第一篇：2018年一建水利水電實務模考題(B卷)

2018年度水利水電一級建造師執業資格考試模擬卷（B）

一、單項選擇題（共20題，每題1分。每題的備選中，只有1個最符合題意）

1．興利庫容是水庫死水位與（）之間的庫容。

A．校核洪水位B．正常蓄水位C．防洪高水位D．設計洪水位【答案】B 【解析】本題考查的是水利水電工程等級劃分及工程特征水位。興利庫容是正常蓄水位至死水位之間的水庫容積。用以調節徑流，按興利要求提供水庫的供水量或水電站的流量。

2、鋼筋標注形式“nФd@s”中，s表示鋼筋（）。

A、根數 B、等級 C、直徑 D、間距 答案：D 解析：本題考查的是鋼筋制作與安裝。@為鋼筋間距的代號；s為鋼筋間距的數值。

3.混凝土抗滲等級W2表示（）。

A.抵抗靜水壓力的能力為2MPa

B.抵抗靜水壓力的能力為0.2MPa

C.抵抗靜水壓力的能力為20次

D.抵抗靜水壓力的能力為2次

『正確答案』B

『答案解析』抗滲等級W2表示混凝土能抵抗0.2MPa。

4.圍堰堆石體水下部分不易采用軟化系數數值大于（）的石料。

A.0.7

B.0.6

C.0.8

D.0.5 『正確答案』A

5.大型基坑石方開挖優先采用的爆破方法是（）爆破法。

A.淺孔

B.深孔

C.洞室

D.光面

『正確答案』B

『答案解析』大型基坑石方開挖優先采用的爆破方法是深孔爆破法。

6.用漿液灌入巖體裂隙中以提高巖體的整體性和抗變形能力的灌漿稱為（）灌漿。

A.接縫

第1頁

B.固結

C.接觸

D.回填

『正確答案』B

『答案解析』考查固結灌漿的內容。

7.堆石壩壩料壓實質量檢查，以控制（）為主。

A.加水量

B.干密度

C.碾壓參數

D.顆粒直徑

『正確答案』C

『答案解析』壩料壓實質量檢查，應采用碾壓參數和干密度（孔隙率）等參數控制，以控制碾

壓參數為主。

8.（）是評價輾壓混凝土壓實質量的指標。

A.VC值

B.干濕度

C.相對壓實度

D.均勻性

『正確答案』C

『答案解析』相對壓實度是評價輾壓混凝土壓實質量的指標。

9.水閘中（）的作用是控制水位和流量，并兼有防滲防沖作用。

A.上游連接段

B.下游連接段

C.閘室

D.翼墻

『正確答案』C

『答案解析』考查閘室的作用。

10.高處作業時，安全網應隨著建筑物升高而提高，安全網距離工作面的最大高度不超過（）m。

A.2

B.3

C.4

D.5

『正確答案』B

第2頁

『答案解析』安全網應隨著建筑物升高而提高，安全網距離工作面的最大高度不超過3m。

11.型號為QL2x80D的啟閉機屬于（）。A、螺桿式啟閉機 B、液壓式啟閉機 C、卷揚式啟閉機 D、移動式啟閉機 答案：A 解析：本題考查的是水利水電工程中的金屬結構的類型。型號中的L標識螺桿式啟閉機。如果是P標識卷揚式啟閉機，PPY標識液壓式啟閉機。

12.下列施工現場的主要設備用電負荷中，屬于一類用電負荷的是（）。

A.基坑降水

B.混凝土攪拌系統

C.鋼筋加工廠

D.機修系統

『正確答案』A 『答案解析』水利水電工程施工現場一類負荷主要有井、洞內的照明、排水、通風和基坑內的排水、汛期的防洪、泄洪設施以及醫院的手術室、急診室、重要的通信站以及其他因停電即可能造成人員傷亡或設備事故引起國家財產嚴重損失的重要負荷。

13.根據《水電建設工程質量管理暫行辦法》，負責組織調查較大事故的單位是（）。

A.質量監督機構

B.項目法人

C.監理單位

D.項目主管部門

『正確答案』B

『答案解析』較大事故由項目法人負責組織專家組進行調查。

14.單元工程質量達不到合格規定，但經加固補強并經鑒定達到設計要求，其質量可評為（）。

A.不合格

B.合格

C.優良

D.優秀

『正確答案』B

『答案解析』經加固補強的達到合格。

15.水利建設市場主體信用等級中，A表示（）。

A.較好

B.好

第3頁

C.一般

D.很好

『正確答案』A

『答案解析』考查信用等級。

16.根據《水利工程施工安全管理導則》（SL721-2015），下列內容中，屬于施工單位一級安全教育的是（）。

A、現場規章制度教育 B、安全操作規程 C、班組安全制度教育 D、安全法規、法制教育 答案：D

17.根據《水利水電營業稅改征增值稅計價依據調整辦法》（辦水總[2016]132號）的通知，材料價格可以采用將含稅價格除以調整系數的方式調整為不含稅價格，其中混凝土的調整系數為（）。

A、1.02 B、1.03 C、1.04 D、1.17 答案：B 解析：本題考查的是施工成本計算基礎。商品混凝土除以1.03調整系數

18.在風險處置方法中，對于損失小，概率大的風險處置措施是（）。

A.規避 B.緩解 C.轉移 D.自留

答案：B

19.根據<關于全面推行河長制的意見>，全面建立（）級河長體系。

A.二

B.三

C.四

D.五

『正確答案』C 20.根據《水利水電工程是施工質量檢測與評定規程》（SL176—2007），單位工程施工質量等級為合格，其外觀質量得分率至少應達（）。

A.85%

B.80%

C.75%

D.70% 【答案】D

第4頁

【解析】本題考查的是水利水電工程施工質量評定的要求。單位工程施工質量合格標準：（1）所含分部工程質量全部合格；（2）質量事故已按要求進行處理；（3）工程外觀質量得分率達到70%以上；（4）單位工程施工質量檢驗與評定資料基本齊全；（5）工程施工期及試運行期，單位工程觀測資料分析結果符合國家和行業技術標準以及合同約定的標準要求。

二、多項選擇題（共10題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）

21.水工混凝土配合比設計參數包括（）等。

A.水灰比

B.水砂比

C.水石比

D.砂率

E.漿骨比

『正確答案』ADE

『答案解析』混凝土配合比的設計，實質上就是確定四種材料用量之間的三個對比關系：水灰

比、砂率、漿骨比。

22.壩底揚壓力由（）之和構成。

A.滲透壓力

B.浮托力

C.粘聚力

D.靜水壓力

E.動水壓力

『正確答案』AB

『答案解析』截面上的揚壓力分布圖形中矩形部分的合力為浮托力代表值，其余部分的合力為

滲透壓力代表值。

23.大壩混凝土粗骨料最大粒徑為80mm時，施工中粒徑分級宜包括（）。

A.D10

B.D20

C.D40

D.D80

E.D120 【答案】BCD 【解析】本題考查的是骨料的品質要求。當最大粒徑為80mm時，分成D20、D40、D80三級。

24.大壩混凝土澆筑，分塊尺寸和鋪層厚度已定，解決層間不出現冷縫的措施有（）。

A.增大運輸澆筑能力

B.采用斜層澆筑法

C.采用階梯澆筑法

第5頁

D.采用平層澆筑法

E.增加振搗時間

『正確答案』ABC

『答案解析』 分塊尺寸和鋪層厚度已定，要使層間不出現冷縫，應采取措施增大運輸澆筑能力，若設備能力難以增加，則應考慮改變澆筑方法，將平鋪法改為斜層澆筑和臺階澆筑。

25.對非黏性土的壓實實驗，需作出（）的關系曲線。

A.鋪土厚度

B.壓實遍數

C.干密度

D.最優含水率

E.加水量

『正確答案』ABC

『答案解析』對非黏性土料的實驗，只需作鋪土厚度、壓實遍數和干密度的關系曲線。

26.對達到一定規模的（）的施工，承包人應編制專項施工方案。

A.現場臨時用電

B.吊裝

C.爆破作業

D.圍堰

E.土石方開挖

『正確答案』BCDE

『答案解析』選項A不用編制專項施工方案。

27.水利工程建設應急保障措施包括（）。

A.信息與通信保障

B.人力資源保障

C.應急經費保障

D.教育培訓物資與裝備保障

E.安全保障

『正確答案』ABCD

28．根據《建筑業企業資質標準》（建市[2014]159號），水利水電工程施工專業承包企業資質包括（）。

A、水工大壩工程

B、堤防工程 C、水工金屬結構制作與安裝工程

D、河湖整治工程 E、水利水電機電安裝工程 【答案】CDE

第6頁

29水利工程項目施工管理機制中，必須是承包人本單位的人員有（）等。

A.財務負責人員

B.進度管理人員

C.質量管理人員

D.資料管理人員

E.安全管理人員 【答案】ACE 【解析】本題考查的是水利水電工程分包單位管理職責。承包人在施工現場所設項目管理機構的項目負責人、技術負責人、財務負責人、質量管理人員、安全管理人員必須是工程承包人本單位人員。

30.水利工程建設項目施工監理實施階段開工條件控制包括()

A.簽發開工通知

B.分部工程開工

C.分項工程開工

D.單元工程開工

E.混凝土澆筑開倉

【答案】ABDE

三、案例分析題共5題，（一）、（二）、（三）題各20分，（四）、（五）題各30分）

（一）某水利樞紐工程項目包括大壩、水電站等建筑物。在水電站廠房工程施工期間發生如下事件：

事件

1、施工單位提交的施工安全技術措施部分內容如下：

（1）裝炮前除低壓照明電源外，一切電源應切斷，照明至少設于距工作面25米外。（2）通電后若發生拒爆，應立即切斷母線電源，兩端分別做絕緣保護，然后進行檢查。

事件

2、為確保施工安全，采購 “三寶”應符合國家規定的質量標準。

事件

3、水電站廠房施工過程中，因模板支撐體系穩定性不足導致現澆混凝土施工過程中澆筑層整體倒塌，造成直接經濟損失50萬元。事故發生后，施工單位及時提交了書面報告，報告包括以下幾個萬面內容：

（1）工程名稱、建設地點、工期、項目法人、主管部門及負責人電話；（2）事故發生的時間、地點、工程部位以及相應的參建單位名稱；（3）事故發生的經過和直接經濟損失；（4）事故報告單位、負責人以及聯系方式。

第7頁

事故發生后，項目法人組織聯合調查組進行了事故調查。問題：

1.指出并改正爆破作業安全措施中的不妥之處。

2.施工安全技術措施中的“三寶” 指什么？采購“三寶”要滿足什么條件？ 3.根據《水利工程質量事故處理暫行規定》，確定事件2的事故等級；補充完善質量事故報告的內容，指出事故調查的不妥之處，說明正確的做法。【參考答案】

1.（1）裝炮前除低壓照明電源外，一切電源應切除，照明至少設于距工作面25米外。改正：裝炮前一切電源應切除，照明至少設于距工作面30米外。（2）兩端分別做絕緣保護，然后進行檢查。

改正：將母線兩端擰在一起，鎖上電源開關箱進行檢查。2.“三寶”指安全帽、安全帶、安全網；

證明材料包括具有廠家安全生產許可證、產品合格證和安全鑒定合格證書。3.（1）較大質量事故；

（2）補充：事故發生原因初步分析； 事故發生后采取的措施及事故控制情況。

（3）“項目法人組織……”不妥，應為“項目（或工程、或上級）主管部門組織……”。

案例

（二）某水利水電工程項目的原施工進度網絡計劃（雙代號）如圖1F420151-6所示。該工程總工期為18個月。在上述網絡計劃中，工作C、F、J三項工作均為土方工程，土方工程量分別為7000 m3、10000 m3、6000 m3，共計23000m3，土方單價為15元/ m3。合同中規定，土方工程量增加超出原估算工程量25%時，新的土方單價可從原來的15元/m3下降到13元/ m3。合同約定機械每臺閑置1天為800元，每月以30天計；C、F、J實際工作量與計劃工作量相同。

施工中發生如下事件：

事件1：施工中，由于施工單位施工設備調度原因，C、F、J工作需使用同一臺挖土機先后施工。

事件2：在工程按計劃進行4個月后（已完成A、B兩項工作的施工），項目法人提出增加一項新的土方工程N，該項工作要求在F工作結束以后開始，并在G工作開始前完成，以保證G工作在E和N工作完成后開始施工。根據施工單位提出并經監理機構審核批復，該項N工作的土方工程量約為9000 m3，施工時間需要3個月。

事件3：經監理機構批準，新增加的土方工程N使用與C、F、J工作同一臺挖土機

第8頁

施工。

問題：

（1）在不改變各工作歷時的情況下，發生事件1后，施工單位如何調整計劃，使設備閑置時間最少，且滿足計劃工期要求?

（2）按事件2新增加一項新的土方工程N后，土方工程的總費用應為多少?

（3）土方工程N完成后，施工單位提出如下索賠：

①增加土方工程施工費用13.5萬元；

②由于增加土方工程N后，使租用的挖土機增加了閑置時間，要求補償挖土機的閑置費用2.4萬元；

③延長工期3個月。

施工單位上述索賠是否合理?說明理由。

答案要點：

（1）在C、F、J三項工作共用一臺挖土機時，將網絡計劃圖1F420151-6調整為圖1F400000-2。計算出各項工作的ES、EF和總工期（18個月）。因E、G工作的時間為3個月，與F工作時間相等，所以安排挖土機按C→F→J順序施工可使機械不閑置。

（2）增加土方工程N后，土方工程總費用計算如下： ①增加N工作后，土方工程總量為： 23000+9000=32000m3

②超出原估算土方工程量百分比為：

③超出25%的土方量為：

32000-23000×125%=3250m3

第9頁

④土方工程的總費用為：

23000×125%×15+3250×13=47.35萬元

（3）分述如下：

①施工單位提出增加土方工程施工費用13.5萬元不合理。

因為原土方工程總費用為：23000×15=345000元=34.5萬元。

增加土方工程N后，土方工程的總費用為47.35萬元，故土方工程施工費用可增加47.35-34.5=12.85萬元。

②施工單位提出補償挖土機的閑置費用2.4萬元合理。

增加了土方工作N后的網絡計劃見圖1F400000-3，安排挖土機C→F→N→J按順序施工，由于N工作完成后到J工作的開始中間還需施工G工作，所以造成機械閑置1個月。應給予承包方施工機械閑置補償費：

30×800=24000元=2.4萬元

③工期延長3個月不合理。

根據對原計劃（不增加N工作）計算的工期為18個月（圖1F400000-2），增加N工作后的網絡計劃計算的工期為20個月（圖1F400000-3）。因此可知，增加N工作后，計算工期增加了2個月，因此，監理工程師應批準給予承包方延長工期2個月。

案例

（三）背景：

承包人承擔某水閘工程施工，編制的施工總進度計劃中相關工作如下：（1）場內道路；（2）水閘主體施工；（3）圍堰填筑；（4）井點降水；（5）材料倉庫；（6）基坑開挖；（7）地基處理；（8）辦公、生活用房等。監理工程師批準了該施工總進度計劃。其中部分工程施工網絡進度計劃如下圖所示（單位：天）

施工網絡進度計劃

第10頁

施工過程中發生如下事件：

事件1：工程初期排水施工中，圍堰多處滑坡。承包人采取措施后，保證了圍堰安全，但造成A工作時間延長5天。

事件2：岸坡開挖過程中，遇到局部深層淤泥層。該情況在發包人提供的地質資料中未能反映。承包人及時向發包人和監理人進行匯報，并采取措施進行了處理。F工作的實際持續時間為40天，承包人以不利物質條件為緣由，提出延長工期和增加費用的要求。發包人認為該事件應按不可抗力事件處理，同意延長工期，補償部分費用。

問題：

1.根據《水利水電工程施工組織設計規范》（SL303-2004），指出背景資料的相關工作中屬于工程準備期的工作（用編號表示）；工程施工總工期中，除工程準備期外，還應包括哪些施工時段？

『參考答案』屬于工程準備期的工作是：1、5、8；工程施工總工期中，除工程準

備期外，還應包括：主體工程施工期和工程完建期。

2.施工網絡進度計劃圖中，不考慮事件1和事件2的影響。C工作的持續時間應為多少天？并說明理由。

『參考答案』C工作的持續時間是125天，理由：③→④→⑤→⑥持續時間共12

5天（20+10+95=125天）；③→⑤→⑥持續時間共115天（20+95=115天）；C工作的持續時間取最大值（125天）。

3.事件1中承包人所采取的技術措施應包括哪些內容？

『參考答案』采取的技術措施有：1）采取合理坡度；2）設置邊坡護面；3）基坑

支護；4）降低地下水位等。

4.根據《水利水電工程標準施工招標文件》（2009版），對事件2中事件性質的界定，你認為是發包人正確，還是承包人正確？說明理由。

『參考答案』承包人正確，理由：水利水電工程的不利物質條件，指在施工過程中遭遇諸如地下工程開挖中遇到發包人進行的地質勘探工作未能查明的地下溶洞或溶蝕裂隙和壩基河床深層的淤泥層或軟弱帶等，使施工受阻。因為“岸坡開挖過程

中，遇到局部深層淤泥層”屬于不利物質條件范圍，屬于發包人的責任；而不可抗力是指承包人和發包人在訂立合同時不可預見，在工程施工過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件和專用合同條款約定的其他情形。

5.綜合事件

1、事件2，指出完成圖示的施工網絡計劃的實際工期。承包人有權要求延長工期多少天？并簡要說明理由。

『參考答案』實際工期：157天；（A工序為關鍵線路，影響延誤5天，F工序變為關鍵線路，原有總時差10天，F影響延誤10天，142+5+10=157天）。因業主原

因導致延誤的時間調整后合同調整工期為152天，（142+10=152天）；原合同工期為142天，故要求延長工期是152-142=10天；

案例

（四）第11頁

五里湖大溝屬淮海省鳳山市，萬莊站位于五里湖大溝右堤上，裝機流量16.5m3/s，堤防級別為4級，配3臺軸流泵，總裝機3×355kW=1065kW。在工程建設過程中發生如下事件：

事件1：招標文件設定投標最高限價為3000萬元，招標文件中有關投標人資格條件要求如下：

（1）有企業法人地位，注冊地不在鳳山市的，在鳳山市必須成立分公司。（2）必須有水利水電工程施工總承包三級及以上企業資質，近5年至少有2項類似工程業績，類似工程指合同額不低于2500萬元的泵站施工（下同）。

（3）具有有效的安全生產許可證，單位主要負責人必須具有有效的安全生產考核合格證。

（4）擬擔任的項目經理應為二級及以上水利水電工程專業注冊建造師，具有有效的安全生產考核合格證，近5年至少有一項類似工程業績。

（5）擬擔任的項目經理、技術負責人、質量負責人、專職安全生產管理人員、財務負責人必須是本單位人員（須提供繳納社會保險的證明）：項目經理不得同時擔任其他建設工程施工項目負責人；專職安全生產管理人員須具有有效的安全生產考核合格證。

（6）單位信譽良好，具有淮海省水利廳BBB級以上信用等級，且近1年在“信用中國”網站上不得有不良行為記錄。

（7）近3年無行賄犯罪檔案，且財務狀況良好。

某投標人以上述部分條款存在排斥潛在投標人，損害自身利益為由，在投標截止時間前第7天向行政監督部門提出書面異議。

事件2：某投標文件中，基坑開挖采用1m3挖掘機配5t自卸車運輸2km，其單價分析表部分信息如表3所示。

第12頁

問題：

1、根據《水利水電工程等級劃分及洪水標準》（SL252-2000），指出萬莊站的工程等別、工程規模及主要建筑物和次要建筑物的級別。

2、事件1中的哪些條款存在不妥？說明理由，指出投標人異議的提出存在哪些不妥？

3、根據《水利工程設計概估算編制規定（工程部分）》（水總[2014]429號文）和《水利工程營業稅改征增值稅計價依據調整辦法》（辦水總[2016]132），指出并改正事件2單價分析表中“費用名稱”一列中有關內容的不妥之處。

4、計算事件2單價分析表中的機械使用費。參考答案

1.工程等別III等，工程規模中型，主要建筑物3級，次要建筑物4級。2.（1）注冊地不在鳳山市的，在鳳山市必須成立分公司不妥，（6）具有淮海省水利廳BBB級以上信用等級，因為招標人不得以特定地域排斥潛在投標人；（2）資質不妥，因為本工程屬于中型工程，需要總承包二級及以上；在投標截止時間前第7天，向行政監督部門提出書面異議不妥，投標人對招標文件有異議的，應當在投標截止時間10日前向招標人提出，未在規定時間提出異議的，不得再對招標文件相關內容提出投訴。

第13頁

3.直接工程費改為直接費，現場經費改為其他直接費，施工企業管理費改為間接費，稅率3.22%改為稅率11.0%。

4.1255元。

案例

（五）背景資料：

某平原地區大（1）型水庫泄洪閘閘孔36孔，設計流量4000 m3/s，校核流量7000 m3/s。該泄洪閘建于上世紀六十年代末，2010年進行除險加固。主要工程內容有：

（1）橋頭堡、啟閉機房拆除重建；（2）公路橋橋面及欄桿翻修，（3）閘墩、閘底板混凝土表面防碳化處理；（4）閘底板、閘墩向上游接長5m；（5）原弧形鋼閘門更換為新弧形鋼閘門，（6）原卷揚啟閉機更換為液壓啟閉機；（7）上游左右側翼墻拆除重建等七項。主要工程量：混凝土4.6萬m3，土方42萬m3，金屬結構1086t，總投資1.22億元。

施工導流采用全段圍堰法，圍堰為土圍堰，級別為3級，長410m，堰項高程30.3m，施工期水庫設計靜水位27.8m，波浪高度l.5m，圍堰采用水中倒土雙向進占法施工，總填筑方量30萬m3。

根據施工需要，現場布置有混凝土拌合系統、鋼筋加工廠、木工廠、臨時碼頭、配電房等臨時設施。其平面布置示意圖如下，圖中①、②、③、④、⑤為臨時設施（混凝土拌合系統、油庫、機修車間、鋼筋加工廠、辦公生活區）代號。

第14頁

混凝土表面防碳化處理采用ST－9608聚合物防水防腐涂料。閘底板和閘墩向上游接長5ｍ采用錨固技術使新、老閘底板和閘墩連為一體。

該工程施工時，僅對施工圖進行了一般性的變更。

該工程某單位工程完工后，項目法人組織了單位工程驗收。問題：

1.根據有利生產、方便生活、易于管理、安全可靠的原則，給出示意圖中代號①、②、③、④、⑤所對應臨時設施的名稱。

2.指出上述七項加固內容和臨時工程中施工方面最關鍵的兩項并簡述理由。

3.復核圍堰堰頂高程是否滿足《水利水電工程施工組織設計規范》（SL303－2017）的規定。

4.根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應在上圖中的哪些地點和設施附近設置安全警示標志？

5.該工程施工單位竣工圖應該如何編制？

6.單位工程驗收應該滿足什么條件？

答案要點：

1.①油庫；②混凝土拌合系統；③機修車間；④辦公生活區；⑤鋼筋加工廠

2.（1）圍堰；理由：本工程圍堰級別高（3級）、規模大（30萬m3）、難度高（水中倒土8m）。

（2）閘底板、閘墩向上游接長5m；理由：新接長的閘底板、閘墩混凝土與原有閘底板、閘墩混凝土結合部位的處理技術要求高，施工難度大，其施工質量對工程安全至

第15頁

關重要。

3.27.8cm（1分）＋1.5m＋0.7m＝30.0m＜30.3m，故堰頂高程符合規定。

4.施工現場入口、油料庫、塔機、配電房、下基坑道路進口處、腳手架、圍堰、工程拆除部位、木工廠等。

5.一般性的圖紙變更，可在原施工圖上更改，在說明欄內注明變更依據，加蓋并簽署竣工圖章。

第16頁

第二篇：2014年民訴全真模考題卷一.

萬國教育研發中心司法考試資料精華

2014年民訴全真模考

（一）一.單項選擇題

35.關于民事訴訟法的特性，說法不正確的是哪一項？

A.公權性B.強制性C.程序性D.私立性

36.甲訴乙侵權糾紛一案中，法院在沒有傳喚乙到庭參加審理的情況下，根據有關材料作出判決，法院的行為違背了哪一項訴訟原則或制度？

A.處分原則B.合議制度C.辯論原則D.回避制度

37.2013年2月甲和乙簽訂買賣鋼材的合同，合同約定甲在一個星期之內交鋼材給乙，乙在甲交付鋼材三日內支付2000塊錢給甲，甲依約完成交付，乙僅支付1000塊給甲，甲幾次三番找乙要錢，乙置之不理，甲無奈于4月151000元，下列說法正確的是？

A.本案的訴訟標的物是鋼材

B.本案的訴訟請求是欠款合同法律關系

C.本案的訴訟標的是買賣合同法律關系

D.本案是變更之訴

38.A.外國人在我國進行民事訴訟時，利平等原則

B.C.當事人可以變更訴訟請求

D.39.A.B.C.D.40.A.B.王某向AA縣法院受理后發現趙某已死亡，遂作出不予受理的裁定

C.萬寫成111萬，后法院以裁定的方式補正判決

D.A縣法院的管轄提出管轄權異議，A縣法院裁定駁回管轄權異議

41.關于《民事訴訟法》對期間的規定，下列哪一項是不正確的？

A.因不可抗力的事由耽誤期限的，當事人可以在障礙消除后10內提出順延期間的申請

B.當事人增加、變更訴訟請求或者提起反訴的，應當在舉證期限屆滿前提出

C.訴訟參與人在去法院參加訴訟的在途時間包括在期間之內

D.當事人申請再審理期間是自判決書、裁定書、調解書發生法律效力之日起2年內提出

42.在民事訴訟中，下列哪一項不適用法院調解？

A.甲和乙之間的離婚案件

B.王某和李某之間的身份糾紛案件

C.執行程序

D.宅基地糾紛案件

萬國教育研發中心司法考試資料精華

43.下列哪一項屬于《簡易程序規定》的簡易程序的特點？

A.人民法院適用簡易程序審理案件，應當在立案之日起三個月內審結

B.簡單的民事案件由審判員一人獨任審理

C.共同訴訟中一方或者雙方當事人人數眾多的不得適用簡易程序審理

D.小額訴訟程序的規定

44.對于二審法院的裁判，哪一項說法不符合法律規定？

A.二審法院發現一審遺漏必須參加訴訟的當事人的，應該先調解，調解不成的，發回重審，發回重審的裁定書應當追加的當事人

B.二審法院發現一審遺漏訴訟請求的，應當調解，調解不成的，發回重審

C.D.45.在我國，下列哪一項可以成為民事訴訟中的當事人？

A.個人合伙B.個體工商戶C.個人獨資企業46.下列關于參與分配說法哪一項不正確？

A.被執行人為公民、法人、其他組織

B.只能是針對金錢債權的執行

C.被執行人的財產不足以清償所有債務

D.47.正確的？

A.告知案外人提起訴訟

C.裁定終結執行

48.A.可以由當事人推選

B.C.D.49.A.B.C.D.50.A.A市仲裁委員會仲裁

B.甲在威逼利誘的情況下要求乙與自己簽訂仲裁協議

C.甲乙約定的事項不屬于仲裁裁決的范圍

D.限制民事行為能力人簽訂的仲裁協議

二.多項選擇題

78.下列哪些是在2012年民事訴訟法修改中新增的制度？

A.公益訴訟制度

B.惡意訴訟規制制度

C.檢察監督中的抗訴制度

D.訴訟保全制度中的行為保全制度

79.關于民事判決書應當包括的內容，下列哪些選項是正確的？

萬國教育研發中心司法考試資料精華

A.訴訟請求和所依據的事實與理由

B.爭議的事實和理由

C.證據和證據來源

D.適用的法律和理由

80.關于無獨立請求權的第三人享有的權利，下列哪些選項的說法是錯誤的？

A.該第三人無權放棄、變更訴訟請求或申請撤訴

B.該第三人在第一審中有權對案件管轄權提出異議

C.判決承擔民事責任的該第三人有權提出上訴

D.該第三人有權向人民法院提出訴訟請求和事實理由

81.法院做法哪些項是不正確的？

A.決定延期審理

B.裁定缺席判決

C.裁定按撤訴處理

D.裁定中止審理

82.A.B.C.D.83.A.B.C.D.84.A.B.C.D.85.A.委托送達

B.留置送達

C.直接送達

D.公告送達

三.不定項選擇題

2012年9月郭明與蔡達在A縣結婚，婚后育有一女郭美美。之后郭明便不常回家，而且

一回家就對蔡達和郭美美拳腳相加。蔡達一氣之下向A縣法院提起了訴訟，在一審開庭審理

前A縣被劃分到B市。郭明對A縣管轄提出了管轄權異議，A縣法院遂將案件移交B縣法院

審理，B縣法院認為案件應由A縣法院審理，遂又將案件移交A縣法院。

A縣法院就案件開庭審理，案件審理過程中，蔡達要求法庭追加王小菜為第三人，因為

其與郭明感情破裂是由于王小菜的介入。并提出，離婚后女兒歸自己扶養，每月給1000元

撫養費，且要求分割兩人的共同財產。

萬國教育研發中心司法考試資料精華

郭明辯稱兩人關系破裂不是由于王小菜的原因，而是女兒不是他的，要求分割兩人的共

同財產，對女孩不承擔撫養義務，最后法院判決郭美美由蔡達扶養，兩人共有的房子由蔡達所有，兩人共有的一輛汽車歸

郭明所有，郭明不給付撫養費。

判決書送達后，蔡達對原判決不服，而且發現郭明在他們夫妻關系存續期間私下存了

50萬元，遂上訴至二審法院，要求二審法院對撫養費問題給予審理，且分割財產。

結合案情請回答95-100題:

95.關于本案管轄，下列說法正確的是？

A.案件由A縣法院管轄

B.A縣法院的移送是錯誤的C.B縣法院的移送是錯誤的D.B縣法院的移送是正確的96.如果一審法院在開庭時進行調解，下列說法正確的是？

A.離婚糾紛案件可以先行調解

B.如果案件調解成功，可以不制作調解書

C.可以根據調解的內容要求制作判決書

D.確認婚姻關系無效的案件不適用調解

A.法院應當通知王小菜參加訴訟

B.C.D.98.A.郭明承認蔡達所說屬

B.蔡達承認郭美美是其前男友之女，蔡達的陳述視為自認

C.鑒定報告，鑒定報告屬于鑒定意見

D.99

A.B.C.D.100.關于法院宣判時應當向雙方當事人告知的內容，下列選項正確的是？

A.上訴期限

B.上訴法院

C.上訴權利

D.上訴義務

四.案例分析：

居住在甲縣的張某早年喪妻，獨自把三個兒子、兩個女兒扶養長大。張某與其大兒子張

大生活在一起，由張大負責其生活起居。二兒子張二在乙縣工作，但經常回去看王某，并帶

去營養品。三兒子張三在國外，幾乎沒有時間回來看張某。兩個女兒張小、張小小均在丙縣，生活比較緊張，很少去照顧張某。年事已高的張某常年忍受病痛的折磨，不幸去世。兩女兒

萬國教育研發中心司法考試資料精華

對房子由張大繼承有異議，遂向法院起訴張大，法院審理時通知了張

二、張三。張二委托訴

訟代理人王某全權代理自己出庭，張三明確表示不出庭。最后，法院在未追加張三為原告的情況下，判決房屋歸張大所有。兩個女兒對一審判決不服，在法定期間內起訴，最終二審維

持了原判，駁回了訴訟請求。

問題：

1.哪些人可以作為本案的當事人？訴訟地位是什么？為什么？

2.張二委托訴訟代理人王某全權代理自己出庭，王某能行使哪些權利？

3.法院未追加張三的情況下就宣告判決，是否正確，為什么？

4.二審法院在一審遺漏當事人的情況下，應該怎樣做？

版權聲明：未經萬國許可，任何人

發現者請聯系電

話：010-51622752。

第三篇：2013年一建法律法規全真模考題(四)

模 擬 測 試 題

（四）一、單項選擇題（每題的備選項中，只有1個最符合題意）

1．關于法的效力層級，下列表述中錯誤的是（）。

A.憲法至上 B.行政法規優于地方性法規 C.行政法規優于部門規章 D.部門規章優于地方性法規

2．在某工程項目施工中，施工企業項目經理代表項目部簽訂材料采購合同，但卻未能按時支付材料款項，則承擔付款責任的主體是（）。

A.施工企業 B.項目經理 C.建設單位 D.項目經理部

3．下列法人中，不屬于企業法人的是（）。

A.某建筑集團公司

B.某勞務公司

C.某材料生產商

D.某施工企業協會

4．在工程建設領域常見的下列關系中,屬于代理關系的是（）。A.公司的法定代表人與公司之間 B.公司收發室代員工收發信函 C.項目負責人與公司之間 D.質量監督站與其工作人員之間

5．按照《民法通則》規定，下列情形中不屬于委托代理終止的是（）。

A．代理期間屆滿或者代理事務完成 B．代理人喪失民事行為能力 C．被代理人喪失民事行為能力 D．被代理人法人終止

6．按照《物權法》的規定，建設用地使用權自（）時設立。

A．合同簽訂

B．合同生效

C．登記

D．支付出讓金 7．下列不屬于物權種類的是（）

A．所有權 B．使用物權 C．用益物權 D．擔保物權

8．某市區工程項目施工過程中，某作業人員李某高處作業過程中，失手將一扳手墜落，將途經該工地的一居民打傷。則該施工企業與居民之間的關系，以下表述中正確的是（）。

A．其間構成了違約之債 B．其間構成了無因管理之債 C．其間構成了侵權之債

D．其間沒有形成債的關系

9．注冊商標的有效期為10年，其計算起始日為（）

A．核準注冊之日

C．續展申請之日

10．下列屬于著作權中人身權的是（）

A．修改作品權

C．許可使用權

11．下列合同中，不能實現留置權的合同是（）

A．貨物運輸合同

B．財產抵押合同

C．物資保管合同

D．構件加工承攬合同

12．在財產保險合同的有效期內，保險標的的危險程度顯著增加的，被保險人應當（）

A．及時通知投保人

B．及時通知保險人

C．及時通知受益人

D．及時通知保險經紀人

13．某市政工程施工過程中，施工單位進行道路挖掘未進行圍擋防護，導致夜間一行人張某失足墜落溝槽內摔傷，為此，施工單位對張某須承擔的是（）。

A．刑事責任

B．違約責任

C．侵權責任

D．行政責任

14．在城市規劃區內進行建設需要申請用地的，建設單位在依法辦理用地批準手續前，必須先取得（）。

A．施工許可證 B．建設工程規劃許可證 C．拆遷許可證 D．建設用地規劃許可證

15．某勞務公司掛靠在具有二級資質的建筑公司下承包了一棟住宅樓工程，因工程質量不符合質量標準而給業主造成了較大的經濟損失，此經濟損失應由（）承擔賠償責任。

B．提出申請之日 D．初審公告之日

B．使用權

D．轉讓權

A．勞務公司 B．建筑公司 C．勞務公司和建筑公司連帶 D．視雙方事先的約定

16．按照《注冊建造師管理規定》，下列情形中不予注冊的情形是（）。

A．申請人年近花甲，已達61歲高齡

B．因執業活動受到刑事處罰，自處罰執行完畢之日起至申請注冊之日止正好滿四年 C．被吊銷注冊證書，自處罰決定之日起至申請注冊之日止已經滿2年

D．申請人申請注冊之日止4年前擔任項目經理期間，所負責的項目發生過重大質

量和安全事故

17．根據《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的規定, 使用國有資金投資項目的范圍包括()。

18．下列選項中，不屬于投標人以他人名義投標的是()。

A.甲投標人掛靠乙單位 B.甲從乙單位轉讓資質 C.甲從乙單位租借資質

D.甲乙投標人約定，本項目以甲為主，乙作為配標，甲中標后分給乙部分利潤

19．某投標人投標時，在投標截止時間前遞交了投標文件，但投標保證金遞交時間晚于投標截止時間兩分鐘送達，招標人均進行了受理，同意其投標文件參與開標。下列說法中正確的是()。

A.使用各級財政預算資金的項目 B.使用國家發行債券所籌資金的項目 C.使用國家政策性貸款的項目 D.國家授權投資主體融資的項目

A.對于投標文件及投標保證金均不應受理 B.該投標文件不應視為有效的投標文件 C.該投標文件評標委員會初審后按廢標處理 D.經招標人同意受理的,不應視為廢標

20．下列表述中，不屬于《建設工程質量管理條例》界定的違法分包的是()。

A.總承包單位將工程分包給不具備資質的分包單位的 B.總承包單位將工程主體結構的施工分包的 C.建設單位指定分包的 D.分包單位再分包的

21．無效合同從（）之日起就不具備法律效力。

A．確認無效

B．訂立

C．提出無效

D．協商一致

22．某建筑工程設計經建設單位和設計方雙方協商進行了變更，則該合同變更的效力應當表述為（）。

A.變更的效力僅及于變更的部分

C.已履行部分應恢復原狀

23．某建筑公司與職工王某因為加班工資問題產生了勞動爭議，王某擬提出勞動爭議仲裁，下列說法正確的是（）。

A.必須是建筑公司同意仲裁，勞動爭議仲裁委員會才有管轄權 B.王某提出仲裁后，建筑公司可以提出仲裁的反請求 C.仲裁裁決一般應在收到仲裁申請的30日內作出 D.王某也可以直接向法院提起訴訟

24．.甲公司與乙租賃公司約定，由乙公司購買丙廠家生產的一套挖掘設備，并以融資租賃方式供甲公司使用。乙公司在租賃合同終止前，將該設備的所有權轉讓給丁公司。對此，下列說法中正確的是（）。

A.租賃合同對丁公司繼續有效

B.乙轉讓該設備所有權須經甲同意

C.租賃合同終止前不得轉讓該設備的所有權

D.丁無義務保證甲繼續使用該設備

25．下列不屬于環境污染保護設施與主體結構工程“三同時”制度的是（）。

A.同時設計 B.同時規劃

B.未變更部分效力待定 D.當事人喪失賠損請求權

C.同時施工 D.同時投產使用

26．某建設項目擬在附近河流中新建排污口,在建設前建設單位應取得()的同意。

27．根據建設部《綠色施工導則》規定,在缺水地區或地下水位持續下降的地區,當基坑開挖抽水量()時，應進行地下水回灌。

28．在下列行為中不屬于民用建筑節能情形的是（）。

A.在規劃、設計、建造和使用過程中，采用新型墻體材料  B.執行建筑節能標準，加強建筑物用能設備的運行管理 

C.合理設計建筑圍護結構的熱工性能，提高采暖、制冷、給水排水和管道系統的運行效 率

D.采用新型能源取代傳統燃料

29.企業在安全生產許可證有效期內，未發生死亡事故的，安全生產許可證屆滿時（）。

A.經原頒發管理機關同意可不再審查，有效期延期3年 B.必須再次審查，有效期增加2年 C.不再審查，有效期直至發生死亡事故 D.必須再次審查，重新辦理

30.某施工現場監理單位發現設計圖紙存在計算錯誤,指令施工單位立即停止施工;停工后經專家論證,認為設計圖紙與監理的停工指令均有錯誤;施工單位的停工損失應向()索賠。

31．施工單位的應急預案應當組織專家評審,經評審后,由()簽署公布。A.建設行政主管部門 B.環境保護主管部門 C.交通、漁業主管部門 D.水行政主管部門

A.大于20萬立方米 B.大于30萬立方米 C.大于40萬立方米 D.大于50萬立方米

A.建設單位 B.監理單位

C.設計單位 D.設計單位與監理單位

A.專家組 B.法定代表人 C.項目負責人 D.主要負責人

32.對于施工起重機的定期檢驗,應由()負責。

33.在工程建設勘察、設計階段執行強制性標準的情況實施監督的主體是()。

34．甲地的建筑公司和乙地的設備公司訂立了一份模板加工合同，合同約定的解決糾紛的方式為：“可以到甲地或乙地仲裁，也可以到被告所在地法院訴訟”。模板到貨后建筑公司未按約定期間付款，設備公司應當采用（）項方式解決。

A．到甲地申請仲裁 B．到乙地申請仲裁 C．到甲地訴訟 D.到乙地訴訟

35．某建筑公司章程規定，公司對外簽訂擔保合同必須經公司董事會2/3以上通過且經董事張簽字后方為有效。但公司總經理未經董事會授權就以公司名義對外簽訂了擔保合同，而相對人知道該建筑公司的相關規定。則該擔保合同屬于（）合同。

A．有效

B．無效 C．效力待定 D．失效

36．某建筑工程擬進行主體結構混凝土澆筑施工，為保證澆注作業的連續性要求，施工單位按照規定辦理了夜間施工的申請，則此期間其向周圍環境噪聲排放的限值為（）

A．45dB B．50dB C．55dB D.60dB A.建設單位 B.使用單位

C.出租單位 D.特種設備檢驗檢測機構

A.建設單位 B.設計單位

C.規劃單位 D.施工圖設計文件審查單位

37．開發公司與施工單位簽訂了一份施工總承包合同，合同中約定施工單位每月25日向開發公司上報本月的工程量，開發公司根據工程量支付工程款，則（）

A．不管什么情況發生，施工單位都先履行義務，否則就要承擔違約責任； B．如果施工單位有確切證據開發公司不能支付工程款，就可以中止履行合同； C．如果施工單位有確切證據證明開發公司不能支付工程款，就可以終止履行合同； D．施工單位有權選擇先履行或后履行。

38．某工程建設項目，建設單位不按合同約定支付工程進度款，施工單位無法繼續施工，經多次催告無效后，提出解除工程承包合同。對于解除的生效下列說法正確的是（）。A.通知建設單位即可 B.需建設單位同意

C.須經建設行政主管部門批準 D.必須經人民法院或者仲裁機構確認

39．某市政道路工程，施工單位為避免破壞施工現場區域內原有地下管線，欲查明相關情況，則承擔上述地下管線資料提供義務的應是（）。

A.建設單位 B.市政管理部門 C.城建檔案管理部門 D.相關管線產權部門

40．某學院擬對校園內一食堂進行拆除，按照規定，需要將拆除工程相關資料報送工程所在地建設行政主管部門備案，該報送備案的時限為（）。

A.拆除工程施工許可證申請的同時 B.拆除工程施工15日前 C.拆除工程施工20日前 D.拆除工程施工完后15日內

41．施工單位專職安全生產管理人員負責對安全生產進行現場監督檢查。發現安全事故隱患，應當及時向（）報告；對違章指揮、違章操作的，應當立即制止。 A.項目負責人 B.安全生產管理機構

C.縣級以上人民政府 D.項目負責人和安全生產管理機構

42.某學院宿舍樓工程，因學員安置需要，在未經驗收情況下就投入使用，使用2年后部分衛生間發生漏水情況，則對此承擔質量責任的應當是（）。

A.設計單位 B.居住學員 

C.建設單位 D.施工單位

43．建筑工程一切險自（）起開始生效。

A．工程開工之日 B.工程用料卸放于工地之日 C.工程動土之日 D.A和B先發生之日；

44．按照《建設工程安全生產管理條例》的規定，工程項目實行總承包的，工程意外傷害保險的費用應由（）支付。

A．建設方 B．總承包方 C．所屬的專業分包方 D．政府

45．建設工程施工合同的訂立受《合同法》關于合同訂立一般規則的約束，同時又具有其特殊性。下列對其特殊性的表述中錯誤的是：

A． 投標邀請書是要約邀請

B． 投標文件是要約，從投標文件到達招標人時生效 C． 中標通知書時承諾，自發出時生效

D． 中標通知書發出后，中標人拒絕簽訂合同的應承擔締約過失責任

46．根據招標投標法律的規定，下列（）情形屬于招標人與投標人之間串通投標的行為。

A．投標人之間先進行內部競價，內定中標人后再參加投標

B．招標人預先內定中標人，在確定中標人時以此決定取舍

C．投標人在投標時遞交虛假業績證明

D．投標人之間相互約定抬高或降低投標報價

47．下列選項中，發包人不可以解除與承包人的施工合同的是（）。A.工程沒有在合同約定的工期內完工的 B.總承包人將主體結構部分的施工分包的

C.已完工程的質量不合格，承包人拒絕修復的 D.承包人將工程轉包的

48．下列關于民事訴訟證人出庭作證的表述中,正確的是（）。A.證人可以只提交書面證詞不直接出庭作證 B.證人在庭審時應當旁聽 C.法院可以要求證人進行對質

D.數個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問

49．對人民法院作出的判決，對其效力理解錯誤的是：（）

A．對一審判決不服的均可以提起上訴 B．對二審判決不服的不可以提起上訴 C．超過上訴期的一審判決為生效判決 D．對最高法院的一審判決為生效判決

50．在施工現場安裝、拆卸施工起重機械、整體提升腳手架、模板等自升式架設設施，必須由（）承擔。

A．總承包單位 B．使用設備的分包單位 C．具有相應資質單位 D．設備出租單位

51．某建筑公司于2008年4月20日簽訂了一份對其極為不利的工程承包合同，同年８月10日建筑公司請求建設單位調整不公平合同條款時遭到拒絕。建筑公司預見到該合同繼續履行必然使自己遭受重大損失，于是在2009年6月10日向人民法院起訴請求撤銷合同中的顯示公平條款。按照合同法的相關規定，建筑公司行使撤銷權的期限應為（）前。A．2009年4月19日 B．2009年8月9日 C．2010年4月19日 D．2010年8月19日

52．根據《建設工程質量管理條例》規定，下列選項中（）不屬于建設單位的質量責任和義務。

A．將工程發包給具有相應資質等級的施工單位 B．對與工程有關的重要設備、材料等采購進行招標

C．向勘察、設計、施工、工程監理等單位提供與建設工程有關的原始資料 D．對建筑材料、建筑構配件、設備和商品混凝土進行檢驗

53．裝修工程涉及（）變動的，建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質的設計單位提出設計方案。

A、建筑主體和承重結構 B、消防系統； C、電器系統 D、燃氣系統

54．甲、乙公司雙方在施工合同中約定，雙方發生爭議提請合同簽訂地仲裁委員會仲裁。后甲、乙雙方發生合同糾紛，甲公司欲申請仲裁，卻發現合同簽訂地沒有仲裁機構，而甲、乙公司的住所地以及合同履行地均有仲裁機構，但雙方在選定仲裁機構方面沒有達成一致。為此，甲公司應當向（）。

A．合同履行地法院起訴

B．乙公司住所地仲裁委員會申請仲裁

C．甲公司住所地仲裁委員會申請仲裁

D．合同履行地仲裁委員會申請仲裁

55．經行政復議的案件，復議機關決定維持原具體行政行為的，（）是被告。

A．行政復議申請人

B．做出原具體行政行為的行政機關 C.復議機關

D．復議機關的上級部門

56．下列選項中，當事人不能據以向人民法院申請執行的是（）。

A.人民法院制作的生效民事判決、裁定、調解書 B.仲裁機構制作的生效仲裁裁決書、仲裁調解書

C.公證機關依法賦予強制執行效力的債權文書 D.當事人在訴訟、仲裁外達成的調解書

57．建設單位在工程招標及與勘察、設計、施工、監理等單位簽訂合同時，應對工程文件的套數、費用、質量、移交時間等提出明確要求。勘察、設計、施工、監理等單位應將本單位形成的工程文件立卷后（）。

A.向建設行政主管部門移交 B.向城建檔案館移交 C.向建設單位移交 D.通過建設單位轉交

58．下列各種社會關系中，不屬于《勞動法》調整對象的是（）。

A.甲公司與其職工因支付加班費用而發生的關系 B.乙私營企業與其職工因培訓而發生的關系 C.丙出版社與作家張某因稿酬發生的關系 D.勞動監察執法人員查處丁公司雇傭童工的關系

59．下列合同中，屬于可變更、可撤銷合同的是（）。

A.損害社會公共利益的合同 B.以合法形式掩蓋非法目的 C.不慎造成誤解的合同 D.顯失公平的合同

60．根據《建筑法》規定，建筑工程主體結構的施工（）。

A.必須由總承包單位自行完成

B.可以由總承包單位分包給具有相應資質的其他施工單位

C.經總監理工程師批準，可以由總承包單位分包給具有相應資質的其他施工單位 D.經業主批準，可以由總承包單位分包給具有相應資質的其他施工單位

61．施工人員對涉及結構安全的試塊、試件以及有關材料，應當在（）監督下現場取樣，并送具有相應資質等級的質量檢測單位進行檢測。

A.施工企業質量管理部門 C.建設單位或監理單位

B.設計單位或監理單位 D.工程質量監督機構

62．工程監理單位與建筑施工企業串通，弄虛作假、降低工程質量的，由此給建設單位造成損失的，下列說法正確的是（）。

A.由建筑施工企業承擔全部賠償責任 B.由監理單位承擔全部賠償責任

C.監理單位與建筑施工企業按各自比例分別承擔賠償責任 D.監理單位與建筑施工企業承擔連帶賠償責任

63．生產經營單位的主要負責人未依法履行安全生產管理職責而受刑事處罰或者撤職處分的，自刑罰執行完畢或者受處分之日起，（）年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人。

A.7 C.3

64．下列各項中，關于施工現場安全保衛工作說法錯誤的是（）。

A.應當在現場周邊設立圍護設施

B.施工現場在市區的，周圍應當設置遮擋圍欄 C.腳手架應當統一設置圍護設施 D.非施工人員不得擅自進入施工現場

65．承包商按照工程師的指示對已隱蔽的工程部位進行剝露后的重新檢驗。該工程部位隱蔽前曾得到工程師的質量認可，但重新檢驗后發現質量未達到合同規定的要求，則全部剝露、修復和重新隱蔽的費用損失和工期處理為（）。

A.費用和工期損失全部由業主承擔 B.費用和工期損失全部由承包商承擔 C.費用由承包商承擔，工期給予順延 D.工期不予順延，但費用由業主給予補償

66．根據《建設工程質量管理條例》規定，不屬于建設工程竣工驗收應具備的條件是（）。

A.施工單位簽署的工程保修書

B.勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件

B.5 D.2

C.設計和施工質量已得到了質量監督部門的認可并作出評定 D.完整的技術檔案和施工管理資料

67．．關于因建設工程糾紛而提起的仲裁．對于該仲裁庭的組成，下列說法正確的是（）。

A．仲裁庭只能由一名仲裁員構成 B．仲裁庭只能由三名仲裁員組成 C．仲裁庭應由三名以上的單數仲裁員組成 D．仲裁庭可以由3名仲裁員或者一名仲裁員組成

68．建筑工人小王的安全帽丟失，但所在部門領導以丟失安全帽是小王的個人行為為由，要求其在沒有安全帽的情況下作業，遭到小王的拒絕，此時小王行使的是安全生產中從業人員的（）。

A．知情權

B．建議權 C．批評權

D．拒絕權

69．下列選項中，（）不屬于《建筑法》規定的申請領取施工許可證應具備的條件。

A．已經確定建筑施工企業 B．有滿足施工需要的施工圖紙 C．建設資金百分之百到位

D．已經辦理該建筑工程用地批準手續

70．將各種不同的安全責任落實到應有安全管理責任的人員和具體崗位人員身上的制度稱為（）。

A.群防群治制度

B.安全生產檢查制度 D.安全生產管理制度 C.安全生產責任制度

二、多項選擇題（每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，可得分）

1．下列法律規范性文件中屬于地方性法規、自治條例或單行條例的有（）。A．《北京市建筑市場管理條例》

B．《建筑安裝工程招標投標試行辦法》 C．《重慶市建設工程造價管理規定》 D．《上海市建設工程造價管理辦法》 E．《新疆維吾爾自治區建筑市場管理條例》

2．下列對于法人的表述中，正確的是（）A．法人可以分為企業法人和社團法人

B．機關法人從設立時起具有法人資格，無須經專門機構核準登記 C．企業法人經工商行政管理機關核準登記后取得法人資格 D．企業法人分立、合并，應當向登記機關辦理登記并公告 E．企業法人分立、合并，其權利和義務由變更后的法人享有和承擔

3．下列關于土地所有權表述正確的是（）。

A.城市居民住宅土地屬于國家所有 B.宅基地土地屬于農民所有

C.自留地土地屬于農民集體所有 D.城市市區綠地屬于國家所有 E.農村建設用地屬于國家所有

4．根據《侵權責任法》的規定，建筑物、構筑物或者其他設施倒塌造成他人損害的，由（）承擔連帶責任。有其他責任人的，有權向其他責任人追償。

A．監理單位

B．建設單位

C．設計單位

D．施工單位

E．質量監督站

5．下列選項中不屬于保證擔保范圍的有（）。

A．主債權

B．抵押權

C．主債權的利息

D．違約金

E．維權律師費用

6．根據《物權法》的相關規定，下列（）作為抵押物，抵押合同自登記之日生效。A.建設用地使用權

B.汽車

C.在建工程 D.生產設備、原材料 E.船舶、航空器

7．下列險種中，不屬于強制險的是（）。

A．建筑工程一切險

B．安裝工程一切險

C．工程監理責任保險

D．建筑意外傷害險

E．第三者責任險

8．下列選項中（）屬于申請施工許可證的必備條件。

A.消防設計審核合格

B.按照規定應該委托監理的工程已委托監理

C.施工組織設計中有相應質量、安全技術措施并辦理了工程質量、安全監督手續 D.有滿足施工需要的施工圖紙及技術資料，施工圖設計文件正在進行審查 E.已經確定施工企業

9．根據《建筑法》的相關規定，在我國，實行資質等級許可制度的建筑業工程企業有：

A.房地產開發企業 B.建筑施工企業 C.勘察、設計企業 D.工程監理單位 E.招標代理機構

10．下列工程建設項目,經批準可以邀請招標的是()。

11．依法必須招標的項目，招標人應當自確定中標人后，向有關行政監督部門提交招投標情 A.災后重建工程項目工期緊

B.商品住宅工程中追加的售樓處建設，原施工人符合資質要求 C.技術復雜只有三家供應商符合要求 D.擬進行公開招標的費用比較多 E.受自然地域環境限制的

況的書面報告，報告至少包括：

A.招標范圍 B.中標人基本信息

C.招標方式和發布招標公告的媒介 D.評標委員會組成 E.中標結果

12．下列選項中不屬于要約邀請的有（）。

A．中標通知書

B．投標書

C．招標公告

D．拍賣公告

E．投標邀請書

13．下列關于竣工日期的說法中，正確的有（）。

A．建設工程竣工驗收合格的，以提交竣工驗收報告之日為竣工日期

B．建設工程竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期

C．發包人收到竣工驗收報告后拖延驗收的，以提交竣工驗收報告之日為竣工日期

D．建設工程經竣工驗收不合格后再驗收的，以提交最終竣工驗收報告之日為竣工 日期

E．建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有之日為竣工日期

14．根據《合同法》的規定，下列合同中免責條款無效的有（）。

A．造成對方人身傷害的 B．因故意造成對方財產損失的 C．因過失造成對方財產損失的 D．因重大過失造成對方財產損失的 E．因故意造成對方人身傷害的

15．下列承擔民事責任的方式中，僅適用于違約責任的是（）。

A.恢復原狀

B.修理、重做、更換 D.排除障礙 C.支付違約金

E.消除影響

16．按照標準的級別，把標準分為（）。

A．國家標準 B．行業標準 C．地方標準 D．企業標準 E．推薦性標準

17．下列屬于《環境噪聲污染防治法》所規定的噪聲敏感建筑物的是（）。

A．工廠 B．幼兒園 C．政府機關 D．醫院 E．養殖場

18．在建筑裝飾施工過程中，下列相關活動是被禁止的（）。

A．拆除承重隔墻 B．將窗口改為門洞 C．將廚房移至陽臺使用 D．對室內配電線路進行改造 E．將燃氣管線移位

19．下列屬于工程質量保修書主要內容的是（）。

A．保修的項目和范圍 B．保修的措施 C．保修的期限 D．保修金的返還 E．保修人員的聯絡方法

20．按照《城市建設檔案管理規定》的規定，工程總承包單位匯總提交的檔案資料一般包含（）。

A．竣工圖 B．工程質量保證資料 C．工程合同文件 D．工程檢驗評定資料 E．工程技術檔案資料

21．在執行過程中，出現下列情況（），人民法院應當裁定終結執行。

A．被執行人死亡 B．被執行人確無財產可供執行

C．據以執行的法律文書被撤銷

D．追索撫養費的權利人死亡 E．被追索撫育費的義務人死亡

22．下列關于仲裁協議的效力。說法正確的是（）。

A．有效與否只能由法院認定 B．一旦有效，則排除了法院管轄權

C．當事人可就仲裁協議效力提起訴訟 D．合同解除并不影響仲裁協議的效力 E．仲裁機構只能對仲裁協議約定范圍有權仲裁

23．設備公司與開發商簽訂了一份電梯的供貨協議，約定電梯安裝完畢后開發商支付貨款。在開發商出現（）情況下，設備公司可中止供貨。

A．經營狀況惡化

B.轉移財產以逃避債務 C.上了銀行的欠款大戶黑名單

D.公司破產

E.沒有及時支付總包的工程款

24．某企業與甲公司簽訂供應商品混凝土合同后，分立成乙、丙兩個公司，乙公司與丙公司約定由乙供應混凝土，丙公司負責收受貨款，并得到了甲公司許可，則（）。A.乙、丙對此合同應享有連帶債權，承擔連帶債務 B.由批準原企業分立的上級單位承擔合同義務 C.乙、丙的內部約定，對甲不發生法律效力 D.應當按照乙、丙的約定履行合同

E.企業合并分立屬于法定的權利義務概括轉移

25．根據最高法院的司法解釋,發包人享有合同的解除權，其中正確的是：

A．承包人非法轉包合同的

B．承包人未經發包人同意分包合同的C．不履行合同約定的協助義務的D．提供的建筑材料不符合強制性標準的

E．合同約定的工期內未完工，且經催告后合理期限內仍未完工

26．下列證據中，不能單獨作為案件定案依據的有（）

A．未成年人所作的與其年齡和智力狀況不相當的證言

B．與一方當事人有親屬關系的證人出具的對該當事人有利的證言

C．沒有其他證據印證并有疑點的視聽資料

D．無法與原件、原物核對的復印件、復制品

E、只有一方陳述而沒有其他相關證據，但對方認可的

27．根據民事訴訟法的規定，可以延期開庭審理的情形有（）。

A．原告經傳票傳喚，無正當理由拒不到庭 B．被告經傳票傳喚，未經法庭許可中途退庭 C．必須到庭的當事人有正當理由沒有到庭 D．必須到庭的其他訴訟參與人有正當理由沒有到庭 E．當事人臨時提出回避申請

28．根據《招標投標法》的規定，達到國家規定的規模標準的工程建設項目的（）都必須依法進行招標。

A.施工 B.勘察設計 C.審價 D.咨詢 E.重要材料采購

29．施工單位安全生產教育培訓工作符合法律規定的有（）。

A．施工單位應當對管理人員和作業人員每年至少進行一次安全生產教育培訓

B．安全生產教育培訓考核不合格的人員，不得上崗

C．采用新技術、新工藝、新材料時，應當對管理人員進行相應安全生產教育培訓

D．登高架設作業人員，必須按照企業有關規定經過安全作業培訓方可上崗

E．作業人員進入新的施工現場前，應當接受安全生產教育培訓

30．某建筑公司承建一項工程，作為工程施工單位，按照《建筑法》的規定，可以自愿投保的險種有（）。

A．機動車輛險

B．建筑工程一切險

C．建筑職工意外傷害險

D．安裝工程一切險

E．機器損壞險

（一）單項選擇題

1.D;

2.A;9.A;

10.A;17.A;

18.D;

模擬測試題

（四）答案

3.D;

4.C;

5.C;

6.C;11.B;

12.B;

13.C;

14.D;19.C;

20.C;

21.B;

22.A;20

7.B;

8.15.C;

16.23.B;

24.C;B;A;

25.B;

26.D;

27.D;

28.D;

29.A;

30.A;

31.D;

32.D;33.D;

34.A;

35.A;

36.C;

37.B;

38.A;

39.A;

40.B;41.D;

42.C;

43.D;

44.B;

45.B;

46.B;

47.A;

48.C;49.A;

50.C;

51.A；

52.D;

53.A;

54.A;

55.B;

56.D;57.D;

58.C;

59.D;

60.A;

61.C;

62.D;

63.B;

64.B;65.B;

66.C;

67.D;

68.D;

69.C;

70.C;

（二）多項選擇題

1.A、E；

2.B、C、D、E;

3.A、C、D;

4.B、D;

5.B、E;

6.A、C；

7.A、B、C、E;

8.A、B、C、E;9.B、C、D;

10.C、E;

11.A、C、D、E;

12.A、B;13.B、C、E;

14.A、B、D;

15.B、C；

16.A、B、C、D； 17.B、C、D;

18.A、B、C、E;

19.A、B、C、E;

20.A、B、D、E;

21.C、D；

22..B、C、D、E；

23.A、B、C、D;

24.D、E；

25.A、B、E;

26.A、B、C、D；

27.C、D、E;

28.A、B、E;

29.A、B、E;

30.A、B、D、E;

第四篇：《導游實務》試卷(B卷)

綜合測試題

（一）一．填空題（每空0.5分，共13分）

1．武當山，古名，位于湖北省北部境內，山勢雄偉，面臨背依林區，連綿400多千米。

2.古隆中石牌坊是隆中的標志，在“古隆中”三個大字的兩邊門楣上分別鐫刻著諸葛亮的兩

句話：“淡泊明知____，寧靜致遠____”。

3.導游工作的經濟意義主要表現在、、和促進經濟交流.4.導游服務的特點可歸納為四點,即、、、.5.導游人員不得以明示或的方式向游客索要小費,不準因游客不給小費而

拒絕.6.導游人員要嚴守,時時、事事以國家利益為重.7.生動形象、幽默詼諧是導游語言美之所在,是導游語言的和具體體現.8.中國海關規定,旅客攜帶中藥材、中成藥處境前往國外的,總限值人民幣為

元.中藥材中嚴禁攜帶和進出境.9.在導游人員的條件中,豐富的知識是搞好導游工作的前提,是導游服務的工

具,是導游人員工作的指針,是導游講解的素材.10.導游服務是導游人員代表,接待或陪同游客旅行游覽,按照和約定的內容和標準向其提供的旅游接待服務。

二.單項選擇題（每題2分，共20分）

1．三峽天下雄，最秀的是（）

A.斗方山B.三角山C.曉峰D.薄刀鋒

2.三國局面的形成是東漢末年政治、經濟發展不平衡的結果，相關的背景因素包括：（1）豪

強地主勢力的發展；（2）士族制度的形成；（3）赤壁之戰；（4）北方生產得到了恢復和發展。

（）

A、（1）（2）（3）B、（1）（3）（4）C、（1）（3）D、（1）（4）

3.被人們稱之為“前三游”的是白居易、白行簡和（）

A.元稹B.蘇洵C.蘇軾D.蘇轍

4.神農架的野生名貴藥材“文王一支筆”對治療()有效。

A、風濕B、婦科C、胃病D、高血壓

5.明永樂十五年，武當山被封為（）。

A、太岳B、大岳C、玄岳D、頂岳

6.為了避免在旅游團內產生矛盾,分配住房和航班機位的工作一般應由()來做.A.地陪B.全陪C.領隊D.團長

7.旅游車發生交通事故時導游人員首先應當:()

A.迅速匯報B.保護現場C.搶救傷員D.安撫旅游者

8.某旅游者十分喜歡客房內的一副裝飾畫,請地陪聯系購買,這時地陪應該:()

A.與樓層服務員聯系B.與飯店有關領導聯系

C.告訴他,由他直接與飯店聯系D.告訴他,飯店客房內的東西一律不賣

9.旅游者在華期間治療,其住院和醫療費用一般應由:()

A.接團社付B.組團社付C.旅游者自理D.導游員代付

10.旅游團乘船經過神女峰時,導游員向游客講述了關于神女峰的傳說.這種方法屬于()

A.虛實結合法B.觸景生情法C.突出重點法D.畫龍點睛法

11.旅游者因病搶救無效死亡,與之相關的搶救經過證明、因病死亡證明等證明均要由()簽字.A.領隊B.導游員C.主治醫生D.家屬

12.旅行社根據接待計劃為旅游者安排了風味餐,若個別旅游者不愿參加,并要求旅行社退還有關費用時,導游員應該:()

A.退還B.請退款旅游者與組團社聯系

C.說明不退D.請旅游者與接待社結清有關費用

13.在旅游活動中,導游員飲酒不得超過本人酒量的()

A.五分之一B.十分之一C.三分之一D.二分之一

14.領隊與旅游者發生矛盾時,導游員一般應采取的態度是:()

A.不介入B.進行調節C.闡述自己的觀點D.表態時不偏不倚

15.導游員在機場迎接散客時,當確認迎接無望時,經()同意后方可離開機場.A.接待部B.經理C.計調部D.組團社

16.發生交通事故后,導游員在報告旅行社的同時,還要打電話()

A.110B.119C.120D.122

17.把飯店分為游覽地飯店、城市飯店、過境飯店、機場飯店等是根據()

分類法.A.飯店計價方式B.飯店市場及賓客特點

C.所在地區不同D.規模大小

18.來自傳染疫區的人員須出示有效的有關疾病的()

A.黃皮書B.白皮書C.綠皮書D.紅皮書

19.面對旅游者攻擊和誣蔑我國的言論,導游員應()

A.嚴正駁斥B.耐心解釋

C.請領導協助調節D.不卑不亢,求同存異

20.旅游者丟失“港澳同胞回鄉證”,經過辦理有關手續,由公安機關出入境管理部門簽發一次性有效的()

A.港澳同胞回鄉證B中華人民共和國出境通行證

C.回鄉證遺失證明D.港澳同胞旅行證明

三.多項選擇題（每題2分，共24分.錯選、多選、漏選均不得分）

1.旅游團隊導游工作集體成員之間應該是協作共事關系,這是因為他們有:()

A.共同的服務對象B.共同的國家利益

C.共同的工作任務D.共同的努力目標

2.某旅游團一游客多次來華,此次不想隨團活動,除按規定滿足其要求外,導游人員還應該提供必要的協助,即:()

A.提醒游客晚飯用餐的時間

B.提醒游客晚飯用餐的地點

C.提醒其注意安全,保管好自己的財物

D.提醒其帶上飯店的店徽

3.發現旅游者食物中毒,導游員應:()

A.迅速尋找解毒藥B.讓中毒者多飲水

C.送醫院搶救D.追究供餐單位責任

4.在下列工作中,屬于全陪服務準備工作的有:()

A.熟悉接待計劃B.制定旅游活動日程

C.作好必要的物質準備D.與有關地方接待社聯系]

5.地陪在同領隊核對和商定日程時,如發現領隊的旅行社計劃與地陪的接待計劃有部分出入,地陪應持的態度是:()

A.對合理而可能滿足的出入部分盡力予以安排

B.對無法滿足的出入部分進行解釋,耐心說服

C.及時報告接待社,查明原因

D.如果是接待方的責任,則實事求是的說明情況

6.虛實結合法中的“虛”是指與景點有關的:()

A.藝術價值B.民間傳說C.歷史變革D.典故

7.導游人員的身心健康包括 :()

A.身體健康B.心理平衡C.頭腦冷靜D.思想健康

8.導游員要自覺遵紀守法,嚴格禁止:()

A.嫖娼,賭博,吸毒B.去異性旅游者房間

C.索要,接受反動,黃色書刊畫報D.索要回扣

9.下列旅客中可免交機場建設費的有:()

A.持公務護照的旅客B.12周歲以下的兒童

C.持外交護照的旅客D.在國內機場中轉未出隔離廳的國際旅客

10.地陪在確認交通票據時,應作到以下幾點核實 :()

A.核實計劃時間]B.核實時刻表時間

C.核實票面時間D核實問訊時間

11.湖北有八大名酒，其中（）是有襄樊出品的。

A.石花大曲B.襄樊特曲C.枝江大曲D.沱牌大曲

12.自然保護區的類型有（）

A、綜合型B、珍稀植物型C、珍惜動物型

D、珍惜野生動物型E、自然遺跡型

四.簡答題（每題5分，共20分）

1.導游人員應注意哪些小節.2.導游人員應該如何樹立良好的形象?

3.導游人員帶團應有哪些要領?

4.論述三國鼎立的成因。

五.案例分析題(共23分)

1.某旅游團地陪小王在當天上午參觀最后一個景點時,利用游客在景點拍照的空隙,給中午用餐的餐廳打了電話,講明了團隊用餐的時間,人數,標準,特殊要求等事宜.抵達餐廳后,小王帶領團隊旅游者進入餐廳入座.隨后便與全陪和司機一起去進工作餐,餐后,一游客對小王說:“葉子也算菜?在我們那兒是用來喂豬的.”小王感到很刺耳就說:“你可以給他們經理講啊,現在用完餐了,說也不起作用.”(12分)

(1)地陪在“餐飲服務”中有哪些不妥的地方和不符合餐飲服務質量要求的地方?

(2)正確的做法是什么?

2.地陪王小姐在陪同一對老年夫婦游覽故宮時工作認真負責，在兩個半小時的時間內向游客詳細講解了午門，三大殿，乾清宮等，老人提出了一些有關故宮的問題，王小姐說：“時

間很緊我們先游覽，回飯店后我一定詳細回答你的問題。”游客建議她休息她都謝絕了，雖然很累，但她很高興，認為自己出色的完成了導游講解任務。然而，出乎意料的是那對老夫婦不僅不表揚她還寫信給旅行社領導批評了她。她很委屈，但領導了解情況后說老年游客批評的對。(13分)

(1)為什么說老年游客批評的很對？

(2)應該怎樣接待老年散客？

第五篇：2018年一級建造師考試《水利水電》模考題完整版

一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題的備選答案中，只有一個最符合題意)

1下列關于水閘施工的說法錯誤的是()。

A.相鄰兩部位建基面深淺不-時，應先施工建基面較深的結構

B.為減輕對鄰接部位混凝土產生的不良影響，應先施工較輕的結構

C.平底板水閘的底板施工應先于閘墩

D.反拱底板水閘的施工-般是先澆墩墻，待沉降穩定后再澆反拱底板

參考答案：B

參考解析：

水閘底板有平底板與反拱底板兩種，平底板為常用底板。平底板的施工總是底板先于墩墻，而反拱底板的施工-般是先澆墩墻，預留聯結鋼筋，待沉降穩定后再澆反拱底板;相鄰兩部位建基面深淺不-時，應先施工建基面較深的結構;為減輕對鄰接部位混凝土產生的不良影響，應先施工較重的結構，預沉降后再施工較輕的相鄰結構。故本題應選B。

2下列水庫工程驗收階段，屬于政府驗收的是()驗收。

A.分部工程

B.單位工程

C.合同工程完工

D.下閘蓄水

參考答案：D

參考解析：

根據《水利水電建設工程驗收規程》，水利水電建設工程驗收按驗收主持單點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 位可分為法人驗收和政府驗收。

法人驗收應包括分部工程驗收、單位工程驗收、水電站(泵站)中間機組啟動驗收、合同工程完工驗收等;政府驗收應包括階段驗收、專項驗收、竣工驗收等。下閘蓄水驗收屬于階段驗收。

故本題應選D。

3在碾壓土石壩壩體填筑中，各分段之間的接坡坡比應緩于()。

A.1：3

B.1：2

C.1：2.5

D.1：1

參考答案：A

參考解析：

在壩體填筑中，層與層之間分段接頭應錯開-定距離，同時分段條帶應與壩軸線平行布置，各分段之間不應形成過大的高差。接坡坡比-般緩于1：3。故本題應選A。

4初查階段，天然建筑材料勘察儲量一般最少應為設計需要量的()倍。

A.1.5～2

B.2～2.5

C.2.5～3

D.3～3.5

參考答案：C 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考解析：

根據教材1F41103節相關內容，天然建筑材料的勘察級別劃分為普查、初查、詳查三個階段。關于料場儲量，在初查階段，勘察儲量-般不少于設計需要量的2.5～3倍;詳查階段勘察儲量-般不少于設計需要量的1.5～2倍，并應滿足施工可開采儲量的要求。故本題應選C。

5在水利水電工程注冊建造師執業工程規模標準中，農村飲水工程的執業工程規模標準根據其()確定。

A.等別

B.級別

C.投資額

D.供水人口數量

參考答案：C

參考解析：

農村飲水工程、河湖整治工程、水土保持工程、環境保護工程及其他等5類工程的規模標準以投資額劃分。故本題應選C。

6根據安全鑒定結論，某水閘工程運用指標基本達到設計標準，工程存在一定損壞，經大修后，可達到正常運行。該水閘安全類別屬于()類。

A.一

B.二

C.三

D.四

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考答案：B

參考解析：

根據《水閘安全鑒定管理辦法》(水建管[2008]214號)，水閘安全類別劃分為四類：

一類閘：運用指標能達到設計標準，無影響正常運行的缺陷，按常規維修養護即可保證正常運行。

二類閘：運用指標基本達到設計標準，工程存在-定損壞，經大修后，可達到正常運行。

三類閘：運用指標達不到設計標準，工程存在嚴重損壞，經除險加固后，才能達到正常運行。

四類閘：運用指標無法達到設計標準，工程存在嚴重安全問題，需降低標準運用或報廢重建。

故本題應選B。

7根據《水利工程建設項目管理規定》(水建[1995]128號)，下列建設階段中屬于水利工程立項過程的是()。

A.規劃

B.項目建議書

C.招標設計

D.初步設計

參考答案：B

參考解析：

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

根據《水利3-程建設項目管理規定》(水建[1995]128號)和有關規定，水利工程建設程序-般分為：項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實施、生產準備、竣工驗收、后評價等階段。-般情況下，項目建議書(又稱預可研)、可行性研究報告、初步設計稱為前期工作。水利工程建設項目的實施，應當經過基本建設程序完成立項手續。水利工程建設項目的立項報告(文件)要根據國家的有關政策，已批準的江河流域綜合治理規劃、專業規劃、水利發展中長期規劃等編制。立項過程(手續)包括項目建議書和可行性研究報告階段。故本題應選B。

8水利工程建設項目質量監督方式以()為主。

A.旁站

B.巡視

C.平行檢查

D.抽查

參考答案：D

參考解析：

根據《水利工程質量監督規定》，水利工程建設項目質量監督方式以抽查為主。大型水利工程應設置項目站，中小型水利工程可根據需要建立質量監督項目站(組)，或進行巡回監督。故本題應選D。

9為改善傳力條件增強壩體整體性，通常采用()。

A.帷幕灌漿

B.接觸灌漿

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

C.接縫灌漿

D.固結灌漿

參考答案：C

參考解析：

為減小地基滲流量或降低揚壓力，通常采用帷幕灌漿;為提高巖體的整體性和抗變形能力，通常采用固結灌漿;為改善傳力條件增強壩體整體性，通常采用接縫灌漿;為增強圍巖或結構的密實性，在混凝土與圍巖之間應采用回填灌漿。故本題應選C。

一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題的備選答案中，只有一個最符合題意)

1水利工程監理單位的監理人員中，不劃分專業的是()。

A.監理單位負責人

B.監理員

C.監理工程師

D.總監理工程師

參考答案：D

參考解析：

監理員、監理工程師的監理專業分為水利工程施工、水土保持工程施工、機電及金屬設備制造、水利工程建設環境保護4類。其中，水利工程施工類設水工建筑、機電設備安裝、金屬結構設備安裝、地質勘察、工程測量5個專業;水土保持工程施工類設水土保持1個專業;機電及金屬結構設備制造類設機電設備制造、金屬結構設備制造2個專業;水利工程建設環境保護類設環境保護1個專業。點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 總監理工程師不分類別、專業。故本題應選D。

2在相同的觀測條件下，對某-量進行-系列的觀測，如果出現的誤差在符號和數值上都相同，或按-定的規律變化，這種誤差稱為()。

A.系統誤差

B.偶然誤差

C.粗差

D.正態誤差

參考答案：A

參考解析：

系統誤差：在相同的觀測條件下，對某-量進行-系列的觀測，如果出現的誤差在符號和數值上都相同，或按-定的規律變化，這種誤差稱為“系統誤差”。故本題應選A。

3在特別潮濕的場所、導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內工作的照明電源電壓最大為()V。

A.12

B.36

C.48

D.60

參考答案：A

參考解析：

在特別潮濕的場所、導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內工作的照明電源電點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 壓不得大于12V。故本題應選A。

4根據《水利工程建設程序管理暫行規定》(水建[1998]16號)，下列建設條件中，不屬于水利工程建設項目施工準備必須具備的條件是()。

A.初步設計已經批準

B.項目法人已經建立

C.有關土地使用權已經批準

D.已辦理報建手續

參考答案：D

參考解析：

根據《水利工程建設程序管理暫行規定》(水建[1998]16號)，水利工程項目必須滿足如下條件，施工準備方可進行：

(1)初步設計已經批準;

(2)項目法人已經建立;

(3)項目已列入國家或地方水利建設投資計劃，籌資方案已經確定;

(4)有關土地使用權已經批準;

(5)已辦理報建手續。

注意：水利工程建設項目報建是-項水利行政許可，水利部1998年7月8日曾頒發了《水利工程建設項目報建管理辦法》(水建[1998]275號)。根據《水利部關于修改或者廢止部分水利行政許可規范性文件的決定》(水利部令第25號)，廢止了《水利工程建設項目報建管理辦法》(水建[1998]275號)，所以，水利工程建設項目已經停止要求辦理工程報建手續的行政許可要求，故“已辦理報點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 建手續”已經不是水利工程項目施工準備的條件之-。

故本題應選D。

5根據《水利工程建設項目管理規定》(水建[1995]128號)，下列建設階段中不屬于水利工程前期工作的是()。

A.規劃

B.項目建議書

C.可行性研究報告

D.初步設計

參考答案：A

參考解析：

根據《水利工程建設項目管理規定》(水建[1995]128號)和有關規定，水利工程建設程序-般分為：項目建議書、可行性研究報告、初步設計、施工準備(包括招標設計)、建設實施、生產準備、竣工驗收、后評價等階段。-般情況下，項目建議書(又稱預可研)、可行性研究報告、初步設計稱為前期工作。規劃階段本身就不是建設程序的-個階段。故本題應選A。

6根據《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》SL62—94，已完成灌漿或正在灌漿的地區，其附近()m以內不得進行爆破作業。

A.20

B.30

C.50

D.100 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考答案：B

參考解析：

根據《水工建筑物水泥灌漿施工技術規范》SL62-94，已完成灌漿或正在灌漿的地區，其附近30m以內不得進行爆破作業。如必須進行爆破作業，應采取減震和防震措施，并應征得設計或建設、監理部門同意。故本題應選B。

7根據《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》SL176—2007，水利工程施工質量檢驗中，見證取樣資料應由()單位制備。

A.質量監督

B.質量檢測

C.監理

D.施工

參考答案：D

參考解析：

根據《水利水電工程施工質量檢驗與評定規程》SL176—2007，對涉及工程結構安全的試塊、試件及有關材料，應實行見證取樣。見證取樣資料由施工單位制備，記錄應真實齊全，參與見證取樣人員應在相關文件上簽字。故本題應選D。

8水利工程水平位移監測通常采用()。

A.交會法

B.三角高程法

C.水準觀測法

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

D.視準線法

參考答案：D

參考解析：

觀測方法的選擇：般情況下，滑坡、高邊坡穩定監測采用交會法;水平位移監測采用視準線法(活動覘牌法和小角度法);垂直位移觀測，宜采用水準觀測法，也可采用滿足精度要求的光電測距三角高程法;地基回彈宜采用水準儀與懸掛鋼尺相配合的觀測方法。故本題應選D。

9采用黏性土填筑的2級壩的壓實度應為()。

一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題的備選答案中，只有一個最符合題意)

1在堤防工程的堤身填筑施工中，碾壓行走方向應()。

·A.平行于堤軸線

·B.垂直于堤軸線

·C.平行于堤腳線

·D.垂直于堤腳線

參考答案：A

參考解析：

堤身壓實作業要求：

(1)施工前，先做碾壓試驗，確定機具、碾壓遍數、鋪土厚度、含水量、土塊限制直徑，以保證碾壓質量達到設計要求。

(2)分段碾壓，各段應設立標志，以防漏壓、欠壓、過壓。

(3)碾壓行走方向，應平行于堤軸線。

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

(4)分段、分片碾壓，相鄰作業面的搭接碾壓寬度，平行堤軸線方向不應小于0.5m;垂直堤軸線方向不應小于3m。

(5)拖拉機帶碾磙或振動碾壓實作業，宜采用進退錯距法，碾跡搭壓寬度應大于10cm;鏟運機兼作壓實機械時，宜采用輪跡排壓法，輪跡應搭壓輪寬的1/3。

(6)機械碾壓應控制行走速度：平碾≤2km/h，振動碾≤2km/h，鏟運機為2擋。

(7)碾壓時必須嚴格控制土料含水率。土料含水率應控制在最優含水率±3%范圍內。

(8)砂礫料壓實時，灑水量宜為填筑方量的20%～40%;中細砂壓實的灑水量，宜按最優含水量控制;壓實施工宜用履帶式拖拉機帶平碾、振動碾或氣胎碾。故本題應選A。

2水利水電工程施工企業項目經理應具備的資格包括()。

·A.經主管部門認可的項目經理證書

·B.水利水電工程專業注冊建造師

·C.本科以上學歷

·D.中級以上技術職稱

參考答案：B

參考解析：

根據《水利水電工程標準施工招標文件》(2009年版)，項目經理應當由本單位的水利水電工程專業注冊建造師擔任。擬擔任項目經理的注冊建造師應符合《注冊建造師執業管理辦法(試行)》(建市[2008]48號)的有關規定，有-定數量點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 類似工程業績，具備有效的安全生產考核合格證書。故本題應選B。

·

3某擬建高速公路橋梁位于蓄洪區內，其()報告報請批準時，應當附具有關水行政主管部門審查批準的洪水影響評價報告。

·A.規劃

·B.可行性研究

·C.預可行性研究

·D.初步設計

參考答案：B

參考解析：

《防洪法》第三十三條規定：在洪泛區、蓄滯洪區內建設非防洪建設項目，應當就洪水對建設項目可能產生的影響和建設項目對防洪可能產生的影響作出評價，編制洪水影響評價報告，提出防御措施。建設項目可行性研究報告按照國家規定的基本建設程序報請批準時，應當附具有關水行政主管部門審查批準的洪水影響評價報告。故本題應選C。

4石灰巖屬于()。

·A.火成巖

·B.變質巖

·C.水成巖

·D.玄武巖

參考答案：C 點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考解析：

水工建筑物對石料的要求是有較好的耐水性、抗凍性、耐久性。

(1)火成巖

1)花崗巖：具有較高的抗凍性，鑿平、磨光性也較好。質地均勻、堅固，顏色美觀，是良好的建筑裝飾材料。

2)閃長巖：吸水低，韌性高，抗風化能力強，是良好的水工建筑材料。

3)輝長巖：具有很高強度及抗風化性，是良好的水工建筑石料。

4)輝綠巖：硬度中等，磨光性較好，多用于橋墩、基礎、路面及石灰、粉刷材料、原料等。

5)玄武巖：強度、耐久性高，脆性大不易成大塊，主要用作筑路材料、堤岸的護坡材料等。

(2)水成巖

1)石灰巖：致密的石灰巖加工成板狀，可用來砌墻、堤壩護坡，碎石可用來作混凝土骨料等。但由于它易溶于含有游離CO2較多的水中，因此當用于水工建筑物時，應考慮它的溶解性及抗凍性。

2)砂巖：多用于基礎、襯面和人行道等，但黏土砂巖遇水軟化，不能用于水中建筑物。

(3)變質巖

1)片麻巖：用途與花崗巖基本相同，但因呈片狀而受到限制，可作成板材，用于渠道和堤岸襯砌等。

2)大理巖：用于地面、墻面、柱面、欄桿及電氣絕緣板等。

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

3)石英巖：均勻致密，耐久性很高，硬度大，開采加工很困難。

故本題應選C。

5根據水利工程概算編制有關規定，施工企業利潤應按直接工程費和間接費之和的()計算。

·A.5%

·B.7%

·C.9%

·D.15%

參考答案：B

參考解析：

根據水利工程概算編制有關規定，利潤按建筑或安裝工程直接費與間接費之和的7%計算。故本題應選B。

6國家對水工程建設移民實行開發性移民方針的原則是()。

·A.貨幣補償與就業安排相結合 ·B.前期補償、補助與后期扶持相結合 ·C.-次性補償與后期補助相結合 ·D.成立移民發展資金與后期扶持相結合 參考答案：B

參考解析：

《水法》第二十九條規定：“國家對水工程建設移民實行開發性移民的方針，按照前期補償、補助與后期扶持相結合的原則，妥善安排移民的生產和生活，保點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 護移民的合法權益。移民安置應當與工程建設同步進行。建設單位應當根據安置地區的環境容量和可持續發展的原則，因地制宜，編制移民安置規劃，經依法批準后，由有關地方人民政府組織實施。所需移民經費列入工程建設投資計劃。”這為《條例》的制定提供了主要依據。故本題應選B。

一、單項選擇題(共20題，每題1分。每題的備選答案中，只有一個最符合題意)

1為減小地基滲流量或降低揚壓力，通常采用()。

·A.帷幕灌漿

·B.接觸灌漿

·C.接縫灌漿

·D.固結灌漿

參考答案：A參考解析：為減小地基滲流量或降低揚壓力，通常采用帷幕灌漿;為提高巖體的整體性和抗變形能力，通常采用固結灌漿;為改善傳力條件增強壩體整體性，通常采用接縫灌漿;為增強圍巖或結構的密實性，在混凝土與圍巖之間應采用回填灌漿。故本題應選A。

2《水利工程建設重大質量與安全事故應急預案》屬于()應急預案。·A.地方

·B.專項

·C.部門

·D.企業

參考答案：C參考解析：根據2005年1月26日國務院第79次常務會議通過了《國家突發公共事件總體應急預案》，按照不同的責任主體，國家突發公點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 共事件應急預案體系設計為國家總體應急預案、專項應急預案、部門應急預案、地方應急預案、企事業單位應急預案五個層次。《水利工程建設重大質量與安全事故應急預案》屬于部門頇案，是關于事故災難的應急預案。故本題應選C。

3下列大體積混凝土溫控措施中，不屬于降低混凝土的入倉溫度措施的是()。·A.合理安排澆筑時間

·B.澆筑前自然散熱

·C.對骨料進行預冷

·D.采用加冰或加冰水拌合

參考答案：B參考解析：大體積混凝土溫控措施主要有減少混凝土的發熱量、降低混凝土的入倉溫度、加速混凝土散熱等。其中降低混凝土的入倉溫度的有效措施包括：

(1)合理安排澆筑時間。在施工組織上應進行合理安排，如：春、秋季多澆，夏季早晚澆，正午不澆，重要部位安排在低溫季節、低溫時段澆筑，以降低混凝土入倉溫度，避免出現溫度裂縫。

(2)采用加冰或加冰水拌合。

(3)對骨料進行預冷。骨料預冷的方法有：水冷、風冷、真空氣化冷卻。

故本題應選B。

4保證水位是指保證江河、湖泊、水庫在汛期安全運用的()。·A.上限水位

·B.下限水位

·C.工作水位

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

·D.警戒水位

參考答案：A參考解析：汛期-般分為春汛(桃花汛)、伏汛(主要汛期)和秋汛。保證水位是指保證江河、湖泊在汛期安全運用的上限水位。相應保證水位時的流量稱為安全流量。

5水利水電工程施工總承包-級企業可承擔單項合同額不超過企業注冊資本金()倍的各種類型水利水電工程及輔助生產設施的建筑、安裝和基礎工程的施工。

·A.2

·B.3

·C.5

·D.10

參考答案：C參考解析：根據《建筑業企業資質管理規定》(建設部令第159號)，水利水電工程施工總承包企業資質等級分為特級、-級、二級、三級，其中-級企業可承擔單項合同額不超過企業注冊資本金5倍的各種類型水利水電工程及輔助生產設施的建筑、安裝和基礎工程的施工。故本題應選C。

6水利水電工程施工期度汛前，()應提出工程度汛標準、工程形象面貌及度汛的要求。

·A.建設單位

·B.設計單位

·C.監理單位

·D.施工單位

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

參考答案：B參考解析：施工度汛是保護跨施工的水利水電工程在施工期間安全度過汛期，而不遭受洪水損害的措施。此項工作由建設單位負責計劃、組織、安排和統-領導。

(1)建設單位應組織成立有施工、設計、監理等單位參加的工程防汛機構，負責工程安全度汛工作。應組織制定度汛方案及超標準洪水的度汛預案。建設單位應做好汛期水情預報工作，準確提供水文氣象信息，預測洪峰流量及到來時間和過程，及時通告各單位。

(2)設計單位應于汛前提出工程度汛標準、工程形象面貌及度汛要求。

(3)施工單位應按設計要求和現場施工情況制定度汛措施，報建設(監理)單位審批后成立防汛搶險隊伍，配置足夠的防汛搶險物資，隨時做好防汛搶險的準備工作。故本題應選B。

7下列材料中，只能在空氣中硬化，并保持或繼續提高其強度的氣硬性膠凝材料是()。·A.硅酸鹽水泥

·B.普通硅酸鹽水泥

·C.硅酸鹽大壩水泥

·D.石灰

參考答案：D參考解析：根據教材1F41106節相關內容，氣硬性膠凝材料：只能在空氣中硬化，并保持或繼續提高其強度，屬于這類材料的有石灰、石膏與水玻璃等。只能用于地面上干燥環境的建筑物。故本題應選D。

8分段圍堰導流法包括束窄河床導流和()。·A.明渠導流

·B.通過永久建筑物導流

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻

·C.涵管導流

·D.隧洞導流

參考答案：B參考解析：分期圍堰導流，也稱分段圍堰導流，就是用圍堰將水工建筑物分段分期圍護起來進行施工的方法。分段就是將河床圍成若干個干地施工基坑，分段進行施工。分期就是從時間上按導流過程劃分施工階段。根據不同時期泄水道的特點，分期圍堰導流中又包括束窄河床導流和通過已建或在建的建筑物導流。故本題應選B。

9按地形圖比例尺分類，1：10000地形圖屬于()比例尺地形圖。

·A.大

·B.較大

·C.中

·D.小

參考答案：A 1為減小地基滲流量或降低揚壓力，通常采用()。

·A.帷幕灌漿

·B.接觸灌漿

·C.接縫灌漿

·D.固結灌漿

參考答案：A參考解析：為減小地基滲流量或降低揚壓力，通常采用帷幕灌漿;為提高巖體的整體性和抗變形能力，通常采用固結灌漿;為改善傳力條件增強壩體整體性，通常采用接縫灌漿;為增強圍巖或結構的密實性，在混凝土與圍巖點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 之間應采用回填灌漿。故本題應選A。

2《水利工程建設重大質量與安全事故應急預案》屬于()應急預案。·A.地方

·B.專項

·C.部門

·D.企業

參考答案：C參考解析：根據2005年1月26日國務院第79次常務會議通過了《國家突發公共事件總體應急預案》，按照不同的責任主體，國家突發公共事件應急預案體系設計為國家總體應急預案、專項應急預案、部門應急預案、地方應急預案、企事業單位應急預案五個層次。《水利工程建設重大質量與安全事故應急預案》屬于部門頇案，是關于事故災難的應急預案。故本題應選C。

3下列大體積混凝土溫控措施中，不屬于降低混凝土的入倉溫度措施的是()。·A.合理安排澆筑時間

·B.澆筑前自然散熱

·C.對骨料進行預冷

·D.采用加冰或加冰水拌合

參考答案：B參考解析：大體積混凝土溫控措施主要有減少混凝土的發熱量、降低混凝土的入倉溫度、加速混凝土散熱等。其中降低混凝土的入倉溫度的有效措施包括：

(1)合理安排澆筑時間。在施工組織上應進行合理安排，如：春、秋季多澆，夏季早晚澆，正午不澆，重要部位安排在低溫季節、低溫時段澆筑，以降低混凝點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻 土入倉溫度，避免出現溫度裂縫。

(2)采用加冰或加冰水拌合。

(3)對骨料進行預冷。骨料預冷的方法有：水冷、風冷、真空氣化冷卻。

故本題應選B。

4保證水位是指保證江河、湖泊、水庫在汛期安全運用的()。·A.上限水位

·B.下限水位

·C.工作水位

·D.警戒水位

參考答案：A參考解析：汛期-般分為春汛(桃花汛)、伏汛(主要汛期)和秋汛。保證水位是指保證江河、湖泊在汛期安全運用的上限水位。相應保證水位時的流量稱為安全流量。

5水利水電工程施工總承包-級企業可承擔單項合同額不超過企業注冊資本金()倍的各種類型水利水電工程及輔助生產設施的建筑、安裝和基礎工程的施工。

·A.2

·B.3

·C.5

·D.10

參考答案：C參考解析：根據《建筑業企業資質管理規定》(建設部令第159號)，水利水電工程施工總承包企業資質等級分為特級、-級、二級、三級，其中點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻-級企業可承擔單項合同額不超過企業注冊資本金5倍的各種類型水利水電工程及輔助生產設施的建筑、安裝和基礎工程的施工。故本題應選C。

點擊【一級建造師學習資料】或打開http://www.tmdps.cn/category/jzs1?wenkuwd，注冊開森學（學爾森在線學習的平臺）賬號，免費領取學習大禮包，包含：①精選考點完整版 ②教材變化剖析 ③真題答案及解析 ④全套試聽視頻 ⑤復習記憶法 ⑥入門基礎課程 ⑦考情分析課 ⑧應考指南直播課 ⑨通過率分析課 ⑩備考計劃視頻