第一篇：二級建造師案例題部分

[案例一] 某工程采用固定單價承包形式的合同，在施工合同專用條款中明確了組成本合同的文件及優先解釋順序如下：（1）本合同協議書（2）中標通知書；（3）投標書書及附件；（4）本合同專用條款；（5）本合同通用條款；（6）標準、規范及有關技術文件；（7）圖紙；（8）工程量清單；（9）工程報價單或預算書。合同履行中，發包人、承包人、有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。在實際施工過程中發生如下事件： 事件一：本工程開工后，鋼筋價格由原來的2600元/t 上漲到3600元/t，承包商經過計算，認為中標的鋼筋制作安裝的綜合單位每噸虧損1000元，承包商在此情況下向發包人提出請求，希望發包人考慮市場因素，給予酌情補償。事件二：在當年的“非典”疫情的影響下，使本工程停止施工2個月。在“非典”疫情結束后，沒有將疫情作為不可抗力因素的證明，因此根據合同文件的第四項專用條款和第五項通用條款的約定，工期不得順延。在事后，甲乙雙方經過多次磋商，發包人認為工期耽誤不是施工單位原因造成的，并對現場的實際損失進行了詳細的調查和計算，故書面同意將工期延長2個月，并給予100萬元的經濟補償。在結算時，經過現場計算和套用合同中固定綜合單價，結算價格定為5 00萬元+100萬元，總計600萬元。問題（1）承包商就事件一提出的要求能否成立？為什么？（2）在事件二中，發包人對工期的延長和經濟補償的文件，是否符合本合同文件的內容約定？

[案例二]

某市中醫院的病房樓工程，已由政府批準興建。現就該工程的施工面向社會公開招標。本次招標工程項目的概況為：建筑規模約8000萬元；建筑面積約28000㎡；采用框架結構，總層數為22層；建設地點在某市中醫院內；招標范圍：土建和安裝工程。工程質量要求達到國家施工驗收規范合格標準。凡對本工程感興的施工單位均可向招標人提出資格預審申請，只有資格預審合格的申請人才有可能被邀請參加投標。問題（1）《招標投標法》中規定的招標方式有哪幾種？（2）簡述公開招標這種招標方式的特點。

[案例三] 某高校學生宿舍樓建筑面積15260.6㎡，框架剪力墻結構箱形基礎。地下防水和衛生間、廚房防水采用聚氨酯涂膜防水。聚氨酯底膠的配制采用甲料：乙料：二甲苯=1：1.5：2的比例配合攪拌均勻后進行涂布施工。地下防水施工完畢，操作工人甲見稀釋劑二甲苯雖有剩余但并不多，覺得沒有必要再退回給倉庫保管員，于是就隨手將剩余不多的二甲苯倒在了基坑坡頂上。問題：（1）操作工人甲的這種行為正確嗎？為什么？（2）企業建立環境管理體系的步聚是什么？（3）環境管理方案的作用是什么？其內容包括哪些？（4）環境方針是一個組織制定環境管理目標與指標的依據和出發點。環境方針的制定要注意哪些問題？ [案例4] 某工程項目施工地點位于市中心地區。施工過程中出現了如下事件： 事件1：兩名焊工焊接頂層上的鋼板制成的水箱，當天下午即在箱內外刷上了防銹漆。第二天油漆未干，為了加快工期，工長要求兩名焊工進水箱內部焊接水管。焊接時焊渣引燃未干的防銹漆使二人燒傷。

事件2：一名來自農村的民工(培訓合格，未取得特種作業證)從事樓外避雷金屬線焊接作業，完成第8層作業后，應從樓內到第9層繼續作業。該民工從樓外腳手架攀登，攀登時身體探出腳手架外部拉動電焊線用力過猛，摔出落地，當場致死。事件3：施工期間為趕工期采取24小時連續作業，7月6日夜(高考前夕)12時周圍居民因施工噪聲影響學生復習為由沖進現場阻止施工，現場工人以領導由不停止施工，造成沖突被迫停工。事件4：該項工程基坑開挖粉塵量大，施工現場臨時道路沒有硬化處理，現場出口下水管道被運土車輛碾壞污水橫流，進出場車輛考慮卸土地點較近，沒有采取封蓋措施。現場附近居民向環境管理機構舉報，有關部門對項目經理部罰款，責令批改。問題：（1）分析事件l、2造成傷亡事故的原因，說明項目經理部應采取的措施。（2）結合事件4說明建筑企業施工經常出現的環境因素和控制污染的措施。（3）結合事件3、4，說明文明施工主要包括哪些內容?文明施工現場周圍環境有什么要求? [案例5] 某灌注混凝土樁基工程采用工程量清單招標，招標文件要求采用《計價規范》綜合單價計。經分析測算，承包商擬定管理費用為34％，利潤利3％(均按人工、機械、材料費合計為基數計算)；分部分項工程量清單計價表見表1，承包商測算的措施見表2，零星：工作項目費見表3，按地區規定計算的規費為10000元，不含稅稅率為3.41％。承包商提交的工程量清單報價表見表4。問題：（1）承包商提交的工程量清單計價格式是否完整，《計階規范》規定的工程量度清單計價格式應包括哪些內容?（2）計算承包商灌注混凝土樁基工程總報價。表1 分部分項工程量清單計價表 金額（元）序計量 工程 號 單位 數量 項目編碼 項目名稱 綜合單價 合價 m 1016 010201003001 混凝土灌注樁 土壤級別：二級土；樁單根設計長度 8m；根樁數127根；樁直徑：Φ800 混凝土強度C30；泥漿運輸5Km內 合計 表2 措施項目清單計價表

序號 項目名稱 金額（元）1 臨時設施 9000.00 2 施工排水、降水 10000.00 合計 19000.00 表3 其他項目清單計價表

序號 項目名稱 金額（元）投標人部分：零星工作項目費 4000.00 合計 4000.00 表4 分部分項工程量清單綜合單價計價表 序定額工程內容 單數量 綜合單價 號 編號 位 人工費

材料費 機械費管理費 利潤小計

2-88 鉆孔灌注混m3 1.000 105.056 156.55 76.10 凝土樁 2-97 泥漿運輸m3 0.244 4.45 16.51 5km內 1-2 0.057 0.69 泥漿池挖土m3 方（2M以內）8-15 0.003 0.09 0.45 0.05 泥漿墊層m3（石灰拌和）4-10 磚砌池底m3 0.007 0.3 1.00 0.03（一磚厚）m3 0.003 0.11 0.39 0.01 8-105 磚砌池底（平鋪）m3 0.025 0.23 0.35 0.03 11-25 池壁、池底抹灰 0.001 0.59 拆除泥漿池 112.11 合計 158.52 97.32 [案例6]某業主開發某高檔住宅小區工程，施工圖紙設計尚未完全完成。通過招投標選擇了一家總承包單位承擔該施工任務。由于工程量無法精確計算，雙方商定采用單價合同形式簽訂施工合同，以減少雙方的風險。合同部分條款摘要如下：

一、協議書部分條款摘要(一)工程概況 工程名稱：某高檔住宅小區工程 工程地點：某市郊區 工程內容：總建筑面積為23200m：(二)工程承包范圍 承包范圍：施工圖所包括的土建、裝飾、水暖電工程

(三)合同工期

開工日期：2003年8月1日

竣工日期：2004年9月30日 合同工期總日歷天數：420天(扣除節假日7天)(四)質量標準： 工程質量標準達到發包人規定的質量標準(五)合同價款(略)??(八)承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工，竣工井在合同保修期內承擔工程質量保修責任。其中： 地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限40年： 屋面防水工程、有防水要求的衛生問、房間和外墻面的防漏，為4年： 供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期； 電氣管線、給排水管道、設備安裝為1年； 裝修工程為2年。(九)發包人承諾的合同價款支付期限和方式 1．工程預付款：于開工日期前15日支付合同總價的15％作為預付款。預付款不予扣回，直接抵作工程進度款。2．工程進度款：基礎工程完工后，支付合同總價的10％。主體結構施工按每層的形象進度完成的實際工程量支付。工程竣工驗收后進行決算，但扣留合同價款的10％作為維修保證金。

二、補充協議條款 1．發包人向承包人提供的施工場地的工程地質資料，僅供承包人參考，不對其準確性負責。2．承包人可以對承接的工程全部自行施工，也可以將主體工程進行分包。問題： 1． 該項工程合同中發包人與承包人選擇單價合同是否合適? 2．該合同擬訂的條款有哪些不妥之處?應如何進行修改? 答 案 [案例一] 答：（1）不能成立。根據合同專用條款的有關約定，本工程屬于固定單價包干合同，所有因素的單價調整將不予考慮。（2）符合。根據合同文件專用條款的約定。合同履行中，發包人、承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分，所以雙方同意工期和費用的補償是符合合同文件的約定的。[案例二]

答：（1）《招標投標法》中規定的招標方式有公開招標和邀請招示兩種。（2）這種招標方式的優點是：投標的承包商多、范圍廣、競爭激烈，業主有較大的選擇余地，能獲得有競爭性的報價，提高工程質量和縮短工期。其缺點是：由于申請投標人較多，一般要設置資格預審程序，而且評標的工作量也較大，所需招標時間長、費用高。[案例三] 答：（1）操作工人甲的這種行為是錯誤的。二甲苯為煤焦油和石油經分餾而得到的產品，在一般情況下，很難達到完全分離，二甲苯中會混有苯。二甲苯具有毒性，主要對神經系統有麻醉作用，對皮膚和黏膜有刺激作用。同時，二甲苯易揮發，燃點較低，很容易引起燃燒和爆炸。對環境也會造成污染。（2）企業建立環境管理體系的步聚是：最高管理者決定；建立完整的組織機構；人員培訓；環境評審；體系策劃；文件編寫；體系試運行；企業內部審核；管理評審。（3）環境管理方案作用是保證環境目標和指標的實現。環境管理方案的內容一般可以有：組織的目標、指標的分解落實情況，使各相關層次與職能在環境管理方案與其所承擔的目標、指標相對應，并應規定實現目標、指標的職責、方法和時間表等。（4）環境方針的制定要注意：

1、制定環境方針是最高管理者的選擇

2、環境方針的內容必須包括對遵守法律及其他要求、持續改進和污染預防的承諾，并作為制定與評價環境目標和指標的框架。

3、環境方針應適合組織的規模、行業特點，要有個性。

4、環境方針在管理上要求形成文件，便于員工理解和相關方獲取。[案例四] 答：（1）事件1：工長應負責任，施工沒有進行技術交底，劉‘危險的操作環境沒有采取相應措施，安全管理制度執行混亂。兩名焊工安全意識淡薄，缺乏自我保護意識。事件2：高處墜落原因是作業人員違章、冒險、蠻干。作業過程缺乏相互監督，無人制止違章行為，無證上崗，安全教育培訓工作不落實。項目經理首先應將傷亡人員送往醫院搶救，保護現場，及時上報。以事故為借鑒，進行全面安全檢查，對安全管理體系的運行全面檢查落實情況，對施工中可能出現的安全隱患加強控制，制訂糾正和預防措施。進行安全教育，強化安全紀律，做到四不放過。（2）事件4的出現屬項目經理責任，有關部門進行罰款處理限期整改是正確的。建筑業常見的重要環境因素有：噪聲、粉塵廢棄物、廢水、廢氣，化學品等。施工企業應建立環境管理體系，采取積極措施對噪聲、廢棄物、粉塵進行控制(詳見考試用書)。（3）事件3是噪聲對周圍環境的污染影響了居民生活：事件4是粉塵污染形成擾民和環境破壞。居民的要求是正當的，施工人員的做法是錯誤的。文明施工是保持施工現場良好的作業環境、衛生環境和工作秩序。文明施工內容，以及對周圍居民和現場環境的要求(詳見考試用書)。[案例五] 答：（1）工程量清單計價格式

承包商提交的工程量清單計價格式不完整；《計價規范》規定的工程量清單計價格式應包括12項內容： 封面、投標總價、工程項目總價表、單項工程費匯總表、單位工程費匯總表、分部分項工程量清單計價表、措施項目清單計價表、其他項目清單計價表、零星工作項目計價表、分部分項工程量清單綜合單價分析表、措施項目費分析表、主要材料價格表。（2）

計算承包商灌注混凝土樁基工程總報價 表1 分部分項工程量清單綜合單價計價表 序定額工程內單數量 綜合單價 號 編號 容 位 人工費 材料費 機械費管理費 利潤小計 2-88 鉆孔灌m3 1.000 105.056 156.55 76.10 114.92 27.04 496.95 注混凝土樁 泥漿運 2-97 m3 0.244 4.45 16.51 7.16 1.68 29.89 輸5km內 泥漿池 1-2 m3 0.057 0.69 0.23 0.05 0.97 挖土方（2M以內）泥漿墊 8-15 m3 0.003 0.09 0.45 0.05 0.20 0.05 1.89 層（石灰拌和）4-10 磚砌池m3 0.007 0.3 1.00 0.03 0.45 0.11 1.89 底（一磚厚）m3 0.003 0.11 8-105 磚砌池0.39 0.01 0.17 0.04 0.72 底（平鋪）11-25 池壁、m3 0.025 0.23 0.35 0.03 0.21 0.05 0.87 池底抹灰 拆除泥 0.001 0.59 0.20 0.05 0.84 漿池 合計 112.11 158.52 97.32 123.54 29.07 515.99 表2 分部分項工程量清單單價計價表 序 計量 金額（元）項目編碼 號 項目名稱 單位 工程

數量 綜合單價 合價 土壤級別：二級土；樁單根設計長度 8m；根樁數127根；樁直徑： 010201003001 m 1016 515.99 524241.03 Φ800混凝土強度C30；泥漿運輸5Km內 合計 524241.03 表3 單位工程費用匯總表 序號 費用名稱 費用金額 1 分部分項工程費合計 524241.03 2 措施項目合計 19000.00 3 其他項目合計 4000.00 4 規費 10000.00 5 稅金(1+2+3)×3.41%=1900.92 6 含稅金額 1+2+3+4+5=576242.95 [案例六] 答：（1）該項工程合同采用單價合同形式是妥當的，因為項目工程量難以確定，無法計算準確的總價，雙方風險較大，而采用單價合同可以較為公平的分擔風險。（2）該合同條款不妥之處及其修改： ① 合同工期總日歷天數不應扣除節假日,將節假日時間加到總日歷天數中,即為427天。② 工程質量標準應達到發包人規定的質量標準,是錯誤的.應以《建筑工程施工質量統一驗收標準》中規定的質量標準作為該工程的質量標準。③ 質量保修期限不妥，應改為：地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限：屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防漏，為5年：電氣線路、給排水管道、設備安裝為2年。④ 工程竣工驗收后扣留合同價款的10%作為維修保證金，是不妥的。因為該比例過高，對承包方不公平，按有關規定的；國際慣例一般為合同價款的3-5％ ⑤ 發包人向承包人的施工場地的工程地質資料。僅供承包人參考，不對其準確性負責，這對承包方顯失公平，應改為：保證資料真實準確，作為承包人施工的依據，并承擔相應的風險。⑥ 補充協議條款第2條不妥，不允許將主體工程進行分包

第二篇：2015年機電二級建造師實物案例題

一)背景資料：

某安裝公司承接一條生產線的機電安裝工程，范圍包括工藝線設備、管道、電氣安裝和一座35kV 變電站施工(含室外電纜敷設)。

合同明確工藝設備、鋼材、電纜由業主提供。

工程開工后，由于多個項目同時搶工，施工人員和機具緊張，安裝公司項目部將工程按工藝線設備、管道、電氣專業分包給三個有一定經驗的施工隊伍。

施工過程中，項目部根據進料計劃、送貨清單和質量保證書，按質量驗收規范對業務送至現場的鍍鋅管材僅進行了數量和質量檢查，發現有一批管材的型號規格、鍍鋅層厚度與進料計劃不符。

監理工程師組織分項工作質量驗收時，發現35KV變電站接地體的接地電阻值大于設計要求。經查實，接地體的鍍鋅扁鋼有一處損傷、兩處對接虛焊，造成接地電阻不合格，分析原因有：

(1)項目部雖然建立了現場技術交底制度，明確了責任人員和交底內容，但實施作業前僅對分包責任人進行了一次口頭交底;

(2)接地體的連接不符合規范要求

(3)室外電纜施工中，施工人員對接地體的損壞沒有作任何處理和報告。

問題：

1.安裝公司將工程分包應經誰同意?工程的哪些部分不允許分包?

2.對業主提供的鍍鋅管材還應做好哪些進場驗收工作?

3.寫出本工程接地體連接的技術要求

4.指出項目部在施工技術交底要求上存在的問題。

解析與參考答案：

1.安裝公司將工程分包應經誰同意?工程的哪些部分不允許分包?

參考教材《建設工程法規及相關規定》，p97.《招投標法》規定，中標人按照合同約定或者經招標人同意，可以將中標項目的部分非主體、非關鍵性工作分包給他人完成。

《建筑法》規定，建筑工程總承包單位可以將承包工程中的部分工程發包給具有相應資質的分包單位，但是，除總承包合同中約定的分包外，必須經建設單位認可;所以，總承包單位如果要將承包的工程再分包給他人，應當依法告知建設單位并取得認可。

工程的工藝線設備屬于合同中約定的主體工程不允許分包;管道、電氣專業屬于特種設備和專業工程，依法告知建設單位并取得認可，可以進行分包。

2.對業主提供的鍍鋅管材還應做好哪些進場驗收工作?

參考教材p55.;管道安裝前的檢驗

工程中屬于壓力管道的，特檢站應進行監督檢驗。所以施工單位還應檢查管道制造廠的質量證明書，并符合國家現行標準規范和設計文件的規定，使用前核對其材質、型號規格、標識以及幾何尺寸的驗收，標識應清晰完整，能夠追溯到產品的質量證明文件。

3.寫出本工程接地體連接的技術要求

參考教材p113，接地體的施工技術要求。

1)水平埋設的接地體采用鍍鋅扁鋼的厚度應不小于4mm，截面積不小于100mm2;熱鍍鋅層厚度不能小于65微米。埋入后的接地體周圍應填土夯實。

2)接地體采用扁鋼時，其搭接長度為扁鋼寬度的兩倍，并有三個鄰邊施焊;接地體連接的焊接處焊縫應飽滿并有足夠的機械強度，不得有夾渣、咬肉、裂紋、虛焊、氣孔等缺陷，焊縫處的藥皮敲凈后，并做防腐處理。

3)在接地體施工結束后，應及時測量接地電阻，電氣設備的獨立接地體，其接地電阻應小于4Ω，共用接地體電阻應小于1Ω。

4.指出項目部在施工技術交底要求上存在的問題。

參考教材《建設工程施工管理》p162;

參考教材p176;施工技術交底要求

1)項目部要分層次與分階段進行技術交底。施工技術交底的層次、階段及形式應根據工程的規模和施工的復雜、難易程度及施工人員的素質確定。在單位工程、分部工程、分項工程、檢驗批施工前，應進行技術交底。

2)技術交底按工程性質，交底的對象應準確，機電工程項目施工技術交底分層次展開，應直至交底到施工操作人員。未及時參加施工技術交底人員必須補充交底。

3)施工作業前進行應準備相關資料，在作業前完成施工技術交底。

4)完成技術交底記錄技術交底記錄是履行職責的憑據，應及時完成。參加施工技術交底人員(交底人和被交底人)必須簽字。技術交底記錄應妥善保存，竣工后作為竣工資料進行歸檔。

5)確定施工技術交底次數。一般情況下，工程施工僅做一次技術交底是不適宜的，應根據工程實際情況確定交底次數。當技術人員認為不交底難以保證施工的正常進展時應及時交底。對于施工工期較長的施工項目除開工前交底外，宜至少每月再交底一次。

(二)背景資料：

A單位承擔某廠節能改造項目中余熱發電的汽輪機-發電機組的安裝工程。

汽輪機X件到貨。項目都在施工中。實行三檢制，合理劃分了材料、分項工程、施工工序的檢驗主體責任。

鉗工班只測量了轉子XX面柱度，轉子水平度和推力盤不平度后，將清洗干凈的各部件裝配到下缸體上，檢測了轉子與下缸體定子的各間隙值及轉子的彎曲度等。將缸體上推一次完成扣蓋，并按技術人員交底單中的中緊力矩。一次性完成上、下缸體的緊固工序。項目部專檢人員在巡檢過程中，緊急制止了該工序的作業。

在機組軸沖洗過程中，臨時接管的接頭松脫，潤滑油污染了部分地坪，項目部人員用煤灰覆蓋在污油上面的方法處理施工現場環境。

項目部組織檢查了實體工程和分項工程驗收，均符合要求，填寫了驗收記錄和驗收結論。項目部總工程師編制了試運行方案，報A單位總工程師審批后便開始實施。但監理工程師認為試運行方案審批程度不對，試運行現場環境不符合要求，不同意試運行，后經A單位項目部整改，達到要求，試運行工作得以順利實施。

問題：

1.汽輪機轉子還應有哪些測量?

2.寫出上下缸體鏈接的正確安裝工序。

3.在分項工程檢驗中，專檢有什么作用?分項工程的驗收記錄及驗收結論應由誰來填寫?

4.A單位項目部是如何整改才達到試運行要求?

解析與參考答案：

1.汽輪機轉子還應有哪些測量?

參考教材p64，汽輪機轉子測量應包括：軸頸圓度、圓柱度的測量、轉子跳動測量(徑向、端面和推力盤不平度)、轉子水平度測量。

轉子就位后，測出轉子各部晃度及各端面瓢偏度，軸頸錐度及轉子彎曲度，并檢查軸承間隙，汽封間隙，動靜葉軸向間隙等通流部分間隙。

2.寫出上下缸體鏈接的正確安裝工序。

參考教材p64,氣缸扣蓋安裝技術要點

1)扣蓋工作從下汽缸吊入第一個部件開始至上汽缸就位且緊固連接螺栓為止，全程工作應連續進行，不得中斷。

2)汽輪機正式扣蓋之前，應將內部零部件全部裝齊后進行試扣，以便對汽缸內零部件的配合情況全面檢查。

3)試扣前應用壓縮空氣吹掃汽缸內各部件及其空隙，確保汽缸內部清潔無雜物、結合面光潔、并保證各孔洞通道部分暢通，需堵塞隔絕部分應堵死。

4)試扣空缸要求在自由狀態下0.05mm塞尺不入;緊1/3螺栓后，從內外檢查0.03mm塞尺不入。

5)試扣檢驗無問題后，在汽缸中分面均勻抹一層涂料，方可正式扣蓋。汽缸緊固一般采用冷緊，對于高壓高溫部位大直徑汽缸螺栓，使用冷緊方法不能達到設計要求的扭矩，而應采用熱緊進行緊固。緊固之后再盤動轉子，聽其內部應無摩擦和異常聲音。

3.在分項工程檢驗中，專檢有什么作用?分項工程的驗收記錄及驗收結論應由誰來填寫?

參考教材p203,現場質量檢查的內容

專檢是指質量檢驗員對分部、分項工程進行檢驗，用以彌補自檢、互檢的不足。

參考教材p300,分項工程質量驗收評定

分項工程質量驗收記錄應由施工單位質量檢驗員填寫，驗收結論由建設(監理)單位填寫。填寫的主要內容有檢驗項目、施工單位檢驗結果、建設(監理)單位驗收結論。結論為“合格”或“不合格”。記錄表簽字人為施工單位專業技術質量負責人、建設單位專業技術負責人、監理工程師。

4.A單位項目部是如何整改才達到試運行要求?

參考教材p213,機電工程項目聯動試運行前應具備的條件

1)試運行方案和生產操作規程已經批準。

2)工廠的生產管理機構已經建立，各級崗位責任制已經制定，有關生產記錄報表已配備。

3)試運行組織已經建立，參加試運行人員已通過生產安全考試合格。

4)試運行所需燃料、水、電、汽、工業風和儀表風等可以確保穩定供應，各種物資和測試儀表、工具皆已齊備。

5)試運行方案中規定的工藝指標，報警及聯鎖整定值已確認并下達。

6)試運行現場有礙安全的機器、設備、場地、走道處的雜物，均已清理干(三)背景資料：

某安裝工程承接了商場(地上5層，低下2層，每層凈高5.0m)的自動扶梯安裝工程。

工程有自動扶梯36臺，規格:0.65m/s，梯級寬1000mm，驅動功率10kW。

合同簽訂后，安裝公司編制了自動扶梯施工組織與技術方案、作業進度計劃等。將擬安裝的自動扶梯工程《安裝告知書》提交給工程所在地的特種設備安全監督管理部門。

在自動扶梯安裝前，施工人員熟悉自動扶梯安裝圖紙、技術文件和安裝要求等。依據自動扶梯安裝工藝流程(施工圖交底→設備進場驗收→土建交接檢驗→桁架吊裝就位→電氣安裝→扶手帶安裝→梯級安裝→試運行調試→竣工驗收)進行施工。

自動扶梯設備進場時，安裝公司會同建設單位、監理和制造廠共同開箱驗收，核對設備、部件、材料的合格證明書和技術資料(包括復印件)等是否合格齊全。

在土建交接驗收中，檢查了建筑結構的預留孔、垂直凈空高度、基準線設置(見下圖)等，均符合自動扶梯安裝要求。

在自動扶梯制造廠的指導和監控下，安裝公司將桁架吊裝到位，自動扶梯的電氣、扶手帶、梯級等部件的安裝完成后，各分項工程驗收合格。自動扶梯校驗、調試及試運行驗收合格。

問題：

1.安裝公司在提交《安裝告知書》時還應提交哪些材料?

2.自動扶梯技術資料中必須提供哪幾個文件復印件?

3.在土建交接檢驗中，有哪幾項檢查內容直接關系到桁架能否正確安裝?

4.本工程有哪幾個分項工程質量驗收?由哪個單位對校驗和調試的結果負責?

解析與參考答案：

1.安裝公司在提交《安裝告知書》時還應提交哪些材料?

參考教材p292,特種設備的開工許可

安裝公司在提交《安裝告知書》時應包括：《特種設備安裝改造維修告知書》;施工單位及人員資格證件;施工組織與技術方案(包括項目相關責任人員任命、責任人員到崗質控點位圖);工程合同;安裝改造維修監督檢驗約請書;機電類特種設備制造單位的資質證件。

2.自動扶梯技術資料中必須提供哪幾個文件復印件?

參考教材p145,自動扶梯、自動人行道安裝工程質量驗收要求：1.設備進場驗收

自動扶梯設備技術資料必須提供梯級或踏板的型式試驗報告復印件，或膠帶的斷裂強度證明文件復印件;對公共交通型自動扶梯、自動人行道應有扶手帶的斷裂強度證書復印件。

3.在土建交接檢驗中，有哪幾項檢查內容直接關系到桁架能否正確安裝?

參考教材p145,自動扶梯、自動人行道安裝工程質量驗收要求：2.土建交接檢驗

在土建交接檢驗中，以下檢查內容直接關系到桁架能否正確安裝。

(1)自動扶梯的梯級或自動人行道的踏板或膠帶上空，垂直凈高度嚴禁小于2.3m;

(2)根據產品供應商的要求應提供設備進場所需的通道和搬運空間;

(3在安裝之前，土建施工單位應提供明顯的水平基準線標識;

(4)電源零線和接地線應始終分開。接地裝置的接地電阻值不應大于4Ω;

(5)在安裝之前，井道周圍必須設有保證安全的欄桿或屏障，其高度嚴禁小于1.2m。

4.本工程有哪幾個分項工程質量驗收?由哪個單位對校驗和調試的結果負責?

參考教材p303,電梯工程子分部工程、分項工程的劃分

本工程有為自動扶梯安裝的子分部工程，又可劃分為設備進場驗收，土建交接檢驗，整機安裝驗收等分項工程。

參考教材p141,電梯準用程序

(1)電梯安裝單位自檢試運行結束后，整理記錄，并向制造單位提供，由制造單位負責進行校驗和調試;

(2)檢驗和調試符合要求后，向經國務院特種設備安全監督管理部門核準的檢驗檢測機構報驗要求監督檢驗;

(3)監督檢驗合格，電梯可以交付使用。獲得準用許可后，按規定辦理交工驗收手續。(四)背景資料：

某中型機電安裝工程項目，由政府和一家民營企業共同投資興建，并組建了建設班子(以下稱建設單位)，建設單位X把安裝工程直接交予A公司承建(是否應進行公開招標)。上級主管部門予以否定。之后，建設單位公開招標，選擇安裝單位。

招標文件明確規定，投標人必須具備機電工程總承包二級施工資質。

工程報價采用綜合單價報價。

經資質預審后，共有A、B、C、D、E五家公司參與了投標。投標過程中(發生了如下事件)：

A公司提前一天遞交了投標書;

B公司在前一天遞交投標書后，在截止投標前10分鐘，又遞交了修改報價的資料;

D公司在表述密封時未按要求加蓋法定代表人印章(廢標書);

E公司未按招標文件要求的格式報價(廢標書);

經評標委員會評定、建設單位確定，最終C公司中標，按合同范本與建設單位簽訂了施工合同。(符合資格的5家公司投標，2家公司投的標書為廢標，3家公司的標書有效，此次招標有效符合規定)

施工過程中發生下列事件：

事件一：開工后因建設單位采購的設備整體晚到，致使C公司延誤工期10天，并造成窩工非及其他經濟損失共計15萬元;(建設方的原因)

C公司租賃的大型吊車因維修延誤工期3天，經濟損失3萬元(施工方設備管理的原因);

因非標準件和鋼結構制作及安裝工程量變更，增加費用30萬元;(設計變更)

施工過程中遇臺風暴雨，C公司延誤工期5天，并發生窩工費5萬元，施工機具維修費5萬元。(不可抗力)

事件二：非標件制作過程中，C公司對成品按要求做外觀檢查，檢查對質檢人員用放大鏡觀察了焊縫是否有咬邊、夾渣、氣孔、裂紋表明缺陷，并及時進行了修復。但建設單位要求用焊接檢驗尺進一步檢查焊縫的缺陷。

問題：

1.分析上級主管部門否定建設單位指定A公司承包該工程的理由。

2.招投標中，哪些單位的投標書屬于無效標書?此次招投標工作是否有效?說明理由。

3.列式計算事件一中C公司可向建設單位索賠的工期和費用。

4.用焊接檢驗尺主要檢查焊接可能存在哪些缺陷?

解析及參考答案：

1.分析上級主管部門否定建設單位指定A公司承包該工程的理由。

參考教材：《建設工程法規及相關規定》p75，建設工程必須招標的范圍

參考教材p147

機電工程項目按《招標投標法》及《招標投標法實施條例》規定，凡在中華人民共和國境內進行下列機電工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工以及與機電工程項目有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標。一般包括：

(1)大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公共安全的項目;

(2)全部或者部分使用國有資金投資或國家融資的項目;

(3)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。

本工程由政府和一家民營企業共同投資興建，屬于全部或者部分使用國有資金投資或國家融資的項目，必須進行招標。包括項目的勘察、設計、施工以及與機電工程項目有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標。

2.招投標中，哪些單位的投標書屬于無效標書?此次招投標工作是否有效?說明理由。

參考教材p148，機電工程招投標管理要求;p149,應當作為廢標處理的情況

D公司在表述密封時未按要求加蓋法定代表人印章，既無單位蓋章并無法定代表人簽字或蓋章的為無效標書;

E公司未按招標文件要求的格式報價(廢標書)。既未按規定格式填寫，內容不全或關鍵字跡模糊、無法辨認的為無效標書。

此次招標有效。依據《招標投標法》的規定，開、評標過程中投標人少于3個或者所有投標被否決的，招標人應當依法重新招標。本次招標經資格預審有A、B、C、D、E五家公司參與了投標，其中D、E2家公司投的標書為廢標，開、評標過程中3家公司的標書為有效標書，此次招標有效，無需重新招標。

3.列式計算事件一中C公司可向建設單位索賠的工期和費用。

1)C公司可向建設單位索賠的工期：

參考教材《建筑工程法規及相關規定》p109：(三)工期順延

(1)專用條款中約定或工程師同意工期順延的其他情況，工期相應延長。

開工后因建設單位采購的設備整體晚到，致使C公司延誤工期10天，建設方予以施工方工期延長;

(2)不可抗力

施工過程中遇臺風暴雨，屬于不可抗力，C公司延誤工期5天工期建設方予以施工方相應工期延長;

所以，C公司可向建設單位索賠的工期為：10+5=15天

2)C公司可向建設單位索賠的費用：

參考教材《建筑工程法規及相關規定》p114—115;建設工程施工合同中的賠償損失

(1)未按約定提供原材料、設備造成的損失，施工方有權要求賠償停工、窩工等損失。

開工后因建設單位采購的設備整體晚到的，屬于未按約定提供設備造成的損失，施工方有權要求賠償停工、窩工等損失。

所以，開工后因建設單位采購的設備整體晚到致使C公司延誤工期10天，屬于建設方的責任，施工方有權要求賠償停工、窩工等損失，其造成窩工及其他經濟損失共計15萬元，施工方向建設方的索賠成立;

(2)因中途變更承攬工作要求，造成承包人損失的，應當賠償損失。

非標準件和鋼結構制作及安裝工程量變更，屬于建設方中途變更設計而導致的工程量增加，增加費用30萬元，施工方向建設方的索賠成立;

施工過程中遇臺風暴雨，屬于不可抗力，C公司延誤工期5天，建設方應予以工期延長，但費用索賠不成立。其發生窩工費5萬元，施工機具維修費5萬元建設方不予賠償。

所以，C公司可向建設單位索賠的費用=15+30=45萬元

4.參考教材，p32,焊后檢驗的方法,1.外觀檢驗

用焊接檢驗尺主要是測量焊縫余高、焊瘤、凹陷、錯口等。

而咬邊、夾渣、氣孔、裂紋等表面缺陷是利用低倍放大鏡或肉眼觀察焊縫表面是否有此類缺陷的。

第三篇：部分案例題

案例

1、案情：甲、乙、丙三人于1997年1月5日共同盜竊塑料薄膜，價值5000元。案發后乙、丙二人逃跑，甲歸案并如實陳述了三人共同盜竊的犯罪事實。乙的妻子和丙的姐姐分別向公安機關陳述了甲、乙、丙三人于1月5日晚到乙、丙兩家窩藏贓物的經過和贓物的外部特征。根據乙妻、丙姐的陳述，公安機關查獲了贓物，所獲贓物同失主的陳述和被告甲的供述相互印證。問題：

（1）指出本案證據分別屬于哪些法定證據種類？哪些屬于直接證據？哪些屬于間接證據？

（2）如何理解我國刑事訴訟證明標準？根據本案中所獲得的證據，對被告人能否定罪？

參考答案：（1）甲的陳述屬于犯罪嫌疑人供述和辯解；乙妻的陳述屬于證人證言；丙姐的陳述是證人證言；贓物是物證；失主陳述為被害人陳述。直接證據有：甲的陳述、乙妻的證言、丙姐的證言。間接證據有：失主的陳述、贓物。（8分）

（2）我國刑事訴訟法規定的證明標準是：案件事實清楚，證據確實、充分。對此可以作以下理解：A據以定罪的證據均已查證屬實；B案件事實均有必要的證據予以證明；C證據之間、證據與案件事實的矛盾得到合理的排除。D對案件事實的證明結論是惟一的，排除了其他可能性。因此可以對被告定罪（7分）

案例2：案情：1996年9月16日，原告黃某某因患心肌炎前往被告某省醫學院附屬醫院門診就診。就診大夫聽診后，告知黃的母親患者病情已經好轉，并約定八天后來醫院復查。同年9月24日下午4時許，黃在其母陪護下按照約定來到醫院復查病情。接診大夫聽診后，確定黃的病情已基本痊愈。這時，黃母告訴大夫其女兒有感冒癥狀，主治大夫聽診后給黃開取了藥物和針劑，值班護士即給黃進行靜脈注射。約十余分鐘后，黃即出現寒顫等異常現象，該院搶救后，黃脫離生命危險。但經住院治療診斷為“腦水腫”。隨后黃出現癡呆。為此住院治療38天，花去醫療費3130.55元。問題：根據上述案例請說明：何謂推定？如何適用？本案中法院運用推定在認定案件事實有何依據？解答：（1）所謂推定：指由法律規定或者由法院按照經驗法則，從已知的前提事實推斷未知的結果事實存在，并允許當事人舉證推翻的一種證據法則，即推定是依法進行的關于某事實是否存在的推斷，而這種推斷又是根據其他基礎事實來完成的。

（2）我國民事訴訟法和最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》對推定的適用都作了規定，最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》第75條規定：“有證據證明一方當事人持有證據無正當理由拒不提供，如果對方當事人主張該證據的內容不利于證據持有人，可以推定該主張成立。”其第9條也規定，根據法律規定或者已知事實和日常生活經驗法則，能推定出另一事實的，當事人無須舉證證明。這是因為在對立的雙方當事人之間，持有對自己不利的證據的一方當事人為避免敗訴，一般不會將這一證據提交給法庭，也不會在證據交換中使用。為了體現訴訟的公平，法律規定如果有對方當事人證明或法院根據有關證據和經驗法則發現該證據掌握在其手中，在法院要求其提供的情況下，持有人無正當理由拒絕提供的就可以使用該規定，推定一方當事人主張該證據的內容不利于該持有者。可見，推定規則決定了整米國內責任在當事人之間的分配。上述案件中，法官在認定案件過程中充分運用了推定規則，轉移了證明責任。法院在原告黃某某提出損害賠償請求的情況下，依據生活的經驗可推定出一個事實，即被告持有原告在醫院治療期間的醫療證明材料，而這證明材料是不利于被告的。在法院多次要求提供的前提下，醫院拒絕提供相關的證據材料，法院當然可以依據最高人民法院《關于民事訴訟證據的若干規定》中第75條的規定適用推定原則，判決被告敗訴，承擔相應的民事責任。

案例3：案情：原告許某某于1998年5月19日上午騎三輪車去天地商店，將12380元裝在一紅色女式提包內，放在車上。許某某騎車至商店后，發現提包丟失，便返回順路尋找。期間，鄰人趙某某告知原告，他看見本案被告王某某的五歲兒子王某揀到了提包。鄰人楊某某也看見王某某的兒子揀到一紅色女式提包。原告多次找王某某討要丟失的提包，并答應可以給幾千元酬謝，但是，王某某拒不交還其兒子王某揀到原告丟失的提包。在這之后，原告又一次向被告討要提包并將對話偷偷錄了音。庭審中，原告出示了這盒錄音帶。并有證人趙某某出庭作證稱：“我是王某某的西鄰居。5月19日上午７時許，我正在抹墻，聽到王某某的兒子王某喊：'爸爸，我揀到一兜子錢'，這時，我爬在墻頭看見王某拎著一個紅色女式提包。”

問題：根據本案的情況，請說明錄音資料的效力如何？

最高人民法院在2002年4 月1日生效的《關于民事訴訟證據的若干規定》中，對此批復作了修訂，其第68條規定：“以侵害他人合法權益或者違反法律禁止性規定的方法取得的證據，不能作為認定案件事實的依據。” 因此，只要證據不是以侵害他人合法權益或者違反法律禁止性規定的方法取得的，就有可能成為定案的依據。這一規定適用于錄音資料就意味著未經對方當事人同意錄制的錄音資料，只要不侵害他人合法權益或者違反法律禁止性規定，就可以作為定案的依據。

案例4：案情：某縣公安機關接到舉報，某國有公司總經理王某有貪污行為。公安機關接到舉報后，因本案不屬公安機關管轄，將舉報信移送到了縣人民檢察院。縣檢察院經過調查取證，未能查實王某的貪污行為，但是，在調查過程中，發現王某的個人生活支出明顯高于其收入，于是，縣檢察院以“巨額財產來源不明罪”對王某提起公訴。問題：根據刑事訴訟中證明責任承擔的原理，說明本案中證明責任的承擔。

答案：（1）在刑事案件中，刑事訴訟的證明責任由檢察機關承擔；在自訴案件中，由自訴人承擔證明責任。同時，在公訴案件中公安機關也承擔一定的證明責任，這種證明責任，主要涉及有關的程序法事實。人民法院不負有證明責任。犯罪嫌疑人、被告人一般不承擔證明責任，也就是沒有提出證據證明自己無罪的義務，不能因為犯罪嫌疑人、被告人不能證明自己無罪便據此得出犯罪嫌疑人、被告人有罪的結論。作為犯罪嫌疑人、被告人負證明責任的例外，是涉及“巨額財產來源不明罪”的案件。

（2）在本案中，首先應當承擔證明責任的仍然是控訴方，即縣檢察院，當控訴方收集到足夠的證據證明國家工作人員的財產或者支出明顯超過合法收入且差額巨大時，證明責任便轉移到犯罪嫌疑人或者被告人即王某身上，若王某不能說明或證明，差額部分即以非法所得論。

案例

5、案情：在陳甲訴李乙借款糾紛一案中，有以下幾種證據：

陳甲出具的由李乙簽名的借條一張。該借條內容為：今借陳甲人民幣3000元整，一個月以內返還。1999年3月20日。

李乙的同事喬丙的證言。喬丙證明，他在1999年3月21日聽李乙說，李乙向陳甲借了3000元錢，準備到外地旅游時用。

李乙向受訴人民法院所作的陳述。李乙說：“我在1999年3月20日向陳甲借了3000元錢，但我在5月份就還給他了，當時我向他要借條，他說借條丟了。他給我寫了一張收條，但收條我現在找不著了。”

李乙的朋友張丁向受訴人民法院提出的證言：李乙在1999年3月底與張丁到五臺山旅游時向張丁說，這次出來玩的錢是向別人借的。

問題：在上述證據中，請指出哪些是原始證據？哪些是傳來證據？哪些是言詞證據？哪些是實物證據？哪些是直接證據？哪些是間接證據？對當事人陳甲的關于李乙向其借款的主張來說，哪些是本證？哪些是反證？

答案：

1、本案的原始證據有：陳甲出具的借條、當事人李乙向人民法院的陳述；傳來證據有：喬丙的證言、張丁的證言；言詞證據有：喬丙的證言、李乙的陳述、張丁的證言；實物證據有：陳甲出具的借條；直接證據有：陳甲出具的借條、喬丙的證言、李乙的證言；間接證據有：張丁的證言；本證有：陳甲出具的借條、喬丙的證言、李乙的陳述、張丁的證言；反證：無。

案例6、1992年7月13日凌晨，在杭(州)肖(山)公路上，發生了—起交通肇事案。事故現場有被害人的尸體和被害人騎的摩托車，尸體旁邊有被害人的血跡。尸體不遠處有汽車急剎車留下的摩擦痕跡。被害人于腕上的手表已被摔壞，時針指在5點50分。偵查人員對現場進行了勘驗，拍攝了一張現場全景照片。法醫鑒定結論：被害人系被汽車撞擊而死。有婦女張某對偵查人員說，她丈夫告訴她，事故發生時，他行走在離事故現場50米處，目擊一輛解放牌大卡車撞倒被害人后逃離而去。事故現場不遠處有里程碑記明事故發生地距肖山15公里。肖山市交通管理局 問：（1）上述案例中哪些證據屬于物證?哪些證據屬于書證？

（2）上述案例中哪些證據屬于直接證據?哪些證據屬于辯護證據?

答案：(1)物證有；A被害人的尸體；A被害人血跡；C路面上剎車的痕跡；D解放牌大卡車；E解放牌大客車漆皮脫落痕跡；F被害人騎的摩托車；G被害人手上被摔壞的手表。書證有：A被害人手上指明時間的手表；B肖山某廠的出車表；C證明離肖山15公里的里程碑。

（2）直接證據有：A婦女張某的證言；B司機劉某的陳述；C與司機同車的趙某的證言；

D法醫的鑒定結論。辯護證據有：A地上剎車的痕跡；B揮壞的手表、里程碑和出車表三個書證所證明的內容(共同構成一個辯護證據)；C肖山市交通管理局查明，5點50分左右有二輛解放牌卡車經過事故現場；D司機劉某的陳述；E與司機同車的趙某的證言。

案例7：案情：1996年7月15日下午6時許，原告萬某某之夫麻某某（某市機動科職工）下班后騎自行車回家，行至A縣電力局門前的公路時，突遇大風把公路旁的護路樹吹斷。麻某某躲避不及，被斷樹砸中頭部，當即倒地昏迷，所騎自行車也被砸壞。麻某某被同行的雷某某等人送往醫院，經搶救無效死亡，臨床診斷：麻某某因重度腦挫傷并呼吸衰竭，顱底骨折，門診搶救無效死亡。經查，這段公路及路旁樹木屬于被告A縣公路管理段管轄。路旁樹木因受黃斑星天牛危害，有蟲株率達79％，每株樹平均蟲口密度達27個以上，部分樹木枯死已3年之久。經A

縣公路管理段逐級向上請示，陜西省公路局批準，由寶雞公路管理總段給A縣公路管理段下達了采伐路旁蟲害護路樹的文件。由于被告對采伐枯樹一事未采取任何積極措施，致使發生上述事故。原告萬某某認為其夫麻某某的死，被告A縣公路管理段有不可推卸的責任。因此，向人民法院起訴要求法院判令被告承擔民事責任，支付相應的費用。人民法院最終認定被告對于原告丈夫的死亡有過錯，根據舉證責任倒置的原則，被告無法證明自己沒有過錯，所以應承擔民事責任。問題：根據上述案例請說明：何為民事訴訟中的舉證責任倒置？什么情況下適用該原則？本案是否符合適用條件？

參考答案：（1）民事舉證責任倒置是大陸法系國家證明責任理論中的概念，英美法系中并沒有民事舉證責任倒置的概念。舉證責任的倒置概念在國外（主要為大陸法系國家）有三種含義：一種是提供證據責任的轉移，是訴訟中，承擔證明責任的當事人提出證據證明其本證后，對方當事人為了動搖其本證所承擔的證明責任。第二種是相對于證明責任分配一般原則而言的例外性規則，是法律上特別設定的一些由相對方承擔證明責任的例外規定。第三種是通過法官的“造法”行為改變法定的證明責任分配規則，從而確立新的證明責任分配規則。我國民事舉證責任倒置是指在特定案件中，提出主張的當事人不需提供證據證明其主張，而是依法律規定由對方當事人就該事實的存在或不存在負舉證責任，若不能證明則承擔不利的法律后果。從我國的法律規定看，舉證責任倒置是針對民事訴訟法

第64條第1款的規定（當事人對自己提出的主張，有責任提供證據）設立的，是“誰主張、誰舉證”的例外性規定。我國規定舉證責任倒置的法理或者說考慮的因素（目的）主要有兩個：一是舉證難易程度。具體來說，在特殊的侵權案件中，受害人只能證明自己受到了加害人的損害，至于加害行為與損害結果之間的因果關系，受害人的舉證能力就要弱一些。考慮舉證難易程度，法律規定由加害人承擔舉證責任就要合理一些。二是保護弱者。舉證責任問題與實體權利義務的合理安排息息相關，在一些現代訴訟中，例如產品責任訴訟中，被告的能力和地位都遠超過原告方。在此類訴訟中雙方力量的強弱對比懸殊，為實現實體法律公平保護當事人合法權益的原則，立法時考慮保護弱者的因素就利用證明責任，規定了舉證責任的倒置。（5分）

（2）我國《民法通則》第121條至第127條所作的規定基本上屬于舉證責任倒置的情況。此外,其他實體法，如《合同法》等也有此類規定。最高人民法院2001年12月《關于民事訴訟證據的若干規定》的第4條對此作了相對集中性的規定。該規定確定下列侵權訴訟，按照以下規定承擔舉證責任：1．因新產品制造方法發明專利引起的專利侵權訴訟，由制造同樣產品的單位或者個人對其產品制造方法不同于專利方法承擔舉證責任；2．高度危險作業致人損害的侵權訴訟，由加害人就受害人故意造成損害的事實承擔舉證責任；3．因環境污染引起的損害賠償訴訟，由加害人就法律規定的免責事由及其行為與損害結果之間不存在因果關系承擔舉證責任；4．建筑物或者其他設施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發生倒塌、脫落、墜落致人損害的侵權訴訟，由所有人或者管理人對其無過錯承擔舉證責任；5．飼養動物致人損害的侵權訴訟，由動物飼養人或者管理人就受害人有過錯或者第三人有過錯承擔舉證責任；6．因缺陷產品致人損害的侵權訴訟，由產品的生產者就法律規定的免責事由承擔舉證責任；7．因共同危險行為致人損害的侵權訴訟，由實施危險行為的人就其行為與損害結果之間不存在因果關系承擔舉證責任；8．因醫療行為引起的侵權訴訟，由醫療機構就醫療行為與損害結果之間不存在因果關系及不存在醫療過錯承擔舉證責任。（5分）

（3）在本案中，依據交通部《公路養護管理暫行規定》，公路兩旁的護路樹屬公路設施。被告A縣公路管理段對這段公路及路旁護路樹負有管理及保護的責任。護路樹被蟲害侵蝕已３年之久，直接威脅著公路上的車輛行人的安全。在上級批文決定采伐更新的１年多時間內，A縣公路管理段不履行自己的職責，導致危害結果發生，是有過錯的。依照我國民法通則第126條關于“建筑物或者其他設施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發生倒塌、脫落、墜落造成他人損害的，它的所有人或者管理人應當承擔民事責任，但能夠證明自己沒有過錯的除外”和《關于民事訴訟證據的若干規定》第4條“建筑物或者其他設施以及建筑物上的擱置物、懸掛物發生倒塌、脫落、墜落致人損害的侵權訴訟，由所有人或者管理人對其無過錯承擔舉證責任”的規定，根據舉證責任倒置原則，被告A縣公路管理段對麻某某的死亡提不出自己沒有過錯的證明，應當承擔民事責任。據此，人民法院判決：被告A縣公路管理段賠償原告萬某某生活費7020元，喪葬費500元，自行車修理費50元，死者醫藥費14.23元。

案例8：案情：2003年遼寧省商人張某某突然死亡，周圍的群眾反映可能是他的妻子劉某與其奸夫占某合謀害死的，偵查機關在偵查過程中，收集到了以下證據材料：（1）劉某供認，為了同占某結婚，兩人多次謀劃殺死張某某，最終乘張某某熟睡的時候，占某用鐵鋤將其殺害。（2）占某向偵查機關做了與劉某一樣的供述，承認殺了張某某。（3）劉某的公婆，即張某某的父母說，在張某某死的當天，他們不在家，聽兒媳婦劉某說張某某是不小心摔倒死的。（4）鄰居張

三、李

四、王五共同證明，劉某與占某通奸已久，周圍的人所共知，張某某的父母也有所耳聞，只是，他們一家老實，沒有聲張。（5）從占某家里搜出來的鐵鋤上的血跡，經鑒定與死者張某某的血相吻合，其外形與死者的傷口也吻合。

問題：根據你所學的證據法的知識，上述5種證據分別是有罪證據還是無罪證據？是間接證據還是直接證據？是原始證據還是傳來證

據？是言詞證據還是實物證據？

答案：（1）凡是能夠證明犯罪嫌疑人有罪的證據就是有罪證據，凡是不能證明犯罪嫌疑人有罪的證據就是無罪證據。按照證據的來源劃分，凡是直接來源于案件事實，未經復制、轉述的證據是原始證據，又稱為第一手資料。凡是間接來源于案件事實，經過復制、轉述的證據，是傳來證據，又稱為第二手資料。根據訴訟證據與案件主要事實之間的證明關系，學界將證據分為直接證據與間接證據。凡是能直接證明主要案件事實的證據，就是直接證據；凡是不能直接單獨證明案件主要事實，而須與其他證據結合起來才能證明案件主要事實的證據，就是間接證據。根據證據的表現形式不同，可以將證據分為言詞證據和實物證據。凡是表現為人的陳述，即以言詞作為表現形式的證據，是言詞證據。凡是表現為物品和痕跡和以其內容具有證據價值的書面文件，即以實物作為表現形式的證據，是實物證據。

（2）本案中，這五種證據材料分別是：有罪證據、直接證據、原始證據、言詞證據；有罪證據、直接證據、原始證據、言詞證據；無罪證據、直接證據、傳來證據、言詞證據；有罪證據、間接證據、原始證據、言詞證據；有罪證據、間接證據、原始證據、實物證據。

第四篇：2018年如何拿下二級建造師考試案例題

2018年二級建造師歷年真題、模擬題盡收其中，全部由業界名師精心解析，精細化試題分析，請持續關注學爾森二級建造師頻道，完美解析一網打盡。

二級建造師考試時間為2018年6月2-3日統考，考試報名時間于1-3月開始，小編特為大家整理了2018年如何拿下二級建造師考試案例題，趕緊來學爾森一起看一下吧。更多二級建造師報名條件、二級建造師備考指導等信息請持續關注學爾森二級建造師頻道。

2018年如何拿下二級建造師考試案例題?考生們在案例題中最常面臨的問題的是：嚴重缺乏應試技巧與方法。主要不能判斷出題意圖，以自身思路答了好幾百字，就是答不到關鍵點，即便有些回答與教材上原句一字不差，可得分依舊少的可憐，下面小編就來說說如何解題。

一、首先了解案例題的幾大特點：

1、題量大。

2、覆蓋面寬。涵蓋進度管理與控制、質量管理、安全管理、合同管理、招標投標、現場管理等。每個小題之間的聯系不大，涉及的考點不一樣，要求考生對教材有全面的了解。

3、題型多。有比較單一的案例，也有比較綜合的案例;有問題改正、原因分析、計算回答等各種類型的設問方式。

二、案例題的答題思路

1、案例分析一般有三段內容：實例工程背景、問題、分析與解答。

2、建議分析步驟是：初看背景→細看問題→對照問題反過來細看背景中的條件→自己作答→對照分析與答案→總結對錯經驗。

3、每一步要點如下：

(1)初看背景。仔細看透工程背景，并初步判斷每件事(工序、做法等)正確與否，重點是什么問題(質量、安全、進度、合同、現場等)，分析背景材料中內涵的因果關系、邏輯關系、法定關系、表達順序等各種關系和相關性。

(2)細看問題。弄清設問的中心要求是什么類型，其中大多是問答類，即敘述或回答即可;有的要通過計算回答;有的要在圖上或表中填寫回答，這一定要弄清楚。

學爾森教育—大建工領域專業的一站式職業教育機構

下載APP隨時隨地上課更多課程題庫

2018年如何拿下二級建造師考試案例題

(3)對照問題再看背景。看有哪些條件可用，有哪些是已知的，據此回答所問，分層次的解答問題，并千萬注意問題的問法、問什么答什么。在答題時應該首先回答正確或不正確，在回答理由或原因，最后把正確的做法寫出來，答題要嚴謹，層次清晰，內容完整。指明對錯、理由、正確做法三個方面。

(4)將自己答案與書上答案對照。若一致，則可通過;若不一致，則必須反思、復讀教材有關章節，加深理解。

4、案例題的難點和重點

質量問題、安全問題、合同糾紛索賠問題、進度控制問題(橫道圖、網絡計劃)、造價成本計算差不多每年都有，這些是案例分析的重點。其中進度計劃控制、工期與費用索賠涉及計算;質量問題涉及工藝、材料、標準、管理等原因，比較復雜，這些是案例分析的難點。

5、各類題型遵循的作答原則

(1)指出錯誤或是非判斷分析題，有判斷就要說明理由或指出正確的做法，要結合相關技術規范、合同文本或相關法規的規定作答，要做到“依據充分，分析合理，結論正確，語言簡潔”;并且，對多個同類小問題混編在一起的題目，要一一分別作答，切記不要籠統合并作答，避免出現“一個小判斷的錯誤”導致整個題目不得分。

(2)計算分析題，應分步驟作答，簡要寫出計算過程，切勿列“大式子”合并多個步驟作答，以免“一小步錯誤”導致“滿盤皆輸”;另外，計量單位、保留小數點位數一定要按題目要求寫出，計量單位錯誤或沒填寫、保留小數點位數錯誤都不能得相應的“小分”。

(3)處理問題的程序性分析題，一定要按照程序的邏輯性作答，要遵循施工工藝、規范或相關法規的規定作答，語言要簡潔、嚴謹，切記不要憑感覺或實踐經驗“亂寫”，答不到要點得不到分。

(4)網絡進度計劃分析題，一般不需要詳細的列式計算過程，在原圖上直接計算分析即可(圖上作業法);涉及總時差或自由時差的問題，二者只要能判斷分析出來，并不需要詳細列式計算。一般的題目，采用標號法并結合網絡圖的基本規律基本上可以解決。

學爾森教育—大建工領域專業的一站式職業教育機構

下載APP隨時隨地上課更多課程題庫

第五篇：2016年二級建造師考試《建筑實務》案例題答案

24、露天料場的攪拌站在雨后拌制混凝土時，應對配合比中原材料重量進行調整的有（）。A.水 B.水泥 C.石子 D.砂子 E.粉煤灰 【答案】：ACD 【中業獨家解析】：雨期施工期間，對水泥和摻合料應采取防水和防潮措施，并應對粗、細骨料含水率實時監測，及時調整混凝土配合比。P113

27、經審批的施工組織設計應報送或發放的單位有（）A.勘察單位 B.監理單位 C.設計單位

D.施工企業技術部門 E.勞務分包單位 【答案】：BD 【中業獨家解析】：單位工程施工組織設計審批后加蓋受控章，由項目資料員報送及發放并登記記錄，報送監理方及建設方，發放企業主管部門、項目相關部門、主要分包單位。P119

案例題

（一）背景資料

某高校新建新校區，包括辦公樓、教學樓、科研中心，后勤服務樓、學生宿舍等多個單體建筑，由某建筑工程公司進行該群體工程的施工建設。其中，科研中心工程為現澆鋼筋混凝土框架結構，地上十層，地下二層，建筑檐口高度45米，由于有超大尺寸的特殊設備，設置在地下二層的試驗室為兩層通高；結構設計圖紙說明中規定地下室的后澆帶需待主樓結構封頂后才能封閉。

在施工過程中，發生了下列事件：

事件一；施工單位進場后，針對群體工程進度計劃的不同編制對象。施工單位分別編制了各種施工進度計劃，上報監理機構審批后作為參建各方進度控制的依據。事件二；施工單位針對兩層通高試驗室區域單獨編制了模板及支架專項施工方案，方案中針對模板整體設計有模板和支架選型、構造設計、荷載及其效應計算，并繪制有施工節點詳圖。監理工程師審查后要求補充該模板整體設計必要的驗算內容。事件三；在科研中心工程的后澆帶施工方案中，明確指出：（1）梁、板的模板與支架整體一次性搭設完畢；（2）在樓板澆筑混凝土前，后澆帶兩側用快易收口網進行分隔、上部用木板遮蓋防止落入物料；（3）兩側混凝土結構強度達到拆模條件后，拆除所有底模及支架，后澆帶位置處重新搭設支架及模板，兩側進行回頂，待主體結構封頂后澆筑后澆帶混凝土。監理工程師認為方案中上述做法存在不妥，責令改正后重新報審。針對后澆帶混凝土填充作業，監理工程師要求施工單位提前將施工技術要點以書面形式對作業人員進行交底。

事件四；主體結構驗收后，施工單位對后續工作進度以時標網絡圖形式做出安排，如下圖所示（時間單位：周）。

在第6周末時，建設單位要求提前一周完工，經測算工作Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ均可壓縮一周（工作I不可壓縮），所需增加的成本分別為8萬元、10萬元、4萬元、12萬元、13萬元。施工單位壓縮工序時間，實現提前一周完工。問題：

1.事件一中，按照編制對象不同，本工程應編制哪些施工進度計劃？

2.事件二中，按照監理工程師要求，針對模板及支架施工方案中模板整體設計，施工單位應補充哪些必要驗算內容？ 3.事件三中，后澆帶施工方案中有哪些不妥之處？后澆帶混凝土填充作業的施工技術要點主要有哪些？

4.事件四中，施工單位壓縮網絡計劃時，只能以周為單位進行壓縮，其最合理的方式應壓縮哪項工作？需增加成本多少萬元？ 【中業獨家解析】：

1.答：施工進度計劃按照編制對象不同可分為： ①施工總進度計劃 ②單位工程進度計劃

③分階段(專項工程)進度計劃 ④分部分項工程進度計劃

2.答：模板及支架設計還應包括的內容有： ①模板及支架的承載力、剛度驗算 ②模板及支架的抗傾覆驗算 ③繪制模板及支架施工圖

3.(1)后澆帶施工方案中不妥之處有：

不妥之一：梁、板的模板與支架整體一次性搭設完畢。正確做法：后澆帶模板與支架單獨搭設。

不妥之二：在樓板澆筑混凝土前，后澆帶兩側用快易收口網進行分隔、上部用木板遮蓋防止落入物料

正確做法：后澆帶兩側應用模板分隔，上部采取鋼筋保護措施

不妥之三：兩側混凝土結構強度達到拆模條件后，拆除所有底模及支架，后澆帶位置處重新搭設支架及模板

正確做法：后澆帶位置模板應該等到后澆帶強度達到設計要求后方可拆除 不妥之四：待主體結構封頂后澆筑后澆帶混凝土 正確做法：后澆帶在主體結構封頂后14d進行澆筑（2）后澆帶混凝土填充作業的施工技術要點主要有： ①采用微膨脹混凝土

②比原結構高一等級混凝土

③地下室防水后澆帶至少保持養護28天(其他14天)4.答：壓縮E工作;需增加成本10萬元。

(二)背景資料

某新建綜合樓工程，現澆鋼筋混凝土框架結構，地上一層，地上十層，建筑撞口高度45米，某建筑工程公司中標后成立項目部進場組織施工。在施工過程中，發生了下列事件：

事件一：根據施工組織設計的安排，施工高峰期現場同時使用機械設備達到8臺。項目土建施工員僅變質了安全用電和電氣防火措施報送給項目監理工程師。監理工程師認為存在多處不妥，要求整改。

事件二：施工過程中，項目部要求安全員對現場固定式塔吊的安全裝置進行全面檢查，但安全員僅對塔吊的力矩限制器、爬梯護圈、小車斷繩保護裝置、小車斷軸保護裝置進行了安全檢查。事件三：公司例行安全檢查中，發現施工區域主出入通道處多種類型的安全警示牌布置混亂，要求項目部按規定要求從左到右正確排列。事件四：監理工程師現場巡視時，發現五層樓層通道口和樓層鄰邊堆放有大量剛拆下的小型鋼模版，堆放高度1.5m，要求項目部立即整改并加強現場施工管理。

事件五：公司按照《建筑施工安全檢查標準》JGJ59對現場進行檢查評分，匯總表總得分為85分，但施工機具分項檢查評分表得零分。問題：

1、事件一中，存在哪些不妥之處？并分別說明理由。

2、事件二中，項目安全員還應對塔吊的哪些安全裝置進行檢查（至少列出四項）？

3、事件三中，安全警示牌通常都有哪些類型？各種類型的安全警示牌按一排布置時，從左到右的正確排列順序是什么？

4、事件四中，按照《建筑施工高處作業安全技術規范》JGJ80，對樓層通道口和樓層臨邊堆放拆除的小型鋼模板的規定有哪些？

5、事件五中，按照《建筑施工安全檢查標準》JGJ59，確定該次安全檢查評定等級，并說明理由。

【中業獨家解析】：

1.事件一中的不妥之處及理由有：

①不妥之處：8臺施工機械，項目土建施工員僅編制了安全用電和電氣防火措施

理由：施工現場臨時用電設備在5臺及以上或設備總容量在50kw及以上應編制用電施工組織設計

②不妥之處：項目土建施工員編制

理由：應該由電氣技術人員編制，不應該由土建施工員進行編制 ③不妥之處：報送給項目監理工程師

理由：還應報送有法人資格的企業技術負責人批準 2.項目安全員還應對塔吊的安全檢查的內容有： ①超高、變幅。行走限位器 ②吊鉤保險 ③卷筒保險 ④力矩限制器 ⑤爬梯護圈

3.（1）安全警示牌的類型有： 警告標志、禁止標志、指令標志、提示標志

（2）多個安全警示牌在一起布置時，應按警告、禁止、指令、提示類型的順序，先左后右、先上后下進行排列。各標志之間的距離至少應為標志牌尺寸的0.2倍。

4.在拆除模板、腳手架等作業時，作業點下方不得有其他作業人員，防止落物傷人。拆下的模板等堆放時，不能過于靠近樓層邊沿，應與樓層邊沿留出不小于1m的安全距離，碼放高度也不宜超過1m。

5.(1)安全等級：不合格;(2)理由：匯總表總得不足70分或有一分項檢查評分表得零分屬于不合格

(三)背景資料

某學校活動中心工程，現澆鋼筋混凝土框架結構，地上六層，地下二層，采用自然通風。在施工過程中，發生了下列事件：

事件一：在基礎底板混凝土澆筑前，監理工程師督查施工單位的技術管理工作，要求施工單位按規定檢查混凝土運輸單。并做好混凝土擴展度測定等工作。全部工作完成并確認無誤后，方可澆筑混凝土。事件二：主體結構施工過程中，施工單位對進場的鋼筋按國家現行有關標準抽樣檢驗了抗拉強度、屈服強度、結構施工至四層時，施工單位進場一批72噸18螺紋鋼筋，在此前因同廠家、同牌號的該規格鋼筋已連續三次進場檢驗均一次檢驗合格，施工單位對此批鋼筋僅抽取一組試件送檢，監理工程師認為取樣組數不足。

事件三：建筑節能分部工程驗收時，由施工單位項目經理主持、施工單位質量負責人以及相關專業的質量檢查員參加，總監理工程師認為該驗收主持及參加人員均不滿足規定，要求重新組織驗收。

事件四：該工程交付使用7天后，建設單位委托有資質的檢驗單位進行室內環境污染，在對室內環境的甲醛、苯、氨、TVOC濃度進行檢測時，檢測人員將房間對外門窗關閉30分鐘后進行檢測，在對室內環境的氨濃度進行檢測時，檢測人員將房間對外門窗關閉12小時后進行檢測。問題：

1.事件一中，除已列出的工作內容外，施工單位針對混凝土運輸單還要做哪些技術管理與測定工作? 2.事件二中，施工單位還應增加哪些鋼筋原材檢測項目?通常情況下鋼筋原材檢驗批量最大不宜超過多少噸?監理工程師的意見是否正確?并說明理由。

3.事件三中，節能分部工程驗收應由誰主持?還應有哪些人員參加? 4.事件四中，有哪些不妥之處?并分別說明正確說法。【中業獨家解析】：

1.答：澆筑前應檢查混凝土運輸單，核對混凝土配合比，確認混凝土強度等級，檢查混凝土運時間，測定混凝土坍落度，必要時還應測定混凝土擴展度，在確認無誤后再進行混凝土澆筑。

2.（1）還應增加：伸長率、單位長度重量比

（2）通常情況下鋼筋原材檢驗批量最大不宜超過60噸（3）監理工程師的意見不正確

理由：在此前因同廠家、同牌號的該規格鋼筋已連續三次進場檢驗均一次檢驗合格，批量擴大一倍為120噸一批次。

3.（1）節能分部工程驗收應由總監或建設單位項目負責人主持;（2）還應參加的人員：建設單位項目負責人;設計單位節能設計人員;施工單位質量和技術(部門)負責人;施工項目負責人;施工項目技術負責人。4.事件四中的不妥之處及正確說法有：

①不妥之一： 工程交付使用7天后，建設單位委托有資質的檢驗單位進行室內環境污染 正確做法：工程交付使用前，工程完工后至少7天后； ②不妥之二：，在對室內環境的甲醛、苯、氨、TVOC濃度進行檢測時，檢測人員將房間對外門窗關閉30分鐘后進行檢測

正確做法：檢測人員將房間對外門窗關閉1小時（60分鐘）后進行檢測

③不妥之三：在對室內環境的氡濃度進行檢測時，檢測人員將房間對外門窗關閉12小時后進行檢測。

正確做法：檢測人員將房間對外門窗關閉24小時后進行檢測

(四)背景資料

某建設單位投資新建辦公樓，建筑面積8000m2，鋼筋混凝土框架結構，地上八層，招標文件規定，本工程實行設計、采購、施工的總承包交鑰匙方式。土建、水電、通風空調、內外裝飾、消防、園林景觀等工程全部由中標單位負責組織施工。經公開招投標，A施工總承包單位中標，雙方簽訂的工程總承包合同中約定：合同工期為10個月，質量目標為合格。在合同履行過程中，發生了下列事件中： 事件

一、A施工總承包單位中標后，按照“設計、采購、施工”的總承包方式開展相關工作。事件

二、A施工總承包單位在項目管理過程中，與F勞務公司進行了主體結構勞務分包洽談，約定將模板和腳手架費用計入承包總價，并簽訂了勞務分包合同。經建設單位同意，A施工總承包單位將玻璃幕墻工程分包給B專業分包單位施工。A施工總承包單位自行將通風空調工程分包給C專業分包單位施工。C專業分包單位按照分包工程合同總價收取8%的管理費后分包D專業分包單位。

事件

三、A施工總承包單位對工程中標造價進行分析，費用情況如下：分部分項工程費4800萬元，措施項目費576萬元，暫列金額222萬元，風險費260萬元，規費64萬元，稅金218萬元。

事件

四、A施工總承包單位按照風險管理要求，重點對某風險點的施工方案、工程機械等方面制定了專項策劃，明確了分工、責任人及應對措施等管控流程。問題：

1、事件一中，A施工總承包單位應對工程的哪些管理目標全面負責？除交鑰匙方式外，工程總承包方式還有哪些？

2、事件二中，哪些分包行為屬于違法分包，并分別說明理由。

3、事件三中，A施工總承包單位的中標造價是多少萬元？措施項目費通常包括哪些費用？

4、事件四中，A施工總承包單位進行的風險管理屬于施工風險的哪個類型？施工風險管理過程中包括哪些方面？ 【中業獨家解析】： 1.答：（1）管理目標：成本目標、進度目標、質量目標、安全目標

（2）除交鑰匙方式外，工程總承包方式還有：采購—施工總承包、設計—施工總承包、設計—采購總承包

2.事件二中違法分包及理由的有：

①A施工總承包單位自行將通風空調工程分包給C專業分包單位施工； 理由：建設工程總承包合同未約定，又未經建設單位認可

②C專業分包單位按照分包工程合同總價收取8%的管理費后分包D專業分包單位； 理由：分包單位不得將其建設工程再次分包

3.中標造價：分部分項工程費4800萬元，措施項目費576萬元，暫列金額222萬元，規費64萬元，稅金218萬元4800+576+222+64+218=5880萬元（2）措施項目費通常包括：模板費用、腳手架費用、安全文明施工費、夜間施工費、冬雨期施工費、大型機械的安裝拆費、工程定位復測、已完工程及設備保護費

4.（1）A施工總承包單位進行的風險管理屬于技術風險

（2）施工風險管理過程中包括：風險識別、評估、響應、控制。