第一篇：大工15春《工程招投標及合同管理》在線測試3

謀學(xué)網(wǎng)www.tmdps.cn

大工15春《工程招投標及合同管理》在線測試3

單選題 多選題 判斷題

一、單選題（共 10 道試題，共 30 分。）1.雙方收到DRB建議后，一般在（），如均未提出要求仲裁的通知，則此建議書即成為對合同雙方均有約束力的最終決定。A.7天內(nèi) B.14天內(nèi) C.30天內(nèi) D.45天內(nèi)

-----------------選擇：B 2.AIA制定和發(fā)布的合同條件共有五個系列，其中B系列是（）。A.用于業(yè)主與建筑師之間的標準合同文件，其中包括專門的用于建筑設(shè)計、室內(nèi)裝飾工程等特定情況的標準文件

B.用于業(yè)主與承包商的標準合同文件，不僅包括合同條件，還包括承包商資格申報表、保證標準格式等

C.用于建筑師與專業(yè)咨詢機構(gòu)之間的標準文件 D.建筑師在企業(yè)及項目管理中使用的文件-----------------選擇：A 3.按FIDIC合同條件規(guī)定，進行與合同中所列暫定金額有關(guān)的任何工程施工或提供任何貨物、材料、設(shè)備或服務(wù)的所有專業(yè)人員、商人及其他人員等被稱為（）。A.指定分包人 B.發(fā)包人 C.一般分包人 D.總承包人

-----------------選擇：A 4.（）是指合同履行中一方因?qū)Ψ讲宦男谢蛭茨苷_履行合同所規(guī)定的義務(wù)而受到的損失，向?qū)Ψ教岢鲑r償?shù)囊蟆.工程索賠 B.工程變更 C.工程承包 D.民事訴訟

-----------------選擇：A 5.下列關(guān)于分項法的說法錯誤的是（）。A.反映實際情況，比較合理、科學(xué) B.比總費用法簡單，處理起來較容易 C.應(yīng)用面廣，邏輯上容易接受 D.比總費用法復(fù)雜，處理起來困難-----------------選擇：B 6.將固定總價合同轉(zhuǎn)化為成本加酬金合同，以承包商的額外成本為基點加上管理費和利潤等附加費作為索賠值，此種費用損失計算方法稱為（）。

謀學(xué)網(wǎng)www.tmdps.cn

A.分項法 B.詳細估算法 C.算數(shù)平均法 D.總費用法

-----------------選擇：D 7.按（）可將工程延誤劃分為單一延誤、交叉延誤、共同延誤。A.延誤發(fā)生的時間 B.工程延誤的可能結(jié)果

C.延誤事件之間的時間關(guān)聯(lián)性 D.延誤原因

-----------------選擇：C 8.下列選項中，（）屬于發(fā)包人可以提出索賠的事件。A.發(fā)包人未按合同約定完成基本工作 B.承包人不正當?shù)胤艞壒こ?/p>

C.發(fā)包人未按合同規(guī)定支付預(yù)付款及工程款等 D.工程師要求工程加速

-----------------選擇：B 9.下列情況中，承包商可以提出人工費的索賠的是（）。A.因業(yè)主增加額外工程，或因業(yè)主或工程師原因造成工程延誤，導(dǎo)致承包商人工單價的上漲和工作時間的延長

B.由于業(yè)主或工程師要求追加額外工作，造成承包商的材料耗用量增加 C.在工程變更或業(yè)主延誤時，可能會造成承包商材料庫存時間延長、材料采購滯后或采用代用材料等，從而引起材料單位成本的增加

D.由于業(yè)主或工程師變更工作性質(zhì)、改變施工方法等，造成承包商的材料耗用量增加-----------------選擇：A 10.爭端審議委員會（DRB）由（）位在工程施工、法律和合同文件解釋方面具有經(jīng)驗的專家組成。A.3 B.5 C.7 D.10-----------------選擇：A 大工15春《工程招投標及合同管理》在線測試3

單選題 多選題 判斷題

二、多選題（共 10 道試題，共 40 分。）1.指定分包與一般分包有以下（）等不同。

A.指定分包人是由業(yè)主或工程師選定，或在合同中指定，而一般分包人則是由承包人選定，然后由工程師批準

B.指定分包人分包的項目一般列在工程量清單中的暫定金額中（事先在招標文件中明確），一般分包人分包的項目則是由承包人根據(jù)客觀條件自行決定的部分

謀學(xué)網(wǎng)www.tmdps.cn

C.一般分包人的工程款項由承包人根據(jù)與分包人的協(xié)議支付，而指定分包人的工程款項在承包人無正當理由而扣留或拒絕按分包合同向其支付的情況下可由業(yè)主根據(jù)工程師的支付證明直接支付

D.指定分包人與一般分包人在合同中的地位不同-----------------選擇：ABCD 2.下列可以作為索賠證據(jù)的有（）。A.招標文件、合同文本及附件

B.來往信件、電話記錄、指令、信函、通知、答復(fù)等 C.會議紀要、協(xié)議及其他各種簽約、談話資料等 D.施工進度計劃和實際施工記錄-----------------選擇：ABCD 3.工程款支付應(yīng)遵循下列（）等原則。A.支付必須以合同為唯一標準 B.支付必須以工程計量為基礎(chǔ)

C.支付必須以技術(shù)規(guī)格書和報價單為依據(jù)

D.支付必須堅持合同條款和現(xiàn)場記錄（簽證）相結(jié)合-----------------選擇：BCD 4.工程變更的含義包括兩個方面，既包括工程本身的（）等方面的變更，同時也包括合同方面的任何形式的、內(nèi)容的、數(shù)量的變更。A.進展形式 B.工程數(shù)量

C.工程質(zhì)量要求及標準 D.承包人

-----------------選擇：ABC 5.利用總費用法計算費用索賠金額的條件包括（）。A.總費用核算準確，實際總成本與報價總成本內(nèi)容一致 B.承包商報價合理

C.費用損失的責(zé)任完全不在承包商 D.不適宜采用其他方法

-----------------選擇：ABCD 6.按索賠的依據(jù)，索賠可分為（）。A.合同內(nèi)索賠 B.工期索賠 C.道義索賠 D.合同外索賠

-----------------選擇：ACD 7.下列情況可推定為發(fā)包人或工程師要求工程加速的有（）。A.工程施工遇到了可原諒的錯誤，按合同規(guī)定應(yīng)該獲準延長工期 B.承包人已經(jīng)特別提出了要求延長工期的索賠申請 C.工程師拒絕或未能及時批準延長工期

D.工程師已以某種方式表明工程必須按合同時間完成-----------------選擇：ABCD 8.工期索賠的計算方法有（）。

謀學(xué)網(wǎng)www.tmdps.cn

A.網(wǎng)絡(luò)分析法 B.直接法 C.頭腦風(fēng)暴法 D.比例分析法

-----------------選擇：ABD 9.FIDIC《施工合同條件》的組成包括（）。A.通用條件 B.專用條件

C.爭端裁決協(xié)議書格式

D.投標函、投標函附錄及合同協(xié)議書格式-----------------選擇：ABCD 10.工程分包的原因包括（）。A.某些專業(yè)性很強的工程

B.承包人原因?qū)е鹿こ踢M度嚴重拖后，依靠自己的力量無法保證合同工期 C.承包人的設(shè)備不足或損壞

D.當?shù)貤l件的限制或業(yè)主單位的要求-----------------選擇：ABCD 大工15春《工程招投標及合同管理》在線測試3

單選題 多選題 判斷題

三、判斷題（共 10 道試題，共 30 分。）

1.ICE在土木工程合同方面具有很高的權(quán)威性，它編制的土木工程合同條件在土木工程界具有廣泛的應(yīng)用。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：B 2.根據(jù)我國的規(guī)定，當設(shè)計變更超過原設(shè)計標準和規(guī)模時，須經(jīng)原計劃審批部門批準，取得追加投資和計劃指標。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：B 3.投標函是由承包商填寫并簽署的并被雇主（業(yè)主）接受的投標報價書。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：B 4.索賠事件的發(fā)生一定在合同文件中有約定，違約責(zé)任不一定是合同文件約定。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：A 5.因業(yè)主或工程師原因造成分包商的額外損失，分包商應(yīng)直接向業(yè)主索賠，不必經(jīng)過承包商。

謀學(xué)網(wǎng)www.tmdps.cn

A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：A 6.凡是在工程師指令下工程發(fā)生的暫時停工，其原因不屬于承包人的，工程師應(yīng)給予適當?shù)难娱L工期，并補償承包人由于停工造成的費用的增加。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：B 7.索賠報告的用詞應(yīng)使用強硬的、不友好的、抗議式的語言。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：A 8.當質(zhì)量與體積需要換算時，如將已經(jīng)計量的質(zhì)量需要換算成體積單位計量支付時，應(yīng)由工程師批準。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：B 9.總部管理費是承包商企業(yè)總部發(fā)生的、為整個企業(yè)的經(jīng)營運作提供支持和服務(wù)所發(fā)生的管理費用。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：B 10.索賠必須是當事人一方引起的，任何第三方不能引起索賠。A.錯誤 B.正確

-----------------選擇：A

第二篇：大工14春《工程招投標及合同管理》在線測試3答案

大工14春《工程招投標及合同管理》在線測試

3一、單選題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.（）是AIA合同文件的核心。

A.A系列

B.施工合同一般條件A20

1C.FIDIC施工合同條件

D.E系列

滿分：3分B

2.根據(jù)（）國際工程承包合同可分為主包合同、分包合同。

A.承包內(nèi)容的不同

B.計價方式的不同

C.發(fā)包人的身份不同

D.支付方式的不同

滿分：3分才C

3.根據(jù)FIDIC《施工合同條件》的一般規(guī)定，規(guī)范和圖紙應(yīng)由（）保管。

A.承包商

B.業(yè)主

C.監(jiān)理工程師

D.設(shè)計工程師

滿分：3分B

4.FIDIC《施工合同條件》第一部分為通用條件，共編寫了（）條。

A.7

B.1

4C.18

D.20

滿分：3分D

5.根據(jù)FIDIC合同條件，在工程延期事件發(fā)生的（）內(nèi)承包人應(yīng)向工程師提出工程延期的意向通知，并在“意向通知”發(fā)出后的28天內(nèi)向監(jiān)理工程師提交詳細的申述報告。

A.28天

B.14天

C.10天

D.7天

滿分：3分A

6.新版《施工合同條件》相比《土木工程施工合同條件》，承包商向雇主索賠的條款明顯增多，并且工程師對承包商索賠要求答復(fù)的日期有了明確的時間限制，為（）。

A.14天

B.28天

C.42天

D.72天

滿分：3分 A

7.（）是指承包商為完成工程項目和合同中規(guī)定的其他任務(wù)所實際發(fā)生的成本再加上業(yè)主向承包商支付的一筆酬金和應(yīng)得的利潤而確定的合同價格的一種合同形式。

A.單價合同

B.總價合同

C.階段發(fā)包式合同

D.成本加酬金合同

滿分：3分D

8.根據(jù)FIDIC《施工合同條件》一般規(guī)定中的說明，下列合同文件中應(yīng)優(yōu)先執(zhí)行的是（）。

A.合同協(xié)議書

B.中標函

C.投標函

D.專用條件

滿分：3分A

9.若業(yè)主不按約定給付預(yù)付款，承包人在約定預(yù)付款時間的（）后向工程師發(fā)出要求業(yè)主給付預(yù)付款的通知。

A.28天

B.14天

C.10天

D.7天

滿分：3分D

10.AIA出版的系列合同文件中，C系列是用于（）的標準文件。

A.建筑師與專業(yè)咨詢機構(gòu)之間

B.建筑師行業(yè)內(nèi)部

C.業(yè)主與建筑師之間

D.業(yè)主與承包商之間

滿分：3分A

二、多選題（共 10 道試題，共 40 分。）V

1.采用比例分析法進行工期索賠計算的特點在于（）。

A.分析干擾事件發(fā)生前后的網(wǎng)絡(luò)計劃，對比兩種工期的計算結(jié)果，計算工期索賠值

B.計算簡單、方便

C.常常不符合實際情況

D.對有些情況不適用，如業(yè)主變更工作次序，業(yè)主指令采取加速措施等

滿分：4分BDC

2.下列選項中，發(fā)包人違約的情況包括（）等。

A.發(fā)包人未按合同約定完成基本工作

B.發(fā)包人未按合同規(guī)定支付預(yù)付款及工程款等

C.承包人未按合同約定完成基本工作

D.發(fā)包人或工程師要求工程加速

滿分：4分BD

3.FIDIC《施工合同條件》中，一般專用條件對通用條件的修正和補充有以下（）等幾種形式。

A.填入具體內(nèi)容

B.修正合同條款

C.增加合同條款

D.刪減合同條款

滿分：4分AC

4.FIDIC《施工合同條件》中的通用條件的具體內(nèi)容可大致分為（）等幾類。

A.費用控制條款

B.進度控制條款

C.質(zhì)量控制條款

D.規(guī)章、法規(guī)及其他條款

滿分：4分ABCD

5.下列選項中屬于因承包商原因引起的工期延誤的有（）。

A.施工組織不當，如出現(xiàn)窩工或停工待料現(xiàn)象

B.質(zhì)量不符合合同要求而造成的返工

C.資源配置不足

D.承包商雇傭的分包商或供應(yīng)商引起的延誤

滿分：4分ABCD

6.承包人在進行費用索賠時，基本的索賠費用主要包括（）等直接費。

A.人工費

B.施工機械使用費

C.材料費

D.分包費

滿分：4分ABCD

7.材料費索賠主要包括（）等方面。

A.材料閑置費

B.材料耗用量增加

C.材料單位成本上漲

D.勞動效率降低增加的費用

滿分：4分BC

8.采用總費用法計算費用損失時應(yīng)注意（）等。

A.管理費率一般采用承包商實際的管理費分攤率，符合賠償實際損失原則

B.一般不計利潤，以保本為原則

C.應(yīng)當計算適當?shù)睦麧?/p>

D.由于工程成本增加使承包商支出增加，這會引起工程的負現(xiàn)金流量增加，因此可計算利息支出

滿分：4分B

9.工程師在工程變更中要編制的工程變更文件，包括（）等。

A.工程變更令

B.承包人接到工程師的工程變更聯(lián)系單后需申報工程變更費用申請表

C.設(shè)計圖紙

D.地方政府對變更提供的有關(guān)資料或文件

滿分：4分ACDB

10.目前，國際工程上常用的合同條件主要有（）等。

A.FIDIC合同條件

B.AGC合同條件

C.ICE合同條件

D.AIA合同條件

滿分：4分 ABCD

三、判斷題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.工程款支付管理是工程師根據(jù)已確認的工程量，按照合同約定的程序和計算方法，對承包人的支付申請進行審核、確認支付數(shù)額，報業(yè)主批準并付款給承包人的過程。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

2.指定分包人在進行施工或服務(wù)過程中不被視為承包人雇傭的分包人。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

3.承包人的分包合同必須得到工程師（業(yè)主）批準，否則分包人不能進入工地進行任何工程施工。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

4.投標函附錄是投標函的補充文件，其中大部分內(nèi)容由承包商填寫，少部分由業(yè)主填寫。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

5.暫時停工期間，承包人應(yīng)積極采取措施妥善保護好工程或者工程師認為必須保護好的任何工程部分。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

6.指定分包人是由承包人選定，或在合同中指定，而一般分包人則是由業(yè)主或工程師選定。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

7.Hudson公式由于計算簡單方便，所以在不少工程案例中使用，且其符合賠償實際損失原則。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

8.業(yè)主推遲提供設(shè)計圖紙、建筑場地、行駛道路等造成的工程推遲，以實際推遲天數(shù)作為工程延長天數(shù)。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

9.工期索賠和費用索賠是相輔相成、不可分割的，應(yīng)予整體考慮。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

10.根據(jù)FIDIC《施工合同條件》的一般規(guī)定，承包商應(yīng)在現(xiàn)場保留一套完整的文件供工程師在合理的時間內(nèi)查閱。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

第三篇：大工14春《工程招投標及合同管理》在線測試1答案

大工14春《工程招投標及合同管理》在線測試

1一、單選題（共 10 道試題，共 30 分。）V 1.下列關(guān)于合同變更的說法錯誤的是（）。

A.合同變更必須雙方協(xié)商一致

B.廣義上，合同變更可以是主體的變化，也可以是客體的變化

C.合同變更必須在原合同履行完畢后實施

D.合同變更只是對部分內(nèi)容進行修改、補充

滿分：3分C

2.國際貨物買賣合同的訴訟時效為（）。

A.一年

B.兩年

C.三年

D.四年

滿分：3分D

3.合同解除按（）可分為：單方解除和雙方解除。

A.是否需要協(xié)商

B.解除原因

C.是否履行

D.履行結(jié)果

滿分：3分A

4.限制民事行為能力人訂立的合同，相對人可以催告法定代理人在（）內(nèi)給予追認。

A.7天

B.15天

C.一個月

D.三個月

滿分：3分C

5.要約邀請是（）。

A.希望和他人訂立合同的意思表示

B.希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示

C.受要約人同意要約的意思表示

D.要約人同意要約的意思表示

滿分：3分B

6.僅由當事人一方承擔(dān)義務(wù)，而他方只享受權(quán)利，這樣的合同稱為（）。

A.單務(wù)合同

B.雙務(wù)合同

C.有償合同

D.實踐合同

滿分：3分A

7.債權(quán)人領(lǐng)取提存物的權(quán)利，自提存之日起（）不行使而消滅，提存物扣除提存費用后歸國家所有。

A.三年內(nèi)

B.五年內(nèi)

C.十年內(nèi)

D.二十年內(nèi)

滿分：3分B

8.若合同當事人雙方就履行地點約定不明確，則按照交易習(xí)慣，若交付不動產(chǎn)的，在（）履行。

A.履行義務(wù)即交付不動產(chǎn)一方所在地

B.接受不動產(chǎn)一方所在地

C.雙方當事人均不在的第三地點

D.不動產(chǎn)所在地

滿分：3分D

9.下列關(guān)于合同轉(zhuǎn)讓的說法中錯誤的是（）。

A.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，受讓人取得與債權(quán)有關(guān)的從權(quán)利，但該從權(quán)利專屬于債權(quán)人自身的除外

B.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知后，債務(wù)人對讓與人的抗辯，可以向受讓人主張

C.債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的通知不得撤銷，但經(jīng)受讓人同意的除外

D.債務(wù)人接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓通知時，債務(wù)人對讓與人享有債權(quán)，即使債務(wù)人的債權(quán)先于轉(zhuǎn)讓的債權(quán)到期或者同時到期，債務(wù)人也不可以向受讓人主張抵銷

滿分：3分D

10.當事人互負債務(wù)，先履行一方未履行的，后履行一方有權(quán)拒絕其履行要求；先履行一方不符合約定的，后履行一方有權(quán)拒絕相應(yīng)的履行要求。此種權(quán)利稱為（）。

A.后履行抗辯權(quán)

B.先履行抗辯權(quán)

C.同時履行抗辯權(quán)

D.不安抗辯權(quán)

滿分：3分A

二、多選題（共 10 道試題，共 40 分。）V

1.違約的責(zé)任方式有（）等。

A.支付價款和利息

B.定金制裁

C.賠償損失

D.繼續(xù)履行

滿分：4分ABCD

2.下列選項中，屬于承諾的特征的有（）。

A.承諾是由受要約人向要約人做出的B.承諾的內(nèi)容應(yīng)該與要約的內(nèi)容一致

C.承諾是由要約人向受要約人做出的D.承諾要在要約有效期內(nèi)做出

滿分：4分ABD

3.合同法第42條規(guī)定：當事人在訂立合同過程中有下列（）情形之一，給對方造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

A.假借訂立合同，惡意進行磋商

B.故意隱瞞與訂立合同有關(guān)的重要事實或者提供虛假情況

C.有其他違背誠實信用原則的行為

滿分：4分ABC

4.合同的附隨義務(wù)一般包括（）等。

A.及時通知

B.協(xié)助

C.保密

D.防止損失擴大

滿分：4分ABCD

5.當事人對已生效的判決、裁定認為有錯，可以申請再審，但不停止原判決、裁定的執(zhí)行，符合下列（）等條件的可以申請再審。

A.有新的證據(jù)足以推翻原判決、裁定

B.原判決、裁定認定事實的主要證據(jù)不足

C.原判決、裁定使用法律有誤

D.人民法院違反法定程序，可能影響案件正確判決、裁定的滿分：4分ABCD

6.下列屬于可變更或可撤銷合同的是（）。

A.顯失公平的合同

B.重大誤解而訂立的合同

C.以合法形式掩蓋非法目的合同

D.欺詐、脅迫和乘人之危而訂立的合同

滿分：4分ABD

7.合同法律關(guān)系的客體種類包括（）等。

A.行為

B.智力成果

C.物

滿分：4分ABC

8.效力待定合同的特征有（）。

A.效力最終取決于合同當事人的協(xié)商

B.合同已成立但效力待定

C.缺乏生效要件，但并非法定不可能

D.效力最終取決于第三人

滿分：4分BCD

9.撤銷權(quán)的構(gòu)成要件包括（）。

A.無償處分其財產(chǎn)行為已經(jīng)成立

B.無償處分其財產(chǎn)的行為發(fā)生了損害債權(quán)的后果

C.債務(wù)人或第三人是善意的或無意的D.債務(wù)人或第三人的惡意

滿分：4分ABD

10.合同保全的目的在于（）。

A.鞏固債權(quán)人的權(quán)利

B.有助于治理三角債、多角債的頑癥

C.防止和制止合同的詐騙行為

滿分：4分ABC

三、判斷題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.學(xué)校、幼兒園、醫(yī)院等以公益為目的的事業(yè)單位、社會團體，以其教育設(shè)施、醫(yī)療衛(wèi)生設(shè)施和其他社會公益設(shè)施以外的財產(chǎn)為自身債務(wù)設(shè)定抵押的，人民法院認定該抵押無效。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

2.保證人是必須具有代為清償債務(wù)能力的人，可以是法人或其他組織和公民。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

3.先履行抗辯權(quán)是一種拒絕權(quán)，拒絕己方履行合同義務(wù)的權(quán)利，其性質(zhì)為中止履行，合同的法律關(guān)系不再存在。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分aA

4.承諾可以撤回，撤回承諾的通知在承諾通知到達要約人之后或者與承諾通知同時到達要約人即可。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分 A

5.企業(yè)法人的分支機構(gòu)經(jīng)法人書面授權(quán)提供保證的，如果法人的書面授權(quán)范圍不明，法人的分支機構(gòu)應(yīng)當對保證合同約定的全部債務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

6.法人或其他組織的法定代表人、負責(zé)人超越權(quán)限訂立的合同，除相對人知道或者應(yīng)當知道其超越權(quán)限的以外，該代理行為有效。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

7.固定單價合同的各項單價在工程實施期間不因價格的變化而調(diào)整。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

8.法定擔(dān)保是依照當事人的意思表示而成立并發(fā)生效力的擔(dān)保方式。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

9.當事人對合同變更的內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

10.自然人的民事權(quán)利能力始于出生，終于死亡，是國家法律直接賦予的。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分

B

第四篇：大工14春《工程招投標及合同管理》在線測試2答案

大工14春《工程招投標及合同管理》在線測試

2一、單選題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.非承包人自身原因造成的延誤，工期可以順延。其確認程序為：情況發(fā)生后（），將延誤的工期向工程師提出書面報告，工程師應(yīng)當在（）給予確認。

A.14天內(nèi)，14天

B.14天內(nèi)，30天

C.7天內(nèi)，15天

D.7天內(nèi)，10天

滿分：3分A

2.設(shè)計招標的評標委員會應(yīng)由資深的規(guī)劃設(shè)計專家組成，人數(shù)不少于委員會組成人員的（）。

A.1/

3B.1/

2C.2/3

D.3/

4滿分：3分C

3.投標報價費用組成中，建筑安裝企業(yè)組織施工生產(chǎn)和經(jīng)營管理所需的費用稱為（）。

A.規(guī)費

B.企業(yè)管理費

C.直接工程費

D.措施費

滿分：3分B

4.丙級監(jiān)理單位中，取得監(jiān)理工程師資格證書的人員應(yīng)（）。

A.不少于25人

B.不少于15人

C.不少于5人

D.不少于3人

滿分：3分C

5.若招標文件要求交履約保證金，應(yīng)在合同生效前交履約保證金，防止中標單位轉(zhuǎn)包、分包等，履約擔(dān)保可由銀行出具，一般為合同價的（）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

滿分：3分 A

6.下列監(jiān)理人為委托人提供的監(jiān)理服務(wù)中，屬于額外工作的是（）。

A.由于委托人或第三方原因使正常的服務(wù)工作受到阻礙或延誤，導(dǎo)致增加的工作量或持續(xù)時間

B.監(jiān)理人應(yīng)業(yè)主的要求提出更改服務(wù)內(nèi)容建議而增加的工作內(nèi)容

C.原應(yīng)由委托人承擔(dān)的義務(wù)，后由雙方達成協(xié)議改由監(jiān)理人來承擔(dān)的工作

D.由于非監(jiān)理人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任原因而暫停或終止監(jiān)理業(yè)務(wù)，其善后工作及恢復(fù)監(jiān)理業(yè)務(wù)的工作

滿分：3分 D

7.（）是指根據(jù)建設(shè)工程的要求，查明、分析、評價建設(shè)場地的地址地理環(huán)境特征和巖土工程條件，編制建設(shè)工程勘察文件的協(xié)議。

A.建設(shè)工程勘察合同

B.建設(shè)工程設(shè)計合同

C.建設(shè)工程施工合同

D.建設(shè)工程監(jiān)理合同

滿分：3分A

8.僅允許本國承包商投標或保留某些部分給本國承包商，這種招標方式稱為（）。

A.地區(qū)性招標

B.邀請性招標

C.排他性招標

D.保留性招標

滿分：3分D

9.建筑物的電氣管線和給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的質(zhì)量保修時間為（）。

A.1年

B.2年

C.3個采暖期和供冷期

D.5年

滿分：3分B

10.對屬于特殊工程的勘察工作原則上按勘察工程總價加收（）的勘察費。

A.5%

B.20%-40%

C.10%-20%

D.30%

滿分：3分B

二、多選題（共 10 道試題，共 40 分。）V

1.編制標底時應(yīng)遵循下列（）等原則。

A.力求與市場價吻合B.控制在總概算及投資包干的限額內(nèi)

C.考慮人材機的變化、不可預(yù)見費、措施費等，根據(jù)工程質(zhì)量調(diào)整

D.一個工程只能有一個標底

滿分：4分ABDC

2.設(shè)計招標與施工招標相比（）。

A.承包任務(wù)不同

B.招標文件的內(nèi)容不同

C.投標書的編制要求不同

D.評標定標的側(cè)重點不同

滿分：4分ABCD

3.建設(shè)監(jiān)理招標可分為（）等。

A.分項工程監(jiān)理招標

B.全過程監(jiān)理招標

C.設(shè)計監(jiān)理招標

D.施工監(jiān)理招標

滿分：4分BCD

4.建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同簽訂前應(yīng)對當事人進行的審查包括（）等。

A.資格審查

B.資信審查

C.法人身份

D.履約能力審查

滿分：4分ABD

5.對委托人和監(jiān)理人之間具有法律效力的監(jiān)理合同除“合同”外還應(yīng)包括（）等。

A.監(jiān)理投標書或中標通知書

B.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同標準條件

C.建設(shè)工程委托監(jiān)理合同專用條件

D.在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件

滿分：4分ABDC

6.評標過程中，定量評審方法包括（）等。

A.綜合評分法

B.分項評分法

C.合理最低投標價法

D.低標價法

滿分：4分ACD

7.貨物采購招標文件的編寫內(nèi)容包括（）等。

A.投標須知、合同條件及合同格式

B.貨物需求和技術(shù)要求

C.投標文件

D.圖紙資料

滿分：4分ABCD

8.下列情況，適用兩階段招標的有（）。

A.招標內(nèi)容屬于高新技術(shù)，須在第一階段博采眾議，進行評價，選出最新最優(yōu)設(shè)計方案，然后在第二階段中邀請選中方案的投標人進行詳細報價

B.某些新型的大型項目承包之前，招標人對此項目的建造方案尚未最后確定

C.一次招標不成功

滿分：4分ABC

9.招標投標活動應(yīng)遵循的原則包括（）。

A.公開原則

B.公平原則

C.公正原則

D.誠實信用原則

滿分：4分ADCB

10.工程技術(shù)資料一般包括（）等。

A.可行性研究報告及審批文件

B.工程相關(guān)的技術(shù)標準、規(guī)范、必要的圖紙

C.水文地質(zhì)資料

D.施工招標文件中的工程量清單

滿分：4分ABCD

三、判斷題（共 10 道試題，共 30 分。）V

1.編制監(jiān)理投標文件時，除按招標文件規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫有關(guān)文件，不允許投標人在技術(shù)建議書提出有創(chuàng)造性的合理化建議。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

2.工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

3.因設(shè)計原因試車達不到驗收要求，由設(shè)計單位修改設(shè)計，承包人重新安裝。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

4.若委托方變更計劃，提供不準確的資料，未按合同規(guī)定提供勘察設(shè)計工作必須的資料或工作條件，或修改設(shè)計，造成勘察設(shè)計工作的返工、停工、窩工，委托方應(yīng)按承包方實際消耗的工作量增付費用。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

5.招標人收到投標人的投標文件后，應(yīng)記錄收到的日期和時間，并采取措施保證投標文件不會被啟封或遺失。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

6.預(yù)付款一般應(yīng)在工程竣工前全部扣回，可采取當工程進展到某一階段如完成合同額的50%-55%時開始起扣，也可從每月的工程付款中扣回。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

7.建設(shè)工程勘察、設(shè)計合同的當事人雙方都應(yīng)是法人或者其他組織，承包商必須具有與完成簽約項目等級相應(yīng)的資質(zhì)，即相應(yīng)的勘察設(shè)計資質(zhì)。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

8.投標文件送達時要注意：在規(guī)定時間前送達，但不宜過早，而且要密封。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分B

9.若由承包人供應(yīng)材料設(shè)備，則應(yīng)在到貨前24小時通知工程師清點，委托人負擔(dān)檢驗和試驗費用。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

10.組成聯(lián)營體投標，即使投標文件未附聯(lián)營體各方共同投標協(xié)議，該投標文件仍然有效。

A.錯誤

B.正確

滿分：3分A

第五篇：大工18春《工程招投標及合同管理》在線作業(yè)3滿分

大工18春《工程招投標及合同管理》在線測試3

(單選題)1: 下列關(guān)于指定分包與一般分包的說法,錯誤的是(A)。

A: 一般分包人分包的項目一般列在工程量清單中的暫定金額中（事先在招標文件中明確），指定分包人分包的項目則是由承包人根據(jù)客觀條件自行決定的部分

B: 一般分包人的工程款項由承包人根據(jù)與分包人的協(xié)議支付，而指定分包人的工程款項在承包人無正當理由而扣留或拒絕按分包合同向其支付的情況下可由業(yè)主根據(jù)工程師的支付證明直接支付 C: 指定分包人與一般分包人在合同中的地位不同

D: 指定分包人是由業(yè)主或工程師選定，或在合同中指定，而一般分包人則是由承包人選定，然后由工程師批準(單選題)2: 工程計量的方法中,(B)適用于憑據(jù)報銷或核算的項目。A: 估價法B: 憑據(jù)法C: 斷面法D: 分項計量法

單選題)3: 一般承包人應(yīng)在變更的設(shè)計確定后(C)提出變更價款的報告,經(jīng)工程師確認后調(diào)整合同價款。A: 7日內(nèi)B: 10日內(nèi)C: 14日內(nèi)D: 30日內(nèi)

(單選題)4: 若甲方供應(yīng)的材料設(shè)備與一覽表不符時,下列處理方法錯誤的是(D)。

A: 當材料設(shè)備的種類、規(guī)格、型號和質(zhì)量等級等與一覽表不符時，乙方可拒絕接收和保管，由業(yè)主運出現(xiàn)場并重新采購

B: 甲方供應(yīng)的材料設(shè)備進場后需要重新檢驗或試驗的，由乙方負責(zé)，但費用由甲方承擔(dān) C: 到貨時間早于一覽表約定的時間，由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的保管費用 D: 到貨地點與一覽表不符時，乙方負責(zé)運至一覽表指定地點

(單選題)5: 根據(jù)工程進展和合同約定,工程師應(yīng)提前提醒業(yè)主供貨并約定進場時間,應(yīng)在貨物進場之前不少于(A)通知承包人派人參加驗收和接貨。

A: 24小時B: 36小時C: 48小時D: 12小時

(單選題)6: 承包人應(yīng)對隱蔽工程或中間驗收部位進行自檢,在自檢合格后至少在驗收時間(B)之前填單向工程師申報驗收。A: 36小時B: 48小時C: 24小時D: 12小時

單選題)7: 在合同實施中,日常索賠爭執(zhí)的調(diào)整人為(C)。A: 業(yè)主B: 承包方C: 工程師D: 發(fā)包方

單選題)8:(D)是指索賠的內(nèi)容和權(quán)利難以在合同條款中找到依據(jù),但可從合同引申含義和合同適用法律或政府頒發(fā)的有關(guān)法規(guī)中找到索賠的依據(jù)。

A: 合同內(nèi)索賠B: 道義索賠C: 工期索賠D: 合同外索賠

單選題)9:(A)是設(shè)在英國的國際性組織,是根據(jù)英國法律具有注冊資格的教育、學(xué)術(shù)研究與資質(zhì)評定的團體。A: ICEB: FIDICC: AIAD: CAD 單選題)10: 根據(jù)FIDIC《施工合同條件》第一部分“通用條件”的相關(guān)規(guī)定,除非另有協(xié)議,否則雙方當事人應(yīng)在承包商接到中標函(如有)后的(C)天內(nèi)按照專用條件所附格式簽訂合同協(xié)議書,費用由業(yè)主承擔(dān)。A: 7B: 14C: 28D: 48 多選題)1: 費用控制過程中,工程計量的原則包括(ABC)等。

A: 不合格工程不得計量B: 計量方法、范圍、內(nèi)容和單位應(yīng)與合同文件的規(guī)定相一致 C: 工程計量的結(jié)果經(jīng)各方確認后具有權(quán)威性D: 不合格工程可以計量(多選題)2: 選擇一般分包人的審批程序包括(ABCD)。

A: 承包人根據(jù)擬分包工程的內(nèi)容和范圍，從合格的分包人檔案中選擇條件適合的分包人，并對其施工能力、企業(yè)財務(wù)、社會信譽等以及其他有關(guān)的情況進行對比，選定分包對象 B: 承包人初步選定分包人后，向工程師提出分包申請報告 C: 工程師審查承包人的申請報告D: 工程師對分包人的調(diào)查(多選題)3: 選擇指定分包人的審批程序包括ABCD。

A: 業(yè)主或工程師根據(jù)招標文件或合同的規(guī)定，編寫需要指定分包工程的招標文件，提出指定分包人的候選人 B: 承包人在接到指定分包人的候選人名單后，應(yīng)看是否在合格者名單之中，若不在，則進行評定，對不合格者應(yīng)提出更換請求 C: 業(yè)主或工程師根據(jù)各分包人投標情況以及資格、技術(shù)、信譽等因素選擇分包人并通知承包人 D: 業(yè)主或工程師選定的分包人在充分與（總）承包人協(xié)商的基礎(chǔ)上與之簽訂分包合同(多選題)4: 進行分包人管理時,對分包人的制裁手段包括(BCD)。A: 解除合同B: 停止施工C: 停止付款D: 驅(qū)逐分包人(多選題)5: 變更合同價款可按以下(ACD)方法進行確定。A: 合同中已有適用于變更工程的價格的，按此價格確定

B: 合同中沒有適用于或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)膬r格即可 C: 合同中只有類似的變更工程的價格的，參照此價格確定

D: 合同中沒有適用于或類似于變更工程的價格，由承包人提出適當?shù)膬r格，由工程師審查，并在與業(yè)主和承包人溝通后確定，或由工程師審查后報業(yè)主確定

(多選題)6: 在工程監(jiān)理過程中,工程師的一項很重要的工作就是控制工程的質(zhì)量,在施工階段,其控制的重點為(ABCD)。A: 原材料檢驗B: 隱蔽工程驗收C: 中間工程驗收D: 竣工初驗及竣工驗收(多選題)7: 竣工結(jié)算單的作用主要有如下(ABCD)等方面。

A: 是承包人與業(yè)主辦理工程價款最終結(jié)算的依據(jù)B: 是承包人與業(yè)主簽訂的施工合同終結(jié)的憑證 C: 是業(yè)主編制竣工決算的依據(jù)D: 是衡量費用目標控制是否成功的依據(jù)

(多選題)8: 在進行施工索賠管理工作中,合同雙方的合同管理人員應(yīng)遵循以下(ABCD)原則。A: 盡量減少索賠的立案數(shù)量B: 糾正錯誤的投標策略 C: 及時解決索賠要求D: 嚴格掌握索賠權(quán)的論證

(多選題)9: 在正常情況下,承包人提出工期索賠的目的主要是(ABC)。A: 根據(jù)合同條款的規(guī)定，免去或推卸自己承擔(dān)誤期損害賠償費的責(zé)任 B: 確定新的工程竣工日期及其相應(yīng)的維修期 C: 確定與工期延長有關(guān)的賠償費用D: 確定工程范圍

(多選題)10: 如果由于以下(ABCD)等原因致使承包商不能按期竣工,承包商可以索賠工期。A: 工程變更或合同范圍內(nèi)某些工程的工作量發(fā)生實質(zhì)性變化 B: 根據(jù)合同條款承包商有權(quán)獲得延遲工期（如外界干擾引起的延誤）

C: 異常不利的氣候條件D: 傳染病或公共當局的行為導(dǎo)致承包商不能獲得充足的人員和貨物(判斷題)1: 合同分包等同于合同轉(zhuǎn)讓。B T: 對F: 錯

(判斷題)2: 總直接費分攤法的局限之處是,如果承包商所承包的各工程的主要費用比例變化太大,誤差就會很大。A T: 對F: 錯

判斷題)3: 工程延期管理屬于項目管理中的進度控制范疇。A T: 對F: 錯

判斷題)4: 工程計量是合同術(shù)語,FIDIC合同條件中稱之為“測量”。A T: 對F: 錯

判斷題)5: 工程中全部必須的模板、腳手架、機具和其他輔助工具或材料,均已包含在有關(guān)的支付項目(或者工程細目)中,均需單獨計量。B T: 對F: 錯

(判斷題)6: 工程進度款屬于期末支付,一般情況下,采用按月結(jié)算的支付方式。B T: 對F: 錯

判斷題)7: 承包人可以向業(yè)主索賠,業(yè)主同樣也可以向承包人索賠。A T: 對F: 錯

(判斷題)8: 在工程范圍變更索賠中,應(yīng)區(qū)分附加工程和額外工程,它們在工程索賠中有不同的處理方法。A T: 對F: 錯

(判斷題)9: 承包商對指定分包商的支付要依據(jù)合同的規(guī)定及工程師的證明,用暫定金額支付并加入合同價格中。A T: 對F: 錯(判斷題)10: 在FIDIC《施工合同條件》中,工程師不屬于施工合同的一方,但工程師在合同管理中處于中心地位。A T: 對F: 錯