第一篇:建筑勞動工人簡易合同
編號:
農民工勞動合同書
甲方(用工單位名稱): 北流市誠業建筑勞務有限公司
法定代表人或委托代理人: 黎 堅
地 址: 南寧市青秀區民族大道131號
乙方(勞動者姓名):
性別: 出生年月 民族 文化程度
居民身份證號碼:
通信地址:
聯系電話:
建筑業勞動工人簡易合同
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定,雙方在平等自愿原則下同意簽訂本勞動合同,共同履行和遵守本合同約定的各項條款。
一、勞動合同期:乙方自 年 月 日起至完成本項目工作任務之日止即為合同終止日,本項工作完成合同自行終止,雙方不在存在勞動關系。
二、工作內容和工作地點:乙方同意甲方工作需要安排在 項目部 崗位(工種)工作。乙方應服從甲方的安排,按工作需要甲方可以調整乙方的工作崗位和地點,乙方工作應按國家有關規范要求達到合格標準。
三、工作時間和休息休假:甲乙雙方同意執行不定時工作制,即乙方在
保證完成工作任務的前提下可以自己調整工作和休息時間,甲方應給予支持和配合。
四、工資發放:甲方每月以貨幣形式支付乙方工資,按雙方(勞務分包合同)約定的單價×乙方實際完成的勞務作業天數計發。
五、勞動保護和勞動條件:
1、甲方應根據國家有關法律法規,建立健全企業勞動安全衛生制度,在乙方上崗前對乙方進行勞動安全衛生教育。甲方為乙方提供符合國家規定的勞動安全條件和必要的勞動安全設施、防護用品。
2、乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度,嚴禁違章作業,防止勞動過程中的安全事故發生,減少職業危害。乙方有權拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全健康的行為,有權提出批評并可向有關部門舉報投訴。
3、乙方屬于技術工作人員的,應持有職業資格證,從事特種作業的,還必須持有效特種作業人員操作證。
六、勞動紀律:乙方應嚴格遵守有關法律法規、規章以及甲方制定的企業規章制度和勞動紀律,服從甲方管理。
七、勞動合同的變更、解除與終止
1、甲方有以下情形之一的,乙方可以解除勞動合同:
①、符合《中華人民共和國勞動合同法》第三十八條規定的 ②、甲方違章指揮、強令冒險作業危及乙方人身安全的; ③、甲方未按規定提供勞動保護、勞動安全和衛生條件的
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除勞動合同:
①、符合《中華人民共和國勞動合同法》第三十九條規定的
②、不服從甲方正當工作安排,違規操作,擅自停工,嚴重違反施工現 場安全管理規定的,對甲方利益造成損失的。
③、有賭博、吸毒、打架斗毆、偷竊、聚眾鬧事等嚴重違法違紀行為的。
3、乙方曠工或擅自離職達15天,則視為自動解除勞動合同,并賠償因 此給甲方造成的經濟損失。
4、乙方完成工作任務或雙方約定的勞動合同終止條件出現時,本合同 即終止。乙方應當按照雙方約定,辦理工科作交接和退場手續。
5、任何一方提出解除合同的,應提前30天告知對方。
八、勞動爭議處理及其他
1、甲乙雙方因履行本合同發生勞動爭議,應首先協商解決。協商不能 解決的,可以向當地勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
2、甲方違反勞動法律、法規和規章而損害乙方合法權益的,乙方有權 向勞動保障行政部門和建設部門舉報投拆。乙方應依法維權。如舉報投訴 不實或惡意舉報投拆,造成甲方或項目總承包等相關方名譽和權益損害的,甲方有權依法追究責任。
3、甲乙雙方都應嚴格遵守和履行本合同,任何一方違反本合同約定,應承擔違約責任。
九、保險、福利及其他約定
1、按國家有關規定繳納社會保險,但乙方必須配合,否則無法辦理,由此產生的后果由乙方負責。
2、乙方發生工傷事故時,雙方按現行國家《工傷保險條例》妥善處理。
3、甲方執行的勞動定額考核水平不低于當地政府公布的最低工資標準。
十、本合同未盡事宜,均按國家有關規定執行,國家沒有規定的,通過雙方平等協商解決。
十一、本合同經甲乙雙方簽字后,自乙方實際到工作現場(施工項目部)上班之日起生效。
十二、本合同一式叁份,甲乙雙方各執一份。一份留在乙方務工的建筑施工工地(施工單位)備查。
甲方(公章)乙方(簽字):
法定代表人或
委托代理人(簽字或蓋章)簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
第二篇:**縣建筑勞動工人合同
東明縣建筑業簡易勞動合同
合同編號:
勞
動
合同
(適用于建筑業企業施工現場招用務工人員)
甲方(用人單位)名稱:
法定代表人(主要負責人):
經營地址:
注冊地址:
聯系電話:
乙方(勞動者)姓名:
性
別:
戶籍所在地:
身份證號碼:
聯系電話:
勞動者身份證反面復印件粘貼處
勞動者身份證正面復印件粘貼處
根據《中華人民共和國勞動合同法》和山東省、菏澤市及東明縣的有關規定,甲乙雙方在平等自愿、協商一致的基礎上簽訂本合同。
第一條
勞動合同期限
經甲乙雙方協商一致,采取
期限(固定期限、無固定期限、以完成一定工作任務為期限)合同:本合同自
****年**月**日起生效,本合同至
止。
合同試用期自
****年**月**日起至
****年**月**日止。
第二條
工作內容和工作地點
甲方安排乙方從事
崗位(工種)工作,其工作內容(主要工序)包括,工作地點為:
。根據生產經營需要,經甲方與乙方協商一致,可以變更乙方的工作崗位和任務,乙方應完成甲方合理分配的生產任務。
第三條
工作時間和休息休假
甲方應嚴格按照法律法規的要求安排乙方工作時間,確保乙方合理的休息時間。
第四條
勞動報酬結算與支付
甲方按照國家、省、市、縣(區)規定,確定與乙方工資結算方式和工資支付辦法。
一、工資結算方式,執行下列第款。
1.執行
(月,日)工資制的,乙方每日工作時間
小時。執行月工資制的,甲方根據乙方當月實際出勤天數,工資結算按
元/天進行計算并在當月或次月初結清;執行日工資制的,工資結算按
元/天進行計算并在當日或次日結清。
2.執行計件工資制的,根據其工作內容和實際完成的工程量,其中工程量的計算按實際的平方米、立方米、噸或件計算,工程質量達到
(優良、合格)標準,甲方按照約定的工資結算單價結算后支付給乙方勞動報酬。
約定的工資結算單價:。
二、工資支付辦法,工資支付辦法執行下列第款
1.甲方應在每月
日前以貨幣形式向乙方發放工資,并由乙方簽字確認。乙方因故不能領取工資時,可書面委托他人代領。如甲方委托銀行代發工資的,應當按時將工資劃入乙方本人賬戶。
2.甲方支付的工資不得低于勞動合同履行地的最低工資標準。為確保乙方財產安全,經甲乙雙方協商一致,甲方應于每月
日前向乙方支付部分工資人民幣
元,并由乙方簽字確認。乙方在工作期間如遇家庭困難或麥收、秋收季節等情況可向甲方預支工資,但不能超出乙方實際完成并經驗收合格產值的90%。剩余工資在乙方合同到期時一次性付清。
甲方以貨幣形式支付乙方工資,不以實物、有價證券、承兌匯票等方式支付工資;甲方應直接支付給乙方工資,不將工資發放給“包工頭”或者不具備用工主體資格的其他組織或個人,由其再行轉發;不以總承包單位(或建設單位)工程款拖欠、結算糾紛、墊資施工、質量保證金等理由克扣或無故拖欠乙方的工資。
三、因甲方原因造成誤工的,甲方按本合同約定支付乙方基本生活費
元/天,此費用包含:
(如伙食費、通信費、城市交通費等)。
甲方應在《勞務分包合同》或《施工合同》中約定因被拖欠工程款所造成的誤工損失計取辦法,但甲方不得拖欠乙方的基本生活費。
第五條
工程質量與安全生產
一、工程質量
甲方應在施工作業前對乙方進行技術交底。
乙方應按照建筑工程質量驗收規范要求的質量標準進行施工,接受甲方管理,對因乙方原因造成的工程質量問題,甲方不予支付返工工資。
二、安全生產
甲方為乙方提供必要的安全生產條件。
乙方應當嚴格遵守勞動安全規程和操作規程,并主動接受相關部門的管理。乙方對甲方違章、強令冒險作業有權拒絕;對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為有權檢舉、控告。
第六條
勞動保護、勞動條件和職業危害防護
一、甲方應規范落實施工現場的安全設施、勞保用品,保障和改善勞務人員的生產生活條件,豐富勞務人員精神文化生活。
二、甲方對乙方進行與施工崗位相關的安全教育和必要的培訓及崗前交底,乙方要積極參加并掌握;
乙方從事特種作業的,須經過專門培訓并取得特種作業資格后持證上崗。三、甲方為乙方提供的宿舍、食堂、飲用水、洗浴、公廁等基本生活條件應達到安全、衛生要求,其中建筑施工現場符合《建筑施工現場環境與衛生標準》(JGJl46—2004)。
乙方應按照甲方的有關規定,有序使用各類設施,自覺維護公共衛生。四、乙方應向甲方提供有效身份證件,配合甲方辦理相關證件,如:居住證、信息卡等。
五、甲方應依據《中華人民共和國職業病防治法》和《中華人民共和國勞動合同法》,建立健全職業危害防護制度,對可能產生職業病危害的崗位應當履行如實告知義務,并對乙方進行必要的培訓和定期健康檢查,減少職業危害。
第七條
社會保險
甲乙雙方應當按照國家和地方有關規定依法參加社會保險,繳納社會保險費。
第八條
勞動紀律
一、甲方有權依據國家和省、市的有關規定及企業的規章制度對乙方實行管理。
二、乙方應自覺遵守有關勞動法律、法規和甲方依法制定的各項規章制度,服從管理,按時完成工作任務。
第九條
勞動合同的履行、變更、解除和終止
一、甲乙雙方按照本合同的約定,依法、全面履行各自的義務。
二、經甲乙雙方協商一致,可以變更本合同約定的內容,并以書面形式確定。
三、甲乙雙方解除、終止本合同,應當按照《勞動合同法》的相關規定執行。
第十條
雙方約定的其它事項:
第十一條
勞動爭議處理
甲乙雙方因執行本合同發生勞動爭議時,應通過協商解決;協商無效時,甲乙雙方任何一方可以直接向有管轄權的勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁,對仲裁裁決不服的,除法律另有規定外,可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條
其它事項
一、本合同未盡事宜或條款與法律、法規有抵觸的,從其規定。
二、本合同經甲乙雙方簽字或蓋章后生效,雙方必須嚴格遵照執行。
本合同一式三份,甲乙雙方各執一份,一份留在乙方務工的建筑施工工地(施工單位)備查,乙方執有的勞動合同不得由甲方代為保管。甲方(公章)
乙方(簽字按手印)
法定代表人(主要負責人)
簽字日期:
****年**月**日
簽字日期:
****年**月**日
第三篇:建筑施工簡易合同
建筑工程施工合同
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:
工程地點:
二、工程承包范圍
承包范圍:
三、合同工期:
總日歷天數____________天
開工日期:年
完工日期:年月日月日
四、合同價款及結算方式:
1、合同總價(大寫):(人民幣)元(暫估價)
1定額計價 ○
2固定單價 ○
3固定總價 ○
3、計價依據:/ 5
(1)依據工程施工圖紙內容、變更通知書、現場簽證等。
(2)執行2004年《陜西省建筑裝飾工程價目表》、2004年《陜西省安裝工程價目表》及其配套的費用定額、2004《陜西省建筑裝飾工程消耗量定額》及《陜西省安裝工程消耗量定額》;
(3)本工程人工費:執行陜建發 [2011]277 號文件及其他政策性政府調價文件。
(4)材料價格按以下方式確定:鋼材、水泥、木材、商砼、地材(磚、瓦、石灰、石子、黃砂)、防水材料、保溫材料、裝飾材料等所有土建主材由發、承包雙方共同認質、認價;安裝所有主材及設備由發、承包雙方共同認質、認價,認價的材料價格與清單綜合單價中材料價格按價差處理。土建、安裝工程中的輔助材料按2004年價目表中的參考價執行,不做調整。
(5)分包配合費不計取。
(6)本合同不執行政府部門頒發的所有價格調整文件
(7)勞保統籌費不計取。
(8)安全文明費、環境保護費、臨時設施費不計取。
(9)規費中社會保障險,住房公積金不計取。
(10)在工程結算總價的基礎上一次性下浮3%。
五、付款方式:
本工程付款方式是在本工程完工后根據甲方資金情況分批付清。(扣除保修金)
六、質量與檢驗
1、工程質量標準:___合格,(1)工程質量應當達到協議書約定的質量標準,質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。質量達不到約定的質量標準,承包人承擔違約責任。
(2)雙方對工程質量有爭議,由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責任方承擔。雙方均有責任,由雙方根據其責任分別承擔。
2、檢查和返工
(1)承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及甲方工程師依據合同發出的指令施工,隨時接受甲方工程師的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件。
(2)工程質量達不到約定標準的部分,甲方甲方工程師一經發現,應要求承包人拆除和重新施工,承包人應按甲方工程師的要求拆除和重新施工,直到符合約定標
準。因承包人原因達不到約定標準,由承包人承擔拆除和重新施工的費用,工期不予順延。
(3)甲方工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行,檢查檢驗不合格時,影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔,相應順延工期。
(4)因甲方工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款,由發包人承擔。
3、隱蔽工程和中間驗收
(1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位,承包人進行自檢,并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄,驗收合格,甲方工程師在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,承包人在甲方工程師限定的時間內修改后重新驗收。
(2)甲方工程師不能按時進行驗收,應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求,延期不能超過48小時。甲方工程師未能按以上時間提出延期要求,不進行驗收,承包人可自行組織驗收,甲方工程師應承認驗收記錄。
(3)經甲方工程師驗收,工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求,驗收24小時后,甲方工程師不在驗收記錄上簽字,視為甲方工程師已經認可驗收記錄,承包人可進行隱蔽或繼續施工。
4、重新檢驗
無論甲方工程師是否進行驗收,當其要求對已經隱蔽的工程重新檢驗時,承包人應按要求進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格,發包人承擔由此發生的全部追加合同價款,賠償承包人損失,并相應順延工期。檢驗不合格,承包人承擔發生的全部費用,工期不予順延。
七、承包人采購材料設備的約定:
(1)凡屬承包范圍內的所有材料、設備均由承包人自行采購,承包人應按施工圖注明的材料名稱、規格、數量、產地、技術參數等組織采購,但采購前需要攜帶本材料、設備的原產地證明、出廠檢驗報告及產品合格證書提前報工程師審核,經發包人確認方可采購。
(2)承包人采購供應的材料、設備,向發包人提出開箱檢驗請求,經發包人同意后方可使用,經開箱驗收的材料、設備并不等同于最終的質量合格;
(3)若發現承包人以偽劣沖抵或與發包人確認的材料設備不符,發包人有權讓承包人更換直到發包人。
(4)承包人提供的材料設備產品的質量必須符合設計要求及國家建材行業和機電行業等標準要求。
(5)因承包人資金投入不足,直接影響工程質量和工期,從而引起工程量、進度和材料設備準備嚴重滯后時,發包人有權采取相關措施進行補救,相關措施的費用由承包人承擔。
八、甲乙雙方責任及其他約定:
1、甲方責任:
(1)負責工程的前期準備工作,將施工所需的水、電等線路接至施工現場。
(2)負責監督乙方施工中的工期、安全、質量工作。
2乙方責任:
(1)嚴格按照甲方要求施工,按時、保質完成施工任務。
(2)接受甲方的監督檢查。
(3)負責施工現場的衛生工作,工完場清。
3其他約定:
(1)乙方應準守工程建設安全生產規定,按安全標準組織施工,采取必要的安
全防護措施。乙方在施工過程中發生的一切傷、亡等事故,負責由乙方負
責。甲方概不負責。
(2)爭議的解決方法:在本合同履行中發生的一切爭議,雙方協商解決,協商
不成,提交延安市人民法院進行裁決。
(3)本合同一式六份,2份正本,雙方各持一份;4份副本,雙方各持2份。
(4)本協議經雙方簽字蓋章后生效;本合同未盡事宜,雙方協商解決或按《中華
人民共和國法》的有關規定執行。
九、保修:
1、保修期 :保修期的期限根據本工程內容按國家標準保修。
2、保修金 :保修金按本工程合同總價的3%滯留,等保修期到期后一次性退還。
十、合同生效:
合同訂立時間:年月日
合同訂立地點:_ ___________________________
承包地
郵政編址:地碼:郵政編址: 碼: 法定代表人:法定代表委托代理人:委托代理人: 電
傳
開
帳
戶銀電真:傳行:開號:帳戶銀真: 號:
第四篇:勞務工人簡易勞動合同書(寫寫幫推薦)
簡易勞動合同書
甲方(用人單位)名稱: 深圳市科源建設集團有限公司 法定代表人(委托代理人): 單位地址: 乙方(勞動者)姓名: 性別: 出生年月: 居民身份證號碼:
根據《勞動法》、《勞動合同法》和《廣東省工資支付條例》等法律、法規規定,經甲乙雙方平等協商一致,自愿簽訂本合同,共同遵守。
第一條 甲乙雙方一致同意遵守政府主管部門關于勞務工實名制、勞務工工資分賬制管理相關規定。
第二條 本合同從2017年11月1日起至(前城商業中心裙樓幕墻)工程完成結束時止,為本合同的期限終止時間。
第三條 甲方安排乙方在 前城商業中心(工作地點),從事 幕墻安裝 工作。
第四條 甲方以下列第 1 種計算方式支付乙方工資:
1、計時工資。每月工資為 3400 元。
2、計件工資。每________________(工作量單位)支付工資________元。
第五條 甲方于每月_8_日支付乙方工資。甲方應嚴格落實工資分賬管理規定,通過勞務工工資專用賬戶,以銀行轉賬方式按時足額發放工資給乙方。
第六條 甲方應對乙方進行崗前安全教育培訓。未經培訓乙方不得進入建筑工地。乙方進入建筑工地后須按照建設行政主管部門規定的時限內完成分級安全培訓。甲方應將培訓記錄存檔。
第七條 甲方應按國家、省、市有關規定為乙方辦理相關保險;發生工傷事故時,甲方應當采取措施及時救治,并積極申請賠償。
第八條 雙方因履行本合同發生勞動爭議,可協商解決;不愿協商或協商不成的,可以從爭議發生之日起三十日內向項目所在地勞動爭議調解委員會申請調解或依法向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。若勞動爭議當事人對仲裁裁決不服的,可自收到仲裁裁決書之日起15日內向人民法院提起訴訟。
第九條 本合同自簽訂之日起生效,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方:(簽名)
(蓋章)
乙方:(簽名)
(按手印)
____年____月____日
____年____月____日
第五篇:簡易的建筑工程施工合同
建筑工程施工合同
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經甲乙雙方協商,甲方同意將中信地產巾口工地別墅樓工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:中信地產巾口工地別墅樓99棟陽臺蓋大理石
地點:武寧巾口鄉
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、付款方式
完工后付清90%的工程款,剩余10%在工程驗收合格后一次性付清。中途生活費按每半個月的工程量的50%付款。
六、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,并符合驗收要求。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜,甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭
議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
年月日