，未達成不成協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關條款或交易習慣確定，應按照（）的市場價格履行。

A．履行義務一方所在地

B．材料所在地

C．合同簽訂地

D．訂立合同同時履行地

答案：D

36．在保險合同中，負有支付保險費義務的當事人是（）

A．保險人

B．受益人

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

C．被保險人

D．投保人

答案：D

37．仲裁裁決作出后，當事人應當履行裁決。一方當事人不履行的，另一方當事人可以根據(jù)《民事訴訟法》的有關規(guī)定，向（）申請執(zhí)行。

A．政府主管部門

B．人民法院

C．仲裁委員會

D．公安機關

答案：B

38．同一專業(yè)的兩個以上不同資質等級的單位實行聯(lián)合承包的，應當按照（）單位的業(yè)務許可范圍承攬工程。

A．資質等級較高的 B．承擔主要任務的 C．資質等級較低的 D．聯(lián)合體牽頭

答案：C

39．家公司欠某供應商500萬元貸款，先家公司分立為乙丙兩家公司。關于甲公司分立后500萬元債務的清償問題的說法，正確的是（）。

A．應當由甲公司承擔全部債務

B．乙公司與丙公司均不承擔清償債務

C．應當由乙丙公司承擔連帶債務

D．應當由乙公司承擔全部債務

答案：C

40．根據(jù)《工程建設項目施工招標辦法》，不屬于施工招標文件內(nèi)容的是（）

A．施工組織設計

B．合同主要條款

C．技術條款

D．投標人須知

答案：A 41．某施工單位的副經(jīng)理將其個人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂了租賃合同。根據(jù)《公司法》，該合同需經(jīng)過（）同意。

A．董事會

B．監(jiān)事會

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

C．股東會

D．工會

答案：C

42．甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6月5日甲公司向乙公司支付50萬元預付款，7月5日乙公司將采購物品送至甲公司處，但在6月3日，甲公司獲取確切證據(jù)證明乙公司屆時不能履行合同，6月5日乙公司要求甲公司支付預付款，此時甲公司可以行使（）

A．后履行抗辯權

B．不安抗辯權

C．同時履行抗辯權

D．撤銷權

答案：B

43．建設工程施工合同應以（）為合同履行地。

A．原告住所地

B．合同簽訂地

C．施工行為地

D．被告住所地

答案：C

44．某辦公大樓在保修期間出現(xiàn)外墻裂縫，經(jīng)查是由于設計缺陷造成。原施工單位進行維修，之后應向（）主張維修費用。

A．建設單位

B．設計單位

C．物業(yè)管理單位

D．大樓使用者

答案：A

45．根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》，關于投標保證金的說法，正確的是（）。

A．投標保證金不得采用銀行保函形式

B．投標保證金最高不得超過50萬

C．招標人發(fā)出中標通知書，投標保證金的有效期自動終止

D．中標人拒絕簽訂施工合同時，招標人有權沒收其投標保證金

答案：D

46．根據(jù)《合同法》關于代位權行使的說法，正確的是（）。

A．債權人可以代位行使的權利必須不是專屬于債務人自身的債權

B．代位權是債權人行使的抗辯權

C．債權人自己負擔行使代位權的必要費用

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

D．債權人可選擇以自己名義或債務人的名義起訴次債務人

答案：A

47．停建、緩建建設工程的檔案，暫由（）保管。

A．施工單位

B．建設單位

C．城建檔案館

D．當?shù)刭|監(jiān)部門

答案：B

48．某工程施工聯(lián)合體參加資格預審并獲得通過后，投標文件中其組成成員發(fā)生變化，雖未經(jīng)招標人同意，但新聯(lián)合體仍然符合資格預審條件要求，則招標人（）、A．可以認定投標文件有效

B．征得評標文員會同意后可以認定投標文件有效

C．應當認定投標文件無效

D．征得其他所有人同意后可以認定投標文件無效

答案：C

49．某施工項目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4萬元、定金為6萬元。采購方依約支付了6萬元定金，供貨方違約后，采購方有權主張的最高給付金額為（）萬元。

A．16

B．12

C．10

D．4

答案：B

50．施工單位向電梯生產(chǎn)公司訂購兩部A．型電梯，丙要求5日內(nèi)交貨。電梯生產(chǎn)公司回函表示如果延長一周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產(chǎn)公司的回函屬于（）。

A．要約邀請

B．承諾

C．新要約

D．部分承諾

答案：C 51．按照《城市維護建設稅暫行條例》施工單位在繳納（）的同時，還應繳納城市維護建設稅。

A．利息稅

B．企業(yè)所得稅

C．營業(yè)稅

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

D．個人所得稅

答案：C

52．施工單位依法對本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負全面責任的是（）。

A．安全管理部門責任人

B．技術負責人

C．法定代表人

D．項目負責人

答案：C

53．某工程建設項目設計招標中，甲設計單位投標報價為2000萬元，則其投標保金最高應為（）萬元。

A．4

B．10

C．20

D．40

答案：B

54．某建筑施工單位有50名從業(yè)人員。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，該單位應當（）。

A．配套兼職安全生產(chǎn)管理人員

B．配套專職安全生產(chǎn)管理人員

C．因為規(guī)模較小，不需要配備安全生產(chǎn)管理人員

D．設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員

答案：D

55．某工程項目建設過程中，發(fā)包人與機械廠簽訂了加工費標準的大型管道叉管合同，并提供了制作叉管的鋼板。依據(jù)《合同法》該合同屬于（）合同。

A．承攬

B．委托

C．信托

D．施工承包

答案：A

56．下列施工單位人員中不必經(jīng)建設主管部門考核合格即可任職的是（）。

A．企業(yè)主要負責人

B．項目技術員

C．項目經(jīng)理

D．項目安全生產(chǎn)管理人員

答案：B 資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

57．建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前（）月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關辦理延期手續(xù)。

A．6

B．2

C．4

D．3

答案：D

58．某施工單位為避免破壞施工現(xiàn)場區(qū)域原有地下管線，欲查明相關情況，需（）負責向其提供施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)地下管線資料。

A．相關管線產(chǎn)權部門

B．市政管理部門

C．城建檔案管理部門

D．建設單位

答案：D

59．根據(jù)《實施工程建設強制性標準監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內(nèi)容中，不屬于強制性標準監(jiān)督檢查的被容的是（）。

A．工程項目的安全、質量

B．工程項目的規(guī)劃、勘察、涉及、施工等環(huán)節(jié)

C．工程項目采用的材料、設備

D．工程項目技術人員的勞動合同

答案：D

60．某施工單位認為工商行政管理門對其罰款過重，向法院提起訴訟，法院經(jīng)過審理，認為該行政處罰顯失公平。關于法院對該案的處理，下列說法中正確的是（）。

A．法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告

B．法院可以直接判決減少部分罰款金額

C．法院應當判決行政機關重新作出行政處罰

D．由于該行政處罰并不違法，法院應當維持原判

答案：B 61．下列建設項目中，可以不招標的是（）。

A．個人捐的教育項目中合同估算價為80萬元的監(jiān)理合同

B．使財政預算資金的體育項目中合同估算價為80萬元的材料采購合同

C．外商投資的供水項目中合同估算價為1000萬元的施工合同

D．上市公司投資的商品房項目中估算價為500萬元的材料采購合同

答案：B 資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

62．劃撥土地使用權只能由（）人民政府依法批準。

A．縣級以上

B．中央

C．省級以上

D．鎮(zhèn)級以上

答案：A

63．根據(jù)《物權法》，下列各項財產(chǎn)作為抵押物時，抵押權自登記時設立的是（）。

A．正在建造的船舶、航空器

B．交通運輸工具

C．生產(chǎn)設備、原材料

D．正在建造的建筑物

答案：D

64．建設單位與施工單位的合同中約定：“雙方在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成立的，可以向有關仲裁委員會申請仲裁”。后雙方發(fā)生糾紛，建設單位要求向甲仲裁委員會申請仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會申請仲裁，雙方爭執(zhí)不下。關于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是（）。

A．只能向不動產(chǎn)所在地的仲裁委員會申請仲裁

B．應由甲仲裁委員會進行仲裁

C．只能向有管轄權的人民法院起訴

D．建設單位與施工單位選擇的仲裁委員會誰先收到仲裁申請，就由誰進行仲裁

答案：C

65．水泥廠在承諾有效期內(nèi)，對施工單位訂購水泥的要約作出了完全同意的答復，則該水泥買賣合同成立的時間為（）。

A．施工單位訂購水泥的要約到達水泥廠時

B．水泥廠的答復文件達到施工單位時

C．施工單位發(fā)出訂購水泥的要約時

D．水泥廠發(fā)生答復文件時

答案：B

66．某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產(chǎn)事故應急救援預案應由（）編制。

A．建設單位統(tǒng)一組織

B．監(jiān)理單位統(tǒng)一組織

C．總承包單位統(tǒng)一組織

D．總承包單位和分包單位各自

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

答案：C

67．根據(jù)《建筑法》，有權對建筑工程實施強制監(jiān)理的范圍進行規(guī)定的機構是（）。

A．省級建設行政部門

B．國務院

C．住房和城鄉(xiāng)建設部

D．國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理行政主管部門

答案：B

68．某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板，施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時施工單位出賣模板的合同為（）合同。

A．可變更可撤銷

B．效力待定

C．無效

D．有效

答案：D

69．根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，人民法院依法可要求對敗訴方負有到期債務的第三人協(xié)助向（）履行債務。

A．敗訴方

B．金融機構

C．執(zhí)法法院

D．勝訴方

答案：D

70．甲乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同，根據(jù)《合同法》，該合同為（）合同。

A．無效

B．可變更可撤銷

C．有效

D．效力待定

答案：A

71．下列質量問題中，不屬于施工單位在保修期內(nèi)承擔保修責任的有（）。

A．因使用不當造成的質量問題

B．質量監(jiān)督機構沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題

C．第三方造成的質量問題

D．監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的質量問題

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

E．不可抗力造成的質量問題

答案：ACE

72．根據(jù)招投標相關法律和司法解釋，下列施工合同中，屬于無效合同的有（）。

A．未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應自己的施工單位的合同

B．招標文件中明確要求投標人墊資并據(jù)此與中標人簽訂的合同

C．建設單位直接與專業(yè)施工單位簽訂的合同

D．承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質的承包人的合同

E．投標人串通投標中標后與招標人簽訂的合同

答案：ADE

73根據(jù)擔保法律，正確的有（）。

A．抵押人將以登記的抵押物出賣給受讓人的，無權不發(fā)生轉移

B．除受讓人代位清償債務以外，抵押人為通知抵押權人轉讓抵押物的，發(fā)生轉移

C．抵押人轉讓抵押物的價款明顯低于其價值的，抵押權人有權要求抵押相應的擔保

D．抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔保

E抵押人轉讓抵押物所得價款超過債權數(shù)額的部分，歸抵押人所有

答案：ABCE

74．根據(jù)《消防法》，關于消防設計的的審核、驗收及安全指揮的說法，正確的有（）。

A．喜愛房設計圖紙審核不合格的，不得頒發(fā)施工許可證

B．自動消防系統(tǒng)的操作員必須持證上崗

C．建設工程未經(jīng)消防驗收或者消防驗收不合格的，不得擅自使用

D．企業(yè)、事業(yè)單位的主要負責人是本單位的消防安全負責人

E．消防器材的經(jīng)銷人員必須持證上崗

答案：ABBD

75．根據(jù)《合同法》，當事人一方可以解除合同的情形有（）。

A．作為當事人一方的公民死亡

B．由于不可抗力致使合同不能履行

C．當事人一方延遲履行主要債務，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行

D．法院代表人變更

E．當事人一方發(fā)生合并、分立

答案：BC

76．關于聯(lián)合體投標的說法，正確的有（）。

A．多個施工單位可以組成一個聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標

B．中標的聯(lián)合體各方應當就中標項目向投標人承擔連帶責任

C．聯(lián)合體各方的共同投標協(xié)議屬于合同關系

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

D．聯(lián)合體中標的，應當由聯(lián)合體各方共同與投標人簽訂合同

E．由不同專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按資質低的一方確定業(yè)務許可范圍

答案：ABCD

77．根據(jù)《合同法》，要約失效的情形有（）。

A．受要約的人拒絕要約的通知到達要約人

B．受要約人的承諾對要約內(nèi)容做了實質性變更

C．要約中規(guī)定的承諾期限屆滿，要約人未收到承諾通知

D．受要約人承諾到達要約人后，要約人發(fā)出撤銷要約的通知

E．發(fā)出承諾通知前，撤銷要約的通知到達受要約人

答案：ABCE

78．某建筑工程股份有限公司股東大會擬更換監(jiān)事，下列公司人員中可同時擔任監(jiān)事的由（）。

A．公司股東

B．公司總經(jīng)理

C．公司董事長

D．公司職工代表

E．公司財務經(jīng)理

答案：AD

79．關于不安抗辯權成立條件的說法，正確的是（）。

A．雙方當事人給予同一雙務合同為互負債務

B．債務履行有先后順序

C．債務履行不分先后

D．應當先履行債務的當事人未提供適當擔保

E．有確切證據(jù)證明后履行一方經(jīng)營狀況嚴重惡化

答案：ABE

80．當事人就合同履行地點約定不明確，不能達成補充協(xié)議，又不能根據(jù)合同有關條款和交易習慣確定的，則（）。

A．給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行

B．交付不動產(chǎn)的，在不動產(chǎn)所在地履行

C．履行義務一方有權選擇履行地點

D．其他標的，在履行義務一方所在地履行

E．接受履行方有權選擇履行地點

答案：ABD 81．根據(jù)《合同法》，締約過失責任的構成要件有（）。

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

A．發(fā)生在訂立合同過程中

B．當事人違反了誠實信用原則所要求的義務

C．在訂立合同時顯失公平

D．受害方的信賴利益遭受損失

E．合同被確認無效

答案：ABD

82．施工單位訴建設單位拖欠工程款案件中，施工單位對人民法院委托的鑒定機構作出的簽訂結論有異議申請重新鑒定時，人民法院應予準許的情形有（）。

A．建設單位也不同意鑒定結論

B．鑒定人員不具備相關的鑒定資格

C．鑒定程序嚴重違法

D．鑒定結論明顯依據(jù)不足

E．經(jīng)過質證認定鑒定結論不能作為證據(jù)使用

答案：BCDE

83．根據(jù)《環(huán)境保護法》，建設項目中防治污染的設施與主體工程應當（）。

A．同時招標

B．同時竣工

C．同時設計

D．同時施工

E．同時投產(chǎn)停用

答案：CDE

84．某機械設備租賃公司擬在施工線程安裝施工起重機械。根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》，該公司應（）。

A．編制安裝方案

B．出具自檢合格證明

C．具有起重設備安裝工程專業(yè)承包資質

D．自行驗收

E．派出本單位專業(yè)技術人員現(xiàn)場監(jiān)督

答案：ABCE

85．有關物權的說法，正確的有（）。

A．所有權和抵押權可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上

B．建設單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權

C．用益物權和抵押權可以同時存在于同一不動產(chǎn)之上

D．兩個抵押權可以同時存在于同一不動產(chǎn)上

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

E．國家所有土地的所有權和使用權都不能轉移

答案：ACD

86．下列工程施工過程中，屬于侵權責任的情形有（）。

A．工地的塔吊倒塌造成行人黃某被砸傷

B．施工單位將施工廢料倒入臨近魚塘造成供電設施損壞

C．分包商在施工時操作不當造成公用供電設施損壞

D．施工單位違約造成供貨商重大損失

E．施工單位未按合同約定支付項目經(jīng)理李某的獎金

答案：ABC

87．根據(jù)《建設工程質量管理條例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有（）。

A．施工總承包單位將建設工程的土方工程分包給其他單位

B．總承包單位將建設工程分包給不具備相應資質條件的單位

C．未經(jīng)建設單位許可，承包單位將其承包的部分建設工程交由其他單位完成 D．施工總承包單位將建設工程主體結構的施工分包給其他單位

E．分包單位將其承包的建設工程再分包

答案：BCDE

88．某借款合同債權人將合同權利轉讓給第三人，在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉移的其他權利有（）。

A．任意撤銷權

B．擔保權

C．抗辯權

D．抵消權

E．人身損害賠償請求權

答案：BCD

89．根據(jù)《民事訴訟法》及相關規(guī)定，下列在建設工程施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據(jù)的有（）。

A．律師代理意見

B．施工單位偷錄的談判錄音

C．工程設計圖紙

D．工程質量鑒定報告

E．報告法定代表人的陳述

答案：CDE

90．根據(jù)《立法法》，（）之間對同一事項的規(guī)定不一致，由國務院裁決。

A．地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

B．部門規(guī)章

C．部門規(guī)章與地方性法規(guī)

D．同一機關指定的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定

E．地方政府規(guī)整與部門規(guī)章

答案：BE 91．關于工程竣工驗收的說法，正確的有（）。

A．工程竣工驗收合格的，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工日期

B．承包人送交竣工驗收報告，當事人對工程質量發(fā)生爭議，工程質量經(jīng)鑒定合格，以承包人送交竣工驗收報告之日為竣工之日

C．工程按發(fā)包人要求修改后經(jīng)竣工驗收合格的以承包人首次送交竣工驗收報告之日為竣工日期

D．承包人送交竣工驗收報告后，發(fā)包人拖延驗收的，以承包人送交竣收報告之日為竣工日期

E．建設工程未經(jīng)驗收，發(fā)包人擅自使用的，以建設工程轉移占有之日為竣工驗收日期

答案：ABDE

92．根據(jù)《工程建設國家標準管理辦法》，下列標準中，屬于強制性標準的由（）。

A．工程建設勘察、規(guī)劃、涉及、施工等行業(yè)定額標準

B．工程建設專用的有關安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護的標準

C．工程建設重要的行業(yè)專用的信息技術標準

D．工程建設重要的行業(yè)專用的實驗、檢驗和評定方法等標準

E．工程建設重要的行業(yè)專用的術語、符號和制圖方法等標準

答案：BCDE

93．拆遷人申請房屋拆前許可證時，應向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交（）等資料。

A．建設用地規(guī)劃許可證

B．土地使用權批準文件

C．建設工程規(guī)劃許可證

D．拆遷計劃和拆遷方案

E．拆遷補償安置資金證明

答案： ABDE

94．下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有（）。

A．買賣合同

B．貨物運輸合同

C．銀行貸款合同

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

D．租賃合同

E．施工合同

答案： CE

95．關于招標代理機構的說法，正確的有（）。

A．招標代理機構是社會中介組織

B．工程招標代理機構可以參與同一招標工程的招標

C．未經(jīng)招標人同意，招標代理機構不得向他人轉讓代理業(yè)務

D．工程招標代理機構不得與招標工程的投標人有利益關系

E．由評標委員會制定招標代理機構

答案：ACD

96．關于工程文件與檔案的整理立卷、驗收移交要求的說法，符合《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》的有（）。

A．在施工合同中，建設單位應對工程文件套數(shù)、費用、質量、移交時間等提出明確要求

B．建設工程項目由幾個單位承包的各承包單位形成的文件由股則主要施工任務的施工單位整理立卷，并及時向建設單位移交

C．在組織工程竣工驗收前，建設單位應提請當?shù)爻墙n案管理機構對工程檔案進行驗收

D．未取得工程檔案驗收認可文件，建設單位不得組織竣工驗收

E．建設工程實行總承包的，各分包單位課將匯總、手機的檔案直接向建設單位移交

答案：ACD

97．工程施工合同履行過程中，建設單位延遲支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是（）。

A．繼續(xù)履行合同

B．支付逾期利息

C．降低工程質量標準

D．提高合同價款

E．提高支付所有工程款

答案：AB

98．關于建設工程施工合同教材一般條款的說法，正確的有（）。

A．建設單位的名稱應以其營業(yè)執(zhí)照上的名稱為準

B．履行地點為項目所在地

C．違約責任是當事人違反合同義務的責任

D．合同標的是財產(chǎn)

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載

考試指南、在線試題、經(jīng)驗交流、成績查詢

早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn

E．有關施工組織設計的內(nèi)容即為履行方式條款

答案：ABCE

99．勞動爭議仲裁委員會的組成成員有（）。

A．工會代表

B．律師

C．同級人民法院代表

D．企業(yè)方面代表

E．勞動行政部門代表

答案：ADE

100．下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險常見除外責任的由（）。

A．被保險人因過失而在工程作業(yè)中墜落受傷

B．在保險合同承攬前，被保險人發(fā)生傷害

C．被保險人在施工現(xiàn)場外發(fā)生傷害

D．被保險人在施工現(xiàn)場斗毆而發(fā)生傷害

E．被保險人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷

答案：BCDE

資料來源：早起鳥考試網(wǎng)www.tmdps.cn—早起鳥提供更多免費資料下載