第一篇：2015一級(jí)建造師《法律法規(guī)》真題及答案解析

2015一級(jí)建造師法規(guī)考試真題及答案解析

(多項(xiàng)選擇題)

多項(xiàng)選擇題

71.根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》和相關(guān)法律法規(guī)，下列評(píng)標(biāo)委員會(huì)的做法中，正確的有（）。

A.以所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件的要求為由，否決所有投標(biāo)√ B.拒絕招標(biāo)人在評(píng)標(biāo)時(shí)提出新的評(píng)標(biāo)要求√ C.按照招標(biāo)人的要求傾向特定投標(biāo)人

D.在評(píng)標(biāo)報(bào)告中注明評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的不同意見√

【解析】評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較；評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審，認(rèn)為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的，可以否決所有投標(biāo)。《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》進(jìn)一步規(guī)定，評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)依照招標(biāo)投標(biāo)法和本條例的規(guī)定，按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，客觀、公正地對(duì)投標(biāo)文件提出評(píng)審意見。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員不得向招標(biāo)人征詢確定中標(biāo)人的意向。招標(biāo)項(xiàng)目設(shè)有標(biāo)底的，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)時(shí)公布。標(biāo)底只能作為評(píng)標(biāo)的參考，不得以投標(biāo)報(bào)價(jià)是否接近標(biāo)底作為中標(biāo)條件，也不得以投標(biāo)報(bào)價(jià)超過標(biāo)底上下浮動(dòng)范圍作為否決投標(biāo)的條件。

對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有不同意見的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)以書面形式說明其不同意見和理由，評(píng)標(biāo)報(bào)告應(yīng)當(dāng)注明該不同意見。

E.以投標(biāo)報(bào)價(jià)超過標(biāo)底上下浮動(dòng)范圍為由否決投標(biāo)

72.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，在申請(qǐng)之日起前1年至資質(zhì)許可決定作出前，出現(xiàn)下列情況的，資質(zhì)許可機(jī)關(guān)不予批準(zhǔn)其建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)升級(jí)申請(qǐng)的有（）。

A.與建設(shè)單位之間相互串通投標(biāo)√ B.將承包的合同轉(zhuǎn)包或違法分包√ C.發(fā)生過一起一般質(zhì)量安全事故 D.非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書√ E.惡意拖欠分包企業(yè)工程款√

【解析】取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)，申請(qǐng)資質(zhì)升級(jí)、資質(zhì)增項(xiàng)，在申請(qǐng)之日起前1年內(nèi)有下列情形之一的，資質(zhì)許可機(jī)關(guān)不予批準(zhǔn)企業(yè)的資質(zhì)升級(jí)申請(qǐng)和增項(xiàng)申請(qǐng)：（1）超越本企業(yè)資質(zhì)等級(jí)或以其他企業(yè)的名義承攬工程，或允許其他企業(yè)或個(gè)人以本企業(yè)的名義承攬工程的；（2）與建設(shè)單位或企業(yè)之間相互串通投標(biāo)，或以行賄等不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的；（3）未取得施工許可證擅自施工的；（4）將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的；（5）違反國家工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；（6）發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的；（7）惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者農(nóng)民工工資的；（8）隱瞞或謊報(bào)、拖延報(bào)告工程質(zhì)量安全事故或破壞事故現(xiàn)場、阻礙對(duì)事故調(diào)查的；（9）按照國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴(yán)重的；（10）未依法履行工程質(zhì)量保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)，造成嚴(yán)重后果的；（11）涂改、倒賣、出租、出借或者以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書；（12）其他違反法律、法規(guī)的行為。

73.關(guān)于項(xiàng)目經(jīng)理部及其行為法律后果的說法，正確的有（）。A.其行為的法律后果由項(xiàng)目經(jīng)理承擔(dān) B.不具備法人資格√

C.是施工企業(yè)為完成某項(xiàng)工程建設(shè)任務(wù)而設(shè)立的組織√ D.其行為的法律后果由項(xiàng)目經(jīng)理部承擔(dān) E.其行為的法律后果由企業(yè)法人承擔(dān)√

【解析】項(xiàng)目經(jīng)理部是施工企業(yè)為了完成某項(xiàng)建設(shè)工程施工任務(wù)而設(shè)立的組織。施工企業(yè)的項(xiàng)目經(jīng)理，是受企業(yè)法人的委派，對(duì)建設(shè)工程施工項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)的項(xiàng)目管理者，是一種施工企業(yè)內(nèi)部的崗位職務(wù)。

由于項(xiàng)目經(jīng)理部不具備獨(dú)立的法人資格，無法獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任。所以，項(xiàng)目經(jīng)理部行為的法律后果將由企業(yè)法人承擔(dān)。

74.根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，可以認(rèn)定為工傷或者視同工傷的有（）。A.李某取得革命傷殘軍人證后到企業(yè)工作，舊傷復(fù)發(fā)√ B.張某患病后，精神抑郁，酗酒過度需要進(jìn)行治療

C.楊某在開車下班途中，發(fā)生交通事故受傷，該事故責(zé)任認(rèn)定書中認(rèn)定楊某對(duì)此負(fù)次要責(zé)任√

D.陳某在工作場所與上司產(chǎn)生摩擦，一怒之下，拿剪刀將自己的胸脯刺傷 E.牛某因失戀，上班時(shí)間爬到公司樓頂跳樓自殺 【解析】職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷： 在工作時(shí)間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；

工作時(shí)間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

在工作時(shí)間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的； 患職業(yè)病的；

因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；

在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市軌道交通、客運(yùn)輪渡、火車事故傷害的； 法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。職工有下列情形之一的，視同工傷：

在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的； 在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國家利益、公共利益活動(dòng)中受到傷害的；

職工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。

職工有以上第（1）項(xiàng)、第（2）項(xiàng)情形的，按照《工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定享受工傷保險(xiǎn)待遇；職工有以上第（3）項(xiàng)情形的，按照《工傷保險(xiǎn)條例》的有關(guān)規(guī)定享受除一次性傷殘補(bǔ)助金以外的工傷保險(xiǎn)待遇。

職工符合以上的規(guī)定，但是有下列情形之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷：

故意犯罪的； 醉酒或者吸毒的； 自殘或者自殺的。

75.關(guān)于計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)的說法，正確的有（）。A.自然人的軟件著作權(quán)保護(hù)期為自然人終生 B.軟件著作權(quán)屬于軟件開發(fā)者√

C.兩個(gè)以上法人合作開發(fā)的軟件，其著作權(quán)的歸屬由合作各方書面合同約定√ D.開發(fā)的軟件是從事本職工作的自然結(jié)果的，單位必須對(duì)開發(fā)軟件的自然人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì) E.軟件著作權(quán)也有合理使用的規(guī)定√

【解析】 自然人的軟件著作權(quán)保護(hù)期為自然人終生及其死后50年；《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》第十三條規(guī)定：自然人在法人或者其他組織中任職期間所開發(fā)的軟件有下列情形之一的，該軟件著作權(quán)由該法人或者其他組織享有，該法人或者其他組織可以對(duì)開發(fā)軟件的自然人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：

（一）針對(duì)本職工作中明確指定的開發(fā)目標(biāo)所開發(fā)的軟件；

（二）開發(fā)的軟件是從事本職工作活動(dòng)所預(yù)見的結(jié)果或者自然的結(jié)果；

（三）主要使用了法人或者其他組織的資金、專用設(shè)備、未公開的專門信息等物質(zhì)技術(shù)條件所開發(fā)并由法人或者其他組織承擔(dān)責(zé)任的軟件。因此選項(xiàng)A、D錯(cuò)誤。

76.根據(jù)《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》，屬于申報(bào)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村條件的有（）。

A.保存文物特別豐富√ B.歷史建筑集中成片√

C.保留著傳統(tǒng)自然格局和地理風(fēng)貌

D.集中反映本地區(qū)建筑的文化特色、民族特色√

E.歷史上曾經(jīng)作為政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心或者軍事要地√ 【解析】2008年4月頒布的《歷史文化名城名鎮(zhèn)名村保護(hù)條例》進(jìn)一步規(guī)定，具備下列條件的城市、鎮(zhèn)、村莊，可以申報(bào)歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村：

保存文物特別豐富； 歷史建筑集中成片； 保留著傳統(tǒng)格局和歷史風(fēng)貌；

（4）歷史上曾經(jīng)作為政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通中心或者軍事要地，或者發(fā)生過重要?dú)v史事件，或者其傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、歷史上建設(shè)的重大工程對(duì)本地區(qū)的發(fā)展產(chǎn)生過重要影響，或者能夠集中反映本地區(qū)建筑的文化特色、民族特色。

77.下列當(dāng)事人提出的證據(jù)中，可以單獨(dú)作為認(rèn)定案件事實(shí)的有（）。A.與一方當(dāng)事人或者其代理人有利害關(guān)系的證人出具的證言 B.與書證原件核對(duì)無誤的復(fù)印件√ C.無法與原件、原物核對(duì)的復(fù)印件、復(fù)制品

D.有其他證據(jù)佐證并以合法手段取得的、無疑點(diǎn)的視聽資料√ E.無正當(dāng)理由未出庭作證的證人證言

【解析】本題考查的是證據(jù)的應(yīng)用。可以作為認(rèn)定案件事實(shí)依據(jù)的證據(jù)：（1）一方當(dāng)事人提出的下列證據(jù)，對(duì)方當(dāng)事人提出異議但沒有足以反駁的相反證據(jù)的，法院應(yīng)當(dāng)確認(rèn)其證明力：

①書證原件或者與書證原件核對(duì)無誤的復(fù)印件、照片、副本、節(jié)錄本； ②物證原物或者與物證原物核對(duì)無誤的復(fù)制件、照片、錄像資料等；

③有其他證據(jù)佐證并以合法手段取得的，無疑點(diǎn)的視聽資料或者與視聽資料核對(duì)無誤的復(fù)制件；

④一方當(dāng)事人申請(qǐng)法院依照法定程序制作的對(duì)物證或者現(xiàn)場的勘驗(yàn)筆錄。

法院委托鑒定部門作出的鑒定結(jié)論，當(dāng)事人沒有足以反駁的相反證據(jù)和理由的，可以認(rèn)定其證明力。

一方當(dāng)事人提出的證據(jù)，另一方當(dāng)事人認(rèn)可或者提出的相反證據(jù)不足以反駁的，法院可以確認(rèn)其證明力。

訴訟過程中，當(dāng)事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認(rèn)的對(duì)己方不利的事實(shí)和認(rèn)可的證據(jù)，法院應(yīng)當(dāng)予以確認(rèn)，但當(dāng)事人反悔并有相反證據(jù)足以推翻的除外。

（5）有證據(jù)證明一方當(dāng)事人持有證據(jù)無正當(dāng)理由拒不提供，如果對(duì)方當(dāng)事人主張?jiān)撟C據(jù)的內(nèi)容不利于證據(jù)持有人，可以推定該主張成立。

78.根據(jù)事故的具體情況，事故調(diào)查組由（）派人組成，并應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)人民檢察院派人參加。

A.公安機(jī)關(guān)√ B.有關(guān)人民政府√ C.人民法院

D.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門√

E.負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門√

【優(yōu)路網(wǎng)校解析】本題考查的是施工生產(chǎn)安全事故的調(diào)查。根據(jù)事故的具體情況，事故調(diào)查組由有關(guān)人民政府、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門、監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)以及工會(huì)派人組成，并應(yīng)當(dāng)邀請(qǐng)人民檢察院派人參加。事故調(diào)查組可以聘請(qǐng)有關(guān)專家參與調(diào)查。

79.關(guān)于債權(quán)相對(duì)性的說法，正確的有（）。A.債權(quán)客體的相對(duì)性 B.債權(quán)期限的相對(duì)性 C.債權(quán)主體的相對(duì)性√ D.債權(quán)內(nèi)容的相對(duì)性√ E.債權(quán)責(zé)任的相對(duì)性√

【解析】本題考查的是債的基本法律關(guān)系。債權(quán)相對(duì)性理論的內(nèi)涵，可以歸為以下三個(gè)方面：（1）債權(quán)主體的相對(duì)性；（2）債權(quán)內(nèi)容的相對(duì)性；（3）債權(quán)責(zé)任的相對(duì)性

80.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列分包的情形中，屬于違法分包的有（）。A.總承包單位將部分工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位√

B.未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，施工總承包單位將勞務(wù)作業(yè)分包給有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè) C.未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將部分工程交由他人完成√ D.分包單位將其承包的工程再分包√

E.施工總承包單位將承包工程的主體結(jié)構(gòu)分包給了具有先進(jìn)技術(shù)的其他單位√ 【解析】存在下列情形之一的，屬于違法發(fā)包：

（一）建設(shè)單位將工程發(fā)包給個(gè)人的；

（二）建設(shè)單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)或安全生產(chǎn)許可的施工單位的；

（三）未履行法定發(fā)包程序，包括應(yīng)當(dāng)依法進(jìn)行招標(biāo)未招標(biāo)，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)直接發(fā)包未申請(qǐng)或申請(qǐng)未核準(zhǔn)的；

（四）建設(shè)單位設(shè)置不合理的招投標(biāo)條件，限制、排斥潛在投標(biāo)人或者投標(biāo)人的；

（五）建設(shè)單位將一個(gè)單位工程的施工分解成若干部分發(fā)包給不同的施工總承包或?qū)I(yè)承包單位的；

（六）建設(shè)單位將施工合同范圍內(nèi)的單位工程或分部分項(xiàng)工程又另行發(fā)包的；

（七）建設(shè)單位違反施工合同約定，通過各種形式要求承包單位選擇其指定分包單位的；

（八）法律法規(guī)規(guī)定的其他違法發(fā)包行為。81.根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》，下列情形中，不予注冊(cè)的有（）。A.錢某取得資格證書3年后申請(qǐng)注冊(cè) B.趙某因工傷喪失了民事行為能力√ C.孫某與原單位解除勞動(dòng)關(guān)系后申請(qǐng)變更注冊(cè) D.周某申請(qǐng)?jiān)趦蓚€(gè)單位分別注冊(cè)√ E.李某已滿60歲但仍擔(dān)任單位的咨詢顧問

【解析】注冊(cè)建造師管理規(guī)定》中規(guī)定，申請(qǐng)人有下列情形之一的，不予注冊(cè)： 不具有完全民事行為能力的； 申請(qǐng)?jiān)趦蓚€(gè)或者兩個(gè)以上單位注冊(cè)的； 未達(dá)到注冊(cè)建造師繼續(xù)教育要求的； 受到刑事處罰，刑事處罰尚未執(zhí)行完畢的；

因執(zhí)業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰，自刑事處罰執(zhí)行完畢之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿5年的；（6）因前項(xiàng)規(guī)定以外的原因受到刑事處罰，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿3年的；

被吊銷注冊(cè)證書，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿2年的；

在申請(qǐng)注冊(cè)之日前3年內(nèi)擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理期間，所負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故的；

申請(qǐng)人的聘用單位不符合注冊(cè)單位要求的； 年齡超過65周歲的；

（11）法律、法規(guī)規(guī)定不予注冊(cè)的其他情形。

82.下列建設(shè)工程保險(xiǎn)中，屬于自愿投保的險(xiǎn)種有（）。A.機(jī)器損壞險(xiǎn)√ B.建筑工程一切險(xiǎn)√ C.安裝工程一切險(xiǎn)√ D.工傷保險(xiǎn) E.勘察設(shè)計(jì)責(zé)任險(xiǎn)√

【解析】《建筑法》規(guī)定，建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法為職工參加工傷保險(xiǎn)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。ABCE都可自愿投保。

83.在施工檢測的見證取樣中，取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識(shí)、封志，其中應(yīng)標(biāo)明（）。

A.工程名稱√ B.取樣部位√ C.工程地點(diǎn) D.樣品名稱√ E.取樣日期√

【解析】本題考查的是對(duì)建筑材料、設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn)檢測的規(guī)定。在施工過程中，見證人員應(yīng)按照見證取樣和送檢計(jì)劃，對(duì)施工現(xiàn)場的取樣和送檢進(jìn)行見證。取樣人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識(shí)、封志。標(biāo)識(shí)和封志應(yīng)標(biāo)明工程名稱、取樣部位、取樣日期、樣品名稱和樣品數(shù)量，并由見證人員和取樣人員簽字。

84.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列行為中屬于建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)被責(zé)令改正，處20萬元以上50萬元以下罰款的有（）。

A.迫使承包方以低于成本的價(jià)格競標(biāo)的√ B.任意壓縮合理工期的√

C.未按照國家規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的√

D.施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施工的√ E.欠付工程款數(shù)額較大的

【解析】 《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》第五十六條 違反本條例規(guī)定，建設(shè)單位有下列行為之一的，責(zé)令改正，處20萬元以上50萬元以下的罰款：

(一)迫使承包方以低于成本的價(jià)格競標(biāo)的；(二)任意壓縮合理工期的；

(三)明示或者暗示設(shè)計(jì)單位或者施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量的；

(四)施工圖設(shè)計(jì)文件未經(jīng)審查或者審查不合格，擅自施工的；(五)建設(shè)項(xiàng)目必須實(shí)行工程監(jiān)理而未實(shí)行工程監(jiān)理的；(六)未按照國家規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)的；

(七)明示或者暗示施工單位使用不合格的建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的；(八)未按照國家規(guī)定將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、有關(guān)認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報(bào)送備案的。85.根據(jù)《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于施工單位不良行為的有（）。

A.未履行注冊(cè)建造師職責(zé)造成環(huán)境事故的 B.以欺騙手段取得資質(zhì)證書承攬工程的√ C.未在規(guī)定期限內(nèi)辦理資質(zhì)變更手續(xù)的√

D.不按照與招標(biāo)人訂立的合同履行義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的√ E.對(duì)建筑安全事故隱患不采取措施予以消除的√

【優(yōu)路網(wǎng)校解析】 A選項(xiàng)屬于注冊(cè)建造師不良記錄，不應(yīng)選。其余都屬于施工單位不良記錄。

86.根據(jù)《建筑市場誠信行為信息管理辦法》，建筑市場誠信行為公告可修正或變更的情形有（）。A.行政處罰決定在被行政復(fù)議期間的 B.行政處罰決定被依法停止執(zhí)行的√ C.行政處罰決定經(jīng)行政訴訟被撤銷的√ D.行政處罰決定經(jīng)行政復(fù)議被撤銷的√ E.行政處罰決定因行政執(zhí)法監(jiān)督被變更的√

【解析】行政處罰決定經(jīng)行政復(fù)議、行政訴訟以及行政執(zhí)法監(jiān)督被變更或被撤銷，應(yīng)及時(shí)變更或刪除該不良記錄，并在相應(yīng)的誠信信息平臺(tái)上給予公布。同時(shí)應(yīng)依法妥善處理相應(yīng)事項(xiàng)。行政處理決定在被行政復(fù)議或行政訴訟期間，公告部門依法不停止對(duì)違法行為的記錄的公告，但行政處理決定被依法停止執(zhí)行的除外。

87.下列工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)中，屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有（）。A.勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)等通用的綜合標(biāo)準(zhǔn)√ B.施工、驗(yàn)收等重要的通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)√ C.重要的通用的實(shí)驗(yàn)和評(píng)定方法等標(biāo)準(zhǔn)√ D.通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)√ E.重要的通用的信息管理標(biāo)準(zhǔn)

【解析】 工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。下列標(biāo)準(zhǔn)屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)：

工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工（包括安裝）及驗(yàn)收等通用的綜合標(biāo)準(zhǔn)和重要的通用的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

工程建設(shè)通用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)；

工程建設(shè)重要的通用的術(shù)語、符號(hào)、代號(hào)、量與單位、建筑模數(shù)和制圖方法標(biāo)準(zhǔn)； 工程建設(shè)重要的通用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和評(píng)定方法等標(biāo)準(zhǔn)； 工程建設(shè)重要的通用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（6）國家需要控制的其他工程建設(shè)通用的標(biāo)準(zhǔn)。

88.關(guān)于建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位在建筑活動(dòng)中節(jié)能義務(wù)的說法，正確的有（）。

A.設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)按照民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)√

B.建設(shè)單位不得明示或者暗示設(shè)計(jì)單位、施工單位違反民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工√

C.建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收，對(duì)不符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的民用建筑，不得出具竣工驗(yàn)收合格報(bào)告√

D.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備，并保證其符合施工圖設(shè)計(jì)文件要求 E.施工單位可以對(duì)進(jìn)入施工現(xiàn)場的墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備進(jìn)行查驗(yàn)；不符合施工圖設(shè)計(jì)文件要求的，不得使用

【解析】本題考查的是建筑節(jié)能的規(guī)定。按照合同約定由建設(shè)單位采購墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備的，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)保證其符合施工圖設(shè)計(jì)文件要求。選項(xiàng)D是錯(cuò)誤的。施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)進(jìn)度施工現(xiàn)場的墻體材料、保溫材料、門窗、采暖制冷系統(tǒng)和照明設(shè)備進(jìn)行查驗(yàn)；不符合施工設(shè)計(jì)文件要求的，不得使用。選項(xiàng)E是錯(cuò)誤的。所以選項(xiàng)ABC是正確的

89.施工作業(yè)人員應(yīng)當(dāng)享有的安全生產(chǎn)權(quán)利有（）。A.獲得防護(hù)用品權(quán)√ B.獲得保險(xiǎn)賠償權(quán)√ C.拒絕違章指揮權(quán)√ D.安全生產(chǎn)決策權(quán) E.緊急避險(xiǎn)權(quán)√

【解析】本題考查的是施工作業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。90.根據(jù)《合同法》，關(guān)于融資租賃合同的說法，正確的是（）。

A.出租人把租賃物的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給第三人時(shí)，融資租賃合同對(duì)第三人不發(fā)生效力 B.融資租賃合同屬于涉及三方當(dāng)事人的合同√

C.出賣人和出租人可以變更買賣合同中與承租人有關(guān)的內(nèi)容，無須經(jīng)過承租人的同意 D.承租人破產(chǎn)的，租賃物不屬于破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)√

E.承租人占有租賃物期間，因租賃物造成第三人的人身傷害或者財(cái)產(chǎn)損害的，出租人不承擔(dān)責(zé)任√

【解析】 本題考查的是融資租賃合同的法律規(guī)定，選項(xiàng)A融資租賃合同對(duì)第三人仍有效，選項(xiàng)C未經(jīng)承租人同意，出租人不得變更與承租人有關(guān)的合同內(nèi)容。

91.根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置專職安全生產(chǎn)管理人員配備辦法》，建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)專職安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)有（）。

A.檢查危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案落實(shí)情況√ B.參與危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案專家論證會(huì) C.監(jiān)督作業(yè)人員安全防護(hù)用品的配備及使用情況√

D.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違章違規(guī)行為或安全隱患，有權(quán)當(dāng)場予以糾正或作出處理決定√ E.對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的設(shè)施、設(shè)備、器材，有權(quán)當(dāng)場作出查封的處理決定√ 【解析】選項(xiàng)B屬于建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)。92.下列承擔(dān)法律責(zé)任的方式中，屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的有（）。A.停止侵害√ B.沒收非法財(cái)物 C.排除妨礙√ D.修理、重作，更換√ E.消除影響、恢復(fù)名譽(yù)√

【解析】 本題考查的是民事責(zé)任的承擔(dān)方式。《民法通則》第一百三十四條規(guī)定承擔(dān)民事責(zé)任的方式主要有：

（一）停止侵害；

（二）排除妨礙；

（三）消除危險(xiǎn)；

（四）返還財(cái)產(chǎn)；

（五）恢復(fù)原狀；

（六）修理、重作、更換；

（七）賠償損失；

（八）支付違約金；

（九）消除影響、恢復(fù)名譽(yù)；

（十）賠禮道歉。以上承擔(dān)民事責(zé)任的方式，可以單獨(dú)適用，也可以合并適用。

93.根據(jù)《勞動(dòng)法》，關(guān)于婦女、未成年人勞動(dòng)保護(hù)的說法，正確的有（）。A.企業(yè)應(yīng)當(dāng)為未成年工定期進(jìn)行健康檢查√ B.企業(yè)不得聘用未滿18周歲的未成年人 C.企業(yè)不得安排未成年人從事有毒有害的勞動(dòng)√ D.企業(yè)不得安排婦女從事高處、低溫、冷水作業(yè)

E.企業(yè)不得安排婦女從事國家規(guī)定的第4級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)√

【解析】《勞動(dòng)法》規(guī)定，禁止用人單位招用未滿16周歲的未成年人。不得安排未成年人從事礦山井下、有毒有害、國家規(guī)定的第4級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和其他禁忌從事的勞動(dòng)，用人單位應(yīng)對(duì)未成年工定期進(jìn)行健康檢查。《勞動(dòng)法》規(guī)定，禁止安排女職工從事礦山井下，國家規(guī)定的第4級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和其他禁忌從事的勞動(dòng)。不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第3級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)。B、D選項(xiàng)錯(cuò)誤。

94.下列建設(shè)工程合同中，屬于無效合同的有（）。A.施工企業(yè)超越資質(zhì)等級(jí)訂立的合同√ B.發(fā)包人脅迫施工企業(yè)訂立的合同

C.沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義訂立的合同√ D.供應(yīng)商欺詐施工單位訂立的采購合同 E.施工企業(yè)與發(fā)包人訂立的重大誤解合同

【優(yōu)路網(wǎng)校解析】 本題考查的是無效合同和效力合同的規(guī)定。BD屬于可撤銷合同，E屬于重大誤解也屬于可撤銷合同。

95.建設(shè)單位因急于投產(chǎn)，擅自使用了未經(jīng)竣工驗(yàn)收的工程。使用過程中，建設(shè)單位發(fā)現(xiàn)該工程主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，遂以質(zhì)量不符合約定為由將施工單位訴至人民法院。關(guān)于該合同糾紛的說法，正確的有（）。

A.由于建設(shè)單位擅自提前使用，施工單位不需要承擔(dān)保修責(zé)任

B.施工單位是否承擔(dān)保修責(zé)任，取決于建設(shè)單位是否已經(jīng)足額支付工程款 C.承包人應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程的合理使用壽命內(nèi)對(duì)地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量承擔(dān)民事責(zé)任√

D.主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限應(yīng)是50年，施工單位需要承擔(dān)保修責(zé)任

E.主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限是設(shè)計(jì)文件規(guī)定的合理使用年限，施工單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保修責(zé)任√

【解析】本題考查的建筑工程質(zhì)量保修制度。

96.根據(jù)《合同法》，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償損失責(zé)任的情形有（）。A.未及時(shí)檢查隱蔽工程造成的損失√ B.偷工減料造成的損失 C.驗(yàn)收違法行為造成的損失√ D.中途變更承包工作要求造成的損失√

E.提供圖紙或者技術(shù)要求不合理且怠于答復(fù)造成的損失√

【解析】本題考查的是建筑工程賠償損失的規(guī)定。B選項(xiàng)應(yīng)為施工方的責(zé)任。97.根據(jù)《民事訴訟法》，下列人員中，屬于民事訴訟當(dāng)事人的有（）。A.原告√ B.被告√ C.鑒定人 D.第三人√ E.審判員

【解析】本題考查的是訴訟當(dāng)事人和代理人。民事訴訟當(dāng)事人包括原告、被告、共同訴訟人和第三人。

98.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，必須實(shí)行監(jiān)理的建設(shè)工程有（）。A.國家重點(diǎn)建設(shè)工程√ B.大中型公用事業(yè)工程√ C.成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程√ D.限額以下的小型住宅工程 E.利用國際組織貸款的工程√

【解析】本題考查的是施工許可證的法定批準(zhǔn)條件。根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》明確規(guī)定，下列建設(shè)工程必須實(shí)行監(jiān)理：（1）國家重點(diǎn)建設(shè)工程；（2）大中型公用事業(yè)工程；（3）成片開發(fā)建設(shè)的住宅小區(qū)工程；（4）利用外國政府或者國際組織貸款、援助資金的工程；（5）國家規(guī)定必須實(shí)行監(jiān)理的其他工程。

99.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工單位應(yīng)在施工現(xiàn)場（）設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

A.樓梯口√ B.配電箱√ C.塔吊√ D.基坑底部 E.施工現(xiàn)場出口處√

【解析】本題考查的是施工現(xiàn)場安全防護(hù)。施工單位應(yīng)當(dāng)在施工現(xiàn)場入口處、施工起重機(jī)械、臨時(shí)用電設(shè)施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險(xiǎn)氣體和液體存放處等危險(xiǎn)部位，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志。

100.下列情形中，發(fā)包人可以請(qǐng)求人民法院解除建設(shè)工程施工合同的有（）。A.承包人明確表示不履行合同主要義務(wù)的√

B.承包人已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的√ C.承包人在合同約定的期限內(nèi)沒有完工的 D.承包人將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包的√ E.承包人將承包的建設(shè)工程違法分包的√

【解析】本題考查的是合同的終止。《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第八條規(guī)定承包人具有下列情形之一，發(fā)包人請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同的，應(yīng)予支持：

（一）明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的；

（二）合同約定的期限內(nèi)沒有完工，且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的；

（三）已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格，并拒絕修復(fù)的； 將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。

C選項(xiàng)承包人在合同約定的期限內(nèi)沒有完工的不可以請(qǐng)求解除

第二篇：2009、2011一級(jí)建造師法律法規(guī)真題及答案

09 年一級(jí)建造師建設(shè)工程法規(guī)考試真題

一、單項(xiàng)選擇題(共70 題，每題1 分。每題的備選項(xiàng)中，只有1 個(gè)最符合題意)。

1.關(guān)于推薦性標(biāo)準(zhǔn)，下面說法正確的是()。

A.不管是在什么級(jí)別的推薦性標(biāo)準(zhǔn)，都可以不執(zhí)行

B.如果是推薦性地方標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行

C.如果是推薦性行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行

D.如果是推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)，也必須要執(zhí)行

【答案】A 【解析】根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)化法》第七條的規(guī)定，國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分為強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。保障人體健康，人身、財(cái)產(chǎn)安全的標(biāo)準(zhǔn)和法律、行政法規(guī)規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)是強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，其他標(biāo)準(zhǔn)是推薦性標(biāo)準(zhǔn)。《標(biāo)準(zhǔn)化法》第十四條規(guī)定，強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，必須執(zhí)行。推薦性標(biāo)準(zhǔn)，國家鼓勵(lì)企業(yè)自愿采用。違反了關(guān)于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，要承擔(dān)相應(yīng)的民事、行政乃至刑事法律責(zé)任。對(duì)于推薦性標(biāo)準(zhǔn)，雖然不是國家強(qiáng)制執(zhí)行的，但是一經(jīng)約定采用，即在當(dāng)事人之間將產(chǎn)生法律約束力。

2.某工程在9 月10 日發(fā)生了地震災(zāi)害迫使承包人停止施工。9 月15 日發(fā)包人與承包人共同 檢查工程的損害程度，并一致認(rèn)為損害程度嚴(yán)重，需要拆除重建。9 月17 日發(fā)包人將依 法單方解除合同的通知送達(dá)承包人，9 月18 日發(fā)包人接到承包人同意解除合同的回復(fù)。依據(jù)《合同法》的規(guī)定，該施工合同解除的時(shí)間應(yīng)為()。

A.9 月10 日 B.9 月15 日 C.9 月17 日 D.9 月18 日

【答案】C 【解析】《合同法》第九十三條規(guī)定，當(dāng)事人協(xié)商一致，可以解除合同。當(dāng)事人可以約定一方解除合同的條件。解除合同的條件成就時(shí)，解除權(quán)人可以解除合同。《合同法》第九十六條規(guī)定，當(dāng)事人一方依照本法主張解除合同的，應(yīng)當(dāng)通知對(duì)方。合同自通知到達(dá)對(duì)方時(shí)解除。對(duì)方有異議的，可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)確認(rèn)解除合同的效力。法律、行政法規(guī)規(guī)定解除合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記等手續(xù)的，依照其規(guī)定。

3.根據(jù)《土地管理法》的有關(guān)規(guī)定，國家征收土地必須按法定程序進(jìn)行，并根據(jù)被征收土地的()，按照法定標(biāo)準(zhǔn)給予征地補(bǔ)償。

A.原用途 B.生產(chǎn)能力 C.經(jīng)濟(jì)價(jià)值 D.區(qū)位

4.甲乙雙方因工程施工合同發(fā)生糾紛，甲公司向法院提起了民事訴訟。審理過程中，在法院的主持下，雙方達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，法院制作了調(diào)解書并送達(dá)了雙方當(dāng)事人。雙方簽收后乙公司又反悔，則下列說法正確的是()。

A.甲公司可以向人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行

B.人民法院應(yīng)當(dāng)根據(jù)調(diào)解書進(jìn)行判決，C.人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定調(diào)解書無效并及時(shí)判決

D.人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定調(diào)解書無效并重新進(jìn)行調(diào)解

5.下列關(guān)于有限責(zé)任公司責(zé)任承擔(dān)的正確說法是()。

A.股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

B.股東以其個(gè)人資產(chǎn)為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

C.股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其注冊(cè)資本對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

D.股東以其個(gè)人資產(chǎn)為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其注冊(cè)資本對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任

6.關(guān)于表見代理的錯(cuò)誤說法是()。

A.表見代理的行為人沒有代理權(quán)

B.表見代理是無效代理

C.表見代理在本質(zhì)上屬于無權(quán)代理

D.善意相對(duì)人有理由相信行為人有代理權(quán)

7.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》規(guī)定，企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，嚴(yán)格遵守有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，未發(fā)生()事故的，安全生產(chǎn)許可證有效期屆滿時(shí)，經(jīng)原發(fā)證管理機(jī)關(guān)同意，不再審查，安全生產(chǎn)許可證有效期延期3 年。

A.安全 B.重大死亡

C.死亡 D.重傷

8.甲是乙的債務(wù)人，乙是丙的債務(wù)人，由于乙怠于行使自己到期的債權(quán)導(dǎo)致無法償還對(duì)丙的 債務(wù)，則下列說法正確的是()。

A.丙可以行使代位權(quán)，代替乙向甲行使債權(quán)

B.丙必須以乙名義行使乙的債權(quán)

C.丙可以行使不安抗辯權(quán)

D.甲可以行使代位權(quán)，直接向丙償還債務(wù)

9.某施工單位拒不履行法院生效判決，現(xiàn)查明該單位在銀行賬戶存有一筆款項(xiàng)，則法院可采 取的強(qiáng)制執(zhí)行措施是()。

A.凍結(jié) B.查封 C.拍賣 D.提存

10.某工程項(xiàng)目標(biāo)底是900 萬元人民幣，投標(biāo)時(shí)甲承包商根據(jù)自己企業(yè)定額算得成本是800萬元人民幣。剛剛竣工的相同施工項(xiàng)目的實(shí)際成本是700 萬元人民幣。則甲承包商投標(biāo)時(shí)的合理報(bào)價(jià)最低應(yīng)為()。

A.700 萬元 B.800 萬元

C.900 萬元 D.1000 萬元

11.建設(shè)單位擬修建一座造紙廠，為了盡量減少對(duì)環(huán)境的污染，應(yīng)當(dāng)采取的措施是()。

A.污水處理設(shè)施要設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)同時(shí)進(jìn)行

B.造紙廠投入運(yùn)營后3 個(gè)月內(nèi)必須建設(shè)污水處理設(shè)施

C.建設(shè)單位對(duì)造紙廠污染環(huán)境進(jìn)行檢測后決定何時(shí)修建污水處理設(shè)施

D.污水處理設(shè)施與造紙廠主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用

12.王某所簽訂的下列合同中，不屬于我國《合同法》調(diào)整范圍的是()。

A.勞動(dòng)合同 B.借款合同

C.勞務(wù)分包合同 D.房屋租賃合同

13.根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律規(guī)定，在投標(biāo)有效期結(jié)束前，由于出現(xiàn)特殊情況，招標(biāo)人要求投標(biāo)人延長投標(biāo)有效期時(shí)，()。

A.投標(biāo)人不得拒絕延長，并不得收回其投標(biāo)保證金

B.投標(biāo)人可以拒絕延長，并有權(quán)收回其投標(biāo)保證金

C.投標(biāo)人不得拒絕延長，但可以收回其投標(biāo)保證金

D.投標(biāo)人可以拒絕延長，但無權(quán)收回其投標(biāo)保證金

14.按照合同的約定，2007 年1 月1 日發(fā)包方應(yīng)該向承包方支付工程款，但沒有支付。2007年7 月1 曰至8 月1 日之間，當(dāng)?shù)匕l(fā)生了特大洪水，導(dǎo)致承包方不能行使請(qǐng)求權(quán)。2007年12 月3 日，承包方向法院提起訴訟，請(qǐng)求發(fā)包方支付拖欠的工程款，2007 年12 月31日法院做出判決。則下面的說法正確的是()。

A.2007 年7 月1 日至8 月1 日之間訴訟時(shí)效中止

B.2007 年12 月31 日起訴訟時(shí)效中止

C.2007 年12 月3 日訴訟時(shí)效中斷

D.2007 年7 月1 日至8 月1 日之間訴訟時(shí)效中斷

15.王某位于市區(qū)的一套住宅被劃入拆遷范圍，該房屋已出租給張某。在張某不同意解除房屋租賃合同的情況下，拆遷人應(yīng)當(dāng)()。

A.對(duì)王某實(shí)行貨幣補(bǔ)償 B.對(duì)張某實(shí)行貨幣補(bǔ)償

C.對(duì)張某實(shí)行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換 D.對(duì)王某實(shí)行房屋產(chǎn)權(quán)調(diào)換

16.《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》屬于()。

A.行政法規(guī) B.一般法律

C.司法解釋 D.部門規(guī)章 17.下列屬于應(yīng)當(dāng)承擔(dān)締約過失責(zé)任的情形是()。A.旅工單位沒有按照合同約定的時(shí)間完成工程

B.建設(shè)單位沒有按照合同約定的時(shí)間支付工程款

C.施工單位在投標(biāo)時(shí)借用了其他企業(yè)的資質(zhì)，在資格預(yù)審時(shí)沒有通過審查

D.建設(shè)單位在發(fā)出中標(biāo)通知書后，改變了中標(biāo)人

18.在一起鋼材購銷合同糾紛的訴訟過程中，作為買方的施工企業(yè)將鋼材供應(yīng)商在其網(wǎng)站上發(fā)布的價(jià)目表下載打印，并在法庭上作為證據(jù)出示，則該證據(jù)種類屬于()。

A.物證 B.勘驗(yàn)筆錄

C.書證 D.視聽資料

19.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》的規(guī)定，設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)參與建設(shè)工程()分析，并提出相應(yīng)的技術(shù)處理方案。

A.工期延誤 B.投資失控

C.質(zhì)量事故 D.施工組織環(huán)

20.甲方與乙方簽訂一項(xiàng)工程承攬合同并約定仲裁機(jī)構(gòu)，后在合同履行期間產(chǎn)生糾紛，雙方按照約定進(jìn)行了仲裁，乙方不服仲裁裁決，根據(jù)《仲裁法》規(guī)定，乙方可以向()的中級(jí)人民法院提出撤銷仲裁裁決的申請(qǐng)。

A.仲裁委員會(huì)所在地 B.合同簽訂地

C.乙方所在地 D.建設(shè)工程所在地

21.甲乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務(wù)提供保證，但保證合同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是()。

A.丙的保證方式為一般保證

B.保證期間與買賣合同的訴訟時(shí)效相同

C.如果甲在保證期間內(nèi)未要求丙承擔(dān)保證責(zé)任，則丙免除保證責(zé)任

D.如果甲在保證期間內(nèi)未經(jīng)丙書面同意將主債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丁，則丙不再承擔(dān)保證責(zé)任

22.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》的規(guī)定，建設(shè)工程意外傷害保險(xiǎn)的期限()。

A.自保險(xiǎn)合同生效之日起至保險(xiǎn)合同解除止

B.自施工合同訂立之日起至施工合同履行完畢止

C.自實(shí)際施工之日起至竣工結(jié)算完畢止

D.自工程開工之日起至竣工驗(yàn)收合格止

23.某施工企業(yè)對(duì)建設(shè)行政主管部門的行政處罰不服，向人民法院提起了行政訴訟。關(guān)于本案中的舉證責(zé)任，下列說法正確的是()。

A.舉證責(zé)任的分配原則是“誰主張，誰舉證”

B.建設(shè)行政主管部門在訴訟過程中不得自行取證

C.施工企業(yè)對(duì)沒有違法的事實(shí)負(fù)有舉證責(zé)任

D.作出該行政處罰的依據(jù)應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提供

24.某施工合同因承包人重大誤解而屬于可撤銷合同時(shí)，則下列表述錯(cuò)誤的是()。

A.承包人可申請(qǐng)法院撤銷合同

B.承包人可放棄撤銷權(quán)繼續(xù)認(rèn)可該合同

C.承包人放棄撤銷權(quán)后發(fā)包人享有該權(quán)利

D.承包人享有撤銷權(quán)而發(fā)包人不享有該權(quán)利

25.甲、乙雙方因施工合同糾紛，經(jīng)仲裁機(jī)構(gòu)裁決乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，然而乙方拒不履行生效裁決。根據(jù)《仲裁法》規(guī)定，甲方可以()。

A.向法院申請(qǐng)撤銷裁決 B.向人民法院起訴

C.向上級(jí)仲裁機(jī)構(gòu)申訴 D.向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行

26、甲公司與乙公司組成聯(lián)合體投標(biāo)，則下面說法正確的是（）

A、共同投標(biāo)協(xié)議在中標(biāo)后提交

B、甲公司與乙公司必須是同一專業(yè) C、甲公司與乙公司必須是一資質(zhì)等級(jí)

D、聯(lián)合體是以一個(gè)投標(biāo)人的身份投標(biāo)

27、某項(xiàng)目2008 年3 月1 日確定了中標(biāo)人，2008 年3 月8 日發(fā)出了中標(biāo)通知書，2008 年3月12 日中標(biāo)人收到了中標(biāo)通知書，則簽訂合同的日期應(yīng)該不遲于（）。

A、有名合同，雙務(wù)合同，有償合同 B、有名合同，雙務(wù)合同，不要式合同

C、無名合同，單務(wù)合同，要式合同 D、有名合同，單務(wù)合同，要式合同

28、某項(xiàng)目2008 年3 月1 日確定了中標(biāo)人，2008 年3 月8 日發(fā)生了中標(biāo)通知書，2008 年3 月12 日中標(biāo)人收到中標(biāo)通知書，則簽訂合同的日期應(yīng)該不遲于（）。

A、2008 年3 月16 日 B、2008 年3 月31 日

C、2008 年4 月7 日 D、2008 年4 月11 日

29、依據(jù)《合同法》對(duì)合同變更的規(guī)定，以下表述中正確的是（）。

A、不論采用何種形式訂立的合同，履行期間當(dāng)事人通過協(xié)商均可變更合同約定的內(nèi)容。

B、采用范本訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容

C、采用格式合同的，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容

D、采用競爭性超標(biāo)方式訂立的合同，履行期間不允許變更合同約定的內(nèi)容

30、某施工項(xiàng)目總承包招標(biāo)，合同估算價(jià)為人民幣1.2 億元，則要求投標(biāo)方提供的投標(biāo)證金數(shù)額最高應(yīng)為（）。

A、240 萬 B、120 萬 C、80 萬 D、20 萬

31、下列選項(xiàng)中不能提起行政復(fù)議的行為是（）。

A、某市建設(shè)行政主管部門將某施工企業(yè)的資質(zhì)由一級(jí)降低為二級(jí)

B、某市交通行政主管部門發(fā)布了禁止大型運(yùn)輸車輛超載的規(guī)定，并據(jù)此對(duì)某公司超載 車輛進(jìn)行扣押。

C、某市建設(shè)行政主管部門下達(dá)有關(guān)文件對(duì)內(nèi)部工作人員予以警告處分

D、某市民政部門對(duì)張某成立社團(tuán)組織的申請(qǐng)不予批準(zhǔn)

32、在施工承包合同中約定由施工單位采購建筑材料。施工期間，建設(shè)單位要求施工單位購買某采石場的石料，理由是該石料物美價(jià)廉。對(duì)此，下面說法正確的是（）。

A、施工單位可以不接受

B、建設(shè)單位的要求施工單位必須接受

C、建設(shè)單位通過監(jiān)理單位提出此要求，施工單位才必須接受

D、建設(shè)單位以書面形式提出要求，施工單位就必須接受

33、某建設(shè)項(xiàng)目遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間為2008 年3 月1 日上午9 點(diǎn)，某投標(biāo)人由于交通擁堵于2008 年3 月1 日上午9 點(diǎn)5 分將投標(biāo)文件送達(dá)，開標(biāo)當(dāng)時(shí)的正確做法是（）。

A、招標(biāo)人不予受理，該投標(biāo)文件作為無效標(biāo)書處理

B、經(jīng)招標(biāo)辦審相查批準(zhǔn)后，該投標(biāo)有效，可以進(jìn)入開標(biāo)程序

C、經(jīng)其他全部投標(biāo)人過半數(shù)同意，該投標(biāo)可以進(jìn)入開標(biāo)程序。

D、由評(píng)標(biāo)委員會(huì)按廢標(biāo)處理

34、某建筑公司與某安裝公司組成聯(lián)合體承包工程，并約定質(zhì)量缺陷引起的賠償責(zé)任由雙方各自承擔(dān)50%。施工中由于安裝公司技術(shù)問題導(dǎo)致質(zhì)量缺陷，造成工程20 萬元損失，則以下說法正確的是（）。

A、建設(shè)單位可以向建筑公司索賠20 萬元

B、建設(shè)單位只能向安裝公司索賠20 萬元

C、建設(shè)單位只能向建筑公司和安裝公司分別索賠10 萬元

D、建設(shè)單位不可以向安裝公司索賠20 萬元。

35、某公司因情況緊急，于3 月2 日請(qǐng)求人民法院對(duì)某港口倉庫的一批貨物采取拆前保全措施，3 月3 日，法院同意了財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)，并于當(dāng)天裁定對(duì)該批貨物進(jìn)行了扣押，如果該公司在（）前未起訴，法院將解除該財(cái)產(chǎn)保全。

A、3 月22 日 B、3 月18 日 C、3 月13 日 D、3 月12 日

36、下列關(guān)于以招標(biāo)投標(biāo)方式訂立施工合同的說法中，正確的是（）。

A、提交投標(biāo)文是承諾 B、發(fā)放招標(biāo)文件是要約

C、簽訂書面合同是承諾 D、發(fā)放中標(biāo)通知書的承諾

37、按照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l全》的規(guī)定（）不屬于建設(shè)單位安全責(zé)任范圍。

A、向建設(shè)行政主管部門提供安全施工措施資料

B、向施工單位提供準(zhǔn)確的地下管理線資料

C、對(duì)拆除工程進(jìn)行備案

D、為施工現(xiàn)場從事特種作業(yè)的施工人員提供安全保障

38、建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)某施工項(xiàng)目進(jìn)行檢查時(shí)，提出了若干檢查要求，基保不屬于質(zhì)量監(jiān)督部門職權(quán)范圍的檢查內(nèi)容是（）。

A、要求出示施工項(xiàng)目經(jīng)理和技術(shù)負(fù)責(zé)人的資格證書

B、要求提交質(zhì)量保證體系和質(zhì)量責(zé)任制度文件

C、抽查施工中主要建筑材料的質(zhì)量

D、檢查勞動(dòng)俁同履行及勞動(dòng)保護(hù)情況

39、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，可以作為保證人的是（）

A、廠礦的職能部門 B、有限責(zé)任公司

C、政府機(jī)關(guān) D、某高等學(xué)校

40、在下列擔(dān)保方式中，不轉(zhuǎn)移對(duì)擔(dān)何財(cái)產(chǎn)占有的是（）。

A、定金 B、質(zhì)押 C、抵押 D、留置

41、某工程施工合同履行過程中，經(jīng)建設(shè)單位同意，總承包單位將部分工程的施工交由分包單位完成，就分包工程的施工而言，下列說法正確的是（）。

A、應(yīng)由分包單位與總承包單位對(duì)建設(shè)單位承擔(dān)連帶責(zé)任

B、應(yīng)由總承包單位對(duì)建設(shè)單位承擔(dān)責(zé)任

C、應(yīng)由分包單位對(duì)建設(shè)單位承擔(dān)責(zé)任

D、由建設(shè)單位自行承擔(dān)責(zé)任

42、下列關(guān)于建設(shè)單位的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的表述中，錯(cuò)誤的是（）。

A、建設(shè)單位不得暗示施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量

B、建設(shè)單位不得任意壓縮合同工期

C、建設(shè)單位進(jìn)行裝修時(shí)不得變動(dòng)建筑主體和承重結(jié)構(gòu)

D、建設(shè)工程發(fā)包單位不得迫使承包方以低于成本價(jià)格競標(biāo)

43、建筑公司總經(jīng)理王某將列入工程概算的安全施工措施費(fèi)用50 萬元挪作他用，工地因安全生產(chǎn)條件不符合國家規(guī)定而導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡，王某的行為涉嫌構(gòu)成（）。

A、瀆職罪 B、重大勞動(dòng)安全事故罪

C、重大責(zé)任事故罪 D、工程重大安全事故罪

44、甲與乙簽訂房屋買賣合同，將自有一幢房屋賣給乙，并約定任何一方違約須向?qū)Ψ街Ц顿彿靠畹?5%的違約金。但在交房前，甲又與丙簽訂合同，將該房屋賣給丙，并與丙辦理了過戶登記手續(xù)。則下列說法中錯(cuò)誤的是（）。

A．若乙要求甲支付約定的違約金，甲可以請(qǐng)求法院或仲裁機(jī)構(gòu)予以適當(dāng)減少

B．甲必須收回房屋并向乙方交付

C．丙取得該房屋的所有權(quán)

D．乙不能要求甲實(shí)際交付該房屋，但可以要求甲承擔(dān)違約責(zé)任

45．甲建筑公司是某施工項(xiàng)目的施工總承包單位，乙建筑公司是其分包單位。2008 年5 月5日，乙建筑公司的施工項(xiàng)目發(fā)生了生產(chǎn)安全事故，應(yīng)由（）向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。

A．甲建筑公司或乙建筑公司 B、甲建筑公司

C、乙建筑公司 D、甲建筑公司和乙建筑公司

46、在施工合同履行過程中，當(dāng)事人一方可以免除違約責(zé)任的情形是（）。A、因?yàn)榻ㄔO(shè)單位拖延提供圖紙，導(dǎo)致建設(shè)公司未能按合同約定時(shí)間開工

B、因?yàn)榻ㄖ咀杂性O(shè)備損壞，導(dǎo)致工期拖延

C、因發(fā)生洪災(zāi)，建筑公司無法在全中同約定的工期內(nèi)竣工

D、因?yàn)槿ㄒ黄焦て谕涎樱ㄔO(shè)單位不能在合同約定的時(shí)間內(nèi)提供施工現(xiàn)場

47、某地區(qū)擬建設(shè)一項(xiàng)大型工程項(xiàng)目，按照項(xiàng)目建設(shè)程序，該項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告已上報(bào)給了國家具有審批權(quán)限的審批機(jī)構(gòu)，但在審查過程中，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目沒有（），最終該項(xiàng)目未能通過。

A、項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃 B、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)

C、安全管理實(shí)施方案 D、合理用能的專題論證

48、某貸款合同，借款方以一塊林地的承包經(jīng)營權(quán)向貸款方做了抵押擔(dān)保，但未到縣級(jí)林業(yè)主管部門辦理抵押登記，貸款方即撥付了借貸的資金。按照相關(guān)法律規(guī)定該抵押合同（）。

A、在貸款方將資金撥付至借款方賬戶時(shí)生效

B、由于事先未獲得林業(yè)主管部門的批準(zhǔn)，屬于無效合同

C、自當(dāng)事人雙方簽字蓋章后即生效

D、借貸雙方協(xié)理完抵押登記手續(xù)后生效

49、以下各項(xiàng)中，屬于監(jiān)理單位主要安全責(zé)任的是（）。

A、組織專家論證、審查深基坑專項(xiàng)施工方案

B、施工單位拒不整改安全隱患時(shí)，及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告

C、申領(lǐng)施工許可證時(shí)，提供建設(shè)工程有關(guān)安全施工措施的資料

D、提出保障施工作業(yè)人員安全和預(yù)防生產(chǎn)安全事故的措施建議

50、受要約人在要約規(guī)定的期限內(nèi)發(fā)生的書面承諾，由于水災(zāi)導(dǎo)致郵路中斷，致使到達(dá)要約人的時(shí)間超過承諾期限，按照《合同法》的規(guī)定，下列選項(xiàng)中正確的是（）。

A、應(yīng)視為受要約人撤回承諾

B、應(yīng)視為受要約人撤銷承諾

C、若要約人未做出任何表示，則該了在諾有效

D、因承諾超過規(guī)定期限到達(dá)，則該承諾只能無效

51、甲訴乙建設(shè)工程施工合同糾紛一案，人民法院立案審理，在庭審中，甲方未經(jīng)法庭許可中途退庭，則人民法院對(duì)該起訴訟案件（）。

A、移送二審法院裁決 B、按撤訴處理

C、按缺席判決 D、進(jìn)入再審程充

52、民事責(zé)任的承擔(dān)方式中不包括（）。

A、恢復(fù)原狀 B、消除危險(xiǎn) C、賠禮道歉 D、沒收財(cái)產(chǎn)

53、王某發(fā)現(xiàn)吊裝預(yù)制構(gòu)件欲脫落，拒絕繼續(xù)作業(yè)并迅速躲避。王某的行為是行使法律賦予的（）。

A、正當(dāng)防衛(wèi)權(quán) B、緊急避險(xiǎn)權(quán) C、拒絕權(quán) D、知情權(quán)

54、下列選項(xiàng)中，有關(guān)工程竣工日期的錯(cuò)誤表述是（）。

A、建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)性爭議，工程質(zhì)量簽定合同的，簽定日期為 竣工日期

B、承包人已經(jīng)提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，發(fā)包人施延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為 竣工日期

C、建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期

D、建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期

55、甲市的王先生購買了位于乙市的商品房一套，該住房的開發(fā)商為丙市的某房地產(chǎn)開發(fā)公司，工程由丁市的某建筑企業(yè)施工建設(shè)。王先生入住不到一年，發(fā)現(xiàn)該房屋承重墻已出現(xiàn)嚴(yán)重開裂。王先生欲對(duì)此提起訴訟，則本案就由（）人民法院管轄。

A、甲市 B、乙市 C、丙市 D、丁市

56、下列關(guān)于格式條款的說法中，正確的是（）

A、格式條款和非格式條款不一致的，應(yīng)以格式條款為準(zhǔn)

B、只要合同中寫明，提供格式條款的一方無須提請(qǐng)對(duì)方注意限制其責(zé)任的條款 C、對(duì)格式條款的理解發(fā)生爭議的，應(yīng)當(dāng)按通常理解予以解釋

D、對(duì)格式條款有兩種以上解釋的，應(yīng)作出利于條款起草方的解釋

57、某建設(shè)工程勘察單位業(yè)務(wù)實(shí)力較強(qiáng)，欲在全國范圍內(nèi)取接勘察業(yè)務(wù)，按照我國建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理相關(guān)規(guī)定，該建設(shè)工程勘察單位的資質(zhì)等級(jí)最低須為（）。

A、丁級(jí) B、丙級(jí) C、乙級(jí) D、甲級(jí)

58、按照國家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)需要進(jìn)行消防設(shè)計(jì)的建筑工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將建筑工程的消防設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)資料報(bào)送（）審核。

A、建設(shè)行政主管部門 B、公安消防機(jī)構(gòu)

C、消防檢測機(jī)構(gòu)成 D、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)

59、由于監(jiān)理工程師指令有誤導(dǎo)致現(xiàn)場停工，若合同中沒有相應(yīng)條款，則正確說法是（）

A、由建設(shè)單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)

B、由施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費(fèi)用由監(jiān)理單位承擔(dān)

C、由施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費(fèi)用由施工單位承擔(dān)

D、帥施工單位做好現(xiàn)場維護(hù)，所需費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān)。

60、某貿(mào)易公司與某建材供應(yīng)商簽訂合同，約定供應(yīng)商于合同簽訂后7 日內(nèi)將3000 噸鋼筋運(yùn)至某工地，向施工單位履行交貨義務(wù)，合同簽署后，供應(yīng)商未按合同約定交貨，則（）。

A、施工單位與貿(mào)易公司應(yīng)共同向供應(yīng)商追究責(zé)任

B、供應(yīng)商應(yīng)向施工單位承擔(dān)違約責(zé)任

C、供應(yīng)商應(yīng)向貿(mào)易公司承擔(dān)違約責(zé)任

D、施工單位與貿(mào)易公司均可向供應(yīng)商追究違約責(zé)任

61、工程保險(xiǎn)中屬于強(qiáng)制保險(xiǎn)的是（）

A、安裝工程一切險(xiǎn) B、職業(yè)責(zé)任險(xiǎn)

C、建筑工程一切險(xiǎn) D、意外傷害險(xiǎn)

62、按照《擔(dān)保法》的規(guī)定，債權(quán)人依法將主債權(quán)讓給第三人，在通知債務(wù)人和保證人后，保證人（）。

A、可以在減少保證范圍的前掉下再承擔(dān)保證責(zé)任

B、必須在原擔(dān)保范圍內(nèi)繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任

C、可以拒絕再承擔(dān)保證責(zé)任

D、同意后，才繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任

63、某建設(shè)單位取得土地使用權(quán)后，需要改變土地使用權(quán)出讓合同約定的土地用途的，必須取得出讓方和（）的同意

A、城鄉(xiāng)規(guī)劃行政主管部門 B、環(huán)境保護(hù)行政主管部門

C、土地行政主管部門 D、建設(shè)行政主管部門

64、某建設(shè)工程總承包商與分包商在分包合同中約定了有效的促裁條款。合同履行期間，總承包商以分包商不具備資質(zhì)為由向人民法陸軍起廣訴，要求確認(rèn)該分包合同無效，根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，人民法院（）。

A、應(yīng)當(dāng)受理，確認(rèn)合同有效后駁回起訴

B、不予受理

C、應(yīng)當(dāng)受理，確認(rèn)合同有效后移送仲裁委員會(huì)

D、應(yīng)當(dāng)先審查合同效力，確認(rèn)合同無效后受理

65、施工人員工對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)在（）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣并送檢。

A、設(shè)計(jì)單位 B、工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu) C、監(jiān)理單位 D、施工企業(yè)質(zhì)量管理部門

66、建設(shè)單位委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)擬建工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)，按照我國《工程建 設(shè)項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)投標(biāo)辦法》的規(guī)定，擬招標(biāo)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)具備一定的條件，其中包括（）。

A、施工組織設(shè)計(jì)已編制完成并批準(zhǔn) B、材料、設(shè)備等物資供應(yīng)合同已簽訂

C、施工項(xiàng)目管理規(guī)劃已編制完成 D、勘察設(shè)計(jì)所需資金已經(jīng)落實(shí)

67、甲房地產(chǎn)開發(fā)公司將一住宅小區(qū)工程以施工總承包方式發(fā)包給乙建筑公司，建筑公司又將其中場地平整及土方工程分包給丙土方公司，在工程開工前，應(yīng)當(dāng)由（）按照有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證。

A、乙建筑公司 B、丙土方公司

C、甲房地產(chǎn)開發(fā)公司和乙建筑公司共同 D、甲方地產(chǎn)開發(fā)公司

68、某施工單位因嚴(yán)重違章施工造成了重大生產(chǎn)安全事故，有關(guān)行政機(jī)關(guān)似吊銷其資質(zhì)證書，以下有關(guān)行政處罰程序的表述錯(cuò)誤的是（）。

A、這起行政處罰不適用聽證程序 B、行政機(jī)關(guān)應(yīng)負(fù)責(zé)組織聽證

C、行政機(jī)關(guān)應(yīng)在擔(dān)組織聽證的費(fèi)用 D、施工單位有權(quán)要求舉行聽證

69、施工單位所承建的某辦公樓，沒有經(jīng)過驗(yàn)收建設(shè)單位就提前使用。3 年后，辦公樓主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)理問題，下面說法正確的是（）。

A、主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限應(yīng)是50 年，施工單位需要承擔(dān)保修責(zé)任

B、主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限是設(shè)計(jì)的合理使用年限，施工單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)保修責(zé)任

C、施工單位是否承擔(dān)保修責(zé)任，取決于建設(shè)單位是否已經(jīng)足額支付工程款

D、由于建設(shè)單位提前使用，施工單位不需要承擔(dān)保修責(zé)任

70、商品混凝土供應(yīng)商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工程的商品混凝土數(shù)量及價(jià)款等事實(shí)。以下說法不符合《關(guān)于民事訴訟證據(jù)的若干規(guī)定》的是（）。

A、詢問證人甲時(shí)，其他證人不得在場

B、審判人員和當(dāng)事人可以對(duì)甲進(jìn)行詢問

C、甲應(yīng)當(dāng)出庭作證

D、甲可以旁聽法審理

二、多項(xiàng)選擇題(共30 題，每題2 分。每題的備選項(xiàng)中，有2 個(gè)或2 個(gè)以上符合題意，至少有1 個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分;少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5 分)

71.某施工單位申領(lǐng)建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證時(shí)，根據(jù)我國《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》，應(yīng)具備經(jīng)建設(shè)行政主管或其他有關(guān)部門考核合格的人員包括()。

A.應(yīng)急救援人員 B.單位主要負(fù)責(zé)人

C.從業(yè)人員 D.安全生產(chǎn)管理人員

E.特種作業(yè)人員

【答案】BD 【解析】根據(jù)《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》第四條第四項(xiàng)的規(guī)定，主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)建設(shè)主管部門或者其他有關(guān)部門考核合格是建筑施工企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備下列安全生產(chǎn)條件之一。

72.以下關(guān)于建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)等級(jí)劃分的表述中，正確的有()。

A.取得甲級(jí)工程勘察勞務(wù)資質(zhì)的企業(yè)，承接工程勘察業(yè)務(wù)范圍不受限制

B.勞務(wù)分包與施工總承包是建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)劃分中兩個(gè)獨(dú)立的序列

C.工程監(jiān)理企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)

D.工程設(shè)計(jì)資質(zhì)分為工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)和工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)

E.工程勘察綜合資質(zhì)與工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)只設(shè)置一個(gè)級(jí)別

【答案】BDE 【解析】工程勘察綜合資質(zhì)只設(shè)甲級(jí)；工程勘察專業(yè)資質(zhì)根據(jù)工程性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)設(shè)立類別和級(jí)別；工程勘察勞務(wù)資質(zhì)不分級(jí)別。取得工程勘察綜合資質(zhì)的企業(yè)，承接工程勘察業(yè)務(wù)范圍不受限制；取得工程勘察專業(yè)資質(zhì)的企業(yè)，可以承接同級(jí)別相應(yīng)專業(yè)的工程勘察業(yè)務(wù)；取得工程勘察勞務(wù)資質(zhì)的企業(yè)，可以承接巖土工程治理、工程鉆探、鑿井工程勘察勞務(wù)工作。工程設(shè)計(jì)資質(zhì)分為工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)、工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)。工程設(shè)計(jì)綜合資質(zhì)只設(shè)甲級(jí)；工程設(shè)計(jì)行業(yè)資質(zhì)和工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)根據(jù)工程性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)設(shè)立類別和級(jí)別。工程監(jiān)理企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)分為甲級(jí)、乙級(jí)和丙級(jí)，并按照工程性質(zhì)和技術(shù)特點(diǎn)劃分為若干工程類

73.甲建筑公司收到了某水泥廠寄發(fā)的價(jià)目表但無其他內(nèi)容。甲按標(biāo)明價(jià)格提出訂購1000 噸某型號(hào)水泥，并附上主要合同條款，卻被告知因原材料價(jià)格上漲故原來的價(jià)格不再適用，要采用提價(jià)后的新價(jià)格，則下列說法正確的是()。

A.水泥廠的價(jià)目表屬于要約邀請(qǐng) B.甲建筑公司的訂購表示屬于要約

C.水泥廠的價(jià)目表屬于要約 D.水泥廠新報(bào)價(jià)屬于承諾

E.水泥廠新報(bào)價(jià)屬于新要約

74.下列選項(xiàng)中，屬于無效合同的有()。

A.供應(yīng)商欺詐施工單位簽訂的采購合同

B.村委會(huì)負(fù)責(zé)人為獲得回扣與施工單位高價(jià)簽訂的村內(nèi)道路施工合同

C..施工單位將工程轉(zhuǎn)包給他人簽訂的轉(zhuǎn)包合同

D.分包商擅自將發(fā)包人供應(yīng)的鋼筋變賣簽訂的買賣合同

E.施工單位與房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂的墊資施工合同

75.按照相關(guān)法律規(guī)定，勘察合同中勘察人的主要義務(wù)包括()。

A.必須使用自己的機(jī)具設(shè)備完成勘察工作

B.參加主體結(jié)構(gòu)隱蔽工程的施工驗(yàn)收

C.按約定的工作范圍進(jìn)行勘察

D.按約定的時(shí)間完成勘察任務(wù)

E.提供完整的勘察報(bào)告

76.關(guān)于工程建設(shè)中，施工單位應(yīng)采取的消防安全措施，下列說法正確的有()。

A.實(shí)行防火安全責(zé)任制，確定各崗位的消防安全責(zé)任人

B.施工過程中，禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場所使用明火作業(yè)

C.要求施工現(xiàn)場消防產(chǎn)品的質(zhì)量必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

D.要對(duì)職工進(jìn)行消防安全培訓(xùn)，有火災(zāi)危險(xiǎn)作業(yè)的人員必須持證上崗

E.在設(shè)有車間或倉庫的建筑物內(nèi)設(shè)置員工宿舍的，應(yīng)當(dāng)立即拆除

77.有五位先生通過了建造師執(zhí)業(yè)資格考試，目前打算申請(qǐng)注冊(cè)。下列情形中不予注冊(cè)的有()。

A.李先生三年前擔(dān)任工長時(shí)，由于偷工減料導(dǎo)致了安全生產(chǎn)事故而受到刑事處罰

B.趙先生就職于工商行政主管部門，希望能利用業(yè)余時(shí)間從事施工管理工作

C.王先生由于業(yè)務(wù)水平高，同時(shí)受聘于兩家施工企業(yè)，申請(qǐng)?jiān)谶@兩個(gè)單位分別注冊(cè)

D.周先生拖欠農(nóng)民工工資

E.張先生由于在今年的施工過程中擅自修改圖紙而受到了處分

78.關(guān)于違約金條款的適用，下列說法正確的有()。

A.約定的違約金低于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)予以增加

B.違約方支付遲延履行違約金后，另一方仍有權(quán)要求其繼續(xù)履行

C.當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以選擇適用違約金條款或定金條款

D.當(dāng)事人既約定違約金，又約定定金的，一方違約時(shí)，對(duì)方可以同時(shí)適用違約金條款及定金條款

E.約定的違約金高于造成的損失的，當(dāng)事人可以請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)按實(shí)際損失金額調(diào)減

79.某建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行施工總承包，總承包單位將該建設(shè)項(xiàng)目依法分包，則關(guān)于工程檔案的整理、移交，下列說法中正確的有()。

A.總承包單位負(fù)責(zé)匯總各分包單位形成的工程檔案，整理無誤后向城建檔案館移交

B.分包單位自行整理本單位形成的工程文件，并向總承包單位移交

C.建設(shè)單位負(fù)責(zé)對(duì)檔案文件的審查，審查合格后向城建檔案館移交

D.勘察、設(shè)計(jì)等單位立卷歸檔后，向總承包單位移交

E.分包單位自行整理的工程文件由本單位檔案管理部門保存，不向其他單位移交

80.下列關(guān)于提存的說法中，正確的有()。

A.自提存之日起，債務(wù)人的債務(wù)視為履行完畢

B.自債權(quán)人領(lǐng)取提存物之日起，提存物所有權(quán)轉(zhuǎn)歸債權(quán)人

C.自提存之日起，提存物損毀、滅失的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)歸債權(quán)人

D.如債權(quán)人對(duì)債務(wù)人負(fù)有未到期債務(wù)的，在債權(quán)人未履行債務(wù)或者提供擔(dān)保之前，提存部門根據(jù)債務(wù)人的要求應(yīng)當(dāng)拒絕其領(lǐng)取提存物 E.債權(quán)人領(lǐng)取提存物的權(quán)利，自提存之日起五年內(nèi)不行使而消滅

81.甲施工企業(yè)與乙起重機(jī)廠簽訂了一份購置起重機(jī)的買賣合同，約定4 月1 日甲付給乙100萬元預(yù)付款，5 月12 日由乙向甲交付兩輛起重機(jī)，但到了4 月1 日，甲經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)乙確已全面停產(chǎn)，經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化。此時(shí)甲可以()，以維護(hù)自己的合法權(quán)益。

A.行使同時(shí)履行抗辯權(quán) B.終止合同

C.中止履行合同并通知對(duì)方 D.請(qǐng)求對(duì)方提供適當(dāng)擔(dān)保

E.轉(zhuǎn)讓合同

82、在《評(píng)標(biāo)委員會(huì)和評(píng)標(biāo)方法暫行規(guī)定》中，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成的要求包括（）。

A、評(píng)標(biāo)委員會(huì)由5 人以上的單數(shù)組成。

B、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的成員必須是既懂經(jīng)濟(jì)又懂法律的專家

C、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的專家與所有投標(biāo)人均沒有利害關(guān)系

D、評(píng)標(biāo)專家在相關(guān)領(lǐng)域工作滿8 年且具有高級(jí)職稱或同等專業(yè)水平

E、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的成員能夠認(rèn)真、公正、廉潔地履行職責(zé)

83、在施工過程中，施工人員發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)圖紙不符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人采取的正確做法是（）。

A、繼續(xù)按照工程設(shè)計(jì)圖紙施工 B、按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)修改工程設(shè)計(jì)

C、追究設(shè)計(jì)單位違法責(zé)任 D、及時(shí)提出意見和建議

E、通過建設(shè)單位要求設(shè)計(jì)單位予以變更

84、根據(jù)我國未能律規(guī)定，下列合同轉(zhuǎn)讓行為無效的是（）。

A、甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目全部轉(zhuǎn)讓給乙 施工單位

B、甲將自己對(duì)乙單位的一筆債務(wù)部分轉(zhuǎn)讓給丙公司，隨后通知乙單位

C、甲將中標(biāo)的某項(xiàng)目的勞務(wù)作業(yè)全部分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的丁企業(yè)

D、甲不顧合同約定的不得轉(zhuǎn)讓債務(wù)權(quán)條款，將自己對(duì)乙單位一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司

E、甲將自己對(duì)乙單位的一筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司，隨后通知乙單位。

85、根據(jù)《民事訴訟法》的規(guī)定，起訴必須符合的條件有（）

A、有充分的證據(jù)

B、有明確的被告

C、屬于人民法院受理民事訴訟的范圍

D、原告是與本案有間接利害關(guān)系的公民

E、有書面的起訴書

86、以下各項(xiàng)糾紛中，屬于《仲裁法》調(diào)整范圍的是（）

A、某建筑公司與某設(shè)備安裝公司之間的借款合同糾紛

B、村民王某與村委會(huì)的耕地承包合同糾紛

C、某施工單位和某商品混凝土廠家的供貨合同糾紛

D、建設(shè)單位和施工單位之間的施工合同糾紛

E、鋼筋工趙某和所供職施工單位之間的勞動(dòng)糾紛

87、根據(jù)《擔(dān)保法》的有關(guān)規(guī)定，禁止抵押的有（）。

A、土地所有權(quán) B、宅基地使用權(quán) C、荒山承包經(jīng)營權(quán)

D、學(xué)校圖書館 E、被扣押的汽車

88、按照法律規(guī)定，下列各選項(xiàng)中屬于民事法律行為成立要件的有（）。

A、行為人意思表示真實(shí) B、行為人必須具有完全民事行為能力

C、行為內(nèi)容合法 D、行為形式合法 E、行為不違反社會(huì)公共利益

89、在市區(qū)施工產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的下列情形中，可以在夜間進(jìn)行施工作業(yè)而不需要有關(guān)主管部門證明的是（）。

A、混凝土連續(xù)澆筑

B、特殊需要必須連續(xù)作業(yè)

C、自來水管道爆裂搶修

D、由于施工單位計(jì)劃向國慶獻(xiàn)禮而搶進(jìn)度的施工 E、路面塌陷搶修

90、某工程監(jiān)理公司是施工項(xiàng)目的監(jiān)理單位，其監(jiān)理的依據(jù)包括（）。

A、該項(xiàng)目施工單位與建設(shè)單位簽訂的施工承包合同

B、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》

C、《建設(shè)工程晏全在生產(chǎn)管理?xiàng)l例》

D、該項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位與建設(shè)單位簽訂的設(shè)計(jì)承包合同

E、《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》

91、根據(jù)我國《企業(yè)所得稅法》的規(guī)定，計(jì)算企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額時(shí)，準(zhǔn)予扣除的項(xiàng)目是指與納稅人取得收入有關(guān)的（）。

A、成本 B、紅利 C、費(fèi)用 D、損失 E、收益

92、根據(jù)我國《行政訴訟法》的規(guī)定，可以投定吊銷企業(yè)營業(yè)執(zhí)照行政處罰的規(guī)范性文件是（）

A、地方政府規(guī)章 B、法律 C、部門規(guī)章 D、行政法律 E、地方性法律

93、施工企業(yè)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求，應(yīng)完成的安全保障工作包括（）。

A、明確法定代表人對(duì)本企業(yè)的安全責(zé)任要責(zé)任

B、設(shè)置安全處室對(duì)安全負(fù)責(zé)

C、對(duì)內(nèi)部職工進(jìn)行安全培訓(xùn)，持證上崗

D、落實(shí)各崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任

E、制定企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)績效考核標(biāo)準(zhǔn)

94、下面關(guān)于項(xiàng)目招標(biāo)的說法錯(cuò)誤的是（）。

A、施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在200 萬元人民幣以上的項(xiàng)目必須招標(biāo)

B、個(gè)人投資的項(xiàng)目不需要招標(biāo)

C、施工主要技術(shù)采用和持定專利的項(xiàng)目可以招標(biāo)

D、涉及到公眾安全的項(xiàng)目必須招標(biāo)

E、符合工程招標(biāo)范圍，重要材料采購單項(xiàng)合同估算價(jià)在100 萬元人民幣以上的項(xiàng)目必須招標(biāo)

95、甲乙雙方的合同糾紛于2006 年7 月2 日開庭仲裁，7 月4 日，經(jīng)仲裁庭調(diào)解，雙方達(dá)成了調(diào)解協(xié)議，7 月5 日仲裁庭根據(jù)調(diào)解協(xié)議制定了調(diào)解書，7 月6 日調(diào)解書交由雙方簽收，根據(jù)《仲裁法》有關(guān)規(guī)定，則下列說法正確的是（）。

A、該調(diào)解書與仲裁裁決書具有同等法律效力

B、該調(diào)解書自2006 年7 月5 日產(chǎn)生法律效力

C、若當(dāng)事人簽收調(diào)解書后反悔，則仲裁庭重新開庭仲裁

D、申請(qǐng)人簽收調(diào)解書后，申請(qǐng)人應(yīng)撤回仲裁申請(qǐng)

E、該調(diào)解書自2006 年7 月6 日產(chǎn)生法律效力。

96、某建設(shè)單位分別與設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位簽訂工程合同，根據(jù)我國《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，各單位在工程實(shí)施中負(fù)有應(yīng)當(dāng)執(zhí)行建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的職責(zé)。下面有磁對(duì)各單位執(zhí)行建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)待業(yè)的表述，正確的是（）。

A、監(jiān)理單位對(duì)節(jié)能工程實(shí)施監(jiān)量時(shí)，不得違反有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

B、建設(shè)單位不得以任何理由要求施工單位修改經(jīng)審查合格的節(jié)能設(shè)計(jì)文件

C、民用建筑工程在改建、擴(kuò)建時(shí)，設(shè)計(jì)單位不得過對(duì)原建筑進(jìn)行節(jié)能改造

D、施工單位進(jìn)行施工時(shí)，不得違反審查合格的設(shè)計(jì)文件和建筑節(jié)能施工標(biāo)準(zhǔn)

E、在竣工驗(yàn)收中，建設(shè)單位有違反強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)重新組織驗(yàn)收。

97、下面關(guān)于施工單位對(duì)建設(shè)工程質(zhì)量最低保修期限說法正確的是（）

A、有防水要求的衛(wèi)生間為2 年

B、給排水管道為5 年

C、電氣設(shè)備安裝工程為2 年

D、供熱與供冷系統(tǒng)，為2 個(gè)采暖期、供冷期

E、裝修工程為2 年

98、對(duì)某地級(jí)市建設(shè)行政主管部門作出的具體行政行為，當(dāng)事人不服，可以向（）申請(qǐng)行政復(fù)議。A、市建設(shè)行政主管部門 B、市人民政府

C、省級(jí)建設(shè)行政主管部門 D、省級(jí)人民政府

E、國務(wù)院建設(shè)行政主管部門

99、施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同，雙方?jīng)]有約定付款時(shí)間，后因利息計(jì)算生產(chǎn)爭議，則下列有關(guān)工程價(jià)款應(yīng)支付日期的表述正確的有（）

A、建設(shè)工程沒有效付的，為提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日

B、建設(shè)工程已實(shí)際交付的，為交付之日

C、建設(shè)工程沒有交府的，為提交竣工結(jié)算文件之日

D、建設(shè)工程未交付的，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為人民未能陸軍判決之日

E、建設(shè)工程未交付，工程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日

100、甲房地產(chǎn)開發(fā)公司以招標(biāo)方式將某住宅小區(qū)項(xiàng)目發(fā)包，乙施工單位中標(biāo)，甲向有關(guān)行政監(jiān)督部門提交招標(biāo)投標(biāo)情況的書面報(bào)告，該書面報(bào)告至少應(yīng)包括（）等內(nèi)容。

A、招標(biāo)范圍

B、招標(biāo)方式和發(fā)布招標(biāo)公告的媒介

C、招標(biāo)文件中投標(biāo)人須知、技術(shù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法、合同主要條款等內(nèi)容

D、資格預(yù)審文件

E、評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和評(píng)標(biāo)報(bào)告

2011年全國一級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試 建設(shè)工程法規(guī)與相關(guān)知識(shí)（參考答案及解析）

2011年法規(guī)命題考慮到了新教材發(fā)放過晚的問題，新增考點(diǎn)基本沒有涉及，絕大部分題目都是出在新舊教材重合的部分。

一、單項(xiàng)選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）

1．不同行政法規(guī)對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定，新的一般規(guī)定與舊的特別規(guī)定不一致，不能確定如何適用時(shí)，由（）裁決。

A．國務(wù)院主管部門

B．最高人民法院 C．國務(wù)院

D．全國人大常委會(huì) 【答案】C

【解析】P6“(五)需要由有關(guān)機(jī)關(guān)裁決適用的情況”第2段。

2．某施工設(shè)備經(jīng)銷商規(guī)定其業(yè)務(wù)員按合同價(jià)5%提取獎(jiǎng)金。業(yè)務(wù)員王某在與施工企業(yè)洽談時(shí)提出，合同定價(jià)遵守公司規(guī)定，但王某本人按每臺(tái)50元補(bǔ)貼施工企業(yè)。施工企業(yè)表示同意，遂與王某簽訂了訂貨合同，并將獲得的補(bǔ)貼款入賬。王某行為的法律定性是（）。A．合法行為

B．無權(quán)代理 C．不正當(dāng)競爭

D．濫用代理權(quán) 【答案】A

【解析】原題為2006年司法考試卷三第5題。本題重點(diǎn)其實(shí)是考核《反不正當(dāng)競爭法》第八條(教材P92“

三、投標(biāo)人以行賄手段謀取中標(biāo)”第2行)，非為考核無權(quán)代理或?yàn)E用代理權(quán)。由于反不正當(dāng)競爭法不屬于大綱要求內(nèi)容，本題應(yīng)作為超綱題對(duì)待。

注意“賬外暗中”給予對(duì)方回扣的，作為受賄處理。本案的補(bǔ)貼如實(shí)入賬，不得視為不正當(dāng)競爭行為。

3．被代理人因?yàn)橄虼砣耸跈?quán)不明確而給第三人造成的損失，應(yīng)（）。A．由被代理人向第三人承擔(dān)責(zé)任，代理人承擔(dān)連帶責(zé)任

B．由被代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任 C．由第三人自己承擔(dān)損失

D．由代理人獨(dú)自向第三人承擔(dān)責(zé)任 【答案】A

【解析】P16倒數(shù)第4段。

4．施工企業(yè)以自有的房產(chǎn)作抵押，向銀行借款100萬元，后來施工企業(yè)無力還貸，經(jīng)訴訟后其抵押房產(chǎn)被拍賣，拍得的價(jià)款為150萬元，貸款的利息及違約金為20萬元，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用為10萬元，則拍賣后應(yīng)返還施工企業(yè)的款項(xiàng)為（）萬元。

A．10

B．20 C．30

D．50 【答案】B 【解析】P37“

（三）抵押的效力”第一段。拍賣所得為150萬元。抵押權(quán)人就主債權(quán)100萬元，利息及違約金20萬元，實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)的費(fèi)用10萬元優(yōu)先受償。

5．建設(shè)單位需要使用相鄰企業(yè)的場地開辟道路就近運(yùn)輸建筑材料。經(jīng)雙方訂立合同，約定建設(shè)單位向該企業(yè)支付用地費(fèi)用，該企業(yè)向建設(shè)單位提供場地。在此合同中，建設(shè)單位擁有的權(quán)利是（）。

A．相鄰權(quán)

B．地役權(quán)

C．土地出租權(quán)

D．建設(shè)用地使用權(quán) 【答案】B

6．施工企業(yè)購買材料設(shè)備后交付承運(yùn)人運(yùn)輸，未按約定給付承運(yùn)費(fèi)用時(shí)，承運(yùn)人有權(quán)扣留足以清償其所欠運(yùn)費(fèi)的貨物，承運(yùn)人行使的是（）。

A．抵押權(quán)

B．質(zhì)權(quán)

C．留置權(quán)

D．所有權(quán) 【答案】C

7．在建工程的建筑物、構(gòu)筑物或者其他設(shè)施倒塌造成他人損害的，由建設(shè)單位與施工企業(yè)承擔(dān)連帶責(zé)任。該責(zé)任在債的產(chǎn)生根據(jù)中屬于（）之債。A．侵權(quán)

B．合同

C．無因管理

D．不當(dāng)?shù)美?【答案】A

8．施工人員對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)當(dāng)在（）的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。

A．建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位

B．施工項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 C．施工企業(yè)質(zhì)量管理人員

D．質(zhì)量監(jiān)督部門 【答案】A

【解析】P271倒數(shù)第2段。

9．因企業(yè)分立而新設(shè)立的建筑業(yè)企業(yè)，其資質(zhì)等級(jí)應(yīng)按（）。

A．原企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)確定

B．降低一級(jí)原企業(yè)的資質(zhì)等級(jí)確定

C．最低資質(zhì)等級(jí)核定

D．實(shí)際達(dá)到的資質(zhì)條件核定 【答案】D

【解析】P62“3.企業(yè)發(fā)生合并、分立、改制的資質(zhì)辦理”第2段。

10．2011年2月，下列人員向所在單位提出訂立無固定期限勞動(dòng)合同，所在單位不同意，其中不滿足訂立無固定期限勞動(dòng)合同法定條件的是（）。

A．趙先生2010年1月入職丁企業(yè)后，該企業(yè)在2010年11月才與之簽訂書面勞動(dòng)合同

B．張女士于1991年1月份到甲企業(yè)后一直在該企業(yè)工作

C．王先生于1989年進(jìn)入乙國有企業(yè)工作，2008年3月，該企業(yè)改制，王先生已年滿50歲

D．李女士已經(jīng)連續(xù)與丙企業(yè)簽訂兩次固定期限勞動(dòng)合同，再次續(xù)訂勞動(dòng)合同時(shí)，該企業(yè)將李女士提升為市場部部長 【答案】A

【解析】P137案例上一段。

11.根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，建設(shè)工程總承包單位完工后向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的時(shí)間為（）A、竣工驗(yàn)收合格后

B、提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告時(shí) C、竣工驗(yàn)收時(shí)

D、交付使用時(shí) 【答案】B

【解析】本題是命題熱點(diǎn)。P297“

一、建設(shè)工程質(zhì)量保修書的提交時(shí)間及主要內(nèi)容”第一句。

12.某建設(shè)工程施工項(xiàng)目招標(biāo)文件要求中標(biāo)人提交履約擔(dān)保，中標(biāo)人拒絕提交，則應(yīng)（）。A、按中標(biāo)無效處理

B、視為放棄投標(biāo) C、按廢標(biāo)處理

D、視為放棄中標(biāo)項(xiàng)目 【答案】D

【解析】P96最上面“

三、履約保證金”第三行。

13.王某的日工資為80元。政府規(guī)定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天屬于法定休假日，4天屬于前后兩周的周末休息日。公司安排王某在這7天加班不能安排補(bǔ)休。公司應(yīng)當(dāng)向王某支付加班費(fèi)合計(jì)（）元。A、560

B、1360 C、800

D、1120 【答案】B

【解析】P148第3段。休息日安排勞動(dòng)者加班，應(yīng)支付不低于200%的工資報(bào)酬；法定節(jié)假日安排工作的，支付不低于300%的工資報(bào)酬。

14.對(duì)于土方開挖工程，施工企業(yè)編制專項(xiàng)施工方案后，經(jīng)（）簽字后實(shí)施。

A、施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理、現(xiàn)場監(jiān)理工程師

B、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人 C、施工企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師

D、建設(shè)單位負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師 【答案】C

【解析】P229正中間“

二、編制安全專項(xiàng)施工方案”第2行尾巴。本段落為命題熱點(diǎn)，有三個(gè)要點(diǎn)應(yīng)把握，輪番命題：哪兩個(gè)人簽字？哪三類專項(xiàng)施工方案要經(jīng)過專家論證？誰組織專家論證？

15.當(dāng)分包工程發(fā)生安全事故給建設(shè)單位造成損失時(shí)，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）A、建設(shè)單位可以要求分包單位和總承包單位承擔(dān)無限連帶責(zé)任 B、建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利

C、總承包單位承擔(dān)責(zé)任超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向有責(zé)任的分包單位追償 D、分包單位只對(duì)總承包單位承擔(dān)責(zé)任 【答案】C

【解析】P101“

四、總分包的連帶責(zé)任”，這題每年都考，但是有越出越爛的跡象。

16.甲公司向乙公司訂作一批預(yù)制板，乙開工不久，甲需要將預(yù)制板加厚，遂要求乙停止制作。關(guān)于甲權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是（）

A、甲應(yīng)支付相應(yīng)部分報(bào)酬

B、甲不得中途要求乙停止制作 C、甲應(yīng)支付全部約定報(bào)酬

D、甲不用賠償乙的損失 【答案】A

【解析】P161最下面“3.依法賠償損失的義務(wù)”第一行。

17.下列責(zé)任種類中，屬于行政處罰的是（）A、管制

B、賠償損失 C、返還財(cái)產(chǎn)

D、罰款 【答案】D

【解析】P45~46，A屬于刑罰，BC屬于民事責(zé)任，D屬于行政處罰。民事責(zé)任、行政責(zé)任、刑事責(zé)任種類的區(qū)分，每年考1分。

18.經(jīng)定作人同意，承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）A、第三人就完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé) B、承攬人不再承擔(dān)責(zé)任

C、承攬人與第三人按完成工作成果的比例向定作人承擔(dān)責(zé)任 D、承攬人就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé) 【答案】D

【解析】P160下面“

（二）承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞動(dòng)力完成所承攬的工作”第4行。

19.甲公司根據(jù)生效判決書向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。執(zhí)行中與乙公司達(dá)成和解協(xié)議。和解協(xié)議約定：將乙所欠220萬元債務(wù)減少為200萬元，乙自協(xié)議生效之日起2個(gè)月內(nèi)還清。協(xié)議生效2個(gè)月后，乙并未履行協(xié)議的約定。下列說法中，正確的是（）

A、甲可向法院申請(qǐng)恢復(fù)原判決的執(zhí)行 B、甲應(yīng)向乙住所地法院提起民事訴訟 C、由法院執(zhí)行和解協(xié)議

D、由法院依職權(quán)恢復(fù)原判決的執(zhí)行 【答案】A

【解析】P323正中間“

（三）執(zhí)行和解”，考過4、5次了。

20.某項(xiàng)工程2007年開工，2008年年底竣工驗(yàn)收合格，該工程項(xiàng)目經(jīng)理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發(fā)現(xiàn)由于其故意在該工程施工期間違反國家有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，造成了一般質(zhì)量事故，關(guān)于王某的法律責(zé)任的說法，正確的是（）

A、應(yīng)追究王某的刑事責(zé)任

B、可追究王某的民事責(zé)任 C、不應(yīng)追究王某的行政責(zé)任

D、應(yīng)追究王某的勞動(dòng)責(zé)任 【答案】無正確答案

【解析】本題不嚴(yán)密，考核P276“

四、構(gòu)成犯罪的追究刑事責(zé)任”及 P81“

七、注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員因過錯(cuò)造成質(zhì)量事故應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任”。

《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》72條規(guī)定：“違反本條例規(guī)定，注冊(cè)建筑師、注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師、監(jiān)理工程師等注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員因過錯(cuò)造成質(zhì)量事故的，責(zé)令停止執(zhí)業(yè)１年；造成重大質(zhì)量事故的，吊銷執(zhí)業(yè)資格證書，５年以內(nèi)不予注冊(cè)；情節(jié)特別惡劣的，終身不予注冊(cè)。”本條款規(guī)定了注冊(cè)執(zhí)業(yè)人員違法執(zhí)業(yè)的行政責(zé)任。本案中，王某的違法行為導(dǎo)致質(zhì)量事故發(fā)生，應(yīng)作出責(zé)令停止執(zhí)業(yè)1年的行政處罰，C錯(cuò)。

《刑法》137條規(guī)定：“建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位違反國家規(guī)定，降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，造成重大安全事故的，對(duì)直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；后果特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。”注意，本案中王某的違法執(zhí)業(yè)行為，并未構(gòu)成犯罪，因此，不承擔(dān)刑事責(zé)任。A錯(cuò)。

D錯(cuò)，法律責(zé)任中不存在勞動(dòng)責(zé)任的說法。P141正中間“

（二）用人單位可以單方解除勞動(dòng)合同的規(guī)定”，《勞動(dòng)合同法》39條規(guī)定，勞動(dòng)者嚴(yán)重失職，營私舞弊，給用人單位造成重大損害的，用人單位可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同。應(yīng)注意到：勞動(dòng)合同的解除權(quán)是形成權(quán)，并非債權(quán)請(qǐng)求權(quán)，不能等同于一種民事懲戒措施。何況本案中，勞動(dòng)者已經(jīng)離職，不存在隨時(shí)解除勞動(dòng)合同的問題。

本題，命題人明顯是將B設(shè)置為正確選項(xiàng)。命題的依據(jù)是《侵權(quán)責(zé)任法》第6條或教材P45“

一、民事責(zé)任的種類”第3行，“侵權(quán)責(zé)任是指行為人因過錯(cuò)侵害他人人身、財(cái)產(chǎn)而依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任”。但本案不符合民事侵權(quán)的構(gòu)成要件，王某不是適格的責(zé)任承擔(dān)主體，我認(rèn)為建設(shè)單位可以就工程質(zhì)量問題向施工單位主張，而不同意那種建設(shè)單位可以直接要求項(xiàng)目經(jīng)理王某賠償損失的觀點(diǎn)。

也許命題人的理解是建設(shè)單位就質(zhì)量問題向施工單位主張后，施工單位可以依法向有過錯(cuò)的勞動(dòng)者追償。我也不同意，因?yàn)榕c大多數(shù)人理解相反，我國《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》從未規(guī)定過勞動(dòng)者在工作中有過錯(cuò)造成單位損失，單位可以要求賠償或追償?shù)闹贫龋∵@不是法律漏洞，法律不作該規(guī)定自有道理。

21、關(guān)于施工現(xiàn)場環(huán)境噪聲污染防治的說法，正確的是（）。A、國家對(duì)環(huán)境噪聲污染嚴(yán)重的落后設(shè)備實(shí)行淘汰制度

B、土石方施工階段，噪聲限值是晝間70分貝，夜間55分貝 C、打樁施工階段，噪聲限值是晝間80分貝，夜間禁止施工

D、在城市市區(qū)噪聲敏感建筑物集中區(qū)域內(nèi)，禁止夜間進(jìn)行任何產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的建筑施工作業(yè)。【答案】A

【解析】P184，BC考核

（一）第2段，A考核

（二）第2段，D考核

（三）第1段。

22、下列情形中，屬于施工作業(yè)人員的安全生產(chǎn)義務(wù)是（）。A、對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議 B、接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

C、發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時(shí)停止作業(yè) D、拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè) 【答案】B

【解析】P223，從業(yè)人員的義務(wù)有且僅有三項(xiàng)：遵章義務(wù)、培訓(xùn)義務(wù)、事故隱患報(bào)告義務(wù)。

23、對(duì)于依法必須招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目，排名第一的中標(biāo)候選人（），招標(biāo)人可以確定排名第二的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。

A、提供虛假資質(zhì)證明

B、向評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員行賄 C、因不可抗力提出不能履行合同

D、與招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)串通 【答案】C 【解析】P95“

（一）中標(biāo)人的確定范圍”第2段第3行。

24、某建設(shè)工程施工合同約定，合同工期為18個(gè)月，合同價(jià)款為2000萬元。建議單位在申 請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證時(shí)，應(yīng)當(dāng)?shù)轿坏慕ㄔO(shè)資金原則上不得少于（）萬元。A、100

B、200 C、1000

D、600 【答案】D

【解析】P52倒數(shù)第一段。

25、關(guān)于建設(shè)工程分包的說法，正確的是（）A、勞務(wù)作業(yè)的分包可以不經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可 B、承包單位可將其承包的全部工程進(jìn)行分包 C、建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工可以分包

D、建設(shè)單位有權(quán)直接指定分包工程的承包人 【答案】A

【解析】P103倒數(shù)第6行。

26、某市政工程由于政府部門規(guī)劃調(diào)整，導(dǎo)致該工程停工達(dá)1年之久，施工企業(yè)擬讓該工程的項(xiàng)目經(jīng)理甲提擔(dān)任其他市政工程的項(xiàng)目經(jīng)理，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，關(guān)于甲任職的說法，正確的是（）。A、甲不能同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理

B、經(jīng)建設(shè)單位同意，甲可以同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 C、經(jīng)施工單位同意，甲可以同時(shí)擔(dān)任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理

D、經(jīng)建設(shè)主管部門同意，甲可以同時(shí)提任該兩個(gè)項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理 【答案】B

【解析】P75正中間“

（二）執(zhí)業(yè)崗位范圍”第1段。

27、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備的條件不包括（）A、完成建設(shè)工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容 B、有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料

C、建設(shè)單位和施工企業(yè)已簽署工程結(jié)算文件

D、勘察、設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理等單位已分別簽署質(zhì)量合格文件 【答案】C

【解析】P287倒數(shù)第一行起，命題熱點(diǎn)。

28、《安全生產(chǎn)許可證條例》的直接上位法立法依據(jù)是（）A、安全生產(chǎn)法

B、憲法

C、建筑法

D、建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例 【答案】A

【解析】超綱，《安全生產(chǎn)許可證條例》第一條規(guī)定：“為了嚴(yán)格規(guī)范安全生產(chǎn)條件，進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，防止和減少生產(chǎn)安全事故，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》的有關(guān)規(guī)定，制定本條例。”這題如果改為“建設(shè)部《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》的直接上位法依據(jù)”，那就漂亮了，而且教材上P212倒數(shù)第2段有。

29、某工程部位隱蔽前曾得到監(jiān)理工程師的認(rèn)可，但重新檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量未達(dá)到合同約定的要求，則關(guān)于全部剝露、返工的費(fèi)用和工期處理的說法，正確的是（）。A、費(fèi)用和工期損失全部由承包商承擔(dān) B、費(fèi)用和工期損失全部由業(yè)主承擔(dān) C、費(fèi)用由承包商承擔(dān)，工期給予順延 D、費(fèi)用由業(yè)主承擔(dān)，工期不順延 【答案】A

【解析】P120倒數(shù)第1行，本題與06年二級(jí)32題幾乎完全一樣。

30、施工企業(yè)根據(jù)材料供應(yīng)商寄送的價(jià)目表發(fā)出了一個(gè)建筑材料采購清單，后因故又發(fā)出加急通知取消了該采購清單。如果施工企業(yè)后發(fā)出的取消通知先于采購清單到達(dá)材料供應(yīng)商處，則該取消通知從法律上稱為（）A、要約撤回

B、要約撤消 C、承諾撤回

D、承諾撤消 【答案】A

【解析】P117第一行。價(jià)目表為要約邀請(qǐng)，而材料采購單為要約。取消的通知先于要約達(dá)到或與要約同時(shí)到達(dá)，為要約撤回。從今年教材和命題情況看，建造師考試對(duì)要約、承諾法律行為的要求已經(jīng)大幅降低。

31.甲乙雙方簽訂總價(jià)為100萬的合同,并設(shè)定定金條款,則定金的最高限額應(yīng)為（）萬元.A、10

B、30

C、50

D、20 【答案】D

【解析】P38正中間“

四、定金”的第2段最后一句。命題熱點(diǎn)。

32.某建設(shè)工程項(xiàng)目中標(biāo)人與招標(biāo)人簽訂合同并備案的同時(shí)，雙方針對(duì)結(jié)算條款簽訂了與備案合同完全不同的補(bǔ)充協(xié)議。后雙方因計(jì)價(jià)問題發(fā)生糾紛，遂訴至法院。法院此時(shí)應(yīng)該（）作為結(jié)算工程款的依據(jù)。A、雙方達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議

B、雙方簽訂的備案合同 C、類似項(xiàng)目的結(jié)算價(jià)格

D、市場的平均價(jià)格 【答案】B 【解析】P87“

（九）簽訂合同”第2段第4行。第一年考核陰陽合同，這是最簡單的考法。今后會(huì)逐步深入。

33、某場館工程的質(zhì)量保修書的保修期限中，符合行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的是（）A、主體結(jié)構(gòu)工程為10年

B、供熱與供冷系統(tǒng)為3年

C、屋面防水工程為3年

D、有防滲漏要求的房間和內(nèi)外墻為2年 【答案】B

【解析】本題考核法定最低保修期，P297倒數(shù)第一段。供熱與供冷系統(tǒng)約定為3年，必定包含兩個(gè)完整的采暖期、供冷期，這個(gè)點(diǎn)精講時(shí)分析過。

34、建設(shè)單位應(yīng)自建設(shè)項(xiàng)目投入試生產(chǎn)之日起（）個(gè)月內(nèi)，向有關(guān)部門申請(qǐng)?jiān)摻ㄔO(shè)項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境保護(hù)設(shè)施竣工驗(yàn)收。

A、3

B、1

C、2

D、5 【答案】A

【解析】P290“

三、建設(shè)工程環(huán)保竣工驗(yàn)收”第2段。

35、施工合同中約定按每月確定的工程量支付工程款，發(fā)包方?jīng)]有按期付款，承包方欲請(qǐng)求法院保護(hù)其民事權(quán)利，該訴訟時(shí)效期間應(yīng)從（）之日算起

Ａ、第一次付款期限屆滿

Ｂ、最后一次付款期限屆滿 Ｃ、每次付款期限屆滿

Ｄ、提交工程款支付申請(qǐng) 【答案】B

【解析】P315倒數(shù)第3段。

36、甲企業(yè)向乙銀行借款100萬元，由丙企業(yè)做保證人。合同簽訂3個(gè)月后，甲與乙協(xié)商，將貸款金額增加到150萬元，甲和乙通知了丙，丙未予答復(fù)。后甲到期不能償還債務(wù)。關(guān)于該案中的保證責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）

A、丙應(yīng)承擔(dān)150萬元的保證責(zé)任，因?yàn)楸麑?duì)甲和乙的通知未予答復(fù)，視為默認(rèn)

B、丙不再承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，因?yàn)榧着c乙變更合同條款未得到丙的同意

C、丙不再承擔(dān)保證責(zé)任，保證合同因甲、乙變更了合同的金額條款而致合同無效

D、丙對(duì)100萬應(yīng)承擔(dān)保證責(zé)任，增加的50萬元不承擔(dān)保證責(zé)任 【答案】D

【解析】本題超綱，易引起巨大爭議。因?yàn)楦鶕?jù)《擔(dān)保法》24條：“債權(quán)人與債務(wù)人協(xié)議變更主合同的，應(yīng)當(dāng)取得保證人書面同意，未經(jīng)保證人書面同意的，保證人不再承擔(dān)保證責(zé)任。保證合同另有約定的，按照約定（教材P36第4行）。”本題貌似應(yīng)選B或C。但根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用<中華人民共和國擔(dān)保法>若干問題的解釋》（法釋〔2000〕44號(hào)）30條：“保證期間，債權(quán)人與債務(wù)人對(duì)主合同數(shù)量、價(jià)款、幣種、利率等內(nèi)容作了變動(dòng)，未經(jīng)保證人同意的，如果減輕債務(wù)人的債務(wù)的，保證人仍應(yīng)當(dāng)對(duì)變更后的合同承擔(dān)保證責(zé)任；如果加重債務(wù)人的債務(wù)的，保證人對(duì)加重的部分不承擔(dān)保證責(zé)任。”本題應(yīng)選D。

這是極重要的知識(shí)點(diǎn)，要怪也許不該怪命題人，教材作者寫擔(dān)保法，不應(yīng)該不參考相應(yīng)的擔(dān)保法解釋。

37、某建設(shè)工程項(xiàng)目施工過程中發(fā)生不可抗力時(shí)間，建筑物受損嚴(yán)重，部分施工機(jī)具損毀，施工人員受傷，工期拖延一個(gè)月，關(guān)于損失承擔(dān)的說法，正確的是（）

A、工期不予順延

B、建筑物受損由施工企業(yè)承擔(dān)

C、施工機(jī)具損毀由施工企業(yè)自行承擔(dān)

D、施工人員受傷由建設(shè)單位承擔(dān) 【答案】C

【解析】P135“

四、違約責(zé)任的免除”第2段。有關(guān)不可抗力的具體風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)原則，教材沒有詳細(xì)展開，有興趣的同學(xué)可以參考我的博文：

http://www.tmdps.cn/Teacher_Blog_View.aspx?id1=347&id=1238。

38、資質(zhì)許可機(jī)關(guān)的上級(jí)機(jī)關(guān)，根據(jù)利害關(guān)系人的請(qǐng)求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤消建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的情形是（）

A、企業(yè)未取得施工許可證擅自施工的

B、資質(zhì)許可機(jī)關(guān)超越法定職權(quán)作出準(zhǔn)予建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)許可的C、企業(yè)將承包工程轉(zhuǎn)包或違法分包的

D、企業(yè)發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故的 【答案】B

【解析】P79倒數(shù)第3段。

39、甲省人民政府作出了批準(zhǔn)該省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批復(fù)。其后，乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙公司拆遷許可證，拆除該村一組住戶的房屋。住戶不服，欲請(qǐng)求法律救濟(jì)。下列說法中，正確的是（）A、住戶不得對(duì)乙市規(guī)劃建設(shè)局授予拆遷許可證的行為提起訴訟 B、住戶對(duì)甲省人民政府征用土地的批復(fù)不服，應(yīng)當(dāng)先申請(qǐng)復(fù)議再提起訴訟 C、住戶可以對(duì)乙市人民政府征用補(bǔ)償決定提起訴訟

D、住戶不得請(qǐng)求乙市人民政府撤消乙市規(guī)劃建設(shè)局授予丙拆遷許可證的行為 【答案】C

【解析】本題是2005年司法考試卷二44題，即使對(duì)司考的考生來說，也難了。為什么建造師考試會(huì)考這種坑爹的題，只能解釋為命題人因?yàn)樽约簳?huì)做這個(gè)題，得瑟起來hold不住了。AC，當(dāng)事人認(rèn)為行政機(jī)關(guān)具體行政行為侵犯自身合法權(quán)益的，可以提起行政復(fù)議或行政訴訟，A為行政許可，C為行政征用，均屬于具體行政行為。B錯(cuò)，注意本案中，作出具體行政行為的是乙市政府，甲省政府的批復(fù)不屬于具體行政行為。

40、某建設(shè)工程項(xiàng)目分包工程發(fā)生生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門、建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門上報(bào)的是（）

A、現(xiàn)場施工人員

B、分包單位

C、建設(shè)單位

D、總承包單位 【答案】D

【解析】P220倒數(shù)第3行，必考。

41.某施工合同中約定設(shè)備由施工企業(yè)自行采購。施工期間，建設(shè)單位要求施工企業(yè)購買某品牌設(shè)備，理由是該品牌設(shè)備的生產(chǎn)商與建設(shè)單位有長期合作關(guān)系，關(guān)于本案中施工企業(yè)的行為，正確的是（）.A．施工企業(yè)應(yīng)同意建設(shè)單位自行采購

B．設(shè)計(jì)單位提出此要求，施工企業(yè)就必須接受

C、建設(shè)單位以書面形式提出要求，施工企業(yè)就必須接受 D、施工企業(yè)可拒絕建設(shè)單位的要求 【答案】D

【解析】P99“1Z302020建設(shè)工程承包制度”第4段。

42．某人掛靠某建筑施工企業(yè)并以該企業(yè)的名義承攬工程，因工程質(zhì)量不合格給建設(shè)單位造成較大損失，關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）.A、建筑施工企業(yè)與掛靠個(gè)人承擔(dān)連帶賠償責(zé)任 B、掛靠的個(gè)人承擔(dān)全部責(zé)任 C、建筑施工企業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任

D、建筑施工企業(yè)與掛靠個(gè)人按比例承擔(dān)責(zé)任 【答案】A

【解析】P105“

二、承包單位違法行為應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任”第2段第3行，這個(gè)點(diǎn)已經(jīng)考過好幾次。

43、施工企業(yè)與保險(xiǎn)代理人張某簽署了蓋有保險(xiǎn)公司印章的工程保險(xiǎn)合同，并足額繳付了保費(fèi)，但張某表示需將保費(fèi)交回公司后才能簽發(fā)保單，后施工企業(yè)發(fā)生保險(xiǎn)事故要求賠償時(shí)，保險(xiǎn)公司稱張某已離職，且其未將保險(xiǎn)合同和保費(fèi)交回公司。關(guān)于該案中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是（）。A、張某應(yīng)當(dāng)向施工企業(yè)賠償損失

B、施工企業(yè)補(bǔ)繳保費(fèi)后，保險(xiǎn)公司方可賠償損失

C、保險(xiǎn)公司找到張某追回保費(fèi)后，方可給予施工企業(yè)賠償 D、保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)支付保險(xiǎn)金，并可向張某追償 【答案】D

【解析】原題為2008年司法考試四川災(zāi)區(qū)延期考試卷三31題，考核表見代理。

44、根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》，注冊(cè)機(jī)關(guān)對(duì)申請(qǐng)注冊(cè)建造師的申請(qǐng)人不予注冊(cè)的情形為（）。A、同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上單位的

B、被吊銷注冊(cè)證書，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿2年的 C、因執(zhí)業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰，刑事處罰執(zhí)行完畢已滿5年的 D、年齡超過60歲的 【答案】B

【解析】P73倒數(shù)第一段。

45、關(guān)于設(shè)計(jì)單位的權(quán)利的說法，正確的是（）。

A、為節(jié)約投資成本，設(shè)計(jì)單位可不依據(jù)勘察成果文件進(jìn)行設(shè)計(jì) B、有特殊要求的專用設(shè)備，設(shè)計(jì)單位可以指定生產(chǎn)廠商或供應(yīng)商 C、設(shè)計(jì)單位有權(quán)將所承攬的工程交由資質(zhì)等級(jí)更高的設(shè)計(jì)單位完成 D、設(shè)計(jì)深度由設(shè)計(jì)單位酌定 【答案】B

【解析】P283“

五、依法規(guī)范設(shè)計(jì)對(duì)建筑材料等的選用”第3行，無特殊要求，不得指定；有特殊要求，可以指定。

46、某施工合同中約定墊資但未約定墊資利息，施工企業(yè)請(qǐng)求法院判決建設(shè)單位返還墊資及利息時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定可以預(yù)見的判決結(jié)果是（）。A．返還墊資并按銀行同期貸款利率支付利息 B、認(rèn)定墊資違法，利息予以沒收 C、返還墊資但不支付利息 D、返還墊資并雙倍支付利息 【答案】C

【解析】P124“4.工程墊資的處理”。

47、某施工合同約定以《建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法》作為結(jié)算依據(jù)，該工程結(jié)算價(jià)約4000萬元，發(fā)包人應(yīng)從接到承包人竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起（）天內(nèi)核對(duì)（審查）完畢并提出審查意見。A．20

B．30 C、60

D．45 【答案】D

【解析】P293“

（二）工程竣工結(jié)算審查期限”。

48、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程施工前，應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明的是施工企業(yè)的（）。A、負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的技術(shù)人員

B、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 C、技術(shù)負(fù)責(zé)人

D、安全員 【答案】A

【解析】P220第2~3行。

49、張某因與某施工企業(yè)發(fā)生合同糾紛，委托李律師全權(quán)代理訴訟，但未作具體的授權(quán)。則李律師在訴訟中有權(quán)實(shí)施的行為是（）。

A、提起反訴

B、提出和解

C、提出管轄權(quán)異議

D、部分變更訴訟請(qǐng)求 【答案】C

【解析】P309案例上一段。

50、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格之日起（）日內(nèi)，將建設(shè)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和規(guī)劃、公安消防、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件報(bào)建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門備案。A．5

B、15

C、10

D、30 【答案】B

【解析】P296“1Z307045竣工驗(yàn)收備案的規(guī)定”標(biāo)題下第1行。

51.工程監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)審查施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案是否符合工程建設(shè)的（）標(biāo)準(zhǔn)。A.推薦性

B.國家

C.強(qiáng)制性

D.行業(yè) 【答案】C

【解析】P256“(一)”第1段，2010年剛剛考過的點(diǎn)。

52.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，在勞務(wù)派遣用式方式中，訂立勞務(wù)派遣協(xié)議的主體是（）A派遣單位與用工單位

B用工單位與勞動(dòng)者 C用工單位與當(dāng)?shù)厝嗣裾?/p>

D派遣單位與勞動(dòng)者 【答案】A

【解析】P144“

（二）勞動(dòng)合同與勞務(wù)派遣協(xié)議”第2段第一句。注意，本題是考核勞務(wù)派遣協(xié)議的主體，不是考核勞動(dòng)合同的主體。

53.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位不得壓縮（）工期 A定額

B標(biāo)準(zhǔn)

C法定

D合同 【答案】D

【解析】P252第一段。

54.生產(chǎn)經(jīng)營單位制定的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)至少每（）年修訂一次。A 1

B2

C4

D3 【答案】D

【解析】P243“

（六）應(yīng)急預(yù)案的修訂”第一行。

55.建筑施工企業(yè)的管理人員和作業(yè)人員每（）應(yīng)至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格。A半年

B二年

C一年

D三年 【答案】C

【解析】P224“

二、每年至少進(jìn)行一次全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)”第一段。

56.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)單位最遲應(yīng)當(dāng)在（）之前辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。A竣工驗(yàn)收

B簽訂施工合同

C進(jìn)場開工

D領(lǐng)取施工許可證 【答案】D

【解析】P280“

六、依法辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)”第一段。

57.甲公司與乙公司因合同糾紛向某區(qū)基層法院起訴，乙應(yīng)訴，經(jīng)開庭審理，法院判決甲勝訴，乙對(duì)區(qū)法院的判決實(shí)體內(nèi)容無異議，卻以雙方簽訂了仲裁協(xié)議為由向市中級(jí)法院提出起上訴，要求據(jù)此撤銷一審判決，市中級(jí)法院的正確處理應(yīng)為（）

A查清事實(shí)后改判，駁回甲的訴訟請(qǐng)求

B仲裁協(xié)議如果有效，則裁定撤銷一審判別決，駁回甲的起訴 C裁定駁回乙的上訴，維持原判決

D裁定撤銷一審判決，發(fā)回原法院重審 【答案】C

【解析】超綱，原題為2008年司法考試卷三36題。教材中無明確表述，根據(jù)最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》（法發(fā)（92）22號(hào)）第148條：當(dāng)事人一方向人民法院起訴時(shí)未聲明有仲裁協(xié)議，人民法院受理后，對(duì)方當(dāng)事人又應(yīng)訴答辯的，視為該人民法院有管轄權(quán)。

58.建設(shè)單位委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)工作，雙方?jīng)]有約定著作權(quán)的歸屬，圖紙由甲設(shè)計(jì)師完成，則圖紙的著作權(quán)歸（）

A建設(shè)單位和設(shè)計(jì)單位共同所有

B設(shè)計(jì)單位和甲設(shè)計(jì)師共同所有 C建設(shè)單位和甲設(shè)計(jì)師共同所有

D建設(shè)單位獨(dú)自所有 【答案】B

【解析】詳見07年一級(jí)第3題的解析。

59.根據(jù)《建筑法》，領(lǐng)取施工許可證后因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，關(guān)于申請(qǐng)延期的說法，正確的是（）

A延期每次不超過3個(gè)月

B應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提出申請(qǐng) C延期沒有次數(shù)限制

D超過延期時(shí)限但在寬限期內(nèi)的施工許可證仍有效 【答案】A

【解析】P53倒數(shù)第2段。

60．在全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位的保護(hù)范圍內(nèi)進(jìn)行爆破、鉆探、挖掘作業(yè)的，必須經(jīng)（）批準(zhǔn)。A縣級(jí)人民政府

B省級(jí)人民政府

C國務(wù)院

D省級(jí)文物行政部門 【答案】B

【解析】P207“

（三）在文物保護(hù)單位保護(hù)范圍和建設(shè)控制地帶從事建設(shè)活動(dòng)的相關(guān)規(guī)定”第5~6行。

61.根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，屬于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)序列的是（）A工程總承包

B專業(yè)分包

C專業(yè)承包

D勞務(wù)承包 【答案】C

【解析】P59正中間“

（一）施工企業(yè)的資質(zhì)序列”第一段。我國只有施工總承包資質(zhì)，沒有工程總承包資質(zhì)；只有專業(yè)承包，沒有專業(yè)分包；只有勞務(wù)分包，沒有勞務(wù)承包。

62.關(guān)于仲裁裁決效力的說法，正確的是（）

A、仲裁裁決具有強(qiáng)制執(zhí)行力，一方當(dāng)事人不履行，對(duì)方當(dāng)事人可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行 B、仲裁裁決在所有《承認(rèn)和執(zhí)行外國仲裁裁決公約》締約國或地區(qū)，不能直接承認(rèn)和執(zhí)行 C、當(dāng)事人向人民法院請(qǐng)求撤銷裁決決定的，該裁決書不發(fā)生法律效力

D、一裁終局，當(dāng)事人就同一糾紛再申請(qǐng)仲裁或向人民法院起訴的不予受理 【答案】D

63.某施工合同約定按固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款。完工后雙方無法就調(diào)價(jià)問題達(dá)成一致，施工企業(yè)起訴并請(qǐng)求進(jìn)行造價(jià)鑒定。關(guān)于該案鑒定的說法，正確的是（）

A、鑒定申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在庭審結(jié)束前提出

B、鑒定報(bào)告由造價(jià)主管部門出具 C、法院對(duì)鑒定請(qǐng)求不予支持

D、鑒定期間計(jì)入審限 【答案】C

【解析】超綱。考核最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛適用法律問題的解釋》（法釋（2004）14號(hào)）第二十二條：“當(dāng)事人約定按照固定價(jià)結(jié)算工程價(jià)款，一方當(dāng)事人請(qǐng)求對(duì)建設(shè)工程造價(jià)進(jìn)行鑒定的，不予支持”。新教材已經(jīng)刪除該知識(shí)點(diǎn)。

A錯(cuò)，當(dāng)事人申請(qǐng)司法鑒定，應(yīng)在舉證期限內(nèi)提出；B錯(cuò)，司法鑒定應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人共同委托或法院委托的司法鑒定機(jī)構(gòu)作出；D錯(cuò)，鑒定期間不計(jì)入審限（超綱）。

64.甲公司與乙公司就買賣合同糾紛在中國某仲裁委員會(huì)仲裁，乙申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，要求扣押甲在中國某港口的一批設(shè)備，仲裁委員會(huì)對(duì)乙的申請(qǐng)的處理，正確的是（）A、將乙的申請(qǐng)?zhí)峤桓劭谒诘氐闹屑?jí)法院裁定 B、不予受理，告知乙直接向有關(guān)法院提出申請(qǐng) C、將乙的申請(qǐng)?zhí)峤患姿诘氐幕鶎臃ㄔ翰枚?/p>

D、審查后，直接作出裁定，由設(shè)備所在地的法院執(zhí)行 【答案】A

【解析】P331最下面“

三、涉外仲裁案件的證據(jù)、財(cái)產(chǎn)保全”第一段。為2005年司法考試卷三第47題，原題為“中國甲公司與某國乙公司”，題目都抄錯(cuò)了，這里如果不是涉外仲裁，應(yīng)選擇C。民訴258條：“當(dāng)事人申請(qǐng)采取財(cái)產(chǎn)保全的，中華人民共和國的涉外仲裁機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)事人的申請(qǐng)，提交被申請(qǐng)人住所地或財(cái)產(chǎn)所在地的中級(jí)人民法院裁定。”

65.根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓合法生效的是（）

A：某教授與施工企業(yè)約定培訓(xùn)一次，但因培訓(xùn)當(dāng)天臨時(shí)有急事，便讓自己的博士生代為授課 B：甲因急需用錢便將對(duì)乙享有的一萬元債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了第三人，便打電話通知了乙

C：建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)其乙將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人，請(qǐng)施工企業(yè)向第三人主張債權(quán)

D：監(jiān)理單位將監(jiān)理合同概括轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位 【答案】B

【解析】AC錯(cuò)，債務(wù)轉(zhuǎn)移需債權(quán)人同意；B正確，債權(quán)轉(zhuǎn)讓須通知債務(wù)人，但無須債務(wù)人同意。D錯(cuò)誤，監(jiān)理合同依法不得轉(zhuǎn)讓。

66.關(guān)于建設(shè)工程施工承包聯(lián)合體的說法，正確的是（）A.聯(lián)合體的資質(zhì)等級(jí)按照聯(lián)合體中資質(zhì)等級(jí)較高的單位確定 B.聯(lián)合體屬于非法人組織

C.聯(lián)合體各方獨(dú)立承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任

D.聯(lián)合體的成員可以對(duì)同一工程單獨(dú)投標(biāo) 【答案】B

【解析】P93~94.67.仲裁裁決書自（）之日起發(fā)生法律效力。A.發(fā)出

B.當(dāng)事人收到 C.申請(qǐng)撤銷期限屆滿

D.作出 【答案】D

【解析】P329“

四、仲裁裁決”第一段最后一句。

68.根據(jù)《民事訴訟法》，申請(qǐng)仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行的期間（）A、6個(gè)月

B、1年 C、2年

D、3年 【答案】C

【解析】P330倒數(shù)第6行。

69.關(guān)于投標(biāo)有效期的說法，正確的是（）

A、投標(biāo)有效期延長通知送達(dá)投標(biāo)人時(shí)，該投標(biāo)人的投標(biāo)保證金期限隨之延長 B、投標(biāo)人同意延長投標(biāo)有效期的，不得修改投標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容 C、投標(biāo)有效期內(nèi)，投標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人和招標(biāo)人具有合同約束力 D、投標(biāo)有效期內(nèi)撤回投標(biāo)文件，投標(biāo)保證金應(yīng)予退還 【答案】B 【解析】P90“

（四）投標(biāo)有效期”，這些地方不是靠背書能解決的，都需要理解。

70.安全生產(chǎn)許可證的有效期為（）年 A、1

B、2

C、3

D、5 【答案】C

【解析】P213倒數(shù)第5行。

二、多項(xiàng)選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）

71.當(dāng)事人可以向仲裁委員會(huì)所在地中級(jí)人民法院申請(qǐng)撤銷裁決的情形有（）A、沒有仲裁協(xié)議的

B、裁決的事項(xiàng)不屬于仲裁協(xié)議的范圍或仲裁委員會(huì)無權(quán)仲裁的 C、當(dāng)事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據(jù)的 D、仲裁庭的組成或仲裁程序違法法定程序的 E、仲裁所依據(jù)的證據(jù)是偽造的 【答案】ABDE

【解析】P330正中間“

一、申請(qǐng)撤消仲裁裁決的法定事由”。2009年二級(jí)法規(guī)考了不予執(zhí)行的6種情形，今年一級(jí)輪到考撤消的6種情形。注意，其中異同在第4、5兩項(xiàng)。對(duì)生效仲裁裁決的翻案有兩個(gè)程序：撤消仲裁裁決、不予執(zhí)行仲裁裁決。C，只能申請(qǐng)不予執(zhí)行而不得申請(qǐng)撤消。這個(gè)點(diǎn)我在建工之家答疑帖中詳細(xì)做過解析，精講時(shí)也舉過例子，對(duì)建造師要求高了點(diǎn)。

72.根據(jù)《全國建筑市場各主體不良行為記錄認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，屬于工程質(zhì)量不良行為的有（）A、允許其他單位或個(gè)人以本單位名義承攬工程 B、將承攬的工程轉(zhuǎn)包或違法分包；

C、施工前未對(duì)有關(guān)安全施工的技術(shù)要求做出詳細(xì)說明的 D、未按照節(jié)能設(shè)計(jì)進(jìn)行施工

E、未履行保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)的 【答案】DE

【解析】P108正中間“

一、施工單位不良行為記錄的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)”。A屬于資質(zhì)不良，B屬于承攬業(yè)務(wù)不良,C屬于安全不良。

73.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的有（）

A：檢測人員、檢測機(jī)構(gòu)法定代表人或其授權(quán)簽字人都必須在檢測報(bào)告上簽字 B：工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)是具有獨(dú)立法人資格的非營利性中介機(jī)構(gòu) C：檢測機(jī)構(gòu)不得與建設(shè)單位有隸屬關(guān)系

D：檢測人員不得同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上的檢測機(jī)構(gòu)

E：檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對(duì)其檢測數(shù)據(jù)和檢測報(bào)告的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) 【答案】ADE

【解析】P272正中間“

（二）工程質(zhì)量檢測單位的資質(zhì)和檢測規(guī)定”。B不宜選，考核第一段第一句，認(rèn)為檢測機(jī)構(gòu)非營利沒有依據(jù)。A考核第三段第2句，正確。C考核第五段第2行，錯(cuò)誤。D考核第五段第1句，正確。E考核P273第2行。

這個(gè)地方第一次考，應(yīng)該考。

74.工程監(jiān)理單位和被監(jiān)理工程的（）有隸屬關(guān)系或其他利害關(guān)系的，不得承擔(dān)該項(xiàng)建設(shè)工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)； A、建設(shè)單位

B、造價(jià)咨詢單位

C、施工企業(yè)

D、建筑材料、構(gòu)配件供應(yīng)單位 E：設(shè)備供應(yīng)單位 【答案】CDE 【解析】P284倒數(shù)第2段，必考。

75.嚴(yán)某在某市A區(qū)新購一套住房，并請(qǐng)位于該市B區(qū)的裝修公司進(jìn)行裝修；裝修人員不慎將水管弄破，導(dǎo)致該樓下住戶家具被淹毀；嚴(yán)某交涉未果，遂向該市B區(qū)法院起訴裝修公司，B區(qū)法院裁定將案件移送至A區(qū)法院，A區(qū)法院又將案件退回B區(qū)法院；關(guān)于本案管轄，說法正確的有（）A、A區(qū)法院對(duì)該案有管轄權(quán)

B、嚴(yán)某有權(quán)向B區(qū)法院起訴 C、B區(qū)法院的移送管轄是錯(cuò)誤的 D、A、B區(qū)法院均無管轄權(quán) E、A區(qū)法院不接受移送，將案件退回B區(qū)法院是錯(cuò)誤的 【答案】ABCE

【解析】P307~308。本題原題為2008年司法考試卷三82題，出的比較靈活，同時(shí)考核合同糾紛管轄、專屬管轄和移送管轄的基本概念。

首先，本案不屬于不動(dòng)產(chǎn)糾紛，不適用專屬管轄。應(yīng)按照普通的合同糾紛管轄處理，嚴(yán)某有權(quán)選擇在被告住所地B區(qū)或合同履行地A區(qū)法院起訴，因此ABC三項(xiàng)應(yīng)選而D項(xiàng)錯(cuò)誤。

其次，移送案件，法院認(rèn)為不屬于本院管轄的，應(yīng)當(dāng)報(bào)請(qǐng)其上級(jí)法院指定管轄，不得再自行移送。

76.下列工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)條文中，經(jīng)國務(wù)院行政主管部門確定后，可作為強(qiáng)制性條文的有（）A、直接涉及國家主權(quán)的條文

B、直接涉及人民生命財(cái)產(chǎn)安全的條文 C、直接涉及人體健康的條文

D、直接涉及環(huán)境保護(hù)的條文 E、直接涉及公共利益的條文 【答案】BCDE

【解析】P263倒數(shù)第一段。

77.下列義務(wù)中中，屬于建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)安全生產(chǎn)管理主要義務(wù)是（）A、安全技術(shù)措施審查

B、安全設(shè)備合格審查 C、專項(xiàng)施工方案審查

D、施工招標(biāo)審查 E、安全生產(chǎn)事故隱患報(bào)告 【答案】ACE

【解析】考核P256三個(gè)標(biāo)題。監(jiān)理單位的法定安全監(jiān)理義務(wù)，有且僅有三項(xiàng)。要求全面把握。

78.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，屬于違法分包的情形有（）A、總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位的 B、主體結(jié)構(gòu)的勞務(wù)作業(yè)分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)的

C、建設(shè)工程總承包合同中未有約定，又未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，承包單位將其承包的部分工程交由其他單位完成 D、施工總承包單位將建設(shè)工程的主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位的 E、分包單位將承包的建設(shè)工程再分包的 【答案】ACDE

【解析】P104“

四、轉(zhuǎn)包和違法分包的界定”。

79.根據(jù)施工企業(yè)要求對(duì)原工程進(jìn)行變更的，說法正確的有（）A、施工企業(yè)在施工中不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更

B、施工企業(yè)在施工中提出更改施工組織設(shè)計(jì)的須經(jīng)工程師同意，延誤的工期不予順延 C、工程師采用施工企業(yè)合理化建議所獲得的收益，建設(shè)單位和施工企業(yè)另行約定分享

D、施工企業(yè)擅自變更設(shè)計(jì)發(fā)生的費(fèi)用和由此導(dǎo)致的建設(shè)單位的損失由施工企業(yè)承擔(dān)，延誤的工期不予順延 E、施工企業(yè)自行承擔(dān)差價(jià)時(shí)，對(duì)原材料、設(shè)備換用不必經(jīng)工程師同意 【答案】ABCD

【解析】考核《建設(shè)工程施工合同（示范文本）》（GF-1999）通用條款第29.1~29.3款，法規(guī)教材中無明確表述，全靠基本法理推斷。

80.下列關(guān)于投標(biāo)保證金說法，正確的有（）A、投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件的要求提交投標(biāo)保證金 B、投標(biāo)保證金是投標(biāo)文件的有效組成部分

C、投標(biāo)保證金的擔(dān)保形式，應(yīng)在招標(biāo)文件中規(guī)定 D、投標(biāo)保證金應(yīng)當(dāng)在投標(biāo)截止時(shí)間前送達(dá) E、投標(biāo)保證金的金額一般由雙方約定 【答案】ABCD

【解析】P90最下面“

（一）投標(biāo)保證金的形式與金額”。

81.施工企業(yè)乙經(jīng)建設(shè)單位甲同意，將部分非主體工程分包給施工企業(yè)丙，丙又將其中部分工程違法分包給施工企業(yè)丁。后丁因工作失誤致使工程不合格，甲欲索賠。關(guān)于責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的有（）。A.甲有權(quán)要求乙承擔(dān)民事責(zé)任

B.甲有權(quán)要求丙承擔(dān)民事責(zé)任 C．甲無權(quán)要求丁承擔(dān)民事責(zé)任

D.乙向甲承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丙追償 E．丙向乙承擔(dān)民事責(zé)任后，有權(quán)向丁追償 【答案】ABDE

【解析】本題命題技術(shù)高超，體現(xiàn)了命題人出色的歸納能力。ABD考核P101“

四、總分包的連帶責(zé)任”。C錯(cuò)，考核法釋（2004）14號(hào)文第二十五條“因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議的，發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實(shí)際施工人為共同被告提起訴訟”，但也應(yīng)強(qiáng)調(diào)，該條款已從新教材中刪除，無答題依據(jù)。E貌似沒有法律依據(jù)，其實(shí)正確，丙丁分包合同違法無效，應(yīng)依照P129“(四)無效合同的法律后果”來處理：“無效合同，有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對(duì)方因此所受到的損失”。

82.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，關(guān)于意外傷害保險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.意外傷害保險(xiǎn)為非強(qiáng)制保險(xiǎn)

B.被保險(xiǎn)人為從事危險(xiǎn)作業(yè)人員 C.受益人可以不是被保險(xiǎn)人

D.保險(xiǎn)費(fèi)由分包單位支付 E.保險(xiǎn)期限由施工企業(yè)根據(jù)實(shí)際自行確定 【答案】BC

【解析】本題考核P236“1Z306034辦理意外傷害保險(xiǎn)的規(guī)定”標(biāo)題下第2段。A錯(cuò)誤，意外傷害險(xiǎn)為法定強(qiáng)制保險(xiǎn)；B正確。D錯(cuò)誤，保險(xiǎn)費(fèi)由總承包單位承擔(dān)；E錯(cuò)誤，意外傷害險(xiǎn)保險(xiǎn)期限法定，為開工日至竣工驗(yàn)收合格。C超綱，但可以合理推斷。

83.關(guān)于租賃合同的說法，正確的有（）

A.租賃必須轉(zhuǎn)讓所有權(quán)

B.租賃期限超過20年的部分無效 C．租賃期限六個(gè)月以上的，應(yīng)當(dāng)采用書面形式 D.交付租賃物是租賃合同的成立要件

E.當(dāng)事人未采用書面形式的，視為不定期租賃 【答案】BC

【解析】A錯(cuò)誤，租賃合同為設(shè)立用益物權(quán)的合同，這是其與買賣合同的本質(zhì)區(qū)別。D錯(cuò)誤，租賃合同為諾成合同，不以交付租賃物為要件。BCE考核P170最下面“1.定期租賃”，注意E埋伏了一個(gè)巨大的陷阱：如果租賃期限為6個(gè)月以上，租賃合同為要式合同；如果租賃期限為6個(gè)月以內(nèi)，租賃合同為不要式合同。只有雙方口頭約定租賃7個(gè)月，則合同履行6個(gè)月以后，視為不定期租賃；而如果雙方口頭約定租賃期限為5個(gè)月，顯然為定期租賃。這里的邏輯比較搞，需要細(xì)心體會(huì)。

84.根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理的情況有（）。A無單位蓋章并且無法定代表人或者其授權(quán)的代理人簽字或蓋章的 B.投標(biāo)人名稱或者組織結(jié)構(gòu)與資格預(yù)審時(shí)不一致的 C.投標(biāo)人對(duì)同一招標(biāo)項(xiàng)目按照招標(biāo)文件的要求提交了兩個(gè)報(bào)價(jià)方案 D．未按招標(biāo)文件要求提交投標(biāo)保證金的

E．聯(lián)合體投標(biāo)未附聯(lián)合體各方共同投標(biāo)協(xié)議的 【答案】ABDE

【解析】P87第4段。

85.施工企業(yè)采購、租賃的安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件，應(yīng)當(dāng)具有（），并在進(jìn)入施工現(xiàn)場前進(jìn)行檢查。

A．生產(chǎn)（制造）許可證

B.施工資質(zhì)證書 C．產(chǎn)品銷售許可證

D.施工許可證 E.產(chǎn)品合格證 【答案】AE

【解析】P257倒數(shù)第1段。

86.根據(jù)合同法相關(guān)規(guī)定，承包人行使優(yōu)先受償權(quán)的期限應(yīng)當(dāng)自建設(shè)工程（）起計(jì)算。A．合同訂立之日

B.實(shí)際竣工之日 C．開工之日

D.保修期屆滿之日 E．合同約定竣工之日 【答案】BE

【解析】P125第5行。

87.根據(jù)有關(guān)擔(dān)保的法律規(guī)定，屬于不得抵押的財(cái)產(chǎn)有（）。A．土地所有權(quán)

B.農(nóng)村集體宅基地土地使用權(quán) C.學(xué)校游泳館產(chǎn)權(quán)

D.荒地承包經(jīng)營權(quán) E.被扣押的房屋 【答案】ABE

【解析】P37第2段。注意“（3）學(xué)校的教育設(shè)施不得抵押”，說明非教育設(shè)施可以抵押，這個(gè)點(diǎn)是司法考試常考的，但建造師是第一次考。

88.施工企業(yè)被建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，通常應(yīng)當(dāng)按照（）進(jìn)行，不合格的不得使用。A.工程設(shè)計(jì)要求

B.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

D.通行慣例

E.合同約定 【答案】ACE

【解析】P271“1Z307023對(duì)建筑材料、設(shè)備等進(jìn)行檢驗(yàn)檢測的規(guī)定”標(biāo)題下第2段。

89.建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)（）。A.立項(xiàng)

B.竣工

C.設(shè)計(jì)

D.施工

E.投入使用 【答案】CDE

【解析】本題考核環(huán)境保護(hù)設(shè)施的“三同時(shí)”制度。P181倒數(shù)第1段。

90.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，下列生產(chǎn)安全事故中，屬于較大生產(chǎn)安全事故的有（）。A．2人死亡事故

B.10人死亡事故 C．3人死亡事故

D.20人重傷事故 E．1000萬元經(jīng)濟(jì)損失事故 【答案】CDE

【解析】P239倒數(shù)第2段。這里B，應(yīng)認(rèn)定為重大事故；E表述不嚴(yán)謹(jǐn)，應(yīng)為“直接經(jīng)濟(jì)損失”。

91.下列情形中，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)過錯(cuò)責(zé)任的有（）。A 發(fā)包人提供的設(shè)計(jì)圖紙有缺陷，造成工程質(zhì)量缺陷.B.發(fā)包人提供的設(shè)備不符合強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，引發(fā)工程質(zhì)量缺陷

C.發(fā)包人直接指定分包人分包專業(yè)工程，分包工程發(fā)生質(zhì)量缺陷 D.發(fā)包人未組織竣工驗(yàn)收擅自使用工程，主體結(jié)構(gòu)出現(xiàn)質(zhì)量缺陷

E.發(fā)包人指定購買的材料、建筑構(gòu)配件不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，造成工程質(zhì)量缺陷 【答案】ABCE

【解析】P295第一段。

92.法人應(yīng)當(dāng)具備的條件有（）A.依法成立

B.有自己的場所

C.有必要的財(cái)產(chǎn)或者經(jīng)費(fèi)

D.有自己的名稱、組織機(jī)構(gòu) E.能夠獨(dú)立承擔(dān)無限民事責(zé)任 【答案】ACD

【解析】P10“

一、法人應(yīng)當(dāng)具備的條件”。

93.當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的合同，除法律另有規(guī)定或者合同另有約定外，該合同效力情形表現(xiàn)為（）。

A.合同自成立時(shí)生效

B.合同自辦理物權(quán)登記時(shí)生效 C.未辦理物權(quán)登記合同無效

D.未辦理物權(quán)登記不影響合同效力 E.合同生效當(dāng)然發(fā)生物權(quán)效力 【答案】AD

【解析】本題考核P21最上面第2段，物權(quán)效力與合同效力相區(qū)分原則：物權(quán)效力由物權(quán)法評(píng)價(jià)；合同效力由合同法評(píng)價(jià)。合同效力與物權(quán)效力無關(guān)，留意上課舉過的例子。

94.下列行為中，構(gòu)成無因管理的有（）A.甲接受委托幫助他人保養(yǎng)施工機(jī)具 B.乙見他人倉庫失火遂召集人員參加救火

C.材料供應(yīng)商丙將施工現(xiàn)場因中暑昏倒的農(nóng)民工送往醫(yī)院救治 D.戊見門前馬路污水井蓋被盜，恐致路人跌傷，遂插樹枝以警示

E.總承包單位結(jié)算時(shí)超付分包單位丁，丁明知該情況但未告知總承包單位 【答案】BC

【解析】本題考核P23“

三、無因管理”的基本概念。無因管理，指沒有法律上的特定義務(wù)，也沒有受到他人委托，為避免他人利益受到損失，自覺為他人管理事務(wù)或提供服務(wù)。A不應(yīng)選，因存在委托。E屬于不當(dāng)?shù)美爭議極大，建議不選。

D原題為2008年司法考試卷三55題，我們先分析原題：

下列行為中，哪些構(gòu)成無因管理：D.丁見門前馬路下水道井蓋被盜致路人跌傷，遂自購一井蓋鋪上。

原題中司法部給出的D為正確選項(xiàng)，我們可以這樣理解：這個(gè)人買井蓋是為了防止路人掉下去，從這個(gè)角度來說屬于公益，所以他不能找路人要錢。從這一點(diǎn)上來說不屬于無因管理。但是買井蓋防止路人掉下去這個(gè)事情從義務(wù)上來說應(yīng)該屬于市政，無論有沒有一個(gè)人買井蓋，市政都負(fù)有這樣的義務(wù)。這個(gè)人替市政花了錢，理應(yīng)要求市政支付必要費(fèi)用。如果市政不給錢，相當(dāng)于該市政花的錢他沒花，從這個(gè)角度來說，市政不當(dāng)?shù)美恕５绢}中將購買井蓋改為插樹枝，情況就大不相同，我們都知道無因管理是債法規(guī)定的內(nèi)容，叫做“無因管理之債”。而債要求存在特定的相對(duì)人，本案中，我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)人并未發(fā)生管理費(fèi)用和直接損失，也不存在其可以主張費(fèi)用的債務(wù)人。所以應(yīng)推定這屬于公益行為，并不構(gòu)成無因管理。

95.根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，企業(yè)取得安全生產(chǎn)許可證，應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件有（）。A.管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行1次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)并考核合格

B.依法為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi) C.保證本單位安全生產(chǎn)條件所需資金的投入

D.有職業(yè)危害防治措施，并為作業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝 E.依法辦理了建筑工程一切險(xiǎn)及第三者責(zé)任險(xiǎn).【答案】ABCD

【解析】本題考核P212倒數(shù)第一段。A符合（6），B符合（7），C符合（2），D符合（8）。

96.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，具有法定最低保修期限的有（）。A.基礎(chǔ)設(shè)施工程

B.設(shè)備安裝、裝修工程

C.門禁監(jiān)控系統(tǒng)

D.電氣管線、給排水管道工程 E.供熱與供冷系統(tǒng) 【答案】ABDE

【解析】P297倒數(shù)第一段。

97.根據(jù)《建筑法》，申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（）。A.建筑工程按照規(guī)定的權(quán)限和程序已批準(zhǔn)開工報(bào)告 B.已辦理該建筑工程用地批準(zhǔn)手續(xù)

C.城市規(guī)劃區(qū)的建筑工程已經(jīng)取得規(guī)劃許可證 D.已經(jīng)確定建筑施工企業(yè) E.建設(shè)資金已經(jīng)落實(shí) 【答案】BCDE

【解析】最后幾題難度開始降低。但這時(shí)人因?yàn)榻钇ＡΡM，難免疑神疑鬼，反而會(huì)漏選。

98.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理規(guī)定》，施工企業(yè)對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，應(yīng)在（）之前。A.作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位

B.作業(yè)人員進(jìn)入新的施工現(xiàn)場 C.企業(yè)采用新技術(shù)

D.企業(yè)采用新工藝 E.企業(yè)申請(qǐng)辦理資質(zhì)延續(xù)手續(xù) 【答案】ABCD

【解析】本題考核P224“三”和“四”，這兩個(gè)點(diǎn)以往一級(jí)從未考過，二級(jí)考過一次。上課沒有講到這個(gè)點(diǎn)，是因?yàn)楹茈y編制好的題型。這種題，看似輕描淡寫，但足以體現(xiàn)命題人的功力。

第三篇：2010一級(jí)建造師法律法規(guī)真題 - 副本（推薦）

2010年一級(jí)建造師考試《法律法規(guī)》真題及答案

一、單項(xiàng)選擇題(共70 題，每題1 分，每題的備選項(xiàng)中，只有1 個(gè)最符合題意)

1、根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》，負(fù)責(zé)核發(fā)《中華人民共和國一級(jí)建造師注冊(cè)證書》的機(jī)構(gòu)是（）B。

A、省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設(shè)主管部門

B、國務(wù)院建設(shè)主管部門 C、中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)建造師分會(huì)

D、國務(wù)院發(fā)展和改革委員會(huì)

2、根據(jù)《民法通則》,當(dāng)事人向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利的普通訴訟時(shí)效是（B）年 A、1

B、2

C、4

D、20 【

3對(duì)全國注冊(cè)建造師的注冊(cè)、執(zhí)業(yè)活動(dòng)實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)是（A）A、國務(wù)院建設(shè)主管部門

B、省、自治區(qū)、直轄市人民政府 C、建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì)

D、人事部或其授權(quán)機(jī)構(gòu) 【答案】

4、民事法律關(guān)系的內(nèi)容是指（A）

A、民事權(quán)利和民事義務(wù)

B、民事權(quán)利和民事責(zé)任 C、民事規(guī)范和民事責(zé)任

D、民事義務(wù)和民事責(zé)任 【答

5、根據(jù)《民法通則》，施工單位的項(xiàng)目經(jīng)理屬于施工單位的（A）。A、委托代理人B、法定代理人C、指定代理人D、職務(wù)代理人 【答

6、根據(jù)《物權(quán)法》，建設(shè)用地使用權(quán)屬于（B）。

A、所有權(quán)

B、用益物權(quán)

C、擔(dān)保物權(quán)

D、留置權(quán) 【答案

7、根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，下列不屬于建設(shè)單位申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證的前提條件是（B）。A

A、已經(jīng)取得安全生產(chǎn)許可證

B、辦理了工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) C、有滿足施工需要的施工圖紙

D、已經(jīng)取得規(guī)劃許可證 【答案】A

8、根據(jù)《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》，關(guān)于我國建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的說法，錯(cuò)誤的是（C）D

A、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)分為施工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包三個(gè)序列；

B、建筑業(yè)企業(yè)根據(jù)各自的工程性質(zhì)的技術(shù)特點(diǎn)，分別劃分為若干資質(zhì)類別； C、個(gè)資質(zhì)類別按照各自規(guī)定的條件劃分為若干等級(jí)；

D、房屋建筑工程施工總承包企業(yè)資質(zhì)分為特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)等三個(gè)等級(jí)。【答

9、甲公司與乙公司簽訂的采購合同約定，6 月5 日甲公司向乙公司支付50 萬元預(yù)付款，7 月5 日乙公司將采購物品送至甲公司處。但在6 月3 日，甲公司獲取確切證據(jù)證明乙公司屆時(shí)將不能履行合同，6 月5日乙公司要求甲公司支付預(yù)付款，此時(shí)甲公司可以行使（D）。A、后履行抗辯權(quán)；B、同時(shí)履行抗辯權(quán)C、撤銷權(quán)D、不安抗辯權(quán)

10、下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是（C）D A、繼承糾紛B、對(duì)罰款不服發(fā)生的糾紛C、總分包之間的合同糾紛D、勞動(dòng)合同糾紛、根據(jù)《物權(quán)法》，下列各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)作為抵押物時(shí)，抵押權(quán)自登記時(shí)設(shè)立的是（B）D。A、交通運(yùn)輸工具B、正在建造的船舶、航空器 C、生產(chǎn)設(shè)備、原材料D、正在建造的建筑物

12、同一專業(yè)的兩個(gè)以上不同資質(zhì)等級(jí)的單位實(shí)行聯(lián)合承包，應(yīng)當(dāng)按照（D）單位的業(yè)務(wù)許可范圍承攬工程 A． 資質(zhì)等級(jí)較高的；B、聯(lián)合體牽頭C、承擔(dān)主要任務(wù)的D、資質(zhì)等級(jí)較低的13、、關(guān)于行政訴訟法律規(guī)定的說法，正確的是（D）C。

A、未經(jīng)行政復(fù)議程序，不能提起行政訴訟B、法院審理行政訴訟案件不適用調(diào)解

C、行政訴訟堅(jiān)持誰主張誰舉證原則D、在行政訴訟過程中，被告有權(quán)自行向原告和證人收集證據(jù)

14、施工合同履行過程中，監(jiān)理工程師向承包人發(fā)出了提高混凝土等級(jí)的通知，施工圖紙中標(biāo)明該部位的混凝土標(biāo)號(hào)為C30 標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)該單位工程應(yīng)以（A）為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。A． 施工圖紙B、技術(shù)規(guī)范C、監(jiān)理通知D、施工合同

15、關(guān)于民事訴訟證人出庭作證的說法，正確的是（B）D。

A、證人只提交書面證詞無須出庭作證B、數(shù)個(gè)證人證明同一事實(shí)時(shí)，可以同時(shí)接受詢問 C、證人在庭審時(shí)應(yīng)當(dāng)旁聽D、證人有義務(wù)出庭作證

16、某施工項(xiàng)目材料采購合同中，雙方約定的違約金為4 萬元、定金為6 萬元。采購方依約支付了6 萬元定金，供貨方違約后，采購方有權(quán)主張的最高給付金額為（A）C萬元。A、16 B、10 C、12 D、4

17、施工單位招聘臨時(shí)工的最低年齡為（D）A歲。A、16 B、14 C、20 D、18

18、水泥廠在承諾有效期內(nèi)，對(duì)施工單位訂購水泥的要約做出了完全同意的答復(fù)，則該水泥買賣合同成立的時(shí)間為（A）。

A、水泥廠的答復(fù)文件到達(dá)施工單位時(shí)

B施工單位發(fā)出訂購水泥的要約時(shí) C、水泥廠發(fā)出答復(fù)文件時(shí)

D、施工單位訂購水泥的要約到達(dá)水泥廠時(shí)

19、根據(jù)《合同法》，債權(quán)人領(lǐng)取提存物的權(quán)利自提存之日起（B）C年內(nèi)不行使而消滅，提存物扣除提存費(fèi)用后歸國家所有。A、3 B、2 C、5 D、4

20、施工單位依法對(duì)本企業(yè)的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任的是（B）。A、技術(shù)負(fù)責(zé)人B、法定代表人

C、安全管理部門負(fù)責(zé)人D、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

21、某建筑施工單位有50 名從業(yè)人員。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，該單位應(yīng)當(dāng)（B）D。A、配備兼職安全生產(chǎn)管理人員B、配備專職安全生產(chǎn)管理人員 C、因?yàn)橐?guī)模較小，不需要配備安全生產(chǎn)管理人員

D、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員

22、某建設(shè)單位與施工單位簽訂起工獎(jiǎng)罰協(xié)議。雙方約定：雙方法定代表人簽字加蓋公章并備案后生效。根據(jù)《合同法》，該趕工獎(jiǎng)罰協(xié)議為（D）合同。A、顯失公平B、附條件C、可變更、可撤銷D、附期限

23、某建設(shè)工程發(fā)包人經(jīng)過招標(biāo)確定了中標(biāo)人，雙方依法簽訂了施工合同，則該施工合同成立的時(shí)間為（C）之日B。

A、合同備案B、評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交評(píng)標(biāo)報(bào)告C、中標(biāo)通知發(fā)出D、發(fā)包人確定中標(biāo)人

24、關(guān)于法院采取訴訟財(cái)產(chǎn)保全與訟前財(cái)產(chǎn)保全措施時(shí)，申請(qǐng)人是否需要提供擔(dān)保的說法，正確的是（C）。

A、申請(qǐng)人對(duì)于前者應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，而對(duì)于后者根據(jù)法院要求提供擔(dān)保 B、申請(qǐng)人對(duì)于前者應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保，而對(duì)后者不需提供擔(dān)保

C、申請(qǐng)人對(duì)于前者根據(jù)法院要求提供擔(dān)保，而對(duì)于后者應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保 D、申請(qǐng)人對(duì)于前者不需提供擔(dān)保，而對(duì)于后者應(yīng)當(dāng)提供擔(dān)保

25、某工程建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)中，甲設(shè)計(jì)單位投標(biāo)報(bào)價(jià)為2000 萬元，則其投標(biāo)保證金最高應(yīng)為（A）D

萬元。

A、40 B、4

C、20

D、10

26、關(guān)于和解的說法，錯(cuò)誤的是（A）。

A、和解協(xié)議具有強(qiáng)制執(zhí)行的效力B、當(dāng)事人在申請(qǐng)仲裁或提起民事訴訟后仍然可以和解 C、和解可以發(fā)生在民事訴訟的任何階段D、當(dāng)事人和解后可以請(qǐng)求法院調(diào)解，制作調(diào)解書【

27、根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，分包單位從事危險(xiǎn)作業(yè)人員的意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)由（B）C支付。

A、總承包單位和分包單位按一定比例共同B、分包單位C、總承包單位D、建設(shè)單位

28、施工單位向電梯生產(chǎn)公司訂購兩部A 型電梯，并要求5 日內(nèi)交貨。電梯生產(chǎn)公司回函表示如果延長1 周可如約供貨。根據(jù)《合同法》，電梯生產(chǎn)公司的回函屬于（D）。A、要約邀請(qǐng)B、承諾C、部分承諾D、新要約

29、建設(shè)單位與施工單位的合同中約定：“雙方在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有關(guān)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁”。后雙方發(fā)生糾紛，建設(shè)單位要求向甲仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，施工單位要求向乙仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，雙方爭執(zhí)不下。關(guān)于糾紛解決方式選擇的說法，正確的是（B）A。A、只能向有管轄權(quán)的人民法院起訴

B、只能向不動(dòng)產(chǎn)所在地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁 C、應(yīng)由甲仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁

D、建設(shè)單位與施工單位選擇的仲裁委員會(huì)誰先收到仲裁申請(qǐng)，就由誰進(jìn)行仲裁

30、下列建設(shè)項(xiàng)目中，可以不招標(biāo)的是（C）。

A、個(gè)人捐資的教育項(xiàng)目中合同估算價(jià)為80 萬元的監(jiān)理合同 B、外商投資的供水項(xiàng)目中合同估算價(jià)為1000 萬元的施工合同

C、使用財(cái)政預(yù)算資金的體育項(xiàng)目中合同估算價(jià)為80 萬元的材料采購合同 D、上市公司投資的商品房項(xiàng)目中合同估算價(jià)為500萬元的材料采購合同

31、根據(jù)《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，下列監(jiān)督檢查內(nèi)容中，不屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查的內(nèi)容是(B)。A、工程項(xiàng)目采用的材料、設(shè)備 B、工程項(xiàng)目技術(shù)人員的勞動(dòng)合同

C、工程項(xiàng)目的規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工等環(huán)節(jié) D、工程項(xiàng)目的安全、質(zhì)量

32、某施工單位為避免破壞施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)原有地下管線，欲查明相關(guān)情況，應(yīng)由（D）負(fù)責(zé)向其提供施工現(xiàn)場區(qū)域內(nèi)地下管線資料。

A、城建檔案管理部門B、相關(guān)管線產(chǎn)權(quán)部門C、市政管理部門D、建設(shè)單位

33、關(guān)于分包工程發(fā)生質(zhì)量、安全、進(jìn)度等問題給建設(shè)單位造成損失的責(zé)任承擔(dān)說法，正確的是(D)。

A、分包單位只對(duì)總承包單位負(fù)責(zé)

B、建設(shè)單位與分包單位無合同關(guān)系，無權(quán)向分包單位主張權(quán)利 C、建設(shè)單位只能向給其造成損失的分包單位主張權(quán)利

D、總承包單位承擔(dān)的責(zé)任超過其應(yīng)承擔(dān)份額的，有權(quán)向分包單位追償

34、某建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行施工總承包，則該建設(shè)工程的安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援案應(yīng)由(C)編制。A、總承包單位和分包單位各自B.建設(shè)單位統(tǒng)一組織 C、總承包單位統(tǒng)一組織D.監(jiān)理單位統(tǒng)一組織

35、《民用建筑節(jié)能條例》中的民用建筑不包括(A)建筑。A、廠房B、醫(yī)療C、住宅D、教育

36、下列勞動(dòng)合同條款，屬于必備條款的是(A)C。A、福利待遇B、試用期C.勞動(dòng)條件D、補(bǔ)充保險(xiǎn)

37、根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，對(duì)全國建設(shè)工程安全生產(chǎn)實(shí)施綜合監(jiān)督管理的機(jī)構(gòu)是(A)。A、國務(wù)院負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門B、國務(wù)院鐵路、交通、水利等有關(guān)部門 C、國務(wù)院D、國務(wù)院建設(shè)行政主管部門

38、劃撥土地使用權(quán)只能由(A)人民政府依法批準(zhǔn)。A、縣級(jí)以上B、鎮(zhèn)級(jí)以上 C、中央D、省級(jí)以上

39、下列施工單位人員中不必經(jīng)建設(shè)主管部門考核合格即可任職的是（B）。A、項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理人員B、項(xiàng)目技術(shù)員C、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人D、項(xiàng)目經(jīng)理

40、停建、緩建建設(shè)工程的檔案，暫由(B)保管。

A、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)部門B、建設(shè)單位C、施工單位D、城建檔案館

41、關(guān)于代位權(quán)行使的說法，正確的是(D)B。

A、債權(quán)人可選擇以自己的名義或債務(wù)人的名義起訴次債務(wù)人 B、債權(quán)人可以代位行使的權(quán)利必須不是專屬于債務(wù)人自身的債權(quán) C、代位權(quán)是債權(quán)人行使的抗辯權(quán)

D、債權(quán)人自己負(fù)擔(dān)行使代位權(quán)的必要費(fèi)用

42、下列與工程建設(shè)有關(guān)的規(guī)范性文件中，由國務(wù)院制定的是(D)。A、安全生產(chǎn)法B、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定

C、工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法D、安全生產(chǎn)許可證條例

43、根據(jù)《民事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，人民法院依法可要求對(duì)敗訴方負(fù)有到期債務(wù)的第三人協(xié)助向（A）履行債務(wù)。

A、勝訴方B、金融機(jī)構(gòu)C、敗訴方D、執(zhí)行法院

44、施工單位與建設(shè)單位簽訂施工合同，約定施工單位墊資20%，但沒有約定墊資利息。后施工單位向人民法院提起訴訟，請(qǐng)求建設(shè)單位支付墊資利息。對(duì)施工單位的請(qǐng)求，人民法院正確的做法是（D）。

A、盡管未約定利息，施工單位要求按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持

B、由于墊資行為違法，施工單位要求返還墊資，不予支持

C、盡管未約定利息，施工單位要求低于中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率支付墊資利息，應(yīng)予支持

D、由于未約定利息，施工單位要求支付墊資力氣，不予支持。

45、根據(jù)《稅收征收管理法》）C 日內(nèi)，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理變更稅務(wù)登記。A、60 B、45 C、30 D、15

46、根據(jù)《建筑法》，有權(quán)對(duì)建筑工程實(shí)施強(qiáng)制監(jiān)理的范圍進(jìn)行規(guī)定的機(jī)構(gòu)是（A）B A、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理行政主部門B、國務(wù)院 C、省級(jí)建設(shè)行政主管部門D、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部

47、某施工項(xiàng)目材料采購合同中，當(dāng)事人對(duì)價(jià)款沒有約定，未達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，也無法根據(jù)合同有關(guān)條款或交易習(xí)慣確定，則應(yīng)按照（D）的市場價(jià)格履行。

A、合同簽訂地B、履行義務(wù)一方所在地C、材料所在地D、訂立合同時(shí)履行地

48、某工程項(xiàng)目建設(shè)過程中，發(fā)包人與機(jī)械廠簽訂了加工非標(biāo)準(zhǔn)的大型管道叉管的合同，并提供了制作叉管的鋼板。根據(jù)《合同法》，該合同屬于（B）合同。A、施工承包B、承攬C.信托D、委托

49、根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，關(guān)于投標(biāo)保證金的說法，正確的是（D）。A、投標(biāo)保證金最高不得超過50 萬元

B、招標(biāo)人發(fā)了中標(biāo)通知書，投標(biāo)保證金的有效期自動(dòng)終止 C、投標(biāo)保證金不得采用銀行保函方式

D、中標(biāo)人拒絕簽訂施工合同時(shí)，招標(biāo)人有權(quán)沒收其投標(biāo)保證金

50、某施工單位認(rèn)為工商行政管理部門對(duì)其罰款過重，向法院提起訴訟。法院經(jīng)過審理，認(rèn)為該行政處罰顯失公平。關(guān)于法院對(duì)該案的處理，下列說法中正確的是（C）D。A、由于該行政處罰并不違法，法院應(yīng)當(dāng)維持原判 B、法院可以撤銷該行政處罰，并判決將罰款改為警告 C、法院應(yīng)當(dāng)判決行政機(jī)關(guān)重新作出行政處罰 D、法院可以直接判決減少部分罰款金額

51、在保險(xiǎn)合同中，負(fù)有支付保險(xiǎn)費(fèi)義務(wù)的當(dāng)事人是（B）。A、受益人B、投保人C、被保險(xiǎn)人D、保險(xiǎn)人 52、2008 年4 月1 日，甲公司將其廠房無償轉(zhuǎn)讓給乙公司，導(dǎo)致甲公司的債權(quán)人丙公司無法實(shí)現(xiàn)債權(quán)，丙公司于2009 年1 月1 日才得知該情況，則丙公司撤銷權(quán)的截止日期為（D）B。A、2011 年1 月1 日B、2010 年1 月1 日C、2010 年4 月1 日D、2009 年4 月1 日

53、承運(yùn)人按照合同約定將貨物運(yùn)輸?shù)街贫ǖ攸c(diǎn)后，托運(yùn)人拒絕支付運(yùn)輸費(fèi)用，承運(yùn)人可以對(duì)相應(yīng)的運(yùn)輸貨物行使（D）

A、抵押權(quán)B、質(zhì)押權(quán) C、抵消權(quán)D、留置權(quán)

54、在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機(jī)械設(shè)備，可能產(chǎn)生噪音污染的，施工單位必須在該工程開工（C）日以前向工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)部門申報(bào)。A、7 B、10 C.15 D、3

55、甲乙兩公司為減少應(yīng)納稅款，以低于實(shí)際成交的價(jià)格簽訂合同。根據(jù)《合同法》，該合同為（B）合同。

A、有效B、無效C、效力待定D、可變更、可撤銷

56、按照《城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例》，施工單位在繳納（C）的同時(shí)，還應(yīng)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅。

A、企業(yè)所得稅B、利息稅C、營業(yè)稅D、個(gè)人所得稅

57、仲裁裁決作出后，當(dāng)事人應(yīng)錄履行裁決。一方當(dāng)事人不履行的，另一方當(dāng)事人可以根據(jù)《民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，向（A）申請(qǐng)執(zhí)行。

A、人民法院B、公安機(jī)關(guān)C、政府主管部門D、仲裁委員會(huì)

58、某施工單位的副經(jīng)理將其個(gè)人所有的鋼管出租給本單位，并簽訂租賃合同。根據(jù)《公司法》，該合同須經(jīng)過（C）A同意。

A、股東會(huì)B、工會(huì)C.董事會(huì)D、監(jiān)事會(huì)

59、甲公司欠某供應(yīng)商500 萬元貸款，現(xiàn)甲公司分立為乙、丙兩家公司。關(guān)于甲公司分立后500 萬元債務(wù)的清償問題的說法，正確的是（B）。

A、應(yīng)當(dāng)由甲公司承擔(dān)全部債務(wù)B、應(yīng)當(dāng)由乙、丙公司承擔(dān)連帶債務(wù) C、乙公司與丙公司均不承擔(dān)清償責(zé)任D、應(yīng)當(dāng)由乙公司承擔(dān)全部債務(wù)

60、根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)，下列招標(biāo)投標(biāo)行為中，不構(gòu)成招標(biāo)人與投標(biāo)人串通投標(biāo)的是（D）。

A、招標(biāo)人在開標(biāo)前將投標(biāo)情況告知其他投標(biāo)人 B、招標(biāo)人預(yù)先內(nèi)定中標(biāo)人

C、招標(biāo)人與投標(biāo)人事先商定壓低標(biāo)價(jià)，中標(biāo)后再給中標(biāo)人讓利 D、招標(biāo)人從幾名中標(biāo)候選人中確定中標(biāo)人

61、根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo)投標(biāo)辦法》，不屬于施工招標(biāo)文件內(nèi)容的是（C）。A、投標(biāo)人須知B、技術(shù)條款C、施工組織設(shè)計(jì)D、合同主要條款

62、工程施工過程中應(yīng)當(dāng)采取消防安全措施，下列說法中錯(cuò)誤的是（D）B。A、禁止攜帶火種進(jìn)入生產(chǎn)、儲(chǔ)存易燃易爆危險(xiǎn)物品的場所

B、修建道路有可能影響消防隊(duì)滅火救援的，有關(guān)單位必須事先經(jīng)過當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)批準(zhǔn) C、禁止在具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)的場所使用明火 D、自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作人員必須持證上崗

63、建設(shè)工程施工合同應(yīng)以（C）為合同履行地。A、原告住所地B、合同簽訂地C、施工行為地D、被告住所地

64、工程監(jiān)理單位在實(shí)施監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患，情況嚴(yán)重的，應(yīng)當(dāng)要求施工單位（A）。

A、暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位B、整改，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位

C、暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門D、整改，并及時(shí)報(bào)告有關(guān)主管部門

65、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列文件中，不屬于工程監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理依據(jù)的是（C）A。

A、監(jiān)理合同B、法律、法規(guī)C、施工合同中約定采用的推薦性標(biāo)準(zhǔn)D、工程施工圖紙

66、某辦公大樓在保修期間出現(xiàn)外墻裂縫，經(jīng)查是由于設(shè)計(jì)缺陷造成。原施工單位進(jìn)行了維修，之后應(yīng)向（D）主張維修費(fèi)用。

A、設(shè)計(jì)單位B、物業(yè)管理單位C、大樓使用者D、建設(shè)單位

67、某工程施工聯(lián)合體參加資格預(yù)審并獲通過后，投標(biāo)過程中其組成成員發(fā)生變化，雖未經(jīng)招標(biāo)人同意，但新聯(lián)合體仍然符合資格預(yù)審條件要求，則招標(biāo)人（A）。A、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定投標(biāo)文件無效B、可以認(rèn)定投標(biāo)文件有效

C、征得投標(biāo)人同意后可以認(rèn)定投標(biāo)文件有效D、征得評(píng)標(biāo)委員會(huì)同意后可以認(rèn)定投標(biāo)文件有效

68、施工項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)，投標(biāo)保證金有效期應(yīng)當(dāng)超過（B）C30 天。A、招標(biāo)文件發(fā)出日B、投標(biāo)文件截止日C、投標(biāo)有效期D、中標(biāo)日期

69、某施工單位從租賃公司租賃了一批工程模板。施工完畢，施工單位以自己的名義將該批模板賣給其他公司。后租賃公司同意將該批模板賣給施工單位。此時(shí)施工單位出賣模板的合同為（D）B合同。

A、可變更B、可撤銷 C、無效D、效力待定

70、建筑施工安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，應(yīng)當(dāng)于期滿前（C）個(gè)月向原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)

A、6B、2 C、3 D、4

二、多項(xiàng)選擇題（共30 題，每題2 分。每題的備選項(xiàng)中，有2 個(gè)或2 個(gè)以上符合題意，至少有1 個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5 分）

71、根據(jù)《合同法》，締約過失責(zé)任的構(gòu)成要件有（BD）。BCE A、合同被確認(rèn)無效B、發(fā)生在訂立合同的過程中

C、當(dāng)事人違反了誠實(shí)信用原則所要求的義務(wù)D、在訂立合同時(shí)顯失公平E、受害方的依賴?yán)嬖馐軗p失

72、某機(jī)械設(shè)備租賃公司擬在施工現(xiàn)場安裝施工起重機(jī)械。根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，該公司應(yīng)（BCD）ABCD

A、編制安裝方案 B、出具自檢合格證明

C、具有起重設(shè)備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì) D、派出本單位專業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場監(jiān)督

E、自行驗(yàn)收

73、關(guān)于不安抗辯權(quán)成立條件的說法，正確的是（CD）ABC。A、雙方當(dāng)事人基于同一雙務(wù)合同互負(fù)債務(wù)B、債務(wù)履行有先后順序 C、有確切證據(jù)證明后履行一方經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化 D、應(yīng)當(dāng)先履行債務(wù)的當(dāng)事人未提供適當(dāng)擔(dān)保 E、債務(wù)履行不分先后

74、根據(jù)《工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》，下列標(biāo)準(zhǔn)中，屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的有（AC。ABDE A、工程建設(shè)行業(yè)專用的有關(guān)安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn) B、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

C、工程建設(shè)勘察、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工等行業(yè)定額標(biāo)準(zhǔn)

D、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的試驗(yàn)、檢驗(yàn)和評(píng)定方法等標(biāo)準(zhǔn) E、工程建設(shè)重要的行業(yè)專用的術(shù)語、符號(hào)和制圖方法等標(biāo)準(zhǔn)

75、當(dāng)事人就合同履行地點(diǎn)約定不明確，不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，雙方不能根據(jù)合同有關(guān)條款和交易習(xí)慣確定的，則（CE）。BCE

A、接受履行方有權(quán)選擇履行地點(diǎn)B、給付貨幣的，在接受貨幣一方所在地履行 C、交付不動(dòng)產(chǎn)的，在不動(dòng)產(chǎn)所在地履行 D、履行義務(wù)一方有權(quán)選擇履行地點(diǎn)

E、其他標(biāo)的，在履行義務(wù)一方所在地履行

76.關(guān)于建設(shè)工程施工合同一般條款的說法，正確的有(BA)ABDE。A、建設(shè)單位的名稱應(yīng)以其營業(yè)執(zhí)照上的名稱為準(zhǔn) B、履行地點(diǎn)為項(xiàng)目所在地 C、合同標(biāo)的是財(cái)產(chǎn)

D、違約責(zé)任是當(dāng)事人違反合同義務(wù)的責(zé)任 E、有關(guān)施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容即為履行方式條款

77、勞動(dòng)爭議仲裁委員會(huì)的組成成員應(yīng)有(BC)ADE。

A、工會(huì)代表B、律師C、同級(jí)人民法院代表D、企業(yè)方面代表E、勞動(dòng)行政部門代表

78、關(guān)于工程文件與檔案的整理立卷、驗(yàn)收移交要求的說法，符合《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》的有(BD)。DE

A、在施工合同中，建設(shè)單位應(yīng)對(duì)工程文件套數(shù)、費(fèi)用、質(zhì)量、移交時(shí)間等提出明確要求 B、建設(shè)工程項(xiàng)目由幾個(gè)單位承包的，各承包單位形成的文件由負(fù)責(zé)主要施工任務(wù)的施工單位整理立卷，并及時(shí)向建設(shè)單位移交

C、建設(shè)工程實(shí)行總承包的，各分包單位可將匯總、收集的檔案直接向建設(shè)單位移交

D、在組織工程竣工驗(yàn)收前，建設(shè)單位應(yīng)提請(qǐng)當(dāng)?shù)爻墙n案管理機(jī)構(gòu)對(duì)工程檔案進(jìn)行驗(yàn)收 E、未取得工程檔案驗(yàn)收認(rèn)可文件，建設(shè)單位不得組織竣工驗(yàn)收

79、根據(jù)《民事訴訟法》及相關(guān)規(guī)定，下列在建設(shè)工程施工合同糾紛的訴訟中，能夠作為證據(jù)的有(AC)。ACD

A、工程設(shè)計(jì)圖紙B、施工單位偷錄的談判錄音

C、工程質(zhì)量鑒定報(bào)告D、被告法定代表人的陳述E、律師代理意見

80、施工單位訴建設(shè)單位拖欠工程款案件中，施工單位對(duì)人民法院委托的鑒定機(jī)構(gòu)作出的鑒定結(jié)論有異議申請(qǐng)重新鑒定時(shí)，人民法院應(yīng)予準(zhǔn)許的情形有(BC)。ABCE A、鑒定人員不具備相關(guān)的鑒定資格B、鑒定程序嚴(yán)重違法 C、鑒定結(jié)論明顯依據(jù)不足D、建設(shè)單位也不同意鑒定結(jié)論 E、經(jīng)過質(zhì)證認(rèn)定鑒定結(jié)論不能作為證據(jù)使用

81、下列合同中，屬于依法應(yīng)當(dāng)采用書面形式的有（be）BE。A、貨物運(yùn)輸合同C、買賣合同D、租賃合同E、施工合同 82、某建筑工程股份有限公司股東大會(huì)擬更換監(jiān)事。下列公司人員中，可同時(shí)擔(dān)任監(jiān)事的有(AD)。AD

A、公司股東B、公司董事長C、公司財(cái)務(wù)經(jīng)理D、公司職工代表E、公司總經(jīng)理

83、工程施工合同履行過程中，建設(shè)單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設(shè)單位承擔(dān)違約責(zé)任的方（AE）。AE

A、繼續(xù)履行合同B、降低工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

C、提高合同價(jià)款D、提前支付所有工程款E、支付逾期利息

84、關(guān)于物權(quán)的說法，正確的有（AD）BDE。

A、建設(shè)單位可以與政府部門簽訂土地出讓合同擁有該地的所有權(quán) B、所有權(quán)和抵押權(quán)可以同時(shí)存在于同一不動(dòng)產(chǎn)之上 C、國家所有土地的所有權(quán)和使用權(quán)都不能轉(zhuǎn)移

D、用益物權(quán)和抵押權(quán)可以同時(shí)存在于同一不動(dòng)產(chǎn)之上 E、兩個(gè)抵押權(quán)可以同時(shí)存在于同一不動(dòng)產(chǎn)之上

85、根據(jù)《合同法》，要約失效的情形有（DC）。ABD A、受要約人拒絕要約的通知到達(dá)要約人

B、受要約人的承諾對(duì)要約內(nèi)容做了實(shí)質(zhì)性變更

C、要約中規(guī)定的承諾期限屆滿，要約人未收到承諾通知 D、發(fā)出承諾通知前，撤銷要約的通知到達(dá)受要約人

E、受要約人承諾到達(dá)要約人后，要約人發(fā)出撤銷要約的通知

86、根據(jù)《合同法》，(CD)之間對(duì)同一事項(xiàng)的規(guī)定不一致時(shí)，由國務(wù)院裁決BD。A、地方性法規(guī)與地方政府規(guī)章 B、部門法規(guī)

C、部門規(guī)章與地方性法規(guī)D、地方政府規(guī)章與部門規(guī)章 E、同一機(jī)關(guān)制定的舊的一般規(guī)定與新的特別規(guī)定

87、某借款合同債權(quán)人將合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人。在合同沒有特別約定的情況下，隨之轉(zhuǎn)移的其他權(quán)利有（CDE）CDE。

A、人身損害賠償請(qǐng)求權(quán)B、任意撤銷權(quán)C、擔(dān)保權(quán)D、抗辯權(quán)E、抵消權(quán) 88、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列分包情形中，屬于違法分包的有（BDE）。BCDE A、施工總承包單位將建設(shè)工程的土方工程分包給其他單位 B、總承包單位將建設(shè)工程分包給不具備相應(yīng)資質(zhì)條件的單位

C、未經(jīng)建設(shè)單位許可，承包單位將其承包的部分建設(shè)工程交由其他單位完成 D、施工總承包單位將建設(shè)工程主體結(jié)構(gòu)的施工分包給其他單位 E、分包單位將其承包的建設(shè)工程再分包

89、關(guān)于招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的說法，正確的有（BD）ABD。A、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)是社會(huì)中介組織

B、未經(jīng)招標(biāo)人同意，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得向他人轉(zhuǎn)讓代理業(yè)務(wù) C、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)可以參與同一招標(biāo)工程的投標(biāo)

D、工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)不得與招標(biāo)工程的投標(biāo)人有利益關(guān)系 E、由評(píng)標(biāo)委員會(huì)指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 90、根據(jù)《環(huán)境保護(hù)法》，建設(shè)項(xiàng)目中防治污染的設(shè)施與主體工程應(yīng)當(dāng)(BDE)。BDE A、同時(shí)招標(biāo)B、同時(shí)設(shè)計(jì)C、同時(shí)竣工D、同時(shí)施工E、同時(shí)投產(chǎn)使用

91、下列傷害情形中，屬于建筑意外傷害保險(xiǎn)常見除外責(zé)任的有（BCE）ACE。A、在保險(xiǎn)合同成立前，被保險(xiǎn)人發(fā)生傷害B、被保險(xiǎn)人在施工現(xiàn)場外發(fā)生傷害

C、被保險(xiǎn)人在施工現(xiàn)場斗毆而發(fā)生傷害D、被保險(xiǎn)人因過失而在工程作業(yè)中墜落受傷 E、被保險(xiǎn)人因涉嫌犯罪逃避追捕而被擊傷 92、根據(jù)《合同法》，當(dāng)事人一方可以解除合同的情形有（BCE）CE。A、當(dāng)事人一方發(fā)生合并、分立B、作為當(dāng)事人一方的公民死亡 C、由于不可抗力致使合同不能履行D、法定代表人變更

E、當(dāng)事人一方延遲履行主要債務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行

93、關(guān)于聯(lián)合體投標(biāo)的說法，正確的有（AB）ABCD。

A、多個(gè)施工單位可以組成一個(gè)聯(lián)合體，以一個(gè)投標(biāo)人的身份共同投標(biāo) B、中標(biāo)的聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)就中標(biāo)項(xiàng)目向招標(biāo)人承擔(dān)連帶責(zé)任 C、聯(lián)合體各方的共同投標(biāo)協(xié)議屬于合同關(guān)系

D、聯(lián)合體中標(biāo)的，應(yīng)當(dāng)由聯(lián)合體各方共同與招標(biāo)人簽訂合同

E、由不同專業(yè)的單位組成的聯(lián)合體，按照資質(zhì)等級(jí)較低的單位確定業(yè)務(wù)許可范圍

94根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律和司法解釋，下列施工合同中屬于無效合同的是（CD）BCD。A、建設(shè)單位直接與專業(yè)施工單位簽訂的合同

B、未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人將部分非主體工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的施工單位的合同 C、承包人將其承包的工程全部分包給其他有資質(zhì)的承包人的合同 D、投標(biāo)人串通投標(biāo)中標(biāo)后與招標(biāo)人簽訂的合同

E、招標(biāo)文件中明確要求投標(biāo)人墊資并據(jù)此與中標(biāo)人簽訂的合同

95、根據(jù)《消防法》，關(guān)于消防設(shè)計(jì)的審核、驗(yàn)收及安全指揮的說法，正確的有（AC）BE。A、消防設(shè)計(jì)圖紙審核不合格的，不得頒發(fā)施工許可證 B、自動(dòng)消防系統(tǒng)的操作員必須持證上崗

C、建設(shè)工程未經(jīng)消防驗(yàn)收或消防驗(yàn)收不合格的，不得擅自使用 D、消防器材的經(jīng)銷人員必須持證上崗

E、企業(yè)、事業(yè)單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位的消防安全負(fù)責(zé)人

96、下列質(zhì)量問題中，不屬于施工單位在保修期內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任的有（AC）。ACE、A、因使用不當(dāng)造成的質(zhì)量問題B、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 C、第三方造成的質(zhì)量問題D、監(jiān)理單位沒有發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題 E、不可抗力造成的質(zhì)量問題

97、關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的說法，正確的有（CDE）。

A、工程竣工驗(yàn)收合格的，以承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期 B、工程按發(fā)包人要求修改后經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以承包人首次送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期

C、承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，以承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期。

D、承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人送交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日為竣工日期

E、建設(shè)工程未經(jīng)驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以建設(shè)工程轉(zhuǎn)移占有之日為竣工日期

98、根據(jù)擔(dān)保法律制度，關(guān)于抵押的說法，正確的有（CE）ACE。A、抵押人將已登記的抵押物出賣給受讓人的，物權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移

B、除受讓人代為清償債務(wù)以外，抵押人未通知抵押權(quán)人轉(zhuǎn)讓抵押物的，物權(quán)不發(fā)生轉(zhuǎn)移 C、抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物的價(jià)款明顯低于其價(jià)值的，抵押權(quán)人有權(quán)要求抵押人提供相應(yīng)的擔(dān)保 D、抵押物滅失后，抵押人須另行提供抵押擔(dān)保 E、抵押人轉(zhuǎn)讓抵押物所得價(jià)款超過債權(quán)數(shù)額的部分，歸抵押人所有

99、下列工程施工過程之中，屬于侵權(quán)責(zé)任的情形有（CDE）CDE A、施工單位未按合同約定支付項(xiàng)目經(jīng)理李某的獎(jiǎng)金 B、施工單位違約造成供貨商重大損失 C、工地的塔吊倒塌造成供貨商重大損失

D、施工單位將施工廢料倒入鄰近魚塘造成大量魚苗死亡 E、分包商在施工時(shí)操作不當(dāng)造成公用供電設(shè)施損壞

100、拆遷人申請(qǐng)房屋拆遷許可證時(shí)，應(yīng)向房屋所在地的市、縣人民政府拆遷管理部門提交（CD）ABCD等資料。

A、建設(shè)用地規(guī)劃許可證B、土地使用權(quán)批準(zhǔn)文件 C、拆遷計(jì)劃和拆遷方案D、拆遷補(bǔ)償安置資金證明 E、建設(shè)工程規(guī)劃許可

第四篇：2012一級(jí)建造師建筑工程法律法規(guī)真題及答案

2012一級(jí)建造師《建設(shè)工程法規(guī)與相關(guān)知識(shí)》真題答案及解析

一、單項(xiàng)選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)最符合題意）

1、下列代理行為中，不屬于委托代理的是（）A、招標(biāo)代理B、采購代理 C、訴訟代理D、指定代理 【答案】D

2、下列物權(quán)中，不屬于用益物權(quán)的是（）A、土地所有權(quán)B、土地承包經(jīng)營權(quán) C、建設(shè)用地使用權(quán)D、地役權(quán) 【答案】A

3、某建設(shè)單位為方便施工現(xiàn)場運(yùn)輸，借用項(xiàng)目相鄰單位道路通行，雙方約定建設(shè)單位每月 支付20000 元費(fèi)用，據(jù)此，建設(shè)單位享有的權(quán)利是（）A、建設(shè)用地使用權(quán)B、地役權(quán) C、相鄰權(quán)D 宅基地使用權(quán) 【答案】B 【解析】去年考過。考核地役權(quán)和相鄰權(quán)的區(qū)分。相鄰權(quán)無償、無需對(duì)方同意。地役權(quán)需通 過雙方合同約定，一般為有償。

4、國有建設(shè)用地使用者依法對(duì)土地享有的權(quán)利不包括（）A、占有權(quán)B、使用權(quán)C、收益權(quán)D、所有權(quán) 【答案】D 【解析】國有建設(shè)用地使用權(quán)為用益物權(quán)，系權(quán)利人對(duì)國家所有土地占有、使用、收益的權(quán) 利。

5、按照合同約定或者法律規(guī)定，在當(dāng)事人之間產(chǎn)生特定權(quán)利和義務(wù)關(guān)系的是（）A、債B、所有權(quán)

C、知識(shí)產(chǎn)權(quán)D、擔(dān)保物權(quán) 【答案】A

6、關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的說法，正確的是（）

A、知識(shí)產(chǎn)權(quán)是權(quán)利人對(duì)其創(chuàng)造的智力成果依法享有的權(quán)利 B、知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以分為兩大類，一類是鄰接權(quán)，一類是著作權(quán)

C、我國法律規(guī)定的工業(yè)產(chǎn)權(quán)范圍廣于《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》所規(guī)定的工業(yè)產(chǎn)權(quán) D、構(gòu)成我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主體是發(fā)現(xiàn)權(quán)、發(fā)明權(quán)以及科技成果 【答案】A

7、根據(jù)《商標(biāo)法》，注冊(cè)商標(biāo)有效期限為10 年，自（）之日起計(jì)算 A、注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)人寄出申請(qǐng)書B、商標(biāo)局收到申請(qǐng)書 C、公告發(fā)布D、核準(zhǔn)注冊(cè) 【答案】D 【解析】專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)的區(qū)分。

（1）期限不同：發(fā)明專利20 年，實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利為10 年；商標(biāo)權(quán)10 年。（2）起點(diǎn)不同：專利權(quán)保護(hù)期限自申請(qǐng)日起算；商標(biāo)權(quán)保護(hù)期限自核準(zhǔn)注冊(cè)日起算。（3）專利權(quán)不予續(xù)展，商標(biāo)權(quán)可以續(xù)展。

8、保證合同是（）訂立的合同。A、債權(quán)人與債務(wù)人B、債務(wù)人和保證人 C、債權(quán)人與保證人D、債權(quán)人與債務(wù)人和保證人 【答案】C

9、關(guān)于刑事責(zé)任的說法，錯(cuò)誤的是（）

A、拘役是刑罰主刑的一種B、罰款是刑罰附加刑的一種 C、主刑和附加刑既可以合并適用、也可以獨(dú)立適用 D、死刑緩期二年執(zhí)行是死刑的一種 【答案】B 【解析】法律責(zé)任每年考1 分。考試的焦點(diǎn)從來是對(duì)以下概念進(jìn)行區(qū)分： 行政處罰刑罰 罰款罰金 拘留拘役

沒收違法所得沒收財(cái)產(chǎn)

10、根據(jù)《建筑法》，建筑工程分包企業(yè)應(yīng)當(dāng)接受（）的質(zhì)量管理 A、咨詢單位B、總承包單位C、監(jiān)理單位D、建設(shè)單位 【答案】B 【解析】p269 第二項(xiàng)第3 行。

11、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程保修期自（）之日起計(jì)算。A、竣工驗(yàn)收合格B、交付使用

C、發(fā)包方支付全部價(jià)款D、竣工驗(yàn)收備案 【答案】A

12、施工現(xiàn)場所使用的安全警示標(biāo)志（）

A、可根據(jù)建筑行業(yè)特點(diǎn)自行制作B、應(yīng)依據(jù)設(shè)置的便利性選擇設(shè)置地點(diǎn)和位置 C、必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)D、必須以圖形表示 【答案】C 【解析】p231 第一項(xiàng)，概述題。

13、甲公司向乙公司購買50 噸水泥，后甲通知乙需要更改購買數(shù)量，但一直未明確具體數(shù) 量。交貨期屆至，乙將50 噸水泥交付給甲，甲拒絕接受，理由是已告知要變更合同。關(guān)于 雙方合同關(guān)系的說法，正確的是（）

A、乙承擔(dān)損失B、甲可根據(jù)實(shí)際情況部分接收 C、雙方合同已變更，乙送貨構(gòu)成違約 D、甲拒絕接收，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任 【答案】D 【解析】合同變更需當(dāng)事人雙方①協(xié)商一致且②內(nèi)容明確。合同變更內(nèi)容約定不明，推定為 未變更。

14、在文物保護(hù)單位的建設(shè)控制地帶內(nèi)進(jìn)行建設(shè)工程，工程設(shè)計(jì)方案應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）的級(jí) 別，經(jīng)相應(yīng)的文物行政部門同意后，報(bào)城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃部門批準(zhǔn)。A、文物保護(hù)單位B、建設(shè)單位 C、施工單位D、設(shè)計(jì)單位 【答案】A

15、涉及建筑主體和承重結(jié)構(gòu)變動(dòng)的裝修工程，應(yīng)當(dāng)在施工前委托原設(shè)計(jì)單位或者（）提出設(shè)計(jì)方案。

A、其他設(shè)計(jì)單位B、具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的設(shè)計(jì)單位 C、監(jiān)理單位D、裝修施工單位 【答案】B

16、依法批準(zhǔn)開工報(bào)告的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自開工報(bào)告批準(zhǔn)之日起（）日內(nèi)，將 保證安全施工的措施報(bào)送建設(shè)工程所在地的縣級(jí)以上人民政府建設(shè)行政主管部門或者其他 有關(guān)部門備案。

A、20 B、30 C、60 D、15 【答案】D

17、根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，下列不屬于施工企業(yè)進(jìn)行施工的依據(jù)為（）A、施工合同中約定采用的推薦性標(biāo)準(zhǔn)B、建筑法律 C、施工圖設(shè)計(jì)文件D、工程監(jiān)理合同 【答案】D

18、關(guān)于施工企業(yè)強(qiáng)令施工人員冒險(xiǎn)作業(yè)的說法，正確的是（）A、施工人員有權(quán)拒絕該指令

B、施工企業(yè)有權(quán)對(duì)不服從指令的施工人員進(jìn)行處罰 C、施工企業(yè)可以解除不服從管理的施工人員的勞動(dòng)合同

D、施工人員必須無條件服從施工企業(yè)發(fā)出的命令，確保施工生產(chǎn)進(jìn)度的順利開展 【答案】A

19、根據(jù)《水污染防治法》，與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入使用的水 污染防治設(shè)施，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過（）驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的，該建設(shè)項(xiàng)目不得投入生產(chǎn)或者使 用

A、建設(shè)行政主管部門B、省級(jí)人民政府 C、縣級(jí)以上人民政府D、環(huán)境保護(hù)主管部門 【答案】D 20、發(fā)包人和承包人在合同中約定墊資但沒有約定墊資利息，后雙方因墊資返還發(fā)生糾紛 訴至法院。關(guān)于該墊資的說法，正確的是（）A、法律規(guī)定禁止墊資，雙方約定的墊資條款無效 B、發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資，但可以不支付利息

C、雙方約定的墊資條款有效，發(fā)包人應(yīng)返還承包人墊資并支付利息 D、墊資違反相關(guān)規(guī)定，應(yīng)予以沒收 【答案】B

21、對(duì)于達(dá)到一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程的專項(xiàng)施工方案，應(yīng)由（）組織專 家論證、審查。

A、安全監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)B、建設(shè)單位 C、監(jiān)理單位D、施工企業(yè) 【答案】D

22、建設(shè)單位辦理工程竣工驗(yàn)收備案應(yīng)提交的材料不包括（）A、規(guī)劃、招投標(biāo)、公安消防、環(huán)保部門的完整備案文件 B、工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告

C、施工企業(yè)簽署的工程質(zhì)量保修書

D、住宅工程的《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》 【答案】A 23.根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，經(jīng)核準(zhǔn)的特種設(shè)備檢查檢測機(jī)構(gòu)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行的檢 測包括（）。

A．旁站檢驗(yàn)B．型式檢驗(yàn) C．平行檢驗(yàn)D．破損檢驗(yàn) 【答案】B 24.下列情形中，投標(biāo)人已提交的投標(biāo)保證金不予返還的是（）。A．在提交投標(biāo)文件截止日后撤回投標(biāo)文件的

B．提交投標(biāo)文件后，在投標(biāo)截止日前表示放棄投標(biāo)的 C．開標(biāo)后被要求對(duì)其投標(biāo)文件進(jìn)行澄清的

D．評(píng)標(biāo)期間招標(biāo)人通知延長投標(biāo)有效期，投標(biāo)人拒絕延長的 【答案】A 25.某總承包單位將工程主體結(jié)構(gòu)施工分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。該工程施工過程 中，分包單位發(fā)生了安全生產(chǎn)事故。關(guān)于雙方責(zé)任的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.分包單位只承擔(dān)民事賠償責(zé)任

B.總承包單位應(yīng)對(duì)本工程施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé) C．總承包與分包單位就該安全事故承擔(dān)連帶責(zé)任

D．如果發(fā)生的安全事故情節(jié)特別嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)追究總承包單位主要責(zé)任人責(zé)任 【答案】A 26.實(shí)行施工總承包的工程項(xiàng)目，應(yīng)由（）統(tǒng)一組織編制建設(shè)工程安全事故應(yīng)急救援預(yù) 案。

A．建設(shè)單位B．施工總承包單位 C．監(jiān)理單位D．各分包單位 【答案】B 27.下列情形中，用人單位可以解除勞動(dòng)合同的是（）。A．職工患病，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)B．女職工在孕期內(nèi)

C．女職工在哺乳期內(nèi)D．在試用期間被證明不符合錄用條件 【答案】D 28．建筑施工企業(yè)的特種作業(yè)人員不包括（）。A．架子工B．鋼筋工

C．起重信號(hào)工D．起重機(jī)械司機(jī) 【答案】B 29.下列合同條款中，屬于勞動(dòng)合同必備條款的是（）。A．勞動(dòng)報(bào)酬B．試用期

C．保守商業(yè)秘密D．福利待遇 【答案】A 30.甲施工企業(yè)與乙施工企業(yè)合并C 繼續(xù)有效 31.施工企業(yè)承建的辦公大樓C 主體結(jié)構(gòu)的最低 32.當(dāng)事人雙方在合同中A 和解

33.關(guān)于建設(shè)工程見證取樣D 施工人員對(duì)工程中 34.按照各法院的轄區(qū)和民事C 地域管轄 35.建筑節(jié)能分部工程A 總監(jiān)理工程師 36.建設(shè)工程施工合同應(yīng)以B 合同簽訂地 30-----36 模糊看不清

37.要式合同是指（）的合同。

A.法律上已經(jīng)確定了一定的名稱和規(guī)則B.當(dāng)事人雙方互相承擔(dān)義務(wù) C.根據(jù)法律規(guī)定必須采用特定形式D.當(dāng)事人雙方意思表示一致即告成立 【答案】C 【解析】本題有新意。考核合同的分類：

（1）法律上已經(jīng)確定了一定的名稱和規(guī)則的，是有名合同；否則為無名合同。（2）當(dāng)事人雙方互負(fù)義務(wù)的，為雙務(wù)合同；否則為單務(wù)合同。

（3）根據(jù)法律規(guī)定必須采用特定形式的，為要式合同；否則為不要式合同。（4）當(dāng)事人雙方意思表示一致即告成立的合同，為諾成合同；否則為實(shí)踐合同。38.下列不屬于發(fā)包人義務(wù)的情形是（）。A.提供必要施工條件B.及時(shí)組織工程竣工驗(yàn)收 C.向有關(guān)部門移交建設(shè)項(xiàng)目檔案

D.就審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件向施工企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)說明 【答案】D 39.對(duì)被訴的具體行政行為，人民法院可以變更的情形是（）A.行政行為超越職權(quán)B 行政行為

C.被告不履行或遲延履行法定職責(zé)D.行政處罰顯失公平【答案】D 40.施工企業(yè)拒不執(zhí)行公安消防機(jī)構(gòu)作出的禁止施工處罰決定的，將由（）負(fù)責(zé)強(qiáng)制執(zhí) 行。

A.作出決定的公安消防機(jī)構(gòu)B.公安機(jī)關(guān) C.人民法院D.建設(shè)行政主管部門 【答案】A 【解析】p302 第2 自然段（4）項(xiàng)。考核行政行為的強(qiáng)制性。

41.某施工企業(yè)向某玻璃廠發(fā)出購買玻璃的要約。要求玻璃廠5 月20 日之前確認(rèn)，玻璃廠 于5 月25 日答復(fù)同意。玻璃廠同意的行為應(yīng)視為（）。A.要約邀請(qǐng)B.承諾 C.承諾意向D.新要約 【答案】D 42.施工企業(yè)在施工中未采取相應(yīng)防護(hù)措施，造成第三人人身傷害的。其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)（）責(zé) 任。

A.合同B.不當(dāng)?shù)美?C.無因管理D.侵權(quán) 【答案】D 43.施工合同的解決爭議條款約定“所有爭議提交合同履行地的仲裁委員會(huì)或人民法院管 轄”。當(dāng)該合同產(chǎn)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人（）A.應(yīng)當(dāng)向合同履行地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁

B.既可以向仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，也可以向人民法院起訴 C.只能向合同履行地的人民法院起訴 D.必須重新確定受訴人民法院 【答案】C 【解析】本題非常有趣，但疑似超綱。同時(shí)考核了民事仲裁的協(xié)議管轄和民事訴訟的協(xié)議管 轄。

（1）民事仲裁的協(xié)議管轄，要求雙方具備明確、肯定的申請(qǐng)仲裁的意思表示。根據(jù)《最 高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國仲裁法〉若干問題的解釋》（法釋〔2006〕7 號(hào)）第七條規(guī)定：當(dāng)事人約定爭議可以向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁也可以向人民法院起訴 的，仲裁協(xié)議無效。

（2）根據(jù)《民事訴訟法》第25 條規(guī)定：當(dāng)事人可以通過書面協(xié)議從被告住所地、合同履 行地、原告住所地、合同簽訂地、標(biāo)的物所在地法院中選擇確定一家管轄法院。如 無約定、約定不明或約定錯(cuò)誤，則依照第24 條規(guī)定向被告住所地或合同履行地法院 起訴。

44.建設(shè)單位申請(qǐng)施工許可證時(shí)，向發(fā)證機(jī)關(guān)提供的施工圖紙及技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)滿足（）。A． 施工需要并通過監(jiān)理單位審查B． 施工需要并按規(guī)定通過了審查 C． 編制招標(biāo)文件的要求D． 工程竣工驗(yàn)收備案的要求 【答案】B 45.物權(quán)變更自登記時(shí)發(fā)生法律效力的是（）。A． 船舶所有權(quán)B． 土地抵押權(quán) C． 機(jī)動(dòng)車所有權(quán)D． 地役權(quán) 【答案】B 【解析】不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)，登記設(shè)立；動(dòng)產(chǎn)物權(quán)，交付設(shè)立。但要注意：這是一般原則，法律另 有規(guī)定或合同另有約定的除外。根據(jù)《物權(quán)法》（P20 正中間

（二）第1 段），地役權(quán)雖然也

屬于不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)，但采登記對(duì)抗主義（而不是登記設(shè)立主義），即：地役權(quán)可以不登記，自 合同生效時(shí)設(shè)立；但未經(jīng)登記，不得對(duì)抗善意第三人。

46.施工過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和圖紙差錯(cuò)，施工企業(yè)的正確做法是（）。A． 有權(quán)進(jìn)行修改B． 可以按照規(guī)范施工

C． 有權(quán)拒絕施工D． 應(yīng)當(dāng)及時(shí)提出意見和建議 【答案】D 47.借用其他施工企業(yè)的（）投標(biāo)的行為，屬于以其他企業(yè)名義承攬工程。A． 營業(yè)執(zhí)照 B．技術(shù)方案 C．施工設(shè)備 D．施工業(yè)績 【答案】A 【解析】P67 正中間標(biāo)題下第1 段第3 行。

48.工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)均可分為（）和推薦性標(biāo)準(zhǔn)。A． 一般性標(biāo)準(zhǔn) B．特殊性標(biāo)準(zhǔn) C．建議性標(biāo)準(zhǔn) D．強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 【答案】D 49.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，組織有關(guān)單位參加建設(shè)工程竣工驗(yàn)收的義務(wù)主體是（）。

A． 施工企業(yè) B．建設(shè)單位

C．建設(shè)行政主管部門D．建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu) 【答案】B 50.在施工現(xiàn)場使用的裝配式臨時(shí)活動(dòng)房屋，應(yīng)當(dāng)具有（）。A． 安全許可證 B 銷售許可證 C． 產(chǎn)品合格證 D 安裝許可證 【答案】C 【解析】P232 正中間“

三、施工現(xiàn)場臨時(shí)設(shè)施的安全衛(wèi)生要求”第5 行。51.承包商向水泥廠購買袋裝水泥并按合同約定支付全部貨款。因運(yùn)輸公司原因?qū)е滤嘟?貨延誤2 天，承包商收貨后要求水泥廠支付違約金，水泥廠予以拒絕。承包商認(rèn)為水泥廠 違約，因而未對(duì)堆放水泥采取任何保護(hù)措施，次日大雨，水泥受潮全部硬化。此損失應(yīng)由（）承擔(dān)。

A． 三方共同B．水泥廠 C．承包商D．運(yùn)輸公司 【答案】C 【解析】2006 年一級(jí)真題。考核P126 正中間

（二），一方違約后，被違約方應(yīng)依照誠實(shí)信 用原則，采取適當(dāng)措施防止損失擴(kuò)大；不采取減損措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失 要求賠償。本題很難，是因?yàn)榇蠖鄶?shù)考生對(duì)合同履行中的誠實(shí)信用原則和被違約方的減損義 務(wù)毫無概念。

52.根據(jù)《城市建設(shè)檔案管理規(guī)定》，建設(shè)單位C3 個(gè)月 53.糾紛發(fā)生后，下列不屬于B 當(dāng)事人雙方口頭 54.根據(jù)《最高人民法院關(guān)于。。A 先于執(zhí)行 55.關(guān)于聯(lián)合體共同承包A 聯(lián)合體各方對(duì)承包合同

56.關(guān)于不符合建筑節(jié)能D 已開工建造的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令限期修改 57.總承包單位甲公司經(jīng)建設(shè)單位同意C 若甲已全部賠償建設(shè) 52-----57 模糊看不清

58．施工企業(yè)與勞動(dòng)者簽訂了一份期限為2 年半的勞動(dòng)合同，施工企業(yè)和勞動(dòng)者的試用期 依法最長不得超過（）個(gè)月 A．1 B．2 C．3 D．6 【答案】B 59．投標(biāo)有效期應(yīng)從（）之日起計(jì)算。

A．招標(biāo)文件規(guī)定的提交投標(biāo)文件截止B．提交投標(biāo)文件 C．提交投標(biāo)保證金D．確定中標(biāo)結(jié)果 【答案】A 60．下列民事訴訟案件適用專屬管轄的是（）A．保險(xiǎn)合同糾紛B．侵權(quán)行為糾紛 C．不動(dòng)產(chǎn)糾紛D．票據(jù)糾紛 【答案】C 61．行政責(zé)任的承擔(dān)方式包括行政處罰和（）A．行政復(fù)議B．行政處分 C．行政賠償D．行政許可 【答案】B 62．甲將閑置不用的工程設(shè)備出售給乙，雙方約定3 天后交付設(shè)備，次日，甲又將該設(shè)備 賣給丙，并向丙交付了該設(shè)備。經(jīng)查，丙不知甲與乙之間有合同關(guān)系。關(guān)于甲、乙、丙之間 的合同效力的說法，正確的是（）A．甲與乙、丙之間的合同均有效

B．甲與乙之間的合同無效，甲與丙之間的合同有效 C．甲與乙、丙之間的合同均無效

D．甲與乙之間的合同先生效后失效，甲與丙之間的合同有效 【答案】A 【解析】上課時(shí)在講解“惡意串通，損害他人利益的合同”時(shí)，必定會(huì)舉一房兩賣的例子，第二個(gè)合同是否無效，關(guān)鍵看訂立合同時(shí)相對(duì)人是否知情。如知情，則屬于惡意串通損害他 人利益，為無效合同；如不知情，則法律應(yīng)當(dāng)保護(hù)善意相對(duì)人的合法權(quán)益，不能因此認(rèn)定為 無效。本題換了個(gè)馬甲，把“房屋”改為“設(shè)備”，許多人就認(rèn)不出來了。63．關(guān)于建設(shè)單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，錯(cuò)誤的是（）

A．不得明示或暗示設(shè)計(jì)單位或者施工企業(yè)違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量 B．應(yīng)當(dāng)依法報(bào)審施工圖設(shè)計(jì)文件 C．不得將建設(shè)工程肢解發(fā)包 D．在領(lǐng)取施工許可證或開工報(bào)告后，按照國家有關(guān)規(guī)定的辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù) 【答案】D 【解析】本題D 為去年剛考核的知識(shí)點(diǎn)。先報(bào)質(zhì)監(jiān)后領(lǐng)施工許可證，順序不能記錯(cuò)。64.在正常使用條件下，工程的地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)的最低保修期限為（）。A.設(shè)計(jì)文件規(guī)定的該工程的合理使用年限 B.不需要進(jìn)行大修即可繼續(xù)使用的年限 C.安全使用不低于50 年

D.工程竣工驗(yàn)收合格之日起5 年 【答案】A 65.關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。

A.由施工企業(yè)委托具有相應(yīng)資質(zhì)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測 B.檢測機(jī)構(gòu)有義務(wù)監(jiān)制材料、構(gòu)配件和設(shè)備

C.質(zhì)量檢測報(bào)告經(jīng)建設(shè)單位或工程監(jiān)理單位確認(rèn)后，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)歸檔 D.檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)建立檔案管理制度，并單獨(dú)建立檢測不合格項(xiàng)目臺(tái)賬 【答案】D 【解析】本題也是去年剛考過的知識(shí)點(diǎn)，P272 正中間

（二），多選改為單選。這考試危害最

廣的謠言就是：去年考過的，今年肯定不考。其實(shí)從任何一年的命題規(guī)律上看，都站不住腳。66.根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，安裝、拆卸施工起重機(jī)械作業(yè)前，安裝單位應(yīng)當(dāng)編

制（）。

A.技術(shù)規(guī)范B.拆裝方案

C.設(shè)備運(yùn)至現(xiàn)場的運(yùn)輸方案D.進(jìn)度控制橫道圖 【答案】B 67.根據(jù)《安全生產(chǎn)法》，不屬于生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人的主要安全生產(chǎn)職責(zé)的是（）。A.保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施B.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故 C.為從業(yè)人員繳納意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)D.建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制 【答案】C 【解析】超綱。本題為第二版教材內(nèi)容，第三版教材已刪除。

68.建設(shè)單位將工程發(fā)包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件的施工企業(yè)，或者違反規(guī)定將建筑工程肢解 發(fā)包的，責(zé)令改正，處以（）行政處罰。A.吊銷資質(zhì)證書B.罰款 C.停業(yè)整頓D.降低資質(zhì)等級(jí) 【答案】B 【解析】本題上課時(shí)講過，我把它叫做“無法準(zhǔn)備的題”。什么叫無法準(zhǔn)備的題呢？整本書 背下來，也不見得就能做對(duì)；一個(gè)字不看，瞎蒙，也不見得蒙不出。對(duì)付這類題型，有一個(gè) 技巧：問你“包括”哪個(gè)，你選最輕的；問你“不包括”哪個(gè)，你選最嚴(yán)重的。

69.根據(jù)2011 年7 月1 日起實(shí)施的全國人大常委會(huì)關(guān)于修改《中華人民共和國建筑法》的 決定，為保證施工企業(yè)的職工在發(fā)生工傷時(shí)及時(shí)得到醫(yī)治，建筑施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)（）。A.在投標(biāo)時(shí)為職工辦理意外傷害保險(xiǎn) B.為職工參加工傷保險(xiǎn)繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi) C.在中標(biāo)后為職工辦理意外傷害保險(xiǎn)

D.為從事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn) 【答案】B 70.根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目施工招投標(biāo)辦法》，對(duì)于應(yīng)當(dāng)招標(biāo)的工程建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)批準(zhǔn)可以不采

用招標(biāo)發(fā)包的情形是（）。

A.擬公開招標(biāo)的費(fèi)用與項(xiàng)目價(jià)值相比，不值得 B.當(dāng)?shù)赝稑?biāo)企業(yè)較少

C.施工主要技術(shù)采用特定專利或?qū)Ｓ屑夹g(shù) D.軍隊(duì)建設(shè)項(xiàng)目 【答案】C

二、多項(xiàng)選擇題（共30題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中有2個(gè)或2個(gè)以上符合 題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)，錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分）

71.施工企業(yè)保證工程質(zhì)量的最基本要求包括（）。A.不得壓縮合同工期B.按設(shè)計(jì)圖紙施工

C.與監(jiān)理單位建立友好的溝通關(guān)系D.嚴(yán)格履行企業(yè)質(zhì)量管理認(rèn)證體系 E.不擅自修改設(shè)計(jì)文件 【答案】BE 【解析】本題考核施工單位應(yīng)當(dāng)按照工程設(shè)計(jì)圖紙和施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)施工，不得偷工減料，不得擅自修改工程設(shè)計(jì)。

72.根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，關(guān)于總承包單位依法將建設(shè)工程分包給其他單位的法律

責(zé)任的說法，正確的有（）。

A.分包單位應(yīng)當(dāng)按照分包合同約定對(duì)其分包工程的質(zhì)量向總承包單位負(fù)責(zé) B.總承包單位有權(quán)按照合同約定要求分包單位對(duì)分包工程質(zhì)量承擔(dān)全部責(zé)任 C.總承包單位與分包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任 D.分包單位對(duì)全部工程的質(zhì)量向總承包單位負(fù)責(zé)

E.總承包單位與分包單位對(duì)全部工程質(zhì)量承擔(dān)連帶責(zé)任 【答案】ABC 【解析】總分包的質(zhì)量連帶責(zé)任和安全連帶責(zé)任，每年都考。連帶責(zé)任分內(nèi)部效應(yīng)和外部效 應(yīng)。在內(nèi)部：總承包可以依照約定要求分包單位承擔(dān)責(zé)任；但這種內(nèi)部約定對(duì)外不得對(duì)抗建 設(shè)單位。很多同學(xué)估計(jì)B 不敢選，但要記得上課時(shí)一再強(qiáng)調(diào)的：多選題不選永遠(yuǎn)是對(duì)的。73.關(guān)于在文物保護(hù)單位控制地帶內(nèi)進(jìn)行建設(shè)的說法，錯(cuò)誤的有（）。A.全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位周圍的建設(shè)控制地帶的劃定，應(yīng)報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn) B.不得建設(shè)污染文物保護(hù)單位及其環(huán)境的設(shè)施 C.不得破壞文物保護(hù)單位的歷史風(fēng)貌

D.進(jìn)行爆破作業(yè)，需經(jīng)國務(wù)院文物行政部門批準(zhǔn) E.全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位不得拆除 【答案】AD 【解析】考核《文物保護(hù)法》第十七條~二十條規(guī)定。A，文物保護(hù)單位控制地帶的劃定，經(jīng)省級(jí)政府批準(zhǔn)。D 去年考過，文物保護(hù)單位控制地帶內(nèi)的爆破作業(yè)，哪級(jí)政府核定公布哪 級(jí)政府批準(zhǔn)，但注意有例外：全國文物保護(hù)單位控制地帶內(nèi)的爆破作業(yè)，不由國務(wù)院批準(zhǔn)，而是由省級(jí)政府批準(zhǔn)。

74.房屋建筑工程質(zhì)量保修書中的內(nèi)容一般包括（）。A.工程概況、房屋使用管理要求B.保修范圍和內(nèi)容 C.超過合理使用年限繼續(xù)使用的條件D.保修期限和責(zé)任 E.保修單位名稱、詳細(xì)地址 【答案】BD 75.根據(jù)《民事訴訟法》，下列案件糾紛適用專屬管轄的有（）。A.貨物運(yùn)輸B.人員傷害

C.房屋權(quán)屬D.土地使用權(quán)出讓 E.建設(shè)工程施工合同 【答案】CD 【解析】不動(dòng)產(chǎn)糾紛，適用專屬管轄。

76.當(dāng)事人在仲裁協(xié)議中約定了兩個(gè)仲裁機(jī)構(gòu)，關(guān)于該仲裁協(xié)議效力的說法，正確的有（）。

A.該仲裁協(xié)議當(dāng)然無效

B.當(dāng)事人不能就仲裁機(jī)構(gòu)選擇達(dá)成一致的，該仲裁協(xié)議無效 C.一方當(dāng)事人可任意選擇其中一個(gè)仲裁機(jī)構(gòu)仲裁 D.一方當(dāng)事人應(yīng)按排列順序確定仲裁機(jī)構(gòu)

E.當(dāng)事人共同選定其中一個(gè)仲裁機(jī)構(gòu)的，該仲裁協(xié)議有效 【答案】BE 【解析】P326 倒數(shù)第2 段。根據(jù)《仲裁法》第18 條：仲裁協(xié)議對(duì)仲裁委員會(huì)沒有約定或者 約定不明確的，當(dāng)事人可以補(bǔ)充協(xié)議；達(dá)不成補(bǔ)充協(xié)議的，仲裁協(xié)議無效。77.根據(jù)《合同法》，下列文件中，不屬于要約邀請(qǐng)的有（）A.投標(biāo)文件B.中標(biāo)通知書

C.符合要約規(guī)定的售樓廣告D.拍賣公告 E.招標(biāo)公告 【答案】ABC 【解析】A 屬于要約，B 屬于承諾,C 屬于要約。DE 屬于要約邀請(qǐng)。78.關(guān)于建設(shè)工程保險(xiǎn)的說法，正確的有（）。

A.工程開工前，承包商應(yīng)為建設(shè)工程辦理保險(xiǎn)，支付保險(xiǎn)費(fèi)用

B.建筑工程一切險(xiǎn)的被保險(xiǎn)人可以是業(yè)主，也可以是承包商或者分包商

C.工程開工前，業(yè)主應(yīng)為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)的施工人員辦理意外傷害保險(xiǎn)

D.建筑工程一切險(xiǎn)的保險(xiǎn)期限可以超過保險(xiǎn)單明細(xì)表中列明的保險(xiǎn)生效日和終止日15 天 E.安裝工程一切險(xiǎn)的保險(xiǎn)期內(nèi)，一般應(yīng)包括一個(gè)試車考核期 【答案】BE 【解析】本題A 是教材P

41（一）的原文，但我建議不選，理由是A 為《建設(shè)工程施工合 同示范文本》內(nèi)容，并非法定內(nèi)容，也不屬于行業(yè)慣例。如果承發(fā)包雙方根本沒有采用這個(gè) 文本呢？如果雙方約定本工程不投保一切險(xiǎn)呢？ 79.連帶責(zé)任保證的法定保證期間屬于（）。A.訴訟時(shí)效期間B.可變期間 C.除斥期間D.指定期間 E.不可變期間 【答案】CE 【解析】本題為司法考試原題，超綱。

80.下列情形中，用人單位可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同的有（）。A.在試用期間被證明不符合錄用條件的

B.嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者用人單位規(guī)章制度的 C.被依法追究民事責(zé)任的

D.不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的 E.嚴(yán)重失職，營私舞弊，對(duì)用人單位利益造成重大損害的 【答案】ABE 【解析】本題為今年6 月份二級(jí)剛考過的題。注意D 為預(yù)告解除，而并非隨時(shí)解除的情形。81.合同內(nèi)容約定不明確，不能達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議，按照交易習(xí)慣不能解決時(shí)，根據(jù)我國《合同 法》的規(guī)定，正確的說法有（）。

A.質(zhì)量要求不明確，可按照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)履行

B.履行期限不明確，債務(wù)人可以隨時(shí)履行，但應(yīng)當(dāng)給對(duì)方必要的準(zhǔn)備時(shí)間 C.價(jià)款不明確的，可按照合同簽訂時(shí)履行地的市場價(jià)格履行 D.履行地點(diǎn)不明確，給付貨幣的，在給付貨幣一方所在地履行 E.履行費(fèi)用負(fù)擔(dān)不明確的，由債權(quán)人承擔(dān) 【答案】ABC 【解析】本題略超綱，考核合同法62 條。是原第二版教材的考點(diǎn)，第三版教材P122 正中 間一段，已經(jīng)刪改的七零八落了，所以上課只講了價(jià)格約定不明的情況。82.根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，事故分級(jí)要素包括（）。A.事故發(fā)生地點(diǎn)B.人員傷亡數(shù)量 C.直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額D.事故發(fā)生時(shí)間 E.社會(huì)影響程度 【答案】BCE 【解析】選BCE 是因?yàn)檫@三項(xiàng)是教材P240 第一項(xiàng)的原文表述。但我認(rèn)為教材根本是在瞎寫。根據(jù)《條例》第三條，決定事故級(jí)別的只有兩項(xiàng)：事故傷亡人數(shù)和直接經(jīng)濟(jì)損失。《條例》 只規(guī)定過社會(huì)影響惡劣的事故，可以按《條例》規(guī)定的程序進(jìn)行調(diào)查，但從未規(guī)定過社會(huì)影 響惡劣，就可以導(dǎo)致事故級(jí)別發(fā)生變化。

83.根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》，不需要辦理施工許可證的建筑工程有（）。A.建筑面積200平方米的房屋B.城市大型立交橋

C.搶險(xiǎn)救災(zāi)工程 D.實(shí)行開工報(bào)告審批制度的建筑工程 E.城市居住小區(qū) 【答案】ACD 84.根據(jù)《物權(quán)法》，當(dāng)事人之間訂立有關(guān)設(shè)立、變更、轉(zhuǎn)讓和消滅不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的合同，除法

律另有規(guī)定或合同另有約定外，該合同效力為（）。A.合同自辦理物權(quán)登記時(shí)生效B.未辦理物權(quán)登記合同無效 C.合同生效當(dāng)然發(fā)生物權(quán)效力D.合同自成立時(shí)生效 E.未辦理物權(quán)登記不影響合同效力 【答案】DE 【解析】去年的一級(jí)原題。考物權(quán)效力與合同效力的區(qū)分原則：物權(quán)效力，由《物權(quán)法》評(píng) 價(jià)；合同效力，由《合同法》評(píng)價(jià)；物權(quán)效力與合同效力無關(guān)。

85.根據(jù)《民事訴訟法》，合同當(dāng)事人可以在書面合同中協(xié)議選擇的（）人民法院管轄。A.雙方約定的其他地方B.原告住所地 C.被告住所地D.合同履行地 E.合同簽訂地 【答案】BCDE 【解析】考核P307 倒數(shù)第3 段。民事訴訟法25 條，協(xié)議管轄。86.關(guān)于民事糾紛解決方式的說法，正確的有（）A.調(diào)解只能在民事訴訟階段進(jìn)行 B.和解可以在民事糾紛的任何階段進(jìn)行

C.仲裁機(jī)構(gòu)受理案件的管轄權(quán)來自于當(dāng)事人雙方的協(xié)議 D.仲裁實(shí)行一裁終局制 E.民事訴訟實(shí)行兩審終審制 【答案】BCDE 【解析】05 年一級(jí)真題，稍有修改。

87．申領(lǐng)施工許可證時(shí)，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)提供的有關(guān)安全施工措施的資料包括（）A．安全防護(hù)設(shè)施搭設(shè)計(jì)劃B．專項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)方案 C．書面委托監(jiān)理合同D．安全施工組織計(jì)劃 E．安全措施費(fèi)用計(jì)劃 【答案】ABE 【解析】P253 第六項(xiàng)最后一段。

88．建筑業(yè)企業(yè)申請(qǐng)資質(zhì)升級(jí)、資質(zhì)增項(xiàng)。在申請(qǐng)之日起的前一年內(nèi)出現(xiàn)下列情形，資質(zhì) 許可機(jī)關(guān)對(duì)其申請(qǐng)不予批準(zhǔn)的有（）

A．與建設(shè)單位或者企業(yè)之間相互串通投標(biāo)的 B．未取得施工許可證擅自施工的 C．將承包的工程轉(zhuǎn)包或者違反分包的 D．發(fā)生過安全事故的

E．惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者農(nóng)民工工資的 【答案】ABCE 【解析】取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)的企業(yè)，申請(qǐng)資質(zhì)升級(jí)、資質(zhì)增項(xiàng)，在申請(qǐng)之日起前一年內(nèi)有 下列情形之一的，資質(zhì)許可機(jī)關(guān)不予批準(zhǔn)企業(yè)的資質(zhì)升級(jí)申請(qǐng)和增項(xiàng)申請(qǐng)：

（一）超越本企 業(yè)資質(zhì)等級(jí)或以其他企業(yè)的名義承攬工程，或允許其他企業(yè)或個(gè)人以本企業(yè)的名義承攬工程 的；

（二）與建設(shè)單位或企業(yè)之間相互串通投標(biāo)，或以行賄等不正當(dāng)手段謀取中標(biāo)的；

（三）未取得施工許可證擅自施工的；

（四）將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的；

（五）違反國家工程

建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；

（六）發(fā)生過較大生產(chǎn)安全事故或者發(fā)生過兩起以上一般生產(chǎn)安全事故 的；

（七）惡意拖欠分包企業(yè)工程款或者農(nóng)民工工資的；

（八）隱瞞或謊報(bào)、拖延報(bào)告工程質(zhì)

量安全事故或破壞事故現(xiàn)場、阻礙對(duì)事故調(diào)查的；

（九）按照國家法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需 要持證上崗的技術(shù)工種的作業(yè)人員未取得證書上崗，情節(jié)嚴(yán)重的；

（十）未依法履行工程質(zhì) 量保修義務(wù)或拖延履行保修義務(wù)，造成嚴(yán)重后果的；

（十一）涂改、倒賣、出租、出借或者 以其他形式非法轉(zhuǎn)讓建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書；

（十二）其它違反法律、法規(guī)的行為。89．下列施工項(xiàng)目中，屬于經(jīng)批準(zhǔn)可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式發(fā)包的有（）工程項(xiàng)目。A．受自然地域環(huán)境限制的

B．涉及國家安全、國家秘密的項(xiàng)目而不適宜招標(biāo)的 C．施工主要技術(shù)需要使用某項(xiàng)特定專利的 D．技術(shù)復(fù)雜，僅有幾家投標(biāo)人滿足條件的 E．公開招標(biāo)費(fèi)用與項(xiàng)目的價(jià)值相比不值得的 【答案】ADE 【解析】BC，屬于招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為直接發(fā)包（P83 倒數(shù)第4 段）的情形；ADE，屬于 公開招標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)為邀請(qǐng)招標(biāo)的情形（P84 第3 段）。這種題型是第一次考，預(yù)計(jì)今后 幾年將成為命題熱點(diǎn)。

90．根據(jù)代理權(quán)獲得的方式不同，代理可分為（）A．指定代理B．隱名代理 C．委托代理D．居間代理 E．法定代理 【答案】ACE 91．建設(shè)單位辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)時(shí)應(yīng)提供的文件和資料包括（）A．工程規(guī)劃許可證B．設(shè)計(jì)單位資質(zhì)等級(jí)證書

C．工程勘察設(shè)計(jì)文件D．中標(biāo)通知書及施工承包合同 E．用地規(guī)劃許可證 【答案】ABD 【解析】P280 第六項(xiàng)第3 段。去年考了第六項(xiàng)的第1 段，今年同時(shí)考了第1 段和第3 段。92．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)具備的工程技術(shù)檔案和施工管理 資料包括（）

A．分部、分項(xiàng)工程全體施工人員名單B．竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 C．設(shè)計(jì)變更通知單D．隱蔽驗(yàn)收記錄及施工日志 E．竣工圖 【答案】BCDE 【解析】P288

（二）項(xiàng)。從本卷87，91，92 題來看，這些經(jīng)典考點(diǎn)上的命題，有具體化、變態(tài)化的跡象，即不再提綱挈領(lǐng)的考標(biāo)題，而考其中某一個(gè)條件的具體內(nèi)容。我不認(rèn)為這 種題目會(huì)成為法規(guī)考試的趨勢(shì)，換個(gè)人命題又會(huì)糾正回來。

93．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，工程監(jiān)理單位與被監(jiān)理工程的（）有隸屬關(guān)系或 者其他利害關(guān)系，不得承擔(dān)該工程的監(jiān)理業(yè)務(wù)。A．建筑材料供應(yīng)商B．勘察設(shè)計(jì)單位 C．施工企業(yè)D．建設(shè)單位 E．設(shè)備供應(yīng)商 【答案】ACE 【解析】去年一級(jí)考過。

94．關(guān)于承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的，正確的行政處罰有（）A．責(zé)令改正,沒收違法所得

B．對(duì)施工企業(yè)處工程合同價(jià)款0.5%以上1%以下的罰款 C．追究刑事責(zé)任

D．責(zé)令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級(jí) E．情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷資質(zhì)證書 【答案】ABDE 【解析】P69 正中間第五項(xiàng)。

95．施工企業(yè)承攬業(yè)務(wù)不良行為的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有（）A．以他人名義投標(biāo)或以其他方式弄虛作假，騙取中標(biāo)的 B．以欺騙手段取得資質(zhì)證書的 C．將承包的工程轉(zhuǎn)包或違法分包的

D．以向評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員行賄的手段謀取中標(biāo)的

E．工程竣工驗(yàn)收后，不向建設(shè)單位出具質(zhì)量保修書的 【答案】ACD 【解析】B 屬于資質(zhì)不良，E 屬于質(zhì)量不良。

96．申請(qǐng)人向仲裁委員會(huì)提出仲裁申請(qǐng)后，被申請(qǐng)人拒不提交答辯書但提出仲裁反請(qǐng)求，則仲裁委員會(huì)應(yīng)（）A．中止仲裁程序B．不予受理反請(qǐng)求

C．審查反請(qǐng)求是否符合受理?xiàng)l件D．將案件移送相關(guān)人民法院 E．繼續(xù)審理原仲裁申請(qǐng) 【答案】CE 【解析】超綱。百度參見《仲裁法》25 條和27 條。97．仲裁協(xié)議應(yīng)當(dāng)具備的內(nèi)容有（）

A．仲裁事項(xiàng)B．具體的仲裁請(qǐng)求和事實(shí)、理由 C．仲裁委員會(huì)的住所地D．請(qǐng)求仲裁的意思表示 E．選定的仲裁委員會(huì) 【答案】ADE 98．具體行政行為在行政復(fù)議期間不停止執(zhí)行，但（）可以停止執(zhí)行。A．被申請(qǐng)人認(rèn)為需要停止執(zhí)行的B．申請(qǐng)人申請(qǐng)停止執(zhí)行的 C．申請(qǐng)人提供擔(dān)保的D．行政復(fù)議機(jī)關(guān)認(rèn)為需要停止執(zhí)行的 E．被申請(qǐng)人被撤銷的 【答案】AD 99．根據(jù)《行政處罰法》，地方性法規(guī)可以設(shè)定的行政處罰有（）。A．警告B．沒收違法所得

C．責(zé)令企業(yè)停產(chǎn)停業(yè)D．吊銷營業(yè)執(zhí)照 E．行政拘留 【答案】ABC 【解析】超綱。是第二版教材中的考點(diǎn)，第三版教材已刪除。D，法律和行政法規(guī)方可設(shè)定； E，法律方可設(shè)定。

100．施工企業(yè)的主要責(zé)任人，對(duì)于本單位生產(chǎn)安全工作的主要職責(zé)包括（）。A．建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制

B．組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程 C．保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施

D．督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患 E．編制專項(xiàng)工程施工方案 【答案】ABCD 【解析】超綱。是第二版教材中的考點(diǎn)，第三版教材已刪除。__

第五篇：2018年一級(jí)建造師法律法規(guī)真題及答案

2018年一級(jí)建造師法律法規(guī)真題及答案

1．根據(jù)《民法總則》，法人分為（）。

A．企業(yè)法人和非企業(yè)法人B．機(jī)關(guān)法人，企業(yè)法人和社團(tuán)法人 C．一般法人和特別法人D．營利法人，非營利法人和特別法人 參考答案：D，第8頁。

2．關(guān)于代理的說法，正確的是()。

A．經(jīng)被代理人同意的轉(zhuǎn)代理，代理人不再承擔(dān)責(zé)任 B．同一代理事項(xiàng)有數(shù)位代理人的，應(yīng)當(dāng)推選牽頭人 C．作為委托人的法人、非法人組織終止的，委托代理終止 D．表見代理是有權(quán)代理 參考答案：C，第12頁。

3．關(guān)于物權(quán)的說法，正確的是（）。

A．同一物的擔(dān)保物權(quán)人與所有權(quán)人應(yīng)當(dāng)為同一人B．用益物權(quán)人可以是該物的所有權(quán)人 C．未經(jīng)農(nóng)村土地承包經(jīng)營者同意，土地所有人不得在該地塊設(shè)立地役 D．物權(quán)的變動(dòng)只能基于合同關(guān)系 參考答案：C，第18頁。

4．關(guān)于建設(shè)工程專利權(quán)保護(hù)范圍的說法，正確的是()。

A．實(shí)用新型以申請(qǐng)時(shí)所附的說明書為準(zhǔn)B．建設(shè)工程發(fā)明以其附圖為準(zhǔn)

C．外觀設(shè)計(jì)以在圖片或照片中該產(chǎn)品的外觀設(shè)計(jì)為準(zhǔn)D．三類專利均以權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn) 參考答案：C，第27頁。

5．關(guān)于留置的說法，正確的是()。

A．留置權(quán)屬于債權(quán)B．債權(quán)人不負(fù)責(zé)保管留置物C．建設(shè)工程合同可以適用留置權(quán) D．留置權(quán)基于法定而產(chǎn)生 參考答案：D，第34頁。

6．關(guān)于財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同的說法，正確的是()。

A．保險(xiǎn)合同不可以轉(zhuǎn)讓B．保險(xiǎn)人不得以訴訟方式要求投保人支付保費(fèi) C．保險(xiǎn)合同中的危險(xiǎn)具有損失發(fā)生的不確定性D．被保險(xiǎn)人應(yīng)當(dāng)與投保人一致 參考答案：C，第35頁。

7．下列法律后果中，屬于民事責(zé)任承擔(dān)方式的是()。A．解除合同B．繼續(xù)履行C．罰款D．合同無效 參考答案：B，第41頁。

8．根據(jù)《行政訴訟法》，下列情形中屬于行政訴訟受案范圍的是()。A． 對(duì)于限制人身自由的行政強(qiáng)制措施不服的B． 國防、外交等國家行為 C． 行政法規(guī)、規(guī)章或者行政機(jī)關(guān)制定、發(fā)布的具有普遍的約束力的決定、命令 D． 行政機(jī)關(guān)對(duì)行政機(jī)關(guān)人員的獎(jiǎng)懲、任免等決定 【答案】A P348 9．關(guān)于和解的說法，正確的是()。

A．和解只能發(fā)生在訴訟前B．當(dāng)事人申請(qǐng)仲裁后，不可以自行和解 C．和解達(dá)成協(xié)議，必須以書面形式作出D．和解達(dá)成的協(xié)議具有合同效力 【答案】D P341-P342 10．下列爭議中，受《仲裁法》調(diào)整的是()。A．建設(shè)行政主管部門處理的行政爭議B．勞動(dòng)爭議 C．農(nóng)林承包經(jīng)營合同爭議D．建設(shè)工程施工合同爭議 【答案】D P303 11．關(guān)于施工許可的說法，正確的是()。

A．省級(jí)人民政府建設(shè)主管部門對(duì)小型工程限額的調(diào)整，應(yīng)當(dāng)報(bào)國務(wù)院建設(shè)主管 B．農(nóng)民自建低層住宅的，應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證

C．限額以下小型工程應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)取施工許可證D．施工分包合同簽訂后，申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證 【答案】A P46 12．根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于建立完善守信聯(lián)合激勵(lì)和失信聯(lián)合懲戒制度加快推進(jìn)社會(huì)誠信建設(shè)的指導(dǎo)意見》，誠信典型和連續(xù)()年無不良信用記錄的行政相對(duì)人辦理行政許可過程中，能夠享受“綠色通道”和“容缺受理“等便利服務(wù)措施。

A．3B．2C．5D．6 【答案】A P104 13．根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，中標(biāo)通知書自()發(fā)生法律效力。A．發(fā)出之日B．作出之日C．蓋章之日D．收到之日 【答案】A P81 14．根據(jù)《工傷保險(xiǎn)條例》，不能認(rèn)定為工傷的情形是()。

A．在上班途中遭遇本人負(fù)主要責(zé)任的交通事故者本人傷害的B．患職業(yè)病的 C．工外出期間，由于工作原因發(fā)生事故下落不明的D．高空作業(yè)跌落的 參考答案：A，第232頁。

15．建設(shè)單位組織竣工驗(yàn)收，對(duì)不符合民用建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，不得出具（）報(bào)告。A．竣工驗(yàn)收合格B．建筑節(jié)能合格C．建筑節(jié)能達(dá)標(biāo)D．能耗驗(yàn)收合格 參考答案：A，第190頁。

16．施工合同履行過程中出現(xiàn)以下情形，施工企業(yè)可以被免除違約貴任的是()。

A．施工過程中發(fā)生罕見洪災(zāi)，導(dǎo)致工期延誤B．施工過程中遭遇梅雨季節(jié)，導(dǎo)致工期延誤 C．施工企業(yè)的設(shè)備損壞，導(dǎo)致工期延誤D．施工企業(yè)遲延施工遭遇泥石流，導(dǎo)致工期延誤 參考答案：A，第128頁，關(guān)于不可抗力。17．關(guān)于申請(qǐng)領(lǐng)取施工許可證的條件的說法，正確的是()。A．有保證工程進(jìn)度的基本制度B．建設(shè)工程所需投資已經(jīng)全部到位

C．依法必須實(shí)行監(jiān)理的工程已經(jīng)委托了監(jiān)理單位D．已經(jīng)與施工企業(yè)簽訂了合作協(xié)議 參考答案：C，第49頁。

18．發(fā)售招標(biāo)文件收取的費(fèi)用應(yīng)當(dāng)限于補(bǔ)償()的成本支出。

A．編制招標(biāo)文件B．印刷、郵寄招標(biāo)文件C．招標(biāo)人辦公D．招標(biāo)活動(dòng) 參考答案：B，第79頁。

19．關(guān)于勞動(dòng)爭議解決方式的說法，正確的是()。

A．用人單位與勞動(dòng)者發(fā)生勞動(dòng)爭議的，勞動(dòng)者應(yīng)當(dāng)先申請(qǐng)本單位勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)調(diào)解 B．用人單位與勞動(dòng)者發(fā)生勞動(dòng)爭議，勞動(dòng)者可以依法申請(qǐng)調(diào)解、仲裁、提起訴訟，也可以自行和解 C．企業(yè)勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會(huì)由職工代表、用人單位代表、工會(huì)代表、勞動(dòng)行政部門代表組成 D．用人單位與勞動(dòng)者發(fā)生勞動(dòng)爭議的，可以向勞動(dòng)者住所地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁 參考答案：B，第150頁。

20．根據(jù)《民事訴訟法》，屬于人民法院應(yīng)當(dāng)定中止執(zhí)行情形的是()。A．執(zhí)行案件申請(qǐng)入撤銷請(qǐng)的

B．作為被執(zhí)行人的公民死亡，無遺產(chǎn)可供執(zhí)行，又無義務(wù)承擔(dān)人的 C．追索贍養(yǎng)費(fèi)、撫養(yǎng)費(fèi)、撫育費(fèi)案件的權(quán)利人死亡的

D．作為一方當(dāng)事人的法人或其他組織終止，尚未確定權(quán)利義務(wù)承受人的 參考答案：D，第331頁。

21．根據(jù)《注冊(cè)建造師管理規(guī)定》，不予注冊(cè)的情形是（）。A．申請(qǐng)人年齡達(dá)到60周歲

B．申請(qǐng)人因執(zhí)業(yè)活動(dòng)受到刑事處罰，自刑罰執(zhí)行完畢之日起至中請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿5年 C．申請(qǐng)人被吊銷注冊(cè)證書，自處罰決定之日起至申請(qǐng)注冊(cè)之日止不滿5年

D．申請(qǐng)人甲請(qǐng)注冊(cè)之日5年前擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理期間，所負(fù)貴項(xiàng)目發(fā)生過重大質(zhì)量和安全事故 參考答案：B，第67。

22，關(guān)于工程質(zhì)量檢測的說法，正確的是（）。

A．檢測人員不得同時(shí)受聘于兩個(gè)或兩個(gè)以上檢測機(jī)構(gòu)B．檢測報(bào)告必須由檢測機(jī)構(gòu)法定代表人簽署 C．檢測機(jī)構(gòu)是不具有獨(dú)立法人資格的非營利性中介機(jī)構(gòu)D．檢測數(shù)據(jù)和檢測報(bào)告僅供施工企業(yè)參考 參考答案：A，第272。

23．注冊(cè)建造師的下列行為中，可以記入注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)信用檔案的是()。A．泄露商業(yè)秘密的B．對(duì)設(shè)計(jì)變更有異議的C．經(jīng)常外出參會(huì)的 D．拒絕執(zhí)行監(jiān)理工程師指令的 參考答案：A，第106頁。24．施工企業(yè)將工程隱蔽部位覆蓋后，建設(shè)單位對(duì)質(zhì)量有疑問并要求施工企業(yè)對(duì)已覆蓋的部位揭開重新檢查的，其費(fèi)用、工期和利潤的承擔(dān)原則是()。

A．經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和延誤的工期 期 潤 B．經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量不符合合同要求的，由施工企業(yè)承擔(dān)由此增加的費(fèi)用建設(shè)單位承擔(dān)延誤的工C．經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此延誤的工期并支付施工企業(yè)合理的利D．經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的，建設(shè)單位只承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和延誤的工期 參考答案：A，第273-274頁。

25． 根據(jù)《政府采購法實(shí)施條例》，政府采購工程依法不進(jìn)行招標(biāo)的，可以采用的采購方式是()。A．詢價(jià)B．單一來源采購C．直接確定D．框架協(xié)議 【答案】B P75 26．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，工程安全術(shù)措施或者專項(xiàng)實(shí)施方案的審查的是（）。A．是否達(dá)到工程使用功能要素B．是否適用施工要求C．是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) D．是否達(dá)到造價(jià)控制目標(biāo)

參考答案：C，第255頁，關(guān)于工程監(jiān)理單位的責(zé)任。27．關(guān)于合同形式的說法，正確的是（）。

A．合同必須用書面形式B．口頭形式屬于合同其他形式C．未依法采取書面形式訂立的合同無效 D．合同可以采用數(shù)據(jù)電文形式 參考答案：D，第110頁。

28．關(guān)于仲裁裁決執(zhí)行效力的說法，正確的是()。

A．一方當(dāng)事人不履行仲裁裁決的，另一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)向作出裁決的仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)執(zhí)行 B．仲裁裁決只在國內(nèi)生效

C．當(dāng)事人申請(qǐng)執(zhí)行仲裁裁決的案件，由被執(zhí)行人所在地或者被執(zhí)行財(cái)產(chǎn)所在地的基層人民法院管轄 D．申請(qǐng)仲裁裁決強(qiáng)制執(zhí)行的期間為2年 參考答案：D，第337頁。

29．關(guān)于總分包單位的質(zhì)量責(zé)任的說法，正確的是（）。A．分包工程質(zhì)量由分包單位自行向建設(shè)單位負(fù)責(zé) B．分包單位應(yīng)當(dāng)接受總承包單位的質(zhì)量管理

C．總承包單位與分包單位對(duì)分包工程的質(zhì)量各自向建設(shè)單位承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任 D．分包工程發(fā)生質(zhì)量問題，建設(shè)單位只能向總承包單位請(qǐng)求賠償 參考答案：B，第270頁。

30．某施工合同的約定違反了某行政法規(guī)的效力性強(qiáng)制性規(guī)定，則該施工合同（）。A．效力待定B．可撤銷C．無效D．有效 參考答案：C，第121頁。31，關(guān)于工程質(zhì)量爭議處理的說法，正確的是()。

A．建設(shè)單位直接指定分包人分包專業(yè)工程的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)無過錯(cuò)責(zé)任 B．施工企業(yè)對(duì)施工中出現(xiàn)的施工質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修 持 C．建設(shè)工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收，建設(shè)單位擅自使用后，以部分質(zhì)量不符合約定為由主張權(quán)利的，應(yīng)予支D．建設(shè)工程竣工時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷是建設(shè)單位的責(zé)任，施工企業(yè)不承擔(dān)返修義務(wù) 參考答案：B，第274頁。

32．根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》，可以確定中標(biāo)人的主體是()。A．經(jīng)招標(biāo)人搜權(quán)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)B．建設(shè)行政主管部門 C．經(jīng)招標(biāo)人授權(quán)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)D，招標(biāo)投標(biāo)有形市場 參考答案：C，89頁。

33．根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》，履約保證金的上限是中標(biāo)合同金額的()。A．2%B．5%C．10%D．20% 參考答案：C，第89頁。

34．根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，建筑垃圾的再利用和回收率力爭達(dá)到()。A．20%B．40%C．50%D．30% 參考答案：D，第183頁。

35．施工企業(yè)能夠形成建筑市場誠信行為良好行為記錄的是()。

A．合同正常履約B．未發(fā)生違約行為C．獲得發(fā)包人獎(jiǎng)勵(lì)D．獲得建設(shè)行政主管部門表彰 參考答案：D，第105頁。

36．根據(jù)《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》，下列情形中不屬于強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督檢查內(nèi)容的是（）。

A．工程項(xiàng)目規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工階段是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) B．工程項(xiàng)目使用的材料、設(shè)備是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) C．工程管理人員是否熟悉強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)

D．工程項(xiàng)目的安全、質(zhì)量是否符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn) 參考答案：C，第266頁。

37．根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，關(guān)于工程監(jiān)理單位質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)的說法，正確的是()。A．監(jiān)理單位不得與被監(jiān)理工程的設(shè)計(jì)單位有利害關(guān)系 B．監(jiān)理單位對(duì)施工質(zhì)量實(shí)施監(jiān)理，并對(duì)施工質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任 C．未經(jīng)總監(jiān)理工程師簽字，建筑材料不得在工程上使用 D．施工圖深化文件是監(jiān)理工作的主要依據(jù) 參考答案：B，第285頁。

38．關(guān)于承攬合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)的說法，正確的是()。A．定作人不得中途變更承攬工作的要求 B．定作人提供的材料不符合約定的，承攬人可以自行更換材料 C．承攬人向定作人交付工作成果的，定作人應(yīng)當(dāng)驗(yàn)收該工作成果 D．定作人可以隨時(shí)解除承攬合同，造成承攬人損失的，應(yīng)當(dāng)賠償損失 【答案】D，第153-156 39．關(guān)于建設(shè)工程返修的說法，正確的是()。

A．施工企業(yè)只對(duì)自己原因造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān) B．施工企業(yè)對(duì)所有的質(zhì)量問題均應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān) C．施工企業(yè)對(duì)非自己原因造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修，費(fèi)用由責(zé)任人承擔(dān) D．施工企業(yè)只對(duì)竣工驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)費(fèi)用 【答案】C P274 40．關(guān)于仲裁的說法，正確的是()。

A．沒有仲裁協(xié)議或者仲裁協(xié)議無效的，法院對(duì)當(dāng)事人的糾紛應(yīng)當(dāng)予以受理 B．對(duì)于仲裁協(xié)議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權(quán) C．只要一方當(dāng)事人申請(qǐng)仲裁，仲裁委員會(huì)都應(yīng)當(dāng)予以受理

D．仲裁裁決作出后，當(dāng)事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應(yīng)當(dāng)予以受理 【答案】A，P332-333 41．根據(jù)《合同法》，下列合同轉(zhuǎn)讓產(chǎn)生法律效力的是()。A．施工企業(yè)將施工合同中主體結(jié)構(gòu)的施工轉(zhuǎn)讓給第三人

B．施工企業(yè)將其對(duì)建設(shè)單位的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給了水泥廠，并通知了建設(shè)單位 C．建設(shè)單位到期不能支付工程款，書面通知施工企業(yè)將債務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人 D．監(jiān)理單位將監(jiān)理合同一并轉(zhuǎn)讓給其他具有相應(yīng)監(jiān)理資質(zhì)的監(jiān)理單位 【答案】B P124 42．下列事項(xiàng)中，屬于施工生產(chǎn)安全事故調(diào)查組職責(zé)的是()。A．查明事故發(fā)生的間接經(jīng)濟(jì)損失B．追究責(zé)任人的法律責(zé)任 C．提交事故調(diào)查報(bào)告D．提出對(duì)受傷人員的賠償方案 【答案】C P247 43．關(guān)于施工合同變更的說法，正確的是()。

A．合同變更應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)B．合同變更內(nèi)容約定不明確的，推定為未變更 C．工程變更必將導(dǎo)致合同變更D．合同非實(shí)質(zhì)性條款的變更無須當(dāng)事人雙方協(xié)商一致 【答案】B P123 44．關(guān)于出賣人交付標(biāo)的物的說法，正確的是()。

A．買受人代為保管其拒絕接收的多交部分標(biāo)的物，出賣人可拒絕負(fù)擔(dān)保管費(fèi)用 B．出賣人應(yīng)當(dāng)按照通常的包裝方式交付標(biāo)的物

C．合同未約定檢驗(yàn)期間的，買受人可以在任何時(shí)間檢驗(yàn)標(biāo)的物 D．約定交付期間的，出賣人可以在該期間內(nèi)的任何時(shí)間內(nèi)交付標(biāo)的物 【答案】D P157 45.某起生產(chǎn)安全事故造成9人死亡、51人重傷，直接經(jīng)濟(jì)損失2000萬元，根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，該事故為（）。

A．特別重大事故B．重大事故C．較大事故D．一般事故 參考答案：B，第240頁。

46．施工企業(yè)發(fā)生以下情形，建設(shè)單位請(qǐng)求解除施工合同，人民法院給予支持的是（）。A．已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的B．不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的 C．將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包，違法分包的D．合同約定的期限內(nèi)沒有完工的 參考答案：C，第127頁。

47．施工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)的責(zé)任括()。

A．工程項(xiàng)目實(shí)行總承包的，定期考核分包企業(yè)安全生產(chǎn)管理情況 B．督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理措施 C．在施工現(xiàn)場組織協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目質(zhì)量安全生產(chǎn)活動(dòng) D．保證本企業(yè)安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施 參考答案：D，第207頁。

48．根據(jù)《綠色施工導(dǎo)則》，施工現(xiàn)場500km以內(nèi)生產(chǎn)的建筑材料用量應(yīng)當(dāng)占建筑材料總重量的()以上。

A．50%B．60%C．70%D．80% 參考答案：C，第190頁。

49．施工企業(yè)向某律師出具的民事訴訟授權(quán)委托書中僅寫明代理權(quán)限是“全權(quán)代理”。下列與訴訟有關(guān)的行為中，該律師享有代理權(quán)的是()。

A．放棄訴訟請(qǐng)求B．與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行和解C．提起上訴D．提供證據(jù) 參考答案：D，第312頁。

50．甲委托乙采購一種新材料并簽訂了材料采購委托合同，經(jīng)甲同意，乙將新材料采購事務(wù)轉(zhuǎn)委托給丙。關(guān)于該轉(zhuǎn)委托中責(zé)任承擔(dān)的說法，正確的是()。

A．乙對(duì)丙的行為承擔(dān)責(zé)任B．乙僅對(duì)丙的選任及其對(duì)丙的指示承擔(dān)責(zé)任

C．甲與乙對(duì)丙的行為承擔(dān)連帶責(zé)任D．乙對(duì)丙的選任及其對(duì)丙的指示，由甲與乙承擔(dān)連帶責(zé)任 參考答案：B，第13頁。

51．根據(jù)《建沒工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，施工總承包項(xiàng)目的分包工程發(fā)生施工生產(chǎn)安全事故，負(fù)責(zé)向政府安監(jiān)部門和有關(guān)部門上報(bào)事故的是()。

A．分包單位B．總承包單位C．建設(shè)單位D．現(xiàn)場安全責(zé)任人 【答案】B P244 52．某施工企業(yè)與李某協(xié)商解除勞動(dòng)合同，李某在該企業(yè)工作了2年3個(gè)月，在解除合同前12個(gè)月李某月平均工資為6000元。根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，該企業(yè)應(yīng)當(dāng)給予李某經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償()。

A．6000元B．12000元C．15000元D．18000元 【答案】C P137 53．關(guān)于招標(biāo)價(jià)格的說法，正確的是()。

A．招標(biāo)時(shí)可以設(shè)定最低投標(biāo)限價(jià)B．招標(biāo)時(shí)應(yīng)當(dāng)編制標(biāo)底

C．招標(biāo)的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)采用工程量清單計(jì)價(jià)D．招標(biāo)時(shí)可以設(shè)定最高投標(biāo)限價(jià) 【答案】D P78 54．下列情形中，屬于弄虛作假、騙取中標(biāo)的情形是()。A．共同抬高投標(biāo)報(bào)價(jià)B．借用他人資質(zhì)證書 C．行賄評(píng)標(biāo)專家謀取高分D．低價(jià)中標(biāo)、高價(jià)索賠 【答案】B P87 55．擔(dān)任施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的注冊(cè)建造師，在所負(fù)責(zé)的工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收手續(xù)辦結(jié)前，不得變更注冊(cè)到另一施工企業(yè)，除非()。

A．施工企業(yè)同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人B．建設(shè)單位與施工企業(yè)產(chǎn)生了合同糾紛 C．因不可抗力暫停施工D．建設(shè)單位同意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 【答案】D P69 56．關(guān)于國家所有的不可移動(dòng)文物范圍的說法，正確的是()。A．紀(jì)念建筑物屬于國家所有B．近代現(xiàn)代代表性建筑屬于國家所有 C．時(shí)刻屬于國家所有D．古文化遺址屬于國家所有 【答案】D P196-197

57、關(guān)于承攬工程業(yè)務(wù)的說法，正確的是()。A.企業(yè)承攬分包工程，應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)

B.不具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工企業(yè)，可以采取同一專業(yè)聯(lián)合承包的方式滿足承攬工程業(yè)務(wù)要求 C.施工企業(yè)與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂內(nèi)部承包協(xié)議，屬于允許他人以本企業(yè)名義承攬工程 D.自然人可以成為承攬分包工程業(yè)務(wù)的主體 參考答案：A，第100頁。

58.某施工企業(yè)與租賃公司簽訂了塔吊租賃合同，施工企業(yè)在租賃期間損壞了塔吊的兩個(gè)部件，并有意轉(zhuǎn)租該塔吊，關(guān)于施工企業(yè)義務(wù)的說法，正確的是()。

A，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)塔吊部件進(jìn)行維修B，施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)塔吊做相應(yīng)改造 C．施工企業(yè)轉(zhuǎn)租塔吊后應(yīng)當(dāng)將相關(guān)情況通知租賃公司 D．施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)塔吊部件的損害賠償責(zé)任 參考答案：D，第165頁。

59．根據(jù)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，在城市市區(qū)內(nèi)的施工現(xiàn)場未實(shí)行封閉圍檔的，一般情況下可能承擔(dān)的法律責(zé)任是()。

A，處以20萬元罰款B，責(zé)令施工企業(yè)限期改正 C．吊銷施工企業(yè)營業(yè)執(zhí)照D．降低施工企業(yè)資質(zhì)等級(jí) 參考答案：B，第238頁。60，設(shè)備采購合同約定，任何一方不履行合同應(yīng)當(dāng)支付違約金5萬元。采購人按照約定向供應(yīng)商交付定金8萬元。合同履行期限屆滿，供應(yīng)商未能交付設(shè)備，則采購人能獲得法院支持的最高請(qǐng)求額是()萬元。

A．16B．5C．8D．13 參考答案：A，第128頁。

二，多項(xiàng)選擇題(共20題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分;少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0．5分)61．關(guān)于法定代表人的說法，正確的有()。

A．公司章程對(duì)法定代表人權(quán)利的限制，可以對(duì)抗善意第三人 B．因過錯(cuò)履行職務(wù)行為損害他人，由法定代表人承擔(dān)責(zé)任 C．法定代表人代表法人從事民事活動(dòng) D．法定代表人為特別法人 E．法人應(yīng)當(dāng)有法定代表人 參考答案：CE，第7-8頁

62.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，勞動(dòng)合同無效或部分無效的情形有()。A.勞動(dòng)者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者失蹤的 B.用人單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷的

C.以欺詐、脅迫的手段，使對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立勞動(dòng)合同的 D.勞動(dòng)者被依法追究刑事責(zé)任的

E.用人單位免除自己的法定責(zé)任、排除勞動(dòng)者權(quán)利的 【答案】CE P132 63.關(guān)于地役權(quán)的說法，正確的有()。

A.需役地上的用益物權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，受讓人同時(shí)享有地役權(quán) B.地役權(quán)的設(shè)立是為了提高供役地的使用效率

C.地役權(quán)未經(jīng)登記不得對(duì)抗需役地人D.地役權(quán)由需役地人單方設(shè)立 E.地役權(quán)屬于用益物權(quán) 【答案】AE P18 64.下列施工合同中，屬于無效合同的有()。A.施工企業(yè)借用他人資質(zhì)簽訂的

B.施工企業(yè)與建設(shè)單位串通投標(biāo)，中標(biāo)后簽訂的 C.建設(shè)工程依法必須進(jìn)行招標(biāo)而未招標(biāo)的 D施工企業(yè)超越資質(zhì)等級(jí)與建設(shè)單位簽訂的 E.施工企業(yè)將其承包的部部分非主體工程分包的 【答案】ABCD P121 65.根據(jù)《建筑起重機(jī)械安全監(jiān)督管理規(guī)定》，建筑起重機(jī)械不得出租、使用的情形有()。A.經(jīng)檢驗(yàn)未達(dá)到安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的 B.屬于國家不鼓勵(lì)使用的 C.沒有完整安全技術(shù)檔案的 D.安全保護(hù)裝置齊全有效的

E.超過安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或者制造廠家規(guī)定的使用年限的 【答案】ACE P257 66.抵押期間抵押人轉(zhuǎn)讓已經(jīng)辦理登記的抵押物，通知了抵押權(quán)人并告知了受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況，則()。

A.轉(zhuǎn)讓行為無效B.轉(zhuǎn)讓所得價(jià)款應(yīng)當(dāng)由抵押權(quán)人所有

C.轉(zhuǎn)讓所得價(jià)款可以向第三人提存D.轉(zhuǎn)讓所得價(jià)款只能提前清償債務(wù) E.轉(zhuǎn)讓行為有效 【答案】CE P33 67.下列情形中，視為投標(biāo)人相互串通投標(biāo)的有()。

A.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件由同一人編制B.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件的報(bào)價(jià)呈規(guī)律性差異 C.不同投標(biāo)人的投標(biāo)文件相互混裝D.屬于同一組織的成員按照該組織要求協(xié)同投標(biāo) E.投標(biāo)人之間約定部分投標(biāo)人放棄投標(biāo) 【答案】ABC P86 68.下列行為構(gòu)成侵權(quán)之債的有()。

A.建設(shè)行政主管部門未及時(shí)頒發(fā)施工許可證B.路人幫助把受傷工人送至醫(yī)院 C.建筑物上墜落物品造成他人傷害，難以確定責(zé)任人 D.拆除屋頂廣告時(shí)將住戶窗戶損壞

E.建設(shè)單位未將工程款及時(shí)足額支付給施工企業(yè) 【答案】CD P20-21 69.施工合同中對(duì)應(yīng)付款時(shí)間約定不明時(shí)，關(guān)于付款起算時(shí)間的說法，正確的有()。A.工程已實(shí)際交付的，為交付之日B.工程未交付的，為提交峻工結(jié)算文件之日 C.工程已交付，工企業(yè)主張工程款的，為提出主張之日 D.工程未交付的，為提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日

E.工程未交付，工程程價(jià)款也未結(jié)算的，為當(dāng)事人起訴之日 【答案】ABE P116 70.法的形式的含義包括()。

A.創(chuàng)制機(jī)關(guān)的性質(zhì)及級(jí)別B.法律規(guī)范的地域效力C.法律規(guī)范的內(nèi)涵 D.法律規(guī)范的期間效力E.法律規(guī)范的效力等級(jí) 【答案】ABE P3 71.下列情形中，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)拒收的投標(biāo)文件有()。A.逾期送送達(dá)的B.投標(biāo)人未提交投標(biāo)保證金的C.投標(biāo)人的法定代表人未到場的 D.未按招標(biāo)文件要求密封的E.投標(biāo)人對(duì)招標(biāo)文件有異議的 參考答案：AD P84 72.下列爭議中，屬于勞動(dòng)爭議范圍的是()。

A.家庭與家政服務(wù)人員之間的爭議B.個(gè)體工匠與學(xué)徒之間的爭議 C.因確認(rèn)勞動(dòng)關(guān)系發(fā)生的爭議E.因終止勞動(dòng)合同發(fā)生的爭議 D.因工作時(shí)間發(fā)生的爭議 參考答案：CDE P149 73.在施工合同糾紛的訴訟中，能作為證據(jù)的有()。A.法律規(guī)定B.當(dāng)事人的陳述C.施工企業(yè)偷錄的談判錄音 D.工程設(shè)計(jì)圖紙E.工程質(zhì)量司法鑒定機(jī)構(gòu)出具的鑒定報(bào)告 參考答案：BCDE P312 74.根據(jù)《建筑工程施工轉(zhuǎn)包違法分包等違法行為認(rèn)定查處管理辦法(試行)》，下列情形中，屬于違法分包的有()。

A.將工程分包給不具有相應(yīng)資質(zhì)條件單位的B.未經(jīng)建設(shè)單位同意將工程分包的 C.分包單位將分包工程再分包的D.將鋼結(jié)構(gòu)工程分包的 E.分包單位將勞務(wù)作業(yè)分包的 參考答案：ABC P95 75.關(guān)于竣工驗(yàn)收時(shí)應(yīng)當(dāng)提交的檔案資料的說法，正確的有()。

A.建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后，及時(shí)向建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門移交建設(shè)項(xiàng)目檔案 B.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)在合同中明確要求勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位分別提供各環(huán)節(jié)文件資料 C.施工企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照歸檔要求制定統(tǒng)一目錄D.工程檢驗(yàn)評(píng)定資料應(yīng)當(dāng)由施工企業(yè)提交 E.工程檢驗(yàn)評(píng)定資料無需在竣工時(shí)提交 參考答案：AC 76.關(guān)于勞動(dòng)合同訂立的說法，正確的有()。

A.試用期包含在勞動(dòng)合同期限內(nèi)B.固定期限勞動(dòng)合同不能超過10年 C.商業(yè)保險(xiǎn)是勞動(dòng)合同的必備條款D.勞動(dòng)關(guān)系自勞動(dòng)合同訂立之日起建立 E.建立全日制勞動(dòng)關(guān)系，應(yīng)當(dāng)訂立書面勞動(dòng)合同 參考答案：AE P130-131 77.在城市市區(qū)范圍內(nèi)，建筑施工過程中使用機(jī)械設(shè)備，可能產(chǎn)生環(huán)境噪聲污染的，施工企業(yè)必須在工程開工15日以前向工程所在地縣級(jí)以上地方人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門申報(bào)該工程的()。

A.項(xiàng)目名稱B.施工場所和期限C.產(chǎn)生噪聲的原因D.可能產(chǎn)生的環(huán)境噪聲值 E.所采取的環(huán)境噪聲污染防治措施 參考答案：ABDE P175 78.關(guān)于質(zhì)量保證責(zé)任的說法,正確的有()。A.因建設(shè)單位錯(cuò)誤管理造成的質(zhì)量缺陷，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修和承擔(dān)費(fèi)用 B.質(zhì)量保修有保修期限和保修范圍的雙重約束

C.因地震、臺(tái)風(fēng)、洪水等原因造成的永久工程損壞，由施工企業(yè)負(fù)責(zé)維修，其費(fèi)用由建設(shè)單位承擔(dān) D.建設(shè)工程質(zhì)量保證金是從建設(shè)單位應(yīng)付的工程款中預(yù)留的資金

E.缺陷責(zé)任期內(nèi)預(yù)留質(zhì)量保證金的，施工企業(yè)履行合同約定的責(zé)任，到期后施工企業(yè)可以向建設(shè)單位申請(qǐng)返還質(zhì)量保證金

參考答案：BDE P299-300 79.根據(jù)《勞動(dòng)合同法》，勞動(dòng)者有下列情形之一，用人單位可以解除勞動(dòng)合同的是()。A.勞動(dòng)者不能勝任工作B.勞動(dòng)者在試用期內(nèi)不符合錄用條件

C.勞動(dòng)者嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度D.勞動(dòng)者被依法追究刑事責(zé)任 E.勞動(dòng)者患病 參考答案：BCD P135 80.下列情形中，依法可以不招標(biāo)的項(xiàng)目有()。A.需要使用不可替代的施工專有技術(shù)的項(xiàng)目 B.采購人的全資子公司能夠自行建設(shè)的

C.需要向原中標(biāo)人采購工程，否則將影響施工或者功能配套要求的 D.只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇的項(xiàng)目

E.已通過招標(biāo)方式選定的特許經(jīng)營項(xiàng)目投資人依法能夠自行建設(shè)的 參考答案：ACE P75