第一篇：海德教育2018年一級建造師工程經濟模擬卷及答案3

http://www.tmdps.cn

2018年一級建造師《工程經濟》模擬卷及答案

一、單項選擇題

1、在A．B產品的生產過程中，每月購買原材料發生費用20萬元，其中A．B產品分別消耗8和12萬元；為了生產A產品，企業以36萬元的總租金租賃了周轉材料，在6個月租賃期滿時支付。則A產品第3個月的生產成本是（）萬元。A．8 B．11 C．14 D．20 【參考答案】 C 【答案解析】每月購買原材料發生費用20萬元需要在A．B產品中分攤，其中A產品分攤8萬元/月；36萬元的租金需在6個月內分攤計入生產成本，并在第6個月實際發生時計入生產費用。因此，A產品第3個月的生產成本=8+6=14（萬元）；同期，A產品的生產費用=8+0=8（萬元）。

2、（）是一種通過每年折舊額的變化，實現加速折舊的折舊方法。A．年數總和法 B．平均年限法 C．工作量法

D．雙倍余額遞減法 【參考答案】 D 【答案解析】雙倍余額遞減法是利用賬面價值（余額、凈值）乘以雙倍折舊率，并計算折舊額的方法。由于早期折舊率較高，可體現出加速折舊。

3、在工程成本核算過程中，間接費用的第二次分配是將有關費用在（）之間進行分配。A．直接費 B．人工費

C．已完工程和未完工程 D．各成本核算對象 【參考答案】 D 【答案解析】 在工程成本核算過程中，間接費用的第一次分配以人工費為基礎將全部費用在不同類別的工程以及對外銷售之間進行分配；第二次分配是將第一次分配到各類工程成本和產品的費用再分配到本類各成本核算對象中。至于直接費（建筑工程）、人工費（安裝工程）屬于分配的標準。

4、會計核算中，企業支付的借款利息屬于（）。A．資本性支出 B．投資性支出 C．期間費用支出 D．營業外支出 【參考答案】 C 【答案解析】企業的利息支出屬于財務費用，財務費用是期間費用的一部分。期間費用包括營業費用、財務費用和管理費用三部分。

5、分析機會成本、管理成本、短缺成本并追求現金持有總成本的最低，屬于確

http://www.tmdps.cn

定目標現金持有量的（）。A．成本分析模式 B．存貨模式 C．隨機模式 D．ABC分析模式 【參考答案】 A 【答案解析】最佳現金持有量的成本分析模式，通過分析機會成本、管理成本、短缺成本并追求持有現金成本的最低，進而確定目標現金持有量。

6、銀行短期借款信用條件中的補償性余額條款是指（）。A．借款人要對貸款限額末使用部分支付補償費

B．借款人在銀行中保持按實際借用額的一定比例計算的最低存款余額 C．銀行如果不能及時向借款人貸款需要向借款人支付補償金 D．借款人如果不能按時還款需要向銀行支付補償金 【參考答案】 B 【答案解析】補償性余額是銀行要求借款企業在銀行中保持按貸款限額或實際使用額一定百分比的最低存款余額。

7、下列會計要素中，屬于流動負債的是（）。A．短期投資 B．預付賬款 C．應付賬款 D．應付債券 【參考答案】 C 【答案解析】短期投資、預付賬款均屬于流動資產；應付債券屬于長期負債。

8、某承包商于2011年11月1日簽訂了一項施工承包合同，合同工期為18個月，合同結果能可靠地估計。合同總造價5000萬元，2011年底已確認合同收入300萬元，2012年12月31日工程完成程度為80％，2012年累計收到工程款3300萬元。則2012年應確認合同收入（）萬元。A．4700 B．4000 C．3700 D．3300 【參考答案】 C 【答案解析】2012年的合同收入=合同總收入×完工進度-以前會計年度累計已確認的收入=5000×80%-300=3700萬元。

9、施工企業從銀行借款50萬元用作工程的投標保證金，該借款產生的利息屬于（）。

A．營業外支出 B．期間費用 C．資本性支出 D．投資性支出 【參考答案】 B 【答案解析】借入的投標保證金，實際上是融資成本的一部分，應該計入財務費用。

http://www.tmdps.cn

10、企業固定資產使用壽命的確定因素不包括的是（）。A．預計生產能力或實物產量 B．預計無形損耗

C．法律對資產使用的限制 D．固定資產最后殘值的大小 【參考答案】 D 【答案解析】企業固定資產使用壽命應當考慮的因素有：預計生產能力或實物產量；預計有形損耗和無形損耗；法律或類似規定對資產使用的限制。

第二篇：海德教育2018年一級建造師考試工程經濟習題2

http://www.tmdps.cn

2018年一級建造師考試《工程經濟》習題

一、單項選擇題

1．根據施工合同，承包商為監理工程師提供現場宿舍的費用在月度計量時宜按照（）計量。

A．均攤法

B．憑據法

C．圖紙計量法

D．估價法

2．施工合同履行期間，出現設計圖紙與工程量清單對項目特征描述不符的，處理方式是（）。

A．按設計圖紙施工，不調整價款

B．按設計圖紙施工，并重新確定綜合單價

C．按工程量清單描述施工，不調整價款

D．按工程量清單描述施工，并調整價款

3．根據發包人與承包人簽訂的施工合同，某分項工程招標工程量為3000m3，單價為200元／m3，合同約定，當實際工程量與招標工程量偏差超過10%時可進行調價，調整系數為0．9或者1．1，該項工程實際工程量為3500m3，則總價應為（）萬元。

A．60．080

B．69．600

C．69．000

D．77．000

4．價值工程應用中，如果評價對象的價值系數Vi<1，可采取的策略是（）。

A．提高現實成本

B．剔除過剩功能

C．降低功能水平

D．不作為價值工程改進對象

5．設備磨損的類型中，（）的程度與使用強度和使用時間長度有關。

A．第一種有形磨損

B．第二種有形磨損

C．第一種無形磨損

D．第二種無形磨損

6．折舊率隨著使用年限的變化而變化的固定資產折舊計算方法是（）。

A．平均年限法

B．雙倍余額遞減法

C．年數總和法

D．工作量法

7．在價值工程分析中，（）是功能的實現程度。

A．功能價值

B．功能定義

C．功能分析

D．功能水平

8．一般來說，在保證功能和質量、不違反勞動安全與環境保護的原則下，（）

http://www.tmdps.cn

應是選擇新技術方案的主要原則。

A．先進適用

B．經濟合理

C．技術可靠

D．客觀科學

9．建設項目敏感性分析中，確定敏感因素可以通過計算（）來判斷。

A．盈虧平衡點和臨界點

B．評價指標變動率

C．不確定因素變動率

D．臨界點和敏感度系數

10．《企業會計準則》規定，盈利性企業應當按照交易或者事項的經濟特征確定（）。

A．會計要素

B．會計假設

C．會計對象

D．會計主體

參考答案

1．A

【解析】工程計量有多種方法，題目背景中的宿舍屬于臨時設施的組成部分，為監理工程師提供的宿舍一般是業主的責任(除非其由監理工程師自備)，若由承包商提供宿舍等臨時設施，應支付相關費用。作為臨時設施的宿舍，可以是建成時，計算并支付總的費用，也可以分期支付費用，如果僅僅從獲取宿舍使用權的角度看，備選答案中計量方法均可能使用，但是背景強調的是現場宿舍，現場宿舍一般由承包人統一搭建，同時強調按月計量，因此宜選擇答案A。對清單中某些項目的合同價款，按合同工期平均計量，如：為監理工程師提供宿舍，保養測量設備，保養氣象記錄設備，維護工地清潔和整潔等。這些項目都有一個共同的特點，即每月均有發生，所以可以采用均攤法進行計量支付。

2．B

【解析】招標工程量清單由招標人提供，并對其準確性和完整性負責。項目特征是構成清單項目價值的本質特征，單價的高低與其具有必然聯系。因此，發包人在招標工程量清單中對項目特征的描述應被認為是準確的和全面的，并且與實際施工要求相符合，否則，承包人無法報價。而當項目特征變化后，發承包雙方應按實際施工的項目特征重新確定綜合單價。答案為B。

3．B

【解析】實行清單計價時，實際工程量與估計工程量差別較大時，應調整合同單價，這是單價合同的一般原則，背景明確了此類原因可以調整單價并約定了單價調整的方法。背景中，實際工程量與估計工程量差別為16．7%，超過10%，并且是增加工程量。根據常規情況，工程量增加，應調低單價，因此系數取0．9。還應注意的是，所謂超過部分，應是指超過范圍以外的部分。在本題中，僅僅是

http://www.tmdps.cn

指超過3000×(1+10%)的部分調整價格，計算式為3000×(1+10%)×200+[3500-3000×(1+10%)]×200×0．9=69．6萬元。正確答案為B。4．B 【解析】本題涉及的考點是功能價值系數分析。功能的價值系數不外以下幾種結果：Vi=1，表示功能評價值等于功能現實成本。這表明評價對象的功能現實成本與實現功能所必需的最低成本大致相當，說明評價對象的價值為最佳，一般無須改進。Vi<1，此時功能現實成本大

于功能評價值。表明評價對象的現實成本偏高，而功能要求不高，一種可能是存在著過剩的功能；另一種可能是功能雖無過剩，但實現功能的條件或方法不佳，以致使實現功能的成本大于功能的實際需要。Vi>1，說明該評價對象的功能比較重要，但分配的成本較少，即功能現實成本低于功能評價值。應具體分析，可能功能與成本分配已較理想，或者有不必要的功能，或者應該提高成本。

5．A 【解析】本題涉及的考點是第一種有形磨損。設備在使用過程中，在外力的作用下實體產生的磨損、變形和損壞，稱為第一種有形磨損，這種磨損的程度與使用強度和使用時間長度有關。

6．C 【解析】本題涉及的考點是固定資產折舊方法。年數總和法是將固定資產的原值減去凈殘值后的凈額乘以一個逐年遞減的分數計算每年折舊額的一種方法。逐年遞減分數的分子為該項固定資產年初時尚可使用的年數，分母為該項固定資產使用年數的逐年數字總和。這個分數因逐年遞減，為一個變數。而作為計提折舊依據的固定資產原值和凈殘值則各年相同。

7．D 【解析】本題涉及的考點是價值工程分析。在價值工程分析中，功能水平是功能的實現程度。

8．B 【解析】本題涉及的考點是選擇新技術方案應遵循的原則。一般說來，選擇新技術方案時應遵循以下原則：①技術上先進、可靠、適用、合理；②經濟上合理。在保證功能和質量、不違反勞動安全與環境保護的原則下，經濟合理應是選擇新技術方案的主要原則。

9．D 【解析】本題涉及的考點是敏感因素的確定。敏感性分析的目的在于尋求敏感因素，這可以通過計算敏感度系數和1臨界點來判斷。

10．A 【解析】本題涉及的考點是會計要素。對盈利性企業來說，《企業會計準則》規定，企業應當按照交易或者事項的經濟特征確定會計要素。會計要素包括資產、負債、所有者權益、收入、費用和利潤。

第三篇：海德教育2018年一級建造師考試工程經濟習題5

http://www.tmdps.cn

2018年一級建造師考試《工程經濟》習題

一、單項選擇題

1．施工機具使用費用不包括（）。

A．施工機械折舊費

B．施工機械租賃費

C．儀器儀表使用費

D．施工管理車輛保險費

2．建筑安裝工程按照工程造價組成劃分，屬于其他項目費的是（）。

A．安全文明施工費

B．夜間施工增加費

C．二次搬運費

D．總承包服務費

3．國家計量規范規定應予計量的措施項目，其措施項目費的計算公式是（A．∑(措施項目工程量×工料單價)

B．∑(措施項目工程量×綜合單價)

C．計算基數×費率

D．∑(計算基數×費率)

4．建設工程定額中分項最細、定額子目最多的定額是（）。

A．預算定額

B．施工定額

C．概算定額

D．概算指標

5．編制砌筑墻體預算定額人工消耗量指標時，基本用工包括（）。A．砂漿調制用工

B．原材料超過定額規定搬運用工

C．篩砂子用工

D．人工幅度差

6．編制材料消耗定額時，不應計人定額的是（）。

A．材料凈消耗量

B．材料現場加工不可避免的損耗

C．施工現場運輸不可避免的損耗

D．材料場外運輸不可避免的損耗

7．土建工程概算屬于概算級次中的（）概算。

A．單位工程

B．單項工程

C．建設項目

D．分部工程

8．某建設項目概算由三級概算組成，其中單項工程概算等于（）。A．其所屬單位工程概算之和

B．其所屬建筑工程和安裝工程概算之和

C．其所屬單位工程概算和流動資金之和

D．其所屬建筑工程、安裝工程和工程建設其他費用之和

9．編制建筑單位工程概算時，精確度最高的方法是（）。）。

http://www.tmdps.cn

A．生產能力指數法

B．預算單價法

C．概算指標法

D．概算定額法

10．工程量清單計價模式下，工程量計算規則是（）統一的。

A．全國

B．地區

C．部門

D．企業

參考答案

1．D

【解析】施工機具使用費是指施工作業所發生的施工機械、儀器儀表使用費或其租賃費，包括施工機械使用費和儀器儀表使用費。施工機械使用費的內容包括折舊費、大修理費、經常修理費、安拆費及場外運費、機上司機(司爐)和其他操作人員的人工費、燃料動力費、施工機械按照國家規定應繳納的車船使用稅、保險費及年檢費等。儀器儀表使用費是指工程施工所需使用的儀器儀表的攤銷及維修費用。所以，答案A是施工機械的使用費，答案C是施工機具使用費用中的儀器儀表使用費，而答案B只是施工機械通過租賃獲取并支付的費用，也屬于施工機具使用費范疇，答案D是施工管理用車的費用，不屬于施工機械范疇，其費用屬于企業管理費。正確答案是D。

2．D

【解析】本題考核建筑安裝工程造價的組成。建筑安裝工程費按照工程造價形成由分部分項工程費、措施項目費、其他項目費、規費、稅金組成。備選答案所列出的費用中，顯然不屬于分部分項工程費用，也不屬于規費、稅金。回答該題的關鍵是區分措施項目費和其他項目費。

措施項目費是指為完成建設工程施工，發生于該工程施工前和施工過程中的技術、生活、安全、環境保護等方面的費用，內容包括、夜間施工增加費、二次搬運費、冬雨期施工增加費等，而其他項目費主要包括暫列金額、計日工、總承包服務費等項目，從費用項目的概念不難看出，答案A、B、C均屬于現場施工必須采取的措施，其費用屬于措施項目費用；而總承包服務費不是直接屬于項目實施的措施費用，列入其他項目費用。正確答案為D。

3．B

【解析】項目措施是指為完成建設工程施工，該工程施工前和施工過程中的技術、生活、安全、環境保護等方面采取的各種技術手段，如安全文明施工，成品保護，二次搬運等。具備一定現場經驗的人員知道，現場的技術措施，有些可以按照工程量計量、有些不宜按照工程量計量，因此計價規范中規定措施項目應予計量和不宜計量的措施項目，兩種項目采用不同的計量方法。備選答案中，A、B屬于應予計量項目的計算原理，C、D按照一定基數計算，適用于不宜計量的措施項目。比較A、B可見，主要差別是工料單價還是綜合單價。根據工程量清單計價

http://www.tmdps.cn

規范，單價采用綜合單價，因此，最適合的答案是B。

4．B

【解析】回答本題需要正確認識各種建設工程定額的編制對象，施工定額是以工序為對象編制的。預算定額是以建筑物或構筑物各個分部分項工程為對象編制的定額。概算定額是以擴大的分部分項工程為對象編制的。概算指標是概算定額的擴大與合并，它是以整個建筑物和構筑物為對象，以更為擴大的計量單位來編制的。從各種定額的編制對象不難理解，預算定額是以施工定額為基礎編制的，概算定額是在預算定額的基礎上編制，概算指標比概算定額更綜合。綜合程度越高，子項目就越少，所以在列出的選項中，劃分最細，也就決定了子目最多的是施工定額，也是建設工程定額中的基礎性定額。因此正確選項是B。

5．A

【解析】預算定額中人工消耗量指標包括完成該分項工程必需的各種用工量。包括

(1)基本用工，指完成分項工程的主要用工量。例如，砌筑各種墻體工程的砌磚、調制砂漿以及運輸磚和砂漿的用工量。(2)其他用工，按其工作內容不同又分以下三類：超運距用工；輔助用工，指材料需在現場加工的用工，如篩砂子、淋石灰膏等增加的用工量；人工幅度差用工。指人工定額中未包括的，而在一般正常施工情況下又不可避免的一些零星用工。備選答案中，除調制砂漿外，其余均為其他用工。所以應選擇答案A。

6．D

【解析】本題考核材料消耗定額的構成。有一定經驗的人不難理解，工程材料從采購到用于工程實體，進行場外、場內運輸發生損耗都是不可避免的，而材料二次加工發生損失也是不可避免的，因此，題目備選答案項中，關鍵是哪些計入消耗定額，其實只要對材料采購和保管使用以及責任的劃分有一定了解，本題應該能夠比較容易做出選擇。材料消耗定額主要考慮現場的消耗問題，因此，備選答案A、B、C都是屬于現場材料消耗不可避免的部分，均計入定額。而場外運輸損耗雖然也是必需和必然的，但其屬于材料采購管理中必須考慮的，不屬于材料消耗定額本身的消耗，因此正確選項是D。

7．A

【解析】本題需要熟悉概算的分級和層次關系。工程概算分為建設項目總概算、單項工程綜合概算、單位工程概算三級。單項工程概算又分為建設單位工程和安裝單位工程概算兩類。土建工程是對房屋建筑工程中單位工程劃分的一個類別，與給排水工程、通風空調工程等同屬于建筑單位工程概算。盡管其概算要匯總進入單項工程綜合概算和建設項目總概算，但題目問的是層次歸屬，因此，最合適的選項是A。至于答案D，由于沒有分部工程概算這一級，所以是錯誤答案。

8．A

【解析】首先明確了該工程概算分為三級，即單位工程概算、單項工程綜合概算和建設項目總概算。單項工程概算到底包括哪些費用?這是本題的考核點。正確選擇要注意概算三個層次及其關系，概算編制的基本思路是從工程費用逐步匯總，加上工程建設其他費用，形成完整的概算費用。概算劃分為三級時，工程建設其他費用計入建設項目總概算，單項工程概算只包括工程費用。分析四個答案可見，B答案也是建筑工程和安裝工程概算之和，但其缺少了設備工器具部分投資(屬于工程費用)。同樣地，答案D沒有計算設備及工器具投資，但多計算了工

http://www.tmdps.cn

程建設其他費用。而答案C多計算了流動資金(不計入工程費用)，因此最符合題意的答案是A。

9．D

【解析】編制建筑單位工程概算的方法包括概算定額法、概算指標法、類似工程預算法等方法，從精度而言，按前述順序是依次降低的。當然，這些方法要求的條件也不相同，在背景材料中沒有涉及條件，應選擇答案D。答案B是預算編制方法，初步設計階段，建筑工程精度難以達到編制需要的條件，不能使用。答案A生產能力指數法是投資估算中使用的方法，在一般意義上，其精度更低，所以也不宜選擇為答案。

10．A

【解析】工程量清單計價模式下，定額消耗量和工程量計算規則統一規定，清單計價規范是國家標準，并且明確應按照計價規范執行，因此，本題應該選擇A。

第四篇：2018年一級建造師《工程經濟》模擬練習題

2018年一級建造師《工程經濟》名師精選試題

1Z103080 計量與支付

一、單項選擇題

1．關于工程計量，下列說法錯誤的是（）。

A．工程量的正確計量是發包人向承包人支付合同價款的前提和依據

B．工程量必須按照相關工程現行國家計量規范規定的工程量計算規則計算

C．工程計量周期可選擇按月或按工程形象進度分段計量

D．總價合同的工程量清單不具備合同約束力

233網校名師答案：D

2．根據《建設工程工程量清單計價規范》GB50500—2013，關于工程計量的說法，正確的是（）。

A．發包人應在收到承包人已完成工程量報告后14天核實

B．總價合同的工程量必須以原始的施工圖紙為依據計量

C．所有工程內容必須按月計量

D．單價合同的工程量必須以承包人完成合同工程應予計量的工程量確定

233網校名師答案：D

3．監理工程師進行工程計量項目一般不包括（）。

A．工程量清單中的全部項目

歷年真題解析免費獲取盡在：http://www.tmdps.cn/jianzaoshi1/

B．合同文件中規定的項目

C．超出設計圖紙范圍的工作

D．工程變更項目

233網校名師答案：C

4．下列各項中，承包人只能得到費用的補償而不能得到工期補償的是（）。

A．承包人遇到不利物質條件

B．發包人要求承包人提前竣工

C．異常惡劣的氣候條件

D．不可抗力

233網校名師答案：B

5．因不可抗力事件導致的人員傷亡、財產損失及其費用增加，發承包雙方分別承擔并調整合同價款和工期應遵循的原則錯誤的是（）。

A．發包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并應承擔相應費用

B．承包人停工導致的人工窩工和機械窩工損失，應由發包人承擔

C．停工期間，承包人應發包人要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用，應由發包人承擔

D．工程所需清理、修復費用，應由發包人承擔

233網校名師答案：B

6．已簽約合同價中的暫列金額由發包人掌握使用。發包人按照合同歷年真題解析免費獲取盡在：http://www.tmdps.cn/jianzaoshi1/ 的規定作出支付后，如有剩余，則暫列金額余額歸（）。

A．承包人

B．審計部門

C．發包人

D．管理部門

233網校名師答案：C

7．關于承包人對原設計進行變更，下列說法錯誤的是（）。

A．施工中承包人不得為了施工方便而要求對原工程設計進行變更

B．承包人應當嚴格按照圖紙施工，不得隨意變更設計

C．承包人提出的合理化建議導致的費用應由承包人承擔

D．未經監理工程師同意承包人擅自更改或換用，承包人應承擔由此發生的費用

233網校名師答案：C

8．索賠費用的組成中的人工費，包括增加工作內容的人工費、停工損失費和工作效率降低的損失費等累計，其中增加工作內容的人工費計算應按照（）。

A．計日工費

B．平均日工費

C．窩工費

D．平均窩工費

233網校名師答案：A

歷年真題解析免費獲取盡在：http://www.tmdps.cn/jianzaoshi1/

9．某工程合同總額400萬元，工程預付款為48萬元，主要材料、構件所占比重為60%，則該工程預付款的起扣點是（）。

A．48萬元

B．240萬元

C．320萬元

D．400萬元

233網校名師答案：C

10．安全文明施工的措施必須在施工前予以保證。因此，發包人應在工程開工后的28天內預付不低于當年施工進度計劃的安全文明施工費總額的一定比例，該比例是（）。

A．30%

B．50% C．60%

D．80%

233網校名師答案：C

11．竣工結算時，關于質量保證金的說法錯誤的是（）。

A．發包人應按照合同約定的質量保證金比例從結算款中預留質量保證金

B．承包人未按照合同約定履行屬于自身責任的工程缺陷修復義務的，發包人有權從質量保證金中扣除用于缺陷修復的各項支出

C．在合同約定的缺陷責任期終止后，發包人應按照合同中最終結清歷年真題解析免費獲取盡在：http://www.tmdps.cn/jianzaoshi1/ 的相關規定，將剩余的質量保證金返還給承包人

D．剩余質量保證金的返還，可以免除承包人按照合同約定應承擔的質量保修責任和應履行的質量保修義務

233網校名師答案：D

12．因不可抗力導致雙方解除合同，發包人應支付價款的原則包括（）。

A．發包人暫停向承包人支付任何價款

B．已實施或部分實施的措施項目應付價款

C．按合同約定核算發包人應支付的違約金

D．給承包人造成損失或損害的索賠金額費用

233網校名師答案：B

13．工程預付工程款的額度最高不得超過（）

A．合同金額（扣除暫列金額）的20% B．合同金額（扣除暫列金額）的30% C．合同金額（不扣除暫列金額）的20% D．合同金額（不扣除暫列金額）的30% 233網校名師答案：B

14．某混凝土工程招標清單工程量為200m3，綜合單價為300元／m3。在施工過程中，由于工程變更導致實際完成工程量為250m3。合同約定當實際工程量增加超過15％時可凋整單價，調價系數為0.9。該混凝土工程的實際工程費用為（）萬元。

歷年真題解析免費獲取盡在：http://www.tmdps.cn/jianzaoshi1/

A．6.00 B．7.44 C．7.50 D．8.25 233網校名師答案：B

歷年真題解析免費獲取盡在：http://www.tmdps.cn/jianzaoshi1/

第五篇：海德教育2018年一級建造師工程法模擬題2

http://www.tmdps.cn

2018年一級建造師考試《工程法規》模擬題及答案

一、單項選擇題

1、某鋼鐵廠用偷梁換柱的方法與某建筑公司簽訂了鋼材購銷合同，將劣質鋼材以優質價格出售給建筑公司使其蒙受損失，則該建筑公司不可以（）。A．申請法院或仲裁機構變更該合同 B．申請法院或仲裁機構撤銷該合同 C．申請法院確認該合同無效 D．繼續認可該合同 【參考答案】 C 【答案解析】根據題意，該合同是以欺詐的手段訂立的，但未損害國家利益，因此屬于可撤銷、可變更合同。建筑公司可以申請法院或仲裁機構撤銷或變更該合同，也可以繼續認可該合同。參見教材P140。

2、注冊商標有效期滿，需要繼續使用的，應當在期滿前12個月內申請續展注冊。在此期間未能提出申請的，可以給予（）的寬展期。A．3個月 B．6個月 C．9個月 D．12個月

【參考答案】 B 【答案解析】在此期間未能提出申請的，可以給予6個月的寬展期。

3、公民的作品，其發表權、使用權和獲得報酬權的保護期，為作者終生及其死后（）年。A．10 B．20 C．30 D．50 【參考答案】 D 【答案解析】公民的作品，其發表權、使用權和獲得報酬權的保護期，為作者終生及其死后50年。

4、以下有關計算軟件的法律保護的說法中，不正確的是（）。A．一般情況下，軟件著作權屬于軟件開發者

B．接受他人委托開發的軟件，當雙方無書面合同或者合同未作明確約定的，其著作權由委托人享有

C．為了學習和研究軟件內含的設計思想和原理，通過安裝、顯示、傳輸或者存儲軟件等方式使用軟件的，可以不經軟件著作權人許可，不向其支付報酬

D．自然人開發的軟件，其保護期為自然人終生及其死亡后50年，截止于自然人死亡后第50年的12月31日 【參考答案】 B 【答案解析】委托開發的軟件，如無約定或約定不明，其著作權屬于受托人。

5、某建設項目建設方委托一家商業銀行為工程款支付提供付款擔保，約定保護方式為一般保證，但未約定保證期間，施工承包合同約定最后付款期為2013年6月1日，后由于建設方未及時支付工程款，施工方要求商業銀行承擔保證責任。施工單位的如下行為中正確的是（）。

http://www.tmdps.cn

A．在2013年12月15日起訴商業銀行要求承擔保證責任 B．在2013年12月15日起訴建設方和商業銀行要求連帶付款 C．施工單位勝訴后，依判決直接向商業銀行要求支付工程款 D．強制執行建設方后,尚欠50萬元工程款,要求商業銀行支付 【參考答案】 D 【答案解析】因合同中明確是一般保證方式，所以施工單位必須先向建設單位要求付款，只有建設單位確實不能付款時（如起訴強制執行后），才能由保證單位承擔。

6、甲向乙借款20萬元做生意，由丙提供價值15萬元的房屋抵押，并訂立了抵押合同。甲因辦理登記手續費過高，經乙同意未辦理登記手續。甲又以自己的一輛價值6萬元的汽車質押給乙，雙方訂立了質押合同。乙認為將車放在自家附近不安全，決定仍放在甲處。一年后，甲因虧損無力還債，乙訴至法院要求行使抵押權、質權。本案中抵押和質押的效力分別為（）。A．抵押、質押均有效 B．抵押、質押均無效 C．抵押有效、質押無效 D．質押有效、抵押無效 【參考答案】 B 【答案解析】本題中，房屋抵押合同成立，但未辦理登記手續，抵押合同未生效。動產質押是實踐合同，質押合同自質物移交于質權人占有時生效。出質人代質權人占有質物的，質押合同不生效，本題中的質押合同因未轉移占有而無效。因此正確的選項為B。

7、當事人以機動車作為抵押物時，抵押合同（）。A．自雙方達成合議時生效 B．自雙方簽訂書面合同時生效 C．自登記時生效

D．自轉移占有時生效 【參考答案】 B 【答案解析】交通運輸工具，抵押權自抵押合同生效時設立。

8、開工報告審查的主要內容不包括（）。A．資金到位情況 B．資項目市場預測 C．施工方入場情況

D．現場條件是否具備“三通一平” 【參考答案】 C 【答案解析】開工報告審查的主要內容（發改委批準）：（1）資金到位情況；（2）投資項目市場預測；（3）設計圖紙是否滿足施工要求；（4）現場條件是否具備“三通一平”等要求。

9、某商品房開發工程因故停建，承包人及時起訴要求結算工程款并勝訴。法院在對該項目進行拍賣執行中，有許多債權人主張權利。各債權人的清償順序依法應為（）。

A．承包人、抵押權人、普通債權人、全款購房人 B．抵押權人、普通債權人、全款購房人、承包人

http://www.tmdps.cn

C．普通債權人、全款購房人、承包人、抵押權人 D．全款購房人、承包人、抵押權人、普通債權人 【參考答案】 D 【答案解析】最高人民法院關于建設工程價款優先受償權問題的批復：（1）人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執行案件中，應當依照《中華人民共和國合同法》第二百八十六條的規定，認定建筑工程的承包人的優先受償權優于抵押權和其他債權。（2）消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人就該商品房享有的工程價款優先受償權不得對抗買受人。

10、監理人應在計劃開工日期（）天前向承包人發出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。A．5 B．7 C．10 D．12 【參考答案】 B 【答案解析】監理人應在計劃開工日期7天前向承包人發出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。